10.簽訂合同前,雙方可以進行合同談判,以明確各自的需求和約定。合同中的條款應盡量準確無誤,避免產生歧義。小編為大家整理了一些重要合同條款的范文,供大家參考和借鑒,希望能夠幫到你。
承攬合同規(guī)定篇一
本合同于____年_月__日生效,合同內容為_yz公司(以下簡稱“甲方”)與abc公司(以下簡稱“乙方”)之間關于乙方向甲方提供___工程咨詢服務的約定。雙方協(xié)議如下:
一、服務內容。
1.乙方同意向甲方提供______________的咨詢服務。并約定了服務的內容、時限、衡量成果的標準。其中的主要內容包括:
乙方義務:向甲方提供___工程建設全面咨詢服務,直到甲方承攬到本合同所指的____工程項目,并與本工程項目業(yè)主簽訂工程合同后,才結束全面咨詢服務。乙方在履行合同期間或合同規(guī)定期內,不得泄露與本合同規(guī)定業(yè)務活動有關的保密資料,且不得向第三方提供本工程項目的咨詢服務。乙方應負責甲方與本工程項目有關的第三方的協(xié)調,免費為甲方工作提供順暢的外部條件。乙方應當在約定的時間內,及時免費向甲方提供與本項目咨詢業(yè)務相關的資料及信息。
乙方權利:乙方可以因甲方不再積極配合本工程項目的咨詢工作,提出中止咨詢業(yè)務。
甲方義務:在乙方提供咨詢服務過程中,免費向乙方提供甲方相關資質證件等資料,便于乙方展開相關咨詢服務。
甲方權利:甲方有向乙方詢問工作進展情況及相關內容的權利,當甲方認定乙方不按規(guī)定履行其職責或義務,或與第三方串通給甲方造成任何損失的,甲方有權要求中止合同并要求乙方承擔甲方相應損失。
2.如果乙方在工作中因自身過錯而發(fā)生任何錯誤或遺漏,乙方應無條件更正,而不另外收費,并對因此而對甲方造成的損失承擔賠償責任,賠償以載明的該項服務內容對應之服務費為限。若因甲方原因造成工作的延誤,將由甲方承擔相應的損失。
二、驗收。
1.乙方完成階段性工作后向甲方交付工作成果。成果的提交形式為書面文件及有效的電子文件,其中書面文件的提交數(shù)量為二份。因成果提交而產生的任何費用(包括但不限于郵寄費)甲方均不需負擔。
2.若一方對階段性的工作成果有異議,必須在工作成果交付之日起的__個工作日內向另一方以書面形式提出。雙方應在書面異議提出之日起的__個工作日內對于該工作成果是否達到約定工作標準(或工作目標)進行商定并確認。雙方所商定并確認工作成果的事宜不得被無故拖延。
3.如經雙方書面認可確認達到約定工作標準(或工作目標)的,則乙方將向甲方發(fā)出該階段的費用帳單;若未達到約定的工作標準(或工作目標)的,甲方有權暫時停止支付該部分的約定服務費并由乙方采取必要的補救措施。
三、服務費的支付。
1.中標價如果比按國家標準定額及編制辦法所計算得到造價高5%,則服務費總額為本工程項目中標價去掉暫定金及暫估價后的3%;中標價如果比按國家標準定額及編制辦法所計算得到造價低5%-10%,則服務費總額為本工程項目中標價去掉暫定金及暫估價后的2%;中標價如果比按國家標準定額及編制辦法所計算得到造價低10%-15%,則服務費總額為本工程項目中標價去掉暫定金及暫估價后的1%;中標價如果比按國家標準定額及編制辦法所計算得到造價低15%以上,則服務費總額為本工程項目中標價去掉暫定金及暫估價后的0.5%。甲方將在與本工程項目業(yè)主簽訂正式工程施工合同之日起的__個工作日內向乙方支付應付服務費的30%,余額將在本工程項目正式開工且業(yè)主支付的工程開工預付款到賬后的5個月內,等額支付給乙方。
2.本費用結構僅限于本工程項目咨詢的工作。如果甲方要求擴大項目范圍,或因甲方改變已經議定的項目內容導致乙方需變更項目步驟,乙方將需要重新評估上述費用結構。
3.乙方同意服務費按階段支付。每階段末,甲方將在乙方提出申請的__天內,向乙方支付約定的費用。雙方同意以人民幣形式付款。
4.階段付款的比例及時間約定如下:
費用階段付款比例付款時間。
第一階段30%協(xié)議簽署之后。
第二階段14%工程開工預付款到賬后的第一個月末。
第三階段14%工程開工預付款到賬后的第二個月末。
第四階段14%工程開工預付款到賬后的第三個月末。
第五階段14%工程開工預付款到賬后的第四個月末。
第六階段14%工程開工預付款到賬后的第五個月末。
5.乙方將自行承擔項目實施范圍內的全部費用,并不得以任何理由向甲方索要其他費用。
四、服務的變更。
甲方可以提前_個工作日以書面形式要求變更或增加所提供的服務。該變更最終應由雙方互相商定認可,其中包括與該變更有關的任何費用調整。
五、合同解除。
1.雙方中任一方均不得隨意終止該合同,除非任一方有下列實質性的違約事件發(fā)生。違約方應向另一方支付本合同總金額的5%作為違約金。
甲方未按約定及時支付服務費,并經乙方書面催討后仍不支付的;。
乙方未按約定標準提供服務,并在甲方書面提出后仍無法進行合理性補救的。
2.在本合同期限內,若本工程項目取消或乙方咨詢失敗,雙方同意按以下步驟解除本合同。
乙方應于確認項目失敗的正式宣布之日起的5日內通知甲方。
合同解除后,乙方已完成的階段性工作量相對應的費用,甲方不再支付給乙方。
六、不可抗力造成的遲延。
凡因不可抗力而延遲履行的,任何一方均不因此而被視為違反本合同,而且任何一方均不對由此而造成的損害承擔賠償責任。
合同雙方將盡其合理的努力,促使其各自的代理人、雇員和代表盡量減少對另一方保密信息的散發(fā)和復制,并防止作出未經授權的透露。合同雙方同意,只有有必要知悉另一方保密信息的該方代理人、雇員和代表才會得到該等保密信息。未經另一方事先書面同意,任何一方不得將另一方的保密信息透露給第三方。
七、雙方保證。
1.乙方保證。
1.1其有權利、經驗、技能簽訂和充分履行本合同;。
1.2其將遵守在履行服務時所實行的一切適用的中國的法律與法規(guī);。
2.甲方保證。
甲方將把其所掌握的而且是乙方履行本合同范圍內服務所需的一切信息提交給乙方。甲方應對提交給乙方的一切信息的準確性負責。甲方同意將所提交的信息中存在的任何問題或錯誤盡快通知乙方。
3由于甲方的原因致使乙方為更正信息或資料所提供的服務可能會發(fā)生的額外費用,雙方約定將協(xié)商談論重新評估費用。
八、涉及第三方的責任。
有下列情形之一的,對于第三方(如計劃受托人、參與人或政府機構)提出的任何性質的一切索賠、要求、訴訟、損害賠償、損失、責任和費用(包括律師費),甲方應向乙方作出補償,并使其免于承擔責任;對因乙方下述行為而導致的任何性質的一切索賠、要求、訴訟、損害賠償、損失、責任和費用(包括律師費),乙方應向甲方作出補償,并使其免于承擔責任:
1.違反本合同保密規(guī)定的條款;。
3.嚴重疏忽或故意行為不當。
九、訴訟條款。
雙方同意,除了為保證本合同保密條款的強制執(zhí)行而求助于法院以外,雙方同意因本合同終止或執(zhí)行所產生的其他一切爭議應首先爭取通過友好協(xié)商解決該爭議;協(xié)商不成,則任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院起訴。
十、其他規(guī)定。
1.本合同僅為甲方和乙方的利益而簽訂,在任何情況下,均不因本合同而另設任何第三方權益或義務。
2.本合同以中文簽署一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具同等效力。
3.本合同的任何規(guī)定均不得被視為或解釋為為任何目的而在雙方之間建立合營或合伙關系。就一切目的而言(包括但不限于確定由誰負責承擔與工資有關的一切義務的問題),乙方的人員仍是乙方的雇員。
4.如果本合同的任何條款或其任何部分被宣告無效,則其余條款仍然充分有效。
雙方于下列日期簽署本合同,以資證明。
代表:_yz公司日期:____年__月__日
代表:abc公司日期:____年__月__日
承攬合同規(guī)定篇二
經雙方洽談,根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,特簽訂以下合同:
1、辦公桌臺:規(guī)格140×70×76cm,附柜:120×42cm,用_________制作。
2、書柜:規(guī)格140×40×200h。_________為主材制作。
3、椅子按國家標準的高度配套。
4、以上辦公家具的款式按樣板制作。
數(shù)量、單價及金額:
制作辦公桌椅共_________套,桌臺為_________元/套,椅子為_________元/張,_________個_________書柜,為_________元/個??偨痤~:_________元。。
以上價格為不變價,含稅費、安裝及運費等,需方不再承擔其它任何費用。
質量要求:
甲方按乙方要求制作樣板,樣板須經乙方認可并封板,甲方按樣板生產、交貨,如有制作問題由甲方負責修改。
加工、售后服務方式:
甲方負責全包工包料,應嚴格按照依照合同規(guī)定選用原材料,并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響辦公家具的質量時,乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
保修期為_________年,在保修期內,家具出現(xiàn)質量問題,甲方應免費修理。
在保修期內,因同一嚴重質量問題,修理兩次仍達不到標準要求的,憑修理記錄和有關證明,甲方應為乙方免費調換同規(guī)格型號、同樣式的產品。
交貨時間及地點:
在_________年_________月_________日前交貨,交貨地點在_________。
產品自交貨之日起90日內,發(fā)生嚴重質量問題,乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時,應當按原定購價格一次退清貨款。
驗收標準及方式:
甲方交貨給乙方進行驗收,驗收以所封樣板為標準。驗收合格,雙方辦理交接手續(xù)。如不合標準,甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補,甲方應按原價和乙方提出的交貨時間,保質保量地按時完成。
包裝、裝卸、運輸方式及費用:
包裝必須按廠家原包裝標準,裝載必須與運輸方式相符,期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。
付款方式及期限:
即貨到驗收合格后付總貨款的90%,扣留10%貨款為一年期質量保證金。保證金到期無質量問題付清。
違約責任:
1、甲方違約責任:
甲方如中途變更訂做,應賠償乙方因此而造成的損失。
甲方如中途廢止合同,應賠償乙方因此造成的全部經濟損失。
甲方未按合同規(guī)定的質量交付家具或完成工作,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
甲方未按合同規(guī)定包裝家具,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,甲方應當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成家具的毀損、滅失的,由甲方賠償損失。
甲方逾期交付標的物,應當按照合同規(guī)定,向乙方償付違約金;合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
甲方實行代運或送貨的標的物,錯發(fā)到達地點或接收單位,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。
2、乙方違約責任:
乙方中途變更標的物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
乙方中途廢止合同,屬甲方提供原材料的,償付甲方的未履行部分價款總值10%-30%的違約金。
乙方如無故超過合同規(guī)定期限付款,每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。
超過合同規(guī)定期限領取標的物的,除償付違約金外,還應當承擔甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。乙方超過領取期限六個月不領取標的物的,甲方有權將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給乙方;變賣標的物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,乙方還應補償不足部分;如標的物不能變賣,應當賠償甲方的損失。
無故拒絕接收標的物,應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
變更交付標的物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。
甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同,如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同,經雙方協(xié)商或有關機關證明,可免予承擔經濟責任。
合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛的,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同如有未盡事宜,須經雙方協(xié)商修訂,協(xié)商不成按合同法有關規(guī)定執(zhí)行。
本合同一式貳份,雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效。
甲方:_________乙方:_________。
地址:_________地址:_________。
甲方代表:_________乙方代表:_________。
電話號碼:_________電話號碼:_________。
開戶銀行:_________開戶銀行:_________。
銀行帳號:_________銀行帳號:_________。
簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
承攬合同規(guī)定篇三
定作方:_______(簡稱甲方)。
承攬方:_______(簡稱乙方)。
經雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
品名或項目規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金(元)。
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分。
1.產品的質量、包裝、加工方法:
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質量:
3.履行的期限、地點和方式:
4.驗收標準和方法:
5.結算方式:
6.違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責。
任。
(1)承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作。
