合同的履行是各方共同的責(zé)任,任何一方違約都可能導(dǎo)致合同糾紛的發(fā)生。那么在簽訂合同之前,我們需要做哪些準(zhǔn)備工作呢?首先,應(yīng)當(dāng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù),確保雙方的利益得到保護(hù);其次,應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄交易事項(xiàng)和具體要求,避免后續(xù)產(chǎn)生糾紛;此外,還應(yīng)當(dāng)注意合同的格式和條款,確保其合法合規(guī)。以下是小編為大家整理的合同范本,供參考使用。
買賣房屋合同篇一
甲方(賣方)
乙方(買方)
甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng),經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在 重慶市 應(yīng)屆畢業(yè)生網(wǎng) 路 小區(qū) 號(hào)樓 單元 室(建筑面積120平方米,儲(chǔ)藏室40 平方米,產(chǎn)權(quán)證號(hào)st 2105420 )房地產(chǎn)出賣給乙方,并將與所出賣該房產(chǎn)的相關(guān)的土地使用權(quán)同時(shí)出賣給乙方(附房產(chǎn)證復(fù)印件及該房產(chǎn)位置圖)
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價(jià)款為人民幣大寫壹佰萬(wàn)零二千元整 ;即人民幣小寫 元 .
三、乙方在簽訂本合同時(shí),支付定金三十萬(wàn)元整 ,即小寫300000元 .
四、乙方支付定金之日起 2個(gè)月內(nèi),向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項(xiàng)通過(guò)銀行住房按揭方式交付(有關(guān)期限和程序按照所在按揭銀行規(guī)定辦理)
五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)(已交納土地出讓金)
六、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關(guān)稅費(fèi)由 甲方承擔(dān)。
七、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過(guò)戶手續(xù),待房產(chǎn)過(guò)戶到乙方名下之時(shí),乙方應(yīng)向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應(yīng)在1個(gè)月 前將該房產(chǎn)交付乙方;屆時(shí)該房產(chǎn)應(yīng)無(wú)任何擔(dān)保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無(wú)人租住、使用;無(wú)欠賬,如電話費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、取暖費(fèi)、入網(wǎng)費(fèi)、有線電視費(fèi)等。
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段迨f(wàn) 元的違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期一日,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段迨P金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規(guī)定,本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過(guò)戶或銀行不能辦理按揭導(dǎo)致合同解除,不適用本條款。
十、交付該房產(chǎn),甲方不得損壞該房產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、地面和墻壁及不適移動(dòng)的物件,并將抽風(fēng)機(jī)一臺(tái)(型號(hào): 5648485 ),空調(diào)兩臺(tái)(型號(hào):0152468549 ),熱水器(型號(hào):1095874554),浴霸(型號(hào):1025456985 ),飲水機(jī)(型號(hào):1084759264 ),音響兩臺(tái)(型號(hào):258695 ),涼衣架,房?jī)?nèi)燈具,前后門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛(wèi)設(shè)施, 等讓與乙方(含在房屋價(jià)值內(nèi))
十一、本協(xié)議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款:
1、轉(zhuǎn)讓過(guò)后,甲方不的以任何借口干涉乙方對(duì)房屋的修改。
甲方(賣方) (?。?身份證號(hào):
住址: 電話:
年 月 日
乙方(買方) (印)身份證號(hào):
住址: 電話:
買賣房屋合同篇二
原告:
被告:
案由:房屋買賣合同糾紛
訴訟請(qǐng)求:
3、本案訴訟費(fèi)及其它相關(guān)費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:
20xx年7月25日,原告經(jīng)北京市嘉禾家美房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司介紹,與被告簽訂了關(guān)于北京市朝陽(yáng)區(qū)廣渠路28號(hào)210號(hào)樓16層1908a的《房屋買賣合同》,并于當(dāng)日交付了購(gòu)房定金人民幣50000元。
雙方同意,被告應(yīng)配合原告在合同簽訂后一個(gè)月內(nèi)(即20xx年8月25日前)辦理完畢該房屋過(guò)戶事宜,原告亦多次催促被告履行合同義務(wù),進(jìn)行網(wǎng)簽及后續(xù)房屋過(guò)戶事宜,被告均以各種借口予以拖延,導(dǎo)致該房屋至今未辦理任何過(guò)戶手續(xù)。按照約定,被告拖延逾期辦理過(guò)戶手續(xù)視為違約,被告應(yīng)支付原告逾期辦理房屋過(guò)戶事宜的違約賠償人民幣200000元.
原告購(gòu)買本房屋是為年底結(jié)婚作為婚房使用,被告遲遲不履行房屋過(guò)戶義務(wù)已經(jīng)給原告造成了諸多損失,無(wú)奈之下訴至法院,請(qǐng)求法庭依法判決被告按照合同履行義務(wù),將房屋過(guò)戶給原告,并賠償原告損失,以維護(hù)原告的合法權(quán)益。
此致
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院
買賣房屋合同篇三
甲方(轉(zhuǎn)讓方):
乙方(受讓方):
甲乙雙方就甲方所有的位于房屋及宅基地轉(zhuǎn)讓事宜,經(jīng)協(xié)商達(dá)成協(xié)議如下:
一、標(biāo)的物。
該宗房屋位于,共間以及相應(yīng)的宅基地。
二、房款及支付。
該宗房屋及宅基地共計(jì)作價(jià)元,乙方于年月日前交付轉(zhuǎn)讓款元,余款元于年月日之前付清。
三、標(biāo)的的交付。
甲方在年月日之前交付轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。
四、權(quán)利義務(wù)。
甲方保證對(duì)該房屋擁有全部的所有權(quán),該房屋及宅基地使用權(quán)無(wú)任何權(quán)利瑕疵。如果因權(quán)利瑕疵或者因甲方原因?qū)е乱曳讲荒苜?gòu)得該房屋,甲方應(yīng)當(dāng)支付違約金元并賠償乙方的全部經(jīng)濟(jì)損失(包括但不限于:直接經(jīng)濟(jì)損失、房屋改造費(fèi)用、應(yīng)得利益損失、因糾紛而支付的律師費(fèi)、公證費(fèi))。
甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的期限交付房屋,每拖延一日需承擔(dān)房屋總價(jià)款1%的違約金。
合同簽訂后,甲方不得為任何租賃、擔(dān)保、買賣等損害該房屋所有權(quán)的行為,否則承擔(dān)與房款等額的違約金。
在房屋交付之后,甲方有義務(wù)配合乙方辦理各項(xiàng)過(guò)戶手續(xù),過(guò)戶費(fèi)用由雙方另行協(xié)商。
該宗房屋的所有權(quán)于合同簽訂時(shí)轉(zhuǎn)移至乙方,該房屋上的一切權(quán)益全部歸乙方享有(包括占有、使用、收益、處分等),如果該處房屋因改造需要拆遷,因拆遷而產(chǎn)生的所有補(bǔ)償款及權(quán)利全部由乙方享有。
在房屋交付前所產(chǎn)生的費(fèi)用(包括但不限于:水費(fèi),電費(fèi)等)由甲方承擔(dān),與乙方無(wú)關(guān)。房屋交付之后所產(chǎn)生的水電等費(fèi)用由乙方承擔(dān),與甲方無(wú)關(guān)。
五、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有相同的法律效力。
六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方:乙方:
年月日年月日。
買賣房屋合同篇四
房屋買賣合同是一方轉(zhuǎn)移房屋所有權(quán)于另一方,另一方支付價(jià)款的合同。轉(zhuǎn)移所有權(quán)的一方為出賣人或賣方,支付價(jià)款而取得所有權(quán)的一方為買受人或者買方。
房屋買賣合同標(biāo)的額較大且系比較重要之合同,故法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)采取書面形式訂立。《城市房地產(chǎn)管理法》第40條規(guī)定:"房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,應(yīng)當(dāng)簽訂書面轉(zhuǎn)讓合同…"。《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)管理?xiàng)l例》第28規(guī)定:"商品房銷售,當(dāng)事人雙方應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同?!?上述規(guī)定是認(rèn)定房屋買賣合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式的法律依據(jù)。根據(jù)法律及相關(guān)司法解釋的規(guī)定,房屋買賣合同書面形式應(yīng)包括如下類型:
(一)正式房屋買賣合同
正式房屋買賣合同是房屋買賣合同書面形式的基本類型,內(nèi)容一般包括房屋買賣合同的基本條款,如房屋位置、結(jié)構(gòu)、建筑面積、價(jià)款及其支付期限、交房期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記等條款。盡管法律法規(guī)并未規(guī)定買賣雙方必須采用統(tǒng)一的房屋買賣合同文本,但在辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記時(shí),房屋產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)往往要求使用建設(shè)主管部門統(tǒng)一制訂的規(guī)范的合同文本,否則,不予辦理備案、登記。但是,并不因?yàn)椴皇褂媒y(tǒng)一合同文本而影響書面房屋買賣合同的成立和效力。實(shí)踐中,商品房買賣時(shí),要求必須使用建設(shè)主管部門統(tǒng)一制作的格式文本。但在正式合同文本簽訂之前,多由開發(fā)商提供認(rèn)購(gòu)書、預(yù)訂協(xié)議等預(yù)約合同文本要求買受人簽署,其中有的預(yù)約合同已經(jīng)具備本約性質(zhì),相當(dāng)于房屋買賣合同。二手房買賣的合同形式未作統(tǒng)一要求,買賣雙方一般會(huì)根據(jù)協(xié)商一致的意見共同起草一份房屋買賣合同,經(jīng)雙方簽字、蓋章生效,并據(jù)此履行,在產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)填寫的制式合同只作為登記文件使用。
(二)具備特定條件的預(yù)約合同
最高人民法院《關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(下稱商品房買賣司法解釋)第五條規(guī)定:"商品房的認(rèn)購(gòu)、訂購(gòu)、預(yù)訂等協(xié)議具備商品房銷售管理辦法第16條規(guī)定的商品房買賣合同的主要內(nèi)容,并且出賣人已經(jīng)按照約定收受購(gòu)房款的,該協(xié)議應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為商品房買賣合同。"根據(jù)最高法院民一庭的觀點(diǎn),商品房認(rèn)購(gòu)、訂購(gòu)、預(yù)訂等協(xié)議是在開發(fā)商取得立項(xiàng)、規(guī)劃、報(bào)建審批手續(xù)至取得商品房銷售許可證之前簽訂的預(yù)約性質(zhì)的合同(事實(shí)上預(yù)約合同的簽訂并不限于這個(gè)期間)。為保障交易安全,保護(hù)業(yè)主權(quán)益,促進(jìn)簽約,規(guī)定具備合同實(shí)際履行條件的預(yù)約合同,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為本約合同。筆者認(rèn)為,司法解釋的本條規(guī)定,用意雖好,但效果一般,極易造成誤導(dǎo)。首先,《商品房銷售管理辦法》第16條規(guī)定的商品房買賣合同的主要內(nèi)容多達(dá)13項(xiàng),而認(rèn)購(gòu)書等預(yù)約合同均為開發(fā)商擬定的格式合同,同時(shí)具備該13項(xiàng)內(nèi)容的可能性很少,買受人依據(jù)該條規(guī)定維護(hù)自身權(quán)益的機(jī)會(huì)并不多見。其次,認(rèn)定合同性質(zhì)的依據(jù)為合同內(nèi)容,而非合同名稱。預(yù)約合同如果具備了商品房買賣合同的主要內(nèi)容,理應(yīng)認(rèn)定為商品房買賣合同,不再具有預(yù)約性質(zhì)。第三,"出賣人已經(jīng)按照約定收受購(gòu)房款",表明買賣合同已經(jīng)實(shí)際履行。即使預(yù)約合同未完全具備《商品房銷售管理辦法》第16條規(guī)定的商品房買賣合同的主要內(nèi)容,只要標(biāo)的物明確、價(jià)款確定,完全可以依據(jù)合同法的相關(guān)規(guī)定認(rèn)定雙方房屋買賣合同成立。如果機(jī)械適用該條司法解釋的規(guī)定,就會(huì)導(dǎo)致依據(jù)合同法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定房屋買賣合同成立,而依據(jù)該條司法解釋則不能認(rèn)定合同成立。
(三)房屋買賣合同的其他書面形式。
《合同法》第11條規(guī)定:"書面形式是指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。"根據(jù)《電子簽名法》第3條第3款的規(guī)定,"涉及土地、房屋等不動(dòng)產(chǎn)權(quán)益轉(zhuǎn)讓的"的文書,不適用"電子簽名、數(shù)據(jù)電文"。無(wú)疑排除了以"數(shù)據(jù)電文" 為表現(xiàn)形式的房屋買賣合同。記載雙方房屋買賣意思表示的、以有形方式表現(xiàn)的信函等雙方往來(lái)資料,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為其他書面形式的房屋買賣合同。有些情況下,沒有書面合同,也無(wú)法認(rèn)定口頭合同存在,買受人以其持有的購(gòu)房款收據(jù)或發(fā)票主張房屋買賣合同成立。此時(shí),買受人持有的購(gòu)房款收據(jù)或發(fā)票,既是書面合同形式,也是合同實(shí)際履行證據(jù),如果收據(jù)或發(fā)票載明的房屋位置具體、房屋價(jià)款明確,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定雙方之間的房屋買賣合同成立。筆者認(rèn)為,認(rèn)定其他書面形式的房屋買賣合同成立,已有書面證據(jù)必須能夠證明三項(xiàng)事實(shí):房屋買賣的意思表示、房屋具體位置和價(jià)款。
房屋買賣合同是指購(gòu)房者各售房者在平等協(xié)商的基礎(chǔ)上,就房屋的買賣所簽訂的協(xié)議。房屋買賣合同應(yīng)包括以下主要條款:
1、合同雙方當(dāng)事人。買賣雙方的名稱(姓名)、地址、郵政編碼、聯(lián)系電話。如果有委托代理人的話,那么還包括委托代理人的名稱(姓名)、地址、郵政編碼、聯(lián)系電話。
2、標(biāo)的。標(biāo)的是合同當(dāng)事人雙方權(quán)利義務(wù)共同指向的對(duì)象。在房屋買賣合同中,標(biāo)的就是房屋。這主要包括以下內(nèi)容:房屋的坐落位置;所買賣房屋的面積,應(yīng)分別注明實(shí)得建筑。
買賣房屋合同篇五
出賣人:
買受人:
出賣人:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
身份證:
地址:
買受人:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
身份證:
地址:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿的.基礎(chǔ)上,為明確雙方權(quán)利義務(wù),就乙方向甲方購(gòu)買房屋簽訂本合同,以資雙方共同信守執(zhí)行:
甲方應(yīng)對(duì)所出賣的房屋享有完全的處分權(quán)并保證符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,而且沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。
房屋的坐落、面積情況:
1、本合同所稱標(biāo)的房屋是指位于貴州省遵義市海爾大道錦城花苑某幢某單元某層某號(hào)房屋。
