裝飾外包合同(優(yōu)秀15篇)

字號:

    合同的主要目的是確保合同方履行其約定的責任和義務。賦予合同法律效力,需要遵循相關法律程序和約定,保障合同的合法性和可靠性。以下是一些關于合同起草和解說的權威文獻,強烈建議大家查閱學習。
    裝飾外包合同篇一
    住所:__________住所:______________。
    委托代理人:____營業(yè)執(zhí)照號:________。
    電話:__________法定代表人:________電話:________。
    bp機號:________委托代理人:________電話:________。
    本工程設計人:_電話:______________。
    施工隊負責人:__電話:______________。
    依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:
    第一條工程概況。
    1.1工程地點:____________________________________________________。
    1.2工程內容及做法(詳見附表1:家庭裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
    1.3工程承包方式,雙方商定采取下列第__________種承包方式。
    (1)承包人包工、包料(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
    (3)承包人包工、發(fā)包人包料(詳見附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表)。
    1.5合同價款:本合同工程造價為(大寫):_______________________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
    第二條工程監(jiān)理。
    若本工程實行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包人。
    第三條施工圖紙。
    雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
    (2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)______________________元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內)。
    第四條發(fā)包人義務。
    4.2提供施工期間的水源、電源;
    4.3負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關系;
    4.5施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛(wèi)及消防等項工作;
    4.6參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收。
    第五條承包人義務。
    5.2嚴格執(zhí)行本市有關施工現場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
    5.3保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
    5.4保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
    第六條工程變更。
    工程項目或施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調整相關工程費用及工期(見附表7:家庭裝飾裝修工程變更單)。
    第七條材料的提供。
    7.2由承包人提供的材料、設備(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
    第八條工期延誤。
    8.1對以下原因造成竣工日期延誤,經發(fā)包人確認,工期相應順延:
    (1)工程量變化或設計變更:
    (2)不可抗力;
    (3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
    8.2因發(fā)包人未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發(fā)包人承擔,工期順延。
    8.3發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
    8.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
    第九條質量標準。
    施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議,由_____________________________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人負責,經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發(fā)包人負責。
    第十條工程驗收和保修。
    10.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
    (3)_______________________________________________________________。
    承包人應提前二天通知發(fā)包人進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。
    10.2工程竣工后,承包人應通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結清后,辦理移交手續(xù)(詳見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單)。
    10.3本工程自驗收合格雙方簽之日起保修期為__________________________月。驗收合格簽后,填寫工程保修單(見附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單)。
    第十一條工程款支付方式。
    11.1雙方約定按下列第_______種方式支付工程款:
    (1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
    支付次數支付時間支付金額。
    第一次開工前三日工程進度過半雙方驗收合格支付____元。
    第二次開工前三日工程進度過半雙方驗收合格支付____元。
    第三次開工前三日工程進度過半雙方驗收合格支付____元。
    11.2工程驗收合格后,承包人應向發(fā)包人提出工程結算,并將有關資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后_______日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單)并簽,發(fā)包人應在簽時向承包人結清工程尾款。
    11.3工程款全部結清后,承包人應向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
    第十二條違約責任。
    12.1合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定,受到罰款或給雙方造成損失均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
    12.2未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責。
    12.3因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
    12.4發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付違約金_______________元。
    12.5由于承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
    12.6由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金__________元。
    第十三條合同爭議的解決方式。
    本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第_____________種方式解決:
    (二)依法向人民法院提起訴訟。
    第十四條幾項具體規(guī)定。
    14.1因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的地點,發(fā)包人負責支付垃圾清運費用(大寫)_____________________________元(此費用不在工程價款內)。
    14.2施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工隊負責人________負責保管。工程竣工驗收后,甲方負責提供新鎖_______把,由乙方當場負責安裝交付使用。
    14.3施工期間,乙方每天的工作時間為:
    上午______點_______分至______點______分;
    下午______點_______分至______點______分;
    第十六條附則。
    16.1本合同經雙方簽(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
    16.2本合同簽訂后工程不得轉包。
    16.3本合同一式_________份,雙方各執(zhí)____________份,___________部門_____份。
    16.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
    附表1-1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(一)。
    附表1-2:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(二)。
    附表1-3:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(三)。
    附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表。
    附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單。
    附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表。
    附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表。
    附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙。
    附表7;家庭居室裝飾裝修工程變更單。
    附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單。
    附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單。
    附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單。
    發(fā)包人(簽):_____承包人(蓋章):______。
    法定代表人:__________。
    委托代理人:__________。
    ________年____月____日________年____月____日。
    鑒證意見:____________。
    鑒證機關(章)________。
    經辦人:______________。
    ________年____月____日。
    監(jiān)制部門:江蘇省無錫工商行政管理局。
    印制單位:無錫市旺莊商標印制廠。
    裝飾外包合同篇二
    委托方(甲方)
    承接方(乙方)
    工程項目:
    甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商,甲方決定委托乙方進行居室裝飾。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規(guī)定,特簽定本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
    一、工程地址:
    二、居室規(guī)格:房型層(式)室廳衛(wèi)。
    三、施工內容:詳見本合同附件《裝飾施工內容表》。
    四、委托方式:雙方商定采取下列第種承包方式。
    1.乙方包工、包全部材料;
    2.乙方包工、部分包材料,甲方提供部分材料;
    3.乙方包工、甲方包全部材料。
    五、工程開工日期:xx年xx月xx日
    六、工程竣工日期:xx年xx月xx日
    工程總天數: 天
    工程價款(金額大寫) 元。
    一、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經雙方認可。詳見本合同附件《家庭裝飾工程主材料報價單》。
