合同內(nèi)容應(yīng)包括勞動(dòng)雙方的基本信息、工作內(nèi)容與職責(zé)、工作時(shí)間與休假、薪酬與福利、勞動(dòng)保護(hù)與安全等方面的內(nèi)容。怎樣寫合同才更能起到其作用呢？合同應(yīng)該怎么制定呢？以下是我為大家搜集的合同范文，僅供參考，一起來看看吧
委托代加工合同篇一
合同編號(hào)：
簽訂地點(diǎn)：
簽訂日期：
委托方：（以下簡(jiǎn)稱甲方）
受委托方：（以下簡(jiǎn)稱乙方）
甲方委托乙方加工，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
加工成品：
品名規(guī)格單位數(shù)量備注
加工成品質(zhì)量要求：（加工訂作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù)）
原材料的提供辦法、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量：
1、用乙方原料完成工作的，乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受甲方檢驗(yàn)。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響訂作物的質(zhì)量時(shí)，甲方有權(quán)要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。
2、用甲方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。乙方對(duì)甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知甲方調(diào)換或補(bǔ)齊。乙方對(duì)甲方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交（提）日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
1、乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方；甲方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。乙方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。
2、乙方對(duì)于承攬的工作，如果甲方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3、甲方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
價(jià)款或酬金：價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收乙方所完成的工作。驗(yàn)收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的訂作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除甲方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的訂作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)：
1、交（提）訂作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）訂作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交（提）訂作物日期的計(jì)算：乙方自備運(yùn)輸工具送交訂作物的，以甲方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)訂作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提訂作物的，以乙方通知的提取日期為準(zhǔn)，但乙方在發(fā)出提取訂作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。）
包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
結(jié)算方式及期限：
其他：
1、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，甲方可向乙方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的，無權(quán)請(qǐng)求返還定金。乙方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，甲方可向乙方給付預(yù)付款。乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請(qǐng)求返還。
乙方的違約責(zé)任：
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付訂作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付訂作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝訂作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成訂作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
4、逾期交付訂作物，應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向甲方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意，提前交付訂作物，甲方有權(quán)拒收。
5、不能交付訂作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的%（10%—30%幅度）或酬金總額的%（20%—60%幅度）違約金。
6、異地交付的訂作物不符合合同規(guī)定，暫由甲方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付甲方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。
7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的訂作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付訂作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由乙方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
甲方的違約責(zé)任：
1、中途變更訂作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價(jià)款總值的%（10%—30%幅度）的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的%（20%—60%的幅度）違約金。
3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付訂作物的日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取訂作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。甲方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取訂作物的，乙方有權(quán)將訂作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給甲方；變賣訂作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如訂作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收訂作物，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7、變更交付訂作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償乙方由此造成的損失。
糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自年月日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，做出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同一式二份，甲方和乙方各執(zhí)一份，同具法律效力。
委托代加工合同篇二
被委托方（以下簡(jiǎn)稱乙方）：_________
簽訂時(shí)間：_________年_________月_________日
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和其他法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，訂立本合同。
甲方委托乙方加工農(nóng)產(chǎn)品及蜜餞產(chǎn)品，為維護(hù)甲乙雙方的利益，經(jīng)雙方協(xié)商，就有關(guān)代加工事宜達(dá)成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守。
第一條代加工內(nèi)容
甲方委托乙方為其加工農(nóng)產(chǎn)品及蜜餞產(chǎn)品，加工數(shù)量、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量、交付時(shí)間、價(jià)格等事項(xiàng)，以雙方協(xié)商另行簽訂的委托加工合同為準(zhǔn)。
雙方簽訂的本形式確定。
第二條甲方責(zé)任：
1、每次以訂單合同形式委托乙方為甲方加工農(nóng)產(chǎn)品及蜜餞產(chǎn)品。
2、向乙方提供甲方生產(chǎn)授權(quán)委托手續(xù)、商標(biāo)注冊(cè)證以及對(duì)商業(yè)秘密的專有合法證明等相關(guān)法律文件。
3、每次訂單向乙方提供加工品規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時(shí)間等。
4、負(fù)責(zé)向乙方提供甲方內(nèi)外包裝及其它標(biāo)有商標(biāo)的包裝及印刷品等與委托加工品有關(guān)的內(nèi)容。
5、甲方有權(quán)對(duì)乙方的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督，并提出意見和建議。
6、甲方按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和甲乙雙方確定的標(biāo)準(zhǔn)及要求進(jìn)行驗(yàn)收貨品。
7、甲乙雙方嚴(yán)守商業(yè)秘密，不能向第三方透露。
本合同所簽訂的上述加工品的商標(biāo)及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人提供。
第三條乙方責(zé)任
1、嚴(yán)格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動(dòng)。
2、按照甲方確定的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和甲方的要求。
3、乙方驗(yàn)收甲方新到包裝袋和禮盒及瓶罐等，因驗(yàn)收不當(dāng)造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
4、嚴(yán)格管理甲方提供的商標(biāo)、包裝及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商標(biāo)、飾品及包裝等丟失損壞，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償及承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
5、乙方應(yīng)保證按時(shí)完成交貨，如出現(xiàn)延遲交貨乙方每日賠償甲方此批訂單總值的1%的違約金，并盡快完成訂單，乙方賠償由此造成甲方的損失。
6、制造材料交付乙方后，乙方應(yīng)自費(fèi)承擔(dān)儲(chǔ)存和保管，如造成損壞和損失由乙方承擔(dān)責(zé)任。
7、乙方應(yīng)將各種原輔料損耗率控制在雙方商定的范圍內(nèi)，損耗超出正常損耗率部分由乙方負(fù)責(zé)賠償。
8、乙方應(yīng)給甲方人員提供監(jiān)控生產(chǎn)過程的便利和協(xié)助。
9、乙方不得將甲方包材、原料、印刷有甲方標(biāo)識(shí)的物品用于為甲方加工之外的事項(xiàng)中。
10、在合同有效期間，乙方保證在遵照國(guó)家法律法規(guī)要求下不單方面拒絕甲方加工要求，為甲方加工生產(chǎn)所需的資質(zhì)和生產(chǎn)條件符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求，并在資質(zhì)和生產(chǎn)條件更改時(shí)及時(shí)告知甲方。
11、嚴(yán)守甲方的商業(yè)秘密。
12、乙方應(yīng)對(duì)生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)，因乙方造成的質(zhì)量問題導(dǎo)致甲方利益受損，乙方應(yīng)對(duì)甲方損失進(jìn)行賠償。
13、乙方使用食品添加劑應(yīng)該符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求，若產(chǎn)品的安全、質(zhì)量出現(xiàn)問題，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
14、甲方委托乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品，乙方不得將該產(chǎn)品投向市場(chǎng)，銷售權(quán)歸甲方所有。
15、在生產(chǎn)過程中若發(fā)生安全事故或其它財(cái)產(chǎn)損失，應(yīng)有乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
第四條甲方包材、印刷有甲方標(biāo)識(shí)的物品和其他甲方交付給乙方的物品所有權(quán)歸甲方所有。
第五條付款方式、交貨地點(diǎn)和交貨時(shí)間由甲乙雙方商討后以實(shí)際簽訂委托加工合同為準(zhǔn)。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)由甲乙雙方商討并符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求以實(shí)際簽訂的委托加工合同為準(zhǔn)。
第七條違約責(zé)任：
違約責(zé)任由甲乙雙方商討后以實(shí)際簽訂的委托加工合同為準(zhǔn)。
第八條合同有效期限
本委托加工合同有效期限為一年，自合同簽訂之日起生效。其他未盡事宜另行以實(shí)際簽訂的委托加工合同為準(zhǔn)。
第九條實(shí)際簽訂的委托加工合同與本合同同等有效，如有重復(fù)和矛
盾之處以另行實(shí)際簽訂的委托加工合同為準(zhǔn)。
第十條本合同正本一式六份，經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。
第十一條如遇合同爭(zhēng)議，甲乙雙方可協(xié)商解決，協(xié)商不成，可依法向合同簽訂地人民法院起訴。
甲方：_________
乙方：_________
地址：_________
地址：_________
電話：_________
電話：_________
負(fù)責(zé)人簽字：_________
負(fù)責(zé)人簽字：_________
日期：_________年_________月_________日
日期：_________年_________月_________日
委托代加工合同篇三
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就甲方以oem方式提供軟件產(chǎn)品給乙方銷售代
理達(dá)成如下協(xié)議：
oem產(chǎn)品為，乙方在本協(xié)議簽定之日起日內(nèi)向甲方支付oem預(yù)付款項(xiàng)人民幣_(tái)____________元。
