商品房買賣合同標準(專業(yè)13篇)

字號:

    一份有效的合同應當具備明確的條款和雙方的真實意愿。在簽訂合同之前,雙方應仔細閱讀并理解合同的各個條款和附則。合同糾紛疑難問題解答,幫你輕松應對挑戰(zhàn)。
    商品房買賣合同標準篇一
    甲方(出賣人):
    身份證號碼:
    乙方(買受人):
    身份證號碼:
    根據(jù)國家和本省(市)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就下列房地產(chǎn)買賣達成如下協(xié)議:
    第一條房屋的基本情況甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于___________;位于第_____層,共_________(套/間),房屋結(jié)構(gòu)為_________,建筑面積_______平方米(其中實際建筑面積_________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積_________平方米),房屋用途為_________;(房屋所有權(quán)證號、土地使用權(quán)證號/房地產(chǎn)權(quán)證號)為__________________。
    第二條房屋面積的特殊約定。
    本合同第一條所約定的面積為產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)實際測定面積。
    第三條價格。
    按總建筑面積計算,該房屋售價為(_________幣)每平方米_________元,總金額為(_________幣)_________元整。
    第四條付款方式。
    乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整,并應于本合同生效之日起_____日內(nèi)將該房屋全部價款付給甲方。
    2、已付定金將在最后一期付款時沖抵,支付方式為以下第______種:
    (1)現(xiàn)金_________;
    (2)支票_________;
    (3)匯款_________。
    第五條交付期限。
    甲方應于本合同生效之日起_____日內(nèi),將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書交給乙方,并應收到該房屋全部價款之日起_____日內(nèi),將該房屋付給乙方。
    第六條乙方逾期付款的違約責任。
    乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期付款有權(quán)追究違約利息。自本合同規(guī)定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。
    逾期超過_____天后,即視為乙方不履行本合同。屆時,甲方有權(quán)按下述第_____種約定,追究乙方的違約責任。
    (1)終止合同,乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實際經(jīng)濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實賠償。
    (2)乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
    第七條甲方逾期交付房屋的違約責任。
    除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第五條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同規(guī)定的交付期限的第二天起至實際交付之日止,按_____%向乙方支付違約金。
    逾期超過____個月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)按下列第_____種約定,追究甲方的違約責任。
    (1)終止合同,甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金。乙方實際經(jīng)濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實賠償。
    (2)甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
    第八條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的.約定。
    在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起___天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的_____%賠償乙方損失。
    第九條保證。
    甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務,甲方均在交易前辦妥。
    第十條稅費的交納。
    因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的所有費用均由乙方繳納。
    第十一條聲明及保證。
    甲方:1、甲方有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
    2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
    乙方:1、乙方有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
    2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
    第十二條保密。
    甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。
    第十三條。
    1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
    2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:
    (1)提交_________仲裁委員會仲裁;
    (2)依法向人民法院起訴。
    第十五條合同的效力。
    1、本合同自雙方法定代表人簽字蓋單之日起生效。
    2、本協(xié)議一式_________份,甲方、乙方各_________份,具有同等法律效力。
    甲方:________。
    乙方:________。
    簽訂時間:________。
    賣方(以下簡稱甲方):____________。
    買方(以下簡稱乙方):____________。
    甲方根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及有關(guān)規(guī)定,通過________方式,取得北京市________區(qū)(縣)________地塊的土地使用塊,土地面積為________平方米,土地使用年限________年,自_______年____月____日至____年____月____日止,國有土地使用證號為_________。甲方在上述地塊上建設的____現(xiàn)已竣工,取得房屋所有權(quán)證(證號為____)。經(jīng)北京市房屋土地管理局審核,準予上市銷售,北京市商品房銷售許可證號為________。
    乙方自愿購買甲方的________房屋,房屋用途為________。甲方出售該房屋時亦同時將該房屋分攤的土地使用面積轉(zhuǎn)讓給乙方。
    第一條________房屋,建筑面積為________平方米(含共有共用面積),房屋狀況詳見附件,土地面積________平方米(含共有共用面積),土地使用期限自房屋產(chǎn)權(quán)過戶之日起至__________年____月____日止。
    上述面積已經(jīng)________房地局測繪。
    第二條雙方同意上述房屋售價為每建筑平方米人民幣_________元,價款合計為(大寫)____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整(小寫:_________元)。乙方預付的定金________元,在乙方最后一次付款時轉(zhuǎn)為購房價款。
    第三條乙方同意在本合同簽定________日內(nèi)將購房價款全部匯入甲方指定銀行。
    甲方指定銀行:____________。
    銀行帳號:____________。
    第四條甲方同意在________年____月____日前將房屋交付給乙方。交付時,甲方提交建設工程質(zhì)量監(jiān)督部門出具的《北京市建設工程質(zhì)量合格證書》,并辦妥全部交接手續(xù)。交付地點:________。
    甲方同意按《建設工程質(zhì)量管理辦法》、《北京市建設工程質(zhì)量條例》及有關(guān)規(guī)定,自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。
    第五條乙方同意在小區(qū)物業(yè)管理委員會或業(yè)主管理委員會未選定物業(yè)管理機構(gòu)之前,其購置的房屋由甲方或甲方指定的物業(yè)管理公司負責管理。
    第六條雙方同意在簽定本合同后三十日內(nèi),持本合同和有關(guān)證件到北京市________房地產(chǎn)交易管理部門辦理房屋買賣立契過戶手續(xù),并按有關(guān)規(guī)定申領房地產(chǎn)權(quán)屬證件的。
    辦理上述手續(xù)時發(fā)生的稅費,由雙方依照有關(guān)規(guī)定繳納。
    第七條本合同生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有權(quán)向甲方追索違約金。違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付日止,每延期一日甲方按乙方已支付房價款金額的萬分之____(大寫數(shù)字)向乙方支付違約金。逾期超過________日(遇法定節(jié)假日順延)甲方未交付房屋的,乙方有權(quán)終止本合同。合同終止自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方除在合同終止后30日內(nèi)向乙方雙倍返還定金外,并須將乙方已付的房價款及利息全部退還給乙方。利息按中國人民銀行固定資產(chǎn)貸款利率人民幣計算。
    第八條本合同生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有權(quán)向乙方追索違約金。違約金自本合同約定付款之日第二天起至實際付款之日止。每延期一日乙方按延期交付價款的萬分之____(大寫數(shù)字)向甲方支付延期違約金。逾期超過________日(遇法定節(jié)假日順延)乙方仍未付款的,甲方有權(quán)終止本合同。合同終止自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還,甲方將乙方已付的房價款退還給乙方。
    第九條本合同自雙方簽字之日起生效,未盡事宜,雙方可另簽補充協(xié)議。本合同的附件和雙方簽定的補充協(xié)議,為本合同不可分割的組成部分,具有同等的法律效力。
    第十條本合同在履行中如發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意按以下第_________(大寫數(shù)字)種方式解決糾紛。
    (一)提交北京仲裁委員會仲裁。
    (二)任何一方均可向房地產(chǎn)所在地人民法院提起訴訟。
    第十一條本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,副本________份,房地產(chǎn)交易管理部門各一份。
    甲方(簽字):_________________。
    法定代表人:___________________。
    身份證號碼:___________________。
    地址:_________________________。
    聯(lián)系電話:____________________。
    郵政編碼:_____________________。
    代理人:_______________________。
    聯(lián)系電話:_____________________。
    ___________年_______月_______日。
    乙方(簽字):_________________。
    法定代表人:___________________。
    身份證號碼:___________________。
    地址:_________________________。
    聯(lián)系電話:_____________________。
    郵政編碼:_____________________。
    代理人:_______________________。
    聯(lián)系電話:_____________________。
    ___________年_______月_______日。
    賣方(以下簡稱甲方):_______________。