物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
(2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量和設計等,賠。
償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部。
分價款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部。
分酬金____%的違約金。
7.雙方約定的其它條款:
8.以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都。
可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式___份,正本雙方各執(zhí)____份,副本送工商行政管理。
局所存查。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12.本合同簽訂日期:____年__月__日
定作方:_____承攬方:_____。
法定代表人:_____法定代表人:____。
開戶銀行:______開戶銀行:_____。
帳號:_______帳號:_______。
____年__月__日。
承攬合同規(guī)定篇四
依照《_______________》以及相關法律法規(guī),遵循平等、自愿和誠實信用的原則,雙方經協(xié)商就乙方提供施工機械承包甲方發(fā)包工程的相關事宜達成協(xié)議如下:
第一條:施工項目名稱.施工內容施工地點施工期限:__________年_________月________日起至相應工程完工。
第二條施工機械及工程款計算與支付。
一、機械設備:序號__________、機械名稱__________、規(guī)格__________、型號__________、數(shù)量__________(臺)。
二、工程款計價方式:累計簽發(fā)的時間,按累計時間乘以單價進行計算,不考慮作業(yè)次數(shù)。單價為:用挖斗___元/小時,用破碎________元/小時。
三、工程款計算方式說明。
2、機械設備按實際工作時間進行計量,精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機械故障)間歇時間在10分鐘內,不予以扣除臺班時間,超過10分鐘應扣除相應時間。
3、乙方每天工作后應及時要求甲方給予簽發(fā)單據(jù),簽發(fā)單據(jù)的時間若超過1天甲方將不予認可其量。
四、支付方式。
第三條機械設備的使用和管理。
一、乙方應當按照合同約定的時間、地點,按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現(xiàn)場。
二、甲方應就乙方提供機械的型號、規(guī)格、附件、數(shù)量、質量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設備。
三、甲方除承擔本合同約定的工程款外,其余因機械設備運輸、使用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方承擔。
四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業(yè)人員,應當符合國家法規(guī),持證上崗。乙方也可委托具備相應資質的專業(yè)人員承擔機械設備管理,受托方行為視為乙方行為。乙方應提供機械設備管理的資料,滿足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機械無__________常運行,乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。
六、機械設備發(fā)生事故或未遂惡性事故時,乙方應及時組織搶險,防止事態(tài)擴大,保護現(xiàn)場,并報告甲方和有關部門,聽候處理。因以下情況而導致的經濟損失及全部責任均由乙方承擔:
1、屬于乙方使用不當或者現(xiàn)場安全措施不當所發(fā)生的事故;。
2、屬于違章操作或非現(xiàn)場管理人員違章指揮發(fā)生的事故;。
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條雙方的權利和義務。
一、甲方的權利和義務。
1、甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統(tǒng)籌安排,包括機械的數(shù)量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任,乙方應在24小時內換人,否則甲方將另行安排機械進場,乙方無條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機械出現(xiàn)故障無法使用的,甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時,甲方有權單方解除本合同。
4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求,甲方可無理由,無條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè),甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出,并不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單并支付合同價款。
6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。
二、乙方的權利和義務。
1、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產廠家的生產許可證、產品合格證等文件。
2、乙方應當提供技術保障,承擔機械在施工期間的維修保養(yǎng)義務。
3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗,服從甲方管理,遵守甲方各項規(guī)章制度。
5、乙方有權按照合同約定收取合同價款。
第五條違約責任。
任何一方不履行或者不適當履行合同義務,應當承擔違約責任,向對方支付違約金;給對方造成損失的,應當賠償損失。
一、甲方違約責任。
甲方未按合同約定支付工程款時,每逾期一日,須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時,乙方有權單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
二、乙方違約責任。
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規(guī)格與合同不符,經甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的,甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的,每逾期一天,須向甲方支付違約金_________元并賠償甲方因此遭受的全部經濟損失;乙方逾期超過5日的,甲方有權解除合同。
3、因乙方機械設備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時,甲方有權單方解除本合同,要求乙方退場并賠償甲方的經濟損失。
4、除本條前三項約定外,乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經濟損失時,乙方應全額賠償甲方的經濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。
5、乙方與甲方訂立本合同后,乙方有義務協(xié)調項目所在地的四鄰關系、周邊關系、村民關系,自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無__________常施工時,甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經濟損失。
第六條不可抗力。
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,可部分或全部免除責任,但應當及時告知對方,并自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。
第七條解決爭議的方式。
本合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,向工程所在地人民法院起訴。
第八條合同的生效及其他。
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁,一式_____份,具有同等法律效力,其中甲方_____份,乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件,經雙方簽署確認后為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力,解釋的順序除有特別說明外,以文件生成時間在后的為準。
3、本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
承攬合同規(guī)定篇五
甲方:
乙方:
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫過街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質量、安全和工期,經雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、工程內容。
乙方承攬的工程項目:過街廣告位寬14米,高4米的廣告位廣告布安裝,時間為20_________年12月30日。
二、甲乙雙方義務與責任。
1、甲方提供工程結構中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風險,乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔一切法律及經濟責任,與甲方無關。
三、工程造價及付款方式。
1、乙方承包單價:3元(人民幣)/平方米。
2、乙方完工后經甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經雙方友好協(xié)商后可另立補充合同,補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方:乙方:
簽字(蓋章):簽字(蓋章):
承攬合同規(guī)定篇六
簽訂日期:
甲方:
乙方:
經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
1.質量標準:
2.交貨(運輸)辦法及地點:
3.質量檢驗及驗收辦法:
4.包裝要求及費用負擔:
5.結算辦法及期限:
6.原材料供應辦法:
7.其他:
違約責任:
第一點:甲方承擔。
(1)變更產品品種、質量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應償付乙方實際損失。
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值的違約金。
(3)自提產品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
(8)其他。
第二點:乙方承擔。
(1)產品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數(shù)補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產品,在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他。
本合同一式份。有效期自年月日到年月日止。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
電話:電話:
地址:地址:
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
承攬合同規(guī)定篇七
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關規(guī)定,結合本工程具體情況,經雙方協(xié)商一致,簽定本協(xié)議,共同遵守。
建設單位:
工程名稱:
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅,經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監(jiān)管。
二、乙方必須嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī),嚴格執(zhí)行國家有關建筑、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規(guī)定,安全生產、文明施工,認真執(zhí)行國家安全、質量生產操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的,甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續(xù),不負擔具體問題和責任。若因違反上述規(guī)定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失,全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同并撤銷項目部。
三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導,乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質量、安全隱患的情況,甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經營中發(fā)生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛,完全由乙方負責,甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責,甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經理部,建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規(guī)定,按時做好技術檔案及安全內業(yè)等資料,隨時接受上級部門的檢查,并將有關證件材料及時上交公司。