2、該房屋建筑面積共154。03平方米,其中套內(nèi)建筑面積為136。65平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e為17。38平方米。
3、本合同項(xiàng)下房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)隨房屋一并轉(zhuǎn)讓。
計(jì)價(jià)方式與價(jià)款:房屋的交易總價(jià)為:人民幣381994元整(大寫:叁拾捌萬(wàn)壹仟玖佰玖拾肆元整)。
付款方式及期限:乙方在本協(xié)議簽訂之日起2個(gè)月內(nèi)先向甲方支付首付款30萬(wàn)元,剩余房款81994元應(yīng)當(dāng)在辦理過(guò)戶登記前全部付清。
房屋交付及產(chǎn)權(quán)登記的約定:
1、甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起30天內(nèi)將本合同項(xiàng)下房屋全部交付給乙方。
2、由于房開商還未將該房屋產(chǎn)權(quán)證辦理完成,甲方現(xiàn)未取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書(指房屋的《房屋所有權(quán)證》或《土地使用權(quán)證》)。甲方應(yīng)當(dāng)在取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書之后,及時(shí)協(xié)助乙方將房屋權(quán)屬登記過(guò)戶至乙方名下。
稅費(fèi)分擔(dān)約定:
1、甲方辦理房地產(chǎn)權(quán)屬證書所需要的稅費(fèi)、產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)、交易手續(xù)費(fèi)等一切稅費(fèi)由甲方承擔(dān)。
2、甲方將房地產(chǎn)過(guò)戶至乙方名下所花費(fèi)的交易稅費(fèi)、產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)、交易手續(xù)費(fèi)等一切稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。
第七條違約責(zé)任:
1、乙方如未按本合同規(guī)定的時(shí)間付款,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限屆滿的次日起至實(shí)際全額支付應(yīng)付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應(yīng)付款萬(wàn)分之三的違約金。
2、甲方如未按本合同規(guī)定的期限將該房屋交付,自本合同規(guī)定的交付期限屆滿的次日起起至實(shí)際交付之日止,甲方按日向乙方已支付房款萬(wàn)分之三的違約金。
爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向合同簽訂地人民法院起訴。
特別約定:房屋辦理過(guò)戶登記后,如發(fā)生房屋征收或拆遷等對(duì)房屋及相應(yīng)土地的補(bǔ)償,由乙方所有。
免責(zé)條件:
2、不可抗力系指“不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況”。
陳述和承諾條款:
1、甲方承諾:甲方擁有對(duì)本合同項(xiàng)下房屋完全的處分權(quán)
2、乙方承諾:真實(shí)地愿意購(gòu)買本合同項(xiàng)下的房屋。
本合同簽訂地為貴州省大方縣,合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力,自雙方簽字后生效。
本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等法律效力。
出賣人(甲方):
身份證號(hào)碼:
地址:
聯(lián)系電話:
買受人(乙方):
身份證號(hào)碼:
地址:
聯(lián)系電話:
見證人:
身份證號(hào):
聯(lián)系電話:
簽訂時(shí)間:20xx年6月9日
買賣房屋合同篇六
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方將位于萬(wàn)福店農(nóng)場(chǎng)西環(huán)路住房一套及一樓中間門面一間售給乙方,現(xiàn)就房屋買賣事宜簽訂以下合同資料:
一、房屋位置、面積、價(jià)格:
1、房屋位置:_____________;
3、房屋價(jià)格:壹拾伍萬(wàn)元整。
二、房屋質(zhì)量及裝修要求:
1、房屋建筑質(zhì)量為合格等級(jí),除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊狀況外如有房屋非人為質(zhì)量問題甲方負(fù)責(zé)維修。
2、甲方負(fù)責(zé)所有塑鋼窗戶、進(jìn)門防盜門、室內(nèi)三套玻璃門、門面轉(zhuǎn)閘門、室內(nèi)地板磚(客廳80__80mm,其他60__60mm)及水電安裝、廁所大便器安裝、墻壁普通裝修。甲方同時(shí)負(fù)責(zé)水過(guò)戶手續(xù)到位。
三、付款方式:首付捌萬(wàn)元,第二次在年內(nèi)付二萬(wàn),乙方付款時(shí)甲方另帶給房產(chǎn)證、土地使用證副本各一份。
四、其他;
3、甲方保證所售房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,否則一切職責(zé)由甲方承擔(dān);
4、該房屋的所有稅費(fèi)含在房屋價(jià)格中。
五、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具備同等的法律效力,協(xié)商不成時(shí)由當(dāng)?shù)胤ㄔ号袥Q。
六、本合同一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,一份報(bào)主管部門備案。
七、本合同雙方簽字之日起生效。
甲方:
乙方:
買賣房屋合同篇七
_計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)有限公司 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商,就_______銷售事宜,確認(rèn)以下內(nèi)容,達(dá)成以下條款,特簽訂此合同:
一、確認(rèn)銷售內(nèi)容 甲方采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、制造商、數(shù)量、單價(jià)、金額詳見下表: (或在同樣格式的附件中詳細(xì)列明,該附件經(jīng)雙方蓋章確認(rèn)后作為本合同完整組成部分。) 編號(hào) 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號(hào) 廠商 單位 數(shù)量 單價(jià)(元) 金額(元) 合計(jì)(大寫):
二、甲方務(wù)必認(rèn)定所選商品,因?yàn)榇祟惿唐?,非質(zhì)量原因不得隨意退換。
三、保修:本合同內(nèi)銷售產(chǎn)品均提供原廠標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)。原廠保修期限為________個(gè)月。
四、交貨方式
1.交貨方式:送貨上門。
3.交貨時(shí)間:________年____月____日之前
4.聯(lián)系人:_____________ 聯(lián)系方式:______________
五、付款時(shí)間:貨到付款。
六、付款方式:支票(現(xiàn)票)或現(xiàn)金方式支付全額貨款。
七、違約責(zé)任
1.乙方如未能按本合同第四條內(nèi)容執(zhí)行,乙方每逾期一天按合同價(jià)款的_________%向甲方予以賠款。
2.甲方如未能按本合同第
五、六條內(nèi)容執(zhí)行,甲方每逾期一天按合同價(jià)款的________%向乙方予以賠款。
3.由于不可抗拒因素造成的違約,由供需雙方協(xié)商解決。
八、其他:本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。如有未盡事宜,雙方依有關(guān)法規(guī)協(xié)商解決。
甲方(蓋章):_______________
帳號(hào):_______________________
開戶銀行:___________________
稅號(hào):_______________________
代理人:_____________________
地址:_______________________
e:________________________
fa:____
日期:_______________________
乙方:_______________________
帳號(hào):_______________________
開戶銀行:___________________
稅號(hào):_______________________
代理人:_____________________
地址:_______________________
e:________________________
fa:____日期
買賣房屋合同篇八
房屋買賣,是指房屋所有權(quán)人將房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給房屋買受人,而買受人為此支付相應(yīng)價(jià)款的行為。買賣房屋必須簽訂房屋買賣合同。實(shí)踐中房屋買賣糾紛時(shí)有發(fā)生,房屋買賣糾紛涉及到產(chǎn)權(quán)、價(jià)款、原承租戶的利益等諸多問題,但都離不開買賣合同的有效性問題。那么,究竟哪些房屋買賣合同屬無(wú)效合同呢?歸納起來(lái),主要有以下七種:
房屋是建筑在土地上的,為土地的附著物,具有不可分離性,因此,房屋所有權(quán)通過(guò)買賣而轉(zhuǎn)讓時(shí),該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)也必須同時(shí)轉(zhuǎn)讓。如果賣方將房產(chǎn)和土地分別轉(zhuǎn)讓于不同的當(dāng)事人,或者出賣房屋時(shí)只轉(zhuǎn)讓房屋所有權(quán)而不同時(shí)轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán),買方可以提出這種買賣合同無(wú)效。
房屋買賣合同的標(biāo)的物所有權(quán)的轉(zhuǎn)移以買賣雙方到房屋所在地的房管部門登記過(guò)戶為標(biāo)志,否則,房屋買賣合同不能生效,也就不能發(fā)生房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移的法律效果,即使房屋已實(shí)際交付也屬無(wú)效。故只要房屋沒有正式辦理登記過(guò)戶手續(xù),即使賣方已收取了房?jī)r(jià)款,交將房屋交付買方使用,當(dāng)事人仍可提出合同無(wú)效的主張。
出賣房屋的主體必須是該房屋的所有權(quán)人。非所有權(quán)出賣他人房屋的,其買賣行為無(wú)效。房屋的產(chǎn)權(quán)為數(shù)人共有的,必須征得共有人同意才能出賣,出賣共有房屋時(shí),須提交共有人同意的證明書。
房屋所有人出賣共有房屋時(shí),在同等條件下,共有人有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。房屋所有人出賣出租房屋時(shí),須提前3個(gè)月通知承租人,在同等條件下,承租人有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。房屋所有人出賣房屋時(shí)侵犯共有人、承租人優(yōu)先購(gòu)買權(quán)時(shí),共有人、承租人可以請(qǐng)求法院宣告該房屋買賣合同無(wú)效。
買賣城市私有房屋,雙方應(yīng)當(dāng)本著按質(zhì)論價(jià)的原則,參照房屋所在地人民政府規(guī)定的私房評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)議定價(jià)格,經(jīng)房屋所在地房管機(jī)關(guān)同意后才能生效。買賣合同生效后,雙方均不得因價(jià)格高低無(wú)故反悔,應(yīng)按合同議定的價(jià)款、期限和方式交付。但如果出賣人在房屋質(zhì)量問題上有欺詐、隱瞞行為或在生效后發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題的,買受人可要求同出賣人重新議定價(jià)格,協(xié)商不成的,可向法院起訴。
根據(jù)《城市房地產(chǎn)管理法》的規(guī)定,下列房地產(chǎn),不得轉(zhuǎn)讓(包括買賣):
1、以出讓方式取得土地使用權(quán)的,不符合轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)條件的;
2、司法機(jī)關(guān)和行政機(jī)關(guān)依法裁定、決定查封或者以其他形式限制房地產(chǎn)權(quán)利的;
3、依法收回土地使用權(quán)的;
4、共有房產(chǎn)未經(jīng)共有人書面同意的;
5、權(quán)屬有爭(zhēng)議的;
6、未依法登記領(lǐng)取權(quán)屬證書的;
7、法律、行政法規(guī)規(guī)定禁止轉(zhuǎn)讓的其他情形。
買賣房屋合同篇九
甲方:
乙方:
甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng),經(jīng)協(xié)商一致,并經(jīng)土地所有權(quán)人同意,達(dá)成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在______________房屋院落(包括:正房間、廂房間)出賣給乙方,并將與所出賣房屋相關(guān)的土地使用權(quán)同時(shí)轉(zhuǎn)讓給乙方。該院落具體位置為:
東鄰:______________,西鄰:______________,南鄰:______________,北鄰:______________,登記長(zhǎng)度為:______米、寬度為______米,面積共______平米。
二、該院落相關(guān)的附屬物同時(shí)全部轉(zhuǎn)讓,附屬物包括:
三、、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價(jià)款為______人民幣大寫;即人民幣小寫______元。乙方在合同生效時(shí)一次性付清。
四、甲方應(yīng)在前將該房屋交付乙方;屆時(shí)該房產(chǎn)應(yīng)無(wú)任何擔(dān)保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無(wú)人租住、使用;無(wú)欠賬,如電話費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、取暖費(fèi)、入網(wǎng)費(fèi)、有線電視費(fèi)等。
五、本合同生效后,一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期______日,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц禵_____元違約金。
六、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)。并已經(jīng)取得全部共有人的一致同意。若因產(chǎn)權(quán)、使用權(quán)或其他產(chǎn)權(quán)原因而導(dǎo)致乙方無(wú)法正常使用,甲愿意賠付乙方全部轉(zhuǎn)讓款、房屋的改造、建造、裝修等費(fèi)用及土地增值部分。
七、合同生效后甲方有配合乙方辦理相關(guān)產(chǎn)權(quán)證照轉(zhuǎn)移義務(wù),如因政府原因確實(shí)無(wú)法辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù),甲方須把相關(guān)證件交乙方保存。如遇政府征地拆遷,該院落的拆遷利益(包括拆遷補(bǔ)償款、回遷房等)全部歸乙方所有。
八、其它:
1、本協(xié)議未盡事宜須經(jīng)雙方協(xié)商解決,并簽訂相應(yīng)的補(bǔ)充協(xié)議。
2、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字、蓋章,村委會(huì)簽字蓋章后生效。
3、本協(xié)議電腦打印一式______份,各方各執(zhí)______份。
甲方:
乙方:
買賣房屋合同篇十
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房達(dá)成如下協(xié)議:
第一條項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)。
出賣人以_________________方式取得位于_________________、編號(hào)為_____________的地塊#fromend#的土地使用權(quán)。(土地使用權(quán)出讓合同號(hào))(土地使用權(quán)劃撥批準(zhǔn)文件號(hào))(劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號(hào))為______________________________。
該地塊土地面積為_________________,規(guī)劃用途為___________,土地使用年限自________年_____月______日至________年____月______日。
出賣人經(jīng)批準(zhǔn),在上述地塊上建設(shè)商品房,(現(xiàn)定名)(暫定名)___________。建設(shè)工程規(guī)劃許可證號(hào)為_________________,施工許可證號(hào)為____________________。
第二條商品房銷售依據(jù)。
買受人購(gòu)買的商品房為(現(xiàn)房)(預(yù)售商品房)。預(yù)售商品房批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為_______________,商品房預(yù)售許可證號(hào)為________。