    買方(以下簡稱乙方):_______________。
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品房達如下協(xié)議,以資共同信守執(zhí)行:
    第一條:乙方購買甲方座落在_______________。
    第二條:乙方所購買房屋的基本情況為:普通住宅、建筑面積_________平方米。室內(nèi)所有裝璜不變,為乙方所有。
    第三條:房產(chǎn)的交易價格:_________元整。
    第四條:付款時間與辦法,合同簽訂之日乙方支付甲方定金人民_________元整。在_________日內(nèi)辦理過戶,房屋過戶后,購房余款_________元整一次性付完。
    第五條:甲方于乙方將房款全部付清后_________日后將交易的房產(chǎn)交付給乙方使用。
    第六條:稅費分擔:甲方承擔,其余稅費均由乙方承擔。
    第七條:
    甲乙雙方在房屋過戶時于房產(chǎn)部門簽訂的合同僅作過戶時使用,與本合同不一致的地方,以本合同為準。
    第八條:本合同生效后,如一方不履行本合同,違約方向守約方支付總房價的_________%作為違約金。
    第九條:本合同一式二份,雙方簽字后生效,甲乙方雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
    第十條:本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
    第十一條:如因履行本合同產(chǎn)生的爭議,雙方均可向連________市仲裁委員會申請仲裁。
    第十二條:違約責任:。
    1、若供方未如期按照合同約定的任何或全部款項內(nèi)容之要求交付合同貨物或提供服務、補足或更換貨物且符合要求,或供方未能履行合同規(guī)定的任何其它義務時,需方有權(quán)直接向供方發(fā)出違約通知書,供方應按照需方選擇的下列一種或多種方式承擔賠償責任及違約責任:
    (1)在需方同意延長的期限內(nèi)交付全部貨物、提供服務并承擔由此給需方造成的直接損失及需方因此產(chǎn)生的對第三方的責任。
    (2)在需方規(guī)定的時間內(nèi),按照本合同相關(guān)條款的約定,完成相應的更換及修理以達到合同規(guī)定的各項要求,供方應承擔由此發(fā)生的各項相關(guān)費用并承擔由此給需方造成的損失及需方因此產(chǎn)生的對第三方的責任。此時,相關(guān)貨物的質(zhì)量保修期及相關(guān)的其它期限也應重新起算。
    3、如任何一方無故解除合同或有違反本合同規(guī)定的任何情形均屬于違約行為,違約方應就每一單項違約向?qū)Ψ街Ц逗贤偨痤~_________%的違約金。
    4、若貨物為假冒偽劣產(chǎn)品,供方應按照合同總金額的_________倍向需方支付懲罰性賠償金,且并不當然免除其依法應受的其它處罰。
    5、任何一方由于不可抗力原因不能按約履行合同時,應在不可抗力事件結(jié)束后_________天內(nèi)向?qū)Ψ接行▓?,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關(guān)機構(gòu)的不可抗力證明或雙方諒解并書面確認后,應當根據(jù)具體情況允許延期履行、修訂或終止合同,并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔違約責任。
    第十三條:合同的變更。
    本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責任方承擔。
    第十四條:聲明及保證。
    甲方:
    1、甲方有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
    2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
    乙方:
    1、乙方有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
    2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
    八、本合同簽訂地點:_______________。
    甲方(蓋章):_________。
    乙方(蓋章):_________。
    _________年____月____日。
    商品房買賣合同標準篇二
    根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
    第一條
    乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)_______________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權(quán)證第________號)。
    第二條
    上述房產(chǎn)的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
    第三條付款時間與辦法:
    1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度,乙方應在____繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。
    2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當日付給甲方。
    第四條
    甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應在交房當日將_________等費用結(jié)清。
    第五條稅費分擔
    甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費由______方承擔。
    第六條違約責任
    甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內(nèi)應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
    第七條本合同主體
    1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
    2.乙方是____________,代表人是____________。
    第八條
    本合同如需辦理公證,經(jīng)國家公證機關(guān)____公證處公證。
    第九條
    本合同一式________份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,房地產(chǎn)交易中心一份、________公證處各一份。
    第十條
    本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
    第十一條
    本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。第十二條、雙方約定的其他事項:
    出賣方(甲方):_________________
    購買方(乙方):__________________
    合同簽訂日期:_______年____月____日
    商品房買賣合同標準篇三
    商品房。
    是指出賣人轉(zhuǎn)移在建或已建商品房所有權(quán)及相關(guān)權(quán)利予買受人,買受人支付價款的合同。這里的房屋特指商品房,而不包括農(nóng)村自建住房、單位集資建房等。其中,商品房的認購、訂購、預訂等協(xié)議具備《商品房銷售管理辦法》第十六條規(guī)定的商品房買賣合同的主要內(nèi)容,并且出賣人已經(jīng)按照約定收受購房款的,該協(xié)議應當認定為商品房買賣合同(2019年4月4日由中華人民共和國建設部發(fā)布,自2019年6月1日起施行的《商品房銷售管理辦法》第十六條規(guī)定:商品房銷售時,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和買受人應當訂立書面商品房買賣合同。
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協(xié)議:
    出賣人以___________方式取得位于___________、編號為___________的地塊的土地使用權(quán)。[土地使用權(quán)出讓合同號][土地使用權(quán)劃撥批準文件號][劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓批準文件號]為______________________。
    該地塊土地面積為___________,規(guī)劃用途為___________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。
    出賣人經(jīng)批準,在上述地塊上建設商品房,[現(xiàn)定名][暫定名]___________。建設工程規(guī)劃許可證號為___________,施工許可證號為___________。
    買受人購買的商品房為[現(xiàn)房][預售商品房]。預售商品房批準機關(guān)為___________,商品房預售許可證號為___________。
    買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本合同附件一,房號以附件一上表示為準)為本合同第一條規(guī)定的項目中的:第___________[幢][座]___________[單元][層]___________號房。
    該商品房的用途為___________,屬___________結(jié)構(gòu),層高為___________,建筑層數(shù)地上___________層,地下___________層。
    該商品房陽臺是[封閉式][非封閉式]。
    該商品房[合同約定][產(chǎn)權(quán)登記]建筑面積共___________平方米,其中,套內(nèi)建筑面積___________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積___________平方米(有關(guān)公共部位與公用房屋分攤建筑面積構(gòu)成說明見附件二)。
    出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商品房價款:
    1、按建筑面積計算,該商品房單價為(___________幣)每平方米______元,總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
    2、按套內(nèi)建筑面積計算,該商品房單價為(___________幣)每平方米__________元,總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
    3、按套(單元)計算,該商品房總價款為(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。
    4、__________________________________________________________。
    根據(jù)當事人選擇的計價方式,本條規(guī)定以[建筑面積][套內(nèi)建筑面積](本條款中均簡稱面積)為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理。
    當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
    合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,以產(chǎn)權(quán)登記面積為準。
    商品房交付后,產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按第__________種方式進行處理:
    1、雙方自行約定:
    (4)_____________________________________________________________。
    2、雙方同意按以下原則處理:
    (1)面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)的,據(jù)實結(jié)算房價款;。
    (2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權(quán)退房。
    買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按__________利率付給利息。
    買受人不退房的,產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時,面積誤差比在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產(chǎn)權(quán)歸買受人。產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同登記面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