七、現(xiàn)場保險費、質保金、相應的規(guī)費等一切費用均由乙方繳納辦理,并負責為本項目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害保險,并對施工中發(fā)生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規(guī)定,正確計算施工成本,賬簿設置齊全,以備稅務機關檢查,并及時上報統(tǒng)計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其余撥付給乙方。
九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤,乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤,后果、責任由乙方自行承擔。同時,若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準,乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產負有直接責任,發(fā)生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件,該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。
十二、依據(jù)施工合同,掛靠有效期在合同范圍內,有效期滿,雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后,本合同自動解除。
十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方:
乙方:
簽定日期:
承攬合同規(guī)定篇八
甲方的房屋需要裝修裝潢,乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢,經協(xié)商達成下列協(xié)議:
一、由甲方提供圖紙,乙方按圖紙進行施工,甲方按照國家規(guī)定的的家庭裝飾標準進行驗收,合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙,乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯(lián)系,以確保工程質量和工期)。
二、裝飾施工地點:____________。
1、住房結構:磚混結構,房型:三室一廳一廚一衛(wèi),建筑面積:90m2,室內面積84m2。
2、裝飾施工內容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
四、乙方為包工包料的承攬方式,但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的’損失均由乙方負責。
五、乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工,每一個施工單元一張施工圖,甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。
六、乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件(須與原件對照),通訊號碼等,便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。
七、為施工方便,甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借,并在結算加工承攬費時交還甲方,同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任,直至交付使用后為止,否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
八、本合同一式三份,經雙方簽字蓋章生效。乙方執(zhí)一份,遵照執(zhí)行。
甲方:_________乙方:_________。
地址:_________地址:_________。
電話:_________電話:_________。
簽約代表:______簽約代表:______。
簽約日期:______簽約日期:______
承攬合同規(guī)定篇九
定作人:
簽訂地點:
承攬人:
簽訂時間:年月日。
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限。
加工物規(guī)格計量、報酬、交貨期限及數(shù)量。
數(shù)量。
名稱、型號單位、單價金額合計。
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)。
第二條定作人提供的材料。
材料規(guī)格。
計量。
數(shù)量質量。
提供日期
消耗定額。
名稱型號單位。
(注:空格如不夠用,可以另接)。
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術標準、質量要求:
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費用負擔:
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點:
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:
第十二條報酬的結算方式及期限:
第十三條定作人在年月日前交定金(大寫)元。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責任:
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項:
定作人(章):
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
居民身份證號碼:
居民身份證號碼:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:鑒(公)證機關(章)。
賬號:
賬號:
經辦人:
郵政編碼:
郵政編碼:
監(jiān)制部門:
印制單位:
承攬合同規(guī)定篇十
甲方:
乙方:
甲方因生產經營需要,在平等自愿的基礎上,與乙方經友好協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、合同期內,甲方根據(jù)本合同的約定將空調安裝維修等售后服務工作交由乙方完成。
二、合同期自年月日至年月日止。甲方可根據(jù)乙方履行本合同的情況,決定合同期滿是否續(xù)簽。
三、甲方的責任和義務:
1.甲方委托乙方安裝甲方指定的空調品牌有。
2.甲方委托乙方安裝的具體品牌、時間、數(shù)量,甲方根據(jù)銷售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日臺。
3.甲方有權隨時對乙方的安裝技術質量和服務質量進行監(jiān)督檢查。
4.甲方所售空調必須在貨到用戶家后及時通知乙方上門服務(支架由方承擔)。
四、乙方的責任和義務:
1.合同時,需向甲方出示企業(yè)法人執(zhí)照,法人身份證明,空調安裝資質等材料,并提供安裝工的身份證,上崗證復印件等材料。
2.乙方必須安排技術合格及其他方面適合安裝空調的人員來履行本合同,必須嚴格執(zhí)行國家《空調機安裝技術規(guī)范》,各類空調牌的《安全操作規(guī)范條例》,以及甲方的《安維人員上門服務規(guī)范》,以及其他相關規(guī)定,保證安裝的技術和服務質量、維護甲方的企業(yè)形象和信譽。
3.乙方必須對其安裝工履行本合同的所有行為負責。乙方工人如造成甲方、用戶及其他人員的經濟和其他損失,須由乙方自行承擔。
4.乙方原則上只在市區(qū)區(qū)域進行安裝,若超出區(qū)域安裝的相關費用(交通費)由甲方承擔。
5.乙方在安裝過程中可能出現(xiàn)的退換機事宜由甲方負責協(xié)調解決,因安裝出現(xiàn)的質量問題除外。
6.乙方工人在安裝過程中,必須注意安全問題,如工人發(fā)生人身安全問題,由乙方自行承擔。
五、費用結算(有安裝卡結算):
1.必須在次月5日前向甲方核對上月所發(fā)生的空調安裝承包費的明細,并在隔月10日前結清所有費用,甲方不得直接向廠家結算安裝費,所有空調安裝卡的結算必須由乙方和各工廠進行。
3.下鄉(xiāng)安裝空調交通費按10元/臺由甲方支付給乙方。
六、違約責任:
1.乙方當天如未能完成甲方安排或乙方確認的安裝量,乙方按未完成空調安裝卡結算費用的5倍數(shù)額向甲方支付違約金。
2.乙方如服務不規(guī)范面引起的用戶投訴,經甲方查證屬實,乙方按每起50元的標準向甲方支付違約金。
3.甲方在合同期內,所售空調不得再向其他單位或個人承包,如被乙方發(fā)現(xiàn),甲方須向乙方支付100元/臺的違約金。
七、甲乙雙方協(xié)商解決履行本合同的所有事宜。
八、本協(xié)議一式兩份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(公章)乙方:(公章)代表人:代表人:
電話:電話:
日期:日期:
承攬合同規(guī)定篇十一
委托方(甲方)。
依照《合同法》、《廣告法》等有關法律規(guī)定,經雙方協(xié)商,簽訂此合同,共同遵守。
第一條、制作承攬內容。
1.1項目:
1.2項目內容:
1.3工期要求:
1.4其他要求:
第二條、制作費用。
2.1費用明細:乙方按照甲方標準完成相關項目制作及安裝要求,待甲方驗收合格后,按項目結算相關費用。
第三條雙方約定的其他事項。
3.1甲、乙雙方為委托方與承攬方關系,甲方無義務為乙方提供任何安全責任保險及福利。
3.2乙方在廣告相關制作、安裝時,必須規(guī)范操作,不得違章作業(yè);乙方需做好相關安全措施,以確保人身安全。
3.3合同期間,乙方各種工具、設備等均由乙方自備。廣告項目使用的施工機械、工器具及防護設施,乙方必須按時進行安全檢查。交通工具、設備和工具的維修與保養(yǎng)費用,乙方自行承擔;乙方及乙方雇傭的臨時工、民工或勞務協(xié)作者,在各項目執(zhí)行過程中發(fā)生傷亡事故的費用均由乙方負責承擔,安全責任均由乙方負責。甲方不負任何連帶責任。
3.4本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方蓋章之日起生效。
甲方:乙方:
承攬合同規(guī)定篇十二
郵編:————郵編:————。
電話:————電話:————。
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。
開戶行:————開戶行:————。
賬戶:————賬戶————。
甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責任,依據(jù)中華人民共和國有關法律之相關規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
定作物品名或項目規(guī)格。
型號————計量————。
單位數(shù)量————價款————或酬金————交貨數(shù)量————及交貨期限————。
單價總金額————。
合計————。
郵編:————郵編:————。
電話:————電話:————。
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。
開戶行:————開戶行:————。
賬戶:————賬戶————。
———年————月———日。
承攬合同規(guī)定篇十三
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規(guī)定,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
1.1項目(媒介):_________。
1.2廣告內容及有關證件的名稱、編號_________。承攬方應按《廣告法》規(guī)定,認真審查上述證件。委托方提供虛假、證件,應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法,承攬方有權拒絕。
1.3發(fā)布地點或形式:_________。
1.4顏色:_________。
1.5規(guī)格或材料:_________。
1.6刊播次數(shù)、起訖時間、日期:_________
1.7其他要求:_________。
2.1費用:
2.2結算方式和期限:_________。
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權拒付廣告費。
4.1委托方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的_________%,向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的_________償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未改造部分廣告費的_________%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的_________支付違約金。
4.3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列第_________種方式處理(未作選擇的,視為選擇1:
5.1提交_________仲裁委員會(_________仲裁委員會)仲裁;
5.2依法向人民法院起訴。
7.1本合同附件_________,名稱_________。
7.2本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本_________份。
7.3本合同有效期:自_________年_________月_________日生效至_________年_________月_________日終止。
承攬合同規(guī)定篇十四
承攬方(乙方):_____________________
經雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。
加工費______________
單價 ____________金額____________
定作方供應原材料:
原材料____________________
規(guī)格________________________
單位_______________________
數(shù)量_______________________
日期_____________________
成品單位耗用量______________________
1.技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法:_____________________。