甲方在收到乙方的預(yù)付款項(xiàng)后光盤）（以下簡(jiǎn)稱oem產(chǎn)品）給乙方，由乙方銷售該oem產(chǎn)品。該產(chǎn)品的外包裝及用戶手冊(cè)等相關(guān)文檔可由乙方更改。
乙方銷售成功后向甲方按代理價(jià)支付產(chǎn)品費(fèi)用后，由甲方提供加密狗和注冊(cè)碼給乙方對(duì)直接用戶軟件進(jìn)行注冊(cè)。
乙方需支付的貨款可從預(yù)支貨款中扣除，當(dāng)需支付的貨款超出預(yù)支貨款時(shí)，需向甲方支付超出部分的款項(xiàng)。
一、甲方的權(quán)利和義務(wù)：
1．甲方提供乙方所代理產(chǎn)品的軟件光盤和使用手冊(cè)；
2．甲方提供乙方或其客戶的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)支持和電話技術(shù)支持；
3．甲方對(duì)產(chǎn)品軟件進(jìn)行不斷的升級(jí)，保證軟件的先進(jìn)適用性，并提供給乙方及其客戶；
4．甲方對(duì)軟件屬于編程上的錯(cuò)誤或缺陷，無償進(jìn)行更改并提供改好軟件給乙方及其客戶；
9．甲方若對(duì)軟件代理價(jià)進(jìn)行更改，須提前通知乙方。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)：
1．乙方享有該oem產(chǎn)品的唯一代理銷售權(quán)；
2．乙方可獲得甲方的互聯(lián)網(wǎng)在線技術(shù)支持和電話技術(shù)支持；
3．乙方可享有直銷，或在其銷售網(wǎng)絡(luò)設(shè)置代理銷售商；
4．乙方可自行設(shè)定oem產(chǎn)品的直接用戶價(jià)；
5．乙方可要求甲方對(duì)乙方進(jìn)行上門技術(shù)支持和服務(wù)；
6．乙方必須盡力推廣oem產(chǎn)品，并及時(shí)支付款項(xiàng)；
7．乙方單位已不存在或變動(dòng)，必須盡快告知甲方；
8．乙方未經(jīng)甲方同意不得修改所代理的軟件或?qū)浖M(jìn)行解密或反編譯、進(jìn)行非法銷售。
在協(xié)議執(zhí)行期間，如果乙方?jīng)]有按時(shí)付款、乙方單位已不存在、乙方未經(jīng)甲方同意修改所代理的軟件或?qū)浖M(jìn)行解密或反編譯、進(jìn)行非法銷售等，本協(xié)議即告終止，乙方無權(quán)要求甲方返還所支付的款項(xiàng)。
在協(xié)議執(zhí)行期間如果雙方發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不成，雙方同意提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。
本協(xié)議如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決。本協(xié)議壹式兩份，雙方各執(zhí)壹份，經(jīng)簽字、蓋章后生效，兩份合同具有同等效力。
1、軟件代理渠道價(jià)格表
2、授權(quán)書
3、產(chǎn)品證照
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法人代表或授權(quán)人（簽字）： 法人代表或授權(quán)人（簽字）：
年月日 年月日
委托代加工合同篇四
定做人：
承攬人：
根據(jù)池州1017工程施工的需要。定做人于20xx年6月26日 河南省洛陽(yáng)（縣）委托承攬人加工隧道襯砌鋼模板臺(tái)車（下稱定作物）。經(jīng)雙方平等協(xié)商，訂立本合同。
第四條：定作物在河南省洛陽(yáng)市老城區(qū)承攬人廠內(nèi)組織加工，未經(jīng)定做人許可，不得轉(zhuǎn)包。
第五條：合同簽訂。定做人支付壹拾萬元作為預(yù)付款，定做人應(yīng)當(dāng)在定作物運(yùn)抵工地支付 伍 萬元，安裝調(diào)試完畢襯砌三個(gè)循環(huán)支付 伍 萬元，余款在襯砌開始三個(gè)月內(nèi)一次付清。質(zhì)保期為壹年。按每單臺(tái)結(jié)算。
第十二條：本合同與合同補(bǔ)充協(xié)議、技術(shù)交底一并具有法律效力。自20xx年12月21日經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效。補(bǔ)充協(xié)議可以在雙方代理人簽認(rèn)后生效（只限在本合同中簽字的代理人）。
隧道襯砌施工結(jié)束，貨款兩清合同自然終止。
定做人： 承攬人：
單位名稱（蓋章） 單位名稱（蓋章）
法定代表人：包仕兵 法定代表人：
委托代理人：陶虎成 委托代理人：
瀍河分社
賬號(hào): 賬號(hào)：
電話： 電話：
地址： 地址：洛陽(yáng)市老城區(qū)310工業(yè)園
開戶行： 開戶行：洛陽(yáng)市區(qū)農(nóng)信聯(lián)社
委托代加工合同篇五
甲方（托方）：乙方（加工方）：
甲、乙雙方本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議，以資共同遵守：
一、托加工產(chǎn)品汽、單價(jià)及金額
二、托加工方式
甲方提供原材料，乙方負(fù)責(zé)加工產(chǎn)品。
三、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
1、乙方嚴(yán)格按照甲方提出質(zhì)量要求進(jìn)行加工。
2、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
四、包裝要求及交貨地點(diǎn)，運(yùn)輸方式
1、乙方按甲方要求進(jìn)行包裝。
2、甲方指定地點(diǎn)交貨。
3、運(yùn)輸方式為陸運(yùn)，運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)擔(dān)。
五、結(jié)算方式
1、乙方全部交貨后，由乙方開具發(fā)票交與甲方。
2、甲方以現(xiàn)金或銀行匯款方式與乙方結(jié)算。
六、違約責(zé)任
乙方必須嚴(yán)格按照雙方規(guī)定時(shí)間交貨。
七、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。
托方（甲方）：加工方（乙方）：
代表人簽字（或印章）：代表人簽字（或印章）：
委托代加工合同篇六
委 托 方： (以下簡(jiǎn)稱甲方)
受委托方： (以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲方委托乙方加工 ，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
品名 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求： 。(加工訂作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量：
1、用乙方原料完成工作的，乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受甲方檢驗(yàn)。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響訂作物的質(zhì)量時(shí)，甲方有權(quán)要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。
2、用甲方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。乙方對(duì)甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知甲方調(diào)換或補(bǔ)齊。乙方對(duì)甲方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交(提)日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
1、乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。乙方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。
2、乙方對(duì)于承攬的工作，如果甲方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3、甲方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價(jià)款或酬金：價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收乙方所完成的工作。驗(yàn)收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的訂作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除甲方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的訂作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn)：
1、交(提)訂作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)訂作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)訂作物日期的計(jì)算：乙方自備運(yùn)輸工具送交訂作物的，以甲方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)訂作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提訂作物的，以乙方通知的提取日期為準(zhǔn)，但乙方在發(fā)出提取訂作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。)
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
第十條 結(jié)算方式及期限：
第十一條 其他：
1、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，甲方可向乙方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的，無權(quán)請(qǐng)求返還定金。乙方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，甲方可向乙方給付預(yù)付款。乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。
第十二條 乙方的違約責(zé)任：
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付訂作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付訂作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝訂作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成訂作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
4、逾期交付訂作物，應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金 元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向甲方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意，提前交付訂作物，甲方有權(quán)拒收。
5、不能交付訂作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的 %( 10%-30%幅度)或酬金總額的 %(20%-60%幅度)違約金。
6、異地交付的訂作物不符合合同規(guī)定，暫由甲方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付甲方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。
7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的訂作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付訂作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由乙方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、 擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 甲方的違約責(zé)任：
1、中途變更訂作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價(jià)款總值的 %(10%-30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的 %(20%-60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付訂作物的日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取訂作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。甲方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取訂作物的，乙方有權(quán)將訂作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給甲方;變賣訂作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如訂作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收訂作物，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7、變更交付訂作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償乙方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自 年 月 日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，做出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同一式二份，甲方和乙方各執(zhí)一份，同具法律效力。
委托代加工合同篇七
甲方：
乙方：
為了維護(hù)正常的夏糧收購(gòu)市場(chǎng)秩序,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，雙方本著互惠互利的'原則，現(xiàn)就甲方委托乙方代收購(gòu)小麥具體有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
一、委托收購(gòu)地點(diǎn)、數(shù)量
收購(gòu)地點(diǎn): 。收購(gòu)數(shù)量：新產(chǎn)的小麥,以實(shí)際收購(gòu)數(shù)量為準(zhǔn)。
二、甲方委托乙方代收購(gòu)新產(chǎn)小麥，甲方支付乙方代購(gòu)費(fèi)用 元/公斤。
三、代購(gòu)費(fèi)用須在收購(gòu)結(jié)束前按實(shí)際收購(gòu)數(shù)量結(jié)清下欠手續(xù)費(fèi)。
四、乙方必須確保甲方委托收購(gòu)的小麥數(shù)量真實(shí),質(zhì)量良好,甲方委托乙方代收購(gòu)小麥的價(jià)格，以當(dāng)?shù)貒?guó)有糧食收儲(chǔ)企業(yè)掛牌收購(gòu)價(jià)格即政府公布的市場(chǎng)參考價(jià)格為準(zhǔn)。
五、甲方委托乙方代收購(gòu)小麥所需收購(gòu)資金貸款，由甲方提供，按具體收購(gòu)地點(diǎn)，根據(jù)收購(gòu)量提前一星期劃撥到乙方所在地農(nóng)發(fā)行帳戶，作為專項(xiàng)代收購(gòu)資金由乙方使用。
六、乙方給甲方代收的小麥品質(zhì)必須達(dá)到三等以上標(biāo)準(zhǔn)，甲方派員監(jiān)督化驗(yàn)全過程，出庫(kù)時(shí)在乙方代購(gòu)點(diǎn)檢斤驗(yàn)質(zhì)，(調(diào)撥化驗(yàn)單和發(fā)貨明細(xì)表必須由雙方人員簽字)。
