隨著人們對法律的了解日益加深,越來越多事情需要用到合同,它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。合同的格式和要求是什么樣的呢?下面是小編幫大家整理的最新合同模板,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
裝修合同版本簡易篇一
身份證號:____________________________
聯(lián)系電話:____________________________
承包人代表(乙方):_________________
身份證號:____________________________
聯(lián)系電話:____________________________
合同雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理方法》以及相關(guān)法律再結(jié)合具體情況,經(jīng)過友好協(xié)商達成以下協(xié)議。
1、甲方將位于____市____區(qū)____小區(qū)的一件套房交由甲方裝修,總面積為____平方米。(甲方擁有對房屋的所有權(quán))。
2、開工前,甲方需要清點現(xiàn)場家具等財產(chǎn)并與乙方交底,對不能騰空的設(shè)施實行保護措施,否則對于損壞、丟失的財務(wù)乙方概不負(fù)責(zé)。
3、甲方需要向乙方提供水、電、氣等相關(guān)設(shè)施并說明注意事項,在使用公共設(shè)施時要同鄰居等做好協(xié)調(diào)工作。
4、甲方負(fù)責(zé)擬定好工程圖紙并向乙方說明具體要求,否則造成不良后果由甲方承擔(dān)。
5、乙方要嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙及具體要求施工,未經(jīng)同意不得隨意改造,否則承擔(dān)一切后果。
6、乙方要遵守室內(nèi)裝修的管理規(guī)定,不得污染環(huán)境、不得擾民。
7、乙方要認(rèn)真履行合同條約,按時保質(zhì)保量地完成任務(wù)。
8、施工過程中如果出現(xiàn)變更甲方需要及時與乙方聯(lián)系更改,其中產(chǎn)生的費用由雙方協(xié)商。
9、總工程的費用為____元,在工程結(jié)束后____個月內(nèi)沒有質(zhì)量問題,甲方須一次性付清。
雙方如果有其他條款可經(jīng)商定后附加在合同后面,仍然有效。
甲方:________(簽字)蓋章乙方:________(簽字)蓋章
日期:____年____月____日日期:____年____月____日
裝修合同版本簡易篇二
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
住所地址:
身份證號:
聯(lián)系電話: 手機號:
承包方(以下簡稱乙方):
營業(yè)執(zhí)照號:
法定代表人: 聯(lián)系電話:
本工程設(shè)計人: 聯(lián)系電話:
施工隊負(fù)責(zé)人: 聯(lián)系電話:
依照《中華人民共和國合同法》、《石家莊城市住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》(石市政府第129號令)及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本市家庭居室裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
一、工程概況
1.1工程地點:
1.2工程裝飾裝修面積:
1.3工程戶型:
1.4工程內(nèi)容及做法(見附表一):
1.5工程承包,采取下列第 種方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表四)。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(見附表三、四)。
(3)乙方包工,甲方包全部材料(見附表三)。
1.6工程期限 日;
開工日期 年 月 日(首期工程款到位后的第三天為開工日期);
竣工日期 年 月 日(按約定驗收標(biāo)準(zhǔn)驗收合格的日期為竣工日期)。
1.7合同價款
(1)本合同工程造價為(人民幣)
金額大寫: 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
(2)編制報價單以《石家莊市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據(jù),根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方在合同中約定。
(3)合同報價單應(yīng)與材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、制定工藝配套編制為工程價款的根據(jù)。
二、工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方與經(jīng)工商行政管理部門核批,具有家裝監(jiān)理資格證書的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。
三、施工圖紙及室內(nèi)環(huán)境設(shè)計
3.1施工圖紙采取下列第 種方式提供:
(1)甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙一式四份,甲、乙雙方及市場管理部門、監(jiān)理單位各執(zhí)一份。
(2)甲方委托乙方設(shè)計并提供施工圖紙,一式四份,甲、乙雙方及市場管理部門、監(jiān)理單位各執(zhí)一份。
3.2雙方提供的設(shè)計方案,圖紙必須符合《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(gb50325—20xx)的要求。
四、甲方工作
4.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
4.3負(fù)責(zé)辦理房屋物業(yè)部門開工手續(xù)和應(yīng)由業(yè)主支付的有關(guān)費用。
4.4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度。
4.5負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
4.6在住宅室內(nèi)裝飾裝修中禁止發(fā)生《石家莊市城市住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》中第11條規(guī)定的行為:
(3)將沒有防水設(shè)施的房間或者陽臺改為衛(wèi)生間、廚房間;
(4)擴大承重墻上原有的門窗尺寸,拆除連接陽臺的墻體;
(5)在樓面結(jié)構(gòu)層上鑿槽安裝各類管道;
(6)損壞原有住宅節(jié)能設(shè)施,降低節(jié)能效果;
(7)禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備;
(8)其他影響建筑結(jié)構(gòu)和使用安全的行為。
4.7凡涉及4.6條款的,房屋產(chǎn)權(quán)人應(yīng)當(dāng)向轄區(qū)住宅室內(nèi)裝飾裝修主管部門提出申請,凡涉及水、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施拆改的應(yīng)報相關(guān)部門批準(zhǔn)。
4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方則應(yīng)負(fù)責(zé)配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。
4.9參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)理,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
五、乙方工作
5.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成本合同工程。
5.2嚴(yán)格執(zhí)行市建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定和《石家莊市城市住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》。
(1)未辦理審批手續(xù)和加固圖紙,不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得加大樓地面荷載,不得改動室內(nèi)原有熱、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施。
(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔(dān)修理和損失賠償責(zé)任。
(4)負(fù)責(zé)工程成品、設(shè)備和居室留存家具陳設(shè)的保護。
(5)保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
(6)保證施工現(xiàn)場的整潔,每日完工后清掃施工現(xiàn)場。
5.3為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、計算書、參考價格等書面資料。
5.4甲方為少數(shù)民族的,乙方在施工過程中應(yīng)尊重其民族風(fēng)俗習(xí)慣。
六、工程變更
在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致。由合同雙方共同簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費及工期。工程變更單,作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
七、材料供應(yīng)
7.1按由乙方編制的本合同家裝《工程材料、設(shè)備明細(xì)表》所約定的供料方式和內(nèi)容進行提供。
(1)應(yīng)有甲方提供的材料、設(shè)備、甲方在材料設(shè)備到施工現(xiàn)場前通知乙方及監(jiān)理單位。雙方就材料、設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)共同驗收并辦理交接手續(xù)。如甲方所供材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,若乙方未向甲方提出更換或異議,對工程造成損失,責(zé)任由乙方承擔(dān)。如乙方認(rèn)為材料不合格而甲方要堅持使用并施工,由此產(chǎn)生的工程質(zhì)量和室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé)。
(2)應(yīng)由乙方提供的材料、設(shè)備,乙方在材料、設(shè)備到施工現(xiàn)場前通知甲方及監(jiān)理單位。雙方就材料、設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)共同驗收,由甲方確認(rèn),市場備案。實際材料如與報價單不符,應(yīng)禁止使用,若已使用對工程造成的損失由乙方承擔(dān)。
(3)雙方所提供的建筑裝飾裝修材料必須符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的十種《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量》標(biāo)準(zhǔn),和經(jīng)行政部門批準(zhǔn)具有檢測資質(zhì)的專業(yè)檢測部門提供的檢測合格報告。
(4)如雙方對建筑裝飾裝修材料持有異議需要進行復(fù)查,其復(fù)檢費用由責(zé)任方承擔(dān)。
(5)甲方所提供的材料、設(shè)備經(jīng)乙方驗收、確認(rèn)辦理完交接手續(xù)后,在施工使用中的保管和質(zhì)量控制均由乙方負(fù)責(zé)。
(6)乙方施工人員對現(xiàn)場成品應(yīng)認(rèn)真清點及保護(雙方須簽署清單)。如發(fā)現(xiàn)損害和丟失的,由乙方賠償甲方相應(yīng)損失。
八、工期延誤
8.1對以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期應(yīng)順延:
(1)工程量變化或設(shè)計變更; (2)不可抗力
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期應(yīng)順延。
8.3甲方未按合同約定支付工程款,影響正常施工的,工期應(yīng)順延。
8.4因乙方責(zé)任不能按期完工的,工期不順延,因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
8.5判斷造成工期延誤以“雙方認(rèn)定的文字協(xié)議”為確定雙方責(zé)任的依據(jù)。
九、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
9.1本工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb50327-20xx)、工程驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(gb50210-20xx)。
9.4裝修人委托施工人對住宅室內(nèi)進行裝飾裝修的,裝飾裝修工程竣工后,空氣質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。裝修人可以委托有資格的檢測單位對空氣質(zhì)量進行檢測。檢測不合格的,施工人應(yīng)當(dāng)返工,并由負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)損失。對工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量予以認(rèn)證。認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由責(zé)任方承擔(dān)。
十、工程驗收和保修
10.1在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收:
(1)材料驗收;(2)隱蔽工程驗收;(3)中期驗收;(4)竣工驗收。
10.2工程竣工后,乙方通知甲方及監(jiān)理單位驗收,甲方自接到竣工驗收通知單后三日內(nèi)組織驗收。驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結(jié)清尾款,簽署保修單,提交水電改造圖。
10.3雙方進行竣工驗收前,乙方負(fù)責(zé)保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
10.4雙方未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格。由此而造成的損失由甲方承擔(dān)。
10.5竣工驗收在工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量及經(jīng)濟方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議”(作為竣工驗收單附件)后方可先行入住。
10.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為五年。
十一、工程款支付方式
11.1合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
11.3工程過半,甲方應(yīng)配合乙方及監(jiān)理公司對工程質(zhì)量進行驗收,驗收合格后,甲方應(yīng)在二日內(nèi)向乙方繳納中期款。否則,乙方有權(quán)撤離施工現(xiàn)場(須通報市場),由此造成工期延誤及給乙方造成的實際損失由甲方負(fù)責(zé)。
11.4工程驗收合格后,甲方對乙方提交的工程結(jié)算單進行審核。自提交之日起二日內(nèi)如未有異議,即視為甲方同意支付乙方的工程尾款。
十二、違約責(zé)任
12.1一方當(dāng)事人未按約定履行合同義務(wù)給對方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償損失;因違反有關(guān)法律規(guī)定受到處罰的,最終責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。
12.2一方當(dāng)事人無法繼承履行合同的,應(yīng)及時通知另一方,并由責(zé)任方承擔(dān)因合同解除而造成的損失。
12.3甲方無正當(dāng)理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款,每延誤一日向乙方支付本合同工程造價金額千分之一的違約金。
12.4由于乙方責(zé)任導(dǎo)致工程質(zhì)量和室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格,乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付:
(2)對室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格,乙方必須進行綜合治理。
(3)室內(nèi)空氣質(zhì)量經(jīng)治理仍嚴(yán)重超標(biāo)的,乙方應(yīng)返工并承擔(dān)相應(yīng)損失。
十三、爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的爭議,雙方應(yīng)協(xié)商或向市場主辦單位、市房管局、市裝飾協(xié)會等申請調(diào)解解決,協(xié)商或調(diào)解解決不成時,按下列第 種方式解決:(以下兩種方式只能選擇一種)
(1) 向石家莊市仲裁委員會申請仲裁;
(2) 向工程所在地人民法院起訴。
第十四條 附則
14.1本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
14.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
14.3雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充,但變更或補充不合理地減輕或免除本合同規(guī)定應(yīng)由乙方承擔(dān)負(fù)責(zé)的,仍應(yīng)以本合同為準(zhǔn)。
14.4因不可歸責(zé)于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應(yīng)本著公平原則協(xié)商解決。
14.5本合同履行完畢后自動終止。
十五、其他約定事項
裝修合同版本簡易篇三
周某為維思投資公司裝修辦公室,當(dāng)時因為雙方是朋友,并沒簽合同,口頭承諾周某為維思公司負(fù)責(zé)裝修事宜,材料費實報實銷,人工費按口頭約定報價支付。后維思公司以桂濱公司(該公司公章在維思公司手里)名義到物管公司處辦理了開工手續(xù)。周某隨即聯(lián)系了自己從事裝飾的朋友進行了裝修。裝修進行到中途,維思公司單方面提出因質(zhì)量問題要求工人停工整改。在此過程中,維思公司要求周勇與之簽訂裝飾工程施工合同,并約定了合同價款及明顯對周某不利的違約責(zé)任。合同簽訂后,維思公司即將前期所有裝修全部拆除,不允許工人再次進場施工,另找他人重新裝修。后維思公司以周某為被告向法院提起訴訟,以質(zhì)量不合格為由,要求解除雙方簽訂的裝飾工程合同,并要求周某承擔(dān)材料費、人工費及工期延誤損失。
被告周某委托我應(yīng)訴答辯。本案經(jīng)過了兩次開庭審理。庭審中,我主要提出以下幾點代理意見:1、被告周某不是適格被告,原告應(yīng)以重慶桂濱公司作為本案被告,由桂濱公司承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。既然以桂濱公司名義辦理的裝修許可證,桂濱公司就是涉案裝修工程合同的一方當(dāng)事人(盡管桂濱公司與原告未簽書面合同,不影響雙方實際裝飾工程合同關(guān)系),因該裝飾工程產(chǎn)生的糾紛,與被告無關(guān),被告僅作為桂濱公司代理人負(fù)責(zé)管理協(xié)調(diào)工作,由此可能產(chǎn)生的相應(yīng)合同責(zé)任根據(jù)合同法規(guī)定應(yīng)由委托人桂濱公司承擔(dān);2、周某是自然人,不具有簽訂建筑工程裝飾裝修合同的主體資格,本案合同應(yīng)屬無效。根據(jù)《建筑法》《室內(nèi)裝飾工程管理辦法》《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》等法律法規(guī)規(guī)定,承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或超越資質(zhì)等級的,建設(shè)工程施工合同無效。原被告簽訂的《裝飾工程施工合同》,周某是自然人,并無相應(yīng)資質(zhì),所簽合同應(yīng)屬無效合同;3、原告未經(jīng)施工方同意,擅自拆除全部已做工程,且未經(jīng)鑒定機構(gòu)鑒定,應(yīng)對其擅自拆除工程造成的損失自行承擔(dān)責(zé)任。原告提交的施工現(xiàn)場圖片及視頻,以及被告簽字的工程存在質(zhì)量問題的說明,我們認(rèn)為工程存在的問題僅是裝修施工中普遍存在的小問題,是可以通過返工整改予以解決的。工程是否存在質(zhì)量問題以及是否嚴(yán)重到必須全部拆除的程度,僅僅原告單方聘請的監(jiān)理的一面之詞是不能作為本案證據(jù)采信的,只有雙方確認(rèn)或法院指定的第三方鑒定機構(gòu)有權(quán)對工程進行質(zhì)量認(rèn)定并作為有效證據(jù)采用。原告單方擅自拆除已建工程的做法直接違反裝修行業(yè)慣例,也與本案裝飾工程合同的約定相違背,同時也違反《合同法》的相關(guān)規(guī)定。
通過庭審的答辯和辯論以及庭后與承辦法官就案情從證據(jù)和法律兩方面進行反復(fù)溝通交流,法院最終判決駁回了原告全部訴訟請求,達到當(dāng)事人預(yù)期,得到當(dāng)事人肯定。本案得以順利結(jié)案。
屋東違約怎么辦?
本人和私人屋主租用民用倉庫有5年合約,現(xiàn)用4年,尚有1年才到合同期滿。現(xiàn)屋主要求收回倉庫使用,由于我們是私人簽注合同,有無法律效力,請問我如何追討他的違約金。
為您解答:
1、你們之間簽訂的租賃合同只要不違反法律的規(guī)定雙方自愿的就有法律效力。
2、屋主要提前解除合同要求收回倉庫的話,你可以要求其按照合同的約定承擔(dān)違約責(zé)任。
3、如果合同沒有約定違約賠償條款的話,你可以按照你實際的損失要求賠償。
違約責(zé)任怎么算?
違約責(zé)任是違反合同的民事責(zé)任的簡稱,是指合同當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合合同約定所應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任。民法通則第111條、合同法第107條對違約責(zé)任均做了概括性規(guī)定。
中介要求你們沒有違約的住戶搬走,是違約行為,可以要求其支付違約金,另外應(yīng)提前告知。
違約行為分類
根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn),可將違約行為做以下分類:(1)單方違約與雙方違約。雙方違約,是指雙方當(dāng)事人分別違反了自己的合同義務(wù)。合同法第120條規(guī)定:當(dāng)事人雙方都違反合同的,應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。可見,在雙方違約情況下,雙方的違約責(zé)任不能相互抵銷。(2)根本違約與非根本違約。以違約行為是否導(dǎo)致另一方訂約目的不能實現(xiàn)為標(biāo)準(zhǔn),違約行為可作此分類。其主要區(qū)別在于,根本違約可構(gòu)成合同法定解除的理由。(3)不履行、不完全履行與遲延履行。(4)實際違約與預(yù)期違約。
裝修合同版本簡易篇四
(一)選擇正規(guī)的家裝公司
簽訂合同之前,業(yè)主應(yīng)先審查裝飾公司的手續(xù)是否齊全。
(二)參觀裝飾公司正在施工的裝修現(xiàn)場
這樣做的目的.在于,檢查工地施工工藝以及工人的素質(zhì),還應(yīng)該著重檢查施工工地的管理、衛(wèi)生和防火情況。
(三)要求裝飾公司提供設(shè)計方案的詳細(xì)設(shè)計樣圖
預(yù)算報價,客戶應(yīng)該嚴(yán)格審定,如有可能找相關(guān)專家咨詢。如果委托裝飾公司選擇建材的話,裝飾公司一般會提供預(yù)選的材料樣品,客戶應(yīng)該保存以便日后檢查對照。
(一)在簽訂合同時應(yīng)詳細(xì)注明施工工期
例如,幾次驗收程序、詳細(xì)制作過程的說明、甲乙雙方各自提供的材料的明細(xì)表和日期等。
同時,還應(yīng)約定好違約金的賠付比例。在約定裝修的材料標(biāo)準(zhǔn)時,一定要非常細(xì)致,包括外墻、內(nèi)墻、頂棚、地面、廚房、衛(wèi)生間、陽臺等,每個部位使用材料的品牌、型號都要清楚標(biāo)明,不能籠統(tǒng)地用“國內(nèi)名牌”、“國際名牌”之類的字眼。
(二)合同要由法定代表人簽訂
如有委托代理人的,需要復(fù)印委托書,同時向裝飾公司索要工商執(zhí)照的復(fù)印件和資質(zhì)證明的復(fù)印件,這兩個復(fù)印件都應(yīng)該加蓋公司章,還要索要項目經(jīng)理和工程負(fù)責(zé)人的身份證復(fù)印件或公司正式職工的工作證復(fù)印件以及聯(lián)系電話。
(三)預(yù)算項目變更時,雙方應(yīng)該重新簽訂協(xié)議
簽合同就要“一個蘿卜一個坑”,昨天的預(yù)算拿到今天就不管用了。
驗收方式可在合同上約定由政府質(zhì)檢站來驗收,這樣你就可以不為請質(zhì)檢站而另付費用。交付的工程款要由業(yè)主親自交到公司財務(wù),并索要建筑安裝專用發(fā)票,盡量防止出現(xiàn)其他人代收工程款的情況。
不同的項目有不同的保修期,客戶可依具體情況與公司商議,保留原證件或扣留部分工程款作為裝修的質(zhì)量保證金。另外,在裝修工程竣工后,空氣質(zhì)量應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn),檢測不合格的,如屬承包人的責(zé)任,承包人應(yīng)返工,并承擔(dān)相應(yīng)損失。
值得注意的是,上述裝修合同有三種形式:即承包人包工包料,部分包料,承包人包工、住戶自己包料。
在裝修中還應(yīng)注意幾種情況:裝修公司包料的,要向其索要購買的材料明細(xì)表、合格證、發(fā)票;業(yè)主自己包料的,選用的材料必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量檢驗合格證明、有中文標(biāo)志的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,禁止使用國家明令淘汰的裝修材料。
專家表示,在裝修工程竣工后,還要關(guān)注空氣質(zhì)量是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)。檢測不合格的,如屬承包人的責(zé)任,承包人應(yīng)返工,并承擔(dān)相應(yīng)損失。裝修極其重要,不僅關(guān)乎一座房子的美觀,還直接與我們的健康生活息息相關(guān),更要仔細(xì)。
裝修合同版本簡易篇五
甲方:陜西澤星建筑工程有限公司(以下簡稱甲方)
乙方:xxx(以下簡稱乙方)
甲方將北柳巷商住樓工程外墻裝飾面磚及外墻附屬的裝飾抹灰工程承包給乙方,為使甲、乙雙方明確責(zé)任與義務(wù),切實保證自身利益,按照《中華人民共和國合同法》與《中華人民共和國勞動法》相關(guān)規(guī)定,并結(jié)合本工程具體情況,為了保證工程質(zhì)量,按期完成施工任務(wù),經(jīng)雙方洽商達成如下協(xié)議,以便雙方共同遵守:
20xx年xx月xx日由乙方(負(fù)責(zé)人)帶所需人員進場。
3-1、施工圖紙及變更所含的全部內(nèi)容。
3-2、磚墻、砼墻體的清理、打小鏟及澆水潤濕、補架眼洞。
3-3、砂漿攪拌、計量、垂直運輸、施工腳手架的搭設(shè)。
3-4、后補門框的修補及水、電、暖通洞的修補及成品保護。
3-5、施工現(xiàn)場零散材料歸堆及落地灰的清理。
按省級文明工地要求施工。
優(yōu)良。