    面積誤差比=(產(chǎn)權(quán)登記面積-合同約定面積)/(合同約定面積)×100%。
    因設計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應當簽署補充協(xié)議。
    買受人按下列第__________種方式按期付款:
    1、一次性付款。
    ___________________________________________________________。
    2、分期付款。
    3、其他方式。
    _____________________________________________________________。
    買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款,按下列第__________種方式處理:
    1.按逾期時間,分別處理(不作累加)。
    (2)逾期超過_____日后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
    本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規(guī)定的到期應付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
    2.______________________________________________________________。
    出賣人應當在_____年_____月_____日前,依照國家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定,將具備下列第_____種條件,并符合本合同約定的商品房交付買受人使用:
    1.該商品房經(jīng)驗收合格。
    3.該商品房經(jīng)分期綜合驗收合格。
    4.該商品房取得商品住宅交付使用批準文件。
    5.______________________________________________________________。
    但如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據(jù)實予以延期:
    1、遭遇不可抗力,且出賣人在發(fā)生之日起_____日內(nèi)告知買受人的;。
    3、______________________________________________________________。
    除本合同第八條規(guī)定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規(guī)定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第______種方式處理:
    1、按逾期時間,分別處理(不作累加)。
    (2)逾期超過_____日后,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起____天內(nèi)退還全部已付款,并按買受人累計已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之______(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
    2.______________________________________________________________。
    經(jīng)規(guī)劃部門批準的規(guī)劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質(zhì)量或使用功能的,出賣人應當在有關(guān)部門批準同意之日起10日內(nèi),書面通知買受人:
    (1)該商品房結(jié)構(gòu)形式、戶型、空間尺寸、朝向;。
    (7)____________________________________________________________。
    買受人有權(quán)在通知到達之日起15日內(nèi)做出是否退房的書面答復。買受人在通知到達之日起15日內(nèi)未作書面答復的,視同接受變更。出賣人未在規(guī)定時限內(nèi)通知買受人的,買受人有權(quán)退房。
    買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起_____天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按__________利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協(xié)議。
    商品房達到交付使用條件后,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本合同第八條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質(zhì)量。
    保證書。
    》和《住宅使用。
    說明書。
    》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權(quán)拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責任由出賣人承擔。
    由于買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:
    ________________________________________________________________。
    因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。____________________________________________________________________。
    出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附件三)的標準。達不到約定標準的,買受人有權(quán)要求出賣人按照下述第______種方式處理:
    1.出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
    2.______________________________________________________________。
    3.______________________________________________________________。
    第十四條出賣人關(guān)于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾。
    出賣人承諾與該商品房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件:
    5.______________________________________________________________。
    如果在規(guī)定日期內(nèi)未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
    3._____________________________________________________________。
    出賣人應當在商品房交付使用后______日內(nèi),將辦理權(quán)屬登記需由出賣人提供的資料報產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)備案。如因出賣人的責任,買受人不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的,雙方同意按下列第______項處理:
    1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起______日內(nèi)將買受人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的______%賠償買受人損失。
    2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的______%向買受人支付違約金。
    3.___________________________________________________________。
    買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質(zhì)量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質(zhì)量保證書》承諾的內(nèi)容承擔相應的保修責任。
    買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以合同附件的形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內(nèi)容。
    在商品房保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協(xié)助維修,維修費用由購買人承擔。
    買受人的房屋僅作__________________使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,買受人在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
    出賣人不得擅自改變與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設施的使用性質(zhì)。
    本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下述第______種方式解決:
    1.提交____________仲裁委員會仲裁。
    2.依法向人民法院起訴。
    本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議(附件四)。
    合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
    本合同連同附件共______頁,一式______份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:出賣人______份,買受人______份,______份,____________份。
    商品房預售的,自本合同生效之日起30天內(nèi),由出賣人向__________________申請登記備案。
    出賣人(簽章):買受人(簽章):
    [法定代表人]:[法定代表人]:
    [委托代理人]:[委托代理人]:
    (簽章)(簽章)。
    簽于簽于。
    商品房買賣合同標準篇四
    甲方承諾與該商品房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期投入正常運行:_______________________。
    第十九條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。
    乙方在實際接收該商品房之日起,在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù),甲方給予協(xié)助。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_______天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_______天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的_______%賠償乙方損失。
    第二十條關(guān)于物業(yè)管理的約定。
    該商品房移交后,乙方承諾遵守小區(qū)(樓宇)管理委員會選聘的物業(yè)管理公司制定的物業(yè)管理規(guī)定;在小區(qū)(樓宇)管理委員會未選定物業(yè)管理機構(gòu)之前,甲方指定_________公司負責物業(yè)管理,乙方遵守負責物業(yè)管理的公司制定的物業(yè)管理規(guī)定。
    第二十一條保修責任。
    自乙方實際接收該商品房之日起,甲方對該商品房的下列部位和設施承擔建筑施工質(zhì)量保修責任,保修期內(nèi)的保修費用由甲方承擔:
    1.墻面,保修_________月;。
    2.地面,保修_________月;。
    3.頂棚,保修_________月;。
    4.門窗,保修_________月;。
    5.上水,保修_________月;。
    6.下水,保修_________月;。
    7.暖氣,保修_________月;。
    8.煤氣,保修_________月;。
    9.電路,保修_________月;。
    10._________,保修_________月。