七、根據(jù)收購(gòu)進(jìn)度和乙方安排的調(diào)出計(jì)劃，拉運(yùn)車輛由甲方自行解決，包裝、裝車費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
八、在收購(gòu)期間，由乙方負(fù)責(zé)收購(gòu)期間各環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)工作,所造成的安全事故由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。在拉運(yùn)期間甲方應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)程操作,糧食出庫(kù)后所發(fā)生的安全事故均有甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
九、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決，并根據(jù)需要可簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、在執(zhí)行本合同過程中雙方發(fā)生糾紛，首先應(yīng)通過協(xié)商友好解決，如協(xié)商不成時(shí)，可依據(jù)《合同法》有關(guān)條款，在乙方所在地申請(qǐng)仲裁或向人民法院起訴。
十一、有效期限： 年 月 日至 年 月 日。
十二、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效。
委托代加工合同篇八
地址：__（郵編：______）
電話：（__）______
傳真：（__）______
銀行：____________
銀行戶頭號(hào)碼：______
增值稅號(hào)碼：______
（以下稱“委托方”）
加工方：____有限公司
地址：____（郵編：____）
電話：（__）____
傳真：（__）____
銀行：____________
銀行戶頭號(hào)碼：____________
（以下稱“加工方）。
委托方和加工方合稱為“雙方”。
委托方與加工方在平等、自愿基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議，以資共同遵守：
（1）委托方希望根據(jù)下列條件委托加工方_____茶產(chǎn)品，有關(guān)產(chǎn)品訂單將按本協(xié)議規(guī)定向加工方發(fā)出。
（2）加工方希望根據(jù)下列條件為委托方加工_____產(chǎn)品，有關(guān)產(chǎn)品將按本協(xié)議規(guī)定完成。
（3）委托方為____產(chǎn)品之唯一商標(biāo)持有人及享有有關(guān)產(chǎn)品專利權(quán)。
每月訂單
（4）委托方必須提前10天以傳真方式給加工落實(shí)訂單數(shù)量。訂單內(nèi)容指明提貨時(shí)間。
（5）加工方在收悉訂單后，必須在一個(gè)星期內(nèi)以傳真書面向委托方確認(rèn)訂單。
（6）除非雙方經(jīng)過同意，否則在訂單被加工方確定接納后，委托方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。
原材料及包裝材料安排
（9）原材料及包裝材料的進(jìn)庫(kù)（加工方之倉(cāng)庫(kù)）質(zhì)量檢驗(yàn)工作由委托方委派代表全權(quán)負(fù)責(zé)。
加工費(fèi)
（11）委托方將負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗(yàn)收工作、安排運(yùn)輸事宜、及支付相關(guān)運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)。
技術(shù)及工藝
a產(chǎn)品含有非配方所含的其他物質(zhì)；
b產(chǎn)品內(nèi)含有玻璃、青鐵、砂子等異物；
付款條件
（14）首次加工費(fèi)，委托方在產(chǎn)品生產(chǎn)完成10日后全數(shù)匯至加工方的銀行戶頭。
（15）加工方必須在委托方付款之后三個(gè)工作天內(nèi)向委托方開具增值稅發(fā)票。
有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專利及商標(biāo)的侵權(quán)責(zé)任
（16）非經(jīng)委托方書面同意，加工方或任何人不能使用委托方的商標(biāo)、商號(hào)或泄露加工方為委托方的產(chǎn)品代加工商。
雙方責(zé)任
（17）加工方根據(jù)委托方確認(rèn)的配方及工藝要求加工上述產(chǎn)品，必須保質(zhì)保量、按期完成委托方的加工任務(wù)指標(biāo)，委托方負(fù)責(zé)上述加工產(chǎn)品由原材料到所有包裝品的采購(gòu)，如原材料沒有按生產(chǎn)計(jì)劃到位而影響生產(chǎn)，委托方將負(fù)全部責(zé)任。
協(xié)議終止
（18）其中一方可提前九十天以書面形式通知對(duì)方解除此協(xié)議。
（19）如任何一方違反以上條約，另一方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，提早三十天以書面形式通知對(duì)方解除此協(xié)議。
（20）協(xié)議終止后，委托方必須于協(xié)議終止后五個(gè)工作天之內(nèi)提走所有屬于委托方之剩余的產(chǎn)品，原材料及包裝材料，否則加工方有權(quán)自行處理有關(guān)物料。
協(xié)議期限
（21）本協(xié)議從雙方簽、蓋章之日起計(jì)算有效期一年。經(jīng)雙方協(xié)商同意，可以補(bǔ)充協(xié)方方式延長(zhǎng)協(xié)議期限。
委托方加工方
代表人簽：代表人簽：
代表人姓名：代表人姓名：
____有限公司（蓋章）：____有限公司（蓋章）：
____年__月__日____年__月__日
委托代加工合同篇九
乙方（受委托方）：_______
甲方提供紅橡木材，委托乙方加工紅橡封邊條。經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
品名
規(guī)格（長(zhǎng)，寬，高cm）
單位
數(shù)量
備注
第二條加工成品質(zhì)量要求：
二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于________年________月________日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款____________元。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：________年________月________日至________月________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算，共計(jì)980元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算，共計(jì)490元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款_______元（大寫_______元）。甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。
五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金。
六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金。
三，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______年_______月_______日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托代加工合同篇十
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方將自產(chǎn)和外購(gòu)鉛鋅原礦委托乙方浮選加工。為約束雙方，簽訂如下選礦加工合同，所訂合同條款雙方共同信守。
一、 委托選礦加工數(shù)量：甲方每月將自產(chǎn)和外購(gòu)鉛鋅原礦全部委托乙方入選加工。入選原礦的數(shù)量以過磅為準(zhǔn)。
二、 選礦所產(chǎn)生的尾沙、廢水、尾沙壩的維修等一切費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
三、 委托選礦加工價(jià)格：每噸入選原礦的加工價(jià)格為108元。此價(jià)格包含礦坪取礦、運(yùn)輸、破碎、球磨、浮選、精礦打包和裝車等工序的所有費(fèi)用。
四、 委托選礦加工時(shí)間：乙方每月按甲方要求的入選時(shí)間連續(xù)一次將甲方的自產(chǎn)和外購(gòu)鉛鋅原礦入選加工完畢。乙方如有外購(gòu)原礦入選時(shí)，應(yīng)優(yōu)先保證甲方的原礦入選。
五、 委托選礦加工后的精礦質(zhì)量：乙方必須保證甲方委托選礦加工后的精礦質(zhì)量。即：鉛精礦品位5５％（含55％）以上；鋅精礦品位50％（含50％）以上；鉛、鋅精礦的富含不超過5％；鉛、鋅精礦的綜合回收率達(dá)到90％。
六、 精礦質(zhì)量的考核，以甲方化驗(yàn)室的化驗(yàn)結(jié)果為依據(jù)。乙方入選加工后的精礦質(zhì)量達(dá)不到合同規(guī)定的要求，即每項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)每下降1個(gè)百分點(diǎn)，甲方扣減乙方加工費(fèi)30元。如果精礦質(zhì)量指標(biāo)中的一項(xiàng)下降超過10個(gè)百分點(diǎn)及其以上，甲方除拒付乙方選礦加工費(fèi)外，乙方還應(yīng)賠償甲方損失5000.00元。
七、 乙方在入選加工過程中應(yīng)保證甲方的原礦和精礦產(chǎn)品不受損失。如發(fā)生甲方原礦和精礦產(chǎn)品丟失、被盜等現(xiàn)象，乙方應(yīng)照價(jià)賠償。
八、 合同期內(nèi)，乙方不得以任何理由拒絕甲方的委托選礦加工。否則，乙方賠償甲方違約金10000.00元。
九、 委托加工合同期限為______年______月_______日至______年______月_______日。
十、 本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
十一、 本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
十二、 附則：
1、 甲方將與曾澤春簽訂的《選礦承包合同》（已征得曾澤春同意）無償轉(zhuǎn)讓給乙方。
2、 甲方將承包乙方選礦廠期間所增添的設(shè)備、配件及材料作價(jià)轉(zhuǎn)讓給乙方。
3、 現(xiàn)有電子地磅由甲方管理，乙方可免費(fèi)使用。
甲方：
乙方：
______年______月_______日
委托代加工合同篇十一
委托方(甲方)：
加工方(乙方)：
一、乙方在________年____月____日 至________年____月____日為甲方加工泳裝 件(甲方提供足夠原料前提下)。若不能預(yù)期完成，甲方有權(quán)扣減加工費(fèi)。
二、按我司提供原樣生產(chǎn)，如無原樣，按我司書面指示生產(chǎn)，未經(jīng)我司同意，不得更改或代用。
三、乙方嚴(yán)格按照甲方提出的要求進(jìn)行加工，乙方應(yīng)提供所有款的確認(rèn)樣，待甲方確認(rèn)后，方可生產(chǎn)，甲方有權(quán)保留確認(rèn)樣。
四、如布料或裁片有疵點(diǎn)或臟污等現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)向我司提供并要求處理，否則貴廠(司)應(yīng)負(fù)由此引起的全部賠償之責(zé)任。
五、我司如指定使用配件(如商標(biāo)、掛牌、衣掛等)貴廠(司)不得代換，否則貴廠(司)應(yīng)負(fù)由此引起的全部賠償之責(zé)任。
六、乙方由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、丟失的，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此而造成的損失。
七、所有輔料，當(dāng)面點(diǎn)清，如有丟失、損壞，乙方應(yīng)按原價(jià)賠償甲方。
八、乙方必須對(duì)甲方提供的服裝款式，圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密，不得向任何人泄露任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工，銷售。若違反甲方的保密要求，甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料，并視實(shí)際情況要求乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
九、未按合同規(guī)定需返修的，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格產(chǎn)品低于合格產(chǎn)品的價(jià)值部分。返修率不得高于2%。
十、保證品質(zhì)，我司查貨為隨機(jī)抽查，其結(jié)果并不能免除貨物抵達(dá)市場(chǎng)分發(fā)銷售出去后可能出現(xiàn)的某些隱蔽的品質(zhì)問題，如因品質(zhì)問題所引起的一切損失應(yīng)由貴廠(司)承擔(dān)。
十
一、不允許缺件。如有缺件，乙方按每件出廠價(jià)計(jì)算賠償金額。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
委托代加工合同篇十二
委托方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)
生產(chǎn)方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)經(jīng)雙方充分協(xié)商，在互利互惠的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方加工生產(chǎn)產(chǎn)品事宜，達(dá)成以下協(xié)議：
第一條加工產(chǎn)品范疇
1、產(chǎn)品品名：以《委托加工合作訂貨單》為準(zhǔn)。
2、產(chǎn)品規(guī)格為：以《委托加工合作訂貨單》為準(zhǔn)。
3、如增加產(chǎn)品由雙方另行簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。
第二條委托加工訂單使用證件說明
1、乙方提供工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及生產(chǎn)、衛(wèi)生許可證復(fù)印件給甲方，授權(quán)甲方在本協(xié)議范圍內(nèi)的產(chǎn)品使用。首次加工生產(chǎn)的產(chǎn)品需在叁萬元以上方提供以上三證，并甲方一次性支付預(yù)付金拾萬元。
2、甲方在乙方生產(chǎn)加工之產(chǎn)品外包裝及說明書，必須符合國(guó)家標(biāo)簽法等有關(guān)規(guī)定，若有違規(guī)行為，后果自負(fù);并視為甲方違反合同，乙方有權(quán)拒絕生產(chǎn)。加工產(chǎn)品包裝上標(biāo)注乙方廠名和廠址，同時(shí)注明乙方系受甲方委托生產(chǎn)(生產(chǎn)分裝)。
3、甲方須向乙方提供合法經(jīng)營(yíng)證明(營(yíng)業(yè)執(zhí)照)及商標(biāo)受理證明。
4單為準(zhǔn)。除以上產(chǎn)品外其他產(chǎn)品乙方概不負(fù)責(zé)。
5、若非乙方加工的產(chǎn)品，冒用乙方證件的行為，追究其法律責(zé)任，并沒收預(yù)付金。
第三條加工產(chǎn)品質(zhì)量及責(zé)任
1、乙方嚴(yán)格按甲、乙雙方確認(rèn)的配方和工藝制作，產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
2、乙方僅是甲方委托加工產(chǎn)品生產(chǎn)過程的一個(gè)制造、灌裝以及包裝的工序。只承擔(dān)生產(chǎn)分裝產(chǎn)品品質(zhì)行為的企業(yè)，不承擔(dān)甲方一切銷售行為及債權(quán)債務(wù)的責(zé)任!