成的質(zhì)量事故由乙方全部承擔(dān),并由乙方進行處理(所需返工人工費和材料費用由乙方承擔(dān))。
2、切實按照施工組織設(shè)計要求的工藝做法、順序過程施工,不得偷工減料、浪費材料,不得隨意改動圖紙,驗收結(jié)果應(yīng)符合評定標(biāo)準(zhǔn)。
3、允許偏差范圍:(單位:mm)
垂直度:2mm
平整度:2mm
陰陽角方正:2mm
4、每道工序經(jīng)現(xiàn)場驗收合格后,方可進行下道工序。
5、各分項工程在施工中檢測數(shù)據(jù),凡超過允許偏差者,按各分項檢測處罰規(guī)定執(zhí)行。
1、共同履行本合同商定事宜。
2、甲方負(fù)責(zé)整體工程和單項工程的`技術(shù)安全交底工作及材料供應(yīng),大型機械(如塔吊、施工電梯)正常運轉(zhuǎn)和維修保養(yǎng)。
3、甲方負(fù)責(zé)書面下達生產(chǎn)任務(wù)單及工地管理細(xì)則,乙方負(fù)責(zé)執(zhí)行(進行人員調(diào)配、增減),若乙方延期或違章,將按規(guī)定處罰。
4、乙方必須有單項工程技術(shù)負(fù)責(zé)人和工長(必須由上崗證),帶領(lǐng)施工隊伍完成施工任務(wù)。
5、乙方所有施工人員必須遵守工地的一切規(guī)章制度,聽從工地統(tǒng)一管理,團結(jié)一致,嚴(yán)禁賭博,打架斗毆,小偷小摸等不良現(xiàn)象,若發(fā)現(xiàn)每人每次罰款1000元以上,情節(jié)嚴(yán)重者送交公安機關(guān)處理并立即清理出工地。
6、乙方不得使用童工及無證件或不明身份的閑散人員,更不能將老弱病殘及有犯罪前科的人員帶入工地。
7、乙方進入現(xiàn)場人員必須統(tǒng)一服裝,掛牌上崗,所有工作及生產(chǎn)人員均由代表人同志負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理,統(tǒng)一安排生活和生產(chǎn)。
8、乙方所用消耗材料實行定額領(lǐng)料,由工地辦公室統(tǒng)一管理,填寫《材料、工具領(lǐng)用申請單》,各單項工長或技術(shù)人員簽字,到庫房進行登記領(lǐng)料,單項工程必須由專人到庫房辦理領(lǐng)料手續(xù),最后完工作為結(jié)算依據(jù),若超用按材料進行加20%進行扣除。
9、做到文明施工,施工場地必須保持整潔,材料堆放整齊,施工現(xiàn)場應(yīng)做到工完、料凈、場地清。施工人員及管理人員必須要有兩個班組以上配備輪換上班,保證24小時不停作業(yè)。
所有人員及時進入工地施工,必須帶安全帽,必須有安全經(jīng)驗、安全意識、必須遵守工地各項安全制度,嚴(yán)禁穿拖鞋、平板光滑的鞋上班,架子必須牢固牢靠。本工程屬高層建筑,外架作業(yè)必須系好安全帶,嚴(yán)禁野蠻施工,違章施工,上下班乘坐電梯,嚴(yán)禁亂涌亂擠,不得超負(fù)。施工人員的宿舍和其他加班臨時用電必須由工地電工統(tǒng)一管理,嚴(yán)禁個人私自亂拉線和亂開機械及使用電爐子。工地所有機械班組、機械工嚴(yán)禁私自拉用司機,必須由專業(yè)機械工操作,單項施工班組長必須加強職工安全責(zé)任教育,增強安全意識等,發(fā)現(xiàn)隱患及時向本工種工長反映。乙方所有施工人員在上下班期間不按規(guī)范、安全技術(shù)交底操作,在下班期間外出等發(fā)生的一切不安全事故由乙方承擔(dān),甲方不符任何責(zé)任。
工程工期從20xx年xx月xx日至20xx年月日,工期天,按期完成獎勵工程施工人工費總造價的3%,延期每天罰人工費總造價的5%。
工程完工后,由工地負(fù)責(zé)人、質(zhì)量檢驗員、安全檢驗員、技術(shù)人員及監(jiān)理、建設(shè)單位依據(jù)國家驗收評定標(biāo)準(zhǔn)一逐層驗收,按照各層驗收結(jié)果等級分別套用相應(yīng)價格,由乙方有關(guān)人員持庫房各類材料領(lǐng)取合計數(shù)量手續(xù)和在施工中受到的各種獎罰款單到工地辦公室進行結(jié)算,計開結(jié)算單經(jīng)主管工長、質(zhì)量員、項目經(jīng)理簽字送公司財務(wù)核算付款(結(jié)算時必須帶合同)。
1、進場前預(yù)壓萬人民幣工期質(zhì)量保證金,交驗收后返還。
2、所承包工程未驗收或需要維修,及其他原因需扣押金。
3、交工后保修金為總?cè)斯べM的5%,待本工程交工驗收保修期滿后無質(zhì)量問題返還。(保修期為國家法定期限)
1、按月工程量付人工費的60%。
2、工程交工付總?cè)斯べM的80%。
3、工程竣工驗收、交付使用后付至總?cè)斯べM的95%。
4、從交工驗收之日起,壹年內(nèi)付清剩余人工費的5%。
1、本合同未定事宜,雙方協(xié)商解決。
2、在執(zhí)行過程中,如發(fā)生爭執(zhí),則按友好、平等、互利的原則協(xié)商解決,必要時可由當(dāng)?shù)匦姓C關(guān)調(diào)解仲裁。
3、乙方進入施工現(xiàn)場的管理人員及工人,需造冊登記,不得隨意更換,
確因特殊原因更換時,必須征得甲方同意,因此所發(fā)生的一切責(zé)任由乙方承擔(dān)。
4、工地發(fā)生主體工程和文明施工以外的零星用工,按18元/工日進行計算。
5、對無意損壞工器具,嚴(yán)重浪費材料,除按原價賠償外,并作經(jīng)濟處罰。
6、中途乙方不得以加價或某種原因故意停工或其它原因造成甲方損失,否則,甲方有權(quán)提出賠償,損失在人工費內(nèi)扣除,有權(quán)終止合同,更換承包乙方,雙方爭議大時,上報總承包單位所在轄區(qū)有關(guān)法律部門依法判決。
7、乙方未取得分包單位資格前,暫以個人名義簽字,具有同等法律效益。
8、乙方對招聘來工地的人員生產(chǎn)、生活、勞務(wù)、安全教育、工資勞保待遇,全部由簽約本人以受益人的身份全面負(fù)責(zé)。
9、此合同一式拾份,甲方執(zhí)柒份、乙方執(zhí)叁份,雙方簽字后生效。
10、整個工程全部完工后、保修金返還后,此合同作廢。
11、乙方必須遵守公司各項管理細(xì)則,若違反按細(xì)則執(zhí)行,再當(dāng)月進度款中扣除。(合同附管理細(xì)則)
甲方:(簽章)xx乙方:xx(簽章)
簽定地點:xxxx
裝修合同版本簡易篇六
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
一、協(xié)議內(nèi)容:
甲方委托乙方對甲方屬下需裝修的店內(nèi)裝飾進行設(shè)計及施工。
二、乙方按甲方書面確認(rèn)的裝飾方案進行施工(設(shè)計方案包括平面圖、水電圖、施工布置圖、附件施工要求及施工工藝流程表等)。
三、甲方的權(quán)利和義務(wù)
(一)甲方的權(quán)利
1.甲方有權(quán)對不符合甲方設(shè)計意圖的地方要求返工的權(quán)利;
2.對乙方裝修過程中的重大質(zhì)量問題,甲方除有要求乙方賠償?shù)臋?quán)利外,還有終止合同的權(quán)利。
四、乙方的權(quán)利和義務(wù)
(一)乙方的權(quán)利
1.乙方有按時取得勞動報酬的權(quán)利,甲方應(yīng)按合同約定的付款方式支
(二)乙方的義務(wù)
1.乙方應(yīng)做到安全文明施工,如有違法被罰則與甲方無關(guān)由乙方自負(fù);乙方的施工人員必須注意安全,在施工期間發(fā)生的一切工傷事故與甲方無關(guān)由乙方自負(fù);因乙方原因造成的火災(zāi)事故,材料損壞,已完工的成品破壞由乙方負(fù)責(zé)賠償相應(yīng)損失。
2.自甲方交付乙方之日起,乙方應(yīng)協(xié)助甲方保管施工現(xiàn)場各類物品,否則造成的材料丟失與誤工由乙方負(fù)責(zé)。
5.精心施工,認(rèn)真負(fù)責(zé),打造精品工程,質(zhì)量要求:
(1)所有墻壁外向?qū)谴纱u的鋪貼均采用45度切對角,切角過程包括:機器切割(不得出現(xiàn)磕碰瓷磚表面導(dǎo)致參差不齊)和人工打磨(用砂紙磨薄切角邊緣)。
(2)地面磚及墻面磚鋪貼后不得出現(xiàn):接縫不嚴(yán)不平,板面紋理不順,反花、磕碰、分縫不勻等現(xiàn)象;瓷磚的鋪貼后還不得有出現(xiàn)地面不平和積水的現(xiàn)象。
(3)墻面括完ici后,不得有不平,括刷痕跡、劃傷及不光滑現(xiàn)象。
(4)工藝天花板不得有接縫不嚴(yán)不平,接角脫落及明釘眼等現(xiàn)象。
具體質(zhì)量要求參照乙方在樣板店的施工質(zhì)量;施工質(zhì)量要符合設(shè)計要求和國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),否則甲方有權(quán)要求乙方返工,返工所發(fā)生的一切費用由乙方負(fù)擔(dān);施工過程中如因施工不當(dāng)所造成的材料破損由乙方負(fù)責(zé)按原價賠償。
五、工程內(nèi)容及合同金額:
(一)工程內(nèi)容及單價按甲乙雙方認(rèn)定的裝飾項目預(yù)算單按實際項目計算;
(二)合同預(yù)算金額:
本協(xié)議裝飾預(yù)算金額為幣:肆拾伍萬元(大寫)
本協(xié)議裝飾預(yù)算金額為幣:450000元(小寫)
(為了防止乙方在設(shè)計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目,然后要求在施工過程中增加,乙方必須遵守在裝飾設(shè)計時就按合同:四、(二)、3及時向甲方提出建議,并得到乙方的認(rèn)可。)要求:最終裝飾總金額不得超出預(yù)算金額的10%,超出部分友好協(xié)商,協(xié)商不成功,則由乙方完全負(fù)責(zé)。
六、分期付款方式:
首期:甲方先付工程預(yù)算造價的(乙方),即籌備施工圖。
二期:乙方電工、水工等材料進場甲方付預(yù)算金額的給乙方。
三期:工程完工后進行驗收,合格后,甲方付預(yù)算金額的15%計67500元給乙方,余款5%,計22500元作為乙方對整個工程的質(zhì)量保證金,在保修期滿后五天內(nèi)支付給乙方。
七、協(xié)議工程完成期限:
本工程施工期限自公元20__年4月4日起至20__年6月3日止,共計60天。
本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商簽訂后共同遵守,除甲方因本協(xié)議第三、(一)、2原因有權(quán)終止合同外,未經(jīng)雙方同意,不得以其它任何理由終止合同。
八、違約責(zé)任:
九、若由于甲方未能按協(xié)議規(guī)定的日期交付工程款給乙方,或由于甲方原因或因停電、停水造成的誤工,則工期順延。若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費元。
十、本工程有部分材料為甲方購買,此類材料的質(zhì)量不在乙方的保修范圍內(nèi),但乙方有義務(wù)憑其豐富的經(jīng)驗向甲方提供建設(shè)性意見供甲方參考直至甲方滿意;如因甲方拖欠此類材料造成的誤工,則工期順延。若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費元。
十一、工程期間,裝飾押金為甲方支付,辦理屋村出入證等.工程所使用的水電費用如不超過20__元,由甲方負(fù)責(zé),如超出部分則由乙方負(fù)責(zé)。
十二、甲方必須在工程完工后二十天內(nèi)進行工程驗收,不經(jīng)驗收而經(jīng)營則視為甲方已驗收合格而經(jīng)營。
十三、保修期限:自甲方驗收合格起算,保修時間為一年。
十四、協(xié)議到期甲方如有意續(xù)約,應(yīng)在計劃時間內(nèi)與乙方進行協(xié)商。本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
十五、本協(xié)議附附件一份。(附裝飾項目預(yù)算單一份)
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
裝修合同版本簡易篇七
現(xiàn)在的裝修公司有很多家裝設(shè)計師在設(shè)計的時候故意增加一些裝修項目,如,不需要做梁的地方增加一個梁,不需要的地方非要吊頂。這樣一下來整個房屋的裝修報價就高出了很多,相對來說裝修的報價也就高出了很多。設(shè)計師這樣做的目的是如果提高了裝修報價,那么設(shè)計師所獲取的提成也就高了很多。
這里艾逸裝修網(wǎng)小編提示,我們業(yè)主在裝修房屋的時候一定要明
確自己的居住需求。如果在裝修設(shè)計的中發(fā)現(xiàn)造價較高,有沒有很大的實際價值的項目,在裝修設(shè)計的時候一定要堅持自己的要求?,F(xiàn)在很多建材商家都和設(shè)計師是私下約定好了的嗎,只要是裝修設(shè)計中使用了建材商家的材料,那么建材商家就會給設(shè)計師一定的回扣。很多設(shè)計師在設(shè)計裝修的時候就會故意使用這些有回扣的材料。即便有其他價格比較便宜、裝飾效果更好的裝飾材料,設(shè)計師在設(shè)計中也不會采用,結(jié)果讓消費者花冤枉錢。
小編提示,我們在裝修的時候要對目前的裝飾建材市場有個大致的了解。那種材料合適我們的房屋,這些材料的零售價等等,我們都要做到心中有數(shù)。如果消費者在設(shè)計中堅持自己的想法,刪去了多余的設(shè)計,而且選擇的材料又比較便宜,設(shè)計師仍有辦法來增加預(yù)算。即在測量時,有意多報、謊報,加大工程量。例如在計算涂刷墻面乳膠漆時,沒有將門窗面積扣除,或?qū)γ骈L寬增加,都會導(dǎo)致裝修預(yù)算的增加。
面對這種情況我們可以在合同中注明,裝修費以實際發(fā)生金額來計算,多退少補,這樣您在工程驗收時,可以將工程實際發(fā)生面積再仔細(xì)丈量一次,并依據(jù)這個數(shù)據(jù)來付工程款。
裝修合同版本簡易篇八
依照及有關(guān)法律、法規(guī)的'規(guī)定,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的場所裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
1.2工程內(nèi)容及做法(詳見:預(yù)算表。施工圖紙)。
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包人包工、包料
(3)承包人包工、發(fā)包人包料(詳見發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.4工程期限_____天,開工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。