    二、施工中甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽定補充合同。
    三、凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
    一、甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝飾工程,非經甲方同意,不得挪作他用。
    二、乙方提供的材料、如不符合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用,如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
    一、合同一經簽定,甲方按照下表中的約定直接向乙方支付工程款。
    支付次數支付時間支付金額
    第一次開工前三日xx年xx月xx日 元
    第二次工程進度過半xx年xx月xx日 元
    第三次工程驗收合格xx年xx月xx日 元
    二、甲方付清工程價款,詳見本合同附件《家庭裝飾工程工程結算單》,乙方向甲方辦理移交及發(fā)放工程保修卡,詳見本合同附件《家庭裝飾工程工程質量保修卡》。
    三、甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
    四、工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件《家庭裝飾工程工程變更表》,雙方應簽定補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
    1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決。
    2、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決,或協(xié)商調解解決不成時,可以按照本合同約定向。
    ——市仲裁委員會申請仲裁;
    ——人民法院提起訴訟。
    (將不選定的解決方式劃出)
    一、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任一方需變更合同的內容,應經雙方協(xié)商一致后,重新簽定補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
    二、施工過程中,任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
    一、本合同和合同附件由雙方蓋章、簽字后生效。
    二、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
    三、本合同(包括合同附件、補充合同)一式份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
    甲方(業(yè)主)(簽章)
    乙方:(簽章)
    住所地址:
    地址:
    委托代理人:
    委托代理人:
    電話:
    電話:
    簽約地址:
    簽約日期:xx年xx月xx日
    裝飾外包合同篇三
    甲方委托乙方承擔本工程的施工、安裝任務,為明確雙方權利和義務,結合本工程的具體情況,依照(合同法)和有關法律法規(guī),本著自愿平等的原則,雙方達成如下協(xié)議:
    1.工程名稱:尚水龍城售樓中心裝修工程
    2.客戶名稱:江西水龍房地產開發(fā)有限公司
    3.工程施工安裝內容以雙方簽認的工程報價單中的項目為準,總工程造價預計為叁拾肆萬元整。施工單價以雙方簽認的工程報價單中單價為依據,按實際工程量結算;增減設計或增減施工、安裝項目,需經甲乙雙方協(xié)商確認,簽字蓋章后生效。
    4.雙方商定本工程工期為完成全部施工及安裝項目。期限自年月日起至至月
    1.開工前,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物,提供可供乙方施工用的必須場地。
    2.向乙方提供施工所需的水、電等設施。
    3.協(xié)助乙方辦理施工申請、審批等手續(xù),并負責繳納物業(yè)管理處報批的一切費用。
    4.對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查,及時辦理驗收結算。
    5.甲方指派人員參與或監(jiān)督工程施工的,甲方所派人員的行為,甲方應予以承認。
    6.及時履行乙方的其它協(xié)助義務。
    1.乙方派出專職工地工程人員,負責合同的履行,按合同要求組織施工,保質、保量按期完成施工任務;解決由乙方負責的各項事宜。
    2.嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定,對施工現場的防火安全負責。
    3.嚴格按照雙方簽認的圖紙或說明進行施工,做好各項質量檢查和施工記錄。
    4.工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的設施和施工成品進行保護。
    1.乙方施工隊進場一星期內,甲方預付報價單中工程款總額的30%。
    2.施工及安裝竣工后,以實際發(fā)生工程量并且按照預算項目報價結算,甲方再給付乙方全部工程款的50%;總體驗收合格后給付至總工程款的95%,余款5%做為質保金,一年期滿無異議后結清。
    3.甲方同意乙方以甲方調整后的施工圖紙所提供的報價單為本工程單價及數量的基礎約定。結算時以經甲方認可并有甲方代表簽證的現場施工簽證單的工程量為準。
    本工程所需應由乙方自購的施工材料,應為符合設計要求的合格產品。并且必須是由甲方指定和認可的品牌方可施工。由乙方供應的材料、設備發(fā)生了質量問題或規(guī)格差異,對甲方造成損失的,所有責任由乙方承擔。
    1.因甲方原因影響工期,工期相應順延。
    2.乙方不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,相應損失由乙方承擔。對竣工驗收后保修期內發(fā)現的屬于乙方施工安裝的質量問題,乙方免費維修。乙方施工過程中造成的人員傷害,責任由乙方負責。由于乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應予以修復或賠償。
    1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工,工期相應順延。
    2.由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元違約金。
    3.因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方進行合同終止協(xié)商,并由責任方賠償總金額的百分之二十給對方補償由此造成的經濟損失。
    甲方(代表簽字):
    蓋章:
    年月日
    乙方(代表簽字):
    蓋章:
    年月日
    裝飾外包合同篇四
    施工地址:____。
    甲乙雙方遵循誠實、平等、公平、自愿的原則,確定各方的權利和義務,簽訂本工程承包合同。本合同對雙方當事人具有法律約束力,雙方應當按照約定履行義務,不得違約,必須共同遵守。
    黏貼證件復印件。
    1、甲方負責施工現場的施工條件(包括水,電,現場清場的可施工性),按時保證乙方所需材料到場的準時性。
    2、乙方按時施工,確保施工質量,按照甲方的施工要求和程序安全有序的在約定時間內完成施工,如果乙方施工出現質量問題由乙方負責整改或重新施工,期間的一切費用及損失均由乙方承擔。
    2、乙方確保在施工過程中施工地點的電路,水路及明火安全,如果乙方在施工過程中出現漏水、漏電、火災問題由乙方負責維修及復原,期間的一切費用及損失均由乙方承擔。
    3、乙方在施工過程中確保工人的人身安全,若出現工人人身損害由乙方負全責,與甲方無關。
    4、甲方在乙方按照合同認真履行的情況下按時支付乙方承包款。
    乙方進場施工時支付乙方合同總金額的10%作為進場生活費,水電隱蔽工程結束驗收合格后甲方付給乙方承包款30%,木工油漆工結束驗收合格甲方付給乙方40%,余額20%待全部工程結束客戶驗收合格后甲方支付15%給乙方,留5%作為維修保證金,半年后付清。
    1、在施工過程中乙方不得擅自更改甲方提供的設計方案及施工要求,如有更改須經雙方書面文件確定簽字后方可更改,若乙方出現未經甲方同意擅自更改設計方案及施工要求的由乙方負責恢復原方案并達到原施工要求,期間的所有費用,原材料損失及所造成的甲方違約賠償均由乙方承擔。
    2、乙方需嚴格按照施工工期按時施工。若乙方在未經甲方同意的情況下擅自停工或拖延工期,所造成的一切損失由乙方承擔。
    3、乙方不得在施工過程中破壞其他工序的以完成項目,如有損壞由乙方負責恢復,期間的一切費用及損失由乙方承擔。
    未經事宜雙方書面補充,補充內容:____。
    甲方簽字(蓋章):____乙方簽字(蓋章):
    聯系電話:____聯系電話:
    聯系地址:____聯系地址:
    簽約時間:____年月____日。
    裝飾外包合同篇五
    法定代表人:________________電話:____________
    本工程設計人:______________電話:____________
    施工隊負責人:______________電話:____________
    依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的家庭居室內裝飾裝修有關事宜(以下稱工程),達成如下協(xié)議:
    1。 工程名稱:__________________________________。
    2、工程地點:__________________________________ 。
    3、承包范圍:參見合同附件之預算表。
    4、工程承包方式:雙方商定采取下列第____________ 種承包方式:
    (1)承包人包工、包料;
    (2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
    (3)承包人包工、發(fā)包人包料。
    (附件即經雙方當事人簽確認的《承包人/發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表》。)
    雙方施工圖采取下列第____________ 種方式提供:
    (1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
    (2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________ 元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內)。
    施工圖紙經甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
    施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
    1、開工前 天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
    2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
    3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關系。
    4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
    5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
    6、按照約定的期限支付工程費,依據規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
    1。 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
    2。 施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程。
    3。 未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
    4。 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。
    5。 對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。
    6。 嚴格執(zhí)行有關施工現場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
    7。 工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場的設施和工程成品進行保護。
    1。 工程期限____________ 天,開工日期 年____________ 月____________日,竣工日期 年 月 日。
    2。 因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應不及時、不按期支付工程款等)導致工期延誤的,工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因導致工期延誤的,工期不予順延。
    3。 因為如下因素影響而導致不能完成工作的,工期順延,雙方互不承擔責任:
    (1)遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災、戰(zhàn)爭等不可抗力的;
    (2)經雙方同意的工程量變化和設計變更;
    (4)經甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時間浪費;
    (5)經甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
    1。 任何一方負責提供的材料和設備,均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產品,還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。提供方應將材料和設備按時、按量運送到施工現場,并通知對方當事人驗收簽確認。
    2。 對一方提供的任何材料和設備,如不符質量要求或規(guī)格有差異的,對方有權要求更換,提供方應當予以更換。由此造成的費用增加部分,有提供方承擔。
    3。 材料和設備進場后,統(tǒng)一由乙方負責保管和使用,如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失,應當由乙方負責,施工過程中的正常消耗除外。
    1。 工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和中華人民共和國國家標準《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb 50327—xx)為質量評定驗收標準。
    2。 甲、乙方雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗收手續(xù);甲方不按時參加驗收的,工期應予順延。
    3。 由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導致的工程質量,由甲方自行負責。由乙方負責返工的,返工費用由甲方負責。
    4。 工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應當自接到驗收通知后 天內組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。
    5。 驗收時,工程項目合格率達到____________ %時(以上程價款比例為準),其他不合格項目(不包括工程項目未完成或成品程序未完成的項目)的維修或返工不影響竣工日期的確立,甲方對此應予以確認。
    6。 乙方承諾自竣工日期起,為工程項目保修 年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的.損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業(yè)機構在本合同簽署生效之前已經發(fā)布對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的,以國家行政部門或者行業(yè)機構的規(guī)定為準。
    ____________________________________________________________________ 。
    8。 工程未驗收的,甲方不得先行使用。
    1。 雙方約定按以下第____________ 種方式支付工程款:
    (1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定,直接向承包人支付工程款:
    第四次____________ 工程驗收后 天 工程總造價的5%,約____________ 元。
    (2)其他支付方式:______________________ 。
    2。 雙方同意工程的結算方法按下列第____________ 種進行結算:
    (1)固定價格,本工程總價款為____________元;
    (2)單價不變,按實際數量加損耗率計算,但是總價不得超過____________ 元。
    a。 乳膠漆和油漆類為:墻面面積(減門不減窗)+頂面面積+6%×拼花部分面積;
    b。 瓷磚面積為:實際面積+6%×實際面積;
    e。 其他按項項目按項計算;
    f。 其他按平方米計算的項目為:實際面積+6%×實際面積;
    g。 估價項目測量后再具體報價;
    h。 經甲方同意代購的項目按預算內造價購買,經甲方同意可以調整。
    3。 特別費用的約定:
    (1)施工過程中,施工現場發(fā)生的一切水電費用由甲方負責。
    (2)施工過程中,因為乙方的因素違規(guī)被執(zhí)法機構或管理機構罰款的,罰款由乙方支付;如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發(fā)生的,罰款由甲方負責。
    (3)合同附件預算表中沒有列明稅費,稅費由甲方按實際征稅額向有關部門交納;已經列明稅費的,由乙方負責繳交。
    (4)物業(yè)管理機構收取超過正常的物業(yè)小區(qū)內運輸費用的,由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。
    4。 乙方按雙方簽署的預算附件項目執(zhí)行。如甲方增加新的工程項目,另行簽署合同。其中涉及款項,甲方應按預付50%、項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項大于該項目的50%,則甲方應按實際比例先支付給乙方備料。
    5。 工程驗收合格后,乙方應將有關資料送交甲方,雙方進行工程結算。發(fā)包人接到資料后 天內未有異議,即視為同意按照該資料進行工程結算,雙方應填寫工程結算單并簽,甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。
    (表)屬于本合同附件,所列工程項目除經過甲乙雙方同意外,不得隨意添加、更改、刪除。
    1。 施工調度、安全管理等事務由乙方負責,其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作,由此引起的損失和事故由甲方負全責。
    2。 因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,每拖延一天,應向甲方支付____________ 的違約金。
    3。 因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,應當賠償乙方因此造成的人工費損失。
    4。 甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的,應當按照____________ 支付乙方延期付款違約金。
    5。 未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由其自行負責。
    6。 因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
    7。 乙方在遭遇不可抗力影響施工的,應當及時采取措施避免損失擴大,并將有關情況通知甲方。否則,應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。
    雙方如對合同的執(zhí)行發(fā)生爭議,應友好協(xié)商解決:協(xié)商無效的,可提交人民法院訴訟。
    1。 本合同一式兩份,雙方個執(zhí)一份,同具法律效力。
    2。 本合同履行完成后自動終止。
    __________ 年 ____月____ 日
    裝飾外包合同篇六
    承包方(簡稱乙方):____。
    施工地址:____。
    甲乙雙方遵循誠實、平等、公平、自愿的原則,確定各方的權利和義務,簽訂本工程承包合同。本合同對雙方當事人具有法律約束力,雙方應當按照約定履行義務,不得違約,必須共同遵守。
    一、合同總金額:____大寫:____。
    二、施工工期:____年月日至____年月日。
    三、乙方資料及概況(負責人或承包人)。
    黏貼證件復印件。
    四、雙方責任及義務。
    1.甲方負責施工現場的施工條件(包括水,電,現場清場的可施工性),按時保證乙方所需材料到場的準時性。
    2.乙方按時施工,確保施工質量,按照甲方的施工要求和程序安全有序的在約定時間內完成施工,如果乙方施工出現質量問題由乙方負責整改或重新施工,期間的一切費用及損失均由乙方承擔。
    2.乙方確保在施工過程中施工地點的電路,水路及明火安全,如果乙方在施工過程中出現漏水、漏電、火災問題由乙方負責維修及復原,期間的一切費用及損失均由乙方承擔。
    3.乙方在施工過程中確保工人的人身安全,若出現工人人身損害由乙方負全責,與甲方無關。
    4.甲方在乙方按照合同認真履行的情況下按時支付乙方承包款。
    五、付款方式。
    乙方進場施工時支付乙方合同總金額的10%作為進場生活費,水電隱蔽工程結束驗收合格后甲方付給乙方承包款30%,木工油漆工結束驗收合格甲方付給乙方40%,余額20%待全部工程結束客戶驗收合格后甲方支付15%給乙方,留5%作為維修保證金,半年后付清。
    六、違約責任。
    1.在施工過程中乙方不得擅自更改甲方提供的設計方案及施工要求,如有更改須經雙方書面文件確定簽字后方可更改,若乙方出現未經甲方同意擅自更改設計方案及施工要求的由乙方負責恢復原方案并達到原施工要求,期間的所有費用,原材料損失及所造成的甲方違約賠償均由乙方承擔。
    2.乙方需嚴格按照施工工期按時施工。若乙方在未經甲方同意的情況下擅自停工或拖延工期,所造成的一切損失由乙方承擔。
    3.乙方不得在施工過程中破壞其他工序的以完成項目,如有損壞由乙方負責恢復,期間的一切費用及損失由乙方承擔。
    七、本合同一式兩份,雙方簽字及甲方蓋章方可生效。
    未經事宜雙方書面補充,補充內容:____。
    甲方簽字(蓋章):____乙方簽字(蓋章):
    聯系電話:____聯系電話:
    聯系地址:____聯系地址:
    簽約時間:____年月____日。
    裝飾外包合同篇七
    甲方:
    乙方:
    乙方()認可與甲方于年月日簽訂的《精裝修成品房裝修材料確認書》,對其中的材料設備和裝飾內容再次確認無誤,并達成如下協(xié)議:
    1、甲方為滿足乙方對住宅裝飾的個性化要求,同意乙方與裝飾公司協(xié)商,對原有裝飾設計進行個性化修改。乙方提出的所有裝飾修改內容,不構成對雙方已簽訂的《精裝修成品房裝修材料確認書》的否定。
    2、乙方可以提出工作、工序和材料設備的變更,所產生的費用由乙方與裝飾公司協(xié)商,單獨結算;所產生的質量和保修責任,由乙方和裝飾公司協(xié)商并訂立相關合同。該合同約定的質量標準不得低于杭州市房地產管理局發(fā)布的《杭州市住宅裝飾裝修工程施工質量行業(yè)規(guī)范》,甲方對因此而引起的質量異議與質量問題不負任何責任。
    3、因乙方對裝飾內容的修改而造成的工期延誤,致使住宅裝修工程未能如期交付的,甲方可以延長交房日期;乙方負有不得影響整幢大樓和小區(qū)如期交付的義務,如因乙方的修改方案而影響其它業(yè)主正常使用住宅的,乙方應當排除障礙或恢復原狀,如造成損失的,應當負賠償責任;甲方保留追究乙方相關責任的權利。
    4、乙方所有相關的個性化裝飾修改,必須符合建設部頒發(fā)的《住宅室內裝飾裝修管理辦法》的相關規(guī)定,并不得擅自更改以下部位:
    1、住宅的外窗;
    2、住宅外墻,以及有關影響建筑立面的任何修改;
    3、室內所有垂直管道及排風豎井;
    4、住宅的進戶門;
    5、影響建筑安全性的承重結構;
    6、陽臺的扶手欄桿;
    7、移動更改或者擴大廚房衛(wèi)生間的位置及面積;
    8、未經設計認可的,在樓板上增加的非輕質墻體或隔斷;
    雙方已經認真閱讀以上內容并經確認無異議,雙方簽字(或)蓋章后生效。本協(xié)議將作為乙方與甲方簽訂的《商品房購房合同》的補充,并與購房合同具有同等的法律效力。
    甲方簽字:(蓋章處)。
    乙方簽字:
    裝飾外包合同篇八
    發(fā)包方(以下簡稱甲方):
    承包方(以下簡稱乙方):
    依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合本市家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:
    第一條工程概況。
    1.1工程地點:
    1.2工程裝飾裝修面積:
    1.3工程戶型:
    1.4工程內容及做法(見報價單和圖紙)。
    1.5工程承包,采取下列第種方式:
    (1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。
    (2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。
    1.6工程期限日(以實際工作日計算)。
    開工日期_____年___月___日
    竣工日期_____年___月___日。
    1.7工程款和報價單。
    (1)工程款:本合同工程造價為(人民幣)。
    金額大寫:
    (2)報價單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據,根據市場經濟運作規(guī)則,本著優(yōu)質優(yōu)價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。
    (3)報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據。
    第二條工程監(jiān)理。
    若本工程實行工程監(jiān)理,甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。
    第三條施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書。
    3.1施工圖紙采取下列第種方式提供:
    (1)甲方自行設計的,需提供施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。
    (2)甲方委托乙方設計的,乙方需提供施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。
    3.3雙方應當對施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書予以簽收確認。
    3.4雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方,也不得用于本合同以外的項目。
    第四條甲方工作。
    4.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
    4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
    4.3負責辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應當由業(yè)主支付的有關費用。
    4.4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制定。
    4.5負責協(xié)調乙方施工人員與鄰里之間的關系。
    4.6不得有下列行為:
    (1)隨意改動房屋主體和承重結構。
    (2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺門窗的墻體。
    (3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
    (4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
    (5)強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
    4.7凡必須涉及4.6款所列內容的,甲方應當向房屋管理部門提出申請,由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明,再由房屋管理部門批準。
    4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方則應當負責配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。
    4.9參與工程質量施工進度的監(jiān)督,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
    第五條乙方工作。
    5.1施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質量標準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定,安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。
    5.2嚴格執(zhí)行市建設行政主管部門施工現場管理規(guī)定:
    (1)無房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙,不得拆改工程內的建筑主體和承重結構,不得加大樓地面荷載,不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。
    (2)不得擾民及污染環(huán)境,每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產生噪聲的裝飾裝修活動。
    (3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和損失賠償的.責任。
    (4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。
    (5)保證居室內上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
    (6)保證施工現場的整潔,每日完工后清掃施工現場。
    5.3通過告知網址、統(tǒng)一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規(guī)范、計算書、參考價格等書面資料的查閱條件。
    5.4甲方為少數民族的,乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。
    第六條工程變更。
    在施工期間對合同約定的工程內容如需變更,雙方應當協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議,同時調整相關工程費及工期。工程變更協(xié)議,作為竣工結算和順延工期的根據。
    第七條材料供應。
    7.1按由乙方編制的本合同家裝《工程材料、設備明細表》所約定的供料方式和內容進行提供。
    (1)應當由甲方提供的材料、設備,甲方在材料設備到施工現場前通知乙方。雙方就材料、設備質量、環(huán)保標準共同驗收并辦理交接手續(xù)。
    (2)應當由乙方提供的材料、設備,乙方在材料、設備到施工現場前通知甲方。雙方就材料、設備質量、環(huán)保標準共同驗收,由甲方確認備案。
    (3)雙方所提供的建筑裝飾裝修材料,必須符合國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》,并具有由有關行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構出具的檢測合格報告。
    (4)如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的,檢測費用由其先行墊付材料經檢測確實不合格的,檢測費用則最終由對方承擔。
    (5)甲方所提供的材料、設備經乙方驗收、確認辦理完交接手續(xù)后,在施工使用中的保管和質量控制責任均由乙方承擔。
    第八條工期延誤。
    8.1對以下原因造成竣工的日期延誤,經甲方確認,工期應當順延:
    (1)工程量變化或設計變更。
    (2)不可抗力。
    (3)甲方同意工期順延的其他情況。
    8.2對以下原因造成竣工的日期延誤,工期應當順延:
    (1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的。
    (2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的。
    (3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
    8.3因乙方責任不能按期完工的,工期不順延因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
    8.4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協(xié)議”為確定雙方責任的依據。
    第九條質量標準。
    9.2本工程施工質量按下列第___項標準執(zhí)行:
    9.3在竣工驗收時雙方對工程質量、室內空氣質量發(fā)生爭議時,應當申請由相關行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構予以認證認證過程支出的相關費用由申請方墊付,并最終由責任方承擔。
    第十條工程驗收。
    10.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收:
    (1)材料驗收。
    (2)隱蔽工程驗收。
    (3)竣工驗收。
    10.2工程完工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知單后三日內組織驗收。驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結清尾款,簽署保修單,乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。
    10.3雙方進行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。
    10.4雙方未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此而造成的損失由甲方承擔。
    10.5竣工驗收在工程質量、室內空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議”(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。
    10.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為五年。
    第十一條工程款支付方式。
    11.1合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
    11.2工程進度過半,指工程中水、電管線全部鋪設完成,墻面、頂面基層按工序要求全部完成,門、窗及細木白茬制品基本制安完成為界定工程過半的標準。
    11.3工程驗收合格后,甲方對乙方提交的工程結算單進行審核。自提交之日起二日內如未有異議,即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
    11.4工程款全部結清后,乙方向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票為工程款結算憑證。
    第十二條違約責任。
    12.1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的,應當承擔賠償責任因違反有關法律規(guī)定受到處罰的,最終責任由責任方承擔。
    12.2一方當事人無法繼續(xù)履行合同的,應當及時通知另一方,并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
    12.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款,每延誤一日,應當向乙方支付遲延部分工程款2‰的違約金。
    12.4由于乙方責任延誤工期的,每延誤一日,乙方支付給甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。
    12.5由于乙方責任導致工程質量和室內空氣質量不合格,乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付:
    (1)對工程質量不合格的部位,乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按12.4的標準支付違約金。
    (2)對室內空氣質量不合格,乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤,按12.4的標準支付違約金。
    (3)室內空氣質量經治理仍不達標且確屬乙方責任的,乙方應當向甲方返還合同的工程全部價款甲方對不達標也負有責任的,乙方可相應減少返還比例。
    第十三條爭議解決方式。
    本合同項下發(fā)生的爭議,雙方應當協(xié)商或向市場主辦單位、消費者協(xié)會等申請調解解決,協(xié)商或調解解決不成時,向人民法院起訴,或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。
    第十四條附則。
    14.1本合同經甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。
    14.2本合同簽訂后工程不得轉包。
    14.3雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充,但變更或補充減輕或免除本合同規(guī)定應當由乙方承擔的責任的,仍應以本合同為準。
    14.4因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應當本著公平原則協(xié)商解決。
    14.5乙方撤離市場的,由市場主辦單位先行承擔賠償責任主辦單位承擔責任之后,有權向乙方追償。
    14.6本合同履行完畢后自動終止。
    第十五條其他約定事項。
    甲方(簽字):
    乙方(蓋章):
    _____年___月___日。
    裝飾外包合同篇九
    單位名稱:_________電話:_________。
    住址:_________通訊地址:_________。
    乙方(承包方):_________。
    通訊地址:_________郵政編碼:_________。
    第一條工程概況。
    1.1工程地點:_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室。
    1.2住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
    1.3工程造價:家庭居室裝飾裝修工程的價格,根據市場競爭、優(yōu)質優(yōu)價的原則,約定如下:總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
    1.4工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式。
    (1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)。
    (3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
    第二條施工圖紙。
    雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
    3施工圖紙雙方簽字后生效。
    第三條甲方權利義務。
    1開工前提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;。
    2參與對工程質量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;。
    5因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,如屬乙方的責任,由甲方找被乙方負責修復和賠償。
    第四條乙方權利義務。
    3保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;。
    7乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
    8乙方施工應符合有關規(guī)范要求,不得偷工減料、粗制濫造;。
    9乙方不得野蠻施工,危及建筑物自身的安全;。
    裝飾外包合同篇十
    甲方:乙方:
    經甲、乙雙方協(xié)商同意將德興市會展及演藝中心工程的內裝飾材料委托乙方供應,為了明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任,按照確保材料質量、工程進芳、工程安全的原則,協(xié)商確定如下合同條款共同遵守執(zhí)行。
    1、工程名稱:
    2、工程地點:
    3、供應內容:甲乙與乙方確定的材料品種及單價表內的裝飾材料,按照甲方提供的清單供貨。
    乙方包材料送到施工現場、確保材料質量、包運輸安全、確保材料合格、提供材料合格證、檢測資料。
    各種材料規(guī)格尺寸的價格按雙方協(xié)商的價格表計價(價格見附表),以甲方材料員簽收的單據進行結算材料數量。
    乙方供應的裝飾材料要滿足國標要求,均為合格產品。
    (1)應提前提出做材料計劃,并將訂單交給乙方或者電話通知。
    (2)甲方指定材料存放地點。
    2、乙方責任:
    (1)按照甲方訂單和通知及時供貨。
    (2)按照甲方指定的地點卸貨,擺放好。
    (3)乙方接到甲方供應材料通知后,應及時供貨,如因乙方在約定的時間內未能將材料送至工地現場所產生的誤工費及由乙方全部承擔。
    (4)如乙方提供的材料達不到合同清單的國標標準,甲方有權按半價支付乙方材料款。
    (5)甲乙雙方協(xié)商決定在20xx年年底前材料單價無論漲跌都按清單價格結算。
    每個星期結算一次(以甲乙雙方簽收的收據數量為準),按每星期總貨款的90%支付,余款待工程竣工后付清。
    甲方(蓋章):乙方(蓋章):甲方代表(簽字):乙方代表(簽字):年月日年月日。
    裝飾外包合同篇十一
    民事判決書。
    (20xx)儀民初字第xxx號。
    原告:段xx。
    委托代理人:xxx,xx律師事務所律師。
    被告:xxx裝飾工程有限公司。
    法定代表人:王xx,總經理。
    被告:王xx。
    被告李xx。
    被告李某女。
    原告段xx與被告xxx裝飾工程有限公司、李xx、李某女、王xx裝飾裝修合同糾紛一案,本院于20xx年6月5日立案受理后,依法組成合議庭公開開庭進行了審理。原告段xx及其委托代理人、被告xx公司、王xx的共同委托代理人xx、李xx的委托代理人xx到庭參加訴訟,被告李某女經本庭合法傳喚,未到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
    原告段xx訴稱,自20xx年起被告xxx公司及其揚州分公司曾在花樣年華等小區(qū)承接多起房屋裝修工程,并將之轉包給原告施工,但工程款一直拖欠,截止目前尚欠原告裝修款58446.92元。被告李xx、李某女、王xx三人為公司股東,20xx年至20xx年期間,三人采用營業(yè)收不入帳的方法,將公司約463萬余元的收入據為股東個人所有或轉入李xx任法定代表人的江蘇xx裝飾工程有限公司賬戶,導致xxx公司成為空殼公司;被告王xx、李某女在公司被吊銷后怠于履行清算義務。三人的行為侵害了債權人利益,故訴請法院判令被告xxx公司給付工程款58466.92元,被告李xx、李某女、王xx承擔連帶責任。
    提供主要證據:
    2、xxx公司工商登記查詢表一份;。
    5、xxx代理人調查筆錄,主要內容為xxx帳冊在李某女處。
    證據4-5證明被告xxx公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照,但被告王xx、李某女怠于履行清算義務的事實及被告李xx、李某女、王xx采用營業(yè)收不入帳的方法,將公司收入個人所有或轉入關聯公司從而侵害原告?zhèn)鶛嗟氖聦崱?BR>    被告xxx公司辯稱,原告證據不能證明我公司欠他的裝修款,原告的訴訟請求應予以駁回。未提供證據。
    被告王xx辯稱,原告稱我將xxx公司財產混同個人財產不屬實,公司債務與我無關,我不應承擔連帶責任。未提供證據。
    被告李xx辯稱,原告所稱我將xxx公司財產混同個人財產不屬實,公司債務應由公司在其財產范圍內償還,與我個人無關;且原告對我的訴訟請求與對xxx的訴訟請求是兩個不同案由,應分案處理。未提供證據。
    被告李某女書面辯稱,是李xx利用公司法定代表人身份挪用公司資金,拒絕歸還,我僅是業(yè)務總監(jiān),原告所稱我將xxx公司財產混同個人財產不屬實,為維持公司經營,我還從自家借了幾十萬給公司,原告對我的訴訟請求沒有事實依據,應予以駁回。未提供證據。
    經審理查明,自20xx年起,被告xxx公司及其揚州分公司曾在花樣年華等小區(qū)承接多起房屋裝修工程,并將之轉包給原告施工,但工程款一直拖欠,截止目前尚欠原告裝修款58446.92元。xxx公司成立于20xx年12月5日,公司注冊資本為人民幣10萬元,原股東/發(fā)起人為李某女、李xx,認繳出資額分別為4萬元、6萬元,實際出資4萬元、6萬元。20xx年5月25日,公司股東變更為李某女、王xx,認繳出資4萬元、6萬元,實際出資4萬元、6萬元,法定代表人也變更為王xx。20xx年6月21日,被告王xx曾以xxx公司和李某女為被告向本院起訴,要求解散xxx公司,本院立案受理后,王xx申請保全公司帳冊,但本院在其提供的地點未能找到,20xx年9月19日本院以證據不足為由判決駁回王xx的訴訟請求。20xx年12月5日至20xx年3月31日被吊銷營業(yè)執(zhí)照之前,xxx公司正常營業(yè),但自20xx年3月31日至今一直未進行清算。
    上述事實,有原告與xxx公司工程結算表、xxx公司工商登記查詢表、xxx現金會計xxx證言、xxx揚州分公司建行賬戶和農行賬戶對賬單、xxx代理人張木洋調查筆錄以及原、被告雙方當庭一致陳述等證據予以證實。
    本院認為,對被告李xx所持原告對xxx的訴訟請求與對被告李xx、王xx、李某女的訴訟請求為兩個不同的案由,應分案處理的主張,本院認為被告李xx的主張沒有法律依據,同時從減少原告訟累、節(jié)約司法資源的角度考慮,對該主張不予以支持。對原告的訴訟請求,本院認為,首先,債務應當清償,原告提供的工程結算表及本院對xxx公司現金會計xxx的調查等證據足以證明被告xxx公司欠原告段xx工程款58446.92元的事實,被告xxx公司負有清償義務,原告要求被告xxx公司給付工程款的訴訟請求符合法律規(guī)定,應該予以支持。其次,被告王xx、李某女作為股東,應在公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照后及時進行清算,但二人怠于履行清算義務,致使原告?zhèn)鶛酂o法實現,違反了公司法及其司法解釋的相關規(guī)定,故應對該筆債務承擔連帶責任。第三,原告提供的現金會計xxx的證言、xxx揚州分公司建行賬戶和農行賬戶對帳單、原告本人和丁等人的結算單等證據已能證明xxx有營業(yè)收,但公司帳冊掌握在被告李xx、李某女手中,現因二被告的原因,公司帳冊下落不明,應推定原告主張的被告李xx、李某女將xxx經營收入混同于個人財產或關聯公司財產的,濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避公司債務的事實成立,被告李xx、李某女的行為已嚴重損害了原告的利益,因此二人應對該筆債務承擔連帶責任。對原告所持被告王xx將公司財產混同于個人財產,要求其承擔連帶責任的訴訟請求,因原告的債權產生于王xx接受李xx股份成為股東之前,與其不能實現債權之間無因果關系,故不予支持。綜上,依照《中華人民共和國民法通則》第八十四條、《中華人民共和國公司法》第二十條、第一百八十四條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十四條、《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》第七十五條的規(guī)定,判決如下:
    被告xxx裝飾工程有限公司于本判決生效之日起10日內給付原告段xx工程款58446.92元,被告李xx、李某女、王xx承擔連帶給付責任。
    如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務,應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務利息。
    案件受理費1261元,公告費300元、保全費620元,合計2181元由被告xxx裝飾工程有限公司負擔;此款原告已墊付,則被告xxx裝飾工程有限公司于本判決生效之日起10日內償付給原告,被告李xx、李某女、王xx對此承擔連帶給付責任。
    如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數提出副本,同時預交上訴費1261元,上訴于江蘇省揚州市中級人民法院。
    審判長xxx。
    代理審判員xxx。
    人民陪審員xxx。
    二零xx年四月十二日。
    書記員xxx。
    裝飾外包合同篇十二
    依照《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合本市家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:
    第一條工程概況。
    1.1工程地點:________________________。
    1.4工程內容及做法(見報價單和圖紙);。
    1.5工程承包,采取下列第_______種方式:
    (1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。
    (2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。
    1.6工程期限_______日(以實際工作日計算);。
    開工日期_______年_______月_______日;
    竣工日期_______年_______月_______日。
    1.7工程款和報價單。
    金額大寫:____________________________。
    (2)報價單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據,根據市場經濟運作規(guī)則,本著優(yōu)質優(yōu)價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。
    (3)報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據。
    第二條工程監(jiān)理。
    若本工程實行工程監(jiān)理,甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。
    第三條施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書。
    3.1施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
    (1)甲方自行設計的,需提供施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。
    (2)甲方委托乙方設計的,乙方需提供施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。
    3.3雙方應當對施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書予以簽收確認。
    3.4雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方,也不得用于本合同以外的項目。
    第四條甲方工作。
    4.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
    4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
    4.3負責辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應當由業(yè)主支付的有關費用。
    4.4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制定。
    4.5負責協(xié)調乙方施工人員與鄰里之間的關系。
    4.6不得有下列行為:
    (1)隨意改動房屋主體和承重結構。
    (2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺門窗的墻體。
    (3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
    (4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
    (5)強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
    4.7凡必須涉及4.6款所列內容的,甲方應當向房屋管理部門提出申請,由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明,再由房屋管理部門批準。
    4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方則應當負責配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。
    4.9參與工程質量施工進度的監(jiān)督,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
    第五條乙方工作。
    5.1施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質量標準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定,安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。
    5.2嚴格執(zhí)行市建設行政主管部門施工現場管理規(guī)定:
    (1)無房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙,不得拆改工程內的建筑主體和承重結構,不得加大樓地面荷載,不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。
    (2)不得擾民及污染環(huán)境,每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產生噪聲的裝飾裝修活動。
    (3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和損失賠償的責任。
    (4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。
    (5)保證居室內上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
    (6)保證施工現場的整潔,每日完工后清掃施工現場。
    5.3通過告知網址、統(tǒng)一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規(guī)范、計算書、參考價格等書面資料的查閱條件。
    第六條工程變更。
    在施工期間對合同約定的工程內容如需變更,雙方應當協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議,同時調整相關工程費及工期。工程變更協(xié)議,作為竣工結算和順延工期的根據。
    第七條材料供應。
    7.1按由乙方編制的本合同家裝《工程材料、設備明細表》所約定的供料方式和內容進行提供。
    (1)應當由甲方提供的材料、設備,甲方在材料設備到施工現場前通知乙方。雙方就材料、設備質量、環(huán)保標準共同驗收并辦理交接手續(xù)。
    (2)應當由乙方提供的材料、設備,乙方在材料、設備到施工現場前通知甲方。雙方就材料、設備質量、環(huán)保標準共同驗收,由甲方確認備案。
    (3)雙方所提供的建筑裝飾裝修材料,必須符合國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》,并具有由有關行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構出具的檢測合格報告。
    (4)如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的,檢測費用由其先行墊付;材料經檢測確實不合格的,檢測費用則最終由對方承擔。
    (5)甲方所提供的材料、設備經乙方驗收、確認辦理完交接手續(xù)后,在施工使用中的保管和質量控制責任均由乙方承擔。
    第八條工期延誤。
    8.1對以下原因造成竣工的日期延誤,經甲方確認,工期應當順延:
    (1)工程量變化或設計變更;。
    (2)不可抗力;。
    (3)甲方同意工期順延的其他情況。
    8.2對以下原因造成竣工的日期延誤,工期應當順延:
    (1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;。
    (2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;。
    (3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
    8.3因乙方責任不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
    8.4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協(xié)議”為確定雙方責任的`依據。
    第九條質量標準。
    9.2本工程施工質量按下列第_______項標準執(zhí)行:
    9.3在竣工驗收時雙方對工程質量、室內空氣質量發(fā)生爭議時,應當申請由相關行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構予以認證;認證過程支出的相關費用由申請方墊付,并最終由責任方承擔。
    第十條工程驗收。
    10.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收:
    (1)材料驗收;。
    (2)隱蔽工程驗收;。
    (3)竣工驗收。
    10.2工程完工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知單后三日內組織驗收。驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結清尾款,簽署保修單,乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。
    10.3雙方進行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。
    10.4雙方未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此而造成的損失由甲方承擔。
    10.5竣工驗收在工程質量、室內空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議”(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。
    10.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為五年。
    第十一條工程款支付方式。
    11.1合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
    11.2工程進度過半,指工程中水、電管線全部鋪設完成,墻面、頂面基層按工序要求全部完成,門、窗及細木白茬制品基本制安完成為界定工程過半的標準。
    11.3工程驗收合格后,甲方對乙方提交的工程結算單進行審核。自提交之日起二日內如未有異議,即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
    11.4工程款全部結清后,乙方向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票為工程款結算憑證。
    第十二條違約責任。
    12.1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的,應當承擔賠償責任;因違反有關法律規(guī)定受到處罰的,最終責任由責任方承擔。
    12.2一方當事人無法繼續(xù)履行合同的,應當及時通知另一方,并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
    12.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款,每延誤一日,應當向乙方支付遲延部分工程款2‰的違約金。
    12.4由于乙方責任延誤工期的,每延誤一日,乙方支付給甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。
    12.5由于乙方責任導致工程質量和室內空氣質量不合格,乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付:
    (1)對工程質量不合格的部位,乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按12.4的標準支付違約金。
    (2)對室內空氣質量不合格,乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤,按12.4的標準支付違約金。
    (3)室內空氣質量經治理仍不達標且確屬乙方責任的,乙方應當向甲方返還合同的工程全部價款;甲方對不達標也負有責任的,乙方可相應減少返還比例。
    第十三條爭議解決方式。
    本合同項下發(fā)生的爭議,雙方應當協(xié)商或向市場主辦單位、消費者協(xié)會等申請調解解決,協(xié)商或調解解決不成時,向___________人民法院起訴,或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。
    第十四條附則。
    14.1本合同經甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。
    14.2本合同簽訂后工程不得轉包。
    14.3雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充,但變更或補充減輕或免除本合同規(guī)定應當由乙方承擔的責任的,仍應以本合同為準。
    14.4因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應當本著公平原則協(xié)商解決。
    14.5乙方撤離市場的,由市場主辦單位先行承擔賠償責任;主辦單位承擔責任之后,有權向乙方追償。
    14.6本合同履行完畢后自動終止。
    第十五條其他約定事項____________________________。
    甲方(簽字):_____________。
    乙方(蓋章):_____________。
    _________年______月______日。
    裝飾外包合同篇十三
    法定代表人:_________。
    委托代表人:_________。
    本工程設計人:_________。
    施工隊負責人:_________。
    依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合本市家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:
    1.1工程地點:_________。
    1.2工程內容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
    1.3工程承包方式,雙方商定采取下列第____種承包方式:(1)乙方包工、包全部材料(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
    1.5合同價款:本合同工程造價為(人民幣)_________元金額大寫:_________(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
    若本工程實行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。
    雙方商定施工圖紙采取下列第____種方式提供:1、甲方自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);2、甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費___元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
    4.2提供施工期間的水源、電源;。
    4.3負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關系;。
    4.6參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、工程竣工驗收。
    5.2嚴格執(zhí)行本市有關施工現場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;。
    5.3保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;。
    5.4保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
    工程項目或施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調整相關工程費用及工期(見附表七:裝飾裝修工程變更單)。
    7.2按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。
    8.1對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:1、工程量變化或設計變更;2、不可抗力;3、甲方同意工期順延的其他情況。
    8.2因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
    8.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
    8.4因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
    雙方約定本工程質量按下列第___項標準執(zhí)行:(1)《北京市家庭裝飾工程質量驗收規(guī)定》(2)其它規(guī)定:__施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議,申請由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經認證工程質量符合合同約定的`標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。
    1、工程開工前,甲方應將房屋外門鑰匙____把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時,甲方負責提供新鎖____套,由乙方當場負責安裝交付使用。
    2、本協(xié)議簽訂后,工程不得轉包。
    3、本協(xié)議一式____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分,具有同等的法律效力。
    甲方(簽字):乙方(簽字):
    住址:住址:
    電話:電話:
    身份證號:身份證號:
    簽訂日期:年月日
    簽訂地點:____。
    裝飾外包合同篇十四
    承包方(乙方):_________________________。
    合同編號:_________________________。
    陜西省建筑裝飾裝修工程施工合同協(xié)議條款。
    發(fā)包方(以下簡稱甲方):_________________________。
    委托代理人(姓名):______________民族:_________。
    承包方(以下簡稱乙方):_________________________。
    營業(yè)執(zhí)照號:_________________________。
    單位地址:_________________________。
    法定代表人:________________聯系電話:___________。
    第一條工程概況。
    1、工程名稱:________________________。
    2、工程裝飾裝修面積:________________________。
    3、工程地址:________________________。
    4、施工內容:詳見本合同附件(一):預算表、預算表及有關設計方案、施工圖紙。
    5、承包方式:
    6、工期:
    開工日期:_______年_______月________日
    竣工日期:_______年_______月_______日
    總工期限:_______天。
    7、合同價款:本合同工程造價為(人民幣)_________________。
    金額大寫:________________________。
    詳見本合同附件(一)預算表。
    第二條管理人員的職責。
    若本工程甲方自行派遣管理人員,負責現場協(xié)調、主材確認、工程驗收,對乙方進行管理。乙方派遣設計師及項目經理負責工地。設計師:在開工前代表公司,負責設計與施工的協(xié)調,陪客戶選購主材。項目經理:在開工后代表公司,負責材料、施工、調配人員以及解決工期中出現的所有施工問題。以上人員的職責僅限于本條列明的職責,甲方應該明確各管理人員的職責,以便在履行合同中維護好自身的合法權益。
    第三條施工圖紙及室內環(huán)境設計。
    一、如有變動需雙方協(xié)商解決。
    (1)甲方提供施工圖紙,一式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份。
    二、、雙方應當對有關設計方案、施工圖紙予以簽收確認。
    第四條甲方工作。
    一、開工三日前要為乙方入場工作創(chuàng)造條件,以不影響施工原則。
    二、為施工期間提供水源、電源。
    三、負責辦理房屋物業(yè)部門開工手續(xù)和應由業(yè)主支付的有關費用。
    四、遵守物業(yè)部門的各項規(guī)章制度,乙方入場前甲方應自行到物業(yè)繳納裝修押。
    金;如果施工過程中,確因乙方過失造成扣罰裝修押金的,乙方承擔扣罰責任,最終在工程決算時在甲方應付工程款中予以扣除。
    五、負責協(xié)調現場施工隊和鄰里之間的關系。
    六、不得有下列行為:
    (1)隨意改動房屋主體和承重結構。
    (2)強迫乙方違章作業(yè)施工的其它行為。
    七、凡必須涉及以上第“六”條行為的,房屋產權人應當向房屋管理部門或物業(yè)。
    管理部門提出申請,由原設計單位或具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明,有房屋管理部門或物業(yè)管理部門批準。
    八、施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方則應負責配合乙方作好保衛(wèi)及消防工作。
    九、參與工程質量施工進度的監(jiān)督,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
    十、由甲方提供的施工圖紙,必須清晰明了,標注清楚,由相關設計人員負責向乙方施工隊進行設計交底。
    第五條乙方工作。
    一、應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、施工資質證書。
    二、施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)范、防火規(guī)定、質量標準,按期、保質、安全完成本合同約定的工程內容。
    三、嚴格執(zhí)行有關施工現場管理規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
    (1)無有關房屋管理部門和物業(yè)管理部門審批手續(xù)和加固圖紙,不得拆改工程內的建筑主體和承重結構,不得加大樓地面荷載,不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。
    (2)保證居室內上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔;保證施工現場的整潔,每日完工后清理施工現場。
    四、應甲方要求,如實告知甲方本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規(guī)范、預算書、參考價格等有關資料以及提供查閱條件。
    五、遵守甲方物業(yè)部門的相關規(guī)定,承擔應由乙方交納的出入證工本費。
    六、甲方為少數民族的,乙方在施工中應尊重其民族的風俗習慣。
    第六條工程變更。
    一、在施工期間對合同約定的工程內容如需變更,雙方應協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議,同時調整相關工程費及工期。工程變更單,作為竣工結算和順延工期的根據。(見附件四)。
    二、合同簽訂后,若甲方需要刪減項目,或變更項目造成工程造價變低的,甲方應承擔刪減工程造價的20%的減項費用,同時相應報價的管理費不予減少。
    三、如果工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時,需提前與乙方設計師聯系,在雙方簽訂變更單設計師出圖后方可進行施工。凡甲方直接與現場施工人員私下商定更改施工內容所引起的一切后責任由甲方承擔。乙方嚴禁施工隊和任何人與甲方私下交易。
    四、根據國家及物業(yè)管理有關規(guī)定,乙方無權移動改造煤氣、天然氣管線、暖氣移位、拆除配電箱等項目。請甲方與相關部門及其所在物業(yè)管理公司協(xié)商,另行解決。
    第七條工期延誤。
    一、對以下原因造成的竣工的日期延誤,經甲方確認,工程應順延:
    1、工程量變化或設計變更;
    2、不可抗力;
    3、甲方同意工期順延的其他情況。
    二、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期應順延,因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
    三、甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的,工期順延。
    四、因乙方責任不能按期完工,工期不順延,因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
    五、判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協(xié)議”為確定雙方責任的依據。
    第八條質量標準。
    一、工程施工質量標準,雙方同意參照_b_標準。(a、《陜西省建筑裝飾施工標準》(試行)規(guī)定b、《延安市建筑裝飾工程質量驗收標準》)。
    二、質量認證部門:國家技術監(jiān)督部門認證的裝修工程質量監(jiān)督檢驗站。
    三、質量檢查監(jiān)督部門:西安市裝飾裝修協(xié)會。
    四、施工過程中,雙方對工程質量、空氣質量發(fā)生爭議,可委托有關行政主管部門、質量技術監(jiān)督部門認證的專業(yè)檢測單位,對工程質量、室內空氣質量予以檢測,檢測過程支出的相關費用應先由提出申請的一方墊付,最終由責任方承擔。
    第九條工程驗收和保修。
    一、在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收:
    (1)材料進場驗收、各階段驗收、隱蔽工程驗收(包括對隱蔽部分作業(yè)面積雙方簽字的確認),乙方提前兩天通知甲方參加驗收,驗收中填寫工程驗收單。
    (2)竣工驗收。乙方應該通知甲方驗收,甲方應該自接收到驗收通知后三日內組織驗收,填寫工程竣工驗收單。
    二、甲、乙雙方應按約定及時辦理以上(1、2項)工程質量的檢查和驗收手續(xù),各階段驗收后應填寫工程驗收單(見附件5)。如甲方未能按約定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予以承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗,若復驗合格,其復驗及返工費由甲方承擔,工期也予順延。
    三、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知單三日內組織驗收,應填寫工程驗收單(見附件5)。驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù)(見附件六),結清尾款。簽署保修單,提交水電改造圖。(未出現在報價單及變更單上的項目乙方不予承擔任何責任)。
    四、保修期自工程竣工甲方驗收日期起為貳年。水、電、防滲漏工程的保修期為五年。
    五、乙方包工包料(不包括甲方自行購買之部分材料)工程,保修期內因質量原因所產生的材料費、人工費均由乙方承擔。
    六、保修期內非裝飾的外力因素所產生的結果,不在保修范圍。維修的材料和人工費均由甲方負責。
    七、甲方憑乙方開具的《西安市建筑裝飾裝修工程質量保修卡》享受保修(見附件七),無保修卡的概不享受保修。
    裝飾外包合同篇十五
    甲方:
    代表人:
    乙方:
    代表人:
    依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合住宅裝飾工程施工的特點,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方經友好洽談和協(xié)商,就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜,達成如下協(xié)議:
    工程概況
    1、 工程地點______________.