    保修期內(nèi),因不可抗力的因素,或其他非甲方原因造成的損壞,甲方無須承擔責任,但可協(xié)助維修,維修費用由乙方承擔。
    第二十二條乙方的房屋僅作_________使用,乙方使用期間不得擅自改變該商品房之房屋結(jié)構(gòu)和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,乙方在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
    甲方不得擅自改變與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共設施、公共用地的使用性質(zhì)。
    第二十三條甲方保證在交接時該商品房沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財務糾紛,保證在交接時已清除該商品房原由甲方設定的抵押權(quán)。如交接后發(fā)生該商品房交接前即存在的財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
    第二十四條自該商品房交付之日起,[_________號劃撥土地使用權(quán)批準文件][甲方與_________簽訂的_________號土地使用權(quán)出讓合同]中規(guī)定的甲方權(quán)利、義務和責任依法隨之轉(zhuǎn)移給乙方。
    第二十五條本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽定補充協(xié)議。
    第二十六條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
    本合同及其附件和補充協(xié)議中未規(guī)定的事項,均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
    第二十七條甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的,本合同應經(jīng)該商品房所在地公證機關(guān)公證。
    第二十八條本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意由_________仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本合同中約定仲裁機構(gòu),事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴。)。
    第二十九條本合同[經(jīng)甲、乙雙方簽字][經(jīng)_________公證(指外銷房)]之日起生效。
    第三十條本合同生效后,甲乙雙方任何一方無正當理由要求終止合同的,除雙方簽訂補充協(xié)議外,責任方須按本合同及其補充協(xié)議的有關(guān)條款之規(guī)定承擔違約責任,并按實際已付款(已收款)的_________%賠償對方損失。
    第三十一條本合同自生效之日起_________天內(nèi),由甲方向_________申請登記備案。
    第三十二條本合同連同附件共_______頁,一式_______份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,_________各執(zhí)一份,均具有同等效力。
    甲方(蓋章):___________乙方(蓋章):___________。
    代表人(簽字):_________代表人(簽字):_________。
    簽訂地點:_______________簽訂地點:_______________。
    附件。
    附件一房屋平面圖(略)。
    附件二裝飾、設備標準。
    1.外墻:___________。
    2.內(nèi)墻:___________。
    3.頂棚:___________。
    4.地面:___________。
    5.門窗:___________。
    6.廚房:___________。
    7.衛(wèi)生間:_________。
    8.陽臺:___________。
    9.電梯:___________。
    10.其他:__________。
    商品房買賣合同標準篇五
    甲方:________(以下簡稱甲方)。
    負責人:______________________。
    乙方:________(以下簡稱乙方)。
    負責人:______________________。
    一、定貨規(guī)格乙方需向甲方訂購d精品果:
    (1)76~80______件;
    (2)81~85______件;
    (3)81~90件;
    (4)91以上的____件,按照乙方要求供貨,每箱精品果均為每件___元,合計________箱,總合計________元。
    二、雙方的權(quán)利與義務。
    1.若乙方提前定貨,需向甲方,按照預定貨量總金額的50%的預交定金,為乙方存放xx期限為20xx年____月____日為止。
    2.甲方按照乙方的定貨數(shù)量妥善保證貨源,不得有假冒偽劣產(chǎn)品,假一賠十。
    3.甲方為乙方提供可靠物流服務,物流費用由乙方負責。
    三、違約責任。
    1.按照定貨合同,乙方在預定期限內(nèi)不能履行合同,應提前30天通知甲方,乙方有權(quán)索取交給甲方的預付款。若期限結(jié)束,乙方未能履行此合同,甲方有權(quán)不退還乙方的預付款,并追究乙方因此造成的全部損失。
    2.按照定貨合同,甲方在預定期限內(nèi)應保質(zhì)保量,按時交貨。若甲方在預定期限內(nèi)不能履行合同,應提前30天通知乙方,并退還乙方的預付款。若期限結(jié)束,甲方未能履行此合同,乙方有權(quán)索取交給甲方的預付款,并追究甲方因此造成的全部損失。
    四、法律效力。
    1.本協(xié)議條款的任何變更、修改或增減,需經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽署書面文件,作為本協(xié)議不可分割的組成部分,并和本協(xié)議具有一樣的法律效力。
    2.本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章即生效。
    3.本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
    乙方簽字:________。
    20xx年____月____日。
    商品房買賣合同標準篇六
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協(xié)議:
    第一條標的物。
    乙方同意購買甲方擁有的座落在________市________區(qū)________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為________平方米。(詳見土地房屋權(quán)證第________號)。
    第二條價款。
    商品房銷售按建筑面積計算,每平方米價格為________元(幣種:________)。
    總價:人民幣___________元整(大寫:________佰________拾________萬________仟________佰________拾________元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣________元整,作為購房定金。
    第三條付款時間與辦法:
    乙方按下列第__________種方式按期付款:
    1、一次性付款_______________________________________。
    2、分期付款_________________________________________。
    3、其他方式_________________________________________。
    第四條甲方應于收到乙方全額房款之日起________天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應在交房當日將________等費用結(jié)清。
    第五條稅費分擔。
    甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費由________方承擔,中介費及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費由________方承擔。
    第六條甲方逾期交付商品房的處理。
    除遇不可抗力外,甲方如未按本合同第三條約定日期交付商品房,逾期在________日內(nèi)的,乙方有權(quán)向甲方追究已付款利息,利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。
    如超過上述約定期限的,乙方有權(quán)按照下述的第________種約定,追究甲方違約責任:
    1、合同繼續(xù)履行。甲方應支付乙方已付款利息,利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應每日按商品房價款的萬分之________向乙方支付違約金。
    2、解除合同。甲方應退還乙方已付款、支付已付款利息,利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應每日按商品房價款的萬分之________向乙方支付違約金。乙方的實際損失超過甲方支付的違約金時,甲方還應承擔賠償責任。
    3、_____________________________________________________________。
    第七條乙方逾期付款的處理。
    乙方如未按本合同約定日期付款,逾期在________日內(nèi)的,甲方有權(quán)追究乙方逾期付款及其利息,利息自合同約定乙方應付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。
    如超過上述約定期限的,甲方有權(quán)按照下述的第________種約定,追究乙方違約責任:
    1、合同繼續(xù)履行。乙方應支付逾期付款及其利息,利息自合同約定乙方應付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,乙方還應每日按商品房價款的萬分之________向甲方支付違約金。
    2、解除合同。乙方應按商品房價款的萬分之________向甲方支付違約金。
    第八條違約責任。
    甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在________日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起________日內(nèi)應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
    第九條本合同主體。
    1、甲方是________共________人,委托代理人________即甲方代表人。
    2、乙方是________,代表人是________。
    第十條本合同如需辦理公證,經(jīng)國家公證機關(guān)________公證處公證。
    第十一條本合同一式________份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,房地產(chǎn)交易中心一份、________公證處各一份。
    第十二條本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
    第十三條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
    第十四條雙方約定的其他事項:
    1、________________________。
    2、________________________。
    3、________________________。
    出賣方(甲方):_________________。
    購買方(乙方):__________________。
    簽訂日期:_____年_____月____日
    商品房買賣合同標準篇七
    (合同編號:_________)。
    合同雙方當事人:
    甲方(賣方)__________。
    注冊地址郵編____________________________。
    營業(yè)執(zhí)照號碼資質(zhì)證書號碼__________________。
    法定代表人聯(lián)系電話_________。
    委托代理人聯(lián)系電話_____。
    委托代理機構(gòu)資質(zhì)證書號碼。
    注冊地址郵編___________________________。
    法定代表人聯(lián)系電話_______。
    乙方(買方)_________。
    身份證_________。
    營業(yè)執(zhí)照號碼_________。
    國籍________。
    通訊地址_____。
    郵編聯(lián)系電話___________。
    委托代理人法定代理人國籍_________。
    地址_________。
    郵編聯(lián)系電話______。
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品房訂立本合同:
    第一條本商品房土地使用權(quán)狀況及項目名稱。
    本商品房項目的土地使用權(quán)為出讓轉(zhuǎn)讓劃撥方式取得,并依法進行了土地使用權(quán)登記,取得《房地產(chǎn)權(quán)證》,證書號為__________________。
    該地塊土地面積為_________,規(guī)劃用途為______,土地使用年限至_____年_____月_____日止(其中住宅用地使用年限為________年,非住宅用地使用年限為___________年)。
    本商品房項目現(xiàn)定名暫定名__________________。建設工程規(guī)劃許可證號為____________________,施工許可證號為__________________。
    第二條本商品房銷售依據(jù)。
    甲方銷售的商品房為下列第項:
    1、現(xiàn)房?!斗康禺a(chǎn)權(quán)證》號:________________________。
    2、預售商品房?!渡唐贩款A售(預租)許可證》號:__________________,預售商品房批準機關(guān):___________________。
    第三條乙方所購商品房的基本情況。
    第四條計價方式與價款。
    甲方與乙方約定按下述第_____種方式計算該商品房價款:
    1、按套內(nèi)建筑面積計算,該商品房總成交金額為人民幣美金_______元整,大寫:____千____百____拾____萬____千____百____拾_____元整。
    2、按套(單元)計算,該商品房總價款為人民幣美金_______元整,大寫:____千____百____拾____萬____千____百____拾_____元整。
    第五條付款方式及期限。
    本項目商品房預售資金監(jiān)管銀行為_________________________。
    乙方按下列第_______種方式按期付款:
    1、一次性付款:________________________________。
    3、按揭付款:_________________________________。
    第六條交房期限及交付條件。
    屬現(xiàn)售商品房的,甲方應當在____年___月___日前,將商品房交付乙方使用。
    屬預售商品房的,甲方應當在____年___月___日前,依照國家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定,將已進行竣工驗收備案登記的商品房交付乙方使用。
    如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,甲方可據(jù)實予以延期:
    1、遭遇不可抗力,且甲方在發(fā)生之日起日內(nèi)告知乙方的。
    2、__________________。
    3、__________________。
    第七條交房手續(xù)的辦理。
    商品房達到交付使用條件后,甲方應當書面通知乙方辦理交付手續(xù)。雙方進行驗收交接時,甲方應當出示《商品房竣工驗收備案登記證》,并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,甲方還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。甲方不出示證明文件或出示證明文件不齊全,乙方有權(quán)拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責任由甲方承擔。
    由于乙方原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:
    第八條乙方逾期付款的違約責任。
    乙方如未按本合同規(guī)定的時間付款,按逾期時間,按下列方式處理(不作累加):
    2、逾期超過____日后(含此日),甲方有權(quán)解除合同。甲方解除合同的,乙方按累計應付款的___%向甲方支付違約金。乙方愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)甲方同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應付款期限之第二天起至實際支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之____(該比率應不小于上款中的比率)的違約金。
    本條中的逾期應付款指依照本合同第五條規(guī)定的到期應付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
    第九條甲方逾期交房的違約責任。
    除本合同第六條規(guī)定的特殊情況外,甲方如未按本合同規(guī)定的期限將該商品房交付乙方使用,按逾期時間,按下列方式處理(不作累加):
    2、逾期超過_____日后,乙方有權(quán)解除合同。乙方解除合同的,甲方應當自乙方解除合同通知到達之日起___日內(nèi)退還全部已付款,并按乙方累計已付款的___%向乙方支付違約金。乙方要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第六條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已交付房價款萬分之____(該比率應不小于上款中的比率)的違約金。
    第十條面積確認及面積差異處理。
    根據(jù)當事人選擇的計價方式,本條規(guī)定以套內(nèi)建筑面積(本條款中均簡稱面積)為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理。
    在房屋交付時,房屋建筑面積以有資質(zhì)的房屋測繪機構(gòu)實測面積為準,如實測面積與合同約定面積有差異的,除法律、法規(guī)、規(guī)章另有規(guī)定外按下列約定處理:
    1、合同約定房屋總面積與實測面積誤差在3%以內(nèi)(含3%)的,據(jù)實結(jié)算,多退少補。
    2、合同約定房屋總面積與實測面積誤差超過3%的,乙方有權(quán)退房。
    乙方退房的,甲方應在乙方提出退房之日起30日內(nèi),將已收房款退還給乙方,并按銀行同期貸款利率付給利息。
    乙方不退房的,實測面積大于合同約定面積時,面積誤差比在3%以內(nèi)(含3%)的,房屋差價由乙方補足;超出3%部分的房屋差價由甲方承擔,產(chǎn)權(quán)歸乙方。實測面積小于合同約定面積時,面積誤差比在3%以內(nèi)(含3%)的,房屋差價由甲方據(jù)實返還乙方;超出3%部分的房屋差價由甲方雙倍返還乙方。
    實測面積-約定面積。
    面積誤差比=———————————————×100%。
    約定面積。
    經(jīng)規(guī)劃部門批準的設計變更造成的面積差異,雙方不解除合同的,應當簽訂補充協(xié)議。
    第十一條甲方關(guān)于房屋產(chǎn)權(quán)狀況的承諾。
    甲方保證銷售的商品房沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務糾紛。因甲方原因,造成該商品房不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務糾紛的,由甲方承擔全部責任。
    若出售的商品房設有他項權(quán)利的,甲方應當在出售前征得他項權(quán)人的書面同意,并以書面形式公示和明確告知乙方。
    第十二條規(guī)劃、設計變更的約定。
    經(jīng)規(guī)劃部門批準的規(guī)劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到乙方所購商品房質(zhì)量、使用功能或使用環(huán)境的,甲方應當在有關(guān)部門批準同意之日起10日內(nèi)將變更內(nèi)容書面通知乙方:
    (1)該商品房結(jié)構(gòu)形式、戶型、空間尺寸、朝向;
    (2)__________________;
    (3)__________________;
    (4)__________________;
    (5)__________________;
    甲方未在本合同約定時限內(nèi)通知乙方的,乙方有權(quán)退房。
    乙方應當在通知到達之日起15日內(nèi)作出是否退房的書面答復。15日內(nèi)未作書面答復的,視同接受變更。
    乙方退房的,甲方須在乙方提出退房要求之日起天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按銀行同期貸款利率付給利息。
    乙方不退房的,應當與甲方另行簽訂補充協(xié)議。如雙方在30日內(nèi)未能達成補充協(xié)議的,雙方同意解除本合同,并按上款退房的約定處理。
    第十三條甲方關(guān)于裝飾、設備標準承諾的違約責任。
    甲方交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附件三)的標準。達不到約定標準的,乙方有權(quán)要求甲方按照下述第_______種方式處理:
    1、甲方賠償雙倍的裝飾、設備差價。
    第十四條甲方關(guān)于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾。
    本項目物業(yè)管理用房為______m,位于_____幢_____單元________房號________,軸線范圍______________________。
    甲方承諾與該商品房直接關(guān)聯(lián)的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件:
    1、于_______年________月________日前通水;
    2、于_______年________月________日前通電;
    3、于_______年________月________日前通氣;
    5、___________________________________________________。
    如果在規(guī)定日期內(nèi)未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
    2、___________________________________________________。
    第十五條關(guān)于合同登記和產(chǎn)權(quán)登記的約定。
    現(xiàn)售商品房的,自本合同簽定之日起30日內(nèi),向所在地的區(qū)縣(市)房地產(chǎn)交易管理部門申請辦理合同登記備案和《房地產(chǎn)權(quán)證》。
    預售商品房的,自本合同簽定之日起10日內(nèi)向所在地的區(qū)縣(市)房地產(chǎn)交易管理部門申請辦理合同登記備案;在商品房交付使用后60日內(nèi),應辦理《房地產(chǎn)權(quán)證》。
    辦理合同登記備案和《房地產(chǎn)權(quán)證》,由雙方共同甲方乙方到房地產(chǎn)交易管理部門辦理。如由單方辦理的,另一方應予以無條件配合。
    如因甲方的責任,致使乙方不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的,雙方同意按下列第________項處理:
    1、乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起30日內(nèi)將乙方已付房價款退還給乙方,并按已付房價款總額,依照人民銀行同期貸款利率向乙方賠償損失。
    2、乙方不退房的從逾期之日起,甲方按已付房價款總額,依照人民銀行同期貸款利率向乙方支付違約金。
    3、
    第十六條保修責任。
    乙方購買的商品房為商品住宅的,《住宅質(zhì)量保證書》作為本合同的附件。甲方自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質(zhì)量保證書》承諾的保修范圍和保修期限承擔相應的保修責任。
    乙方購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以合同附件的形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內(nèi)容。
    因不可抗力或者非甲方原因造成破壞,甲方不承擔責任,但可協(xié)助維修,維修費用由乙方承擔。
    第十七條附則。
    該商品房所在樓宇的屋面使用權(quán)、外墻面使用權(quán)、樓宇的命名權(quán)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    乙方在使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和設計用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,乙方在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部分和設施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。甲方不得擅自改變本項目按照規(guī)劃批準建設的公共建筑和共有設施的用途,如甲方隨意改變公共建筑和共有設施用途,應按照國家有關(guān)規(guī)定承擔法律責任。
    乙方同意,因該物業(yè)管理區(qū)域尚未成立業(yè)主委員會,自該房屋交付之日起,即將房屋交甲方在《前期物業(yè)管理服務合同》中委托的物管企業(yè)統(tǒng)一進行管理并遵守房屋使用公約。乙方應按照國家和我市有關(guān)規(guī)定繳納物業(yè)專項維修資金。
    第十八條爭議解決方式。
    本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的',按下述第_________種方式解決:
    1、申請重慶仲裁委員會仲裁。
    2、依法向人民法院起訴。
    第十九條合同效力。
    本合同自雙方簽訂之日起生效。未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議(附件四)。合同附件與本合同具有同等法律效力。
    本合同連同附件共_____頁,一式____份,其中甲方、乙方雙方各持一份、合同登記機關(guān)一份。
    (簽章)(簽章)。
    _________年_________月_________日。
    簽于。
    附件一:房屋分層分戶戶型平面圖。
    附件二:公用房屋分攤建筑面積構(gòu)成說明。
    附件三:裝飾、設備標準。
    1.外墻:
    2.內(nèi)墻:
    3.頂棚:
    4.地面:
    5.門窗:
    6.廚房:
    7.衛(wèi)生間:
    8.陽臺:
    9.電梯:
    10.電表(安):。
    11.其他:
    附件四:合同補充協(xié)議。
    附件五:
    本合同權(quán)益轉(zhuǎn)讓書。
    立書人。
    轉(zhuǎn)讓方(甲方)。
    受讓方(乙方)。
    甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,就甲方向乙方轉(zhuǎn)讓本合同(指甲方為購買的正在建造的商品房,于_________年_________月_________日與_______________________________公司簽訂的商品房買賣合同,該合同已登記備案)權(quán)益達成如下約定:
    第一條關(guān)于轉(zhuǎn)讓價款的約定。
    第二條關(guān)于權(quán)利、義務轉(zhuǎn)移的約定。
    第三條關(guān)于房屋交付的約定。
    甲方已將預購的___________________商品房轉(zhuǎn)讓給乙方的情況書面告知預售人公司。待房屋交付時,乙方憑本合同權(quán)益書即可與___________________公司辦理房屋交接手續(xù)。如不能辦理房屋交接手續(xù),則由甲方承擔責任。
    本合同權(quán)益轉(zhuǎn)讓書自雙方簽字并經(jīng)合同登記機關(guān)登記后生效。
    甲方簽字:_________乙方簽字:_________。
    日期:_________日期:_________
    商品房買賣合同標準篇八
    被告:_______________,住所地:_______________。
    法定代表人:_______________。
    工商登記注冊號:_______________。
    訴訟請求:
    1、請求判令被告承擔逾期交房的違約金7608、58元。
    2、請求判令被告承擔逾期辦理房產(chǎn)證的違約金09、73元。
    3、請求判令由被告承擔本案的訴訟費。
    4、請求判令由被告承擔逾期辦理國有土地使用權(quán)證的違約金。
    事實與理由:
    原告與被告先后于xx年5月5日和xx年0月28日分別簽訂兩份《商品房買賣合同》,由原告購買被告位于雙流縣華陽鎮(zhèn)華龍大橋側(cè)的戛納印象、歐洲商業(yè)公園a幢227號和3幢223號商鋪。在合同中約定逾期交房和逾期辦理房產(chǎn)證的應由被告承擔違約責任,并約定了違約金的計算方式。
    一、根據(jù)《商品房買賣合同》的約定,被告應承擔逾期交房的違約金。
    1、a幢227號的交房日期為xx年9月30日,被告交房日期為xx年6月30日,逾期273天,根據(jù)合同約定,被告應承擔支付違約金人民幣2370、xx年3月3日,被告交房日期為xx年6月30日,逾期9天,根據(jù)合同約定,被告應承擔支付違約金人民幣5238、38元。
    二、根據(jù)《商品房買賣合同補充協(xié)議》第三條的約定,被告還應承擔逾期辦理房產(chǎn)證的`違約責任。雙方約定辦理房產(chǎn)證日期為原告交清全部資料、各項稅費、房屋專項維修資金后365日內(nèi)(xx年6月30日已交付資料、繳付各稅費)。
    1、a幢227號實際辦理時間為xx年8月日,逾期3天,被告應承擔支付違約金人民幣702、5元。
    2、3幢223號實際辦理時間為xx年6月26日,逾期36天,被告應支付違約金0389、58元。
    綜上所述,被告應支付原告違約金共計28700、3元。
    三、根據(jù)《商品房買賣合同》第十五條的約定,被告還應承擔逾期辦理國有土地使用權(quán)證的違約金。根據(jù)《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》第三十三條“預售商品房的購買人應當自商品房交付使用之日起90日內(nèi),辦理土地使用權(quán)變更和房屋所有權(quán)登記手續(xù)?!?。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應當協(xié)助商品房購買人辦理土地使用權(quán)變更和房屋所有權(quán)登記手續(xù),并提供必要的證明文件。《商品房買賣合同》第十五條約定的“權(quán)屬登記”既包括房屋產(chǎn)權(quán)證登記,也包括國有土地使用權(quán)證登記。被告至今尚未辦理國有土地使用權(quán)證。
    被告違約后,原告曾多次找被告協(xié)商未果。根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,為維護原告的合法權(quán)益,現(xiàn)訴至人民法院,望法院查明事實,依法審理并判決如前訴請。
    此致
    _______________。
    起訴人:_______________。
    商品房買賣合同標準篇九
    一、乙方向甲方購買坐落在度假村組團內(nèi)樓房___棟。建筑面積為______平方米。其面積以《建筑面積計算規(guī)則》為準。
    二、商品房售價為人民幣_____元。其中包括配套的配電室、臨時鍋爐房、道路、綠化等工程設施的費用,但不包括建筑稅和公證費。
    三、付款辦法預購房屋按房屋暫定價先付購房款40%,計人民幣_____元(其中10%為定金)。待房屋建筑工作量完成一半時再預付30%。房屋竣工交付乙方時按實際售價結(jié)清尾款。房屋建筑稅款由甲方代收代繳。
    四、交房時間甲方應于____年____月將驗收合格的房屋交付乙方。
    五、乙方在接到甲方交接房通知后的十天內(nèi)將購房款結(jié)清。屆時乙方若不能驗收接管時,須委托甲方代管,并付甲方代管費________(按房價的萬分之一/日計取)。
    六、乙方從接管所購房屋之日起,甲方按照國家規(guī)定,對房屋質(zhì)量問題實行保修(土建工程保修一年,水電保修半年,暖氣保修一個采暖期)。
    七、違約責任1.本合同生效后,如乙方違約,乙方已繳定金不退;如甲方違約,則應雙倍退還定金。2.甲方如不能按期交付乙方所購房屋時(除人力不可抗拒原因外),每逾期一天,甲方向乙方償付承擔應交房屋售價萬分之一的罰金。甲方通過努力交付房屋,乙方又同意提前接管時,以同等條件由乙方付給甲方作為獎勵。
    八、乙方需要安裝電話,由甲方解決,費用由乙方承擔。
    九、乙方對所購房屋享有所有權(quán),但必須遵守國家有關(guān)房屋管理規(guī)定及度假村管理辦法。
    十、甲乙雙方如在執(zhí)行本合同過程中發(fā)生爭執(zhí),應首先通過友好協(xié)商解決;如雙方不能達成一致意見時,應提交仲裁委員會進行仲裁。
    十一、本合同一式九份,正本兩份,雙方各執(zhí)一份;副本六份,雙方各執(zhí)三份。正副兩本具有同等法律約束力。
    十二、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并公證后生效。本合同未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
    商品房買賣合同標準篇十
    甲、乙雙方通過友好協(xié)商,就房屋租賃事宜達成如下協(xié)議:
    一、乙方租用甲方坐落在_________的房屋,建筑面積為_________平方米,租用期_________年,自本合同生效之日開始計算。
    二、租用期限內(nèi)房屋租金為_________人民幣(含建筑稅)。乙方分_________次支付。本合同生效后的_________天內(nèi),乙方支付房屋租金的_________%(_________元),房屋驗收合格后的_________天內(nèi),乙方支付房屋租金的剩余款額。
    三、租用期內(nèi),房屋由乙方使用管理,房屋的房產(chǎn)稅、土地使用稅和其他合理稅費由乙方承擔。
    四、租用期內(nèi),乙方所用的水、暖、電、熱水、通訊、室外環(huán)衛(wèi)、房屋修繕、綠化維護等由甲方統(tǒng)一管理,發(fā)生的費用由乙方承擔。
    五、第三、四條所發(fā)生的費用,甲方憑單據(jù)、發(fā)票和有關(guān)規(guī)定文件,按各規(guī)定的期限向乙方結(jié)算。
    六、乙方所租用的房屋,在乙方驗收合格并付清房屋租金后,歸乙方使用。
    七、在房屋保修期內(nèi)(水電設施半年、土建一年、采暖設施一年采暖期,自乙方使用之日算起)甲方對房屋質(zhì)量問題保修。
    八、乙方服務人員的臨時戶口等生活上所需辦理的手續(xù),由甲方幫助與當?shù)赜嘘P(guān)單位聯(lián)系解決。
    九、違約責任:
    1.本合同生效后,如乙方違約,乙方已繳房屋租金不退,并一次性支付違約罰金_________元人民幣(自違約之日起三十天內(nèi)付清)。
    2.本合同生效后,如果甲方違約,甲方向乙方退還剩余租金(即本合同房屋租金的1/30乘以剩余租期年數(shù)),并一次性支付違約罰金_________元人民幣(自違約之日起三十天內(nèi)付清)。
    3.不滿半年的租期按半年計算,超過半年不滿一年的租期按一年計算。
    十、在租用期內(nèi),甲方不得將乙方租用的房屋轉(zhuǎn)租(賣)給任何第三者,如果甲方出售乙方租用的房屋,乙方應享受優(yōu)先購置權(quán),并無需另行支付購房款,同時甲方應協(xié)助乙方辦理正式過戶手續(xù),由此發(fā)生的有關(guān)費用由乙方承擔。
    十一、乙方需要安裝電話,由甲方解決,費用由乙方承擔。
    十二、在租用期內(nèi),如遇不可抗拒的災害,房屋遭到毀壞,按照房屋建設程序,乙方重新建造房屋。
    十三、甲方已聲明本合同所標的_________樓房是符合國家有關(guān)政策和法令而建造和經(jīng)營的,甲乙雙方是在符合國家現(xiàn)行的有關(guān)政策和法令的基礎上簽定本合同的。在租賃期限內(nèi)如遇同國家新的政策、法令、規(guī)定相悖,使本合同不得不解除時,甲方每年按房租總金額的_________%乘以乙方實際租用年數(shù)計扣房租。
    十四、甲乙雙方如在執(zhí)行本合同過程中發(fā)生爭執(zhí),應首先通過友好協(xié)商解決,如雙方不能達成一致意見時,應提交有關(guān)仲裁機關(guān)進行仲裁。
    十五、本合同一式_________份。正本_________份,雙方各執(zhí)_________份;副本_________份,雙方各執(zhí)_________份。正副本具有同等法律約束力。
    十六、本合同雙方簽字蓋章經(jīng)公證后生效。本合同未盡事宜雙方另行商定。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    商品房買賣合同標準篇十一
    甲方(賣方):
    乙方(賣方):
    甲乙雙方就房屋買賣事宜,經(jīng)協(xié)商一致,自愿達成如下協(xié)議。
    一、轉(zhuǎn)讓房屋。
    甲方自愿將坐落于房屋出售給乙方,房屋所有權(quán)證證號為:,共有權(quán)證號:,產(chǎn)權(quán)面積為:平方米,使用性質(zhì)為:,國有土地使用證號為:,乙方對該房屋充分了解后愿意購買。該房屋轉(zhuǎn)讓時所占有的土地使用權(quán)一并轉(zhuǎn)讓。
    二、轉(zhuǎn)讓價格。
    經(jīng)過甲、乙雙方議定,上述房屋轉(zhuǎn)讓成交價為人民幣(大寫),人民幣(小寫)元(含經(jīng)濟適用住房補貼萬元整,《長沙市經(jīng)濟適用住房貨幣補貼發(fā)放憑證》編號:)。
    三、稅費繳納。
    甲、乙雙方約定在房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記過程中所繳納的稅費由承擔。
    四、付款方式。
    雙方約定,房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移的全額價款按下列第種方式付款。
    1、一次性付款。
    應于本合同簽訂之日起日內(nèi)一次性支付。
    2、分期付款。
    (1)第一期。
    (2)第二期。
    (3)第三期。
    3、銀行按揭付款。
    應于本合同簽訂之日起日內(nèi)支付首期房款人民幣元,余款元在日內(nèi)由買方向銀行申請以按揭方式付清,如未能付清,則本合同自動終止。
    五、交付。
    甲乙雙方應于房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記完成之日起日內(nèi)將轉(zhuǎn)讓房屋交付給乙方,并將與轉(zhuǎn)讓房屋有關(guān)的權(quán)利憑證同時交付。甲方保證所轉(zhuǎn)讓的房屋權(quán)屬明晰,沒有房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記的法律保障。否則,由此產(chǎn)生的法律責任由甲方承擔。
    六、違約責任。
    任何一方違反本合同約定,均構(gòu)成違約。違約方應依本合同的約定向守約方承擔違約責任。
    七、爭議的解決。
    買賣雙方因履行本合同發(fā)生糾紛,應盡量協(xié)商解決。協(xié)商不成的,通過訴訟方式解決。
    八、合同的保存。
    本合同一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,長沙市房屋產(chǎn)權(quán)登記機構(gòu)存檔一份。
    九、補充條款。
    甲方(簽章):
    乙方(簽章):
    商品房買賣合同標準篇十二
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協(xié)議:
    第一條項目建設依據(jù)。
    出賣人以________方式取得位于__________、編號為____________的地塊的土地使用權(quán),面積_______平方米,規(guī)劃用途為____________,土地使用年限自_____年_____月_____日至_____年_____月____日止。
    出賣人經(jīng)批準,在該地塊上投資建設_________商品房。
    該項目的有關(guān)批文如下:
    1、《國有土地使用證》。
    2、《建設工程規(guī)劃許可證》。
    3、《建筑工程施工許可證》。
    頒發(fā)機關(guān):_______________;編號:_______________。
    買受人購買的商品房為(現(xiàn)房)(預售商品房)。
    1、該商品房作為現(xiàn)房,出賣人已于______年_______月_______日向武漢市城市綜合開發(fā)管理辦公室備案。
    2、該商品房作為預售商品房,已取得武漢市城市綜合開發(fā)管理辦公室核發(fā)的《武漢市商品房預售許可證》,編號為武開管預售______號。
    第三條買受人所購商品房的基本情況。
    買受人所購商品房為本合同第一條規(guī)定的項目中的第____(幢)(座)_____單元_____層____號房。
    該商品房所在樓宇的主體結(jié)構(gòu)為_____結(jié)構(gòu),建筑物地上層數(shù)為_____層,地下層數(shù)為______層。
    該商品房的用途為_______,層高為______米。該商品房戶型結(jié)構(gòu)為______房_____廳_____廚______衛(wèi),封閉式陽臺______個,非封閉式陽臺_____個(見附件一)。
    該商品房(合同約定)(產(chǎn)權(quán)登記)建筑面積共________平方米,其中,套內(nèi)建筑面積________平方米,公共部位與共用房屋分攤建筑面積_______平方米(有關(guān)公共部位與公用房屋分攤建筑面積構(gòu)成說明見附件二)。
    如無特別約定,該商品房在建筑材料、設計、防火、給排水、隔音、照明、節(jié)能、車庫等方面均應當符合有關(guān)的國家強制性標準的規(guī)定。________________________________________________________。
    第四條買受人所購商品房所在項目的基本情況。
    2、停車場建筑面積_______平方米;。
    3、會所建筑面積_________平方米;。
    4、其它:___________________________________________。
    第五條計價方式與價款。
    該商品房(屬于)(不屬于)政府定價的商品房。
    出賣人與買受人約定按下列第________種方式計算該商品房價款:
    1、按建筑面積計算,該商品房單價為(________幣)每平方米________元,總金額(_____幣)______千_____百______拾______萬______千______百____拾______元整。
    2、按套內(nèi)建筑面積計算,該商品房單價為(_______幣)每平方米______元,總金額(______幣)______千______百______拾_____萬_____千_____百_____拾_______元整。
    3、按套(單元)計算,該商品房總價款為(_______幣)_______千_____百______拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
    4、________________________________________。
    出賣人不再向買受人收取該商品房房價款外的費用。
    第六條付款方式及期限。
    買受人按下列第______種方式按期付款:
    1、一次性付款。
    2、分期付款。
    3、貸款方式付款。
    4、其他方式付款。
    具體付款方式及期限的約定見附件六。
    第七條買受人逾期付款的違約責任。
    買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款,按下列第________種方式處理:
    1、按逾期時間,分別處理(不作累加)。
    (2)逾期超過_______日后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應付款的______%向出賣人支付違約金,出賣人應向買受人退還累計已付款。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行。自本合同規(guī)定的應付款期限之第二日起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之________(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
    本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規(guī)定的到期應付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
    2、________________________________________________。
    第八條面積確認及面積差異處理。
    根據(jù)當事人選擇的計價方式,本條規(guī)定以(建筑面積)(套內(nèi)建筑面積)(本條款中均簡稱面積)為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理。
    當事人選擇按套(單元)計價的,不適用本條約定。
    合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,以產(chǎn)權(quán)登記面積為準。
    商品房交付后,產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按下列第_______種方式進行處理:
    1、雙方同意按以下原則處理:
    (1)面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)的,據(jù)實結(jié)算房價款;。
    (2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權(quán)退房。
    買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按________利率付給利息。
    買受人不退房的,產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時,面誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由買受人補足;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產(chǎn)權(quán)歸買受人。產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同約定面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
    面積誤差比=產(chǎn)權(quán)登記面積—合同約定面積合同約定面積×100%。
    因設計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應當簽署補充協(xié)議。
    2、該商品房單價不變,以產(chǎn)權(quán)登記面積據(jù)實結(jié)算房價款。
    3、_____________________________________________。
    商品房交付后,產(chǎn)權(quán)登記面積中公共部位、公用分攤建筑面積與合同約定面積誤差比絕對值超出________%(不含本數(shù))時,雙方同意按以下方式處理:_________________________________。
    第九條交房期限及條件。
    出賣人應當在________年_______月_______日前,將符合下列條件的商品房交付買受人使用。
    1、完成規(guī)劃、單體工程質(zhì)量、消防、人防、燃氣等專項驗收;。
    4、完成商品房項目竣工交付使用相關(guān)手續(xù);。
    5、供電:___________________________;。
    6、給水:___________________________;。
    7、_________________________________;。
    8、_________________________________;。
    9、_________________________________;。
    10、________________________________。
    因不可抗力或者買賣雙方在合同中約定的其它原因,需延期交付使用的,出賣人應當在發(fā)生之日起______日內(nèi)書面告知買受人。
    第十條出賣人逾期交房的違約責任。
    出賣人如未按本合同規(guī)定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第______種方式處理:
    1、按逾期時間,分別處理(不作累加)。
    (1)逾期不超過______日,自本合同第九條規(guī)定的最后交付期限的第二日起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之_______的違約金,合同繼續(xù)履行。
    (2)逾期超過________日后,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,出賣人應當自買受人解除合同書面通知到達之日起_______天內(nèi)退還全部已付款,并按買受人累計已付款的________%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第九條規(guī)定的最后交付期限的第二日起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之____(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
    2、_____________________________________________。
    第十一條交接。
    商品房達到本合同第九條約定的交付使用條件后,出賣人應當將辦理交接手續(xù)的時間、地點以及應當攜帶的證件等內(nèi)容書面通知買受人。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本合同第九條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權(quán)拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責任由出賣人承擔。
    出賣人不得將買受人交納有關(guān)稅費(含物業(yè)服務費)作為交接該商品房的條件。本合同另有約定的除外。
    由于買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:________________________。
    第十二條規(guī)劃、計變更的約定。
    經(jīng)規(guī)劃部門批準的規(guī)劃變更、設計單位同意的設計變更導致影響到買受人所購商品房質(zhì)量或使用功能的,出賣人應當在有關(guān)部門批準同意之日起10日內(nèi),書面通知買受人。
    買受人有權(quán)在通知到達之日起15日內(nèi)做出是否退房的書面答復。買受人在通知到達之日起15日內(nèi)未作書面答復的,視同接受變更。出賣人未在規(guī)定時限內(nèi)書面通知買受人的,買受人有權(quán)退房。
    買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起________天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按_______利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協(xié)議。__________。
    第十三條出賣人保證該商品房在辦理房地產(chǎn)權(quán)屬證書時沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務糾紛。因出賣人原因,造成該商品房不能辦理房地產(chǎn)權(quán)屬證書或發(fā)生債權(quán)債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
    第十四條出賣人關(guān)于裝飾、設備標準承諾的違約責任。
    出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(見附件四)的標準。達不到約定標準的,買受人有權(quán)要求出賣人按照下列第_____種方式處理:
    1、出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。裝飾、設備差價以工程造價管理部門核定的為準。
    2、_______________________________________________。
    3、_______________________________________________。
    第十五條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。
    1、買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起_______日內(nèi)將買受人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的_______%賠償買受人損失。
    2、買受人不退房,出賣人按已付房價款的_______%向買受人支付違約金。
    3、_________________________________。
    第十六條保修責任。
    出賣人向買受人提供的《住宅質(zhì)量保證書》應列明保修范圍、保修期、保修責任和保修單位等內(nèi)容作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質(zhì)量保證書》承諾的內(nèi)容承擔相應的保修責任。
    買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以合同附件的形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內(nèi)容。
    在商品房保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協(xié)助維修,維修費用由買受人承擔。__________________。
    第十七條買受人的房屋僅作_________使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。本合同另有約定的除外,買受人在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
    出賣人不得擅自改變與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設施的使用性質(zhì)。___________________________。
    第十八條買賣雙方就下列事項約定:
    1、買受人享有該商品房所在樓宇的。
    (3)__________________________[所有權(quán)][使用權(quán)]。
    2、買受人享有該商品房所在項目的。
    (3)__________________________[所有權(quán)][使用權(quán)]。
    3、出賣人享有該商品房所在項目的。
    (3)__________________________[所有權(quán)][使用權(quán)]。
    4、買受人遵守業(yè)主臨時公約,履行出賣人與________物業(yè)公司簽訂的前期物業(yè)服務合同約定的內(nèi)容(見附件五)。
    第十九條出賣人單方解除合同的,應當書面通知買受人,出賣人應在買受人收到書面通知之日起________日內(nèi),按原房價款的_____%向買受人支付違約金,并將買受人已支付的房價款全額退還買受人。如遇房價上漲,出賣人還需向買受人支付按照新價格計算的房價款與原房價款的差額。
    買受人單方解除合同的,應當書面通知出賣人,買受人應在出賣人收到書面通知之日起日內(nèi),按原房價款的_______%向出賣人支付違約金,出賣人將買受人已支付的房價款全額退還買受人。如遇房價下降,買受人還需向出賣人支付原房價款與按照新價格計算的房價款的差額。
    第二十條本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下列第_______種方式解決:
    1、提交武漢仲裁委員會仲裁。
    2、提交_________仲裁委員會仲裁。
    3、依法向人民法院起訴。
    第二十一條本合同未盡事宜,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議(見附件六)。
    第二十二條合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi)、空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
    第二十三條本合同連同附件共_____頁,一式______份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:
    出賣人______份,買受人_______份,_______份,_______份。
    第二十四條本合同自雙方簽訂之日起生效。
    第二十五條商品房為預售的,自本合同生效之日起30日內(nèi),由出賣人向房產(chǎn)、土地管理部門申請登記備案。
    出賣人(簽章)___________買受人(簽章)____________。
    (法定代表人)___________(法定代表人)_____________。
    (委托代理人)___________(委托代理人)_____________。
    (委托代理機構(gòu))_________(委托代理機構(gòu))___________。
    (簽章)(簽章)。
    ______年______月______日簽于____________。
    商品房買賣合同標準篇十三
    (身份證號碼)__________________。
    地址:__________________。
    郵政編碼:__________________。
    聯(lián)系電話:__________________。
    乙方(買受人):__________________。
    (身份證號碼):__________________。
    地址:__________________。
    郵政編碼:__________________。
    聯(lián)系電話:__________________。
    根據(jù)國家和_________省(市)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就下列房地產(chǎn)買賣達成如下協(xié)議:
    第一條房屋的基本情況。
    甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于_______________;位于第_____層,共_________(套/間),房屋結(jié)構(gòu)為_________,建筑面積_________平方米(其中實際建筑面積_________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積_________平方米),房屋用途為_________;(房屋所有權(quán)證號、土地使用權(quán)證號/房地產(chǎn)權(quán)證號)為__________________。
    第二條房屋面積的特殊約定。
    本合同第一條所約定的面積為產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)實際測定面積。
    第三條價格。
    按總建筑面積計算,該房屋售價為(_________幣)每平方米_________元,總金額為(_________幣)_________元整。
    第四條付款方式。
    1、乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整,并應于本合同生效之日起_____日內(nèi)將該房屋全部價款付給甲方。
    2、已付定金將在最后一期付款時沖抵,支付方式為以下第______種:
    (1)現(xiàn)金_________;。
    (2)支票_________;。
    (3)匯款_________。
    第五條交付期限。
    甲方應于本合同生效之日起_____日內(nèi),將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書交給乙方,并應收到該房屋全部價款之日起_____日內(nèi),將該房屋付給乙方。
    第六條乙方逾期付款的違約責任。
    1、乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期付款有權(quán)追究違約利息。自本合同規(guī)定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。
    2、逾期超過_____天后,即視為乙方不履行本合同。屆時,甲方有權(quán)按下述第_____種約定,追究乙方的違約責任。
    (1)終止合同,乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實際經(jīng)濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實賠償。
    (2)乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
    第七條甲方逾期交付房屋的違約責任。
    2、逾期超過____個月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)按下列第_____種約定,追究甲方的違約責任。
    (1)終止合同,甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金。乙方實際經(jīng)濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實賠償。
    (2)甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
    第八條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的'約定。
    在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日日起___天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的_____%賠償乙方損失。
    第九條保證。
    甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務,甲方均在交易前辦妥。
    第十條稅費的交納。
    因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的所有費用均由乙方繳納。
    第十一條聲明及保證。
    甲方:
    1、甲方有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
    2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
    乙方:
    1、乙方有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
    2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
    第十二條保密。
    甲乙雙方保證對。