1.5合同價款:本合同工程造價為(大寫):______________元(詳見預(yù)算報價單)。
雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費__________元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
3.2提供施工期間的水源、電源;
3.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
3.5施工期間發(fā)包人仍需部分使用該場所,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
3.6參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進場、竣工驗收。
4.2嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
4.3保護好原場所室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證室內(nèi)上、下水管道的暢通;
4.4保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。
6.2由承包人提供的材料、設(shè)備(詳見承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表),承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
6.2由承包人提供的材料、設(shè)備(詳見承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表),承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
7.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)順延;
(1)工程量變化和設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
7.2因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由發(fā)包人承擔(dān),工期順延。
7.3發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
7.4因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由承包人承擔(dān),工期不順延。
8.1雙方約定按以下第種方式支付工程款:
(1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
支付方式支付時間支付金額
第一次開工前三日支付元
第二次工程進度過半支付元
第三次雙方驗收合格支付元
8.2工程驗收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)算工程尾款。
8.3工程款全部結(jié)清后,承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
8.4本工程驗收合格后,保修期為自雙方簽字之日起月
9.1合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
9.2未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
9.3因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
9.4發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_________元。
9.5由于承包人原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),承包人負(fù)責(zé)修理,工期不予順延。
9.6由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金________元。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第______種方式解決:
(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
11.1本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
11.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
11.3本合同一式_______份,雙方各執(zhí)________份,_________部門___________份。
11.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
發(fā)包人:____________(簽字)
承包人:_______________(簽章)
法定代理人:_____________
法定代理人:_____________
委托代理人:_____________
委托代理人:_____________
________年_____月_____日
_________年_____月_____日
裝修合同版本簡易篇九
,(以下簡稱甲方)為裝修信息性房屋( 組團 棟 單元 室),經(jīng)與 (以下簡稱乙方)雙方協(xié)商,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程項目:
1、四個房間(三臥室、一客廳,以下簡稱四個房間)鋪木地板
2、兩個衛(wèi)生間做防水,鋪地磚及瓷磚
3、主臥衛(wèi)生間安裝馬桶及臺柱盆;
4、公用衛(wèi)生間安裝臺柱盆;
5、廚房做防水,安裝櫥柜;
6、包臥室、衛(wèi)生間門
7、未盡細(xì)節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負(fù)責(zé)施工。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量要符合安全要求和國家要求的裝修標(biāo)準(zhǔn),裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認(rèn)可。
四、施工期限: 年 月 日至 年 月 日,如不能按期完成,每天將處罰金五十元。
五、工程造價:按照附表價格,由乙方采購材料并安裝。如有變更,以雙方認(rèn)可的變更單結(jié)算為準(zhǔn)。
六、付款方式:合同簽訂后,甲方支付現(xiàn)金 (大寫:人民幣 萬元整)經(jīng)甲方驗收,如符合以上施工項目和設(shè)計要求,三天內(nèi)一次將剩余裝修費付清。
七、其它問題:裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實施。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
八、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應(yīng)。
甲方: 乙方:
年 月 日
裝修合同版本簡易篇十
甲方: (發(fā)包方)
乙方: (承包方)
本著互相信任的原則,就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。
第一條工程概況
1.裝修施工地點: 。
2.工期: 年 月 日至 年 月 日
3.本項工程預(yù)計費用 元人民幣。
第二條材料供應(yīng)的約定
1.甲方提供的材料
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。
甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
甲方供應(yīng)的材料按時抵達現(xiàn)場后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2.甲方采購供應(yīng)的裝飾材料,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方提供的材料
乙方供應(yīng)的水電材料甲方應(yīng)到現(xiàn)場驗收,如不符合設(shè)計、施工要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等),要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔(dān)工具維修費和損耗費用。
第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1.本工程質(zhì)量應(yīng)達到的標(biāo)準(zhǔn):
2.由于乙方施工技術(shù)差及責(zé)任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問題,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
3.工程竣工:乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗收,甲方在接到通知兩日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收手續(xù)。
第四條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定:
1.嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。
2.未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn),施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
4.保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5.負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場,日常用水、用電等必須注意安全,工地發(fā)生工傷由乙方負(fù)責(zé)。
7.乙方應(yīng)做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。
8.未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門,若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
第五條關(guān)于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定:
1.工程款付款方式:
布管驗收合格后支付工錢的50%,水電完工后支付30%,整體竣工驗收合格后支付20%。
2.乙方承包內(nèi)容:
1).水電開槽、布線、穿線、埋槽
2).所有水電施工過程的垃圾清運(每天現(xiàn)場整理裝袋)
3).水電施工的穿墻、打孔、切割
4).開關(guān)面板安裝
5).小五金、馬桶、的安裝
6).后期燈具的安裝
3.工程結(jié)算方式:
按實結(jié)算: ,總價結(jié)算:20元/平米(套內(nèi)面積)
第六條違約責(zé)任:
1.甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元違約金。
第七條糾紛處理方式:
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方協(xié)商解決;當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解不成時,可向 人民法院提起訴訟。
第八條合同的變更和解除:
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應(yīng)以書面形式提出,并按合同總價款10%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,解除本合同。
第九條其它約定:
1.因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤,經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。
2.甲方在入住前可以要求乙方5次來現(xiàn)場配合其他工種的交叉施工,超過5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務(wù)費。
3.保修期內(nèi)由于乙方的施工和產(chǎn)品造成的質(zhì)量問題由乙方免費維修,在接到甲方通知后48小時內(nèi)必須到達現(xiàn)場。由于甲方使用不當(dāng)或不可抗力或不可遇見原因造成的問題,甲方按實際發(fā)生費用支付乙方維修費用。
第十條附則
1.本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2.本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3.水電工程保修伍年,過了保修期乙方來維護甲方應(yīng)支付相應(yīng)費用。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
裝修合同版本簡易篇十一
甲方:
乙方:
為了給師生營造一個良好學(xué)習(xí)育人的`環(huán)境,解決師生就餐問題,學(xué)校決定從有限的辦公經(jīng)費中擠出一部分用來裝修師生食堂。經(jīng)校委會研究并報上級主管部門批準(zhǔn),通過向社會公開招標(biāo),將裝修工程承包給乙方,經(jīng)雙方協(xié)商,協(xié)議如下:
一、 學(xué)校食堂裝修面積約263㎡,每平米預(yù)算材料及人工造價58.00元。裝潢總計費用約15254.00元(大寫:壹萬伍仟貳佰伍拾肆圓),裝璜材料由乙方提供,甲方負(fù)責(zé)驗收材料質(zhì)量。
二、 乙方根據(jù)甲方的裝璜設(shè)計方案施工,保證裝璜質(zhì)量。
三、 工程竣工后由甲方負(fù)責(zé)驗收,驗收合格后付給乙方裝潢全部費用。
四、 施工期間發(fā)生的一切不安全事故均由乙方承擔(dān)。