買賣房屋合同篇十一
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣房屋達(dá)成如下協(xié)議:
平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e平方米。
第二條計(jì)價(jià)方式與價(jià)款出賣人與買受人約定按下述第種方式計(jì)算該房屋價(jià)款:1.按建筑面積計(jì)算,該房屋單價(jià)為(幣)每平方米元,總金額(幣)千百拾萬(wàn)千百拾元整。
2.按套內(nèi)建筑面積計(jì)算,該房屋單價(jià)為(幣)每平方米元,總金額(幣)千百拾萬(wàn)千百拾元整。
3.按套(單元)計(jì)算,該房屋總價(jià)款為(幣)千百拾萬(wàn)千百拾元整。
買受人如未按本合同規(guī)定的時(shí)間付款,按下列第種方式處理:
(2)逾期超過(guò)日后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計(jì)應(yīng)付款的%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬(wàn)分之的違約金。
第四條交付期限出賣人應(yīng)當(dāng)在年月日前,依照國(guó)家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定,將具備下列第種條件,并符合本合同約定的房屋交付買受人使用:
1.該房屋經(jīng)驗(yàn)收合格。
2.該房屋經(jīng)綜合驗(yàn)收合格。
3.該房屋經(jīng)分期綜合驗(yàn)收合格。
4.該房屋取得商品住宅交付使用批準(zhǔn)文件。
1.按逾期時(shí)間,分別處理(不作累加) (1)逾期不超過(guò)日,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房?jī)r(jià)款萬(wàn)分之的違約金,合同繼續(xù)履行; (2)逾期超過(guò)日后,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達(dá)之日起天內(nèi)退還全部已付款,并按買受人累計(jì)已付款的%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房?jī)r(jià)款萬(wàn)分之的違約金。
第五條交接
房屋達(dá)到交付使用條件后,出賣人應(yīng)當(dāng)書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進(jìn)行驗(yàn)收交接時(shí),出賣人應(yīng)當(dāng)出示本合同第八條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購(gòu)房屋為住宅的,出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說(shuō)明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權(quán)拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責(zé)任由出賣人承擔(dān)。
第六條出賣人保證銷售的房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。因出賣人原因,造成該房屋不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由出賣人承擔(dān)全部責(zé)任。
1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起日內(nèi)將買受人已付房?jī)r(jià)款退還給買受人,并按已付房?jī)r(jià)款的%賠償買受人損失。
2.買受人不退房,出賣人按已付房?jī)r(jià)款的%向買受人支付違約金。
第七條買受人的房屋僅作使用,買受人使用期間不得擅自改變?cè)摲课莸慕ㄖ黧w結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,買受人在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該房屋有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施,并按占地和公共部位與公用房屋分?jǐn)偯娣e承擔(dān)義務(wù)。出賣人不得擅自改變與該房屋有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施的使用性質(zhì)。
第八條本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下述第種方式解決:1.提交仲裁委員會(huì)仲裁。 2.依法向人民法院起訴。
第九條本合同未盡事項(xiàng),可由雙方約定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議(附件四)。
第十條合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第十一條本合同連同附件共頁(yè),一式份,具有同等法律效力,合同持有的情況如下:出賣人份,買受人份,份。
第十二條本合同自雙方簽訂之日起生效。自本合同生效之日起30天內(nèi),由出賣人向申請(qǐng)登記備案。
【法定代表人】:_____ 【法定代表人】:_____
【委托代理人】:_____(簽章) 【委托代理人】:_____(簽章)
買賣房屋合同篇十二
2.按照我國(guó)合同法第一百三十條、第一百三十五條和第一百三十八條等規(guī)定,出賣人移轉(zhuǎn)所售房屋的'占有和所有權(quán)為其主要義務(wù)。盡管買賣的房屋已經(jīng)按照房屋買賣合同規(guī)定的日期交給了購(gòu)房人占有、使用,但這只是出賣人履行了移轉(zhuǎn)所售房屋占有的義務(wù),只要在合同規(guī)定的期限屆滿時(shí)因出賣人的原因仍未辦理過(guò)戶登記手續(xù)場(chǎng)合,就屬于主給付義務(wù)不履行,構(gòu)成違約,甚至是根本違約。按照民法通則第一百三十七條關(guān)于訴訟時(shí)效期間自權(quán)利人知道或者應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)利被侵害時(shí)起算的規(guī)定,訴訟時(shí)效自合同規(guī)定的辦理過(guò)戶登記手續(xù)的期限屆滿的次日起算。據(jù)此觀點(diǎn),上述案件中,出賣人有權(quán)援引訴訟時(shí)效已經(jīng)完成的抗辯,拒絕辦理房屋所有權(quán)過(guò)戶登記手續(xù),并拒絕交付《房地產(chǎn)權(quán)證》。
有的專家不贊同上述觀點(diǎn),認(rèn)為買賣的房屋已經(jīng)按照合同規(guī)定的日期交給了購(gòu)房人,就是出賣人履行了主給付義務(wù),至于未辦理過(guò)戶登記手續(xù),只是出賣人未履行從給付義務(wù)。在主給付義務(wù)已經(jīng)履行的情況下,從給付義務(wù)不得單獨(dú)適用訴訟時(shí)效,以真正發(fā)揮從給付義務(wù)使債權(quán)人的合法權(quán)益得到最佳實(shí)現(xiàn)的功能。因而,在買賣的房屋已經(jīng)按照合同規(guī)定的日期交給了受讓人的情況下,即使出讓人未辦理過(guò)戶登記手續(xù)自合同規(guī)定辦理的期限屆滿的次日開始計(jì)算已經(jīng)超過(guò)了2年期間,受讓人也有權(quán)請(qǐng)求出賣人繼續(xù)辦理過(guò)戶登記手續(xù)。
對(duì)此,筆者持不同意見。其原因在于:依據(jù)合同法第一百三十五條、第一百三十三條等條文的規(guī)定,出賣人所承擔(dān)的主給付義務(wù)為移轉(zhuǎn)房屋的占有,尤其是移轉(zhuǎn)房屋所有權(quán)。出賣人僅僅把房屋交給了受讓人,在合同規(guī)定的日期屆滿時(shí)尚未辦理房屋所有權(quán)的過(guò)戶登記手續(xù),就是沒有履行移轉(zhuǎn)房屋所有權(quán)這個(gè)最重要的主給付義務(wù),已經(jīng)構(gòu)成了違約,訴訟時(shí)效的期間應(yīng)該起算。
有專家說(shuō),在實(shí)務(wù)中,由于種種原因,許多情況下是出賣人(基本上為發(fā)展商)故意拖延,致使房屋所有權(quán)的過(guò)戶登記手續(xù)遲遲未辦下來(lái),同時(shí)因購(gòu)房人(大多為小業(yè)主)的法律意識(shí)不強(qiáng)而往往未于訴訟時(shí)效期間內(nèi)主張辦理過(guò)戶登記手續(xù)。按照訴訟時(shí)效完成處理這些問題,顯然使已經(jīng)交足了房?jī)r(jià)款的小業(yè)主遭受了重大損失。實(shí)際上,小業(yè)主恰恰值得同情,進(jìn)而應(yīng)該受到法律的保護(hù)。若保護(hù),就不應(yīng)認(rèn)為上述案型中小業(yè)主關(guān)于辦理過(guò)戶登記手續(xù)的請(qǐng)求權(quán)已經(jīng)罹于訴訟時(shí)效。
可以依據(jù)合同法第九十四條的規(guī)定解除合同,以便盡快甩掉包袱,進(jìn)行有效益的新交易。其三,如此確定,也是雙刃劍,即,使小業(yè)主獲得較大數(shù)額的違約金或者損害賠償額,因?yàn)榘寻l(fā)展商的違約時(shí)間定得越早,其所負(fù)違約金的累積或者可得利益損失的數(shù)額就越多。
3.買賣的房屋已經(jīng)按照合同規(guī)定的日期交給了受讓人占有、使用,并且在合同規(guī)定的期限屆滿前也辦理了過(guò)戶登記手續(xù),但房屋所有權(quán)證(房地產(chǎn)權(quán)證)一直未交付,主給付義務(wù)已經(jīng)履行完畢,即房屋所有權(quán)已經(jīng)移轉(zhuǎn)給了受讓人,只是交付房屋所有權(quán)證(房地產(chǎn)權(quán)證)的從給付義務(wù)尚未履行。而房屋所有權(quán)證(房地產(chǎn)權(quán)證)系房屋所有權(quán)的憑證,它只起證據(jù)的作用,已經(jīng)登記的房屋所有權(quán)不因該證件的有無(wú)而發(fā)生改變。既然如此,在合同規(guī)定的辦理過(guò)戶登記手續(xù)的期限屆滿的次日至今已經(jīng)超過(guò)了2年,購(gòu)房人一直未請(qǐng)求出賣人辦理該手續(xù)的情況下,如果對(duì)該請(qǐng)求權(quán)適用訴訟時(shí)效,使出賣人有權(quán)抗辯,仍然拒絕辦理過(guò)戶登記手續(xù),反倒是人為地制造麻煩。如果聯(lián)系到房屋所有權(quán)人遺失了房屋所有權(quán)證(房地產(chǎn)權(quán)證)還可以補(bǔ)辦的現(xiàn)狀,罹于時(shí)效的觀點(diǎn)更顯得失去權(quán)衡。此其一。其二,如果說(shuō)"盡管債權(quán)證書是動(dòng)產(chǎn),但是它的所有權(quán)卻不能獨(dú)立轉(zhuǎn)讓。該所有權(quán)與債權(quán)不可分離,歸各自的債權(quán)人所有。"(曼弗雷德·沃爾夫:《物權(quán)法》,吳越、李大雪譯,法律出版社,20xx年9月版,第320頁(yè))那么,房屋所有權(quán)證(房地產(chǎn)權(quán)證)同樣應(yīng)與房屋所有權(quán)聯(lián)系在一起,二權(quán)不得分離。若對(duì)交付房屋所有權(quán)證(房地產(chǎn)權(quán)證)的請(qǐng)求權(quán)適用訴訟時(shí)效,恰恰會(huì)造成房屋所有權(quán)與房屋所有權(quán)證(房地產(chǎn)權(quán)證)分離的結(jié)果,所以,對(duì)于此類請(qǐng)求權(quán)不宜單獨(dú)適用訴訟時(shí)效。
4.依據(jù)合同法第一百五十八條的規(guī)定,買受人應(yīng)當(dāng)在約定的或者法定的期間內(nèi)將標(biāo)的物的數(shù)量或者質(zhì)量不合格的情形通知出賣人,怠于通知的,視為標(biāo)的物的數(shù)量或者質(zhì)量符合約定,除非出賣人知道或者應(yīng)當(dāng)知道提供的標(biāo)的物不符合約定。此處所謂約定的期間或者基于法律規(guī)定而確定的期間,簡(jiǎn)稱為質(zhì)量異議期間。一種觀點(diǎn)認(rèn)為,它屬于短期時(shí)效。筆者對(duì)此持有不同意見,認(rèn)為質(zhì)量異議期間不同于訴訟時(shí)效期間。理由如下:其一,質(zhì)量異議期間首先表現(xiàn)為約定期間,而訴訟時(shí)效期間為法定期間。其二,質(zhì)量異議期間適用對(duì)象含請(qǐng)求權(quán)和形成權(quán)。其中所謂請(qǐng)求權(quán),依據(jù)合同法第一百五十五條和第一百一十一條的規(guī)定,包括買受人請(qǐng)求出賣人修理、重作、更換標(biāo)的物的權(quán)利,買受人請(qǐng)求減少價(jià)款或者報(bào)酬的權(quán)利(有學(xué)說(shuō)認(rèn)為這是形成權(quán)),在解釋上,合同法第一百一十一條后段所謂"等違約責(zé)任"包括損害賠償。合同法第一百一十一條后段規(guī)定的"退貨"的救濟(jì)方式,一般情況下為解除合同,有時(shí)轉(zhuǎn)為更換,有時(shí)轉(zhuǎn)為重作,個(gè)別情況下可以轉(zhuǎn)換為代物清償。為了把退貨同修理、更換、重作相區(qū)別,不宜將它解釋為含有更換、重作的類型。從權(quán)利的角度著眼,解除合同的權(quán)利顯然屬于形成權(quán)。正是因?yàn)橘|(zhì)量異議期間適用的對(duì)象包括請(qǐng)求權(quán)和形成權(quán),就同僅僅適用請(qǐng)求權(quán)的訴訟時(shí)效區(qū)別開來(lái)了。其三,訴訟時(shí)效期間屆滿不消滅權(quán)利本身,質(zhì)量異議期間屆滿則消滅權(quán)利本身。其四,于質(zhì)量異議期間內(nèi)買受人向出賣人主張,轉(zhuǎn)換為訴訟時(shí)效期間的進(jìn)行;若為訴訟時(shí)效期間則不會(huì)發(fā)生這種現(xiàn)象。其五,質(zhì)量異議期間不發(fā)生中止、中斷、延長(zhǎng),與訴訟時(shí)效期間不同。其六,質(zhì)量異議期間的起算點(diǎn),在該期間為當(dāng)事人約定的期間場(chǎng)合,自約定的第一天開始起算;在無(wú)約定場(chǎng)合,自能夠檢驗(yàn)貨物時(shí)起算(第一百五十七條),或者說(shuō)自發(fā)現(xiàn)或應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)的物存在瑕疵時(shí)起算(第一百五十八條第二款前段);若有質(zhì)量保證期,自規(guī)定的質(zhì)量保證期的第一天起算(第一百五十八條第二款后段)。訴訟時(shí)效期間一般自當(dāng)事人知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利被侵害時(shí)起計(jì)算。
而質(zhì)量異議期間制度的客體包含請(qǐng)求權(quán)和形成權(quán)。其三,在質(zhì)量異議期間內(nèi),買受人向出賣人主張修理、重作、更換、退貨、減少價(jià)款或者報(bào)酬等,質(zhì)量異議期間便完成使命,訴訟時(shí)效粉墨登場(chǎng)。其四,如果買賣合同規(guī)定有質(zhì)量異議期間的,該期間的起算點(diǎn)為當(dāng)事人約定期限的開始之日;如果買賣合同未規(guī)定質(zhì)量異議期間的,該期間的起算點(diǎn),有時(shí)為買受人發(fā)現(xiàn)標(biāo)的物的數(shù)量或者質(zhì)量不符合約定之日(合同法第第一百五十八條第二款前段),有時(shí)為買受人收到標(biāo)的物之日(合同法第一百五十八條第二款中段)。與此不同,除斥期間的起算點(diǎn)則比較復(fù)雜。合同法規(guī)定,在可撤銷的合同場(chǎng)合,撤銷權(quán)的除斥期間自撤銷權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由時(shí)起算(第五十五條第一款)。在效力未定的合同場(chǎng)合,追認(rèn)權(quán)的除斥期間自相對(duì)人催告確定的開始追認(rèn)的時(shí)間起算(第四十七條第二款及其司法解釋、第四十八條第二款及其司法解釋);相對(duì)人的撤銷權(quán)在除斥期間的長(zhǎng)短方面不確定,只有最后限定,即追認(rèn)權(quán)行使之前,起算點(diǎn)應(yīng)為合同成立之時(shí)(第四十七條第二款及其司法解釋、第四十八條第二款及其司法解釋)。在債權(quán)人撤銷權(quán)的情況下,撤銷權(quán)的除斥期間自債權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起算,在債權(quán)人不知道也不應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由的情況下,自債務(wù)人的行為發(fā)生之日起算(第七十五條)。在合同解除的情況下,解除權(quán)的除斥期間自法律規(guī)定或者當(dāng)事人約定的起算之日開始計(jì)算,無(wú)此規(guī)定或者約定的,自債務(wù)人催告確定的開始之日。
買賣房屋合同篇十三
第一條、甲方出售房屋的產(chǎn)權(quán)證編號(hào)及其位置、結(jié)構(gòu)、級(jí)別、面積和附屬設(shè)施。
1、甲方出售的房屋所有權(quán)證號(hào)為_________。
2、甲方出售的房屋坐落于_____________。
3、甲方出售的房屋建筑面積為_____平方米;
4、房子是干凈的水房。與該房屋一并轉(zhuǎn)讓的附屬設(shè)施、設(shè)備、裝修及相關(guān)物品詳見附件一。
第二條、房?jī)r(jià)及其他費(fèi)用。
1、甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,甲方出售該房屋的總金額為________萬(wàn)元整。
以上房?jī)r(jià)包括附屬設(shè)施設(shè)備、裝修、相關(guān)物品及與房屋相關(guān)的一切其他權(quán)利。