2.產品檢驗標準和方法:_____________________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:_____________________。
4.貨款及費用結算辦法及期限:_____________________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
承攬合同規(guī)定篇十五
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民 終字第____號)達成如下和解協(xié)議:
1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務,該業(yè)務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業(yè)務,__________、__________不是乙方的員工,業(yè)務過程中未得到乙方的委托授權,事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。
2、甲方決定對該案撤回上訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣 元,甲方向乙方出具相關收款發(fā)票。
3、雙方無其它經濟糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方:__________________有限公司
法定代表人:____________________
乙方:__________________有限公司
代理人:________________________
__________年_______月_______日
承攬合同規(guī)定篇十六
電話:________________________。
承攬方(乙方):______________。
電話:________________________。
經雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。
品名。
規(guī)格。
單位。
數(shù)量。
加工費。
單價。
金額。
定作方供應原材料:
原材料。
規(guī)格。
單位。
數(shù)量。
日期
成品單位耗用量。
1.技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法:______________________________________________。
2.產品檢驗標準和方法:__________________________________________________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:__________________________________。
4.貨款及費用結算辦法及期限:____________________________________________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):_______________。
乙方(蓋章):_______________。
承攬合同規(guī)定篇十七
簽訂時間:_____________________
合同雙方當事人:_______________
定作人(以下簡稱甲方):_______
安裝地點:_____________________
現(xiàn)住所地址:___________________
郵政編碼:______________________
身份證號碼:___________________
聯(lián)系電話:____________________
承攬人(以下簡稱乙方):_______
營業(yè)執(zhí)照號:___________________
注冊地址:______________________
法定代表人:___________________
聯(lián)系電話:______________________
本廚房設計師:_________________
聯(lián)系電話:______________________
安裝負責人:___________________
聯(lián)系電話:______________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合整體廚房企業(yè)標準和本廚房的具體情況,甲、乙雙方遵循自愿、平等、公平、誠實信用的原則,達成本合同并共同遵守。
第1條付款方式
1.1合同價款以訂貨系統(tǒng)價格作為計價依據(jù),具體見雙方簽訂的訂購單,貨款以現(xiàn)金或者( )方式支付。
1.2甲方在乙方整體廚房展示廳預約上門設計時需要交納設計定金,行業(yè)慣例為合同總價款的____%,(人民幣____圓),乙方登門出具設計方案后由于甲方原因不定做的,定金作為乙方勞務成本和甲方信譽保證金不予退還;如甲方定做的,設計定金轉化為貨款,甲方只需交納余款。
1.3由于整體廚房產品屬于個性化定制產品,廚房生產廠家需要根據(jù)定單進行物資采購、加工生產,因此整體廚房須付齊全款后方可定做,同時乙方需給甲方開具發(fā)票。
1.4由于整體廚房產品屬于個性化定制產品,一旦下達生產定單貨款不退,整體廚房產品不退不換。但依據(jù)《家用廚房設備》(gb/t18884.4-20xx)中6.5條之規(guī)定判定廚房產品不合格、而乙方在90日內沒按照合同約定整改到位的,以及法律明確規(guī)定應退換貨的其他情形乙方應給予退換貨。
第2條交貨日期/安裝日期
交貨日期:整體廚房屬于定制產品,精細化制造與諸多服務環(huán)節(jié)需要較長周期;而且整體廚房安裝應是家庭裝修的最后環(huán)節(jié)之一。在乙方所在地區(qū)范圍內,乙方免費為甲方運輸合同內產品(除折價樣品和喬遷外)。
從甲方確認方案并交齊全款(或者交付總價款的____%)且廚房裝修滿足尺寸測量要求、乙方下達生產定單之日起各地區(qū)最短交貨周期如下(下表為各大中城市或整體廚房生產商所在城市最短交貨周期,其他地區(qū)地順延2-3天,節(jié)假日生產周期順延):
序號
地區(qū)
交貨周期
1
青島及周邊地區(qū)
________天
2
南、西南、西北、東北地區(qū)
________天
3
山東、華北、華中、華東地區(qū)
________天
4其他地區(qū)如昆明、南寧、新疆
________天
甲方交齊全款、乙方下達生產定單日期為__________年_____月_____日,計劃交貨日期為_____年_____月_____日。安裝日期為交貨日期之日始三日內。
第3條服務范圍
3.1整體廚房配置要求:甲方定做的整體廚房配置明細以乙方訂貨系統(tǒng)輸出的定單明細為準,甲乙雙方簽字確認。
3.2整體廚房服務內容:乙方僅對其所經銷的廚房生產廠家提供的合同內整體廚房部品提供安裝服務,并負責本合同項下的售后服務保證,對甲方自購或通過其他方式獲得的產品以及廚房基礎工程的裝飾裝修不提供安裝服務與售后服務保證,也不承擔其質量不良所引起的連帶責任。
或者甲乙雙方就上述安裝與售后服務作如下約定:____________________________________________。
因受專業(yè)限制,在設計安裝前,乙方設計師僅提出廚房基礎工程改造的建議,甲方需自行請專業(yè)公司、專業(yè)人員將需改造的廚房基礎工程等工作完成,以滿足整體廚房的安裝需要。此類工作包括但不限于:廚房基礎工程(包括廚房墻地面磚鋪貼、吊頂門窗安裝、水表與角閥及建筑上水管線安裝、下水管線安裝、插座安裝、煤氣設備與管線安裝、煙道口開挖等)、煤氣軟管與卡子的提供與安裝(甲方應請煤氣公司調試開通氣源)、煙道防雨罩的提供與安裝、其他甲方自購的部品安裝(乙方可依據(jù)甲方提供的開孔模板免費開挖盆孔、嵌式灶位孔)等。
第4條工程配合
4.1甲方親自(或委托代理人)與乙方履行合同:確認設計方案(包括效果示意圖、平立面圖、臺面圖等)與現(xiàn)場交底后簽訂本合同(含訂購單)、辦理驗收交接手續(xù)和其他事宜。
4.2乙方建議甲方首先裝修廚房,按照相應規(guī)范和設計師建議將廚房基礎工程改造完成后由設計師復測,同時將自購部品實物與尺寸提供給設計師并在圖紙上予以確認、確定最終設計方案。在甲方交齊全款(或者交付總價款的______%)后,己方依據(jù)訂單安排生產。乙方建議在瓦工、木工作業(yè)完成后再進行整體廚房安裝,避免交叉施工可能給廚房帶來的損壞。建議甲方與乙方設計師隨時溝通,以確定合適的安裝時間。
4.3乙方建議甲方盡量購買乙方的整體廚房產品。如甲方確需配套其他品牌廚房部品,甲方應購買有信譽保證廠家的產品,并要求其經銷(服務)商提供服務,同時索取并保存好保修證和發(fā)票等以獲得售后保證;如由于該部分產品質量不良或安裝不當所造成的后果與乙方無關。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
承攬合同規(guī)定篇十八
(甲方):
(乙方):
鑒定地點:xx縣。
鑒定時間:20xx年xx月xx日。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定,為明確甲乙雙方的權利與義務之間的關系,經雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條、運輸服務要求。
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務,車輛情況分別為:
1、廠牌車型,營運證號碼,發(fā)動機號,車架,
2、廠牌車型,營運證號碼,發(fā)動機號,車架。
第二條、服務期限。
期限從20xx年xx月xx日起,至20xx年xx月xx日止,共計天。
第三條、服務費用。
合同總費用為元(人民幣)(大寫元整),乙方在服務期滿后60天內一次性付清。
第四條、甲方責任。
1、負責向乙方提供技術狀況完好的車輛和相應的駕駛人員。正常情況下,合同中未注明的事宜,甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛人員,需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失,甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務活動,乙方可保留向運政管理部門舉報的權利。
3、在服務期內,甲方駕駛人員按照乙方制定的行車計劃,在乙方指定的時間和地點,由乙方指定的人員在行車計劃上簽字,作為履行合同的原始記錄。
4、負責服務期內車輛的二級維護及車輛年檢、年審。
5、負責機動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。
6、如果服務車輛在服務期間內發(fā)生事故,甲方應負責事故處理,并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車輛的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業(yè)管理規(guī)定,即《四川省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規(guī)定》進行汽車運輸經營活動,如有違反,乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務,按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行。
9、甲方在合同期內不得無故將服務車輛收回,如確需收回,需經雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務義務。
10、服務期內,應遵守國家有關法律規(guī)定,安全行車,因違法、違章造成的責任,甲方自行負責,并承擔由此給乙方造成的經濟損失。
11、甲方不得利用服務車輛進行違法犯罪活動,不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押,甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。
12、服務期間所發(fā)生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時發(fā)現(xiàn)車輛使用異?;蚣夹g故障應停止運行并通知乙方,并及時采取補救措施,確保行車計劃的執(zhí)行,否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故,甲方應立即與當?shù)毓步煌ü芾聿块T及保險公司聯(lián)系,并通知乙方,甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門,保護好現(xiàn)場,承擔公安交通管理部門的裁定責任,負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任(包括連帶責任)。
16、甲方中途如不能按約定提供車輛,甲方需退還乙方未使用期的服務費并付全部服務費10%的違約金。
第五條、乙方責任。
1、按照乙方宣傳的需要,負責制定行車計劃,并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要,負責對服務車輛進行包裝。
3、經甲、乙雙方約定,甲方提供駕駛人員姓名駛證號,是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經乙方同意而換駕駛員,視為違約,乙方有權解除合同。
4、乙方中途退車,乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。
第六條、糾紛解決方式。
1、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時,可向運政管理部門申請調解,或起訴至有管轄權的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效,本合同一式四份,甲方一份,乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方,并經雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定。
1、甲方發(fā)生交通肇事后,甲方需提供能夠履行本合同運輸服務義務的車輛和駕駛人員,繼續(xù)完成行車計劃。
2、服務期間,甲方承擔妥善保管車輛的義務和責任,若發(fā)生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失,乙方不承擔責任。
甲方:
乙方:
單位名稱(章):
單位名稱(章)。
:單位地址:
單位地址:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
20xx年xx月xx日。
承攬合同規(guī)定篇一
本合同于____年_月__日生效,合同內容為_yz公司(以下簡稱“甲方”)與abc公司(以下簡稱“乙方”)之間關于乙方向甲方提供___工程咨詢服務的約定。雙方協(xié)議如下:
一、服務內容。
1.乙方同意向甲方提供______________的咨詢服務。并約定了服務的內容、時限、衡量成果的標準。其中的主要內容包括:
乙方義務:向甲方提供___工程建設全面咨詢服務,直到甲方承攬到本合同所指的____工程項目,并與本工程項目業(yè)主簽訂工程合同后,才結束全面咨詢服務。乙方在履行合同期間或合同規(guī)定期內,不得泄露與本合同規(guī)定業(yè)務活動有關的保密資料,且不得向第三方提供本工程項目的咨詢服務。乙方應負責甲方與本工程項目有關的第三方的協(xié)調,免費為甲方工作提供順暢的外部條件。乙方應當在約定的時間內,及時免費向甲方提供與本項目咨詢業(yè)務相關的資料及信息。
乙方權利:乙方可以因甲方不再積極配合本工程項目的咨詢工作,提出中止咨詢業(yè)務。
甲方義務:在乙方提供咨詢服務過程中,免費向乙方提供甲方相關資質證件等資料,便于乙方展開相關咨詢服務。
甲方權利:甲方有向乙方詢問工作進展情況及相關內容的權利,當甲方認定乙方不按規(guī)定履行其職責或義務,或與第三方串通給甲方造成任何損失的,甲方有權要求中止合同并要求乙方承擔甲方相應損失。
2.如果乙方在工作中因自身過錯而發(fā)生任何錯誤或遺漏,乙方應無條件更正,而不另外收費,并對因此而對甲方造成的損失承擔賠償責任,賠償以載明的該項服務內容對應之服務費為限。若因甲方原因造成工作的延誤,將由甲方承擔相應的損失。
二、驗收。
1.乙方完成階段性工作后向甲方交付工作成果。成果的提交形式為書面文件及有效的電子文件,其中書面文件的提交數(shù)量為二份。因成果提交而產生的任何費用(包括但不限于郵寄費)甲方均不需負擔。
2.若一方對階段性的工作成果有異議,必須在工作成果交付之日起的__個工作日內向另一方以書面形式提出。雙方應在書面異議提出之日起的__個工作日內對于該工作成果是否達到約定工作標準(或工作目標)進行商定并確認。雙方所商定并確認工作成果的事宜不得被無故拖延。
3.如經雙方書面認可確認達到約定工作標準(或工作目標)的,則乙方將向甲方發(fā)出該階段的費用帳單;若未達到約定的工作標準(或工作目標)的,甲方有權暫時停止支付該部分的約定服務費并由乙方采取必要的補救措施。
三、服務費的支付。
1.中標價如果比按國家標準定額及編制辦法所計算得到造價高5%,則服務費總額為本工程項目中標價去掉暫定金及暫估價后的3%;中標價如果比按國家標準定額及編制辦法所計算得到造價低5%-10%,則服務費總額為本工程項目中標價去掉暫定金及暫估價后的2%;中標價如果比按國家標準定額及編制辦法所計算得到造價低10%-15%,則服務費總額為本工程項目中標價去掉暫定金及暫估價后的1%;中標價如果比按國家標準定額及編制辦法所計算得到造價低15%以上,則服務費總額為本工程項目中標價去掉暫定金及暫估價后的0.5%。甲方將在與本工程項目業(yè)主簽訂正式工程施工合同之日起的__個工作日內向乙方支付應付服務費的30%,余額將在本工程項目正式開工且業(yè)主支付的工程開工預付款到賬后的5個月內,等額支付給乙方。
2.本費用結構僅限于本工程項目咨詢的工作。如果甲方要求擴大項目范圍,或因甲方改變已經議定的項目內容導致乙方需變更項目步驟,乙方將需要重新評估上述費用結構。
3.乙方同意服務費按階段支付。每階段末,甲方將在乙方提出申請的__天內,向乙方支付約定的費用。雙方同意以人民幣形式付款。
4.階段付款的比例及時間約定如下:
費用階段付款比例付款時間。
第一階段30%協(xié)議簽署之后。
第二階段14%工程開工預付款到賬后的第一個月末。
第三階段14%工程開工預付款到賬后的第二個月末。
第四階段14%工程開工預付款到賬后的第三個月末。
第五階段14%工程開工預付款到賬后的第四個月末。
第六階段14%工程開工預付款到賬后的第五個月末。
5.乙方將自行承擔項目實施范圍內的全部費用,并不得以任何理由向甲方索要其他費用。
四、服務的變更。
甲方可以提前_個工作日以書面形式要求變更或增加所提供的服務。該變更最終應由雙方互相商定認可,其中包括與該變更有關的任何費用調整。
五、合同解除。
1.雙方中任一方均不得隨意終止該合同,除非任一方有下列實質性的違約事件發(fā)生。違約方應向另一方支付本合同總金額的5%作為違約金。
甲方未按約定及時支付服務費,并經乙方書面催討后仍不支付的;。
乙方未按約定標準提供服務,并在甲方書面提出后仍無法進行合理性補救的。
2.在本合同期限內,若本工程項目取消或乙方咨詢失敗,雙方同意按以下步驟解除本合同。
乙方應于確認項目失敗的正式宣布之日起的5日內通知甲方。
合同解除后,乙方已完成的階段性工作量相對應的費用,甲方不再支付給乙方。
六、不可抗力造成的遲延。
凡因不可抗力而延遲履行的,任何一方均不因此而被視為違反本合同,而且任何一方均不對由此而造成的損害承擔賠償責任。
合同雙方將盡其合理的努力,促使其各自的代理人、雇員和代表盡量減少對另一方保密信息的散發(fā)和復制,并防止作出未經授權的透露。合同雙方同意,只有有必要知悉另一方保密信息的該方代理人、雇員和代表才會得到該等保密信息。未經另一方事先書面同意,任何一方不得將另一方的保密信息透露給第三方。
七、雙方保證。
1.乙方保證。
1.1其有權利、經驗、技能簽訂和充分履行本合同;。
1.2其將遵守在履行服務時所實行的一切適用的中國的法律與法規(guī);。
2.甲方保證。
甲方將把其所掌握的而且是乙方履行本合同范圍內服務所需的一切信息提交給乙方。甲方應對提交給乙方的一切信息的準確性負責。甲方同意將所提交的信息中存在的任何問題或錯誤盡快通知乙方。
3由于甲方的原因致使乙方為更正信息或資料所提供的服務可能會發(fā)生的額外費用,雙方約定將協(xié)商談論重新評估費用。
八、涉及第三方的責任。
有下列情形之一的,對于第三方(如計劃受托人、參與人或政府機構)提出的任何性質的一切索賠、要求、訴訟、損害賠償、損失、責任和費用(包括律師費),甲方應向乙方作出補償,并使其免于承擔責任;對因乙方下述行為而導致的任何性質的一切索賠、要求、訴訟、損害賠償、損失、責任和費用(包括律師費),乙方應向甲方作出補償,并使其免于承擔責任:
1.違反本合同保密規(guī)定的條款;。
3.嚴重疏忽或故意行為不當。
九、訴訟條款。
雙方同意,除了為保證本合同保密條款的強制執(zhí)行而求助于法院以外,雙方同意因本合同終止或執(zhí)行所產生的其他一切爭議應首先爭取通過友好協(xié)商解決該爭議;協(xié)商不成,則任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院起訴。
十、其他規(guī)定。
1.本合同僅為甲方和乙方的利益而簽訂,在任何情況下,均不因本合同而另設任何第三方權益或義務。
2.本合同以中文簽署一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具同等效力。
3.本合同的任何規(guī)定均不得被視為或解釋為為任何目的而在雙方之間建立合營或合伙關系。就一切目的而言(包括但不限于確定由誰負責承擔與工資有關的一切義務的問題),乙方的人員仍是乙方的雇員。
4.如果本合同的任何條款或其任何部分被宣告無效,則其余條款仍然充分有效。
雙方于下列日期簽署本合同,以資證明。
代表:_yz公司日期:____年__月__日
代表:abc公司日期:____年__月__日
承攬合同規(guī)定篇二
經雙方洽談,根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,特簽訂以下合同:
1、辦公桌臺:規(guī)格140×70×76cm,附柜:120×42cm,用_________制作。
2、書柜:規(guī)格140×40×200h。_________為主材制作。
3、椅子按國家標準的高度配套。
4、以上辦公家具的款式按樣板制作。
數(shù)量、單價及金額:
制作辦公桌椅共_________套,桌臺為_________元/套,椅子為_________元/張,_________個_________書柜,為_________元/個??偨痤~:_________元。。
以上價格為不變價,含稅費、安裝及運費等,需方不再承擔其它任何費用。
質量要求:
甲方按乙方要求制作樣板,樣板須經乙方認可并封板,甲方按樣板生產、交貨,如有制作問題由甲方負責修改。
加工、售后服務方式:
甲方負責全包工包料,應嚴格按照依照合同規(guī)定選用原材料,并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響辦公家具的質量時,乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
保修期為_________年,在保修期內,家具出現(xiàn)質量問題,甲方應免費修理。
在保修期內,因同一嚴重質量問題,修理兩次仍達不到標準要求的,憑修理記錄和有關證明,甲方應為乙方免費調換同規(guī)格型號、同樣式的產品。
交貨時間及地點:
在_________年_________月_________日前交貨,交貨地點在_________。
產品自交貨之日起90日內,發(fā)生嚴重質量問題,乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時,應當按原定購價格一次退清貨款。
驗收標準及方式:
甲方交貨給乙方進行驗收,驗收以所封樣板為標準。驗收合格,雙方辦理交接手續(xù)。如不合標準,甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補,甲方應按原價和乙方提出的交貨時間,保質保量地按時完成。
包裝、裝卸、運輸方式及費用:
包裝必須按廠家原包裝標準,裝載必須與運輸方式相符,期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。
付款方式及期限:
即貨到驗收合格后付總貨款的90%,扣留10%貨款為一年期質量保證金。保證金到期無質量問題付清。
違約責任:
1、甲方違約責任:
甲方如中途變更訂做,應賠償乙方因此而造成的損失。
甲方如中途廢止合同,應賠償乙方因此造成的全部經濟損失。
甲方未按合同規(guī)定的質量交付家具或完成工作,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
甲方未按合同規(guī)定包裝家具,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,甲方應當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成家具的毀損、滅失的,由甲方賠償損失。
甲方逾期交付標的物,應當按照合同規(guī)定,向乙方償付違約金;合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
甲方實行代運或送貨的標的物,錯發(fā)到達地點或接收單位,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。
2、乙方違約責任:
乙方中途變更標的物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
乙方中途廢止合同,屬甲方提供原材料的,償付甲方的未履行部分價款總值10%-30%的違約金。
乙方如無故超過合同規(guī)定期限付款,每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。
超過合同規(guī)定期限領取標的物的,除償付違約金外,還應當承擔甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。乙方超過領取期限六個月不領取標的物的,甲方有權將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給乙方;變賣標的物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,乙方還應補償不足部分;如標的物不能變賣,應當賠償甲方的損失。
無故拒絕接收標的物,應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
變更交付標的物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。
甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同,如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同,經雙方協(xié)商或有關機關證明,可免予承擔經濟責任。
合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛的,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同如有未盡事宜,須經雙方協(xié)商修訂,協(xié)商不成按合同法有關規(guī)定執(zhí)行。
本合同一式貳份,雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效。
甲方:_________乙方:_________。
地址:_________地址:_________。
甲方代表:_________乙方代表:_________。
電話號碼:_________電話號碼:_________。
開戶銀行:_________開戶銀行:_________。
銀行帳號:_________銀行帳號:_________。
簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
承攬合同規(guī)定篇三
定作方:_______(簡稱甲方)。
承攬方:_______(簡稱乙方)。
經雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
品名或項目規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金(元)。
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分。
1.產品的質量、包裝、加工方法:
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質量:
3.履行的期限、地點和方式:
4.驗收標準和方法:
5.結算方式:
6.違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責。
任。
(1)承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作。
物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