五、 以上協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方共同簽字蓋章后生效。
甲方:
乙方:
年月日:
裝修合同版本簡易篇一
身份證號:____________________________
聯(lián)系電話:____________________________
承包人代表(乙方):_________________
身份證號:____________________________
聯(lián)系電話:____________________________
合同雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理方法》以及相關(guān)法律再結(jié)合具體情況,經(jīng)過友好協(xié)商達成以下協(xié)議。
1、甲方將位于____市____區(qū)____小區(qū)的一件套房交由甲方裝修,總面積為____平方米。(甲方擁有對房屋的所有權(quán))。
2、開工前,甲方需要清點現(xiàn)場家具等財產(chǎn)并與乙方交底,對不能騰空的設(shè)施實行保護措施,否則對于損壞、丟失的財務(wù)乙方概不負(fù)責(zé)。
3、甲方需要向乙方提供水、電、氣等相關(guān)設(shè)施并說明注意事項,在使用公共設(shè)施時要同鄰居等做好協(xié)調(diào)工作。
4、甲方負(fù)責(zé)擬定好工程圖紙并向乙方說明具體要求,否則造成不良后果由甲方承擔(dān)。
5、乙方要嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙及具體要求施工,未經(jīng)同意不得隨意改造,否則承擔(dān)一切后果。
6、乙方要遵守室內(nèi)裝修的管理規(guī)定,不得污染環(huán)境、不得擾民。
7、乙方要認(rèn)真履行合同條約,按時保質(zhì)保量地完成任務(wù)。
8、施工過程中如果出現(xiàn)變更甲方需要及時與乙方聯(lián)系更改,其中產(chǎn)生的費用由雙方協(xié)商。
9、總工程的費用為____元,在工程結(jié)束后____個月內(nèi)沒有質(zhì)量問題,甲方須一次性付清。
雙方如果有其他條款可經(jīng)商定后附加在合同后面,仍然有效。
甲方:________(簽字)蓋章乙方:________(簽字)蓋章
日期:____年____月____日日期:____年____月____日
裝修合同版本簡易篇二
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
住所地址:
身份證號:
聯(lián)系電話: 手機號:
承包方(以下簡稱乙方):
營業(yè)執(zhí)照號:
法定代表人: 聯(lián)系電話:
本工程設(shè)計人: 聯(lián)系電話:
施工隊負(fù)責(zé)人: 聯(lián)系電話:
依照《中華人民共和國合同法》、《石家莊城市住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》(石市政府第129號令)及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本市家庭居室裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
一、工程概況
1.1工程地點:
1.2工程裝飾裝修面積:
1.3工程戶型:
1.4工程內(nèi)容及做法(見附表一):
1.5工程承包,采取下列第 種方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表四)。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(見附表三、四)。
(3)乙方包工,甲方包全部材料(見附表三)。
1.6工程期限 日;
開工日期 年 月 日(首期工程款到位后的第三天為開工日期);
竣工日期 年 月 日(按約定驗收標(biāo)準(zhǔn)驗收合格的日期為竣工日期)。
1.7合同價款
(1)本合同工程造價為(人民幣)
金額大寫: 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
(2)編制報價單以《石家莊市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據(jù),根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方在合同中約定。
(3)合同報價單應(yīng)與材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、制定工藝配套編制為工程價款的根據(jù)。
二、工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方與經(jīng)工商行政管理部門核批,具有家裝監(jiān)理資格證書的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。
三、施工圖紙及室內(nèi)環(huán)境設(shè)計
3.1施工圖紙采取下列第 種方式提供:
(1)甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙一式四份,甲、乙雙方及市場管理部門、監(jiān)理單位各執(zhí)一份。
(2)甲方委托乙方設(shè)計并提供施工圖紙,一式四份,甲、乙雙方及市場管理部門、監(jiān)理單位各執(zhí)一份。
3.2雙方提供的設(shè)計方案,圖紙必須符合《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(gb50325—20xx)的要求。
四、甲方工作
4.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
4.3負(fù)責(zé)辦理房屋物業(yè)部門開工手續(xù)和應(yīng)由業(yè)主支付的有關(guān)費用。
4.4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度。
4.5負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
4.6在住宅室內(nèi)裝飾裝修中禁止發(fā)生《石家莊市城市住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》中第11條規(guī)定的行為:
(3)將沒有防水設(shè)施的房間或者陽臺改為衛(wèi)生間、廚房間;
(4)擴大承重墻上原有的門窗尺寸,拆除連接陽臺的墻體;
(5)在樓面結(jié)構(gòu)層上鑿槽安裝各類管道;
(6)損壞原有住宅節(jié)能設(shè)施,降低節(jié)能效果;
(7)禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備;
(8)其他影響建筑結(jié)構(gòu)和使用安全的行為。
4.7凡涉及4.6條款的,房屋產(chǎn)權(quán)人應(yīng)當(dāng)向轄區(qū)住宅室內(nèi)裝飾裝修主管部門提出申請,凡涉及水、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施拆改的應(yīng)報相關(guān)部門批準(zhǔn)。
4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方則應(yīng)負(fù)責(zé)配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。
4.9參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)理,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
五、乙方工作
5.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成本合同工程。
5.2嚴(yán)格執(zhí)行市建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定和《石家莊市城市住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》。
(1)未辦理審批手續(xù)和加固圖紙,不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得加大樓地面荷載,不得改動室內(nèi)原有熱、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施。
(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔(dān)修理和損失賠償責(zé)任。
(4)負(fù)責(zé)工程成品、設(shè)備和居室留存家具陳設(shè)的保護。
(5)保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
(6)保證施工現(xiàn)場的整潔,每日完工后清掃施工現(xiàn)場。
5.3為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、計算書、參考價格等書面資料。
5.4甲方為少數(shù)民族的,乙方在施工過程中應(yīng)尊重其民族風(fēng)俗習(xí)慣。
六、工程變更
在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致。由合同雙方共同簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費及工期。工程變更單,作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
七、材料供應(yīng)
7.1按由乙方編制的本合同家裝《工程材料、設(shè)備明細(xì)表》所約定的供料方式和內(nèi)容進行提供。
(1)應(yīng)有甲方提供的材料、設(shè)備、甲方在材料設(shè)備到施工現(xiàn)場前通知乙方及監(jiān)理單位。雙方就材料、設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)共同驗收并辦理交接手續(xù)。如甲方所供材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,若乙方未向甲方提出更換或異議,對工程造成損失,責(zé)任由乙方承擔(dān)。如乙方認(rèn)為材料不合格而甲方要堅持使用并施工,由此產(chǎn)生的工程質(zhì)量和室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé)。
(2)應(yīng)由乙方提供的材料、設(shè)備,乙方在材料、設(shè)備到施工現(xiàn)場前通知甲方及監(jiān)理單位。雙方就材料、設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)共同驗收,由甲方確認(rèn),市場備案。實際材料如與報價單不符,應(yīng)禁止使用,若已使用對工程造成的損失由乙方承擔(dān)。
(3)雙方所提供的建筑裝飾裝修材料必須符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的十種《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量》標(biāo)準(zhǔn),和經(jīng)行政部門批準(zhǔn)具有檢測資質(zhì)的專業(yè)檢測部門提供的檢測合格報告。
(4)如雙方對建筑裝飾裝修材料持有異議需要進行復(fù)查,其復(fù)檢費用由責(zé)任方承擔(dān)。
(5)甲方所提供的材料、設(shè)備經(jīng)乙方驗收、確認(rèn)辦理完交接手續(xù)后,在施工使用中的保管和質(zhì)量控制均由乙方負(fù)責(zé)。
(6)乙方施工人員對現(xiàn)場成品應(yīng)認(rèn)真清點及保護(雙方須簽署清單)。如發(fā)現(xiàn)損害和丟失的,由乙方賠償甲方相應(yīng)損失。
八、工期延誤
8.1對以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期應(yīng)順延:
(1)工程量變化或設(shè)計變更; (2)不可抗力
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期應(yīng)順延。
8.3甲方未按合同約定支付工程款,影響正常施工的,工期應(yīng)順延。
8.4因乙方責(zé)任不能按期完工的,工期不順延,因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
8.5判斷造成工期延誤以“雙方認(rèn)定的文字協(xié)議”為確定雙方責(zé)任的依據(jù)。
九、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
9.1本工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb50327-20xx)、工程驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(gb50210-20xx)。
9.4裝修人委托施工人對住宅室內(nèi)進行裝飾裝修的,裝飾裝修工程竣工后,空氣質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。裝修人可以委托有資格的檢測單位對空氣質(zhì)量進行檢測。檢測不合格的,施工人應(yīng)當(dāng)返工,并由負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)損失。對工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量予以認(rèn)證。認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由責(zé)任方承擔(dān)。
十、工程驗收和保修
10.1在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收:
(1)材料驗收;(2)隱蔽工程驗收;(3)中期驗收;(4)竣工驗收。