    2、 工程內容及做法:詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。
    3、 承包方式:雙方商定采取下列____種方式。
    (1)包工包料;
    (2)包工、包部分材料;
    (3)包工不包料。
    4、 工程期限及保修期:
    工程期限_____天。自______年____月______日起至________年_____月____日止。
    保修期:_____月。自工程竣工經甲方驗收合格,雙方簽字之日起計算,并由乙方開具工程保修單。
    5、 合同價款及付款方式:
    本合同總價為(大寫):_______________________(小寫)________________元,合同生效后,甲方按下表中的約定向乙方支付工程款:
    支付時間支付金額
    開工前三天支付(合同總價60%) 元
    年 月 日支付(合同總價35%) 元
    雙方驗收合格支付(合同總價5% ) 元
    工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算單,并將有關資料送交甲方,由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意,并在簽字同時結清工程余款,工程發(fā)票(合同總價)中所應繳納的稅金由甲方承擔。
    二、雙方應盡的責任及義務甲方:
    2、 提供施工期間的水源、電源,并承擔相應費用;
    3、 負責協(xié)調施工隊和鄰里之間的`關系;
    5、 協(xié)調有關部門做好現場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用;
    6、 對工程質量、施工進度進行檢查和監(jiān)督;
    7、 甲方家庭成員對工程的意見,均需經過甲方代表與乙方接觸。
    乙方:
    1、 根據施工圖紙,提供施工方案和進度計劃,交甲方備案認可;
    4、 文明施工,佩證上崗,保證施工現場的整潔,盡量減少噪音,不擾民及污染環(huán)境,工程完工后負責清掃施工現場。
    三、工程變更
    1、 工程施工過程中,甲方提出修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方聯系,并簽訂書面變更協(xié)議后,方能進行該項目的施工。
    2、 甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失,延誤工期的,還應賠償。
    四、材料、設備的供應
    1、 由甲方提供的材料設備,應為附合設計和國家標準要求的合格產品,并應按施工進度計劃及時供應到現場,并事先通知乙方,雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收,辦理交接手續(xù)后由乙方負責保管,并收取一定的保管費用,如造成損失,由乙方負責賠償。
    2、 甲供材料未經甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。
    3、 由乙方提供的材料、設備,必須與所供的材料明細表中的品種、規(guī)格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符,經甲方簽字認可后再行使用。
    4、 乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規(guī)格有差異時,禁止使用;如已使用,其后果和損失均由乙方承擔。
    五、質量標準及驗收
    1、 本工程質量標準按20xx年1月10日發(fā)布的江蘇省《住宅裝飾質量標準》執(zhí)行。
    2、 工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分,其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理,以便進入下道工序施工,甲方如不能按通知時間到現場視作同意。工程全部結束后,乙方應通知甲方在5天內組織驗收,填寫工程驗收單。 如甲方因故不能在5天內參加驗收,應及時以書面形式通知乙方,另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用,驗收合格簽字后,結清工程余款,工程保修單即行生效3、 如未經驗收,甲方自行搬入家具或居住,則視為驗收合格。
    4、 施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議,由質檢部門對工程質量予以驗證,經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的,驗證過程支出的相關費用由乙方承擔,如符合合同約定和質量標準的,驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。
    5、 室內環(huán)境質量乙方與甲方共同做到使用符合國家標準(國家質量檢驗檢疫總局20xx年1月1日發(fā)布實施)的建筑裝飾材料。工程完工后,乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部20xx年1月1日聯合發(fā)布實施的“民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范”,進行室內環(huán)境的檢測,并提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質(20xx)17號文件精神,室內環(huán)境質量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環(huán)節(jié),應列入工程預算中,檢測結果不合格,雙方應分析原因,明確責任,責任方應承擔由此產生的治理費用。
    6、 甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求,雙方應確認,并另簽補充合同。
    六、工期延誤
    1、 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認簽字,工期相應順延:
    (1) 工程量變化和設計變更;
    (2) 不可抗力;
    (3) 甲方同意工期順延的其他情況。
    2、 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延,因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
    3、 甲方不按期支付工程款,合同工期相應順延。
    4、 因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延,因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
    七、工程監(jiān)理若本工程實行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理單位、監(jiān)理工程師的姓名、聯系電話及其職責等通知乙方。
    八、違約責任
    1、 合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠給對方造成的直接經濟損失。
    2、 合同生效后,在合同履行期間,任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同,應按合同總造價的5%作為違約金,會付給對方,因一方擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金時,應進行補償。如一方因故無法履行合同時,應及時通過另一方法辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
    3、 甲方責任:
    (1) 未按合同規(guī)定的時間、要求提供材料、設備,應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。
    (2) 由于甲方提供的材料、設備質量的規(guī)格差異,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔。
    (3) 工程未經驗收,甲方提前使用造成質量問題或損壞,由甲方承擔責任。
    (4) 甲方未按約定期支付工程款的,每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。
    (5) 甲方未辦理有關手續(xù),要求乙方拆除原有建筑結構設備管線,乙方有權拒絕施工。
    4、 乙方責任
    (1) 工程質量不符合合同規(guī)定,甲方有權要求無償修理或返工,造成的損失由乙方負責。
    (2) 乙方擅自折改原有建筑結構或設備管線,由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔。
    (3) 乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等,如有損壞,應予賠償。
    (4) 由于乙方原因,致使工期延誤的,每延誤一天向對方支付合同價款1‰的滯納金。
    九、合同爭議的解決方式本合同在履行過程中產生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決,也可由有關部門進行調解,如調解不成的,可提交蘇州仲裁委員會仲裁。
    十、其它約定事項
    1、 因施工而產生的垃圾清除和材料搬運,甲方可委托乙方負責,其費用由甲方負責。
    2、 施工期間,甲方將外屋鑰匙各1把,交乙方保箮,工程竣工驗收后,甲方負責提供新鎖,由乙方當場安裝好后交付甲方使用。
    十一、附則
    1、 雙方另有約定,可簽訂補充合同。
    2、 本合同(包括附表)經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
    3、 本合同和補充合同具有同等法律效力。
    4、 本合同簽訂后工程不得非法轉包。
    5、 本合同一式______份,雙方各執(zhí)_____份。
    甲方: 乙方:
    代表人(簽章): 法定代表人(蓋章):
    經辦人:
    電話或手機 電話或手機
    年 月 日 年 月 日