(2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量和設計等,賠。
償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部。
分價款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部。
分酬金____%的違約金。
7.雙方約定的其它條款:
8.以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都。
可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式___份,正本雙方各執(zhí)____份,副本送工商行政管理。
局所存查。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12.本合同簽訂日期:____年__月__日
定作方:_____承攬方:_____。
法定代表人:_____法定代表人:____。
開戶銀行:______開戶銀行:_____。
帳號:_______帳號:_______。
____年__月__日。
承攬合同規(guī)定篇四
依照《_______________》以及相關法律法規(guī),遵循平等、自愿和誠實信用的原則,雙方經協(xié)商就乙方提供施工機械承包甲方發(fā)包工程的相關事宜達成協(xié)議如下:
第一條:施工項目名稱.施工內容施工地點施工期限:__________年_________月________日起至相應工程完工。
第二條施工機械及工程款計算與支付。
一、機械設備:序號__________、機械名稱__________、規(guī)格__________、型號__________、數(shù)量__________(臺)。
二、工程款計價方式:累計簽發(fā)的時間,按累計時間乘以單價進行計算,不考慮作業(yè)次數(shù)。單價為:用挖斗___元/小時,用破碎________元/小時。
三、工程款計算方式說明。
2、機械設備按實際工作時間進行計量,精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機械故障)間歇時間在10分鐘內,不予以扣除臺班時間,超過10分鐘應扣除相應時間。
3、乙方每天工作后應及時要求甲方給予簽發(fā)單據(jù),簽發(fā)單據(jù)的時間若超過1天甲方將不予認可其量。
四、支付方式。
第三條機械設備的使用和管理。
一、乙方應當按照合同約定的時間、地點,按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現(xiàn)場。
二、甲方應就乙方提供機械的型號、規(guī)格、附件、數(shù)量、質量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設備。
三、甲方除承擔本合同約定的工程款外,其余因機械設備運輸、使用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方承擔。
四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業(yè)人員,應當符合國家法規(guī),持證上崗。乙方也可委托具備相應資質的專業(yè)人員承擔機械設備管理,受托方行為視為乙方行為。乙方應提供機械設備管理的資料,滿足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機械無__________常運行,乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。
六、機械設備發(fā)生事故或未遂惡性事故時,乙方應及時組織搶險,防止事態(tài)擴大,保護現(xiàn)場,并報告甲方和有關部門,聽候處理。因以下情況而導致的經濟損失及全部責任均由乙方承擔:
1、屬于乙方使用不當或者現(xiàn)場安全措施不當所發(fā)生的事故;。
2、屬于違章操作或非現(xiàn)場管理人員違章指揮發(fā)生的事故;。
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條雙方的權利和義務。
一、甲方的權利和義務。
1、甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統(tǒng)籌安排,包括機械的數(shù)量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任,乙方應在24小時內換人,否則甲方將另行安排機械進場,乙方無條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機械出現(xiàn)故障無法使用的,甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時,甲方有權單方解除本合同。
4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求,甲方可無理由,無條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè),甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出,并不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單并支付合同價款。
6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。
二、乙方的權利和義務。
1、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產廠家的生產許可證、產品合格證等文件。
2、乙方應當提供技術保障,承擔機械在施工期間的維修保養(yǎng)義務。
3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗,服從甲方管理,遵守甲方各項規(guī)章制度。
5、乙方有權按照合同約定收取合同價款。
第五條違約責任。
任何一方不履行或者不適當履行合同義務,應當承擔違約責任,向對方支付違約金;給對方造成損失的,應當賠償損失。
一、甲方違約責任。
甲方未按合同約定支付工程款時,每逾期一日,須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時,乙方有權單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
二、乙方違約責任。
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規(guī)格與合同不符,經甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的,甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的,每逾期一天,須向甲方支付違約金_________元并賠償甲方因此遭受的全部經濟損失;乙方逾期超過5日的,甲方有權解除合同。
3、因乙方機械設備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時,甲方有權單方解除本合同,要求乙方退場并賠償甲方的經濟損失。
4、除本條前三項約定外,乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經濟損失時,乙方應全額賠償甲方的經濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。
5、乙方與甲方訂立本合同后,乙方有義務協(xié)調項目所在地的四鄰關系、周邊關系、村民關系,自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無__________常施工時,甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經濟損失。
第六條不可抗力。
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,可部分或全部免除責任,但應當及時告知對方,并自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。
第七條解決爭議的方式。
本合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,向工程所在地人民法院起訴。
第八條合同的生效及其他。
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁,一式_____份,具有同等法律效力,其中甲方_____份,乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件,經雙方簽署確認后為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力,解釋的順序除有特別說明外,以文件生成時間在后的為準。
3、本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
承攬合同規(guī)定篇五
甲方:
乙方:
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫過街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質量、安全和工期,經雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、工程內容。
乙方承攬的工程項目:過街廣告位寬14米,高4米的廣告位廣告布安裝,時間為20_________年12月30日。
二、甲乙雙方義務與責任。
1、甲方提供工程結構中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風險,乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔一切法律及經濟責任,與甲方無關。
三、工程造價及付款方式。
1、乙方承包單價:3元(人民幣)/平方米。
2、乙方完工后經甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經雙方友好協(xié)商后可另立補充合同,補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方:乙方:
簽字(蓋章):簽字(蓋章):
承攬合同規(guī)定篇六
簽訂日期:
甲方:
乙方:
經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
1.質量標準:
2.交貨(運輸)辦法及地點:
3.質量檢驗及驗收辦法:
4.包裝要求及費用負擔:
5.結算辦法及期限:
6.原材料供應辦法:
7.其他:
違約責任:
第一點:甲方承擔。
(1)變更產品品種、質量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應償付乙方實際損失。
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值的違約金。
(3)自提產品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
(8)其他。
第二點:乙方承擔。
(1)產品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數(shù)補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產品,在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他。
本合同一式份。有效期自年月日到年月日止。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
電話:電話:
地址:地址:
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
承攬合同規(guī)定篇七
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關規(guī)定,結合本工程具體情況,經雙方協(xié)商一致,簽定本協(xié)議,共同遵守。
建設單位:
工程名稱:
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅,經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監(jiān)管。
二、乙方必須嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī),嚴格執(zhí)行國家有關建筑、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規(guī)定,安全生產、文明施工,認真執(zhí)行國家安全、質量生產操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的,甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續(xù),不負擔具體問題和責任。若因違反上述規(guī)定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失,全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同并撤銷項目部。
三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導,乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質量、安全隱患的情況,甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經營中發(fā)生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛,完全由乙方負責,甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責,甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經理部,建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規(guī)定,按時做好技術檔案及安全內業(yè)等資料,隨時接受上級部門的檢查,并將有關證件材料及時上交公司。
七、現(xiàn)場保險費、質保金、相應的規(guī)費等一切費用均由乙方繳納辦理,并負責為本項目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害保險,并對施工中發(fā)生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規(guī)定,正確計算施工成本,賬簿設置齊全,以備稅務機關檢查,并及時上報統(tǒng)計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其余撥付給乙方。
九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤,乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤,后果、責任由乙方自行承擔。同時,若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準,乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產負有直接責任,發(fā)生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件,該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。
十二、依據(jù)施工合同,掛靠有效期在合同范圍內,有效期滿,雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后,本合同自動解除。
十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方:
乙方:
簽定日期:
承攬合同規(guī)定篇八
甲方的房屋需要裝修裝潢,乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢,經協(xié)商達成下列協(xié)議:
一、由甲方提供圖紙,乙方按圖紙進行施工,甲方按照國家規(guī)定的的家庭裝飾標準進行驗收,合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙,乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯(lián)系,以確保工程質量和工期)。
二、裝飾施工地點:____________。
1、住房結構:磚混結構,房型:三室一廳一廚一衛(wèi),建筑面積:90m2,室內面積84m2。
2、裝飾施工內容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
四、乙方為包工包料的承攬方式,但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的’損失均由乙方負責。
五、乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工,每一個施工單元一張施工圖,甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。
六、乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件(須與原件對照),通訊號碼等,便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。
七、為施工方便,甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借,并在結算加工承攬費時交還甲方,同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任,直至交付使用后為止,否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
八、本合同一式三份,經雙方簽字蓋章生效。乙方執(zhí)一份,遵照執(zhí)行。
甲方:_________乙方:_________。
地址:_________地址:_________。
電話:_________電話:_________。
簽約代表:______簽約代表:______。
簽約日期:______簽約日期:______
承攬合同規(guī)定篇九
定作人:
簽訂地點:
承攬人:
簽訂時間:年月日。
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限。
加工物規(guī)格計量、報酬、交貨期限及數(shù)量。
數(shù)量。
名稱、型號單位、單價金額合計。
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)。
第二條定作人提供的材料。
材料規(guī)格。
計量。
數(shù)量質量。
提供日期
消耗定額。
名稱型號單位。
(注:空格如不夠用,可以另接)。
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術標準、質量要求:
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費用負擔:
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點:
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:
第十二條報酬的結算方式及期限:
第十三條定作人在年月日前交定金(大寫)元。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責任:
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項:
定作人(章):
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
居民身份證號碼:
居民身份證號碼:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:鑒(公)證機關(章)。
賬號:
賬號:
經辦人:
郵政編碼:
郵政編碼:
監(jiān)制部門:
印制單位:
承攬合同規(guī)定篇十
甲方:
乙方:
甲方因生產經營需要,在平等自愿的基礎上,與乙方經友好協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、合同期內,甲方根據(jù)本合同的約定將空調安裝維修等售后服務工作交由乙方完成。
二、合同期自年月日至年月日止。甲方可根據(jù)乙方履行本合同的情況,決定合同期滿是否續(xù)簽。
三、甲方的責任和義務:
1.甲方委托乙方安裝甲方指定的空調品牌有。
2.甲方委托乙方安裝的具體品牌、時間、數(shù)量,甲方根據(jù)銷售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日臺。
3.甲方有權隨時對乙方的安裝技術質量和服務質量進行監(jiān)督檢查。
4.甲方所售空調必須在貨到用戶家后及時通知乙方上門服務(支架由方承擔)。
四、乙方的責任和義務:
1.合同時,需向甲方出示企業(yè)法人執(zhí)照,法人身份證明,空調安裝資質等材料,并提供安裝工的身份證,上崗證復印件等材料。
2.乙方必須安排技術合格及其他方面適合安裝空調的人員來履行本合同,必須嚴格執(zhí)行國家《空調機安裝技術規(guī)范》,各類空調牌的《安全操作規(guī)范條例》,以及甲方的《安維人員上門服務規(guī)范》,以及其他相關規(guī)定,保證安裝的技術和服務質量、維護甲方的企業(yè)形象和信譽。
3.乙方必須對其安裝工履行本合同的所有行為負責。乙方工人如造成甲方、用戶及其他人員的經濟和其他損失,須由乙方自行承擔。
4.乙方原則上只在市區(qū)區(qū)域進行安裝,若超出區(qū)域安裝的相關費用(交通費)由甲方承擔。
5.乙方在安裝過程中可能出現(xiàn)的退換機事宜由甲方負責協(xié)調解決,因安裝出現(xiàn)的質量問題除外。
6.乙方工人在安裝過程中,必須注意安全問題,如工人發(fā)生人身安全問題,由乙方自行承擔。
五、費用結算(有安裝卡結算):
1.必須在次月5日前向甲方核對上月所發(fā)生的空調安裝承包費的明細,并在隔月10日前結清所有費用,甲方不得直接向廠家結算安裝費,所有空調安裝卡的結算必須由乙方和各工廠進行。
3.下鄉(xiāng)安裝空調交通費按10元/臺由甲方支付給乙方。
六、違約責任:
1.乙方當天如未能完成甲方安排或乙方確認的安裝量,乙方按未完成空調安裝卡結算費用的5倍數(shù)額向甲方支付違約金。
2.乙方如服務不規(guī)范面引起的用戶投訴,經甲方查證屬實,乙方按每起50元的標準向甲方支付違約金。
3.甲方在合同期內,所售空調不得再向其他單位或個人承包,如被乙方發(fā)現(xiàn),甲方須向乙方支付100元/臺的違約金。
七、甲乙雙方協(xié)商解決履行本合同的所有事宜。
八、本協(xié)議一式兩份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(公章)乙方:(公章)代表人:代表人:
電話:電話:
日期:日期:
承攬合同規(guī)定篇十一
委托方(甲方)。
依照《合同法》、《廣告法》等有關法律規(guī)定,經雙方協(xié)商,簽訂此合同,共同遵守。
第一條、制作承攬內容。
1.1項目:
1.2項目內容:
1.3工期要求:
1.4其他要求:
第二條、制作費用。
2.1費用明細:乙方按照甲方標準完成相關項目制作及安裝要求,待甲方驗收合格后,按項目結算相關費用。
第三條雙方約定的其他事項。
3.1甲、乙雙方為委托方與承攬方關系,甲方無義務為乙方提供任何安全責任保險及福利。
3.2乙方在廣告相關制作、安裝時,必須規(guī)范操作,不得違章作業(yè);乙方需做好相關安全措施,以確保人身安全。
3.3合同期間,乙方各種工具、設備等均由乙方自備。廣告項目使用的施工機械、工器具及防護設施,乙方必須按時進行安全檢查。交通工具、設備和工具的維修與保養(yǎng)費用,乙方自行承擔;乙方及乙方雇傭的臨時工、民工或勞務協(xié)作者,在各項目執(zhí)行過程中發(fā)生傷亡事故的費用均由乙方負責承擔,安全責任均由乙方負責。甲方不負任何連帶責任。
3.4本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方蓋章之日起生效。
甲方:乙方:
承攬合同規(guī)定篇十二
郵編:————郵編:————。
電話:————電話:————。
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。
開戶行:————開戶行:————。
賬戶:————賬戶————。
甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責任,依據(jù)中華人民共和國有關法律之相關規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
定作物品名或項目規(guī)格。
型號————計量————。
單位數(shù)量————價款————或酬金————交貨數(shù)量————及交貨期限————。
單價總金額————。
合計————。
郵編:————郵編:————。
電話:————電話:————。
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。
開戶行:————開戶行:————。
賬戶:————賬戶————。
———年————月———日。
承攬合同規(guī)定篇十三
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規(guī)定,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
1.1項目(媒介):_________。
1.2廣告內容及有關證件的名稱、編號_________。承攬方應按《廣告法》規(guī)定,認真審查上述證件。委托方提供虛假、證件,應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法,承攬方有權拒絕。
1.3發(fā)布地點或形式:_________。
1.4顏色:_________。
1.5規(guī)格或材料:_________。
1.6刊播次數(shù)、起訖時間、日期:_________
1.7其他要求:_________。
2.1費用:
2.2結算方式和期限:_________。
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權拒付廣告費。
4.1委托方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的_________%,向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的_________償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未改造部分廣告費的_________%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的_________支付違約金。
4.3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列第_________種方式處理(未作選擇的,視為選擇1:
5.1提交_________仲裁委員會(_________仲裁委員會)仲裁;
5.2依法向人民法院起訴。
7.1本合同附件_________,名稱_________。
7.2本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本_________份。
7.3本合同有效期:自_________年_________月_________日生效至_________年_________月_________日終止。
承攬合同規(guī)定篇十四
承攬方(乙方):_____________________
經雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。
加工費______________
單價 ____________金額____________
定作方供應原材料:
原材料____________________
規(guī)格________________________
單位_______________________
數(shù)量_______________________
日期_____________________
成品單位耗用量______________________
1.技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法:_____________________。
2.產品檢驗標準和方法:_____________________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:_____________________。
4.貨款及費用結算辦法及期限:_____________________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
承攬合同規(guī)定篇十五
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民 終字第____號)達成如下和解協(xié)議:
1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務,該業(yè)務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業(yè)務,__________、__________不是乙方的員工,業(yè)務過程中未得到乙方的委托授權,事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。
2、甲方決定對該案撤回上訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣 元,甲方向乙方出具相關收款發(fā)票。
3、雙方無其它經濟糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方:__________________有限公司
法定代表人:____________________
乙方:__________________有限公司
代理人:________________________
__________年_______月_______日
承攬合同規(guī)定篇十六
電話:________________________。
承攬方(乙方):______________。
電話:________________________。
經雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。
品名。
規(guī)格。
單位。
數(shù)量。
加工費。
單價。
金額。
定作方供應原材料:
原材料。
規(guī)格。
單位。
數(shù)量。
日期
成品單位耗用量。
1.技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法:______________________________________________。
2.產品檢驗標準和方法:__________________________________________________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:__________________________________。
4.貨款及費用結算辦法及期限:____________________________________________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):_______________。
乙方(蓋章):_______________。
承攬合同規(guī)定篇十七
簽訂時間:_____________________
合同雙方當事人:_______________
定作人(以下簡稱甲方):_______
安裝地點:_____________________
現(xiàn)住所地址:___________________
郵政編碼:______________________
身份證號碼:___________________
聯(lián)系電話:____________________
承攬人(以下簡稱乙方):_______
營業(yè)執(zhí)照號:___________________
注冊地址:______________________
法定代表人:___________________
聯(lián)系電話:______________________
本廚房設計師:_________________
聯(lián)系電話:______________________
安裝負責人:___________________
聯(lián)系電話:______________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合整體廚房企業(yè)標準和本廚房的具體情況,甲、乙雙方遵循自愿、平等、公平、誠實信用的原則,達成本合同并共同遵守。
第1條付款方式
1.1合同價款以訂貨系統(tǒng)價格作為計價依據(jù),具體見雙方簽訂的訂購單,貨款以現(xiàn)金或者( )方式支付。
1.2甲方在乙方整體廚房展示廳預約上門設計時需要交納設計定金,行業(yè)慣例為合同總價款的____%,(人民幣____圓),乙方登門出具設計方案后由于甲方原因不定做的,定金作為乙方勞務成本和甲方信譽保證金不予退還;如甲方定做的,設計定金轉化為貨款,甲方只需交納余款。
1.3由于整體廚房產品屬于個性化定制產品,廚房生產廠家需要根據(jù)定單進行物資采購、加工生產,因此整體廚房須付齊全款后方可定做,同時乙方需給甲方開具發(fā)票。
1.4由于整體廚房產品屬于個性化定制產品,一旦下達生產定單貨款不退,整體廚房產品不退不換。但依據(jù)《家用廚房設備》(gb/t18884.4-20xx)中6.5條之規(guī)定判定廚房產品不合格、而乙方在90日內沒按照合同約定整改到位的,以及法律明確規(guī)定應退換貨的其他情形乙方應給予退換貨。
第2條交貨日期/安裝日期
交貨日期:整體廚房屬于定制產品,精細化制造與諸多服務環(huán)節(jié)需要較長周期;而且整體廚房安裝應是家庭裝修的最后環(huán)節(jié)之一。在乙方所在地區(qū)范圍內,乙方免費為甲方運輸合同內產品(除折價樣品和喬遷外)。
從甲方確認方案并交齊全款(或者交付總價款的____%)且廚房裝修滿足尺寸測量要求、乙方下達生產定單之日起各地區(qū)最短交貨周期如下(下表為各大中城市或整體廚房生產商所在城市最短交貨周期,其他地區(qū)地順延2-3天,節(jié)假日生產周期順延):
序號
地區(qū)
交貨周期
1
青島及周邊地區(qū)
________天
2
南、西南、西北、東北地區(qū)
________天
3
山東、華北、華中、華東地區(qū)
________天
4其他地區(qū)如昆明、南寧、新疆
________天
甲方交齊全款、乙方下達生產定單日期為__________年_____月_____日,計劃交貨日期為_____年_____月_____日。安裝日期為交貨日期之日始三日內。
第3條服務范圍
3.1整體廚房配置要求:甲方定做的整體廚房配置明細以乙方訂貨系統(tǒng)輸出的定單明細為準,甲乙雙方簽字確認。
3.2整體廚房服務內容:乙方僅對其所經銷的廚房生產廠家提供的合同內整體廚房部品提供安裝服務,并負責本合同項下的售后服務保證,對甲方自購或通過其他方式獲得的產品以及廚房基礎工程的裝飾裝修不提供安裝服務與售后服務保證,也不承擔其質量不良所引起的連帶責任。
或者甲乙雙方就上述安裝與售后服務作如下約定:____________________________________________。
因受專業(yè)限制,在設計安裝前,乙方設計師僅提出廚房基礎工程改造的建議,甲方需自行請專業(yè)公司、專業(yè)人員將需改造的廚房基礎工程等工作完成,以滿足整體廚房的安裝需要。此類工作包括但不限于:廚房基礎工程(包括廚房墻地面磚鋪貼、吊頂門窗安裝、水表與角閥及建筑上水管線安裝、下水管線安裝、插座安裝、煤氣設備與管線安裝、煙道口開挖等)、煤氣軟管與卡子的提供與安裝(甲方應請煤氣公司調試開通氣源)、煙道防雨罩的提供與安裝、其他甲方自購的部品安裝(乙方可依據(jù)甲方提供的開孔模板免費開挖盆孔、嵌式灶位孔)等。
第4條工程配合
4.1甲方親自(或委托代理人)與乙方履行合同:確認設計方案(包括效果示意圖、平立面圖、臺面圖等)與現(xiàn)場交底后簽訂本合同(含訂購單)、辦理驗收交接手續(xù)和其他事宜。
4.2乙方建議甲方首先裝修廚房,按照相應規(guī)范和設計師建議將廚房基礎工程改造完成后由設計師復測,同時將自購部品實物與尺寸提供給設計師并在圖紙上予以確認、確定最終設計方案。在甲方交齊全款(或者交付總價款的______%)后,己方依據(jù)訂單安排生產。乙方建議在瓦工、木工作業(yè)完成后再進行整體廚房安裝,避免交叉施工可能給廚房帶來的損壞。建議甲方與乙方設計師隨時溝通,以確定合適的安裝時間。
4.3乙方建議甲方盡量購買乙方的整體廚房產品。如甲方確需配套其他品牌廚房部品,甲方應購買有信譽保證廠家的產品,并要求其經銷(服務)商提供服務,同時索取并保存好保修證和發(fā)票等以獲得售后保證;如由于該部分產品質量不良或安裝不當所造成的后果與乙方無關。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
承攬合同規(guī)定篇十八
(甲方):
(乙方):
鑒定地點:xx縣。
鑒定時間:20xx年xx月xx日。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定,為明確甲乙雙方的權利與義務之間的關系,經雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條、運輸服務要求。
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務,車輛情況分別為:
1、廠牌車型,營運證號碼,發(fā)動機號,車架,
2、廠牌車型,營運證號碼,發(fā)動機號,車架。
第二條、服務期限。
期限從20xx年xx月xx日起,至20xx年xx月xx日止,共計天。
第三條、服務費用。
合同總費用為元(人民幣)(大寫元整),乙方在服務期滿后60天內一次性付清。
第四條、甲方責任。
1、負責向乙方提供技術狀況完好的車輛和相應的駕駛人員。正常情況下,合同中未注明的事宜,甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛人員,需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失,甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務活動,乙方可保留向運政管理部門舉報的權利。
3、在服務期內,甲方駕駛人員按照乙方制定的行車計劃,在乙方指定的時間和地點,由乙方指定的人員在行車計劃上簽字,作為履行合同的原始記錄。
4、負責服務期內車輛的二級維護及車輛年檢、年審。
5、負責機動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。
6、如果服務車輛在服務期間內發(fā)生事故,甲方應負責事故處理,并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車輛的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業(yè)管理規(guī)定,即《四川省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規(guī)定》進行汽車運輸經營活動,如有違反,乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務,按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行。
9、甲方在合同期內不得無故將服務車輛收回,如確需收回,需經雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務義務。
10、服務期內,應遵守國家有關法律規(guī)定,安全行車,因違法、違章造成的責任,甲方自行負責,并承擔由此給乙方造成的經濟損失。
11、甲方不得利用服務車輛進行違法犯罪活動,不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押,甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。
12、服務期間所發(fā)生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時發(fā)現(xiàn)車輛使用異?;蚣夹g故障應停止運行并通知乙方,并及時采取補救措施,確保行車計劃的執(zhí)行,否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故,甲方應立即與當?shù)毓步煌ü芾聿块T及保險公司聯(lián)系,并通知乙方,甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門,保護好現(xiàn)場,承擔公安交通管理部門的裁定責任,負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任(包括連帶責任)。
16、甲方中途如不能按約定提供車輛,甲方需退還乙方未使用期的服務費并付全部服務費10%的違約金。
第五條、乙方責任。
1、按照乙方宣傳的需要,負責制定行車計劃,并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要,負責對服務車輛進行包裝。
3、經甲、乙雙方約定,甲方提供駕駛人員姓名駛證號,是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經乙方同意而換駕駛員,視為違約,乙方有權解除合同。
4、乙方中途退車,乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。
第六條、糾紛解決方式。
1、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時,可向運政管理部門申請調解,或起訴至有管轄權的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效,本合同一式四份,甲方一份,乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方,并經雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定。
1、甲方發(fā)生交通肇事后,甲方需提供能夠履行本合同運輸服務義務的車輛和駕駛人員,繼續(xù)完成行車計劃。
2、服務期間,甲方承擔妥善保管車輛的義務和責任,若發(fā)生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失,乙方不承擔責任。
甲方:
乙方:
單位名稱(章):
單位名稱(章)。
:單位地址:
單位地址:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
20xx年xx月xx日。