10.2工程竣工后,乙方通知甲方及監(jiān)理單位驗收,甲方自接到竣工驗收通知單后三日內(nèi)組織驗收。驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結(jié)清尾款,簽署保修單,提交水電改造圖。
10.3雙方進行竣工驗收前,乙方負(fù)責(zé)保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
10.4雙方未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格。由此而造成的損失由甲方承擔(dān)。
10.5竣工驗收在工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量及經(jīng)濟方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議”(作為竣工驗收單附件)后方可先行入住。
10.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為五年。
十一、工程款支付方式
11.1合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
11.3工程過半,甲方應(yīng)配合乙方及監(jiān)理公司對工程質(zhì)量進行驗收,驗收合格后,甲方應(yīng)在二日內(nèi)向乙方繳納中期款。否則,乙方有權(quán)撤離施工現(xiàn)場(須通報市場),由此造成工期延誤及給乙方造成的實際損失由甲方負(fù)責(zé)。
11.4工程驗收合格后,甲方對乙方提交的工程結(jié)算單進行審核。自提交之日起二日內(nèi)如未有異議,即視為甲方同意支付乙方的工程尾款。
十二、違約責(zé)任
12.1一方當(dāng)事人未按約定履行合同義務(wù)給對方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償損失;因違反有關(guān)法律規(guī)定受到處罰的,最終責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。
12.2一方當(dāng)事人無法繼承履行合同的,應(yīng)及時通知另一方,并由責(zé)任方承擔(dān)因合同解除而造成的損失。
12.3甲方無正當(dāng)理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款,每延誤一日向乙方支付本合同工程造價金額千分之一的違約金。
12.4由于乙方責(zé)任導(dǎo)致工程質(zhì)量和室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格,乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付:
(2)對室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格,乙方必須進行綜合治理。
(3)室內(nèi)空氣質(zhì)量經(jīng)治理仍嚴(yán)重超標(biāo)的,乙方應(yīng)返工并承擔(dān)相應(yīng)損失。
十三、爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的爭議,雙方應(yīng)協(xié)商或向市場主辦單位、市房管局、市裝飾協(xié)會等申請調(diào)解解決,協(xié)商或調(diào)解解決不成時,按下列第 種方式解決:(以下兩種方式只能選擇一種)
(1) 向石家莊市仲裁委員會申請仲裁;
(2) 向工程所在地人民法院起訴。
第十四條 附則
14.1本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
14.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
14.3雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充,但變更或補充不合理地減輕或免除本合同規(guī)定應(yīng)由乙方承擔(dān)負(fù)責(zé)的,仍應(yīng)以本合同為準(zhǔn)。
14.4因不可歸責(zé)于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應(yīng)本著公平原則協(xié)商解決。
14.5本合同履行完畢后自動終止。
十五、其他約定事項
裝修合同版本簡易篇三
周某為維思投資公司裝修辦公室,當(dāng)時因為雙方是朋友,并沒簽合同,口頭承諾周某為維思公司負(fù)責(zé)裝修事宜,材料費實報實銷,人工費按口頭約定報價支付。后維思公司以桂濱公司(該公司公章在維思公司手里)名義到物管公司處辦理了開工手續(xù)。周某隨即聯(lián)系了自己從事裝飾的朋友進行了裝修。裝修進行到中途,維思公司單方面提出因質(zhì)量問題要求工人停工整改。在此過程中,維思公司要求周勇與之簽訂裝飾工程施工合同,并約定了合同價款及明顯對周某不利的違約責(zé)任。合同簽訂后,維思公司即將前期所有裝修全部拆除,不允許工人再次進場施工,另找他人重新裝修。后維思公司以周某為被告向法院提起訴訟,以質(zhì)量不合格為由,要求解除雙方簽訂的裝飾工程合同,并要求周某承擔(dān)材料費、人工費及工期延誤損失。
被告周某委托我應(yīng)訴答辯。本案經(jīng)過了兩次開庭審理。庭審中,我主要提出以下幾點代理意見:1、被告周某不是適格被告,原告應(yīng)以重慶桂濱公司作為本案被告,由桂濱公司承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。既然以桂濱公司名義辦理的裝修許可證,桂濱公司就是涉案裝修工程合同的一方當(dāng)事人(盡管桂濱公司與原告未簽書面合同,不影響雙方實際裝飾工程合同關(guān)系),因該裝飾工程產(chǎn)生的糾紛,與被告無關(guān),被告僅作為桂濱公司代理人負(fù)責(zé)管理協(xié)調(diào)工作,由此可能產(chǎn)生的相應(yīng)合同責(zé)任根據(jù)合同法規(guī)定應(yīng)由委托人桂濱公司承擔(dān);2、周某是自然人,不具有簽訂建筑工程裝飾裝修合同的主體資格,本案合同應(yīng)屬無效。根據(jù)《建筑法》《室內(nèi)裝飾工程管理辦法》《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》等法律法規(guī)規(guī)定,承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或超越資質(zhì)等級的,建設(shè)工程施工合同無效。原被告簽訂的《裝飾工程施工合同》,周某是自然人,并無相應(yīng)資質(zhì),所簽合同應(yīng)屬無效合同;3、原告未經(jīng)施工方同意,擅自拆除全部已做工程,且未經(jīng)鑒定機構(gòu)鑒定,應(yīng)對其擅自拆除工程造成的損失自行承擔(dān)責(zé)任。原告提交的施工現(xiàn)場圖片及視頻,以及被告簽字的工程存在質(zhì)量問題的說明,我們認(rèn)為工程存在的問題僅是裝修施工中普遍存在的小問題,是可以通過返工整改予以解決的。工程是否存在質(zhì)量問題以及是否嚴(yán)重到必須全部拆除的程度,僅僅原告單方聘請的監(jiān)理的一面之詞是不能作為本案證據(jù)采信的,只有雙方確認(rèn)或法院指定的第三方鑒定機構(gòu)有權(quán)對工程進行質(zhì)量認(rèn)定并作為有效證據(jù)采用。原告單方擅自拆除已建工程的做法直接違反裝修行業(yè)慣例,也與本案裝飾工程合同的約定相違背,同時也違反《合同法》的相關(guān)規(guī)定。
通過庭審的答辯和辯論以及庭后與承辦法官就案情從證據(jù)和法律兩方面進行反復(fù)溝通交流,法院最終判決駁回了原告全部訴訟請求,達到當(dāng)事人預(yù)期,得到當(dāng)事人肯定。本案得以順利結(jié)案。
屋東違約怎么辦?
本人和私人屋主租用民用倉庫有5年合約,現(xiàn)用4年,尚有1年才到合同期滿。現(xiàn)屋主要求收回倉庫使用,由于我們是私人簽注合同,有無法律效力,請問我如何追討他的違約金。
為您解答:
1、你們之間簽訂的租賃合同只要不違反法律的規(guī)定雙方自愿的就有法律效力。
2、屋主要提前解除合同要求收回倉庫的話,你可以要求其按照合同的約定承擔(dān)違約責(zé)任。
3、如果合同沒有約定違約賠償條款的話,你可以按照你實際的損失要求賠償。
違約責(zé)任怎么算?
違約責(zé)任是違反合同的民事責(zé)任的簡稱,是指合同當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合合同約定所應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任。民法通則第111條、合同法第107條對違約責(zé)任均做了概括性規(guī)定。
中介要求你們沒有違約的住戶搬走,是違約行為,可以要求其支付違約金,另外應(yīng)提前告知。
違約行為分類
根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn),可將違約行為做以下分類:(1)單方違約與雙方違約。雙方違約,是指雙方當(dāng)事人分別違反了自己的合同義務(wù)。合同法第120條規(guī)定:當(dāng)事人雙方都違反合同的,應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。可見,在雙方違約情況下,雙方的違約責(zé)任不能相互抵銷。(2)根本違約與非根本違約。以違約行為是否導(dǎo)致另一方訂約目的不能實現(xiàn)為標(biāo)準(zhǔn),違約行為可作此分類。其主要區(qū)別在于,根本違約可構(gòu)成合同法定解除的理由。(3)不履行、不完全履行與遲延履行。(4)實際違約與預(yù)期違約。
裝修合同版本簡易篇四
(一)選擇正規(guī)的家裝公司
簽訂合同之前,業(yè)主應(yīng)先審查裝飾公司的手續(xù)是否齊全。
(二)參觀裝飾公司正在施工的裝修現(xiàn)場
這樣做的目的.在于,檢查工地施工工藝以及工人的素質(zhì),還應(yīng)該著重檢查施工工地的管理、衛(wèi)生和防火情況。
(三)要求裝飾公司提供設(shè)計方案的詳細(xì)設(shè)計樣圖
預(yù)算報價,客戶應(yīng)該嚴(yán)格審定,如有可能找相關(guān)專家咨詢。如果委托裝飾公司選擇建材的話,裝飾公司一般會提供預(yù)選的材料樣品,客戶應(yīng)該保存以便日后檢查對照。
(一)在簽訂合同時應(yīng)詳細(xì)注明施工工期
例如,幾次驗收程序、詳細(xì)制作過程的說明、甲乙雙方各自提供的材料的明細(xì)表和日期等。
同時,還應(yīng)約定好違約金的賠付比例。在約定裝修的材料標(biāo)準(zhǔn)時,一定要非常細(xì)致,包括外墻、內(nèi)墻、頂棚、地面、廚房、衛(wèi)生間、陽臺等,每個部位使用材料的品牌、型號都要清楚標(biāo)明,不能籠統(tǒng)地用“國內(nèi)名牌”、“國際名牌”之類的字眼。
(二)合同要由法定代表人簽訂
如有委托代理人的,需要復(fù)印委托書,同時向裝飾公司索要工商執(zhí)照的復(fù)印件和資質(zhì)證明的復(fù)印件,這兩個復(fù)印件都應(yīng)該加蓋公司章,還要索要項目經(jīng)理和工程負(fù)責(zé)人的身份證復(fù)印件或公司正式職工的工作證復(fù)印件以及聯(lián)系電話。
(三)預(yù)算項目變更時,雙方應(yīng)該重新簽訂協(xié)議
簽合同就要“一個蘿卜一個坑”,昨天的預(yù)算拿到今天就不管用了。
驗收方式可在合同上約定由政府質(zhì)檢站來驗收,這樣你就可以不為請質(zhì)檢站而另付費用。交付的工程款要由業(yè)主親自交到公司財務(wù),并索要建筑安裝專用發(fā)票,盡量防止出現(xiàn)其他人代收工程款的情況。
不同的項目有不同的保修期,客戶可依具體情況與公司商議,保留原證件或扣留部分工程款作為裝修的質(zhì)量保證金。另外,在裝修工程竣工后,空氣質(zhì)量應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn),檢測不合格的,如屬承包人的責(zé)任,承包人應(yīng)返工,并承擔(dān)相應(yīng)損失。
值得注意的是,上述裝修合同有三種形式:即承包人包工包料,部分包料,承包人包工、住戶自己包料。
在裝修中還應(yīng)注意幾種情況:裝修公司包料的,要向其索要購買的材料明細(xì)表、合格證、發(fā)票;業(yè)主自己包料的,選用的材料必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量檢驗合格證明、有中文標(biāo)志的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,禁止使用國家明令淘汰的裝修材料。
專家表示,在裝修工程竣工后,還要關(guān)注空氣質(zhì)量是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)。檢測不合格的,如屬承包人的責(zé)任,承包人應(yīng)返工,并承擔(dān)相應(yīng)損失。裝修極其重要,不僅關(guān)乎一座房子的美觀,還直接與我們的健康生活息息相關(guān),更要仔細(xì)。
裝修合同版本簡易篇五
甲方:陜西澤星建筑工程有限公司(以下簡稱甲方)
乙方:xxx(以下簡稱乙方)
甲方將北柳巷商住樓工程外墻裝飾面磚及外墻附屬的裝飾抹灰工程承包給乙方,為使甲、乙雙方明確責(zé)任與義務(wù),切實保證自身利益,按照《中華人民共和國合同法》與《中華人民共和國勞動法》相關(guān)規(guī)定,并結(jié)合本工程具體情況,為了保證工程質(zhì)量,按期完成施工任務(wù),經(jīng)雙方洽商達成如下協(xié)議,以便雙方共同遵守:
20xx年xx月xx日由乙方(負(fù)責(zé)人)帶所需人員進場。
3-1、施工圖紙及變更所含的全部內(nèi)容。
3-2、磚墻、砼墻體的清理、打小鏟及澆水潤濕、補架眼洞。
3-3、砂漿攪拌、計量、垂直運輸、施工腳手架的搭設(shè)。
3-4、后補門框的修補及水、電、暖通洞的修補及成品保護。
3-5、施工現(xiàn)場零散材料歸堆及落地灰的清理。
按省級文明工地要求施工。
優(yōu)良。
成的質(zhì)量事故由乙方全部承擔(dān),并由乙方進行處理(所需返工人工費和材料費用由乙方承擔(dān))。