3、若屬甲方運(yùn)輸或出廠以后因保管不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì)、損壞，乙方不承擔(dān)責(zé)任。
第四條包裝材料供應(yīng)
1、產(chǎn)品的商標(biāo)圖案、標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)圖案和外包裝設(shè)計(jì)圖案由甲方提供給乙方，這些圖案及其組合的知識(shí)產(chǎn)權(quán)屬于甲方所有、相關(guān)責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)，乙方不得在甲方產(chǎn)品以外的任何場(chǎng)所使用或許可他人使用。
2、包裝材料交付地點(diǎn)為乙方工廠倉(cāng)庫(kù)，物流運(yùn)輸費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
3、乙方應(yīng)保管好甲方材料，包裝紙箱、標(biāo)簽等不能流入市場(chǎng)。
第五條結(jié)算方式
甲方在與乙方確認(rèn)加工生產(chǎn)訂單、簽訂《委托加工合作訂貨單》之同時(shí)，乙方從預(yù)付款中扣取該訂單費(fèi)用總額。每次生產(chǎn)訂單金額如超過預(yù)付金余額，須補(bǔ)足款項(xiàng)乙方才進(jìn)行生產(chǎn)。
第六條產(chǎn)品交付
1、當(dāng)雙方簽訂本協(xié)議后，雙方將以此協(xié)議作為基礎(chǔ)，每次訂貨都由甲方向乙方下訂單，由乙方負(fù)責(zé)人確認(rèn)后才視為合格的訂貨合同，不合格的訂貨合同不受本協(xié)議條款約束。
2、交付地點(diǎn)為甲方指定地點(diǎn)，物流運(yùn)輸由甲方負(fù)責(zé)，乙方負(fù)責(zé)裝車。
3、交貨時(shí)間：在包材、款項(xiàng)到位的情況下15個(gè)工作日。
第七條驗(yàn)貨的標(biāo)準(zhǔn)及方法
1、甲方對(duì)貨物的驗(yàn)收方法依據(jù)甲方和乙方商議認(rèn)可的質(zhì)量文件為依據(jù)。
2、甲方對(duì)貨物的驗(yàn)收期限為收到貨物之日當(dāng)天內(nèi)完成。
3、甲方認(rèn)為貨物有不良現(xiàn)象時(shí)，可向乙方提出異議。
4、提出異議期限為驗(yàn)收貨物即日起算一周內(nèi)書面向乙方提出，乙方在一周內(nèi)給予處理答復(fù)，超過期限視為驗(yàn)收合格。
第八條本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決，或在委托加工訂單上補(bǔ)充。如產(chǎn)生糾紛，雙方友好協(xié)商，協(xié)商不成，可向生產(chǎn)方當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。
第九條本協(xié)議自雙方簽訂之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，并具有同等法律效力。
甲方：乙方：日期:
委托代加工合同篇十三
為明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，維護(hù)雙方利益，本著平等自愿的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，對(duì)甲方委托乙方代加工事宜達(dá)成以下協(xié)議，以供雙方共同遵守。
第一條合同日期
1、合同有效期___年，______年____月____日至_______年____月___日。
2、合同期滿，本合同自動(dòng)終止。甲乙雙方如需繼續(xù)合作，經(jīng)雙方協(xié)商同意后重新簽訂合同。
第二條代加工產(chǎn)品名稱、質(zhì)量、規(guī)格、單位、數(shù)量
第三條甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方有權(quán)對(duì)乙方生產(chǎn)的每批次產(chǎn)品質(zhì)量、重量、數(shù)量、體積及技術(shù)要求進(jìn)行監(jiān)督抽查及留樣。
2、甲方負(fù)責(zé)向乙方提供商標(biāo)證明，授權(quán)委托書等相關(guān)法律文件。
3、甲方需提前向乙方提供質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、供貨時(shí)間等計(jì)劃和要求。
4、乙方需按照甲方提供的計(jì)劃和要求，保證質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格和供貨時(shí)間。
5、甲方有權(quán)要求乙方嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得以任何方式或渠道讓第三方知悉本合作。
6、乙方有權(quán)要求甲方嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得以任何方式或渠道讓第三方知悉本合作。
7、甲方需生產(chǎn)不同規(guī)格品種的產(chǎn)品時(shí)，以短信、郵件或書面方式給乙方下訂單。
8、甲方不得要求乙方生產(chǎn)摻雜使假偽劣產(chǎn)品。
9、乙方若想調(diào)整配方，需短信、郵件或書面告知甲方，并得到甲方同意后才可以進(jìn)行，不得隨意調(diào)整或變動(dòng)。
10、乙方對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品實(shí)行三包，三包標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
11、甲方必須按時(shí)向乙方提供包裝袋、合格證、文字資料。
12、乙方應(yīng)嚴(yán)格管理甲方提供的商標(biāo)、包裝、合格證及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商標(biāo)、包裝、合格證或印刷品等丟失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
13、乙方不能私自以任何方式向第三方提供甲方的包裝袋、合格證、文字資料等，且嚴(yán)禁用于其他生產(chǎn)。
14、乙方負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、供應(yīng)，并按照甲方確定的原材料質(zhì)量要求進(jìn)行。
15、乙方有義務(wù)根據(jù)甲方的要求保質(zhì)保量完成任務(wù)，如產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，由雙方確認(rèn)或由國(guó)家檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，如屬于乙方責(zé)任由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，屬于甲方責(zé)任由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。任何一方出現(xiàn)質(zhì)量問題，均視為違約。但無論甲乙哪方的責(zé)任，甲乙雙方均有配合對(duì)方協(xié)調(diào)善后處理的義務(wù)。
16、乙方不得以任何形式私自銷售為甲方代理加工的產(chǎn)品，因擅自生產(chǎn)、銷售造成的損由乙方承擔(dān)。
第四條交貨方式、地點(diǎn)
1、提貨前，甲方需通過短信、電話、郵件、傳真或書面方式通知乙方，乙方需驗(yàn)明車輛和提貨人身份后，嚴(yán)格按照甲方要求的手續(xù)辦理(開具出庫(kù)單、注明車牌號(hào)、身份證號(hào)、姓名、電話等)，方可出貨。
2、交貨地點(diǎn)為乙方工廠倉(cāng)庫(kù)(地址：濟(jì)南市歷城區(qū)遙墻)。
3、物流運(yùn)輸由甲方負(fù)責(zé)，乙方負(fù)責(zé)裝車。
第五條提貨時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格、品種
甲方于本合同簽訂時(shí)，提供給乙方季度或月度需貨計(jì)劃，雙方盡量按照計(jì)劃執(zhí)行。每次提貨前一天告知乙方確定數(shù)量、規(guī)格、品種、提貨時(shí)間。
第六條結(jié)算價(jià)格、方式及時(shí)間
對(duì)于結(jié)算價(jià)格，甲乙雙方根據(jù)市場(chǎng)、原材料等情況協(xié)商決定。
對(duì)于結(jié)算方式和時(shí)間，每次提貨時(shí)付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬。結(jié)款時(shí)，乙方應(yīng)當(dāng)交給甲方出庫(kù)單的結(jié)算聯(lián)，并向甲方開具收據(jù)或發(fā)票。
第七條違約責(zé)任
1、以上條款甲、乙雙方必須遵守，凡違約者，按照本協(xié)議或附件條款處罰，未盡之處，雙方另行協(xié)議處罰。
2、違約之處罰原則：違約者無條件賠償因違約給對(duì)方造成的直接及關(guān)聯(lián)損失。
第八條不可抗力因素之條款
因不可抗力因素：自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等，以及其他不可抗力因素而造成的違約，雙方均不予以追究，相應(yīng)損失各方自負(fù)。
第九條合同爭(zhēng)議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向甲乙任一方所在地仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，也可向人民法院起訴。
第十二條本合同一式二份，由甲乙雙方簽字(蓋章)生效。
第十條其他約定事項(xiàng)
對(duì)此協(xié)議的任何追加、修改都需經(jīng)雙方以書面形式確認(rèn)后再列入此協(xié)議，與此協(xié)議具有同等約束力。
委托方(甲方)：被委托方(乙方)：
時(shí)間：時(shí)間：
電話：電話：
委托代加工合同篇十四
原告沈陽(yáng)市百特電力電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱百特公司)與被告沈陽(yáng)市姚千建筑材料廠(以下簡(jiǎn)稱為建材廠)委托加工合同糾紛一案，本院于xx年4月14日受理后，依法組成由陳林擔(dān)任審判長(zhǎng)并主審，田麗、周蒙參加評(píng)議的合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理，原告及被告委托代理人均到庭參加了訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告訴稱：xx年12月1日原告與被告簽訂了標(biāo)的額為1040萬元的水泥桿委托加工合同。合同生效后原告按約定分別于xx年12月17日，xx年1月21日、2月6日、3月6日、3月11日給付被告345萬元的水泥桿預(yù)付款。預(yù)付款給付后被告卻沒有約定履行合同，之后原告多次催要貨物，但時(shí)至今日被告也未給付原告一根水泥桿。既然被告無貨可供，原告便要求被告返回預(yù)付款，但幾年來原告一直向被告催要欠款未果。xx年10月原告請(qǐng)求沈陽(yáng)蘇家屯區(qū)公安分局經(jīng)偵支隊(duì)，幫助追要欠款，經(jīng)偵支隊(duì)幫助催要多次并調(diào)查取證和查閱了相關(guān)材料。到目前為止原告一直沒有停止催要此款。由于被告的違約行為，致使原告的供貨方電力公司的施工受到嚴(yán)重影響，延誤了工期。為此使原告蒙受了極大的經(jīng)濟(jì)損失。綜上，請(qǐng)求法院判令建材廠返還345萬元水泥桿預(yù)付款及利息8.302萬元，并承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
被告建材廠辯稱：對(duì)與原告訂立合同及收取345萬元預(yù)付款(其中含30萬元運(yùn)費(fèi))的事實(shí)無異議，但我方已生產(chǎn)水泥桿17099根，價(jià)值4445,740元，上述水泥桿已由原告委托的沈陽(yáng)農(nóng)電水泥桿廠提走。且我方多次催促原告提貨，原告遲遲不提貨，給我方造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。
經(jīng)審理查明：原告百特公司作為甲方于xx年12月1日同作為乙方的建材廠簽訂一份水泥桿收購(gòu)合同，合同約定:由甲方委托乙方生產(chǎn)電桿40000棵，每棵桿單價(jià)260元，要求乙方從xx年12月1日至xx年6月末完成，要求質(zhì)量符合gb4623-94《環(huán)型預(yù)應(yīng)力混凝土電桿》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。提貨方式為如汽車運(yùn)輸經(jīng)甲乙雙方驗(yàn)收合格后，甲方派車，乙方負(fù)責(zé)裝車，貨物以出廠數(shù)量為準(zhǔn)。結(jié)算方式為甲乙雙方簽定合同后，付當(dāng)月運(yùn)出水泥桿數(shù)量的50%金額，每月應(yīng)付提貨的45%，扣5%的質(zhì)量保證金，經(jīng)核實(shí)沒有任何問題待下月初付清。同時(shí)，合同還約定了其他條款等。合同簽訂后，原告按合同約定分別于xx年12月17日，xx年1月21日、2月6日、3月6日、3月11日給付被告345萬元的水泥桿預(yù)付款，其中含運(yùn)費(fèi)30萬元，被告建材廠未按合同約定向原告供應(yīng)水泥桿。
上述事實(shí)，有委托加工合同，收款收據(jù)，庭審筆錄等憑據(jù)，在卷佐證，并經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為：原、被告雙方簽訂的水泥桿委托加工合同意思表示真實(shí)，內(nèi)容不違反法律、法規(guī)的規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定有效，雙方均應(yīng)恪守。被告未依約履行交付水泥桿的義務(wù)，已構(gòu)成違約，應(yīng)承擔(dān)逾期供貨的違約責(zé)任。且其違約行為致雙方訂立合同的目的無法實(shí)現(xiàn)，已構(gòu)成根本違約，原告百特公司因而享有合同解除權(quán)，現(xiàn)其要求返還預(yù)付款項(xiàng)及占用該款期間的利息請(qǐng)求有理，應(yīng)予支持。關(guān)于被告建材廠主張?jiān)嬉盐兴颂嶙咚鄺U一節(jié)，因被告建材廠未能舉出充分證據(jù)證明其與原告百特公司之間存有委托關(guān)系的事實(shí)，故被告建材廠的該項(xiàng)抗辯理由不能成立，不予支持，至于被告建材廠所提其已按約履行，違約原因系原告遲延提貨所致的主張，對(duì)其主張的事實(shí)因其亦未能舉證加以證明，故該主張亦不能成立。綜上，依照《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告沈陽(yáng)市姚千建筑材料廠于本判決生效后十日內(nèi)給付原告沈陽(yáng)市百特電力電子有限公司預(yù)付款及運(yùn)費(fèi)345萬元。
二、被告沈陽(yáng)市姚千建筑材料廠于本判決生效后十日內(nèi)給付原告沈陽(yáng)市百特電力電子有限公司占用上述款項(xiàng)的利息(從占用該款項(xiàng)之日起至本判決確定的給付之日止，按中國(guó)人民銀行規(guī)定的同期金融機(jī)構(gòu)計(jì)算逾期貸款利息標(biāo)準(zhǔn)計(jì)付)。
上列款項(xiàng)如逾期給付，則按《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百三十二條規(guī)定執(zhí)行。
本案案件受理費(fèi)27,302元，由被告沈陽(yáng)市姚千建筑材料廠承擔(dān)，并與上述款項(xiàng)一并給付原告。
委托代加工合同篇一
合同編號(hào)：
簽訂地點(diǎn)：
簽訂日期：
委托方：（以下簡(jiǎn)稱甲方）
受委托方：（以下簡(jiǎn)稱乙方）
甲方委托乙方加工，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
加工成品：
品名規(guī)格單位數(shù)量備注
加工成品質(zhì)量要求：（加工訂作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù)）
原材料的提供辦法、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量：
1、用乙方原料完成工作的，乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受甲方檢驗(yàn)。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響訂作物的質(zhì)量時(shí)，甲方有權(quán)要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。
2、用甲方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。乙方對(duì)甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知甲方調(diào)換或補(bǔ)齊。乙方對(duì)甲方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交（提）日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
1、乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方；甲方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。乙方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。
2、乙方對(duì)于承攬的工作，如果甲方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3、甲方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
價(jià)款或酬金：價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收乙方所完成的工作。驗(yàn)收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的訂作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除甲方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的訂作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)：
1、交（提）訂作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）訂作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交（提）訂作物日期的計(jì)算：乙方自備運(yùn)輸工具送交訂作物的，以甲方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)訂作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提訂作物的，以乙方通知的提取日期為準(zhǔn)，但乙方在發(fā)出提取訂作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。）
包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
結(jié)算方式及期限：
其他：
1、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，甲方可向乙方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的，無權(quán)請(qǐng)求返還定金。乙方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，甲方可向乙方給付預(yù)付款。乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請(qǐng)求返還。
乙方的違約責(zé)任：
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付訂作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付訂作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝訂作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成訂作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
4、逾期交付訂作物，應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向甲方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意，提前交付訂作物，甲方有權(quán)拒收。
5、不能交付訂作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的%（10%—30%幅度）或酬金總額的%（20%—60%幅度）違約金。
6、異地交付的訂作物不符合合同規(guī)定，暫由甲方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付甲方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。
7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的訂作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付訂作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由乙方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
甲方的違約責(zé)任：
1、中途變更訂作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價(jià)款總值的%（10%—30%幅度）的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的%（20%—60%的幅度）違約金。
3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付訂作物的日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取訂作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。甲方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取訂作物的，乙方有權(quán)將訂作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給甲方；變賣訂作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如訂作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收訂作物，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7、變更交付訂作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償乙方由此造成的損失。
糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自年月日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，做出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同一式二份，甲方和乙方各執(zhí)一份，同具法律效力。
委托代加工合同篇二
被委托方（以下簡(jiǎn)稱乙方）：_________
簽訂時(shí)間：_________年_________月_________日
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和其他法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，訂立本合同。
甲方委托乙方加工農(nóng)產(chǎn)品及蜜餞產(chǎn)品，為維護(hù)甲乙雙方的利益，經(jīng)雙方協(xié)商，就有關(guān)代加工事宜達(dá)成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守。
第一條代加工內(nèi)容
甲方委托乙方為其加工農(nóng)產(chǎn)品及蜜餞產(chǎn)品，加工數(shù)量、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量、交付時(shí)間、價(jià)格等事項(xiàng)，以雙方協(xié)商另行簽訂的委托加工合同為準(zhǔn)。
雙方簽訂的本形式確定。
第二條甲方責(zé)任：
1、每次以訂單合同形式委托乙方為甲方加工農(nóng)產(chǎn)品及蜜餞產(chǎn)品。
2、向乙方提供甲方生產(chǎn)授權(quán)委托手續(xù)、商標(biāo)注冊(cè)證以及對(duì)商業(yè)秘密的專有合法證明等相關(guān)法律文件。
3、每次訂單向乙方提供加工品規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時(shí)間等。
4、負(fù)責(zé)向乙方提供甲方內(nèi)外包裝及其它標(biāo)有商標(biāo)的包裝及印刷品等與委托加工品有關(guān)的內(nèi)容。
5、甲方有權(quán)對(duì)乙方的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督，并提出意見和建議。
6、甲方按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和甲乙雙方確定的標(biāo)準(zhǔn)及要求進(jìn)行驗(yàn)收貨品。
7、甲乙雙方嚴(yán)守商業(yè)秘密，不能向第三方透露。
本合同所簽訂的上述加工品的商標(biāo)及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人提供。
第三條乙方責(zé)任
1、嚴(yán)格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動(dòng)。
2、按照甲方確定的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和甲方的要求。
3、乙方驗(yàn)收甲方新到包裝袋和禮盒及瓶罐等，因驗(yàn)收不當(dāng)造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
4、嚴(yán)格管理甲方提供的商標(biāo)、包裝及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商標(biāo)、飾品及包裝等丟失損壞，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償及承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
5、乙方應(yīng)保證按時(shí)完成交貨，如出現(xiàn)延遲交貨乙方每日賠償甲方此批訂單總值的1%的違約金，并盡快完成訂單，乙方賠償由此造成甲方的損失。
6、制造材料交付乙方后，乙方應(yīng)自費(fèi)承擔(dān)儲(chǔ)存和保管，如造成損壞和損失由乙方承擔(dān)責(zé)任。
7、乙方應(yīng)將各種原輔料損耗率控制在雙方商定的范圍內(nèi)，損耗超出正常損耗率部分由乙方負(fù)責(zé)賠償。
8、乙方應(yīng)給甲方人員提供監(jiān)控生產(chǎn)過程的便利和協(xié)助。
9、乙方不得將甲方包材、原料、印刷有甲方標(biāo)識(shí)的物品用于為甲方加工之外的事項(xiàng)中。
10、在合同有效期間，乙方保證在遵照國(guó)家法律法規(guī)要求下不單方面拒絕甲方加工要求，為甲方加工生產(chǎn)所需的資質(zhì)和生產(chǎn)條件符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求，并在資質(zhì)和生產(chǎn)條件更改時(shí)及時(shí)告知甲方。
11、嚴(yán)守甲方的商業(yè)秘密。
12、乙方應(yīng)對(duì)生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)，因乙方造成的質(zhì)量問題導(dǎo)致甲方利益受損，乙方應(yīng)對(duì)甲方損失進(jìn)行賠償。
13、乙方使用食品添加劑應(yīng)該符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求，若產(chǎn)品的安全、質(zhì)量出現(xiàn)問題，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
14、甲方委托乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品，乙方不得將該產(chǎn)品投向市場(chǎng)，銷售權(quán)歸甲方所有。
15、在生產(chǎn)過程中若發(fā)生安全事故或其它財(cái)產(chǎn)損失，應(yīng)有乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
第四條甲方包材、印刷有甲方標(biāo)識(shí)的物品和其他甲方交付給乙方的物品所有權(quán)歸甲方所有。
第五條付款方式、交貨地點(diǎn)和交貨時(shí)間由甲乙雙方商討后以實(shí)際簽訂委托加工合同為準(zhǔn)。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)由甲乙雙方商討并符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求以實(shí)際簽訂的委托加工合同為準(zhǔn)。
第七條違約責(zé)任：
違約責(zé)任由甲乙雙方商討后以實(shí)際簽訂的委托加工合同為準(zhǔn)。
第八條合同有效期限
本委托加工合同有效期限為一年，自合同簽訂之日起生效。其他未盡事宜另行以實(shí)際簽訂的委托加工合同為準(zhǔn)。
第九條實(shí)際簽訂的委托加工合同與本合同同等有效，如有重復(fù)和矛
盾之處以另行實(shí)際簽訂的委托加工合同為準(zhǔn)。
第十條本合同正本一式六份，經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。
第十一條如遇合同爭(zhēng)議，甲乙雙方可協(xié)商解決，協(xié)商不成，可依法向合同簽訂地人民法院起訴。
甲方：_________
乙方：_________
地址：_________
地址：_________
電話：_________
電話：_________
負(fù)責(zé)人簽字：_________
負(fù)責(zé)人簽字：_________
日期：_________年_________月_________日
日期：_________年_________月_________日
委托代加工合同篇三
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就甲方以oem方式提供軟件產(chǎn)品給乙方銷售代
理達(dá)成如下協(xié)議：
oem產(chǎn)品為，乙方在本協(xié)議簽定之日起日內(nèi)向甲方支付oem預(yù)付款項(xiàng)人民幣_(tái)____________元。
甲方在收到乙方的預(yù)付款項(xiàng)后光盤）（以下簡(jiǎn)稱oem產(chǎn)品）給乙方，由乙方銷售該oem產(chǎn)品。該產(chǎn)品的外包裝及用戶手冊(cè)等相關(guān)文檔可由乙方更改。
乙方銷售成功后向甲方按代理價(jià)支付產(chǎn)品費(fèi)用后，由甲方提供加密狗和注冊(cè)碼給乙方對(duì)直接用戶軟件進(jìn)行注冊(cè)。
乙方需支付的貨款可從預(yù)支貨款中扣除，當(dāng)需支付的貨款超出預(yù)支貨款時(shí)，需向甲方支付超出部分的款項(xiàng)。
一、甲方的權(quán)利和義務(wù)：
1．甲方提供乙方所代理產(chǎn)品的軟件光盤和使用手冊(cè)；
2．甲方提供乙方或其客戶的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)支持和電話技術(shù)支持；
3．甲方對(duì)產(chǎn)品軟件進(jìn)行不斷的升級(jí)，保證軟件的先進(jìn)適用性，并提供給乙方及其客戶；
4．甲方對(duì)軟件屬于編程上的錯(cuò)誤或缺陷，無償進(jìn)行更改并提供改好軟件給乙方及其客戶；
9．甲方若對(duì)軟件代理價(jià)進(jìn)行更改，須提前通知乙方。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)：
1．乙方享有該oem產(chǎn)品的唯一代理銷售權(quán)；
2．乙方可獲得甲方的互聯(lián)網(wǎng)在線技術(shù)支持和電話技術(shù)支持；
3．乙方可享有直銷，或在其銷售網(wǎng)絡(luò)設(shè)置代理銷售商；
4．乙方可自行設(shè)定oem產(chǎn)品的直接用戶價(jià)；
5．乙方可要求甲方對(duì)乙方進(jìn)行上門技術(shù)支持和服務(wù)；
6．乙方必須盡力推廣oem產(chǎn)品，并及時(shí)支付款項(xiàng)；
7．乙方單位已不存在或變動(dòng)，必須盡快告知甲方；
8．乙方未經(jīng)甲方同意不得修改所代理的軟件或?qū)浖M(jìn)行解密或反編譯、進(jìn)行非法銷售。
在協(xié)議執(zhí)行期間，如果乙方?jīng)]有按時(shí)付款、乙方單位已不存在、乙方未經(jīng)甲方同意修改所代理的軟件或?qū)浖M(jìn)行解密或反編譯、進(jìn)行非法銷售等，本協(xié)議即告終止，乙方無權(quán)要求甲方返還所支付的款項(xiàng)。
在協(xié)議執(zhí)行期間如果雙方發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不成，雙方同意提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。
本協(xié)議如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決。本協(xié)議壹式兩份，雙方各執(zhí)壹份，經(jīng)簽字、蓋章后生效，兩份合同具有同等效力。
1、軟件代理渠道價(jià)格表
2、授權(quán)書
3、產(chǎn)品證照
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法人代表或授權(quán)人（簽字）： 法人代表或授權(quán)人（簽字）：
年月日 年月日
委托代加工合同篇四
定做人：
承攬人：
根據(jù)池州1017工程施工的需要。定做人于20xx年6月26日 河南省洛陽(yáng)（縣）委托承攬人加工隧道襯砌鋼模板臺(tái)車（下稱定作物）。經(jīng)雙方平等協(xié)商，訂立本合同。
第四條：定作物在河南省洛陽(yáng)市老城區(qū)承攬人廠內(nèi)組織加工，未經(jīng)定做人許可，不得轉(zhuǎn)包。
第五條：合同簽訂。定做人支付壹拾萬元作為預(yù)付款，定做人應(yīng)當(dāng)在定作物運(yùn)抵工地支付 伍 萬元，安裝調(diào)試完畢襯砌三個(gè)循環(huán)支付 伍 萬元，余款在襯砌開始三個(gè)月內(nèi)一次付清。質(zhì)保期為壹年。按每單臺(tái)結(jié)算。
第十二條：本合同與合同補(bǔ)充協(xié)議、技術(shù)交底一并具有法律效力。自20xx年12月21日經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效。補(bǔ)充協(xié)議可以在雙方代理人簽認(rèn)后生效（只限在本合同中簽字的代理人）。
隧道襯砌施工結(jié)束，貨款兩清合同自然終止。
定做人： 承攬人：
單位名稱（蓋章） 單位名稱（蓋章）
法定代表人：包仕兵 法定代表人：
委托代理人：陶虎成 委托代理人：
瀍河分社
賬號(hào): 賬號(hào)：
電話： 電話：
地址： 地址：洛陽(yáng)市老城區(qū)310工業(yè)園
開戶行： 開戶行：洛陽(yáng)市區(qū)農(nóng)信聯(lián)社
委托代加工合同篇五
甲方（托方）：乙方（加工方）：
甲、乙雙方本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議，以資共同遵守：
一、托加工產(chǎn)品汽、單價(jià)及金額
二、托加工方式
甲方提供原材料，乙方負(fù)責(zé)加工產(chǎn)品。
三、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
1、乙方嚴(yán)格按照甲方提出質(zhì)量要求進(jìn)行加工。
2、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
四、包裝要求及交貨地點(diǎn)，運(yùn)輸方式
1、乙方按甲方要求進(jìn)行包裝。
2、甲方指定地點(diǎn)交貨。
3、運(yùn)輸方式為陸運(yùn)，運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)擔(dān)。
五、結(jié)算方式
1、乙方全部交貨后，由乙方開具發(fā)票交與甲方。
2、甲方以現(xiàn)金或銀行匯款方式與乙方結(jié)算。
六、違約責(zé)任
乙方必須嚴(yán)格按照雙方規(guī)定時(shí)間交貨。
七、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。
托方（甲方）：加工方（乙方）：
代表人簽字（或印章）：代表人簽字（或印章）：
委托代加工合同篇六
委 托 方： (以下簡(jiǎn)稱甲方)
受委托方： (以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲方委托乙方加工 ，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
品名 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求： 。(加工訂作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量：
1、用乙方原料完成工作的，乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受甲方檢驗(yàn)。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響訂作物的質(zhì)量時(shí)，甲方有權(quán)要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。
2、用甲方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。乙方對(duì)甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知甲方調(diào)換或補(bǔ)齊。乙方對(duì)甲方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交(提)日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
1、乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。乙方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。
2、乙方對(duì)于承攬的工作，如果甲方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3、甲方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價(jià)款或酬金：價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收乙方所完成的工作。驗(yàn)收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的訂作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除甲方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的訂作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn)：
1、交(提)訂作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)訂作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)訂作物日期的計(jì)算：乙方自備運(yùn)輸工具送交訂作物的，以甲方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)訂作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提訂作物的，以乙方通知的提取日期為準(zhǔn)，但乙方在發(fā)出提取訂作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。)
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
第十條 結(jié)算方式及期限：
第十一條 其他：
1、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，甲方可向乙方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的，無權(quán)請(qǐng)求返還定金。乙方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，甲方可向乙方給付預(yù)付款。乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。
第十二條 乙方的違約責(zé)任：
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付訂作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付訂作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝訂作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成訂作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
4、逾期交付訂作物，應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金 元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向甲方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意，提前交付訂作物，甲方有權(quán)拒收。
5、不能交付訂作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的 %( 10%-30%幅度)或酬金總額的 %(20%-60%幅度)違約金。
6、異地交付的訂作物不符合合同規(guī)定，暫由甲方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付甲方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。
7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的訂作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付訂作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由乙方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、 擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 甲方的違約責(zé)任：
1、中途變更訂作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價(jià)款總值的 %(10%-30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的 %(20%-60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付訂作物的日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取訂作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。甲方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取訂作物的，乙方有權(quán)將訂作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給甲方;變賣訂作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如訂作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收訂作物，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7、變更交付訂作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償乙方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自 年 月 日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，做出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同一式二份，甲方和乙方各執(zhí)一份，同具法律效力。
委托代加工合同篇七
甲方：
乙方：
為了維護(hù)正常的夏糧收購(gòu)市場(chǎng)秩序,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，雙方本著互惠互利的'原則，現(xiàn)就甲方委托乙方代收購(gòu)小麥具體有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
一、委托收購(gòu)地點(diǎn)、數(shù)量
收購(gòu)地點(diǎn): 。收購(gòu)數(shù)量：新產(chǎn)的小麥,以實(shí)際收購(gòu)數(shù)量為準(zhǔn)。
二、甲方委托乙方代收購(gòu)新產(chǎn)小麥，甲方支付乙方代購(gòu)費(fèi)用 元/公斤。
三、代購(gòu)費(fèi)用須在收購(gòu)結(jié)束前按實(shí)際收購(gòu)數(shù)量結(jié)清下欠手續(xù)費(fèi)。
四、乙方必須確保甲方委托收購(gòu)的小麥數(shù)量真實(shí),質(zhì)量良好,甲方委托乙方代收購(gòu)小麥的價(jià)格，以當(dāng)?shù)貒?guó)有糧食收儲(chǔ)企業(yè)掛牌收購(gòu)價(jià)格即政府公布的市場(chǎng)參考價(jià)格為準(zhǔn)。
五、甲方委托乙方代收購(gòu)小麥所需收購(gòu)資金貸款，由甲方提供，按具體收購(gòu)地點(diǎn)，根據(jù)收購(gòu)量提前一星期劃撥到乙方所在地農(nóng)發(fā)行帳戶，作為專項(xiàng)代收購(gòu)資金由乙方使用。
六、乙方給甲方代收的小麥品質(zhì)必須達(dá)到三等以上標(biāo)準(zhǔn)，甲方派員監(jiān)督化驗(yàn)全過程，出庫(kù)時(shí)在乙方代購(gòu)點(diǎn)檢斤驗(yàn)質(zhì)，(調(diào)撥化驗(yàn)單和發(fā)貨明細(xì)表必須由雙方人員簽字)。
七、根據(jù)收購(gòu)進(jìn)度和乙方安排的調(diào)出計(jì)劃，拉運(yùn)車輛由甲方自行解決，包裝、裝車費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
八、在收購(gòu)期間，由乙方負(fù)責(zé)收購(gòu)期間各環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)工作,所造成的安全事故由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。在拉運(yùn)期間甲方應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)程操作,糧食出庫(kù)后所發(fā)生的安全事故均有甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
九、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決，并根據(jù)需要可簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、在執(zhí)行本合同過程中雙方發(fā)生糾紛，首先應(yīng)通過協(xié)商友好解決，如協(xié)商不成時(shí)，可依據(jù)《合同法》有關(guān)條款，在乙方所在地申請(qǐng)仲裁或向人民法院起訴。
十一、有效期限： 年 月 日至 年 月 日。
十二、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效。
委托代加工合同篇八
地址：__（郵編：______）
電話：（__）______
傳真：（__）______
銀行：____________
銀行戶頭號(hào)碼：______
增值稅號(hào)碼：______
（以下稱“委托方”）
加工方：____有限公司
地址：____（郵編：____）
電話：（__）____
傳真：（__）____
銀行：____________
銀行戶頭號(hào)碼：____________
（以下稱“加工方）。
委托方和加工方合稱為“雙方”。
委托方與加工方在平等、自愿基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議，以資共同遵守：
（1）委托方希望根據(jù)下列條件委托加工方_____茶產(chǎn)品，有關(guān)產(chǎn)品訂單將按本協(xié)議規(guī)定向加工方發(fā)出。
（2）加工方希望根據(jù)下列條件為委托方加工_____產(chǎn)品，有關(guān)產(chǎn)品將按本協(xié)議規(guī)定完成。
（3）委托方為____產(chǎn)品之唯一商標(biāo)持有人及享有有關(guān)產(chǎn)品專利權(quán)。
每月訂單
（4）委托方必須提前10天以傳真方式給加工落實(shí)訂單數(shù)量。訂單內(nèi)容指明提貨時(shí)間。
（5）加工方在收悉訂單后，必須在一個(gè)星期內(nèi)以傳真書面向委托方確認(rèn)訂單。
（6）除非雙方經(jīng)過同意，否則在訂單被加工方確定接納后，委托方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。
原材料及包裝材料安排
（9）原材料及包裝材料的進(jìn)庫(kù)（加工方之倉(cāng)庫(kù)）質(zhì)量檢驗(yàn)工作由委托方委派代表全權(quán)負(fù)責(zé)。
加工費(fèi)
（11）委托方將負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗(yàn)收工作、安排運(yùn)輸事宜、及支付相關(guān)運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)。
技術(shù)及工藝
a產(chǎn)品含有非配方所含的其他物質(zhì)；
b產(chǎn)品內(nèi)含有玻璃、青鐵、砂子等異物；
付款條件
（14）首次加工費(fèi)，委托方在產(chǎn)品生產(chǎn)完成10日后全數(shù)匯至加工方的銀行戶頭。
（15）加工方必須在委托方付款之后三個(gè)工作天內(nèi)向委托方開具增值稅發(fā)票。
有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專利及商標(biāo)的侵權(quán)責(zé)任
（16）非經(jīng)委托方書面同意，加工方或任何人不能使用委托方的商標(biāo)、商號(hào)或泄露加工方為委托方的產(chǎn)品代加工商。
雙方責(zé)任
（17）加工方根據(jù)委托方確認(rèn)的配方及工藝要求加工上述產(chǎn)品，必須保質(zhì)保量、按期完成委托方的加工任務(wù)指標(biāo)，委托方負(fù)責(zé)上述加工產(chǎn)品由原材料到所有包裝品的采購(gòu)，如原材料沒有按生產(chǎn)計(jì)劃到位而影響生產(chǎn)，委托方將負(fù)全部責(zé)任。
協(xié)議終止
（18）其中一方可提前九十天以書面形式通知對(duì)方解除此協(xié)議。
（19）如任何一方違反以上條約，另一方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，提早三十天以書面形式通知對(duì)方解除此協(xié)議。
（20）協(xié)議終止后，委托方必須于協(xié)議終止后五個(gè)工作天之內(nèi)提走所有屬于委托方之剩余的產(chǎn)品，原材料及包裝材料，否則加工方有權(quán)自行處理有關(guān)物料。
協(xié)議期限
（21）本協(xié)議從雙方簽、蓋章之日起計(jì)算有效期一年。經(jīng)雙方協(xié)商同意，可以補(bǔ)充協(xié)方方式延長(zhǎng)協(xié)議期限。
委托方加工方
代表人簽：代表人簽：
代表人姓名：代表人姓名：
____有限公司（蓋章）：____有限公司（蓋章）：
____年__月__日____年__月__日
委托代加工合同篇九
乙方（受委托方）：_______
甲方提供紅橡木材，委托乙方加工紅橡封邊條。經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
品名
規(guī)格（長(zhǎng)，寬，高cm）
單位
數(shù)量
備注
第二條加工成品質(zhì)量要求：
二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于________年________月________日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款____________元。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：________年________月________日至________月________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算，共計(jì)980元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算，共計(jì)490元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款_______元（大寫_______元）。甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。
五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金。
六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金。
三，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______年_______月_______日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托代加工合同篇十
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方將自產(chǎn)和外購(gòu)鉛鋅原礦委托乙方浮選加工。為約束雙方，簽訂如下選礦加工合同，所訂合同條款雙方共同信守。
一、 委托選礦加工數(shù)量：甲方每月將自產(chǎn)和外購(gòu)鉛鋅原礦全部委托乙方入選加工。入選原礦的數(shù)量以過磅為準(zhǔn)。
二、 選礦所產(chǎn)生的尾沙、廢水、尾沙壩的維修等一切費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
三、 委托選礦加工價(jià)格：每噸入選原礦的加工價(jià)格為108元。此價(jià)格包含礦坪取礦、運(yùn)輸、破碎、球磨、浮選、精礦打包和裝車等工序的所有費(fèi)用。
四、 委托選礦加工時(shí)間：乙方每月按甲方要求的入選時(shí)間連續(xù)一次將甲方的自產(chǎn)和外購(gòu)鉛鋅原礦入選加工完畢。乙方如有外購(gòu)原礦入選時(shí)，應(yīng)優(yōu)先保證甲方的原礦入選。
五、 委托選礦加工后的精礦質(zhì)量：乙方必須保證甲方委托選礦加工后的精礦質(zhì)量。即：鉛精礦品位5５％（含55％）以上；鋅精礦品位50％（含50％）以上；鉛、鋅精礦的富含不超過5％；鉛、鋅精礦的綜合回收率達(dá)到90％。
六、 精礦質(zhì)量的考核，以甲方化驗(yàn)室的化驗(yàn)結(jié)果為依據(jù)。乙方入選加工后的精礦質(zhì)量達(dá)不到合同規(guī)定的要求，即每項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)每下降1個(gè)百分點(diǎn)，甲方扣減乙方加工費(fèi)30元。如果精礦質(zhì)量指標(biāo)中的一項(xiàng)下降超過10個(gè)百分點(diǎn)及其以上，甲方除拒付乙方選礦加工費(fèi)外，乙方還應(yīng)賠償甲方損失5000.00元。
七、 乙方在入選加工過程中應(yīng)保證甲方的原礦和精礦產(chǎn)品不受損失。如發(fā)生甲方原礦和精礦產(chǎn)品丟失、被盜等現(xiàn)象，乙方應(yīng)照價(jià)賠償。
八、 合同期內(nèi)，乙方不得以任何理由拒絕甲方的委托選礦加工。否則，乙方賠償甲方違約金10000.00元。
九、 委托加工合同期限為______年______月_______日至______年______月_______日。
十、 本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
十一、 本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
十二、 附則：
1、 甲方將與曾澤春簽訂的《選礦承包合同》（已征得曾澤春同意）無償轉(zhuǎn)讓給乙方。
2、 甲方將承包乙方選礦廠期間所增添的設(shè)備、配件及材料作價(jià)轉(zhuǎn)讓給乙方。
3、 現(xiàn)有電子地磅由甲方管理，乙方可免費(fèi)使用。
甲方：
乙方：
______年______月_______日
委托代加工合同篇十一
委托方(甲方)：
加工方(乙方)：
一、乙方在________年____月____日 至________年____月____日為甲方加工泳裝 件(甲方提供足夠原料前提下)。若不能預(yù)期完成，甲方有權(quán)扣減加工費(fèi)。
二、按我司提供原樣生產(chǎn)，如無原樣，按我司書面指示生產(chǎn)，未經(jīng)我司同意，不得更改或代用。
三、乙方嚴(yán)格按照甲方提出的要求進(jìn)行加工，乙方應(yīng)提供所有款的確認(rèn)樣，待甲方確認(rèn)后，方可生產(chǎn)，甲方有權(quán)保留確認(rèn)樣。
四、如布料或裁片有疵點(diǎn)或臟污等現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)向我司提供并要求處理，否則貴廠(司)應(yīng)負(fù)由此引起的全部賠償之責(zé)任。
五、我司如指定使用配件(如商標(biāo)、掛牌、衣掛等)貴廠(司)不得代換，否則貴廠(司)應(yīng)負(fù)由此引起的全部賠償之責(zé)任。
六、乙方由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、丟失的，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此而造成的損失。
七、所有輔料，當(dāng)面點(diǎn)清，如有丟失、損壞，乙方應(yīng)按原價(jià)賠償甲方。
八、乙方必須對(duì)甲方提供的服裝款式，圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密，不得向任何人泄露任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工，銷售。若違反甲方的保密要求，甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料，并視實(shí)際情況要求乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
九、未按合同規(guī)定需返修的，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格產(chǎn)品低于合格產(chǎn)品的價(jià)值部分。返修率不得高于2%。
十、保證品質(zhì)，我司查貨為隨機(jī)抽查，其結(jié)果并不能免除貨物抵達(dá)市場(chǎng)分發(fā)銷售出去后可能出現(xiàn)的某些隱蔽的品質(zhì)問題，如因品質(zhì)問題所引起的一切損失應(yīng)由貴廠(司)承擔(dān)。
十
一、不允許缺件。如有缺件，乙方按每件出廠價(jià)計(jì)算賠償金額。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
委托代加工合同篇十二
委托方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)
生產(chǎn)方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)經(jīng)雙方充分協(xié)商，在互利互惠的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方加工生產(chǎn)產(chǎn)品事宜，達(dá)成以下協(xié)議：
第一條加工產(chǎn)品范疇
1、產(chǎn)品品名：以《委托加工合作訂貨單》為準(zhǔn)。
2、產(chǎn)品規(guī)格為：以《委托加工合作訂貨單》為準(zhǔn)。
3、如增加產(chǎn)品由雙方另行簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。
第二條委托加工訂單使用證件說明
1、乙方提供工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及生產(chǎn)、衛(wèi)生許可證復(fù)印件給甲方，授權(quán)甲方在本協(xié)議范圍內(nèi)的產(chǎn)品使用。首次加工生產(chǎn)的產(chǎn)品需在叁萬元以上方提供以上三證，并甲方一次性支付預(yù)付金拾萬元。
2、甲方在乙方生產(chǎn)加工之產(chǎn)品外包裝及說明書，必須符合國(guó)家標(biāo)簽法等有關(guān)規(guī)定，若有違規(guī)行為，后果自負(fù);并視為甲方違反合同，乙方有權(quán)拒絕生產(chǎn)。加工產(chǎn)品包裝上標(biāo)注乙方廠名和廠址，同時(shí)注明乙方系受甲方委托生產(chǎn)(生產(chǎn)分裝)。
3、甲方須向乙方提供合法經(jīng)營(yíng)證明(營(yíng)業(yè)執(zhí)照)及商標(biāo)受理證明。
4單為準(zhǔn)。除以上產(chǎn)品外其他產(chǎn)品乙方概不負(fù)責(zé)。
5、若非乙方加工的產(chǎn)品，冒用乙方證件的行為，追究其法律責(zé)任，并沒收預(yù)付金。
第三條加工產(chǎn)品質(zhì)量及責(zé)任
1、乙方嚴(yán)格按甲、乙雙方確認(rèn)的配方和工藝制作，產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
2、乙方僅是甲方委托加工產(chǎn)品生產(chǎn)過程的一個(gè)制造、灌裝以及包裝的工序。只承擔(dān)生產(chǎn)分裝產(chǎn)品品質(zhì)行為的企業(yè)，不承擔(dān)甲方一切銷售行為及債權(quán)債務(wù)的責(zé)任!
3、若屬甲方運(yùn)輸或出廠以后因保管不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì)、損壞，乙方不承擔(dān)責(zé)任。
第四條包裝材料供應(yīng)
1、產(chǎn)品的商標(biāo)圖案、標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)圖案和外包裝設(shè)計(jì)圖案由甲方提供給乙方，這些圖案及其組合的知識(shí)產(chǎn)權(quán)屬于甲方所有、相關(guān)責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)，乙方不得在甲方產(chǎn)品以外的任何場(chǎng)所使用或許可他人使用。
2、包裝材料交付地點(diǎn)為乙方工廠倉(cāng)庫(kù)，物流運(yùn)輸費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
3、乙方應(yīng)保管好甲方材料，包裝紙箱、標(biāo)簽等不能流入市場(chǎng)。
第五條結(jié)算方式
甲方在與乙方確認(rèn)加工生產(chǎn)訂單、簽訂《委托加工合作訂貨單》之同時(shí)，乙方從預(yù)付款中扣取該訂單費(fèi)用總額。每次生產(chǎn)訂單金額如超過預(yù)付金余額，須補(bǔ)足款項(xiàng)乙方才進(jìn)行生產(chǎn)。
第六條產(chǎn)品交付
1、當(dāng)雙方簽訂本協(xié)議后，雙方將以此協(xié)議作為基礎(chǔ)，每次訂貨都由甲方向乙方下訂單，由乙方負(fù)責(zé)人確認(rèn)后才視為合格的訂貨合同，不合格的訂貨合同不受本協(xié)議條款約束。
2、交付地點(diǎn)為甲方指定地點(diǎn)，物流運(yùn)輸由甲方負(fù)責(zé)，乙方負(fù)責(zé)裝車。
3、交貨時(shí)間：在包材、款項(xiàng)到位的情況下15個(gè)工作日。
第七條驗(yàn)貨的標(biāo)準(zhǔn)及方法
1、甲方對(duì)貨物的驗(yàn)收方法依據(jù)甲方和乙方商議認(rèn)可的質(zhì)量文件為依據(jù)。
2、甲方對(duì)貨物的驗(yàn)收期限為收到貨物之日當(dāng)天內(nèi)完成。
3、甲方認(rèn)為貨物有不良現(xiàn)象時(shí)，可向乙方提出異議。
4、提出異議期限為驗(yàn)收貨物即日起算一周內(nèi)書面向乙方提出，乙方在一周內(nèi)給予處理答復(fù)，超過期限視為驗(yàn)收合格。
第八條本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決，或在委托加工訂單上補(bǔ)充。如產(chǎn)生糾紛，雙方友好協(xié)商，協(xié)商不成，可向生產(chǎn)方當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。
第九條本協(xié)議自雙方簽訂之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，并具有同等法律效力。
甲方：乙方：日期:
委托代加工合同篇十三
為明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，維護(hù)雙方利益，本著平等自愿的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，對(duì)甲方委托乙方代加工事宜達(dá)成以下協(xié)議，以供雙方共同遵守。
第一條合同日期
1、合同有效期___年，______年____月____日至_______年____月___日。
2、合同期滿，本合同自動(dòng)終止。甲乙雙方如需繼續(xù)合作，經(jīng)雙方協(xié)商同意后重新簽訂合同。
第二條代加工產(chǎn)品名稱、質(zhì)量、規(guī)格、單位、數(shù)量
第三條甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方有權(quán)對(duì)乙方生產(chǎn)的每批次產(chǎn)品質(zhì)量、重量、數(shù)量、體積及技術(shù)要求進(jìn)行監(jiān)督抽查及留樣。
2、甲方負(fù)責(zé)向乙方提供商標(biāo)證明，授權(quán)委托書等相關(guān)法律文件。
3、甲方需提前向乙方提供質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、供貨時(shí)間等計(jì)劃和要求。
4、乙方需按照甲方提供的計(jì)劃和要求，保證質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格和供貨時(shí)間。
5、甲方有權(quán)要求乙方嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得以任何方式或渠道讓第三方知悉本合作。
6、乙方有權(quán)要求甲方嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得以任何方式或渠道讓第三方知悉本合作。
7、甲方需生產(chǎn)不同規(guī)格品種的產(chǎn)品時(shí)，以短信、郵件或書面方式給乙方下訂單。
8、甲方不得要求乙方生產(chǎn)摻雜使假偽劣產(chǎn)品。
9、乙方若想調(diào)整配方，需短信、郵件或書面告知甲方，并得到甲方同意后才可以進(jìn)行，不得隨意調(diào)整或變動(dòng)。
10、乙方對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品實(shí)行三包，三包標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
11、甲方必須按時(shí)向乙方提供包裝袋、合格證、文字資料。
12、乙方應(yīng)嚴(yán)格管理甲方提供的商標(biāo)、包裝、合格證及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商標(biāo)、包裝、合格證或印刷品等丟失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
13、乙方不能私自以任何方式向第三方提供甲方的包裝袋、合格證、文字資料等，且嚴(yán)禁用于其他生產(chǎn)。
14、乙方負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、供應(yīng)，并按照甲方確定的原材料質(zhì)量要求進(jìn)行。
15、乙方有義務(wù)根據(jù)甲方的要求保質(zhì)保量完成任務(wù)，如產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，由雙方確認(rèn)或由國(guó)家檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，如屬于乙方責(zé)任由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，屬于甲方責(zé)任由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。任何一方出現(xiàn)質(zhì)量問題，均視為違約。但無論甲乙哪方的責(zé)任，甲乙雙方均有配合對(duì)方協(xié)調(diào)善后處理的義務(wù)。
16、乙方不得以任何形式私自銷售為甲方代理加工的產(chǎn)品，因擅自生產(chǎn)、銷售造成的損由乙方承擔(dān)。
第四條交貨方式、地點(diǎn)
1、提貨前，甲方需通過短信、電話、郵件、傳真或書面方式通知乙方，乙方需驗(yàn)明車輛和提貨人身份后，嚴(yán)格按照甲方要求的手續(xù)辦理(開具出庫(kù)單、注明車牌號(hào)、身份證號(hào)、姓名、電話等)，方可出貨。
2、交貨地點(diǎn)為乙方工廠倉(cāng)庫(kù)(地址：濟(jì)南市歷城區(qū)遙墻)。
3、物流運(yùn)輸由甲方負(fù)責(zé)，乙方負(fù)責(zé)裝車。
第五條提貨時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格、品種
甲方于本合同簽訂時(shí)，提供給乙方季度或月度需貨計(jì)劃，雙方盡量按照計(jì)劃執(zhí)行。每次提貨前一天告知乙方確定數(shù)量、規(guī)格、品種、提貨時(shí)間。
第六條結(jié)算價(jià)格、方式及時(shí)間
對(duì)于結(jié)算價(jià)格，甲乙雙方根據(jù)市場(chǎng)、原材料等情況協(xié)商決定。
對(duì)于結(jié)算方式和時(shí)間，每次提貨時(shí)付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬。結(jié)款時(shí)，乙方應(yīng)當(dāng)交給甲方出庫(kù)單的結(jié)算聯(lián)，并向甲方開具收據(jù)或發(fā)票。
第七條違約責(zé)任
1、以上條款甲、乙雙方必須遵守，凡違約者，按照本協(xié)議或附件條款處罰，未盡之處，雙方另行協(xié)議處罰。
2、違約之處罰原則：違約者無條件賠償因違約給對(duì)方造成的直接及關(guān)聯(lián)損失。
第八條不可抗力因素之條款
因不可抗力因素：自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等，以及其他不可抗力因素而造成的違約，雙方均不予以追究，相應(yīng)損失各方自負(fù)。
第九條合同爭(zhēng)議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向甲乙任一方所在地仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，也可向人民法院起訴。
第十二條本合同一式二份，由甲乙雙方簽字(蓋章)生效。
第十條其他約定事項(xiàng)
對(duì)此協(xié)議的任何追加、修改都需經(jīng)雙方以書面形式確認(rèn)后再列入此協(xié)議，與此協(xié)議具有同等約束力。
委托方(甲方)：被委托方(乙方)：
時(shí)間：時(shí)間：
電話：電話：
委托代加工合同篇十四
原告沈陽(yáng)市百特電力電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱百特公司)與被告沈陽(yáng)市姚千建筑材料廠(以下簡(jiǎn)稱為建材廠)委托加工合同糾紛一案，本院于xx年4月14日受理后，依法組成由陳林擔(dān)任審判長(zhǎng)并主審，田麗、周蒙參加評(píng)議的合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理，原告及被告委托代理人均到庭參加了訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告訴稱：xx年12月1日原告與被告簽訂了標(biāo)的額為1040萬元的水泥桿委托加工合同。合同生效后原告按約定分別于xx年12月17日，xx年1月21日、2月6日、3月6日、3月11日給付被告345萬元的水泥桿預(yù)付款。預(yù)付款給付后被告卻沒有約定履行合同，之后原告多次催要貨物，但時(shí)至今日被告也未給付原告一根水泥桿。既然被告無貨可供，原告便要求被告返回預(yù)付款，但幾年來原告一直向被告催要欠款未果。xx年10月原告請(qǐng)求沈陽(yáng)蘇家屯區(qū)公安分局經(jīng)偵支隊(duì)，幫助追要欠款，經(jīng)偵支隊(duì)幫助催要多次并調(diào)查取證和查閱了相關(guān)材料。到目前為止原告一直沒有停止催要此款。由于被告的違約行為，致使原告的供貨方電力公司的施工受到嚴(yán)重影響，延誤了工期。為此使原告蒙受了極大的經(jīng)濟(jì)損失。綜上，請(qǐng)求法院判令建材廠返還345萬元水泥桿預(yù)付款及利息8.302萬元，并承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
被告建材廠辯稱：對(duì)與原告訂立合同及收取345萬元預(yù)付款(其中含30萬元運(yùn)費(fèi))的事實(shí)無異議，但我方已生產(chǎn)水泥桿17099根，價(jià)值4445,740元，上述水泥桿已由原告委托的沈陽(yáng)農(nóng)電水泥桿廠提走。且我方多次催促原告提貨，原告遲遲不提貨，給我方造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。
經(jīng)審理查明：原告百特公司作為甲方于xx年12月1日同作為乙方的建材廠簽訂一份水泥桿收購(gòu)合同，合同約定:由甲方委托乙方生產(chǎn)電桿40000棵，每棵桿單價(jià)260元，要求乙方從xx年12月1日至xx年6月末完成，要求質(zhì)量符合gb4623-94《環(huán)型預(yù)應(yīng)力混凝土電桿》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。提貨方式為如汽車運(yùn)輸經(jīng)甲乙雙方驗(yàn)收合格后，甲方派車，乙方負(fù)責(zé)裝車，貨物以出廠數(shù)量為準(zhǔn)。結(jié)算方式為甲乙雙方簽定合同后，付當(dāng)月運(yùn)出水泥桿數(shù)量的50%金額，每月應(yīng)付提貨的45%，扣5%的質(zhì)量保證金，經(jīng)核實(shí)沒有任何問題待下月初付清。同時(shí)，合同還約定了其他條款等。合同簽訂后，原告按合同約定分別于xx年12月17日，xx年1月21日、2月6日、3月6日、3月11日給付被告345萬元的水泥桿預(yù)付款，其中含運(yùn)費(fèi)30萬元，被告建材廠未按合同約定向原告供應(yīng)水泥桿。
上述事實(shí)，有委托加工合同，收款收據(jù)，庭審筆錄等憑據(jù)，在卷佐證，并經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為：原、被告雙方簽訂的水泥桿委托加工合同意思表示真實(shí)，內(nèi)容不違反法律、法規(guī)的規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定有效，雙方均應(yīng)恪守。被告未依約履行交付水泥桿的義務(wù)，已構(gòu)成違約，應(yīng)承擔(dān)逾期供貨的違約責(zé)任。且其違約行為致雙方訂立合同的目的無法實(shí)現(xiàn)，已構(gòu)成根本違約，原告百特公司因而享有合同解除權(quán)，現(xiàn)其要求返還預(yù)付款項(xiàng)及占用該款期間的利息請(qǐng)求有理，應(yīng)予支持。關(guān)于被告建材廠主張?jiān)嬉盐兴颂嶙咚鄺U一節(jié)，因被告建材廠未能舉出充分證據(jù)證明其與原告百特公司之間存有委托關(guān)系的事實(shí)，故被告建材廠的該項(xiàng)抗辯理由不能成立，不予支持，至于被告建材廠所提其已按約履行，違約原因系原告遲延提貨所致的主張，對(duì)其主張的事實(shí)因其亦未能舉證加以證明，故該主張亦不能成立。綜上，依照《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告沈陽(yáng)市姚千建筑材料廠于本判決生效后十日內(nèi)給付原告沈陽(yáng)市百特電力電子有限公司預(yù)付款及運(yùn)費(fèi)345萬元。
二、被告沈陽(yáng)市姚千建筑材料廠于本判決生效后十日內(nèi)給付原告沈陽(yáng)市百特電力電子有限公司占用上述款項(xiàng)的利息(從占用該款項(xiàng)之日起至本判決確定的給付之日止，按中國(guó)人民銀行規(guī)定的同期金融機(jī)構(gòu)計(jì)算逾期貸款利息標(biāo)準(zhǔn)計(jì)付)。
上列款項(xiàng)如逾期給付，則按《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百三十二條規(guī)定執(zhí)行。
本案案件受理費(fèi)27,302元，由被告沈陽(yáng)市姚千建筑材料廠承擔(dān)，并與上述款項(xiàng)一并給付原告。