2、甲乙雙方達(dá)成協(xié)議,本合同的所有交易稅費(fèi)均由乙方承擔(dān),乙方在支付所有交易稅費(fèi)后,不得以任何理由要求甲方賠償。
第三條、付款條件。
本合同簽訂后,乙方應(yīng)向甲方支付購(gòu)房總價(jià)款___________甲方收到貨款后,必須配合乙方在乙方要求的時(shí)間和地點(diǎn)辦理更名和過(guò)戶手續(xù),不得以任何理由規(guī)避。
3、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清晰、具有合法的土地使用權(quán)(已繳納土地出讓金)、無(wú)擔(dān)保、無(wú)抵押、無(wú)房產(chǎn)名下戶口、房產(chǎn)有瑕疵、未出租、未使用;截至____年____月____日,電話費(fèi),水電費(fèi),物業(yè)管理費(fèi),取暖費(fèi),上網(wǎng)費(fèi),有線電視費(fèi)如果電視費(fèi)是欠甲方的,拖欠和滯納金與乙方無(wú)關(guān)。
4、甲方應(yīng)在30天內(nèi)搬出賬戶,為乙方結(jié)算做準(zhǔn)備。
第四條、房屋交付。
甲方應(yīng)在__________內(nèi)將該房屋交付給乙方。
第五條、乙方逾期付款的違約責(zé)任。
乙方未按合同規(guī)定的付款方式付款的,每逾期一天,按逾期金額的2‰支付違約金。逾期超過(guò)一個(gè)月的`,視為乙方未履行合同,甲方有權(quán)解除合同。屆時(shí),乙方將承擔(dān)本次交易雙方的全部交易稅費(fèi),并向甲方支付購(gòu)房款的10%作為違約金。
第六條、甲方逾期交貨的違約責(zé)任。
甲方未按本合同第四條的規(guī)定及時(shí)向乙方交付房屋的,每逾期一天,按總房?jī)r(jià)的2%向乙方支付違約金。逾期超過(guò)一個(gè)月的,視為甲方未履行合同,乙方有權(quán)解除合同,并向乙方支付房?jī)r(jià)款的10%作為違約金。
第七條、甲方保證在交接過(guò)程中不發(fā)生產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛。如移交前存在的產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛在移交后發(fā)生,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第八條、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第九條、因履行本合同發(fā)生的任何爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,甲乙雙方可依法向房屋所在地人民法院提起訴訟。
第十條、本合同自雙方簽字之日起生效。
第十一條、本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,其余三份交有關(guān)部門備案。
買賣房屋合同篇十四
甲方:身份證:
電話:
乙方:身份證:
電話:
二、該房屋建筑面積平方米(以房屋發(fā)票面積為準(zhǔn)):
四、無(wú)論該房屋價(jià)值升或降,甲方無(wú)權(quán)參與。如甲方強(qiáng)行收回,按雙倍賠償乙方;
五、房屋交易總價(jià)為人民幣(元)。
六、甲方必須保證該房屋債權(quán)、債務(wù)無(wú)任何糾紛,如有由甲方全部承擔(dān);
七、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。
甲方:乙方:
買賣房屋合同篇十五
甲方:
乙方:
一、甲方自愿將坐落在____市____鎮(zhèn)____村____號(hào)(自建住宅)的房屋,東至____南至____西至____北至____建筑面積____平方米,出售給乙方。
二、甲、乙雙方議定的上述房屋成交價(jià)格為人民幣(大寫)共____萬(wàn)____仟____佰____元(小寫____元),乙方在____年____月____日前,一次付給甲方。
三、雙方同意于____年____月____日由甲方將上述房屋交付給乙方所有。
四、甲方保證上述房屋產(chǎn)權(quán)清楚,若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛,由甲方責(zé)任。甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦好過(guò)戶手續(xù)。
五、辦理房屋過(guò)戶手續(xù)所繳納的稅費(fèi),由____方負(fù)擔(dān)。
六、本協(xié)議經(jīng)雙方蓋章后,經(jīng)房地產(chǎn)交易主管機(jī)關(guān)審核后,上述房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。
七、甲、乙雙方同意上述協(xié)議,各無(wú)異議,不得反悔。
八、本協(xié)議一式三份,甲、乙、中證人各執(zhí)一份。
甲方:
乙方:
買賣房屋合同篇十六
出賣人:
買受人:
甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng)經(jīng)過(guò)多次協(xié)商,一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方愿將自有坐落于______的樓房,面積為______平方米;13.6戶型的房屋出售給乙方。
二、上列房屋包括附屬設(shè)備,雙方議定房屋總價(jià)款為人民幣_(tái)___萬(wàn)元(含萬(wàn)元房屋基金),由甲方售賣給乙方。
三、房屋價(jià)款乙方分二期付給甲方。第一期,在雙方簽訂買賣合同之日,付人民幣_(tái)___萬(wàn)元;乙方所欠尾款在簽訂合同當(dāng)日后30天內(nèi)付清。每期付款,甲方收到后出具收據(jù)。
四、甲方應(yīng)自本合同簽訂日起內(nèi)將房屋騰空,連同原房屋所有權(quán)等有關(guān)證件,點(diǎn)交乙方,由乙方出具收到憑證。
五、本合同簽訂前,該房屋如有應(yīng)繳納的一切捐稅、費(fèi)用,概由甲方負(fù)責(zé)。本合同發(fā)生的過(guò)戶登記費(fèi)、契稅、估價(jià)費(fèi)、印花稅等一切售房費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
六、乙方全部或一部分不履行本合同第三條規(guī)定的日期給付甲方房?jī)r(jià)款時(shí),乙方須承擔(dān)購(gòu)房屋款10%違約金,同時(shí)甲方有權(quán)收回房屋。
七、本合同的附件與合同有同等效力。如有未盡事宜雙方協(xié)商解決。
八、本合同一式2份,甲乙雙方各執(zhí)1份。
甲方:
乙方:
買賣房屋合同篇十七
買方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)____________________
甲方有一套在_______________________________________商品房,因房產(chǎn)證、土地使用證尚在辦理過(guò)程中,目前還不能辦理過(guò)戶手續(xù),待甲方房產(chǎn)證辦理完畢后雙方再辦理過(guò)戶手續(xù)。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,就房屋買賣未過(guò)戶之前的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
甲方自愿將下列房屋賣給乙方所有:房屋坐落于(地址/小區(qū)單元/樓層/面積/其他)
買賣雙方均清楚該房屋產(chǎn)權(quán)及面積現(xiàn)狀,并確認(rèn)該房屋是在房產(chǎn)證件為辦理的情況下以現(xiàn)狀出售:
付款方式:合同簽訂后,當(dāng)事人雙方同意按下列方式交付房款:
1、分貳期付款:乙方于簽訂本合同當(dāng)日,交付甲方第壹批
2、乙方于房產(chǎn)證下來(lái)后的十日內(nèi)交付房屋第貳批尾款
___________元(大寫:____________________整)。
3、由于該房屋現(xiàn)相關(guān)證件還在辦理過(guò)程中,不能立即辦理
房屋產(chǎn)權(quán)變更手續(xù),雙方協(xié)商后共同同意扣除總房款的______________元(大寫:_______________整),當(dāng)做后期保證金。
甲方在乙方將房屋第壹批房屋款合計(jì)_____________元,(大寫:_____________整)付清之日七日內(nèi),將上述房屋交付給乙方。
1、如甲方房產(chǎn)證下來(lái)一個(gè)月內(nèi),因甲方個(gè)人原因未按時(shí)與
乙方辦理過(guò)戶手續(xù),將視為不履行合同,乙方有權(quán)利解除合同。甲方因在解除合同后十天內(nèi)將已收房?jī)r(jià)款退還乙方并賠償違約金_________元(大寫:______________整)。
2、如甲方房產(chǎn)證下來(lái)一個(gè)月內(nèi),因乙方個(gè)人原因未按時(shí)與甲方辦理過(guò)戶手續(xù),將視為不履行合同,甲方有權(quán)利解除合同。甲方因在解除合同后十天內(nèi)將已收房?jī)r(jià)款退還乙方。乙方將賠償違約金_________元(大寫:______________整)給甲方。
3、簽訂本合同當(dāng)日起______年內(nèi)甲方如還未獲得房產(chǎn)證,
將視為不履行合同,乙方有權(quán)利解除合同。甲方因在解除合同后十天內(nèi)將已收房?jī)r(jià)款退還乙方并賠償違約金_________元(大寫:______________整)。
4、如乙方未能及時(shí)辦理過(guò)戶手續(xù),甲方當(dāng)提供有效證據(jù)證明甲方在房產(chǎn)證下來(lái)當(dāng)日曾經(jīng)通知乙方。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,甲乙雙方自簽字之日起生效,并具有法律效應(yīng)。
買賣房屋合同篇十八
甲方(出賣人):__________(二人系夫妻關(guān)系)
身份證號(hào)(夫):_________聯(lián)系方式:_________
身份證號(hào)(妻):_________聯(lián)系方式:_________
現(xiàn)住址:___________________________
乙方(買受人):_________電話:__________________
身份證號(hào):___________________________
地址:__________________
鑒于:
1、甲方對(duì)位于市區(qū)小區(qū)號(hào)樓單元室的房產(chǎn)、儲(chǔ)藏室、車位享有獨(dú)立的所有權(quán)、處分權(quán)、出賣權(quán),甲方有意向出售給乙方。
2、乙方有意向購(gòu)買上述房產(chǎn)、儲(chǔ)藏室、車位,甲乙雙方共同同意按照元的價(jià)格交易該房產(chǎn)。
3、根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》相關(guān)規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就上述房產(chǎn)、儲(chǔ)藏室、車位買賣達(dá)成如下協(xié)議:
2、甲方承諾該房產(chǎn)、儲(chǔ)藏室、車位為甲方有完全所有權(quán)、處分權(quán)的財(cái)產(chǎn),不存在任何被抵押、質(zhì)押、扣劃、擔(dān)保等影響完整權(quán)利的,如果因?yàn)榧追皆蚍课荼徊榉?、凍結(jié)、拍賣等任何影響乙方過(guò)戶或使用的情形,甲方應(yīng)向乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二條
1、該房屋、儲(chǔ)藏室、車位總金額為元(大寫元整)(含稅),上述房屋價(jià)格包括了該房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品和其他與該房屋相關(guān)的所有權(quán)利。
2、本合同項(xiàng)下房屋、儲(chǔ)藏室、車位交易、更名等行為產(chǎn)生的一切費(fèi)用,包括交易稅費(fèi)、更名所產(chǎn)生的費(fèi)用等一切稅費(fèi),均已包含在上述金額中。
1、第一次付款:乙方應(yīng)于年月日前向甲方支付首付款元(大寫元整);
3、第二次付款:在甲方協(xié)助乙方辦理好房屋過(guò)戶、更名等全部手續(xù)后日內(nèi),乙方將該房屋剩余款元(大寫元整)付清給甲方。
1、雙方同意,甲方應(yīng)在產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)辦理結(jié)束后日內(nèi),將具備交房條件、并符合本合同約定的房產(chǎn)、儲(chǔ)藏室、車位交付給乙方。
2、因任意原因?qū)е挛茨茉诜课輽?quán)屬登記部門規(guī)定的辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記手續(xù)的期限內(nèi)取得房屋所有權(quán)證書的,乙方有權(quán)退房,甲方應(yīng)當(dāng)自收到退房通知之日起日內(nèi)退還乙方全部已付款,并支付違約金元(大寫元整)。
3、甲方應(yīng)當(dāng)在收到房屋全款之日起日內(nèi),向房屋所在地的戶籍管理機(jī)關(guān)辦理完成原有戶口遷出手續(xù),如甲方未按期將與本房屋相關(guān)的戶口遷出的,乙方有權(quán)解除本合同,甲方應(yīng)收到解除通知之日起3日內(nèi)退還乙方全部已付款,并支付違約金元(大寫元整)。
1、甲方保證該房屋本房屋在合同簽訂后,該房屋產(chǎn)權(quán)清晰無(wú)異議,絕無(wú)買賣、抵押、典當(dāng)、繼承、租賃等與他人糾紛之事,無(wú)查封、扣押、拍賣等法律風(fēng)險(xiǎn),否則視為甲方違約,由此產(chǎn)生的一切后果皆由甲方承擔(dān),甲方應(yīng)向乙方支付違約金元(大寫元整),并承擔(dān)其他賠償責(zé)任。
2、在房屋交付日以前發(fā)生的【物業(yè)管理費(fèi)】【供暖】【水】【電】【燃?xì)狻俊居芯€電視】【電信】費(fèi)用由甲方承擔(dān),房屋正式交付后(含當(dāng)日)發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。甲方同意將其繳納的該房屋專項(xiàng)維修資金(公共維修基金)的賬面余額在房屋過(guò)戶后10日轉(zhuǎn)移給乙方。如甲方未按期完成專項(xiàng)維修資金過(guò)戶的,每逾期一日,甲方應(yīng)支付已交付房?jī)r(jià)款萬(wàn)分之五的違約金。
(一)逾期交房責(zé)任
除不可抗力外,甲方未按本合同約定的期限和條件將該房屋交付乙方的,按照如下規(guī)定處理。
1、逾期在日之內(nèi),甲方應(yīng)向乙方支付違約金元(大寫元整),合同繼續(xù)履行;
2、逾期超過(guò)日后,乙方有權(quán)退房。乙方退房的,甲方應(yīng)當(dāng)白收到退房通知之日起3日內(nèi)退還全部已付款,并向乙方支付違約金元(大寫元整)。
(二)逾期付款責(zé)任
乙方未按照約定的時(shí)間付款的,按照以下約定處理:
2、逾期超過(guò)60日后,甲方有權(quán)解合同。甲方解除合同的,乙方應(yīng)當(dāng)自解除合同通知送達(dá)之日起3日內(nèi)向甲方支付違約金元(大寫元整),甲方收到違約金之日起日內(nèi)退還乙方全部已付款。
(三)甲方在本合同簽定收房款后,不得因市場(chǎng)漲價(jià)或政策原因等為理由,收回或者反悔不出售房屋,或要求漲價(jià),如甲方違反此約定,需向乙方支付違約金元(大寫元整),該合同繼續(xù)履行。
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時(shí),甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方,征得對(duì)方同意后,簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無(wú)權(quán)變更本合同,否則,由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
因不可抗力不能按按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或全部免除責(zé)任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知另一方當(dāng)事人,并自不可抗力事件結(jié)束之日起3日內(nèi)向另一方當(dāng)事人提供證明。
本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴。
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同與本合同有同等法律效力。
本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效。本協(xié)議一式二份,甲方、乙方各一份,具有同等法律效力。
甲方:___________________________
乙方:___________________________
合同簽訂日期:_________年_________月_________日
買賣房屋合同篇一
甲方(賣方)
乙方(買方)
甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng),經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在 重慶市 應(yīng)屆畢業(yè)生網(wǎng) 路 小區(qū) 號(hào)樓 單元 室(建筑面積120平方米,儲(chǔ)藏室40 平方米,產(chǎn)權(quán)證號(hào)st 2105420 )房地產(chǎn)出賣給乙方,并將與所出賣該房產(chǎn)的相關(guān)的土地使用權(quán)同時(shí)出賣給乙方(附房產(chǎn)證復(fù)印件及該房產(chǎn)位置圖)
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價(jià)款為人民幣大寫壹佰萬(wàn)零二千元整 ;即人民幣小寫 元 .
三、乙方在簽訂本合同時(shí),支付定金三十萬(wàn)元整 ,即小寫300000元 .
四、乙方支付定金之日起 2個(gè)月內(nèi),向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項(xiàng)通過(guò)銀行住房按揭方式交付(有關(guān)期限和程序按照所在按揭銀行規(guī)定辦理)
五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)(已交納土地出讓金)
六、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關(guān)稅費(fèi)由 甲方承擔(dān)。
七、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過(guò)戶手續(xù),待房產(chǎn)過(guò)戶到乙方名下之時(shí),乙方應(yīng)向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應(yīng)在1個(gè)月 前將該房產(chǎn)交付乙方;屆時(shí)該房產(chǎn)應(yīng)無(wú)任何擔(dān)保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無(wú)人租住、使用;無(wú)欠賬,如電話費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、取暖費(fèi)、入網(wǎng)費(fèi)、有線電視費(fèi)等。
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段迨f(wàn) 元的違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期一日,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段迨P金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規(guī)定,本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過(guò)戶或銀行不能辦理按揭導(dǎo)致合同解除,不適用本條款。
十、交付該房產(chǎn),甲方不得損壞該房產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、地面和墻壁及不適移動(dòng)的物件,并將抽風(fēng)機(jī)一臺(tái)(型號(hào): 5648485 ),空調(diào)兩臺(tái)(型號(hào):0152468549 ),熱水器(型號(hào):1095874554),浴霸(型號(hào):1025456985 ),飲水機(jī)(型號(hào):1084759264 ),音響兩臺(tái)(型號(hào):258695 ),涼衣架,房?jī)?nèi)燈具,前后門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛(wèi)設(shè)施, 等讓與乙方(含在房屋價(jià)值內(nèi))
十一、本協(xié)議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款:
1、轉(zhuǎn)讓過(guò)后,甲方不的以任何借口干涉乙方對(duì)房屋的修改。
甲方(賣方) (?。?身份證號(hào):
住址: 電話:
年 月 日
乙方(買方) (印)身份證號(hào):
住址: 電話:
買賣房屋合同篇二
原告:
被告:
案由:房屋買賣合同糾紛
訴訟請(qǐng)求:
3、本案訴訟費(fèi)及其它相關(guān)費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:
20xx年7月25日,原告經(jīng)北京市嘉禾家美房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司介紹,與被告簽訂了關(guān)于北京市朝陽(yáng)區(qū)廣渠路28號(hào)210號(hào)樓16層1908a的《房屋買賣合同》,并于當(dāng)日交付了購(gòu)房定金人民幣50000元。
雙方同意,被告應(yīng)配合原告在合同簽訂后一個(gè)月內(nèi)(即20xx年8月25日前)辦理完畢該房屋過(guò)戶事宜,原告亦多次催促被告履行合同義務(wù),進(jìn)行網(wǎng)簽及后續(xù)房屋過(guò)戶事宜,被告均以各種借口予以拖延,導(dǎo)致該房屋至今未辦理任何過(guò)戶手續(xù)。按照約定,被告拖延逾期辦理過(guò)戶手續(xù)視為違約,被告應(yīng)支付原告逾期辦理房屋過(guò)戶事宜的違約賠償人民幣200000元.
原告購(gòu)買本房屋是為年底結(jié)婚作為婚房使用,被告遲遲不履行房屋過(guò)戶義務(wù)已經(jīng)給原告造成了諸多損失,無(wú)奈之下訴至法院,請(qǐng)求法庭依法判決被告按照合同履行義務(wù),將房屋過(guò)戶給原告,并賠償原告損失,以維護(hù)原告的合法權(quán)益。
此致
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院
買賣房屋合同篇三
甲方(轉(zhuǎn)讓方):
乙方(受讓方):
甲乙雙方就甲方所有的位于房屋及宅基地轉(zhuǎn)讓事宜,經(jīng)協(xié)商達(dá)成協(xié)議如下:
一、標(biāo)的物。
該宗房屋位于,共間以及相應(yīng)的宅基地。
二、房款及支付。
該宗房屋及宅基地共計(jì)作價(jià)元,乙方于年月日前交付轉(zhuǎn)讓款元,余款元于年月日之前付清。
三、標(biāo)的的交付。
甲方在年月日之前交付轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。
四、權(quán)利義務(wù)。
甲方保證對(duì)該房屋擁有全部的所有權(quán),該房屋及宅基地使用權(quán)無(wú)任何權(quán)利瑕疵。如果因權(quán)利瑕疵或者因甲方原因?qū)е乱曳讲荒苜?gòu)得該房屋,甲方應(yīng)當(dāng)支付違約金元并賠償乙方的全部經(jīng)濟(jì)損失(包括但不限于:直接經(jīng)濟(jì)損失、房屋改造費(fèi)用、應(yīng)得利益損失、因糾紛而支付的律師費(fèi)、公證費(fèi))。
甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的期限交付房屋,每拖延一日需承擔(dān)房屋總價(jià)款1%的違約金。
合同簽訂后,甲方不得為任何租賃、擔(dān)保、買賣等損害該房屋所有權(quán)的行為,否則承擔(dān)與房款等額的違約金。
在房屋交付之后,甲方有義務(wù)配合乙方辦理各項(xiàng)過(guò)戶手續(xù),過(guò)戶費(fèi)用由雙方另行協(xié)商。
該宗房屋的所有權(quán)于合同簽訂時(shí)轉(zhuǎn)移至乙方,該房屋上的一切權(quán)益全部歸乙方享有(包括占有、使用、收益、處分等),如果該處房屋因改造需要拆遷,因拆遷而產(chǎn)生的所有補(bǔ)償款及權(quán)利全部由乙方享有。
在房屋交付前所產(chǎn)生的費(fèi)用(包括但不限于:水費(fèi),電費(fèi)等)由甲方承擔(dān),與乙方無(wú)關(guān)。房屋交付之后所產(chǎn)生的水電等費(fèi)用由乙方承擔(dān),與甲方無(wú)關(guān)。
五、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有相同的法律效力。
六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方:乙方:
年月日年月日。
買賣房屋合同篇四
房屋買賣合同是一方轉(zhuǎn)移房屋所有權(quán)于另一方,另一方支付價(jià)款的合同。轉(zhuǎn)移所有權(quán)的一方為出賣人或賣方,支付價(jià)款而取得所有權(quán)的一方為買受人或者買方。
房屋買賣合同標(biāo)的額較大且系比較重要之合同,故法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)采取書面形式訂立。《城市房地產(chǎn)管理法》第40條規(guī)定:"房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,應(yīng)當(dāng)簽訂書面轉(zhuǎn)讓合同…"。《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)管理?xiàng)l例》第28規(guī)定:"商品房銷售,當(dāng)事人雙方應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同?!?上述規(guī)定是認(rèn)定房屋買賣合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式的法律依據(jù)。根據(jù)法律及相關(guān)司法解釋的規(guī)定,房屋買賣合同書面形式應(yīng)包括如下類型:
(一)正式房屋買賣合同
正式房屋買賣合同是房屋買賣合同書面形式的基本類型,內(nèi)容一般包括房屋買賣合同的基本條款,如房屋位置、結(jié)構(gòu)、建筑面積、價(jià)款及其支付期限、交房期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記等條款。盡管法律法規(guī)并未規(guī)定買賣雙方必須采用統(tǒng)一的房屋買賣合同文本,但在辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記時(shí),房屋產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)往往要求使用建設(shè)主管部門統(tǒng)一制訂的規(guī)范的合同文本,否則,不予辦理備案、登記。但是,并不因?yàn)椴皇褂媒y(tǒng)一合同文本而影響書面房屋買賣合同的成立和效力。實(shí)踐中,商品房買賣時(shí),要求必須使用建設(shè)主管部門統(tǒng)一制作的格式文本。但在正式合同文本簽訂之前,多由開發(fā)商提供認(rèn)購(gòu)書、預(yù)訂協(xié)議等預(yù)約合同文本要求買受人簽署,其中有的預(yù)約合同已經(jīng)具備本約性質(zhì),相當(dāng)于房屋買賣合同。二手房買賣的合同形式未作統(tǒng)一要求,買賣雙方一般會(huì)根據(jù)協(xié)商一致的意見共同起草一份房屋買賣合同,經(jīng)雙方簽字、蓋章生效,并據(jù)此履行,在產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)填寫的制式合同只作為登記文件使用。
(二)具備特定條件的預(yù)約合同
最高人民法院《關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(下稱商品房買賣司法解釋)第五條規(guī)定:"商品房的認(rèn)購(gòu)、訂購(gòu)、預(yù)訂等協(xié)議具備商品房銷售管理辦法第16條規(guī)定的商品房買賣合同的主要內(nèi)容,并且出賣人已經(jīng)按照約定收受購(gòu)房款的,該協(xié)議應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為商品房買賣合同。"根據(jù)最高法院民一庭的觀點(diǎn),商品房認(rèn)購(gòu)、訂購(gòu)、預(yù)訂等協(xié)議是在開發(fā)商取得立項(xiàng)、規(guī)劃、報(bào)建審批手續(xù)至取得商品房銷售許可證之前簽訂的預(yù)約性質(zhì)的合同(事實(shí)上預(yù)約合同的簽訂并不限于這個(gè)期間)。為保障交易安全,保護(hù)業(yè)主權(quán)益,促進(jìn)簽約,規(guī)定具備合同實(shí)際履行條件的預(yù)約合同,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為本約合同。筆者認(rèn)為,司法解釋的本條規(guī)定,用意雖好,但效果一般,極易造成誤導(dǎo)。首先,《商品房銷售管理辦法》第16條規(guī)定的商品房買賣合同的主要內(nèi)容多達(dá)13項(xiàng),而認(rèn)購(gòu)書等預(yù)約合同均為開發(fā)商擬定的格式合同,同時(shí)具備該13項(xiàng)內(nèi)容的可能性很少,買受人依據(jù)該條規(guī)定維護(hù)自身權(quán)益的機(jī)會(huì)并不多見。其次,認(rèn)定合同性質(zhì)的依據(jù)為合同內(nèi)容,而非合同名稱。預(yù)約合同如果具備了商品房買賣合同的主要內(nèi)容,理應(yīng)認(rèn)定為商品房買賣合同,不再具有預(yù)約性質(zhì)。第三,"出賣人已經(jīng)按照約定收受購(gòu)房款",表明買賣合同已經(jīng)實(shí)際履行。即使預(yù)約合同未完全具備《商品房銷售管理辦法》第16條規(guī)定的商品房買賣合同的主要內(nèi)容,只要標(biāo)的物明確、價(jià)款確定,完全可以依據(jù)合同法的相關(guān)規(guī)定認(rèn)定雙方房屋買賣合同成立。如果機(jī)械適用該條司法解釋的規(guī)定,就會(huì)導(dǎo)致依據(jù)合同法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定房屋買賣合同成立,而依據(jù)該條司法解釋則不能認(rèn)定合同成立。
(三)房屋買賣合同的其他書面形式。
《合同法》第11條規(guī)定:"書面形式是指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。"根據(jù)《電子簽名法》第3條第3款的規(guī)定,"涉及土地、房屋等不動(dòng)產(chǎn)權(quán)益轉(zhuǎn)讓的"的文書,不適用"電子簽名、數(shù)據(jù)電文"。無(wú)疑排除了以"數(shù)據(jù)電文" 為表現(xiàn)形式的房屋買賣合同。記載雙方房屋買賣意思表示的、以有形方式表現(xiàn)的信函等雙方往來(lái)資料,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為其他書面形式的房屋買賣合同。有些情況下,沒有書面合同,也無(wú)法認(rèn)定口頭合同存在,買受人以其持有的購(gòu)房款收據(jù)或發(fā)票主張房屋買賣合同成立。此時(shí),買受人持有的購(gòu)房款收據(jù)或發(fā)票,既是書面合同形式,也是合同實(shí)際履行證據(jù),如果收據(jù)或發(fā)票載明的房屋位置具體、房屋價(jià)款明確,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定雙方之間的房屋買賣合同成立。筆者認(rèn)為,認(rèn)定其他書面形式的房屋買賣合同成立,已有書面證據(jù)必須能夠證明三項(xiàng)事實(shí):房屋買賣的意思表示、房屋具體位置和價(jià)款。
房屋買賣合同是指購(gòu)房者各售房者在平等協(xié)商的基礎(chǔ)上,就房屋的買賣所簽訂的協(xié)議。房屋買賣合同應(yīng)包括以下主要條款:
1、合同雙方當(dāng)事人。買賣雙方的名稱(姓名)、地址、郵政編碼、聯(lián)系電話。如果有委托代理人的話,那么還包括委托代理人的名稱(姓名)、地址、郵政編碼、聯(lián)系電話。
2、標(biāo)的。標(biāo)的是合同當(dāng)事人雙方權(quán)利義務(wù)共同指向的對(duì)象。在房屋買賣合同中,標(biāo)的就是房屋。這主要包括以下內(nèi)容:房屋的坐落位置;所買賣房屋的面積,應(yīng)分別注明實(shí)得建筑。
買賣房屋合同篇五
出賣人:
買受人:
出賣人:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
身份證:
地址:
買受人:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
身份證:
地址:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿的.基礎(chǔ)上,為明確雙方權(quán)利義務(wù),就乙方向甲方購(gòu)買房屋簽訂本合同,以資雙方共同信守執(zhí)行:
甲方應(yīng)對(duì)所出賣的房屋享有完全的處分權(quán)并保證符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,而且沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。
房屋的坐落、面積情況:
1、本合同所稱標(biāo)的房屋是指位于貴州省遵義市海爾大道錦城花苑某幢某單元某層某號(hào)房屋。
2、該房屋建筑面積共154。03平方米,其中套內(nèi)建筑面積為136。65平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e為17。38平方米。
3、本合同項(xiàng)下房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)隨房屋一并轉(zhuǎn)讓。
計(jì)價(jià)方式與價(jià)款:房屋的交易總價(jià)為:人民幣381994元整(大寫:叁拾捌萬(wàn)壹仟玖佰玖拾肆元整)。
付款方式及期限:乙方在本協(xié)議簽訂之日起2個(gè)月內(nèi)先向甲方支付首付款30萬(wàn)元,剩余房款81994元應(yīng)當(dāng)在辦理過(guò)戶登記前全部付清。
房屋交付及產(chǎn)權(quán)登記的約定:
1、甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起30天內(nèi)將本合同項(xiàng)下房屋全部交付給乙方。
2、由于房開商還未將該房屋產(chǎn)權(quán)證辦理完成,甲方現(xiàn)未取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書(指房屋的《房屋所有權(quán)證》或《土地使用權(quán)證》)。甲方應(yīng)當(dāng)在取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書之后,及時(shí)協(xié)助乙方將房屋權(quán)屬登記過(guò)戶至乙方名下。
稅費(fèi)分擔(dān)約定:
1、甲方辦理房地產(chǎn)權(quán)屬證書所需要的稅費(fèi)、產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)、交易手續(xù)費(fèi)等一切稅費(fèi)由甲方承擔(dān)。
2、甲方將房地產(chǎn)過(guò)戶至乙方名下所花費(fèi)的交易稅費(fèi)、產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)、交易手續(xù)費(fèi)等一切稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。
第七條違約責(zé)任:
1、乙方如未按本合同規(guī)定的時(shí)間付款,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限屆滿的次日起至實(shí)際全額支付應(yīng)付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應(yīng)付款萬(wàn)分之三的違約金。
2、甲方如未按本合同規(guī)定的期限將該房屋交付,自本合同規(guī)定的交付期限屆滿的次日起起至實(shí)際交付之日止,甲方按日向乙方已支付房款萬(wàn)分之三的違約金。
爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向合同簽訂地人民法院起訴。
特別約定:房屋辦理過(guò)戶登記后,如發(fā)生房屋征收或拆遷等對(duì)房屋及相應(yīng)土地的補(bǔ)償,由乙方所有。
免責(zé)條件:
2、不可抗力系指“不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況”。
陳述和承諾條款:
1、甲方承諾:甲方擁有對(duì)本合同項(xiàng)下房屋完全的處分權(quán)
2、乙方承諾:真實(shí)地愿意購(gòu)買本合同項(xiàng)下的房屋。
本合同簽訂地為貴州省大方縣,合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力,自雙方簽字后生效。
本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等法律效力。
出賣人(甲方):
身份證號(hào)碼:
地址:
聯(lián)系電話:
買受人(乙方):
身份證號(hào)碼:
地址:
聯(lián)系電話:
見證人:
身份證號(hào):
聯(lián)系電話:
簽訂時(shí)間:20xx年6月9日
買賣房屋合同篇六
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方將位于萬(wàn)福店農(nóng)場(chǎng)西環(huán)路住房一套及一樓中間門面一間售給乙方,現(xiàn)就房屋買賣事宜簽訂以下合同資料:
一、房屋位置、面積、價(jià)格:
1、房屋位置:_____________;
3、房屋價(jià)格:壹拾伍萬(wàn)元整。
二、房屋質(zhì)量及裝修要求:
1、房屋建筑質(zhì)量為合格等級(jí),除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊狀況外如有房屋非人為質(zhì)量問題甲方負(fù)責(zé)維修。
2、甲方負(fù)責(zé)所有塑鋼窗戶、進(jìn)門防盜門、室內(nèi)三套玻璃門、門面轉(zhuǎn)閘門、室內(nèi)地板磚(客廳80__80mm,其他60__60mm)及水電安裝、廁所大便器安裝、墻壁普通裝修。甲方同時(shí)負(fù)責(zé)水過(guò)戶手續(xù)到位。
三、付款方式:首付捌萬(wàn)元,第二次在年內(nèi)付二萬(wàn),乙方付款時(shí)甲方另帶給房產(chǎn)證、土地使用證副本各一份。
四、其他;
3、甲方保證所售房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,否則一切職責(zé)由甲方承擔(dān);
4、該房屋的所有稅費(fèi)含在房屋價(jià)格中。
五、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具備同等的法律效力,協(xié)商不成時(shí)由當(dāng)?shù)胤ㄔ号袥Q。
六、本合同一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,一份報(bào)主管部門備案。
七、本合同雙方簽字之日起生效。
甲方:
乙方:
買賣房屋合同篇七
_計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)有限公司 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商,就_______銷售事宜,確認(rèn)以下內(nèi)容,達(dá)成以下條款,特簽訂此合同:
一、確認(rèn)銷售內(nèi)容 甲方采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、制造商、數(shù)量、單價(jià)、金額詳見下表: (或在同樣格式的附件中詳細(xì)列明,該附件經(jīng)雙方蓋章確認(rèn)后作為本合同完整組成部分。) 編號(hào) 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號(hào) 廠商 單位 數(shù)量 單價(jià)(元) 金額(元) 合計(jì)(大寫):
二、甲方務(wù)必認(rèn)定所選商品,因?yàn)榇祟惿唐?,非質(zhì)量原因不得隨意退換。
三、保修:本合同內(nèi)銷售產(chǎn)品均提供原廠標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)。原廠保修期限為________個(gè)月。
四、交貨方式
1.交貨方式:送貨上門。
3.交貨時(shí)間:________年____月____日之前
4.聯(lián)系人:_____________ 聯(lián)系方式:______________
五、付款時(shí)間:貨到付款。
六、付款方式:支票(現(xiàn)票)或現(xiàn)金方式支付全額貨款。
七、違約責(zé)任
1.乙方如未能按本合同第四條內(nèi)容執(zhí)行,乙方每逾期一天按合同價(jià)款的_________%向甲方予以賠款。
2.甲方如未能按本合同第
五、六條內(nèi)容執(zhí)行,甲方每逾期一天按合同價(jià)款的________%向乙方予以賠款。
3.由于不可抗拒因素造成的違約,由供需雙方協(xié)商解決。
八、其他:本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。如有未盡事宜,雙方依有關(guān)法規(guī)協(xié)商解決。
甲方(蓋章):_______________
帳號(hào):_______________________
開戶銀行:___________________
稅號(hào):_______________________
代理人:_____________________
地址:_______________________
e:________________________
fa:____
日期:_______________________
乙方:_______________________
帳號(hào):_______________________
開戶銀行:___________________
稅號(hào):_______________________
代理人:_____________________
地址:_______________________
e:________________________
fa:____日期
買賣房屋合同篇八
房屋買賣,是指房屋所有權(quán)人將房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給房屋買受人,而買受人為此支付相應(yīng)價(jià)款的行為。買賣房屋必須簽訂房屋買賣合同。實(shí)踐中房屋買賣糾紛時(shí)有發(fā)生,房屋買賣糾紛涉及到產(chǎn)權(quán)、價(jià)款、原承租戶的利益等諸多問題,但都離不開買賣合同的有效性問題。那么,究竟哪些房屋買賣合同屬無(wú)效合同呢?歸納起來(lái),主要有以下七種:
房屋是建筑在土地上的,為土地的附著物,具有不可分離性,因此,房屋所有權(quán)通過(guò)買賣而轉(zhuǎn)讓時(shí),該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)也必須同時(shí)轉(zhuǎn)讓。如果賣方將房產(chǎn)和土地分別轉(zhuǎn)讓于不同的當(dāng)事人,或者出賣房屋時(shí)只轉(zhuǎn)讓房屋所有權(quán)而不同時(shí)轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán),買方可以提出這種買賣合同無(wú)效。
房屋買賣合同的標(biāo)的物所有權(quán)的轉(zhuǎn)移以買賣雙方到房屋所在地的房管部門登記過(guò)戶為標(biāo)志,否則,房屋買賣合同不能生效,也就不能發(fā)生房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移的法律效果,即使房屋已實(shí)際交付也屬無(wú)效。故只要房屋沒有正式辦理登記過(guò)戶手續(xù),即使賣方已收取了房?jī)r(jià)款,交將房屋交付買方使用,當(dāng)事人仍可提出合同無(wú)效的主張。
出賣房屋的主體必須是該房屋的所有權(quán)人。非所有權(quán)出賣他人房屋的,其買賣行為無(wú)效。房屋的產(chǎn)權(quán)為數(shù)人共有的,必須征得共有人同意才能出賣,出賣共有房屋時(shí),須提交共有人同意的證明書。
房屋所有人出賣共有房屋時(shí),在同等條件下,共有人有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。房屋所有人出賣出租房屋時(shí),須提前3個(gè)月通知承租人,在同等條件下,承租人有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。房屋所有人出賣房屋時(shí)侵犯共有人、承租人優(yōu)先購(gòu)買權(quán)時(shí),共有人、承租人可以請(qǐng)求法院宣告該房屋買賣合同無(wú)效。
買賣城市私有房屋,雙方應(yīng)當(dāng)本著按質(zhì)論價(jià)的原則,參照房屋所在地人民政府規(guī)定的私房評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)議定價(jià)格,經(jīng)房屋所在地房管機(jī)關(guān)同意后才能生效。買賣合同生效后,雙方均不得因價(jià)格高低無(wú)故反悔,應(yīng)按合同議定的價(jià)款、期限和方式交付。但如果出賣人在房屋質(zhì)量問題上有欺詐、隱瞞行為或在生效后發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題的,買受人可要求同出賣人重新議定價(jià)格,協(xié)商不成的,可向法院起訴。
根據(jù)《城市房地產(chǎn)管理法》的規(guī)定,下列房地產(chǎn),不得轉(zhuǎn)讓(包括買賣):
1、以出讓方式取得土地使用權(quán)的,不符合轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)條件的;
2、司法機(jī)關(guān)和行政機(jī)關(guān)依法裁定、決定查封或者以其他形式限制房地產(chǎn)權(quán)利的;
3、依法收回土地使用權(quán)的;
4、共有房產(chǎn)未經(jīng)共有人書面同意的;
5、權(quán)屬有爭(zhēng)議的;
6、未依法登記領(lǐng)取權(quán)屬證書的;
7、法律、行政法規(guī)規(guī)定禁止轉(zhuǎn)讓的其他情形。
買賣房屋合同篇九
甲方:
乙方:
甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng),經(jīng)協(xié)商一致,并經(jīng)土地所有權(quán)人同意,達(dá)成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在______________房屋院落(包括:正房間、廂房間)出賣給乙方,并將與所出賣房屋相關(guān)的土地使用權(quán)同時(shí)轉(zhuǎn)讓給乙方。該院落具體位置為:
東鄰:______________,西鄰:______________,南鄰:______________,北鄰:______________,登記長(zhǎng)度為:______米、寬度為______米,面積共______平米。
二、該院落相關(guān)的附屬物同時(shí)全部轉(zhuǎn)讓,附屬物包括:
三、、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價(jià)款為______人民幣大寫;即人民幣小寫______元。乙方在合同生效時(shí)一次性付清。
四、甲方應(yīng)在前將該房屋交付乙方;屆時(shí)該房產(chǎn)應(yīng)無(wú)任何擔(dān)保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無(wú)人租住、使用;無(wú)欠賬,如電話費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、取暖費(fèi)、入網(wǎng)費(fèi)、有線電視費(fèi)等。
五、本合同生效后,一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期______日,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц禵_____元違約金。
六、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)。并已經(jīng)取得全部共有人的一致同意。若因產(chǎn)權(quán)、使用權(quán)或其他產(chǎn)權(quán)原因而導(dǎo)致乙方無(wú)法正常使用,甲愿意賠付乙方全部轉(zhuǎn)讓款、房屋的改造、建造、裝修等費(fèi)用及土地增值部分。
七、合同生效后甲方有配合乙方辦理相關(guān)產(chǎn)權(quán)證照轉(zhuǎn)移義務(wù),如因政府原因確實(shí)無(wú)法辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù),甲方須把相關(guān)證件交乙方保存。如遇政府征地拆遷,該院落的拆遷利益(包括拆遷補(bǔ)償款、回遷房等)全部歸乙方所有。
八、其它:
1、本協(xié)議未盡事宜須經(jīng)雙方協(xié)商解決,并簽訂相應(yīng)的補(bǔ)充協(xié)議。
2、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字、蓋章,村委會(huì)簽字蓋章后生效。
3、本協(xié)議電腦打印一式______份,各方各執(zhí)______份。
甲方:
乙方:
買賣房屋合同篇十
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房達(dá)成如下協(xié)議:
第一條項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)。
出賣人以_________________方式取得位于_________________、編號(hào)為_____________的地塊#fromend#的土地使用權(quán)。(土地使用權(quán)出讓合同號(hào))(土地使用權(quán)劃撥批準(zhǔn)文件號(hào))(劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號(hào))為______________________________。
該地塊土地面積為_________________,規(guī)劃用途為___________,土地使用年限自________年_____月______日至________年____月______日。
出賣人經(jīng)批準(zhǔn),在上述地塊上建設(shè)商品房,(現(xiàn)定名)(暫定名)___________。建設(shè)工程規(guī)劃許可證號(hào)為_________________,施工許可證號(hào)為____________________。
第二條商品房銷售依據(jù)。
買受人購(gòu)買的商品房為(現(xiàn)房)(預(yù)售商品房)。預(yù)售商品房批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為_______________,商品房預(yù)售許可證號(hào)為________。
買賣房屋合同篇十一
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣房屋達(dá)成如下協(xié)議:
平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e平方米。
第二條計(jì)價(jià)方式與價(jià)款出賣人與買受人約定按下述第種方式計(jì)算該房屋價(jià)款:1.按建筑面積計(jì)算,該房屋單價(jià)為(幣)每平方米元,總金額(幣)千百拾萬(wàn)千百拾元整。
2.按套內(nèi)建筑面積計(jì)算,該房屋單價(jià)為(幣)每平方米元,總金額(幣)千百拾萬(wàn)千百拾元整。
3.按套(單元)計(jì)算,該房屋總價(jià)款為(幣)千百拾萬(wàn)千百拾元整。
買受人如未按本合同規(guī)定的時(shí)間付款,按下列第種方式處理:
(2)逾期超過(guò)日后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計(jì)應(yīng)付款的%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬(wàn)分之的違約金。
第四條交付期限出賣人應(yīng)當(dāng)在年月日前,依照國(guó)家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定,將具備下列第種條件,并符合本合同約定的房屋交付買受人使用:
1.該房屋經(jīng)驗(yàn)收合格。
2.該房屋經(jīng)綜合驗(yàn)收合格。
3.該房屋經(jīng)分期綜合驗(yàn)收合格。
4.該房屋取得商品住宅交付使用批準(zhǔn)文件。
1.按逾期時(shí)間,分別處理(不作累加) (1)逾期不超過(guò)日,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房?jī)r(jià)款萬(wàn)分之的違約金,合同繼續(xù)履行; (2)逾期超過(guò)日后,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達(dá)之日起天內(nèi)退還全部已付款,并按買受人累計(jì)已付款的%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房?jī)r(jià)款萬(wàn)分之的違約金。
第五條交接
房屋達(dá)到交付使用條件后,出賣人應(yīng)當(dāng)書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進(jìn)行驗(yàn)收交接時(shí),出賣人應(yīng)當(dāng)出示本合同第八條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購(gòu)房屋為住宅的,出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說(shuō)明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權(quán)拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責(zé)任由出賣人承擔(dān)。
第六條出賣人保證銷售的房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。因出賣人原因,造成該房屋不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由出賣人承擔(dān)全部責(zé)任。
1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起日內(nèi)將買受人已付房?jī)r(jià)款退還給買受人,并按已付房?jī)r(jià)款的%賠償買受人損失。
2.買受人不退房,出賣人按已付房?jī)r(jià)款的%向買受人支付違約金。
第七條買受人的房屋僅作使用,買受人使用期間不得擅自改變?cè)摲课莸慕ㄖ黧w結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,買受人在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該房屋有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施,并按占地和公共部位與公用房屋分?jǐn)偯娣e承擔(dān)義務(wù)。出賣人不得擅自改變與該房屋有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施的使用性質(zhì)。
第八條本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下述第種方式解決:1.提交仲裁委員會(huì)仲裁。 2.依法向人民法院起訴。
第九條本合同未盡事項(xiàng),可由雙方約定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議(附件四)。
第十條合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第十一條本合同連同附件共頁(yè),一式份,具有同等法律效力,合同持有的情況如下:出賣人份,買受人份,份。
第十二條本合同自雙方簽訂之日起生效。自本合同生效之日起30天內(nèi),由出賣人向申請(qǐng)登記備案。
【法定代表人】:_____ 【法定代表人】:_____
【委托代理人】:_____(簽章) 【委托代理人】:_____(簽章)
買賣房屋合同篇十二
2.按照我國(guó)合同法第一百三十條、第一百三十五條和第一百三十八條等規(guī)定,出賣人移轉(zhuǎn)所售房屋的'占有和所有權(quán)為其主要義務(wù)。盡管買賣的房屋已經(jīng)按照房屋買賣合同規(guī)定的日期交給了購(gòu)房人占有、使用,但這只是出賣人履行了移轉(zhuǎn)所售房屋占有的義務(wù),只要在合同規(guī)定的期限屆滿時(shí)因出賣人的原因仍未辦理過(guò)戶登記手續(xù)場(chǎng)合,就屬于主給付義務(wù)不履行,構(gòu)成違約,甚至是根本違約。按照民法通則第一百三十七條關(guān)于訴訟時(shí)效期間自權(quán)利人知道或者應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)利被侵害時(shí)起算的規(guī)定,訴訟時(shí)效自合同規(guī)定的辦理過(guò)戶登記手續(xù)的期限屆滿的次日起算。據(jù)此觀點(diǎn),上述案件中,出賣人有權(quán)援引訴訟時(shí)效已經(jīng)完成的抗辯,拒絕辦理房屋所有權(quán)過(guò)戶登記手續(xù),并拒絕交付《房地產(chǎn)權(quán)證》。
有的專家不贊同上述觀點(diǎn),認(rèn)為買賣的房屋已經(jīng)按照合同規(guī)定的日期交給了購(gòu)房人,就是出賣人履行了主給付義務(wù),至于未辦理過(guò)戶登記手續(xù),只是出賣人未履行從給付義務(wù)。在主給付義務(wù)已經(jīng)履行的情況下,從給付義務(wù)不得單獨(dú)適用訴訟時(shí)效,以真正發(fā)揮從給付義務(wù)使債權(quán)人的合法權(quán)益得到最佳實(shí)現(xiàn)的功能。因而,在買賣的房屋已經(jīng)按照合同規(guī)定的日期交給了受讓人的情況下,即使出讓人未辦理過(guò)戶登記手續(xù)自合同規(guī)定辦理的期限屆滿的次日開始計(jì)算已經(jīng)超過(guò)了2年期間,受讓人也有權(quán)請(qǐng)求出賣人繼續(xù)辦理過(guò)戶登記手續(xù)。
對(duì)此,筆者持不同意見。其原因在于:依據(jù)合同法第一百三十五條、第一百三十三條等條文的規(guī)定,出賣人所承擔(dān)的主給付義務(wù)為移轉(zhuǎn)房屋的占有,尤其是移轉(zhuǎn)房屋所有權(quán)。出賣人僅僅把房屋交給了受讓人,在合同規(guī)定的日期屆滿時(shí)尚未辦理房屋所有權(quán)的過(guò)戶登記手續(xù),就是沒有履行移轉(zhuǎn)房屋所有權(quán)這個(gè)最重要的主給付義務(wù),已經(jīng)構(gòu)成了違約,訴訟時(shí)效的期間應(yīng)該起算。
有專家說(shuō),在實(shí)務(wù)中,由于種種原因,許多情況下是出賣人(基本上為發(fā)展商)故意拖延,致使房屋所有權(quán)的過(guò)戶登記手續(xù)遲遲未辦下來(lái),同時(shí)因購(gòu)房人(大多為小業(yè)主)的法律意識(shí)不強(qiáng)而往往未于訴訟時(shí)效期間內(nèi)主張辦理過(guò)戶登記手續(xù)。按照訴訟時(shí)效完成處理這些問題,顯然使已經(jīng)交足了房?jī)r(jià)款的小業(yè)主遭受了重大損失。實(shí)際上,小業(yè)主恰恰值得同情,進(jìn)而應(yīng)該受到法律的保護(hù)。若保護(hù),就不應(yīng)認(rèn)為上述案型中小業(yè)主關(guān)于辦理過(guò)戶登記手續(xù)的請(qǐng)求權(quán)已經(jīng)罹于訴訟時(shí)效。
可以依據(jù)合同法第九十四條的規(guī)定解除合同,以便盡快甩掉包袱,進(jìn)行有效益的新交易。其三,如此確定,也是雙刃劍,即,使小業(yè)主獲得較大數(shù)額的違約金或者損害賠償額,因?yàn)榘寻l(fā)展商的違約時(shí)間定得越早,其所負(fù)違約金的累積或者可得利益損失的數(shù)額就越多。
3.買賣的房屋已經(jīng)按照合同規(guī)定的日期交給了受讓人占有、使用,并且在合同規(guī)定的期限屆滿前也辦理了過(guò)戶登記手續(xù),但房屋所有權(quán)證(房地產(chǎn)權(quán)證)一直未交付,主給付義務(wù)已經(jīng)履行完畢,即房屋所有權(quán)已經(jīng)移轉(zhuǎn)給了受讓人,只是交付房屋所有權(quán)證(房地產(chǎn)權(quán)證)的從給付義務(wù)尚未履行。而房屋所有權(quán)證(房地產(chǎn)權(quán)證)系房屋所有權(quán)的憑證,它只起證據(jù)的作用,已經(jīng)登記的房屋所有權(quán)不因該證件的有無(wú)而發(fā)生改變。既然如此,在合同規(guī)定的辦理過(guò)戶登記手續(xù)的期限屆滿的次日至今已經(jīng)超過(guò)了2年,購(gòu)房人一直未請(qǐng)求出賣人辦理該手續(xù)的情況下,如果對(duì)該請(qǐng)求權(quán)適用訴訟時(shí)效,使出賣人有權(quán)抗辯,仍然拒絕辦理過(guò)戶登記手續(xù),反倒是人為地制造麻煩。如果聯(lián)系到房屋所有權(quán)人遺失了房屋所有權(quán)證(房地產(chǎn)權(quán)證)還可以補(bǔ)辦的現(xiàn)狀,罹于時(shí)效的觀點(diǎn)更顯得失去權(quán)衡。此其一。其二,如果說(shuō)"盡管債權(quán)證書是動(dòng)產(chǎn),但是它的所有權(quán)卻不能獨(dú)立轉(zhuǎn)讓。該所有權(quán)與債權(quán)不可分離,歸各自的債權(quán)人所有。"(曼弗雷德·沃爾夫:《物權(quán)法》,吳越、李大雪譯,法律出版社,20xx年9月版,第320頁(yè))那么,房屋所有權(quán)證(房地產(chǎn)權(quán)證)同樣應(yīng)與房屋所有權(quán)聯(lián)系在一起,二權(quán)不得分離。若對(duì)交付房屋所有權(quán)證(房地產(chǎn)權(quán)證)的請(qǐng)求權(quán)適用訴訟時(shí)效,恰恰會(huì)造成房屋所有權(quán)與房屋所有權(quán)證(房地產(chǎn)權(quán)證)分離的結(jié)果,所以,對(duì)于此類請(qǐng)求權(quán)不宜單獨(dú)適用訴訟時(shí)效。
4.依據(jù)合同法第一百五十八條的規(guī)定,買受人應(yīng)當(dāng)在約定的或者法定的期間內(nèi)將標(biāo)的物的數(shù)量或者質(zhì)量不合格的情形通知出賣人,怠于通知的,視為標(biāo)的物的數(shù)量或者質(zhì)量符合約定,除非出賣人知道或者應(yīng)當(dāng)知道提供的標(biāo)的物不符合約定。此處所謂約定的期間或者基于法律規(guī)定而確定的期間,簡(jiǎn)稱為質(zhì)量異議期間。一種觀點(diǎn)認(rèn)為,它屬于短期時(shí)效。筆者對(duì)此持有不同意見,認(rèn)為質(zhì)量異議期間不同于訴訟時(shí)效期間。理由如下:其一,質(zhì)量異議期間首先表現(xiàn)為約定期間,而訴訟時(shí)效期間為法定期間。其二,質(zhì)量異議期間適用對(duì)象含請(qǐng)求權(quán)和形成權(quán)。其中所謂請(qǐng)求權(quán),依據(jù)合同法第一百五十五條和第一百一十一條的規(guī)定,包括買受人請(qǐng)求出賣人修理、重作、更換標(biāo)的物的權(quán)利,買受人請(qǐng)求減少價(jià)款或者報(bào)酬的權(quán)利(有學(xué)說(shuō)認(rèn)為這是形成權(quán)),在解釋上,合同法第一百一十一條后段所謂"等違約責(zé)任"包括損害賠償。合同法第一百一十一條后段規(guī)定的"退貨"的救濟(jì)方式,一般情況下為解除合同,有時(shí)轉(zhuǎn)為更換,有時(shí)轉(zhuǎn)為重作,個(gè)別情況下可以轉(zhuǎn)換為代物清償。為了把退貨同修理、更換、重作相區(qū)別,不宜將它解釋為含有更換、重作的類型。從權(quán)利的角度著眼,解除合同的權(quán)利顯然屬于形成權(quán)。正是因?yàn)橘|(zhì)量異議期間適用的對(duì)象包括請(qǐng)求權(quán)和形成權(quán),就同僅僅適用請(qǐng)求權(quán)的訴訟時(shí)效區(qū)別開來(lái)了。其三,訴訟時(shí)效期間屆滿不消滅權(quán)利本身,質(zhì)量異議期間屆滿則消滅權(quán)利本身。其四,于質(zhì)量異議期間內(nèi)買受人向出賣人主張,轉(zhuǎn)換為訴訟時(shí)效期間的進(jìn)行;若為訴訟時(shí)效期間則不會(huì)發(fā)生這種現(xiàn)象。其五,質(zhì)量異議期間不發(fā)生中止、中斷、延長(zhǎng),與訴訟時(shí)效期間不同。其六,質(zhì)量異議期間的起算點(diǎn),在該期間為當(dāng)事人約定的期間場(chǎng)合,自約定的第一天開始起算;在無(wú)約定場(chǎng)合,自能夠檢驗(yàn)貨物時(shí)起算(第一百五十七條),或者說(shuō)自發(fā)現(xiàn)或應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)的物存在瑕疵時(shí)起算(第一百五十八條第二款前段);若有質(zhì)量保證期,自規(guī)定的質(zhì)量保證期的第一天起算(第一百五十八條第二款后段)。訴訟時(shí)效期間一般自當(dāng)事人知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利被侵害時(shí)起計(jì)算。
而質(zhì)量異議期間制度的客體包含請(qǐng)求權(quán)和形成權(quán)。其三,在質(zhì)量異議期間內(nèi),買受人向出賣人主張修理、重作、更換、退貨、減少價(jià)款或者報(bào)酬等,質(zhì)量異議期間便完成使命,訴訟時(shí)效粉墨登場(chǎng)。其四,如果買賣合同規(guī)定有質(zhì)量異議期間的,該期間的起算點(diǎn)為當(dāng)事人約定期限的開始之日;如果買賣合同未規(guī)定質(zhì)量異議期間的,該期間的起算點(diǎn),有時(shí)為買受人發(fā)現(xiàn)標(biāo)的物的數(shù)量或者質(zhì)量不符合約定之日(合同法第第一百五十八條第二款前段),有時(shí)為買受人收到標(biāo)的物之日(合同法第一百五十八條第二款中段)。與此不同,除斥期間的起算點(diǎn)則比較復(fù)雜。合同法規(guī)定,在可撤銷的合同場(chǎng)合,撤銷權(quán)的除斥期間自撤銷權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由時(shí)起算(第五十五條第一款)。在效力未定的合同場(chǎng)合,追認(rèn)權(quán)的除斥期間自相對(duì)人催告確定的開始追認(rèn)的時(shí)間起算(第四十七條第二款及其司法解釋、第四十八條第二款及其司法解釋);相對(duì)人的撤銷權(quán)在除斥期間的長(zhǎng)短方面不確定,只有最后限定,即追認(rèn)權(quán)行使之前,起算點(diǎn)應(yīng)為合同成立之時(shí)(第四十七條第二款及其司法解釋、第四十八條第二款及其司法解釋)。在債權(quán)人撤銷權(quán)的情況下,撤銷權(quán)的除斥期間自債權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起算,在債權(quán)人不知道也不應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由的情況下,自債務(wù)人的行為發(fā)生之日起算(第七十五條)。在合同解除的情況下,解除權(quán)的除斥期間自法律規(guī)定或者當(dāng)事人約定的起算之日開始計(jì)算,無(wú)此規(guī)定或者約定的,自債務(wù)人催告確定的開始之日。
買賣房屋合同篇十三
第一條、甲方出售房屋的產(chǎn)權(quán)證編號(hào)及其位置、結(jié)構(gòu)、級(jí)別、面積和附屬設(shè)施。
1、甲方出售的房屋所有權(quán)證號(hào)為_________。
2、甲方出售的房屋坐落于_____________。
3、甲方出售的房屋建筑面積為_____平方米;
4、房子是干凈的水房。與該房屋一并轉(zhuǎn)讓的附屬設(shè)施、設(shè)備、裝修及相關(guān)物品詳見附件一。
第二條、房?jī)r(jià)及其他費(fèi)用。
1、甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,甲方出售該房屋的總金額為________萬(wàn)元整。
以上房?jī)r(jià)包括附屬設(shè)施設(shè)備、裝修、相關(guān)物品及與房屋相關(guān)的一切其他權(quán)利。
2、甲乙雙方達(dá)成協(xié)議,本合同的所有交易稅費(fèi)均由乙方承擔(dān),乙方在支付所有交易稅費(fèi)后,不得以任何理由要求甲方賠償。
第三條、付款條件。
本合同簽訂后,乙方應(yīng)向甲方支付購(gòu)房總價(jià)款___________甲方收到貨款后,必須配合乙方在乙方要求的時(shí)間和地點(diǎn)辦理更名和過(guò)戶手續(xù),不得以任何理由規(guī)避。
3、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清晰、具有合法的土地使用權(quán)(已繳納土地出讓金)、無(wú)擔(dān)保、無(wú)抵押、無(wú)房產(chǎn)名下戶口、房產(chǎn)有瑕疵、未出租、未使用;截至____年____月____日,電話費(fèi),水電費(fèi),物業(yè)管理費(fèi),取暖費(fèi),上網(wǎng)費(fèi),有線電視費(fèi)如果電視費(fèi)是欠甲方的,拖欠和滯納金與乙方無(wú)關(guān)。
4、甲方應(yīng)在30天內(nèi)搬出賬戶,為乙方結(jié)算做準(zhǔn)備。
第四條、房屋交付。
甲方應(yīng)在__________內(nèi)將該房屋交付給乙方。
第五條、乙方逾期付款的違約責(zé)任。
乙方未按合同規(guī)定的付款方式付款的,每逾期一天,按逾期金額的2‰支付違約金。逾期超過(guò)一個(gè)月的`,視為乙方未履行合同,甲方有權(quán)解除合同。屆時(shí),乙方將承擔(dān)本次交易雙方的全部交易稅費(fèi),并向甲方支付購(gòu)房款的10%作為違約金。
第六條、甲方逾期交貨的違約責(zé)任。
甲方未按本合同第四條的規(guī)定及時(shí)向乙方交付房屋的,每逾期一天,按總房?jī)r(jià)的2%向乙方支付違約金。逾期超過(guò)一個(gè)月的,視為甲方未履行合同,乙方有權(quán)解除合同,并向乙方支付房?jī)r(jià)款的10%作為違約金。
第七條、甲方保證在交接過(guò)程中不發(fā)生產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛。如移交前存在的產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛在移交后發(fā)生,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第八條、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第九條、因履行本合同發(fā)生的任何爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,甲乙雙方可依法向房屋所在地人民法院提起訴訟。
第十條、本合同自雙方簽字之日起生效。
第十一條、本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,其余三份交有關(guān)部門備案。
買賣房屋合同篇十四
甲方:身份證:
電話:
乙方:身份證:
電話:
二、該房屋建筑面積平方米(以房屋發(fā)票面積為準(zhǔn)):
四、無(wú)論該房屋價(jià)值升或降,甲方無(wú)權(quán)參與。如甲方強(qiáng)行收回,按雙倍賠償乙方;
五、房屋交易總價(jià)為人民幣(元)。
六、甲方必須保證該房屋債權(quán)、債務(wù)無(wú)任何糾紛,如有由甲方全部承擔(dān);
七、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。
甲方:乙方:
買賣房屋合同篇十五
甲方:
乙方:
一、甲方自愿將坐落在____市____鎮(zhèn)____村____號(hào)(自建住宅)的房屋,東至____南至____西至____北至____建筑面積____平方米,出售給乙方。
二、甲、乙雙方議定的上述房屋成交價(jià)格為人民幣(大寫)共____萬(wàn)____仟____佰____元(小寫____元),乙方在____年____月____日前,一次付給甲方。
三、雙方同意于____年____月____日由甲方將上述房屋交付給乙方所有。
四、甲方保證上述房屋產(chǎn)權(quán)清楚,若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛,由甲方責(zé)任。甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦好過(guò)戶手續(xù)。
五、辦理房屋過(guò)戶手續(xù)所繳納的稅費(fèi),由____方負(fù)擔(dān)。
六、本協(xié)議經(jīng)雙方蓋章后,經(jīng)房地產(chǎn)交易主管機(jī)關(guān)審核后,上述房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。
七、甲、乙雙方同意上述協(xié)議,各無(wú)異議,不得反悔。
八、本協(xié)議一式三份,甲、乙、中證人各執(zhí)一份。
甲方:
乙方:
買賣房屋合同篇十六
出賣人:
買受人:
甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng)經(jīng)過(guò)多次協(xié)商,一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方愿將自有坐落于______的樓房,面積為______平方米;13.6戶型的房屋出售給乙方。
二、上列房屋包括附屬設(shè)備,雙方議定房屋總價(jià)款為人民幣_(tái)___萬(wàn)元(含萬(wàn)元房屋基金),由甲方售賣給乙方。
三、房屋價(jià)款乙方分二期付給甲方。第一期,在雙方簽訂買賣合同之日,付人民幣_(tái)___萬(wàn)元;乙方所欠尾款在簽訂合同當(dāng)日后30天內(nèi)付清。每期付款,甲方收到后出具收據(jù)。
四、甲方應(yīng)自本合同簽訂日起內(nèi)將房屋騰空,連同原房屋所有權(quán)等有關(guān)證件,點(diǎn)交乙方,由乙方出具收到憑證。
五、本合同簽訂前,該房屋如有應(yīng)繳納的一切捐稅、費(fèi)用,概由甲方負(fù)責(zé)。本合同發(fā)生的過(guò)戶登記費(fèi)、契稅、估價(jià)費(fèi)、印花稅等一切售房費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
六、乙方全部或一部分不履行本合同第三條規(guī)定的日期給付甲方房?jī)r(jià)款時(shí),乙方須承擔(dān)購(gòu)房屋款10%違約金,同時(shí)甲方有權(quán)收回房屋。
七、本合同的附件與合同有同等效力。如有未盡事宜雙方協(xié)商解決。
八、本合同一式2份,甲乙雙方各執(zhí)1份。
甲方:
乙方:
買賣房屋合同篇十七
買方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)____________________
甲方有一套在_______________________________________商品房,因房產(chǎn)證、土地使用證尚在辦理過(guò)程中,目前還不能辦理過(guò)戶手續(xù),待甲方房產(chǎn)證辦理完畢后雙方再辦理過(guò)戶手續(xù)。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,就房屋買賣未過(guò)戶之前的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
甲方自愿將下列房屋賣給乙方所有:房屋坐落于(地址/小區(qū)單元/樓層/面積/其他)
買賣雙方均清楚該房屋產(chǎn)權(quán)及面積現(xiàn)狀,并確認(rèn)該房屋是在房產(chǎn)證件為辦理的情況下以現(xiàn)狀出售:
付款方式:合同簽訂后,當(dāng)事人雙方同意按下列方式交付房款:
1、分貳期付款:乙方于簽訂本合同當(dāng)日,交付甲方第壹批
2、乙方于房產(chǎn)證下來(lái)后的十日內(nèi)交付房屋第貳批尾款
___________元(大寫:____________________整)。
3、由于該房屋現(xiàn)相關(guān)證件還在辦理過(guò)程中,不能立即辦理
房屋產(chǎn)權(quán)變更手續(xù),雙方協(xié)商后共同同意扣除總房款的______________元(大寫:_______________整),當(dāng)做后期保證金。
甲方在乙方將房屋第壹批房屋款合計(jì)_____________元,(大寫:_____________整)付清之日七日內(nèi),將上述房屋交付給乙方。
1、如甲方房產(chǎn)證下來(lái)一個(gè)月內(nèi),因甲方個(gè)人原因未按時(shí)與
乙方辦理過(guò)戶手續(xù),將視為不履行合同,乙方有權(quán)利解除合同。甲方因在解除合同后十天內(nèi)將已收房?jī)r(jià)款退還乙方并賠償違約金_________元(大寫:______________整)。
2、如甲方房產(chǎn)證下來(lái)一個(gè)月內(nèi),因乙方個(gè)人原因未按時(shí)與甲方辦理過(guò)戶手續(xù),將視為不履行合同,甲方有權(quán)利解除合同。甲方因在解除合同后十天內(nèi)將已收房?jī)r(jià)款退還乙方。乙方將賠償違約金_________元(大寫:______________整)給甲方。
3、簽訂本合同當(dāng)日起______年內(nèi)甲方如還未獲得房產(chǎn)證,
將視為不履行合同,乙方有權(quán)利解除合同。甲方因在解除合同后十天內(nèi)將已收房?jī)r(jià)款退還乙方并賠償違約金_________元(大寫:______________整)。
4、如乙方未能及時(shí)辦理過(guò)戶手續(xù),甲方當(dāng)提供有效證據(jù)證明甲方在房產(chǎn)證下來(lái)當(dāng)日曾經(jīng)通知乙方。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,甲乙雙方自簽字之日起生效,并具有法律效應(yīng)。
買賣房屋合同篇十八
甲方(出賣人):__________(二人系夫妻關(guān)系)
身份證號(hào)(夫):_________聯(lián)系方式:_________
身份證號(hào)(妻):_________聯(lián)系方式:_________
現(xiàn)住址:___________________________
乙方(買受人):_________電話:__________________
身份證號(hào):___________________________
地址:__________________
鑒于:
1、甲方對(duì)位于市區(qū)小區(qū)號(hào)樓單元室的房產(chǎn)、儲(chǔ)藏室、車位享有獨(dú)立的所有權(quán)、處分權(quán)、出賣權(quán),甲方有意向出售給乙方。
2、乙方有意向購(gòu)買上述房產(chǎn)、儲(chǔ)藏室、車位,甲乙雙方共同同意按照元的價(jià)格交易該房產(chǎn)。
3、根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》相關(guān)規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就上述房產(chǎn)、儲(chǔ)藏室、車位買賣達(dá)成如下協(xié)議:
2、甲方承諾該房產(chǎn)、儲(chǔ)藏室、車位為甲方有完全所有權(quán)、處分權(quán)的財(cái)產(chǎn),不存在任何被抵押、質(zhì)押、扣劃、擔(dān)保等影響完整權(quán)利的,如果因?yàn)榧追皆蚍课荼徊榉?、凍結(jié)、拍賣等任何影響乙方過(guò)戶或使用的情形,甲方應(yīng)向乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二條
1、該房屋、儲(chǔ)藏室、車位總金額為元(大寫元整)(含稅),上述房屋價(jià)格包括了該房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品和其他與該房屋相關(guān)的所有權(quán)利。
2、本合同項(xiàng)下房屋、儲(chǔ)藏室、車位交易、更名等行為產(chǎn)生的一切費(fèi)用,包括交易稅費(fèi)、更名所產(chǎn)生的費(fèi)用等一切稅費(fèi),均已包含在上述金額中。
1、第一次付款:乙方應(yīng)于年月日前向甲方支付首付款元(大寫元整);
3、第二次付款:在甲方協(xié)助乙方辦理好房屋過(guò)戶、更名等全部手續(xù)后日內(nèi),乙方將該房屋剩余款元(大寫元整)付清給甲方。
1、雙方同意,甲方應(yīng)在產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)辦理結(jié)束后日內(nèi),將具備交房條件、并符合本合同約定的房產(chǎn)、儲(chǔ)藏室、車位交付給乙方。
2、因任意原因?qū)е挛茨茉诜课輽?quán)屬登記部門規(guī)定的辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記手續(xù)的期限內(nèi)取得房屋所有權(quán)證書的,乙方有權(quán)退房,甲方應(yīng)當(dāng)自收到退房通知之日起日內(nèi)退還乙方全部已付款,并支付違約金元(大寫元整)。
3、甲方應(yīng)當(dāng)在收到房屋全款之日起日內(nèi),向房屋所在地的戶籍管理機(jī)關(guān)辦理完成原有戶口遷出手續(xù),如甲方未按期將與本房屋相關(guān)的戶口遷出的,乙方有權(quán)解除本合同,甲方應(yīng)收到解除通知之日起3日內(nèi)退還乙方全部已付款,并支付違約金元(大寫元整)。
1、甲方保證該房屋本房屋在合同簽訂后,該房屋產(chǎn)權(quán)清晰無(wú)異議,絕無(wú)買賣、抵押、典當(dāng)、繼承、租賃等與他人糾紛之事,無(wú)查封、扣押、拍賣等法律風(fēng)險(xiǎn),否則視為甲方違約,由此產(chǎn)生的一切后果皆由甲方承擔(dān),甲方應(yīng)向乙方支付違約金元(大寫元整),并承擔(dān)其他賠償責(zé)任。
2、在房屋交付日以前發(fā)生的【物業(yè)管理費(fèi)】【供暖】【水】【電】【燃?xì)狻俊居芯€電視】【電信】費(fèi)用由甲方承擔(dān),房屋正式交付后(含當(dāng)日)發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。甲方同意將其繳納的該房屋專項(xiàng)維修資金(公共維修基金)的賬面余額在房屋過(guò)戶后10日轉(zhuǎn)移給乙方。如甲方未按期完成專項(xiàng)維修資金過(guò)戶的,每逾期一日,甲方應(yīng)支付已交付房?jī)r(jià)款萬(wàn)分之五的違約金。
(一)逾期交房責(zé)任
除不可抗力外,甲方未按本合同約定的期限和條件將該房屋交付乙方的,按照如下規(guī)定處理。
1、逾期在日之內(nèi),甲方應(yīng)向乙方支付違約金元(大寫元整),合同繼續(xù)履行;
2、逾期超過(guò)日后,乙方有權(quán)退房。乙方退房的,甲方應(yīng)當(dāng)白收到退房通知之日起3日內(nèi)退還全部已付款,并向乙方支付違約金元(大寫元整)。
(二)逾期付款責(zé)任
乙方未按照約定的時(shí)間付款的,按照以下約定處理:
2、逾期超過(guò)60日后,甲方有權(quán)解合同。甲方解除合同的,乙方應(yīng)當(dāng)自解除合同通知送達(dá)之日起3日內(nèi)向甲方支付違約金元(大寫元整),甲方收到違約金之日起日內(nèi)退還乙方全部已付款。
(三)甲方在本合同簽定收房款后,不得因市場(chǎng)漲價(jià)或政策原因等為理由,收回或者反悔不出售房屋,或要求漲價(jià),如甲方違反此約定,需向乙方支付違約金元(大寫元整),該合同繼續(xù)履行。
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時(shí),甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方,征得對(duì)方同意后,簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無(wú)權(quán)變更本合同,否則,由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
因不可抗力不能按按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或全部免除責(zé)任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知另一方當(dāng)事人,并自不可抗力事件結(jié)束之日起3日內(nèi)向另一方當(dāng)事人提供證明。
本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴。
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同與本合同有同等法律效力。
本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效。本協(xié)議一式二份,甲方、乙方各一份,具有同等法律效力。
甲方:___________________________
乙方:___________________________
合同簽訂日期:_________年_________月_________日