2、切實按照施工組織設(shè)計要求的工藝做法、順序過程施工,不得偷工減料、浪費材料,不得隨意改動圖紙,驗收結(jié)果應(yīng)符合評定標(biāo)準(zhǔn)。
3、允許偏差范圍:(單位:mm)
垂直度:2mm
平整度:2mm
陰陽角方正:2mm
4、每道工序經(jīng)現(xiàn)場驗收合格后,方可進行下道工序。
5、各分項工程在施工中檢測數(shù)據(jù),凡超過允許偏差者,按各分項檢測處罰規(guī)定執(zhí)行。
1、共同履行本合同商定事宜。
2、甲方負(fù)責(zé)整體工程和單項工程的`技術(shù)安全交底工作及材料供應(yīng),大型機械(如塔吊、施工電梯)正常運轉(zhuǎn)和維修保養(yǎng)。
3、甲方負(fù)責(zé)書面下達生產(chǎn)任務(wù)單及工地管理細(xì)則,乙方負(fù)責(zé)執(zhí)行(進行人員調(diào)配、增減),若乙方延期或違章,將按規(guī)定處罰。
4、乙方必須有單項工程技術(shù)負(fù)責(zé)人和工長(必須由上崗證),帶領(lǐng)施工隊伍完成施工任務(wù)。
5、乙方所有施工人員必須遵守工地的一切規(guī)章制度,聽從工地統(tǒng)一管理,團結(jié)一致,嚴(yán)禁賭博,打架斗毆,小偷小摸等不良現(xiàn)象,若發(fā)現(xiàn)每人每次罰款1000元以上,情節(jié)嚴(yán)重者送交公安機關(guān)處理并立即清理出工地。
6、乙方不得使用童工及無證件或不明身份的閑散人員,更不能將老弱病殘及有犯罪前科的人員帶入工地。
7、乙方進入現(xiàn)場人員必須統(tǒng)一服裝,掛牌上崗,所有工作及生產(chǎn)人員均由代表人同志負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理,統(tǒng)一安排生活和生產(chǎn)。
8、乙方所用消耗材料實行定額領(lǐng)料,由工地辦公室統(tǒng)一管理,填寫《材料、工具領(lǐng)用申請單》,各單項工長或技術(shù)人員簽字,到庫房進行登記領(lǐng)料,單項工程必須由專人到庫房辦理領(lǐng)料手續(xù),最后完工作為結(jié)算依據(jù),若超用按材料進行加20%進行扣除。
9、做到文明施工,施工場地必須保持整潔,材料堆放整齊,施工現(xiàn)場應(yīng)做到工完、料凈、場地清。施工人員及管理人員必須要有兩個班組以上配備輪換上班,保證24小時不停作業(yè)。
所有人員及時進入工地施工,必須帶安全帽,必須有安全經(jīng)驗、安全意識、必須遵守工地各項安全制度,嚴(yán)禁穿拖鞋、平板光滑的鞋上班,架子必須牢固牢靠。本工程屬高層建筑,外架作業(yè)必須系好安全帶,嚴(yán)禁野蠻施工,違章施工,上下班乘坐電梯,嚴(yán)禁亂涌亂擠,不得超負(fù)。施工人員的宿舍和其他加班臨時用電必須由工地電工統(tǒng)一管理,嚴(yán)禁個人私自亂拉線和亂開機械及使用電爐子。工地所有機械班組、機械工嚴(yán)禁私自拉用司機,必須由專業(yè)機械工操作,單項施工班組長必須加強職工安全責(zé)任教育,增強安全意識等,發(fā)現(xiàn)隱患及時向本工種工長反映。乙方所有施工人員在上下班期間不按規(guī)范、安全技術(shù)交底操作,在下班期間外出等發(fā)生的一切不安全事故由乙方承擔(dān),甲方不符任何責(zé)任。
工程工期從20xx年xx月xx日至20xx年月日,工期天,按期完成獎勵工程施工人工費總造價的3%,延期每天罰人工費總造價的5%。
工程完工后,由工地負(fù)責(zé)人、質(zhì)量檢驗員、安全檢驗員、技術(shù)人員及監(jiān)理、建設(shè)單位依據(jù)國家驗收評定標(biāo)準(zhǔn)一逐層驗收,按照各層驗收結(jié)果等級分別套用相應(yīng)價格,由乙方有關(guān)人員持庫房各類材料領(lǐng)取合計數(shù)量手續(xù)和在施工中受到的各種獎罰款單到工地辦公室進行結(jié)算,計開結(jié)算單經(jīng)主管工長、質(zhì)量員、項目經(jīng)理簽字送公司財務(wù)核算付款(結(jié)算時必須帶合同)。
1、進場前預(yù)壓萬人民幣工期質(zhì)量保證金,交驗收后返還。
2、所承包工程未驗收或需要維修,及其他原因需扣押金。
3、交工后保修金為總?cè)斯べM的5%,待本工程交工驗收保修期滿后無質(zhì)量問題返還。(保修期為國家法定期限)
1、按月工程量付人工費的60%。
2、工程交工付總?cè)斯べM的80%。
3、工程竣工驗收、交付使用后付至總?cè)斯べM的95%。
4、從交工驗收之日起,壹年內(nèi)付清剩余人工費的5%。
1、本合同未定事宜,雙方協(xié)商解決。
2、在執(zhí)行過程中,如發(fā)生爭執(zhí),則按友好、平等、互利的原則協(xié)商解決,必要時可由當(dāng)?shù)匦姓C關(guān)調(diào)解仲裁。
3、乙方進入施工現(xiàn)場的管理人員及工人,需造冊登記,不得隨意更換,
確因特殊原因更換時,必須征得甲方同意,因此所發(fā)生的一切責(zé)任由乙方承擔(dān)。
4、工地發(fā)生主體工程和文明施工以外的零星用工,按18元/工日進行計算。
5、對無意損壞工器具,嚴(yán)重浪費材料,除按原價賠償外,并作經(jīng)濟處罰。
6、中途乙方不得以加價或某種原因故意停工或其它原因造成甲方損失,否則,甲方有權(quán)提出賠償,損失在人工費內(nèi)扣除,有權(quán)終止合同,更換承包乙方,雙方爭議大時,上報總承包單位所在轄區(qū)有關(guān)法律部門依法判決。
7、乙方未取得分包單位資格前,暫以個人名義簽字,具有同等法律效益。
8、乙方對招聘來工地的人員生產(chǎn)、生活、勞務(wù)、安全教育、工資勞保待遇,全部由簽約本人以受益人的身份全面負(fù)責(zé)。
9、此合同一式拾份,甲方執(zhí)柒份、乙方執(zhí)叁份,雙方簽字后生效。
10、整個工程全部完工后、保修金返還后,此合同作廢。
11、乙方必須遵守公司各項管理細(xì)則,若違反按細(xì)則執(zhí)行,再當(dāng)月進度款中扣除。(合同附管理細(xì)則)
甲方:(簽章)xx乙方:xx(簽章)
簽定地點:xxxx
裝修合同版本簡易篇六
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
一、協(xié)議內(nèi)容:
甲方委托乙方對甲方屬下需裝修的店內(nèi)裝飾進行設(shè)計及施工。
二、乙方按甲方書面確認(rèn)的裝飾方案進行施工(設(shè)計方案包括平面圖、水電圖、施工布置圖、附件施工要求及施工工藝流程表等)。
三、甲方的權(quán)利和義務(wù)
(一)甲方的權(quán)利
1.甲方有權(quán)對不符合甲方設(shè)計意圖的地方要求返工的權(quán)利;
2.對乙方裝修過程中的重大質(zhì)量問題,甲方除有要求乙方賠償?shù)臋?quán)利外,還有終止合同的權(quán)利。
四、乙方的權(quán)利和義務(wù)
(一)乙方的權(quán)利
1.乙方有按時取得勞動報酬的權(quán)利,甲方應(yīng)按合同約定的付款方式支
(二)乙方的義務(wù)
1.乙方應(yīng)做到安全文明施工,如有違法被罰則與甲方無關(guān)由乙方自負(fù);乙方的施工人員必須注意安全,在施工期間發(fā)生的一切工傷事故與甲方無關(guān)由乙方自負(fù);因乙方原因造成的火災(zāi)事故,材料損壞,已完工的成品破壞由乙方負(fù)責(zé)賠償相應(yīng)損失。
2.自甲方交付乙方之日起,乙方應(yīng)協(xié)助甲方保管施工現(xiàn)場各類物品,否則造成的材料丟失與誤工由乙方負(fù)責(zé)。
5.精心施工,認(rèn)真負(fù)責(zé),打造精品工程,質(zhì)量要求:
(1)所有墻壁外向?qū)谴纱u的鋪貼均采用45度切對角,切角過程包括:機器切割(不得出現(xiàn)磕碰瓷磚表面導(dǎo)致參差不齊)和人工打磨(用砂紙磨薄切角邊緣)。
(2)地面磚及墻面磚鋪貼后不得出現(xiàn):接縫不嚴(yán)不平,板面紋理不順,反花、磕碰、分縫不勻等現(xiàn)象;瓷磚的鋪貼后還不得有出現(xiàn)地面不平和積水的現(xiàn)象。
(3)墻面括完ici后,不得有不平,括刷痕跡、劃傷及不光滑現(xiàn)象。
(4)工藝天花板不得有接縫不嚴(yán)不平,接角脫落及明釘眼等現(xiàn)象。
具體質(zhì)量要求參照乙方在樣板店的施工質(zhì)量;施工質(zhì)量要符合設(shè)計要求和國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),否則甲方有權(quán)要求乙方返工,返工所發(fā)生的一切費用由乙方負(fù)擔(dān);施工過程中如因施工不當(dāng)所造成的材料破損由乙方負(fù)責(zé)按原價賠償。
五、工程內(nèi)容及合同金額:
(一)工程內(nèi)容及單價按甲乙雙方認(rèn)定的裝飾項目預(yù)算單按實際項目計算;
(二)合同預(yù)算金額:
本協(xié)議裝飾預(yù)算金額為幣:肆拾伍萬元(大寫)
本協(xié)議裝飾預(yù)算金額為幣:450000元(小寫)
(為了防止乙方在設(shè)計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目,然后要求在施工過程中增加,乙方必須遵守在裝飾設(shè)計時就按合同:四、(二)、3及時向甲方提出建議,并得到乙方的認(rèn)可。)要求:最終裝飾總金額不得超出預(yù)算金額的10%,超出部分友好協(xié)商,協(xié)商不成功,則由乙方完全負(fù)責(zé)。
六、分期付款方式:
首期:甲方先付工程預(yù)算造價的(乙方),即籌備施工圖。
二期:乙方電工、水工等材料進場甲方付預(yù)算金額的給乙方。
三期:工程完工后進行驗收,合格后,甲方付預(yù)算金額的15%計67500元給乙方,余款5%,計22500元作為乙方對整個工程的質(zhì)量保證金,在保修期滿后五天內(nèi)支付給乙方。
七、協(xié)議工程完成期限:
本工程施工期限自公元20__年4月4日起至20__年6月3日止,共計60天。
本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商簽訂后共同遵守,除甲方因本協(xié)議第三、(一)、2原因有權(quán)終止合同外,未經(jīng)雙方同意,不得以其它任何理由終止合同。
八、違約責(zé)任:
九、若由于甲方未能按協(xié)議規(guī)定的日期交付工程款給乙方,或由于甲方原因或因停電、停水造成的誤工,則工期順延。若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費元。
十、本工程有部分材料為甲方購買,此類材料的質(zhì)量不在乙方的保修范圍內(nèi),但乙方有義務(wù)憑其豐富的經(jīng)驗向甲方提供建設(shè)性意見供甲方參考直至甲方滿意;如因甲方拖欠此類材料造成的誤工,則工期順延。若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費元。
十一、工程期間,裝飾押金為甲方支付,辦理屋村出入證等.工程所使用的水電費用如不超過20__元,由甲方負(fù)責(zé),如超出部分則由乙方負(fù)責(zé)。
十二、甲方必須在工程完工后二十天內(nèi)進行工程驗收,不經(jīng)驗收而經(jīng)營則視為甲方已驗收合格而經(jīng)營。
十三、保修期限:自甲方驗收合格起算,保修時間為一年。
十四、協(xié)議到期甲方如有意續(xù)約,應(yīng)在計劃時間內(nèi)與乙方進行協(xié)商。本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
十五、本協(xié)議附附件一份。(附裝飾項目預(yù)算單一份)
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
裝修合同版本簡易篇七
現(xiàn)在的裝修公司有很多家裝設(shè)計師在設(shè)計的時候故意增加一些裝修項目,如,不需要做梁的地方增加一個梁,不需要的地方非要吊頂。這樣一下來整個房屋的裝修報價就高出了很多,相對來說裝修的報價也就高出了很多。設(shè)計師這樣做的目的是如果提高了裝修報價,那么設(shè)計師所獲取的提成也就高了很多。
這里艾逸裝修網(wǎng)小編提示,我們業(yè)主在裝修房屋的時候一定要明
確自己的居住需求。如果在裝修設(shè)計的中發(fā)現(xiàn)造價較高,有沒有很大的實際價值的項目,在裝修設(shè)計的時候一定要堅持自己的要求?,F(xiàn)在很多建材商家都和設(shè)計師是私下約定好了的嗎,只要是裝修設(shè)計中使用了建材商家的材料,那么建材商家就會給設(shè)計師一定的回扣。很多設(shè)計師在設(shè)計裝修的時候就會故意使用這些有回扣的材料。即便有其他價格比較便宜、裝飾效果更好的裝飾材料,設(shè)計師在設(shè)計中也不會采用,結(jié)果讓消費者花冤枉錢。
小編提示,我們在裝修的時候要對目前的裝飾建材市場有個大致的了解。那種材料合適我們的房屋,這些材料的零售價等等,我們都要做到心中有數(shù)。如果消費者在設(shè)計中堅持自己的想法,刪去了多余的設(shè)計,而且選擇的材料又比較便宜,設(shè)計師仍有辦法來增加預(yù)算。即在測量時,有意多報、謊報,加大工程量。例如在計算涂刷墻面乳膠漆時,沒有將門窗面積扣除,或?qū)γ骈L寬增加,都會導(dǎo)致裝修預(yù)算的增加。
面對這種情況我們可以在合同中注明,裝修費以實際發(fā)生金額來計算,多退少補,這樣您在工程驗收時,可以將工程實際發(fā)生面積再仔細(xì)丈量一次,并依據(jù)這個數(shù)據(jù)來付工程款。
裝修合同版本簡易篇八
依照及有關(guān)法律、法規(guī)的'規(guī)定,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的場所裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
1.2工程內(nèi)容及做法(詳見:預(yù)算表。施工圖紙)。
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包人包工、包料
(3)承包人包工、發(fā)包人包料(詳見發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.4工程期限_____天,開工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。
1.5合同價款:本合同工程造價為(大寫):______________元(詳見預(yù)算報價單)。
雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費__________元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
3.2提供施工期間的水源、電源;
3.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
3.5施工期間發(fā)包人仍需部分使用該場所,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
3.6參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進場、竣工驗收。
4.2嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
4.3保護好原場所室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證室內(nèi)上、下水管道的暢通;
4.4保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。
6.2由承包人提供的材料、設(shè)備(詳見承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表),承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
6.2由承包人提供的材料、設(shè)備(詳見承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表),承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
7.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)順延;
(1)工程量變化和設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
7.2因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由發(fā)包人承擔(dān),工期順延。
7.3發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
7.4因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由承包人承擔(dān),工期不順延。
8.1雙方約定按以下第種方式支付工程款:
(1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
支付方式支付時間支付金額
第一次開工前三日支付元
第二次工程進度過半支付元
第三次雙方驗收合格支付元
8.2工程驗收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)算工程尾款。
8.3工程款全部結(jié)清后,承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
8.4本工程驗收合格后,保修期為自雙方簽字之日起月
9.1合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
9.2未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
9.3因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
9.4發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_________元。
9.5由于承包人原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),承包人負(fù)責(zé)修理,工期不予順延。
9.6由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金________元。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第______種方式解決:
(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
11.1本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
11.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
11.3本合同一式_______份,雙方各執(zhí)________份,_________部門___________份。
11.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
發(fā)包人:____________(簽字)
承包人:_______________(簽章)
法定代理人:_____________
法定代理人:_____________
委托代理人:_____________
委托代理人:_____________
________年_____月_____日
_________年_____月_____日
裝修合同版本簡易篇九
,(以下簡稱甲方)為裝修信息性房屋( 組團 棟 單元 室),經(jīng)與 (以下簡稱乙方)雙方協(xié)商,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程項目:
1、四個房間(三臥室、一客廳,以下簡稱四個房間)鋪木地板
2、兩個衛(wèi)生間做防水,鋪地磚及瓷磚
3、主臥衛(wèi)生間安裝馬桶及臺柱盆;
4、公用衛(wèi)生間安裝臺柱盆;
5、廚房做防水,安裝櫥柜;
6、包臥室、衛(wèi)生間門
7、未盡細(xì)節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負(fù)責(zé)施工。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量要符合安全要求和國家要求的裝修標(biāo)準(zhǔn),裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認(rèn)可。
四、施工期限: 年 月 日至 年 月 日,如不能按期完成,每天將處罰金五十元。
五、工程造價:按照附表價格,由乙方采購材料并安裝。如有變更,以雙方認(rèn)可的變更單結(jié)算為準(zhǔn)。
六、付款方式:合同簽訂后,甲方支付現(xiàn)金 (大寫:人民幣 萬元整)經(jīng)甲方驗收,如符合以上施工項目和設(shè)計要求,三天內(nèi)一次將剩余裝修費付清。
七、其它問題:裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實施。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
八、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應(yīng)。
甲方: 乙方:
年 月 日
裝修合同版本簡易篇十
甲方: (發(fā)包方)
乙方: (承包方)
本著互相信任的原則,就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。
第一條工程概況
1.裝修施工地點: 。
2.工期: 年 月 日至 年 月 日
3.本項工程預(yù)計費用 元人民幣。
第二條材料供應(yīng)的約定
1.甲方提供的材料
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。
甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
甲方供應(yīng)的材料按時抵達現(xiàn)場后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2.甲方采購供應(yīng)的裝飾材料,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方提供的材料
乙方供應(yīng)的水電材料甲方應(yīng)到現(xiàn)場驗收,如不符合設(shè)計、施工要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等),要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔(dān)工具維修費和損耗費用。
第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1.本工程質(zhì)量應(yīng)達到的標(biāo)準(zhǔn):
2.由于乙方施工技術(shù)差及責(zé)任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問題,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
3.工程竣工:乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗收,甲方在接到通知兩日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收手續(xù)。
第四條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定:
1.嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。
2.未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn),施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
4.保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5.負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場,日常用水、用電等必須注意安全,工地發(fā)生工傷由乙方負(fù)責(zé)。
7.乙方應(yīng)做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。
8.未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門,若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
第五條關(guān)于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定:
1.工程款付款方式:
布管驗收合格后支付工錢的50%,水電完工后支付30%,整體竣工驗收合格后支付20%。
2.乙方承包內(nèi)容:
1).水電開槽、布線、穿線、埋槽
2).所有水電施工過程的垃圾清運(每天現(xiàn)場整理裝袋)
3).水電施工的穿墻、打孔、切割
4).開關(guān)面板安裝
5).小五金、馬桶、的安裝
6).后期燈具的安裝
3.工程結(jié)算方式:
按實結(jié)算: ,總價結(jié)算:20元/平米(套內(nèi)面積)
第六條違約責(zé)任:
1.甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元違約金。
第七條糾紛處理方式:
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方協(xié)商解決;當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解不成時,可向 人民法院提起訴訟。
第八條合同的變更和解除:
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應(yīng)以書面形式提出,并按合同總價款10%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,解除本合同。
第九條其它約定:
1.因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤,經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。
2.甲方在入住前可以要求乙方5次來現(xiàn)場配合其他工種的交叉施工,超過5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務(wù)費。
3.保修期內(nèi)由于乙方的施工和產(chǎn)品造成的質(zhì)量問題由乙方免費維修,在接到甲方通知后48小時內(nèi)必須到達現(xiàn)場。由于甲方使用不當(dāng)或不可抗力或不可遇見原因造成的問題,甲方按實際發(fā)生費用支付乙方維修費用。
第十條附則
1.本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2.本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3.水電工程保修伍年,過了保修期乙方來維護甲方應(yīng)支付相應(yīng)費用。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
裝修合同版本簡易篇十一
甲方:
乙方:
為了給師生營造一個良好學(xué)習(xí)育人的`環(huán)境,解決師生就餐問題,學(xué)校決定從有限的辦公經(jīng)費中擠出一部分用來裝修師生食堂。經(jīng)校委會研究并報上級主管部門批準(zhǔn),通過向社會公開招標(biāo),將裝修工程承包給乙方,經(jīng)雙方協(xié)商,協(xié)議如下:
一、 學(xué)校食堂裝修面積約263㎡,每平米預(yù)算材料及人工造價58.00元。裝潢總計費用約15254.00元(大寫:壹萬伍仟貳佰伍拾肆圓),裝璜材料由乙方提供,甲方負(fù)責(zé)驗收材料質(zhì)量。
二、 乙方根據(jù)甲方的裝璜設(shè)計方案施工,保證裝璜質(zhì)量。
三、 工程竣工后由甲方負(fù)責(zé)驗收,驗收合格后付給乙方裝潢全部費用。
四、 施工期間發(fā)生的一切不安全事故均由乙方承擔(dān)。
五、 以上協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方共同簽字蓋章后生效。
甲方:
乙方:
年月日: