合同是商業(yè)活動中不可或缺的法律工具。那么如何撰寫一份完善的合同呢？首先，我們需要明確合同的雙方當事人，并準確描述雙方的身份和聯(lián)系方式。其次，合同應詳細列明交易的內(nèi)容、條件、方式和期限等關(guān)鍵信息，確保雙方心知肚明。此外，還需要明確約定違約責任和爭議解決方式，以防止后期可能出現(xiàn)的問題。在撰寫合同時，嚴禁使用含糊不清的用語或有欺騙性的條款，應力求清晰、明確、合理。最重要的是，在簽訂合同前，雙方應全面了解并認可其中的各項條款，確保自己的權(quán)益不受損害。合同一旦簽訂，雙方應認真履行其中的條款和要求。
裝飾公司合同版篇一
甲方：代表：地址：電話：
乙方：代表：地址：電話：風險提示：
合作的方式多種多樣，如合作設立公司、合作開發(fā)軟件、合作購銷產(chǎn)品等等，不同合作方式涉及到不同的項目內(nèi)容，相應的協(xié)議條款可能大不相同。
本協(xié)議的條款設置建立在特定項目的基礎上，僅供參考。實踐中，需要根據(jù)雙方實際的合作方式、項目內(nèi)容、權(quán)利義務等，修改或重新擬定條款。
甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展的精神，按《民法典》有關(guān)條款規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方向乙方供應裝飾裝修材料(以下簡稱材料)，合作經(jīng)營事宜達成一致意見，并簽訂如下合作協(xié)議：
一、合作材料甲乙雙方共同合作的材料為：______。
二、合作期限合作期限為________年，自________年____月____日起至________年____月____日止。
三、合作方式風險提示：
應明確約定合作方式，尤其涉及到資金、技術(shù)、勞務等不同投入方式的。同時，應明確各自的權(quán)益份額，否則很容易在項目實際經(jīng)營過程中就責任承擔、盈虧分擔等產(chǎn)生糾紛。
1、甲、乙雙方總部直接簽署合作協(xié)議，建立合作關(guān)系。
2、甲方授權(quán)裝飾公司會員店與乙方指定分部簽署相關(guān)合作協(xié)議。
四、產(chǎn)品價格
1、甲方向乙方提供材料的價格為裝飾公司統(tǒng)一供貨價、材料現(xiàn)行市場最低限價及市場標價。
2、乙方必須嚴格執(zhí)行甲方的價格制度，不得低于甲方材料現(xiàn)行市場最低限價銷售，否則視為無效合同，因此而造成的后果，由乙方自負。
3、甲方保留對向乙方供應材料價格的調(diào)整權(quán)，并在調(diào)整價格前以書面形式通知乙方，同時將該材料的價格提供給乙方。
五、結(jié)算方式主材款由甲方直接與終端用戶按實際發(fā)生材料量和終端用戶訂單價格結(jié)算，而后甲方及時將結(jié)算情況回執(zhí)乙方，并向乙方提供終端用戶驗收簽字的安裝確認單，以便進一步辦理相關(guān)手續(xù)。
六、甲方權(quán)利、義務風險提示：
應明確約定合作各方的權(quán)利義務，以免在項目實際經(jīng)營中出現(xiàn)扯皮的情形。
再次溫馨提示：因合作方式、項目內(nèi)容不一致，各方的權(quán)利義務條款也不一致，應根據(jù)實際情況進行擬定。
1、對于乙方違反甲方價格政策及結(jié)算制度的行為，甲方有權(quán)向乙方提出警告，直至終止協(xié)議。
2、對于乙方擅自違約的行為，甲方有權(quán)扣除部分利潤作為對甲方的補償。
3、對于乙方蓄意擾亂甲方銷售市場的行為，甲方有權(quán)向乙方提出索賠。
4、對于乙方攻擊、貶低甲方產(chǎn)品，損壞甲方品牌形象的行為，甲方有權(quán)要求乙方做出合理解釋，情形嚴重的，終止合作協(xié)議。造成甲方損失的，甲方有權(quán)追究乙方的法律責任。
5、如因乙方在合作有效期內(nèi)對甲方產(chǎn)品的技術(shù)、價格以及合作的其它機密發(fā)生泄漏以致給甲方造成損失，甲方有權(quán)追究乙方的法律責任。
6、甲方應向乙方提供營業(yè)執(zhí)照復印件、產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品說明書、技術(shù)標準、檢驗檢測報告、價格表等文件、資料。
7、甲方向乙方提供產(chǎn)品須符合國家相關(guān)標準。
8、甲方在產(chǎn)品裝卸、運輸及安裝過程中，應遵守雙方約定的要求，并遵守乙方作業(yè)環(huán)境的要求。
9、甲方應對所供產(chǎn)品的安裝承擔保修義務，保修期為________年，自安裝之日起算，甲方在其所供產(chǎn)品保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，由甲方向終端用戶履行保修責任及義務。
七、乙方權(quán)利、義務
1、乙方可以指定下屬分公司（分店）與甲方指定的專賣店進行合作。
2、乙方對甲方提供的不符合國家規(guī)定標準產(chǎn)品，有權(quán)向甲方提出索賠。
3、乙方對甲方不能按合同及時安裝的可以按民法典的約定，提出賠償。
4、乙方積極向終端用戶介紹、推薦甲方的產(chǎn)品。
5、乙方積極協(xié)調(diào)甲方與終端用戶的主材供需事宜。
6、乙方按終端用戶需求，應提前______天向甲方或甲方授權(quán)裝飾公司會員店訂購所需產(chǎn)品，按甲方制定的標準文本進行填寫，注明所訂產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、地點、聯(lián)系電話及收取的訂金金額（訂金金額不得高于______元人民幣）等。
7、乙方有義務對甲方產(chǎn)品的技術(shù)、價格及合作的其它機密給予保密。
八、合同的解除
1、本協(xié)議規(guī)定終止之日前____日，雙方協(xié)商續(xù)約事宜。
2、本協(xié)議規(guī)定終止之日后沒有續(xù)簽的，本協(xié)議自動解除。
3、本協(xié)議有效期內(nèi)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意解除，本協(xié)議自動解除。
4、因不可抗力如戰(zhàn)爭、嚴重自然災害、國家政策或法規(guī)等因素使本協(xié)議不能正常執(zhí)行，本協(xié)議自動解除。
九、保密原則風險提示：
應約定保密及競業(yè)禁止義務，特別是針對項目所涉及的技術(shù)、客戶資源，以免出現(xiàn)合作一方在項目外以此牟利或從事其他損害項目權(quán)益的活動。 乙方和甲方均有義務履行保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方披露或透露有關(guān)本協(xié)議內(nèi)容項目下的任何信息。
十、其他條款
1、本協(xié)議未盡事宜，雙方可協(xié)商解決，簽署補充協(xié)議作為附件。補充協(xié)議經(jīng)雙方簽字、蓋章后與本協(xié)議具有同等法律效力。
2、凡因執(zhí)行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，友好協(xié)商解決。如經(jīng)協(xié)商不能解決時，可提交______區(qū)人民法院，采取法律訴訟解決。
3、本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，甲乙雙方授權(quán)代表簽字蓋章后正式生效。
甲方（簽章）：代表人（簽字）：________年____月____日
乙方（簽章）：代表人（簽字）：________年____月____日
裝飾公司合同版篇二
買方：賣方：
地址：地址：
電話：電話：
傳真：傳真：
經(jīng)買賣雙方共同協(xié)商，由買方向賣方訂購辦公家具一批（詳見清單），并就有關(guān)事宜達成如下共識：
一、合同總價：人民幣（大寫）______________________元，rmb（小寫__________元。
二、付款期限：
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂，買方即付總貨款的__________％（計rmb__________元）賣方收到預付款后開始備貨。
2、貨款的__________％（計rmb__________元）于賣方交貨并經(jīng)買方驗收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付，買方應按同期銀行貸款利率承擔賣方財務損失。
3、由于買方原因?qū)е陆回浧谕七t到15天以上的，買方必須另付一期貨款，其數(shù)額加上預付款之和必須達到總貨款的80％。
四、交貨日期：賣方收到買方預付款次日起__________天內(nèi)。
五、1、貨物的運輸費用由____________________負責。
2、貨物的安裝費用由____________________負責。
六、賣方有責任提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的售后服務，賣方對所有貨物保修__________年，但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時，賣方無須承擔責任。
八、付款方式：1、銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票：所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現(xiàn)金：買方支付現(xiàn)金時，由賣方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止，否則視為違約，如有此現(xiàn)象發(fā)生，對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更，均須與對方進行協(xié)商并書面確認，還應承擔因此造成的經(jīng)濟損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁部門起訴，但無爭議部分應繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定：
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買方：賣方：
帳號：帳號：
開戶行：開戶行：
代表：代表：
日期：20xx年x月x日日期：20xx年x月x日
裝飾公司合同版篇三
甲方：
乙方：華潤漆黃石服務中心。
（以下簡稱甲方、乙方）。
為了保障雙方權(quán)益，維護良好的業(yè)務合作關(guān)系，在平等互利的基礎上，經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂以下協(xié)議：
1.乙方應以雙方確認的產(chǎn)品種類和價格及時、準確地給甲方供貨；
2.乙方在接到甲方訂貨通知(傳真或電話)后48小時內(nèi)，應將甲方所訂購的貨物按時送到甲方指定地點。第一次送貨乙方承擔運輸費用，二次或再次補貨按照當?shù)匦星槭杖∩蠘琴M。
3.由甲方指定代表人，對乙方送貨產(chǎn)品的數(shù)量、金額、付款期限等項內(nèi)容得以確認后，在送貨單上簽名或蓋章作為雙方的業(yè)務憑據(jù)。若甲方在人事及收貨地點上有任何變更，應及時知會乙方，否則一切后果由甲方負責。
4.經(jīng)雙方協(xié)定，以現(xiàn)款（批結(jié)）付款方式：賬期不超過天，每月日前應將當期貨款結(jié)清。
甲方需在付款期限內(nèi)，以現(xiàn)金或有效支票形式結(jié)清到期貨款，屆時乙方以甲方簽名或蓋章的送貨單為收款依據(jù)進行結(jié)帳。若甲方拖欠到期貨款，乙方將保留停止供貨，并依法追繳所欠貨款的權(quán)利。
5.在雙方合作的過程中，若發(fā)現(xiàn)甲方有低價傾銷的行為，則乙方有權(quán)解除合同，停止供貨及服務。
6.甲方在使用乙方提供的產(chǎn)品時，若出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方將在收到通知后24小時內(nèi)上門處理。甲方有義務防止損失的擴大，對于甲方造成擴大部分的損失乙方有權(quán)不負任何責任。甲方必須配合乙方到現(xiàn)場調(diào)查處理，經(jīng)問題明確后雙方協(xié)商解決。如確屬產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方將補償補償其直接損失，但不承擔由此造成的甲方的間接損失。
8.乙方為甲方提供專項服務內(nèi)容包括如下項目:。
（1）免費提供指定產(chǎn)品首次工地配送服務；
（3）免費提供乳膠漆墻面a類淺色調(diào)色服務；
（4）免費提供黃石市城區(qū)內(nèi)遮蔽及無氣噴涂服務；
（5）免費提供所經(jīng)營產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)資料，技術(shù)咨詢及技術(shù)服務；
9.在協(xié)議期限內(nèi)，貨品價格是經(jīng)雙方確認并簽字后各執(zhí)一份，如果遇上游原材料價格調(diào)整，應提前通知甲方，經(jīng)雙方協(xié)商確定后，執(zhí)行新的協(xié)議價格，同時終止原協(xié)議價格。
10.其他事宜：
11.為了保障甲、乙方的合法權(quán)益，在協(xié)議期滿時有未盡事或發(fā)生糾紛應通過友好方式協(xié)商解決，不能解決時在乙方所在地司法裁決解決。
12.本協(xié)議作為法津依據(jù)一式兩份，甲、乙方雙方各執(zhí)一份，自雙方簽訂之日起生效。有效期從年月日至年月日止。
13.組成本協(xié)議的文件包含供貨價格表、指定授權(quán)人委托書、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人身份證復印件等相關(guān)檔案資料。
甲方：
地址：
代表人：（單位簽章）。
乙方：華潤漆黃石服務中心地址：黃石市黃石港區(qū)黃石大道1030號(農(nóng)行隔壁)。
代表人：（單位簽章）。
裝飾公司合同版篇四
原告上海上豐船務工程有限公司，住所地上海市浦東新區(qū)三林路494號。
法定代表人王珊妹，總經(jīng)理。
委托代理人張根興，男，52歲，上海上豐船務工程有限公司職員，住上海市雪野路34號25號302室。
委托代理人王童愚，上海市正成律師事務所律師。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司，住所地武漢市東西湖區(qū)革新大道南五支溝西。
法定代表人孫健，董事長。
委托代理人楊肅，男，23歲，武漢凌云建筑裝飾工程有限公司辦公室職員，住武漢市江漢區(qū)建設大道417號三號公寓101室。
原告上海上豐船務工程有限公司（以下簡稱原告）與被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司（以下簡稱被告）加工合同糾紛一案，本院于xx年11月26日受理后，依法組成由法官李士剛擔任審判長，法官李丹、翟新忠參加的合議庭審理本案，并于xx年7月24日、xx年8月28日公開開庭進行了審理。原告委托代理人張根興、王童愚，被告委托代理人楊肅均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理完畢。
原告起訴稱：原告與被告北京辦事處于xx年8月28日簽訂《加工合同》，約定由原告為被告北京金地國際花園工程加工型材，單價2。8元每公斤，自xx年6月至xx年3月，原告履行合同義務，被告接收。后被告給付原告部分加工費，尚欠原告加工費461371。11元至今未付，原告多次催要未果，訴至法院，請求判令被告給付原告加工費461371。11元，賠償原告逾期付款的利息損失（自xx年3月17日計算至實際給付之日）并承擔本案訴訟費用。
原告向本院提交以下證據(jù)予以證明：加工合同、送貨單、結(jié)算單、發(fā)票接收單、明細。
被告辯稱：對于鋁型材加工費無異議，但是對于pvc板材加工費不予認可。雙方加工合同中只約定型材加工，pvc板加工與鋁型材加工費不是同一法律關(guān)系，原告應當另行起訴。即使法院合并審理，被告對于其加工量無異議，對于價格有異議。由于被告與原告并未進行約定，原告按照2元每塊結(jié)算沒有依據(jù)，被告同意按照0。2元每塊計算。此外，原告在加工過程中造成部分原料缺失，給被告造成損失310000元，此部分被告暫不提起反訴。
經(jīng)本院庭審質(zhì)證，本院對原告提交的加工合同的真實性、關(guān)聯(lián)性、合法性予以確認，對于原告提交的送貨單、結(jié)算單的真實性、合法性予以確認，對其關(guān)聯(lián)性部分確認，對于其中原告據(jù)以證明其主張的pvc板加工價格部分不予確認，對于發(fā)票接收單、明細的真實性、合法性予以確認，對于其關(guān)聯(lián)性不予確認。
經(jīng)審理查明：xx年8月23日，原告與被告簽訂加工合同，約定由被告為原告加工鋁型材，按照工程進度滾動付款，最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款。合同簽訂后，原告為被告加工鋁型材，并另行為被告加工了pvc板材108034個，原告最后一次供貨時間為xx年3月16日，尚欠原告鋁型材加工費245303。11元及pvc板材加工費至今未付，原告催要未果，訴至法院。上述事實，有原告提交的上述證據(jù)和當事人陳述意見在案佐證。
本院認為：原、被告自愿建立的定作合同關(guān)系，系雙方真實意思表示，且不違背法律及行政法規(guī)的規(guī)定，應為合法有效，雙方均應恪守履行。關(guān)于pvc板材加工價格，無證據(jù)表明原、被告雙方曾對此進行約定，對于原告提出的按照2元每塊計算的主張，因其未能提供證據(jù)證明被告曾對此表示認可，亦未能按照法律規(guī)定程序申請鑒定，故本院不予支持，對于被告自認的按照0。2元每塊計算意見，本院予以確認。據(jù)此，被告應支付原告pvc板材加工費21606。8元。至此，被告尚欠原告加工費266909。91元。被告最后一次收到原告加工物的時間為xx年3月16日，按照合同約定，其應當在最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款，其至今未付構(gòu)成違約，依法應當承擔繼續(xù)給付并賠償原告逾期付款的利息損失的責任。對于原告要求被告給付加工費461371。11元，賠償逾期付款的.利息損失（自xx年3月17日計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算）的訴訟請求，本院支持其中的加工費266909。91元及自xx年3月17日起計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算的利息損失，其余部分證據(jù)不足，本院不予支持。被告提出原告應當另行起訴pvc板材加工費的抗辯意見，本院不予采信。綜上，依據(jù)《中華人民共和國合同法》第一百零七條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規(guī)定，判決如下：
三、駁回原告上海上豐船務工程有限公司其他訴訟請求。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司未按判決指定的期間履行給付金錢義務的，應當依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費八千二百二十一元，由原告上海上豐船務工程有限公司負擔二千九百一十八元（已交納）；由被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司負擔五千三百零三元，于判決生效之日起七日內(nèi)交納。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，交納相應上訴案件受理費，上訴于北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴案件受理費的，按自動撤回上訴處理。
審判長李士剛。
代理審判員李丹。
代理審判員翟新忠。
二oo八年十月十日。
書記員李雪蓮。
裝飾公司合同版篇五
買方:賣方:。
地址:地址:。
電話:電話:。
傳真:傳真:。
經(jīng)買賣雙方共同協(xié)商，由買方向賣方訂購辦公家具一批（詳見清單），并就有關(guān)事宜達成如下共識：
一、合同總價：人民幣（大寫）______________________元，rmb（小寫__________元。
二、付款期限：
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂，買方即付總貨款的__________％（計rmb__________元）。賣方收到預付款后開始備貨。
2、貨款的__________％（計rmb__________元）于賣方交貨并經(jīng)買方驗收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付，買方應按同期銀行貸款利率承擔賣方財務損失。
3、由于買方原因?qū)е陆回浧谕七t到15天以上的，買方必須另付一期貨款，其數(shù)額加上預付款之和必須達到總貨款的.80％。
四、交貨日期：賣方收到買方預付款次日起__________天內(nèi)。
五、1、貨物的運輸費用由____________________負責。
2、貨物的安裝費用由____________________負責。
六、賣方有責任提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的售后服務，賣方對所有貨物保修__________年，但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時，賣方無須承擔責任。
八、付款方式：
1、銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票：所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現(xiàn)金：買方支付現(xiàn)金時，由賣方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止，否則視為違約，如有此現(xiàn)象發(fā)生，對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更，均須與對方進行協(xié)商并書面確認,還應承擔因此造成的經(jīng)濟損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁部門起訴，但無爭議部分應繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定：
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買方：賣方：
帳號：帳號：
開戶行：開戶行：建行龍灣支行。
代表：代表：
日期：年月日日期：年月日
裝飾公司合同版篇六
原告上海上豐船務工程有限公司，住所地上海市浦東新區(qū)三林路494號。
法定代表人王珊妹，總經(jīng)理。
委托代理人張根興，男，52歲，上海上豐船務工程有限公司職員，住上海市雪野路34號25號302室。
委托代理人王童愚，上海市正成律師事務所律師。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司，住所地武漢市東西湖區(qū)革新大道南五支溝西。
法定代表人孫健，董事長。
委托代理人楊肅，男，23歲，武漢凌云建筑裝飾工程有限公司辦公室職員，住武漢市江漢區(qū)建設大道417號三號公寓101室。
原告上海上豐船務工程有限公司（以下簡稱原告）與被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司（以下簡稱被告）加工合同糾紛一案，本院于xx年11月26日受理后，依法組成由法官李士剛擔任審判長，法官李丹、翟新忠參加的合議庭審理本案，并于xx年7月24日、xx年8月28日公開開庭進行了審理。原告委托代理人張根興、王童愚，被告委托代理人楊肅均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理完畢。
原告起訴稱：原告與被告北京辦事處于xx年8月28日簽訂《加工合同》，約定由原告為被告北京金地國際花園工程加工型材，單價2。8元每公斤，自xx年6月至xx年3月，原告履行合同義務，被告接收。后被告給付原告部分加工費，尚欠原告加工費461371。11元至今未付，原告多次催要未果，訴至法院，請求判令被告給付原告加工費461371。11元，賠償原告逾期付款的利息損失（自xx年3月17日計算至實際給付之日）并承擔本案訴訟費用。
原告向本院提交以下證據(jù)予以證明：加工合同、送貨單、結(jié)算單、發(fā)票接收單、明細。
被告辯稱：對于鋁型材加工費無異議，但是對于pvc板材加工費不予認可。雙方加工合同中只約定型材加工，pvc板加工與鋁型材加工費不是同一法律關(guān)系，原告應當另行起訴。即使法院合并審理，被告對于其加工量無異議，對于價格有異議。由于被告與原告并未進行約定，原告按照2元每塊結(jié)算沒有依據(jù)，被告同意按照0。2元每塊計算。此外，原告在加工過程中造成部分原料缺失，給被告造成損失310000元，此部分被告暫不提起反訴。
經(jīng)本院庭審質(zhì)證，本院對原告提交的加工合同的真實性、關(guān)聯(lián)性、合法性予以確認，對于原告提交的送貨單、結(jié)算單的真實性、合法性予以確認，對其關(guān)聯(lián)性部分確認，對于其中原告據(jù)以證明其主張的pvc板加工價格部分不予確認，對于發(fā)票接收單、明細的真實性、合法性予以確認，對于其關(guān)聯(lián)性不予確認。
經(jīng)審理查明：xx年8月23日，原告與被告簽訂加工合同，約定由被告為原告加工鋁型材，按照工程進度滾動付款，最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款。合同簽訂后，原告為被告加工鋁型材，并另行為被告加工了pvc板材108034個，原告最后一次供貨時間為xx年3月16日，尚欠原告鋁型材加工費245303。11元及pvc板材加工費至今未付，原告催要未果，訴至法院。上述事實，有原告提交的上述證據(jù)和當事人陳述意見在案佐證。
本院認為：原、被告自愿建立的定作合同關(guān)系，系雙方真實意思表示，且不違背法律及行政法規(guī)的規(guī)定，應為合法有效，雙方均應恪守履行。關(guān)于pvc板材加工價格，無證據(jù)表明原、被告雙方曾對此進行約定，對于原告提出的按照2元每塊計算的主張，因其未能提供證據(jù)證明被告曾對此表示認可，亦未能按照法律規(guī)定程序申請鑒定，故本院不予支持，對于被告自認的按照0。2元每塊計算意見，本院予以確認。據(jù)此，被告應支付原告pvc板材加工費21606。8元。至此，被告尚欠原告加工費266909。91元。被告最后一次收到原告加工物的時間為xx年3月16日，按照合同約定，其應當在最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款，其至今未付構(gòu)成違約，依法應當承擔繼續(xù)給付并賠償原告逾期付款的利息損失的責任。對于原告要求被告給付加工費461371。11元，賠償逾期付款的利息損失（自xx年3月17日計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算）的訴訟請求，本院支持其中的加工費266909。91元及自xx年3月17日起計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算的利息損失，其余部分證據(jù)不足，本院不予支持。被告提出原告應當另行起訴pvc板材加工費的抗辯意見，本院不予采信。綜上，依據(jù)《中華人民共和國合同法》第一百零七條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規(guī)定，判決如下：
三、駁回原告上海上豐船務工程有限公司其他訴訟請求。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司未按判決指定的期間履行給付金錢義務的，應當依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費八千二百二十一元，由原告上海上豐船務工程有限公司負擔二千九百一十八元（已交納）；由被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司負擔五千三百零三元，于判決生效之日起七日內(nèi)交納。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，交納相應上訴案件受理費，上訴于北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴案件受理費的，按自動撤回上訴處理。
審判長李士剛。
代理審判員李丹。
代理審判員翟新忠。
二oo八年十月十日。
裝飾公司合同版篇七
一、裝飾施工項目：
1、裝飾施工地點：______區(qū)（縣）______路（村）_____弄（巷）______號_____樓_____室。
2、房屋結(jié)構(gòu)：_________________.
3、裝飾施工內(nèi)容及要求：（詳見施工圖紙及報價單，并以報價單為準，見附表一）。
二、工程期限及保修期：
1、工期_______天：（日歷）。
自________年____月____日起至________年____月____日止。
2、工程保修期：____月。保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起，由乙方開具工程保修單。
三、工程造價及付款方式：
工程總造價：（大寫）_________（小寫）_______元。
其中：設計費________元，人工費_______元，材料費_______元。
合同生效時，甲方支付總價款的______%，計_____元，其余價款根據(jù)施工進度計劃分期支付：
余款：______元，工程驗收后一次付清。
雙方款項往來，均應出具發(fā)票（或正式收據(jù)）。
四、材料、設備的供應。
1、甲方提供的材料、設備（見附表二）。
本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按施工進度計劃及時供應到現(xiàn)場。
甲方提供的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收簽字，并由乙方負責保管，由于保管不當造成損失的，由乙方負責賠償。
2、乙方采購的材料、設備（見附表一）。
凡由乙方采購的材料、設備必須與報價單中注明的品牌、規(guī)格、型號、質(zhì)量、計量標準相符，并提交購貨發(fā)票，經(jīng)甲方簽字認可后再行使用。
乙方采購的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異應禁止使用，如已作用，對工程造成的損失由乙方負責。
五、施工前準備細則。
1、甲方。
（1）開工前，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或工藝質(zhì)量說明1份，并向乙方進行現(xiàn)場交底，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。
（2）向乙方提供施工需用的水、電等必備設施，并說明使用注意事項。
（3）施工中使用公用部位操作，由甲方負責協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系，保證乙方正常施工。
（4）如確實需要拆革原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，負責到有關(guān)部門辦理相應的審批手續(xù)。
（5）協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
（6）甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，需征得乙方同意并應支付趕工費，待簽訂工期變更協(xié)議、確定趕工費后再行趕工。
（7）甲方代表對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)。甲方其他家庭成員對工程及乙方的意見均需通過甲方代表與乙方接觸。
2、乙方。
（1）組織施工圖紙或工藝質(zhì)量說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案、進度計劃，交甲方審定并簽字認可。
（2）工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
（3）乙方委派：_______為駐工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，協(xié)調(diào)由乙方負責的各項事宜。
六、施工安全與防火。
1、甲方或乙方提供的施工圖紙或工藝質(zhì)量說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設計規(guī)范。
2、乙方在施工期內(nèi)應遵守________年____月____日發(fā)布的中華人民共和國行業(yè)標準《室內(nèi)裝飾工程質(zhì)量規(guī)范》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》，注意施工安全。
3、由于甲方提供的圖紙或工藝質(zhì)量說明違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔責任并承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
4、由于乙方在施工過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔責任并承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
七、工程施工變更。
1、工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方代表聯(lián)系，簽訂變更單后方能進行該項目施工，所引起增減費用，可在工程結(jié)束時，一并結(jié)算。
2、凡私自與工人商定更革施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方還應賠償。
八、工程質(zhì)量、驗收及結(jié)算。
1、工程質(zhì)量按________年____月____日發(fā)布的中華人民共和國行業(yè)標準《家庭裝飾質(zhì)量規(guī)范》以施工圖紙、工藝質(zhì)量說明，設計變更的內(nèi)容為合格標準依據(jù)。
2、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。
3、工程竣工驗收，乙方應通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知____日內(nèi)組織驗收，驗收合格辦理移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。
4、工程竣工結(jié)算，乙方應提交工程結(jié)算單及有關(guān)資料給甲方，甲方自接到上述資料5天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在3天內(nèi)結(jié)清尾款。
九、違約責任。
1、甲方責任。
（1）未按合同規(guī)定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術(shù)資料以及由甲方引起的其它原因等，除工程日期得予順延外，還應償付乙方因此造成停工、誤工的`實際損失。每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程總造價的1‰。
（2）由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用的而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
（3）工程未經(jīng)驗收，提前使用，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，自己承擔責任。
（4）甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，按逾期未付款的1‰支付違約金。
（5）甲方未辦理任何手續(xù)，要求乙方拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及設備管線，乙方有權(quán)拒絕施工。
2、乙方責任。
（1）工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定，甲方有權(quán)要求限期無償修理或返工，造成損失由乙方負責。
（2）由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方按甲方已累計付款的1‰支付違約金，逾期______天以上，乙方應將甲方支付的全部款項如數(shù)退還甲方。
（3）乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場陳設和其他物品，如有損壞，應視情況予以賠償。
（4）未經(jīng)甲方同意，擅自拆改原有建筑結(jié)構(gòu)或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由乙方負責。
3、本合同生效后甲乙雙方應嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將付給對方工程預算總造價10%的違約金，并承擔因此造成的其他經(jīng)濟損失。
十、爭議或糾紛的處理。
1、合同履行期間雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請家庭裝飾市場管理辦公室及有關(guān)部門進行調(diào)解。
2、雙方協(xié)商或調(diào)解不成時，雙方同意由_______仲裁委員會仲裁（當事人雙方不在合同中約定仲裁機構(gòu)，事后又未達成書面仲裁協(xié)議的，可以向人民法院起訴）。
十一、附則。
1、本合同正本一式二份，雙方各執(zhí)一份，副本______份，有同等法律效力。
2、本合同甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
十二、其它約定。
甲方：_____________乙方：______________。
代表人：___________法定代表人：________。
家庭住址：_________單位地址：__________。
郵政編碼：_________郵政編碼：__________。
電話：_____________電話：______________。
簽章：_____________簽章：______________。
________年____月____日________年____月____日。
裝飾公司合同版篇八
買方:賣方:。
地址:地址:。
電話:電話:。
傳真:傳真:。
經(jīng)買賣雙方共同協(xié)商，由買方向賣方訂購辦公家具一批（詳見清單），并就有關(guān)事宜達成如下共識：
一、合同總價：人民幣（大寫）______________________元，rmb（小寫__________元。
二、付款期限：
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂，買方即付總貨款的__________％（計rmb__________元）。賣方收到預付款后開始備貨。
2、貨款的__________％（計rmb__________元）于賣方交貨并經(jīng)買方驗收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付，買方應按同期銀行貸款利率承擔賣方財務損失。
3、由于買方原因?qū)е陆回浧谕七t到15天以上的，買方必須另付一期貨款，其數(shù)額加上預付款之和必須達到總貨款的80％。
四、交貨日期：賣方收到買方預付款次日起__________天內(nèi)。
五、1、貨物的運輸費用由____________________負責。
2、貨物的安裝費用由____________________負責。
六、賣方有責任提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的售后服務，賣方對所有貨物保修__________年，但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的.因素造成賣方延期交貨時，賣方無須承擔責任。
八、付款方式：1、銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票：所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現(xiàn)金：買方支付現(xiàn)金時，由賣方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止，否則視為違約，如有此現(xiàn)象發(fā)生，對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更，均須與對方進行協(xié)商并書面確認,還應承擔因此造成的經(jīng)濟損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁部門起訴，但無爭議部分應繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定：
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買方：賣方：
帳號：帳號：
開戶行：開戶行：
代表：代表：
日期：年月日日期：年月日
裝飾公司合同版篇九
20____年____月____日甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》、甲方依法制定的規(guī)章和政策規(guī)定，在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上，簽訂本合同，以共同遵守合同所列條款：
1、勞動合同類型和期限。
1.1甲、乙雙方選擇以下第_______種形式確定本合同期限：
(一)固定期限，自_______年____月____日起至_______年____月____日止，共____個月。
(二)無固定期限，自年月日起至法定終止情形出。
(三)以完成一定的工作任務為期限：自_______年____月____日起至_______工作任務完成時即行終止。
1.2雙方同意本合同有效期內(nèi)___個月為試用期，其中試用期自_______年____月____日起至_______年____月____日止。
2、工作內(nèi)容。
2.1根據(jù)甲方工作需要，乙方同意在甲方_______部門(或崗位)擔任_______職務，乙方具體工作內(nèi)容按照甲方的崗位職責要求執(zhí)行。
2.2甲方因生產(chǎn)經(jīng)營需要可以調(diào)整乙方的工作崗位，乙方若無正當理由，應當服從甲方的工作安排。
2.3乙方應按照甲方的要求，按時完成規(guī)定的工作量，達到規(guī)定的質(zhì)量標準，并愛護設備及所使用的工具。
3.勞動報酬和保險福利待遇。
3.1乙方正常工作時間的工資按下列_____種形式執(zhí)行。
3.1.1月薪工資制：乙方月工資標準為人民幣_______元/月，若甲方安排乙方加班，則加班費按甲方的有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。
3.1.2提成工資制：以實際業(yè)績數(shù)計算，乙方工資標準為人民幣_______元/每月支付，基本工資____________元，若無達成每月任務將扣除50%基本工資。
3.2甲方根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營狀況和依法制定的工資分配辦法調(diào)整乙方工。
3.4甲乙雙方按國家和當?shù)厝嗣裾P(guān)于社會保險的有關(guān)規(guī)定交納職工社會保險費用前提需在公司工作滿一年者。當雙方解除、終止勞動合同后，按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)移。。
4.勞動時間。
4.1甲方實行國家法定的標準工作時間制度，具體工作時間由甲方根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要安排，乙方應當服從，雙方以后另有約定的按補充協(xié)議或規(guī)章制度執(zhí)行。
4.2甲方按照國家的規(guī)定安排乙方休息休假。
5.勞動保護和勞動條件。
甲方應根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，為乙方提供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件、必要的勞動保護用品，以保障乙方在人身安全不受危害的環(huán)境下從事生產(chǎn)(工作)。甲方的勞動條件惡劣，嚴重違反勞動安全衛(wèi)生標準的，乙方可以拒絕履行本合同。
6.勞動紀律。
6.2甲方的商業(yè)秘密包括：
6.2.1公司程序性文件，包括操作規(guī)程和作業(yè)指導文件。
6.2.2技術(shù)資料，包括實物的照片、技術(shù)圖紙、技術(shù)數(shù)據(jù)、技術(shù)指標。
6.2.3公司經(jīng)營計劃及指標，包括財務及運營數(shù)據(jù)。
6.2.4市場狀況，包括業(yè)務網(wǎng)絡、合作伙伴及客戶資料。
6.2.5供應商資料、倉庫進料及成品數(shù)據(jù)。
6.2.6以任何形式存儲在各類住處包括電腦、網(wǎng)絡中的各種資料。
7.技術(shù)成果和非技術(shù)成果的歸屬在甲方工作期間乙方所開發(fā)的產(chǎn)品、發(fā)展的客戶等技術(shù)成果和非技術(shù)成果歸屬甲方所有和享有;乙方所開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品，能夠申請專利的，申請權(quán)歸屬甲方。
8.勞動合同的變更、解除、終止、簽訂。
8.1經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意，本合同可以變更、解除。
8.2本合同期滿終止后，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，可以續(xù)訂勞動合同，續(xù)訂的勞動合同期限、工作內(nèi)容等由雙方協(xié)商確定。勞動合同期滿，沒有辦理終止勞動合同手續(xù)，而存在事實的勞動關(guān)系，視為延續(xù)過去合同，延續(xù)合同的期限另行商定。
8.3乙方有下列情節(jié)之一，甲方可以解聘乙方：
8.3.1在試用期間，被證明不符合錄用條件的。
8.3.2曠工天數(shù)連續(xù)3天或一年累計7天以上。
8.3.3泄露甲方商業(yè)秘密，給甲方造成損失的。
8.3.4乙方嚴重違反勞動紀律、規(guī)章制度或嚴重失職、營私舞弊，對甲方利益造成損害的。
8.3.5不能勝任勞動合同約定的工作，經(jīng)過培訓或者調(diào)整工種后仍不能勝任工作的。
8.3.6勞動合同訂立時依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化致使勞動合同無法履行，經(jīng)當事人協(xié)商不能就變更勞動合同達成協(xié)議的。
9.雙方協(xié)商約定的其他內(nèi)容。
9.1本合同未盡事宜，等甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。甲乙雙方依法簽訂的各項補充協(xié)商，是本合同的有效附件，與本合同具有同等的法律效力，補充協(xié)議與本合同不一致的，以補充協(xié)議為準。
9.2本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽署之日起生效。
9.3勞動合同涂改的部分、未經(jīng)合法授權(quán)代簽，無效。勞動合同為解決雙方勞動爭議的依據(jù)。
9.4簽訂本合同前，乙方已閱讀過本合同內(nèi)容及合同中所涉及的相關(guān)規(guī)章制度并同意受期約束。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
裝飾公司合同版篇十
甲方：
乙方:身份證號碼：甲乙雙方根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，按照自愿、平等、協(xié)商一致的原則，簽訂本合同。
一、合同期限1、合同有效期：自________年____月____日至________年____月____日止，其中試用期自________年____月____日至________年____月____日止，合同期滿聘用關(guān)系自然終止。
2、聘用合同期滿前一個月，經(jīng)雙方協(xié)商同意，可以續(xù)訂聘用合同。
3、本合同期滿后，任何一方認為不再續(xù)訂聘用合同的，應在合同期滿前一個月書面通知對方。
二、工作性質(zhì)和考核指標。
乙方同意按甲方工作需要，在崗位工作，完成該崗位承擔的各項工作任務。
三、工作時間和勞動報酬。
1、甲方應實行每日8小時工作制每月有薪假為3天，因工作需要確需延長工作時間的，經(jīng)雙方協(xié)調(diào)而定。
2、甲方應當每月按期給乙方發(fā)放工資(特殊情況除外)，每月10號為發(fā)薪日。
3、能按照公司的工作日按時上下班，不遲到、不早退、不曠工的員工，公司將給予每月每人200元滿勤獎。
四、甲方的權(quán)利和義務。
(一)甲方的權(quán)利。
1、依照國家的有關(guān)規(guī)定和甲方的規(guī)章制度對乙方行使管理權(quán)。
2、具有下列情形之一的，甲方可以隨時通知乙方解除勞動合同，不受提前三十天通知的限制：
(1)在試用期內(nèi)發(fā)現(xiàn)乙方不符合聘用條件的;。
(2)乙方嚴重違反甲方工作責任制或甲方規(guī)章制度的;。
(3)乙方嚴重失職，營私舞弊，對甲方利益造成重大損害的;。
(4)乙方被依法追究刑事責任的;。
(5)不勝任現(xiàn)職工作，又不接受其它安排的。
3、具有下列情形之一的，甲方可以解除聘用合同，但應當提前三十天以書面形式通知乙方：
(2)乙方不能勝任工作，經(jīng)過培訓或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的;。
4.乙方受聘期間，因違法、違紀或其它不當行為，給甲方造成損失的，甲方有權(quán)要求乙方承擔相應的賠償責任。
(二)甲方的義務。
1、遵守國家的法律、法規(guī)、政策，尊重職工的主人翁地位，創(chuàng)造有利于職工發(fā)揮積極性和創(chuàng)造性的企業(yè)環(huán)境。
2、負責對乙方進行政治思想、職業(yè)道德、專業(yè)技術(shù)、企業(yè)管理知識、遵紀守法和規(guī)章制度的教育與培訓。
3、乙方具有下列情形之一，甲方不得解除勞動合同：
(1)乙方患職業(yè)病或因工負傷并被確認喪失勞動能力的;。
(2)患病或者負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的;。
(3)乙方為女職工，在孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的;。
(4)法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。
五、乙方的權(quán)利和義務。
(一)乙方的權(quán)利。
1、在合同期間乙方享有參與企業(yè)民主管理，獲得政治榮譽和物質(zhì)鼓勵的權(quán)利。
2、有權(quán)享受國家和本企業(yè)規(guī)定的勞動保護、勞動保險、福利待遇。
3、因疾病治療需要，有申請延長醫(yī)療期的權(quán)利。
4、有下列情形之一的，乙方可以隨時通知甲方解除聘用合同：
(1)在試用期內(nèi)甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫乙方工作的;。
(2)甲方未按聘用合同約定支付勞動報酬或者提供工作條件的。
(二)乙方的義務。
1.必須按時、按質(zhì)、按量地完成約定的工作任務或工作指標，并接受甲方的考核。
2.自覺保護甲方的形象和利益，不得實施有損甲方形象和利益的言行。
3.必須以甲方工作人員名義開展業(yè)務，并服從甲方統(tǒng)一管理。
4.乙方因其它事由單方提前解除勞動合同，應提前三十日以書面形式通知甲方，并承擔相應法律責任。
六、違反和解除聘用合同的經(jīng)濟補償。
1、經(jīng)聘用合同當事人協(xié)商一致，由甲方解除聘用合同的(不包括在見習期)，甲方應根據(jù)乙方在本單位工作年限，每滿一年發(fā)給相當于一個月工資的經(jīng)濟補償，最多不超過十二個月。
2、乙方不能勝任工作，經(jīng)過培訓或者調(diào)整工作崗位仍不能勝任工作，由甲方解除聘用合同的，甲方應按其在本單位工作年限，工作時間每滿一年，發(fā)給相當于一個月工資的經(jīng)濟補償金，最多不超過十二個月。
3、聘用合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使已簽訂的合同無法履行，經(jīng)當事人協(xié)商不能就變更合同達成協(xié)議，由甲方解除聘用合同的，甲方按受聘方員在本單位工作年限，工作時間每滿一年發(fā)給相當一個月工資的經(jīng)濟補償金。
4、聘用合同履行期間，乙方要求解除聘用合同的，應按不滿聘用合同規(guī)定的期限，支付當月基本工資作為的違約金給甲方。
5、乙方因甲方未按照聘用合同的約定支付工作報酬而通知甲方解除聘用合同的，甲方應按合同約定結(jié)算并解除聘用合同的同時支付欠發(fā)的工作報酬。
七、本合同條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸時，以國家法律、法規(guī)為準。
八、本合同自簽訂之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各持一份。
裝飾公司合同版篇十一
甲方：
乙方：
為了更好地促進甲、乙雙方業(yè)務的開展，進一步規(guī)范市場，甲，乙雙方依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》的相關(guān)規(guī)定;甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展的精神，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方向乙方采購裝飾裝修材料以下簡稱材料，合作經(jīng)營事宜達成一致意見，并簽訂如下合作協(xié)議：
一、甲、乙雙方合作品牌：
二、合作期限為年，自________年___月___日起至______年___月_____日止。
三、合作方式：
1、甲、乙雙方總部直接簽署合作協(xié)議，建立合作關(guān)系;。
四、產(chǎn)品價格：
3、甲、乙雙方如有特殊客戶要下浮售價，必須經(jīng)過雙方負責人協(xié)商并作出書面意見方可按比例扣除雙方應得返利，否則按正常成交價返利。
4、乙方促銷產(chǎn)品需提前3天以書面形式通知甲方。
五、送貨，補貨、退貨制度。
六、結(jié)算方式。
七、甲方權(quán)利、義務：
1、權(quán)利：
(1)甲方可以指定下屬分公司(分店)與乙方指定的專賣店進行合作;。
(2)甲方對乙方提供的不符合國家規(guī)定標準產(chǎn)品，有權(quán)向乙方提出索賠;。
(3)甲方對乙方不能按合同及時供貨的可以按合同法的約定，提出賠償。
(4)甲方有權(quán)利要求乙方及時返還甲方應得的返利。
(5)對于乙方擅自違約的行為，甲方有權(quán)向乙方提出補償;。
2、義務：
(1)甲方積極向終端用戶介紹、推薦乙方的產(chǎn)品;。
(2)甲方積極協(xié)調(diào)乙方與終端用戶的主材供需事宜;。
八、乙方權(quán)利、義務。
1、權(quán)利：
(2)對于甲方擅自違約的行為，乙方有權(quán)向甲方提出補償;。
(3)對于甲方蓄意擾亂乙方銷售市場的行為，乙方有權(quán)向甲方提出索賠;。
2、義務：
(2)乙方有義務給甲方提供產(chǎn)品相關(guān)知識的培訓;。
(3)乙方向甲方提供產(chǎn)品須符合國家相關(guān)標準;。
九、合同的解除：
1、本協(xié)議規(guī)定終止之日前30日，雙方協(xié)商續(xù)約事宜;。
2、本協(xié)議規(guī)定終止之日后沒有續(xù)簽的，本協(xié)議自動解除;。
3、本協(xié)議有效期內(nèi)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意解除，本協(xié)議自動解除;。
4、因不可抗力如戰(zhàn)爭、嚴重自然災害、國家政策或法規(guī)等因素使本協(xié)議不能正常執(zhí)行，本協(xié)議自動解除。
十、其他條款：
3、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方授權(quán)代表簽字蓋章后正式生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
裝飾公司合同版篇十二
需方：(以下簡稱甲方)。
供方：(以下簡稱乙方)。
甲乙雙方本著平等互助，誠實首信的原則，根據(jù)中華人民共和國合同法，經(jīng)營法，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂以下合同，以資共同遵守。
一、合同內(nèi)容：
所提供材料的品名、品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量及單價等相關(guān)信息。
二、質(zhì)量要求(乙方需提供的產(chǎn)品符合下列質(zhì)量要求)：
1、乙方必須提供全新的材料(含零部件，配件等)，表面無劃痕，無碰撞痕跡，且權(quán)屬清楚，付產(chǎn)品合格證書及檢測報告，不得侵害他人的知識產(chǎn)權(quán)。
2、材料必須符合或優(yōu)于國家規(guī)定的“裝修材料有害物質(zhì)限量”的環(huán)境保護標準以及國家和行業(yè)規(guī)定的其他質(zhì)量要求，技術(shù)指標與出廠標準，做到外觀整潔，標識清楚。
3、乙方對其產(chǎn)品包修，包修期為年，在包修期內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方應負責三包(包修、包換、包退)，所產(chǎn)生的費用由乙方自行承擔。包修期滿后甲方享有終身成本價維修服務。產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，甲方同時有權(quán)解除合同，并追究其經(jīng)濟責任、另選供貨商。其他質(zhì)量、要求。
三、交貨時間與地點：
1、乙方負責將材料運送至約定地點，承擔相應運輸、保管、裝卸的費用。并在材料交付給甲方前承擔風險責任，甲方在交貨地點對數(shù)量、外觀檢查后驗收，對材料質(zhì)量不符合或規(guī)格不符的，有違合同原則的產(chǎn)品甲方有權(quán)拒收，并由乙方承擔因此而產(chǎn)生的經(jīng)濟費用和一切損失。
2、交貨時間：
3、交貨地點：
四、付款方式：
1、乙方在材料交付甲方指定地點并驗收合格后，要求甲方提供收貨確認單并支付材料款的50%，余款在甲方安裝驗收合格后的15個工作日內(nèi)憑發(fā)票一次結(jié)清。
2、國家稅收應由乙方自行負責(材料應交稅收)。
五、雙方違約責任：
甲方責任：
1、甲方如中途變更材料品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量或包裝，應提前天通知乙方，經(jīng)乙方同意后，可以簽訂書面合同副本。
2、甲方如中途退材料應事先爭得乙方的同意，乙方同意退材料的，應由甲方支付乙方由此造成的相應損失或賠償相應材料總值的違約金，乙方不同意退材料的甲方仍需按合同規(guī)定收材料，產(chǎn)品質(zhì)量不符合國家標準行業(yè)規(guī)定及合同約定的'情形除外。
3、甲方如未按合同約定的日期向乙方付款的每延期一天，應按延期付款總額的_____%計算支付給乙方，或按銀行同期利率支付，作為延期付款違約金。
乙方責任：
1、材料品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合本合同約定時，乙方應在24小時內(nèi)負責包修、包退、包換并承擔因此給甲方造成的全部損失。如果乙方逾期不予包修、包換、包退或該產(chǎn)品在包修、包退、包換一次后仍然出現(xiàn)質(zhì)量問題，則甲方有權(quán)解除合同，同時由乙方向甲方支付總材料款_____%的違約金。
2、乙方應在合同約定的時間及地點交材料，如果乙方逾期交材料，應爭得甲方同意，然則每逾期一日，乙方應按總材料款的_____%計算，向甲方賠償逾期違約金，如因乙方原因材料逾期天數(shù)過多給甲方造成不可估量損失的乙方應賠償因此產(chǎn)生的一切損失及相關(guān)費用。
六、免費條款：
甲乙任何一方如確因不可抗拒力的原因、因素，不能履行本合同時，應及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男校糠致男泻贤睦碛?，在取得有關(guān)機構(gòu)證明后，本合同可以不履行或履行部分，并全部或部分免予并承擔違約責任。
七、合同爭議解決方式：
本合同一式兩份，在執(zhí)行本合同中如發(fā)生爭議或糾紛，甲乙雙方應協(xié)商解決，也可以由合同鑒定地的工商行政管理部門調(diào)解協(xié)商，調(diào)解不成的可由當?shù)厝嗣穹ㄔ夯虍數(shù)刂俨脵C構(gòu)仲裁解決。
本合同一式二份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字蓋章之日起生效，本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，可由甲乙雙方協(xié)議解決，并簽訂補充協(xié)議，且有同等效力。
甲方：
乙方：
日期：
裝飾公司合同版篇十三
原告上海上豐船務工程有限公司，住所地上海市浦東新區(qū)三林路494號。
法定代表人王珊妹，總經(jīng)理。
委托代理人張根興，男，52歲，上海上豐船務工程有限公司職員，住上海市雪野路34號25號302室。
委托代理人王童愚，上海市正成律師事務所律師。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司，住所地武漢市東西湖區(qū)革新大道南五支溝西。
法定代表人孫健，董事長。
委托代理人楊肅，男，23歲，武漢凌云建筑裝飾工程有限公司辦公室職員，住武漢市江漢區(qū)建設大道417號三號公寓101室。
原告上海上豐船務工程有限公司（以下簡稱原告）與被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司（以下簡稱被告）加工合同糾紛一案，本院于xx年11月26日受理后，依法組成由法官李士剛擔任審判長，法官李丹、翟新忠參加的合議庭審理本案，并于xx年7月24日、xx年8月28日公開開庭進行了審理。原告委托代理人張根興、王童愚，被告委托代理人楊肅均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理完畢。
原告起訴稱：原告與被告北京辦事處于xx年8月28日簽訂《加工合同》，約定由原告為被告北京金地國際花園工程加工型材，單價2。8元每公斤，自xx年6月至xx年3月，原告履行合同義務，被告接收。后被告給付原告部分加工費，尚欠原告加工費461 371。11元至今未付，原告多次催要未果，訴至法院，請求判令被告給付原告加工費461 371。11元，賠償原告逾期付款的利息損失（自xx年3月17日計算至實際給付之日）并承擔本案訴訟費用。
原告向本院提交以下證據(jù)予以證明：加工合同、送貨單、結(jié)算單、發(fā)票接收單、明細。
被告辯稱：對于鋁型材加工費無異議，但是對于pvc板材加工費不予認可。雙方加工合同中只約定型材加工，pvc板加工與鋁型材加工費不是同一法律關(guān)系，原告應當另行起訴。即使法院合并審理，被告對于其加工量無異議，對于價格有異議。由于被告與原告并未進行約定，原告按照2元每塊結(jié)算沒有依據(jù)，被告同意按照0。2元每塊計算。此外，原告在加工過程中造成部分原料缺失，給被告造成損失310 000元，此部分被告暫不提起反訴。
經(jīng)本院庭審質(zhì)證，本院對原告提交的加工合同的真實性、關(guān)聯(lián)性、合法性予以確認，對于原告提交的送貨單、結(jié)算單的真實性、合法性予以確認，對其關(guān)聯(lián)性部分確認，對于其中原告據(jù)以證明其主張的pvc板加工價格部分不予確認，對于發(fā)票接收單、明細的真實性、合法性予以確認，對于其關(guān)聯(lián)性不予確認。
經(jīng)審理查明：xx年8月23日，原告與被告簽訂加工合同，約定由被告為原告加工鋁型材，按照工程進度滾動付款，最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款。合同簽訂后，原告為被告加工鋁型材，并另行為被告加工了pvc板材108 034個，原告最后一次供貨時間為xx年3月16日，尚欠原告鋁型材加工費245 303。11元及pvc板材加工費至今未付，原告催要未果，訴至法院。上述事實，有原告提交的上述證據(jù)和當事人陳述意見在案佐證。
本院認為：原、被告自愿建立的定作合同關(guān)系，系雙方真實意思表示，且不違背法律及行政法規(guī)的規(guī)定，應為合法有效，雙方均應恪守履行。關(guān)于pvc板材加工價格，無證據(jù)表明原、被告雙方曾對此進行約定，對于原告提出的按照2元每塊計算的主張，因其未能提供證據(jù)證明被告曾對此表示認可，亦未能按照法律規(guī)定程序申請鑒定，故本院不予支持，對于被告自認的按照0。2元每塊計算意見，本院予以確認。據(jù)此，被告應支付原告pvc板材加工費21 606。8元。至此，被告尚欠原告加工費266 909。91元。被告最后一次收到原告加工物的時間為xx年3月16日，按照合同約定，其應當在最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款，其至今未付構(gòu)成違約，依法應當承擔繼續(xù)給付并賠償原告逾期付款的利息損失的責任。對于原告要求被告給付加工費461 371。11元，賠償逾期付款的利息損失（自xx年3月17日計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算）的訴訟請求，本院支持其中的加工費266 909。91元及自xx年3月17日起計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算的利息損失，其余部分證據(jù)不足，本院不予支持。被告提出原告應當另行起訴pvc板材加工費的抗辯意見，本院不予采信。綜上，依據(jù)《中華人民共和國合同法》第一百零七條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規(guī)定，判決如下：
三、駁回原告上海上豐船務工程有限公司其他訴訟請求。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司未按判決指定的期間履行給付金錢義務的，應當依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費八千二百二十一元，由原告上海上豐船務工程有限公司負擔二千九百一十八元（已交納）；由被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司負擔五千三百零三元，于判決生效之日起七日內(nèi)交納。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，交納相應上訴案件受理費，上訴于北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴案件受理費的，按自動撤回上訴處理。
審 判 長 李士剛
代理審判員 李 丹
代理審判員 翟新忠
二oo八 年 十 月 十 日
裝飾公司合同版篇十四
xx設計工作室裝修合同發(fā)包方(以下簡稱甲方)。
代理人(姓名)：身份證號：住所：聯(lián)系電話：承包方(以下簡稱乙方)。
單位地址：施工負責人：聯(lián)系電話：依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合合肥市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
第一條工程概況。
1.1工程地點：
1.2工程裝飾裝修面積：
1.3工程承包，采取下次第種方式：
(1)乙方包工、包全部材料。
(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。
1.4工程期限90日(以水電工作結(jié)束的第二天起計算)。
開工日期：年月日
竣工日期：年月日
1.5工程款和工程預算表：
(1)工程款：本合同工程造價金額（詳細見工程預算表）：
(2)工程預算表應當以《合肥市家庭裝飾工程參考價格》為依據(jù)，根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則，本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。
(3)工程預算表應當與材料質(zhì)量標準、制作工藝配套編制共同作為確定工程款的根據(jù)。
第二條甲方工作。
2.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原則。
2.2無償提供施工過程的水源、電源以及其他約定必要的條件保障。
2.3負責在物業(yè)部門辦理開工手續(xù)，支付所有相關(guān)費用并交納物業(yè)部門收取的所有押金。
2.4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度。
2.5負責協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
2.6參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
2.7乙方對甲方提供的《工程預算表》，本合同書，以及工程所設計的設計方案及相關(guān)材料負有保密責任。
第三條乙方工作。
3.1施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)范、防水規(guī)定、質(zhì)量標準，按期、保質(zhì)完成合同約定的工程內(nèi)容。
3.2嚴格執(zhí)行市建設行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定;。
(1)無有關(guān)房屋管理部門和物業(yè)管理部門審批手續(xù)和加固圖紙，不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu)，不得加大樓地面載荷，不得改動室內(nèi)原有熱、暖、燃氣等管道設施。
(2)不得擾民及污染環(huán)境。
(3)負責工程成品、設備和居室留存家具的保護。
(4)保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通和衛(wèi)生間的清潔。
(5)保證施工現(xiàn)場的整潔，每日完工后清掃施工現(xiàn)場。
3.3應甲方要求，如實告知甲方本合同簽定及履行過程中設計的各種標準、規(guī)范、設計書，參考價格等有關(guān)資料以便查閱。
3.4負責協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
第四條工程變更。
4.1在工程期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更，雙方應當協(xié)商一致。由合同雙方共同協(xié)商變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
4.2工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件一《工程預算表》，雙方簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增建項目的價款，當場結(jié)清。
第五條工期延誤。
5.1對以下原因造成竣工的日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期應當順延;
(1)工程量變化或設計變更;。
(2)不可抗力;。
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
5.2對以下原因造成竣工的日期延誤，返工費用由甲方承擔，工期應當順延;
(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;。
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;。
(3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
5.3因乙方責任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協(xié)議”為確定雙方責任的依據(jù)。
5.5由甲方自行挑選的材料、設備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔，工期順延;由于乙方施工造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
5.6在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
5.7施工中如果因甲方原因要求重返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5.8施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第六條工程驗收。
6.1在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收：
(1)材料驗收;。
(2)隱蔽工程驗收;。
(3)竣工驗收。
6.2工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知后三日內(nèi)組織驗收。逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。驗收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，結(jié)清尾款，簽署保修單，乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。乙方未進行水電改造的情況下，乙方不用提供水電改造圖。
6.3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
6.4雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如果甲方擅自入住視同驗收合格，由此造成的損失由甲方承擔。
6.5竣工驗收在工程質(zhì)量方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議”(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。
6.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為五年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期為八年。
第七條工程款支付方式。
7.1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：
7.2工程進度過半，指工程中水、電管線全部鋪設完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，衣柜、電視柜、電視墻、電腦桌、隔斷、立柱、門、窗及相關(guān)木制品基層制作安裝完成為界定工程過半的標準。
7.3工程竣工驗收合格之日起二日內(nèi)如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
第八條違約責任。
8.1合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽定補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的5%交付對方違約金，并辦理終止合同手續(xù)。經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
8.2一方當事人無法繼續(xù)履行合同的，應當及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
8.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款，每延誤一日，甲方應當向乙方支付本合同工程造價金額的2‰作為違約金。
8.4由于乙方責任延誤工期的，每延誤一日，乙方應當向甲方支付本合同工程造價金額的2‰作為違約金。
第九條附則。
9.1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。
9.2因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行后造成損失的，雙方應該本著公平原則協(xié)商解決。
9.3本合同履行完畢后自動終止。
備注：
4、本保修單在甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽字)：乙方(蓋章)：
年月日年月日。
裝飾公司合同版篇十五
甲方：
乙方：
經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，甲方?jīng)Q定將工程委托乙方施工，現(xiàn)就有關(guān)事項簽訂本裝飾裝飾用工合同，具體條款如下：
一、工程名稱：
二、工期 天完工：從 年 月 日至年 月 日止。
三、工程質(zhì)量標準
按甲方的規(guī)定要求為準。
四、安全責任
1）乙方在施工期間，施工人員安全事故，由乙方全權(quán)承擔一切費用，甲方不負任何責任。
2）乙方在施工期間，施工人員造成甲方的利益損失，由乙方賠償給甲方。
五、付款方式
裝飾用工合同生效后，進場施工15天后，甲方預付給乙方工程款20000元整（人民幣）。
六、其他具體規(guī)定
1）因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責運出施工現(xiàn)場。
2）施工期間，甲方提供房門鑰匙給乙方保管，造成的損失由乙方賠償。
七、附則
1）本裝飾用工合同由甲、乙雙方直接簽訂，裝飾用工合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份。本裝飾用工合同經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章（手?。┖笊А?BR> 2）附件同樣具有裝飾用工合同法律效力。
3）裝飾用工合同履行完后自動終止，簽訂后期服務協(xié)議。
甲方（簽字）：甲方簽章（手印）：
乙方（簽字）：乙方簽章（手?。?BR> 簽約地點：
甲方聯(lián)系方式：
乙方聯(lián)系方式：
年 月 日
裝飾公司合同版篇十六
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就乙方承接甲方的裝飾工程業(yè)務達成如下協(xié)議：
1、 甲方有權(quán)監(jiān)督裝飾工程的現(xiàn)場管理及文明施工。
2、 甲方有權(quán)對乙方施工質(zhì)量進行抽檢與檢驗。
3、 甲方有權(quán)對乙方的施工材料進行封樣及審核。
4、 甲方有權(quán)對乙方的不規(guī)范行為提出相應的整改意見。
1、 甲方負責向乙方提供裝飾工程項目，20xx年工程量不得低于___________萬元，以后每年工程量在___________萬元以上。
2、 開工前甲方負責向乙方提供經(jīng)裝飾工程項目單位簽章確認后的施工圖紙、工程報價及施工工藝說明，并向乙方進行交底，須雙方簽字認可。
3、 甲方負責按照本協(xié)議中規(guī)定的付款方式及時給乙方撥付工程款項。
1、 乙方在本協(xié)議簽訂之日起______日內(nèi)向甲方交納定金__________元作為履約保證，乙方提出終止合作時甲方應于當日全額退還給乙方此定金。
2、 乙方有權(quán)要求甲方協(xié)助工程施工隊與客戶溝通,確保工程的順利進行。
3、 乙方有權(quán)要求甲方按照協(xié)議及時撥付工程款,確保工程的順利進行。
1、乙方派出人員須遵守合理的規(guī)章制度。
3、乙方對所派出人員進行甲方企業(yè)文化的學習與教育。
4、 乙方應遵守甲方現(xiàn)場施工管理中提出的各項合理要求。
在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更，雙方應當協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
6.1對以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認，工期應當順延：
6.2對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應當順延：
(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的；
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的；
(3)因業(yè)主單位原因或因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
6.3因乙方責任不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
7.1工程施工質(zhì)量按甲方與業(yè)主簽署的相關(guān)協(xié)議及甲乙雙方施工前認可的相關(guān)標準執(zhí)行；
8.1在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收:
(1)材料驗收；(2)隱蔽工程驗收；(3)竣工驗收。
9.1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：
10.1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任。
10.2一方當事人無法繼續(xù)履行合同的，應當及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
10.3由于乙方責任延誤工期的，除按照每延誤一日向乙方支付100元的罰息外，還應當承擔由此造成的工期延誤等其它相應的違約責任。
10.4由于甲方未按合同約定期限支付工程款違約的，除按照每延誤一日向乙方支付100元的罰息外，還應當承擔由此造成的工期延誤等其它相應的違約責任。
甲 、乙任何一方終止合作協(xié)議，須提前10天通知對方。合作協(xié)議終止時，甲方應于當日全額退還給乙方此前向甲方交納的作為履約保證的定金。如甲方不能按期退還視為違約，除按日支付1‰的罰息外還需承擔相應違約責任。
本合同經(jīng)甲乙雙方簽字（蓋章）后生效。其它未盡事宜，按照相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行或雙方另訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力。若甲、乙雙方因本合作協(xié)議產(chǎn)生的糾紛，應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成提請當?shù)刂俨脵C構(gòu)仲裁，仲裁不成的，可向當?shù)胤ㄔ禾崞鹪V訟。
自 ___________ 年 _____月______日， 至 __________ 年_____月_____日。
甲方（簽章）：乙方（簽章）：
日期：__________ 年 _____月______日
裝飾公司合同版篇十七
甲方：
乙方：華潤漆黃石服務中心
（以下簡稱甲方、乙方）
為了保障雙方權(quán)益，維護良好的業(yè)務合作關(guān)系，在平等互利的基礎上，經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂以下協(xié)議：
1. 乙方應以雙方確認的產(chǎn)品種類和價格及時、準確地給甲方供貨；
2. 乙方在接到甲方訂貨通知(傳真或電話)后48小時內(nèi)，應將甲方所訂購的貨物按時送到甲方指定地點。第一次送貨乙方承擔運輸費用，二次或再次補貨按照當?shù)匦星槭杖∩蠘琴M。
3. 由甲方指定代表人， 對乙方送貨產(chǎn)品的數(shù)量、金額、付款期限等項內(nèi)容得以確認后，在送貨單上簽名或蓋章作為雙方的業(yè)務憑據(jù)。若甲方在人事及收貨地點上有任何變更，應及時知會乙方，否則一切后果由甲方負責。
4. 經(jīng)雙方協(xié)定，以現(xiàn)款（批結(jié)）付款方式：賬期不超過天，每月日前應將當期貨款結(jié)清。
甲方需在付款期限內(nèi)，以現(xiàn)金或有效支票形式結(jié)清到期貨款，屆時乙方以甲方簽名或蓋章的送貨單為收款依據(jù)進行結(jié)帳。若甲方拖欠到期貨款，乙方將保留停止供貨，并依法追繳所欠貨款的權(quán)利。
5. 在雙方合作的過程中，若發(fā)現(xiàn)甲方有低價傾銷的行為，則乙方有權(quán)解除合同，停止供貨及服務。
6. 甲方在使用乙方提供的產(chǎn)品時，若出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方將在收到通知后24小時內(nèi)上門處理。甲方有義務防止損失的擴大，對于甲方造成擴大部分的損失乙方有權(quán)不負任何責任。甲方必須配合乙方到現(xiàn)場調(diào)查處理，經(jīng)問題明確后雙方協(xié)商解決。如確屬產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方將補償補償其直接損失，但不承擔由此造成的甲方的間接損失。
8. 乙方為甲方提供專項服務內(nèi)容包括如下項目:
（1）免費提供指定產(chǎn)品首次工地配送服務；
（3）免費提供乳膠漆墻面a類淺色調(diào)色服務；
（4）免費提供黃石市城區(qū)內(nèi)遮蔽及無氣噴涂服務；
（5）免費提供所經(jīng)營產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)資料，技術(shù)咨詢及技術(shù)服務；
9. 在協(xié)議期限內(nèi)，貨品價格是經(jīng)雙方確認并簽字后各執(zhí)一份，如果遇上游原材料價格調(diào)整，應提前通知甲方，經(jīng)雙方協(xié)商確定后，執(zhí)行新的協(xié)議價格，同時終止原協(xié)議價格。
10. 其他事宜：
11. 為了保障甲、乙方的合法權(quán)益，在協(xié)議期滿時有未盡事或發(fā)生糾紛應通過友好方式協(xié)商解決，不能解決時在乙方所在地司法裁決解決。
12. 本協(xié)議作為法津依據(jù)一式兩份，甲、乙方雙方各執(zhí)一份，自雙方簽訂之日起生效。有效期從年月日至年月日止。
13. 組成本協(xié)議的文件包含供貨價格表、指定授權(quán)人委托書、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人身份證復印件等相關(guān)檔案資料。
甲方：
地址：
代表人：（單位簽章）
年月日
乙方：華潤漆黃石服務中心 地址：黃石市黃石港區(qū)黃石大道1030號(農(nóng)行隔壁)
代表人：（單位簽章）
年月日
裝飾公司合同版篇十八
發(fā)包方(以下簡稱甲方)
單位地址：武漢市洪山區(qū)洪山街紅旗欣居商業(yè)街d4—106a
施工負責人：陳今龍聯(lián)系電話：18107219613
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1.1工程地點：
1.2工程裝飾裝修面積：
1.3工程承包：乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料
1.4工程期限 日(以所有手續(xù)交接第二天起計算)
開工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
1.5工程款和工程預算表：
(1)工程款：本合同工程造價金額（詳細見工程預算表）：
(2)工程預算表應當與材料質(zhì)量標準、制作工藝配套編制共同作為確定工程款的根據(jù)。
第二條 甲方工作
2.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原則。
2.2無償提供施工過程的水源、電源以及其他約定必要的條件保障。
2.3負責在物業(yè)部門辦理開工手續(xù)，支付所有相關(guān)費用并交納物業(yè)部門收取的所有押金。
2.4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度。
2.5負責協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
2.6參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
2.7甲方對乙方提供的《工程預算表》，本合同書，以及工程所設計的設計方案及相關(guān)材料負有保密責任。
第三條 乙方工作
3.1施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)范、防水規(guī)定、質(zhì)量標準，按期、保質(zhì)完成合同約定的工程內(nèi)容。
3.2嚴格執(zhí)行市建設行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定;
(1)無有關(guān)房屋管理部門和物業(yè)管理部門審批手續(xù)和加固圖紙，不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu)，不得加大樓地面載荷，不得改動室內(nèi)原有熱、暖、燃氣等管道設施。
(2)不得擾民及污染環(huán)境。
(3)負責工程成品、設備和居室留存家具的保護。
(4)保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通和衛(wèi)生間的清潔。
(5)保證施工現(xiàn)場的整潔，每日完工后清掃施工現(xiàn)場。
3.3應甲方要求，如實告知甲方本合同簽定及履行過程中設計的各種標準、規(guī)范、設計書，參考價格等有關(guān)資料以便查閱。
3.4負責協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
第四條 工程變更
4.1在工程期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更，雙方應當協(xié)商一致。由合同雙方共同協(xié)商變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
4.2工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件一《工程預算表》，雙方簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增建項目的價款，當場結(jié)清。
第五條 工期延誤
5.1對以下原因造成竣工的日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期應當順延;
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
5.2對以下原因造成竣工的日期延誤，返工費用由甲方承擔，工期應當順延;
(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
(3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
5.3因乙方責任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協(xié)議”為確定雙方責任的依據(jù)。
5.5由甲方自行挑選的材料、設備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔，工期順延;由于乙方施工造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
5.6在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
5.7施工中如果因甲方原因要求重返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5.8施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第六條 工程驗收
6.1在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收：
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收。
6.2工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知后三日內(nèi)組織驗收。逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。驗收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，結(jié)清尾款，乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。乙方未進行水電改造的情況下，乙方不用提供水電改造圖。
6.3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
6.4雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如果甲方擅自入住視同驗收合格，由此造成的損失由甲方承擔。
6.5竣工驗收在工程質(zhì)量方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議”(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。
6.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為三年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期為五年。
第七條 工程款支付方式
7.1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：
7.2工程進度過半，指工程中水、電管線全部鋪設完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，衣柜、電視柜、電視墻、電腦桌、隔斷、立柱、門、窗及相關(guān)木制品基層制作安裝完成為界定工程過半的標準。
7.3工程竣工驗收合格之日起二日內(nèi)如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
。
第九條 附則
9.1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。
9.2因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行后造成損失的，雙方應該本著公平原則協(xié)商解決。
9.3本合同履行完畢后自動終止。
甲方(簽字)：
年月
(蓋章)：年月 乙方 日日
裝飾公司合同版篇十九
買方：
賣方：
經(jīng)買賣雙方共同協(xié)商，由買方向賣方訂購辦公家具一批（詳見清單），并就有關(guān)事宜達成如下共識：
一、合同總價：人民幣（大寫）______________________元，rmb（小寫__________元。
二、付款期限：
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂，買方即付總貨款的__________％（計rmb__________元）賣方收到預付款后開始備貨。
2、貨款的__________％（計rmb__________元）于賣方交貨并經(jīng)買方驗收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付，買方應按同期銀行貸款利率承擔賣方財務損失。
3、由于買方原因?qū)е陆回浧谕七t到15天以上的，買方必須另付一期貨款，其數(shù)額加上預付款之和必須達到總貨款的80％。
四、交貨日期：賣方收到買方預付款次日起__________天內(nèi)。
五、貨物的運輸費用由____________________負責。貨物的.安裝費用由____________________負責。
六、賣方有責任提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的售后服務，賣方對所有貨物保修__________年，但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時，賣方無須承擔責任。
八、付款方式：1、銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票：所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現(xiàn)金：買方支付現(xiàn)金時，由賣方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止，否則視為違約，如有此現(xiàn)象發(fā)生，對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更，均須與對方進行協(xié)商并書面確認，還應承擔因此造成的經(jīng)濟損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁部門起訴，但無爭議部分應繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定：
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買方：
代表：
日期：
賣方：
代表：
日期：
裝飾公司合同版篇二十
聯(lián)系電話：__________。
手機號：_______。
乙方：
單位名稱：
地址：
服務電話：
設計負責人：________。
聯(lián)系電話：____________。
手機：
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，以及裝飾行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，并共同履行。
甲方委托乙方承擔以下家裝設計任務：
工程地址：__________。
（一）本工程的設計收費按照國家和現(xiàn)行市場收費標準執(zhí)行。
經(jīng)過甲乙雙方商定設計收費為元/平方米（套內(nèi)使用面積，不含電腦效果圖），估算總收費元，金額大寫元。
（二）付款方式。
甲乙雙方采用了以下付款方式。
1、量房前付預付款1000元（其中200元上門測量費和800元方案費）；
2、方案通過后，出全套施工圖，客戶付清余款并可帶走全套圖紙；
3、出電腦效果圖，價格：800元/張（a4）；
（一）乙方提供的設計圖中應有詳細的設計說明。
（二）平立面圖。
1、原房型圖。
2、墻體改造圖。
3、平面家具布置圖。
4、地面圖。
5、天花圖。
6、現(xiàn)場制作的家具立面圖（根據(jù)實際情況出或者不出）。
7、門立面圖（根據(jù)實際情況出或者不出）。
6、廚房、衛(wèi)生間局部立面圖（定做的廚房除外）。
7、電視背景墻立面圖。
8、其它現(xiàn)場需施工墻面的立面圖。
（三）剖面圖。
1、應標明材質(zhì)、用料、顏色等。
2、門窗套剖面圖。
3、玄關(guān)剖面圖。
4、天花剖面圖。
5、電視背景墻剖面圖。
6、其它需施工處剖面圖。
（四）水電施工圖。
（五）甲乙雙方約定，從合同生效之日起，7天內(nèi)完成平面方案圖；
平面方案甲方通過后，乙方在7天內(nèi)完成全套施工圖。
（一）甲方責任。
2、按照約定的日期和數(shù)量付給乙方預付款和工程設計費；
3、本工程建筑材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時，所需費用由甲方承擔；
（二）乙方。
2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作（限一次）；
（四）甲方通過方案，但不認可施工圖，則甲方不退還所有預付款，同時不得帶走施工圖紙。
（一）本合同需經(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章（非法人公司需負責人章）后有效，本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字（或蓋章）的日期為準。
（二）本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部家裝設計文件，甲方按本合同規(guī)定付清全部設計費之日起，結(jié)束本合同關(guān)系，本合同另有條款約定的除外。
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商不成時，采取下列第____種方式解決：
一、向消費者委員會申請調(diào)解；
二、向有管轄權(quán)的人民法院起訴；
三、其它解決方式：_______________。
（一）本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定，并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
（二）本合同附加條款如下：
1、設計師負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作（限一次）；
2、設計師免費提供該項目施工期間及時解決與設計有關(guān)的技術(shù)問題（上門服務二次）；
3、設計師免費參加工程竣工的驗收（工地現(xiàn)場圖紙驗收）（一次）；
4、設計完成后由工程助理提供詳細的工程量清單；
5、設計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務（一次）；
一、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
二、本合同簽訂后乙方不得轉(zhuǎn)包設計工程。
三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
四、合同履行完后自動終止。
五、本合同實行當事人自愿鑒證原則，可將合同文本提交所在區(qū)的工商行政管理分局進行合同鑒證，以保護合同雙方當事人的合法權(quán)益。
甲方：乙方：
簽章：簽章：
簽約地址：簽約地址：
簽約日期：簽約日期：
裝飾公司合同版篇二十一
合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。以下是“裝飾公司合作合同范本”希望能夠幫助的到您！
甲方：
乙方：
甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展的精神，按《合同法》有關(guān)條款規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方向乙方供應裝飾裝修材料(以下簡稱材料)，合作經(jīng)營事宜達成一致意見，并簽訂如下合作協(xié)議：
一、合作材料：“xxxx”
二、合作期限為xxxx年，自xxxx年xx月xx日起至xxxx年xx月xx日止。
三、合作方式（詳見附件一）：
1、甲、乙雙方總部直接簽署合作協(xié)議，建立合作關(guān)系；
2、甲方授權(quán)裝飾公司會員店與乙方指定分部簽署相關(guān)合作協(xié)議；
四、產(chǎn)品價格：
3、甲方保留對向乙方供應材料價格的調(diào)整權(quán)，并在調(diào)整價格前以書面形式通知乙方，同時將該材料的最新價格提供給乙方。
五、結(jié)算方式（詳見附件二）：
主材款由甲方直接與終端用戶按實際發(fā)生材料量和終端用戶訂單價格結(jié)算，而后甲方及時將結(jié)算情況回執(zhí)乙方，并向乙方提供終端用戶驗收簽字的安裝確認單，以便進一步辦理相關(guān)手續(xù)。
六、甲方權(quán)利、義務：
1、權(quán)利：
（2）對于乙方擅自違約的行為，甲方有權(quán)扣除部分利潤作為對甲方的補償；
（3）對于乙方蓄意擾亂甲方銷售市場的行為，甲方有權(quán)向乙方提出索賠；
（5）如因乙方在合作有效期內(nèi)對甲方產(chǎn)品的技術(shù)、價格以及合作的其它機密發(fā)生泄漏以致給甲方造成損失，甲方有權(quán)追究乙方的法律責任。
2、義務：
（2）甲方向乙方提供產(chǎn)品須符合國家相關(guān)標準；
（4）甲方應對所供產(chǎn)品的安裝承擔保修義務，保修期為一年，自安裝之日起算，甲方在其所供產(chǎn)品保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，由甲方向終端用戶履行保修責任及義務。
七、乙方權(quán)利、義務
1、權(quán)利：
（1）乙方可以指定下屬分公司（分店）與甲方指定的專賣店進行合作；
（2）乙方對甲方提供的不符合國家規(guī)定標準產(chǎn)品，有權(quán)向甲方提出索賠；
（3）乙方對甲方不能按合同及時安裝的可以按合同法的約定，提出賠償。
2、義務：
（1）乙方積極向終端用戶介紹、推薦甲方的產(chǎn)品；
（2）乙方積極協(xié)調(diào)甲方與終端用戶的主材供需事宜；
（5）乙方有義務對甲方產(chǎn)品的技術(shù)、價格及合作的其它機密給予保密。
八、合同的解除：
1、本協(xié)議規(guī)定終止之日前30日，雙方協(xié)商續(xù)約事宜；
2、本協(xié)議規(guī)定終止之日后沒有續(xù)簽的，本協(xié)議自動解除；
3、本協(xié)議有效期內(nèi)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意解除，本協(xié)議自動解除；
4、因不可抗力如戰(zhàn)爭、嚴重自然災害、國家政策或法規(guī)等因素使本協(xié)議不能正常執(zhí)行，本協(xié)議自動解除。
九、其他條款：
3、本協(xié)議附件為本協(xié)議不可分割部分，與本協(xié)議具有同等法律效力；
4、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方授權(quán)代表簽字蓋章后正式生效。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
授權(quán)代表： 授權(quán)代表：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
日期： 日期：
裝飾公司合同版篇二十二
甲方：證件號：
乙方：證件號：
甲方（浩穎裝飾有限責任公司）因工作需要，雇請乙方。經(jīng)雙方自愿協(xié)商同意，訂立本合同。
自年月日起至年月日止。其中試用期二個月，試用期間工資為xxx元（其中生活費，房租，水電費由乙方自負）。
乙方同意服從甲方的工作需要：在崗位，承擔工作任務。
甲方應根據(jù)上級部門的有關(guān)規(guī)定制定各項管理規(guī)章制度，乙方應自覺遵守國家的法律，法規(guī)和本單位制定的各項規(guī)章制度，服從管理，積極做好工作。甲方有權(quán)對乙方履行職責和執(zhí)行制度的情況檢查、督促、考核和獎懲。
1、甲方實行8小時工作制度，因工作需要，有時要進休息換班，乙方應服從甲方的安排。
2、甲方執(zhí)行本市中等工資標準規(guī)定，保證乙方的工資收入不低于本市當年規(guī)定的中等工資標準。
3、乙方工資按元/月，試用期滿根據(jù)乙方所從事的工作表現(xiàn)在位認證由甲方負責給予乙方加薪。
4、甲方每月十五日如期發(fā)放工資，（逾期未發(fā)工資的，從超過發(fā)薪日期第六日起，甲方每天按拖欠工資額1%的標準賠償給乙方）。
1、退職費，凡在本單位連續(xù)鑒定用工合同，合同期滿后，視工作年限發(fā)一次性退職費，滿三年的發(fā)給人民幣800元，滿五年的發(fā)給人民幣1500元，滿八年的發(fā)給人民工幣20xx元，滿十年的發(fā)給人民幣3500元。
2、探親休假，凡在本單位連續(xù)工作時間達到兩年以上者，分別可享受探親假待遇，休假其間發(fā)給基本工資，路費自理。工作滿兩年可享受七天假期，滿三年可享受十天假期，滿四年以上者可享受十四天假期。
1、乙方有權(quán)拒絕甲方的違章指揮，對甲方及其管理人員漠視乙方安全和健康的行為，有權(quán)提出批評并向有關(guān)部門檢舉、控告。
1、有下列情形之一的合同一方可以隨時解除勞動合同。
（1）雙方一致同意的。
（2）乙方試用期不合錄用條件或乙方不愿供職的。
（3）乙方被叛刑，送勞動教養(yǎng)、以及有貪污、盜竊、賭博、打架斗毆、營私舞弊等嚴重問題，或因失職給單位造成重大損失和屢次違犯勞動紀律，經(jīng)教不改的。
（4）甲方有以暴力威脅或非法限制乙方的人身自由，強迫勞動、侮辱乙方合法權(quán)益行為的。
（5）甲方連續(xù)二個月不支付乙方工資的。
（6）有關(guān)部門確認勞動安全、衛(wèi)生條件惡劣的。
（7）律法規(guī)定的其它情形。
2、有一方提出解出勞動合同的，應提前15天書面通知另一方。
甲方辭退：
（1）甲方因生產(chǎn)經(jīng)營，技術(shù)條件等客觀情況發(fā)生變化，需裁減人員的。
（2）乙方患病或因公負傷的醫(yī)療期滿，不能從事原來的工作，也不能從事另行安排的工作。
3、如在合同其內(nèi)提出辭工沒有得到批準離開的甲方有權(quán)不退還給乙方壓金和當月工資。
4、在合同期內(nèi)乙方嚴重違反勞動紀律被甲方開除的，甲方不退還壓金和當月工資。
根據(jù)《中華人民共和國勞動法》，甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商同意，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。
甲方：
電話：
乙方：
電話：
20xx年xx月xx日。
裝飾公司合同版篇二十三
買方: 賣方:
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
經(jīng)買賣雙方共同協(xié)商，由買方向賣方訂購辦公家具一批（詳見清單），并就有關(guān)事宜達成如下共識：
一、合同總價：人民幣（大寫）______________________元， rmb（小寫__________元。
二、付款期限：
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂，買方即付總貨款的 __________％（計rmb__________元）。賣方收到預付款后開始備貨。
2、貨款的__________％（計rmb__________元）于賣方交貨并經(jīng)買方驗收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付，買方應按同期銀行貸款利率承擔賣方財務損失。
3、由于買方原因?qū)е陆回浧谕七t到15天以上的，買方必須另付一期貨款，其數(shù)額加上預付款之和必須達到總貨款的80％。
四、交貨日期：賣方收到買方預付款次日起__________天內(nèi)。
五、1、貨物的運輸費用由____________________負責。
2、貨物的安裝費用由____________________負責。
六、賣方有責任提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的售后服務，賣方對所有貨物保修__________年，但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時，賣方無須承擔責任。
八、付款方式：1、銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票：所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現(xiàn)金：買方支付現(xiàn)金時，由賣方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止，否則視為違約，如有此現(xiàn)象發(fā)生，對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更，均須與對方進行協(xié)商并書面確認,還應承擔因此造成的經(jīng)濟損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁部門起訴，但無爭議部分應繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定：
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買方： 賣方：
帳號： 帳號：
開戶行： 開戶行：
代表： 代表：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
裝飾公司合同版篇一
甲方：代表：地址：電話：
乙方：代表：地址：電話：風險提示：
合作的方式多種多樣，如合作設立公司、合作開發(fā)軟件、合作購銷產(chǎn)品等等，不同合作方式涉及到不同的項目內(nèi)容，相應的協(xié)議條款可能大不相同。
本協(xié)議的條款設置建立在特定項目的基礎上，僅供參考。實踐中，需要根據(jù)雙方實際的合作方式、項目內(nèi)容、權(quán)利義務等，修改或重新擬定條款。
甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展的精神，按《民法典》有關(guān)條款規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方向乙方供應裝飾裝修材料(以下簡稱材料)，合作經(jīng)營事宜達成一致意見，并簽訂如下合作協(xié)議：
一、合作材料甲乙雙方共同合作的材料為：______。
二、合作期限合作期限為________年，自________年____月____日起至________年____月____日止。
三、合作方式風險提示：
應明確約定合作方式，尤其涉及到資金、技術(shù)、勞務等不同投入方式的。同時，應明確各自的權(quán)益份額，否則很容易在項目實際經(jīng)營過程中就責任承擔、盈虧分擔等產(chǎn)生糾紛。
1、甲、乙雙方總部直接簽署合作協(xié)議，建立合作關(guān)系。
2、甲方授權(quán)裝飾公司會員店與乙方指定分部簽署相關(guān)合作協(xié)議。
四、產(chǎn)品價格
1、甲方向乙方提供材料的價格為裝飾公司統(tǒng)一供貨價、材料現(xiàn)行市場最低限價及市場標價。
2、乙方必須嚴格執(zhí)行甲方的價格制度，不得低于甲方材料現(xiàn)行市場最低限價銷售，否則視為無效合同，因此而造成的后果，由乙方自負。
3、甲方保留對向乙方供應材料價格的調(diào)整權(quán)，并在調(diào)整價格前以書面形式通知乙方，同時將該材料的價格提供給乙方。
五、結(jié)算方式主材款由甲方直接與終端用戶按實際發(fā)生材料量和終端用戶訂單價格結(jié)算，而后甲方及時將結(jié)算情況回執(zhí)乙方，并向乙方提供終端用戶驗收簽字的安裝確認單，以便進一步辦理相關(guān)手續(xù)。
六、甲方權(quán)利、義務風險提示：
應明確約定合作各方的權(quán)利義務，以免在項目實際經(jīng)營中出現(xiàn)扯皮的情形。
再次溫馨提示：因合作方式、項目內(nèi)容不一致，各方的權(quán)利義務條款也不一致，應根據(jù)實際情況進行擬定。
1、對于乙方違反甲方價格政策及結(jié)算制度的行為，甲方有權(quán)向乙方提出警告，直至終止協(xié)議。
2、對于乙方擅自違約的行為，甲方有權(quán)扣除部分利潤作為對甲方的補償。
3、對于乙方蓄意擾亂甲方銷售市場的行為，甲方有權(quán)向乙方提出索賠。
4、對于乙方攻擊、貶低甲方產(chǎn)品，損壞甲方品牌形象的行為，甲方有權(quán)要求乙方做出合理解釋，情形嚴重的，終止合作協(xié)議。造成甲方損失的，甲方有權(quán)追究乙方的法律責任。
5、如因乙方在合作有效期內(nèi)對甲方產(chǎn)品的技術(shù)、價格以及合作的其它機密發(fā)生泄漏以致給甲方造成損失，甲方有權(quán)追究乙方的法律責任。
6、甲方應向乙方提供營業(yè)執(zhí)照復印件、產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品說明書、技術(shù)標準、檢驗檢測報告、價格表等文件、資料。
7、甲方向乙方提供產(chǎn)品須符合國家相關(guān)標準。
8、甲方在產(chǎn)品裝卸、運輸及安裝過程中，應遵守雙方約定的要求，并遵守乙方作業(yè)環(huán)境的要求。
9、甲方應對所供產(chǎn)品的安裝承擔保修義務，保修期為________年，自安裝之日起算，甲方在其所供產(chǎn)品保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，由甲方向終端用戶履行保修責任及義務。
七、乙方權(quán)利、義務
1、乙方可以指定下屬分公司（分店）與甲方指定的專賣店進行合作。
2、乙方對甲方提供的不符合國家規(guī)定標準產(chǎn)品，有權(quán)向甲方提出索賠。
3、乙方對甲方不能按合同及時安裝的可以按民法典的約定，提出賠償。
4、乙方積極向終端用戶介紹、推薦甲方的產(chǎn)品。
5、乙方積極協(xié)調(diào)甲方與終端用戶的主材供需事宜。
6、乙方按終端用戶需求，應提前______天向甲方或甲方授權(quán)裝飾公司會員店訂購所需產(chǎn)品，按甲方制定的標準文本進行填寫，注明所訂產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、地點、聯(lián)系電話及收取的訂金金額（訂金金額不得高于______元人民幣）等。
7、乙方有義務對甲方產(chǎn)品的技術(shù)、價格及合作的其它機密給予保密。
八、合同的解除
1、本協(xié)議規(guī)定終止之日前____日，雙方協(xié)商續(xù)約事宜。
2、本協(xié)議規(guī)定終止之日后沒有續(xù)簽的，本協(xié)議自動解除。
3、本協(xié)議有效期內(nèi)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意解除，本協(xié)議自動解除。
4、因不可抗力如戰(zhàn)爭、嚴重自然災害、國家政策或法規(guī)等因素使本協(xié)議不能正常執(zhí)行，本協(xié)議自動解除。
九、保密原則風險提示：
應約定保密及競業(yè)禁止義務，特別是針對項目所涉及的技術(shù)、客戶資源，以免出現(xiàn)合作一方在項目外以此牟利或從事其他損害項目權(quán)益的活動。 乙方和甲方均有義務履行保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方披露或透露有關(guān)本協(xié)議內(nèi)容項目下的任何信息。
十、其他條款
1、本協(xié)議未盡事宜，雙方可協(xié)商解決，簽署補充協(xié)議作為附件。補充協(xié)議經(jīng)雙方簽字、蓋章后與本協(xié)議具有同等法律效力。
2、凡因執(zhí)行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，友好協(xié)商解決。如經(jīng)協(xié)商不能解決時，可提交______區(qū)人民法院，采取法律訴訟解決。
3、本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，甲乙雙方授權(quán)代表簽字蓋章后正式生效。
甲方（簽章）：代表人（簽字）：________年____月____日
乙方（簽章）：代表人（簽字）：________年____月____日
裝飾公司合同版篇二
買方：賣方：
地址：地址：
電話：電話：
傳真：傳真：
經(jīng)買賣雙方共同協(xié)商，由買方向賣方訂購辦公家具一批（詳見清單），并就有關(guān)事宜達成如下共識：
一、合同總價：人民幣（大寫）______________________元，rmb（小寫__________元。
二、付款期限：
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂，買方即付總貨款的__________％（計rmb__________元）賣方收到預付款后開始備貨。
2、貨款的__________％（計rmb__________元）于賣方交貨并經(jīng)買方驗收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付，買方應按同期銀行貸款利率承擔賣方財務損失。
3、由于買方原因?qū)е陆回浧谕七t到15天以上的，買方必須另付一期貨款，其數(shù)額加上預付款之和必須達到總貨款的80％。
四、交貨日期：賣方收到買方預付款次日起__________天內(nèi)。
五、1、貨物的運輸費用由____________________負責。
2、貨物的安裝費用由____________________負責。
六、賣方有責任提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的售后服務，賣方對所有貨物保修__________年，但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時，賣方無須承擔責任。
八、付款方式：1、銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票：所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現(xiàn)金：買方支付現(xiàn)金時，由賣方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止，否則視為違約，如有此現(xiàn)象發(fā)生，對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更，均須與對方進行協(xié)商并書面確認，還應承擔因此造成的經(jīng)濟損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁部門起訴，但無爭議部分應繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定：
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買方：賣方：
帳號：帳號：
開戶行：開戶行：
代表：代表：
日期：20xx年x月x日日期：20xx年x月x日
裝飾公司合同版篇三
甲方：
乙方：華潤漆黃石服務中心。
（以下簡稱甲方、乙方）。
為了保障雙方權(quán)益，維護良好的業(yè)務合作關(guān)系，在平等互利的基礎上，經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂以下協(xié)議：
1.乙方應以雙方確認的產(chǎn)品種類和價格及時、準確地給甲方供貨；
2.乙方在接到甲方訂貨通知(傳真或電話)后48小時內(nèi)，應將甲方所訂購的貨物按時送到甲方指定地點。第一次送貨乙方承擔運輸費用，二次或再次補貨按照當?shù)匦星槭杖∩蠘琴M。
3.由甲方指定代表人，對乙方送貨產(chǎn)品的數(shù)量、金額、付款期限等項內(nèi)容得以確認后，在送貨單上簽名或蓋章作為雙方的業(yè)務憑據(jù)。若甲方在人事及收貨地點上有任何變更，應及時知會乙方，否則一切后果由甲方負責。
4.經(jīng)雙方協(xié)定，以現(xiàn)款（批結(jié)）付款方式：賬期不超過天，每月日前應將當期貨款結(jié)清。
甲方需在付款期限內(nèi)，以現(xiàn)金或有效支票形式結(jié)清到期貨款，屆時乙方以甲方簽名或蓋章的送貨單為收款依據(jù)進行結(jié)帳。若甲方拖欠到期貨款，乙方將保留停止供貨，并依法追繳所欠貨款的權(quán)利。
5.在雙方合作的過程中，若發(fā)現(xiàn)甲方有低價傾銷的行為，則乙方有權(quán)解除合同，停止供貨及服務。
6.甲方在使用乙方提供的產(chǎn)品時，若出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方將在收到通知后24小時內(nèi)上門處理。甲方有義務防止損失的擴大，對于甲方造成擴大部分的損失乙方有權(quán)不負任何責任。甲方必須配合乙方到現(xiàn)場調(diào)查處理，經(jīng)問題明確后雙方協(xié)商解決。如確屬產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方將補償補償其直接損失，但不承擔由此造成的甲方的間接損失。
8.乙方為甲方提供專項服務內(nèi)容包括如下項目:。
（1）免費提供指定產(chǎn)品首次工地配送服務；
（3）免費提供乳膠漆墻面a類淺色調(diào)色服務；
（4）免費提供黃石市城區(qū)內(nèi)遮蔽及無氣噴涂服務；
（5）免費提供所經(jīng)營產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)資料，技術(shù)咨詢及技術(shù)服務；
9.在協(xié)議期限內(nèi)，貨品價格是經(jīng)雙方確認并簽字后各執(zhí)一份，如果遇上游原材料價格調(diào)整，應提前通知甲方，經(jīng)雙方協(xié)商確定后，執(zhí)行新的協(xié)議價格，同時終止原協(xié)議價格。
10.其他事宜：
11.為了保障甲、乙方的合法權(quán)益，在協(xié)議期滿時有未盡事或發(fā)生糾紛應通過友好方式協(xié)商解決，不能解決時在乙方所在地司法裁決解決。
12.本協(xié)議作為法津依據(jù)一式兩份，甲、乙方雙方各執(zhí)一份，自雙方簽訂之日起生效。有效期從年月日至年月日止。
13.組成本協(xié)議的文件包含供貨價格表、指定授權(quán)人委托書、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人身份證復印件等相關(guān)檔案資料。
甲方：
地址：
代表人：（單位簽章）。
乙方：華潤漆黃石服務中心地址：黃石市黃石港區(qū)黃石大道1030號(農(nóng)行隔壁)。
代表人：（單位簽章）。
裝飾公司合同版篇四
原告上海上豐船務工程有限公司，住所地上海市浦東新區(qū)三林路494號。
法定代表人王珊妹，總經(jīng)理。
委托代理人張根興，男，52歲，上海上豐船務工程有限公司職員，住上海市雪野路34號25號302室。
委托代理人王童愚，上海市正成律師事務所律師。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司，住所地武漢市東西湖區(qū)革新大道南五支溝西。
法定代表人孫健，董事長。
委托代理人楊肅，男，23歲，武漢凌云建筑裝飾工程有限公司辦公室職員，住武漢市江漢區(qū)建設大道417號三號公寓101室。
原告上海上豐船務工程有限公司（以下簡稱原告）與被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司（以下簡稱被告）加工合同糾紛一案，本院于xx年11月26日受理后，依法組成由法官李士剛擔任審判長，法官李丹、翟新忠參加的合議庭審理本案，并于xx年7月24日、xx年8月28日公開開庭進行了審理。原告委托代理人張根興、王童愚，被告委托代理人楊肅均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理完畢。
原告起訴稱：原告與被告北京辦事處于xx年8月28日簽訂《加工合同》，約定由原告為被告北京金地國際花園工程加工型材，單價2。8元每公斤，自xx年6月至xx年3月，原告履行合同義務，被告接收。后被告給付原告部分加工費，尚欠原告加工費461371。11元至今未付，原告多次催要未果，訴至法院，請求判令被告給付原告加工費461371。11元，賠償原告逾期付款的利息損失（自xx年3月17日計算至實際給付之日）并承擔本案訴訟費用。
原告向本院提交以下證據(jù)予以證明：加工合同、送貨單、結(jié)算單、發(fā)票接收單、明細。
被告辯稱：對于鋁型材加工費無異議，但是對于pvc板材加工費不予認可。雙方加工合同中只約定型材加工，pvc板加工與鋁型材加工費不是同一法律關(guān)系，原告應當另行起訴。即使法院合并審理，被告對于其加工量無異議，對于價格有異議。由于被告與原告并未進行約定，原告按照2元每塊結(jié)算沒有依據(jù)，被告同意按照0。2元每塊計算。此外，原告在加工過程中造成部分原料缺失，給被告造成損失310000元，此部分被告暫不提起反訴。
經(jīng)本院庭審質(zhì)證，本院對原告提交的加工合同的真實性、關(guān)聯(lián)性、合法性予以確認，對于原告提交的送貨單、結(jié)算單的真實性、合法性予以確認，對其關(guān)聯(lián)性部分確認，對于其中原告據(jù)以證明其主張的pvc板加工價格部分不予確認，對于發(fā)票接收單、明細的真實性、合法性予以確認，對于其關(guān)聯(lián)性不予確認。
經(jīng)審理查明：xx年8月23日，原告與被告簽訂加工合同，約定由被告為原告加工鋁型材，按照工程進度滾動付款，最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款。合同簽訂后，原告為被告加工鋁型材，并另行為被告加工了pvc板材108034個，原告最后一次供貨時間為xx年3月16日，尚欠原告鋁型材加工費245303。11元及pvc板材加工費至今未付，原告催要未果，訴至法院。上述事實，有原告提交的上述證據(jù)和當事人陳述意見在案佐證。
本院認為：原、被告自愿建立的定作合同關(guān)系，系雙方真實意思表示，且不違背法律及行政法規(guī)的規(guī)定，應為合法有效，雙方均應恪守履行。關(guān)于pvc板材加工價格，無證據(jù)表明原、被告雙方曾對此進行約定，對于原告提出的按照2元每塊計算的主張，因其未能提供證據(jù)證明被告曾對此表示認可，亦未能按照法律規(guī)定程序申請鑒定，故本院不予支持，對于被告自認的按照0。2元每塊計算意見，本院予以確認。據(jù)此，被告應支付原告pvc板材加工費21606。8元。至此，被告尚欠原告加工費266909。91元。被告最后一次收到原告加工物的時間為xx年3月16日，按照合同約定，其應當在最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款，其至今未付構(gòu)成違約，依法應當承擔繼續(xù)給付并賠償原告逾期付款的利息損失的責任。對于原告要求被告給付加工費461371。11元，賠償逾期付款的.利息損失（自xx年3月17日計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算）的訴訟請求，本院支持其中的加工費266909。91元及自xx年3月17日起計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算的利息損失，其余部分證據(jù)不足，本院不予支持。被告提出原告應當另行起訴pvc板材加工費的抗辯意見，本院不予采信。綜上，依據(jù)《中華人民共和國合同法》第一百零七條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規(guī)定，判決如下：
三、駁回原告上海上豐船務工程有限公司其他訴訟請求。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司未按判決指定的期間履行給付金錢義務的，應當依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費八千二百二十一元，由原告上海上豐船務工程有限公司負擔二千九百一十八元（已交納）；由被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司負擔五千三百零三元，于判決生效之日起七日內(nèi)交納。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，交納相應上訴案件受理費，上訴于北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴案件受理費的，按自動撤回上訴處理。
審判長李士剛。
代理審判員李丹。
代理審判員翟新忠。
二oo八年十月十日。
書記員李雪蓮。
裝飾公司合同版篇五
買方:賣方:。
地址:地址:。
電話:電話:。
傳真:傳真:。
經(jīng)買賣雙方共同協(xié)商，由買方向賣方訂購辦公家具一批（詳見清單），并就有關(guān)事宜達成如下共識：
一、合同總價：人民幣（大寫）______________________元，rmb（小寫__________元。
二、付款期限：
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂，買方即付總貨款的__________％（計rmb__________元）。賣方收到預付款后開始備貨。
2、貨款的__________％（計rmb__________元）于賣方交貨并經(jīng)買方驗收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付，買方應按同期銀行貸款利率承擔賣方財務損失。
3、由于買方原因?qū)е陆回浧谕七t到15天以上的，買方必須另付一期貨款，其數(shù)額加上預付款之和必須達到總貨款的.80％。
四、交貨日期：賣方收到買方預付款次日起__________天內(nèi)。
五、1、貨物的運輸費用由____________________負責。
2、貨物的安裝費用由____________________負責。
六、賣方有責任提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的售后服務，賣方對所有貨物保修__________年，但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時，賣方無須承擔責任。
八、付款方式：
1、銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票：所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現(xiàn)金：買方支付現(xiàn)金時，由賣方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止，否則視為違約，如有此現(xiàn)象發(fā)生，對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更，均須與對方進行協(xié)商并書面確認,還應承擔因此造成的經(jīng)濟損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁部門起訴，但無爭議部分應繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定：
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買方：賣方：
帳號：帳號：
開戶行：開戶行：建行龍灣支行。
代表：代表：
日期：年月日日期：年月日
裝飾公司合同版篇六
原告上海上豐船務工程有限公司，住所地上海市浦東新區(qū)三林路494號。
法定代表人王珊妹，總經(jīng)理。
委托代理人張根興，男，52歲，上海上豐船務工程有限公司職員，住上海市雪野路34號25號302室。
委托代理人王童愚，上海市正成律師事務所律師。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司，住所地武漢市東西湖區(qū)革新大道南五支溝西。
法定代表人孫健，董事長。
委托代理人楊肅，男，23歲，武漢凌云建筑裝飾工程有限公司辦公室職員，住武漢市江漢區(qū)建設大道417號三號公寓101室。
原告上海上豐船務工程有限公司（以下簡稱原告）與被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司（以下簡稱被告）加工合同糾紛一案，本院于xx年11月26日受理后，依法組成由法官李士剛擔任審判長，法官李丹、翟新忠參加的合議庭審理本案，并于xx年7月24日、xx年8月28日公開開庭進行了審理。原告委托代理人張根興、王童愚，被告委托代理人楊肅均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理完畢。
原告起訴稱：原告與被告北京辦事處于xx年8月28日簽訂《加工合同》，約定由原告為被告北京金地國際花園工程加工型材，單價2。8元每公斤，自xx年6月至xx年3月，原告履行合同義務，被告接收。后被告給付原告部分加工費，尚欠原告加工費461371。11元至今未付，原告多次催要未果，訴至法院，請求判令被告給付原告加工費461371。11元，賠償原告逾期付款的利息損失（自xx年3月17日計算至實際給付之日）并承擔本案訴訟費用。
原告向本院提交以下證據(jù)予以證明：加工合同、送貨單、結(jié)算單、發(fā)票接收單、明細。
被告辯稱：對于鋁型材加工費無異議，但是對于pvc板材加工費不予認可。雙方加工合同中只約定型材加工，pvc板加工與鋁型材加工費不是同一法律關(guān)系，原告應當另行起訴。即使法院合并審理，被告對于其加工量無異議，對于價格有異議。由于被告與原告并未進行約定，原告按照2元每塊結(jié)算沒有依據(jù)，被告同意按照0。2元每塊計算。此外，原告在加工過程中造成部分原料缺失，給被告造成損失310000元，此部分被告暫不提起反訴。
經(jīng)本院庭審質(zhì)證，本院對原告提交的加工合同的真實性、關(guān)聯(lián)性、合法性予以確認，對于原告提交的送貨單、結(jié)算單的真實性、合法性予以確認，對其關(guān)聯(lián)性部分確認，對于其中原告據(jù)以證明其主張的pvc板加工價格部分不予確認，對于發(fā)票接收單、明細的真實性、合法性予以確認，對于其關(guān)聯(lián)性不予確認。
經(jīng)審理查明：xx年8月23日，原告與被告簽訂加工合同，約定由被告為原告加工鋁型材，按照工程進度滾動付款，最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款。合同簽訂后，原告為被告加工鋁型材，并另行為被告加工了pvc板材108034個，原告最后一次供貨時間為xx年3月16日，尚欠原告鋁型材加工費245303。11元及pvc板材加工費至今未付，原告催要未果，訴至法院。上述事實，有原告提交的上述證據(jù)和當事人陳述意見在案佐證。
本院認為：原、被告自愿建立的定作合同關(guān)系，系雙方真實意思表示，且不違背法律及行政法規(guī)的規(guī)定，應為合法有效，雙方均應恪守履行。關(guān)于pvc板材加工價格，無證據(jù)表明原、被告雙方曾對此進行約定，對于原告提出的按照2元每塊計算的主張，因其未能提供證據(jù)證明被告曾對此表示認可，亦未能按照法律規(guī)定程序申請鑒定，故本院不予支持，對于被告自認的按照0。2元每塊計算意見，本院予以確認。據(jù)此，被告應支付原告pvc板材加工費21606。8元。至此，被告尚欠原告加工費266909。91元。被告最后一次收到原告加工物的時間為xx年3月16日，按照合同約定，其應當在最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款，其至今未付構(gòu)成違約，依法應當承擔繼續(xù)給付并賠償原告逾期付款的利息損失的責任。對于原告要求被告給付加工費461371。11元，賠償逾期付款的利息損失（自xx年3月17日計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算）的訴訟請求，本院支持其中的加工費266909。91元及自xx年3月17日起計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算的利息損失，其余部分證據(jù)不足，本院不予支持。被告提出原告應當另行起訴pvc板材加工費的抗辯意見，本院不予采信。綜上，依據(jù)《中華人民共和國合同法》第一百零七條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規(guī)定，判決如下：
三、駁回原告上海上豐船務工程有限公司其他訴訟請求。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司未按判決指定的期間履行給付金錢義務的，應當依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費八千二百二十一元，由原告上海上豐船務工程有限公司負擔二千九百一十八元（已交納）；由被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司負擔五千三百零三元，于判決生效之日起七日內(nèi)交納。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，交納相應上訴案件受理費，上訴于北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴案件受理費的，按自動撤回上訴處理。
審判長李士剛。
代理審判員李丹。
代理審判員翟新忠。
二oo八年十月十日。
裝飾公司合同版篇七
一、裝飾施工項目：
1、裝飾施工地點：______區(qū)（縣）______路（村）_____弄（巷）______號_____樓_____室。
2、房屋結(jié)構(gòu)：_________________.
3、裝飾施工內(nèi)容及要求：（詳見施工圖紙及報價單，并以報價單為準，見附表一）。
二、工程期限及保修期：
1、工期_______天：（日歷）。
自________年____月____日起至________年____月____日止。
2、工程保修期：____月。保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起，由乙方開具工程保修單。
三、工程造價及付款方式：
工程總造價：（大寫）_________（小寫）_______元。
其中：設計費________元，人工費_______元，材料費_______元。
合同生效時，甲方支付總價款的______%，計_____元，其余價款根據(jù)施工進度計劃分期支付：
余款：______元，工程驗收后一次付清。
雙方款項往來，均應出具發(fā)票（或正式收據(jù)）。
四、材料、設備的供應。
1、甲方提供的材料、設備（見附表二）。
本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按施工進度計劃及時供應到現(xiàn)場。
甲方提供的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收簽字，并由乙方負責保管，由于保管不當造成損失的，由乙方負責賠償。
2、乙方采購的材料、設備（見附表一）。
凡由乙方采購的材料、設備必須與報價單中注明的品牌、規(guī)格、型號、質(zhì)量、計量標準相符，并提交購貨發(fā)票，經(jīng)甲方簽字認可后再行使用。
乙方采購的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異應禁止使用，如已作用，對工程造成的損失由乙方負責。
五、施工前準備細則。
1、甲方。
（1）開工前，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或工藝質(zhì)量說明1份，并向乙方進行現(xiàn)場交底，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。
（2）向乙方提供施工需用的水、電等必備設施，并說明使用注意事項。
（3）施工中使用公用部位操作，由甲方負責協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系，保證乙方正常施工。
（4）如確實需要拆革原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，負責到有關(guān)部門辦理相應的審批手續(xù)。
（5）協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
（6）甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，需征得乙方同意并應支付趕工費，待簽訂工期變更協(xié)議、確定趕工費后再行趕工。
（7）甲方代表對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)。甲方其他家庭成員對工程及乙方的意見均需通過甲方代表與乙方接觸。
2、乙方。
（1）組織施工圖紙或工藝質(zhì)量說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案、進度計劃，交甲方審定并簽字認可。
（2）工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
（3）乙方委派：_______為駐工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，協(xié)調(diào)由乙方負責的各項事宜。
六、施工安全與防火。
1、甲方或乙方提供的施工圖紙或工藝質(zhì)量說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設計規(guī)范。
2、乙方在施工期內(nèi)應遵守________年____月____日發(fā)布的中華人民共和國行業(yè)標準《室內(nèi)裝飾工程質(zhì)量規(guī)范》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》，注意施工安全。
3、由于甲方提供的圖紙或工藝質(zhì)量說明違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔責任并承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
4、由于乙方在施工過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔責任并承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
七、工程施工變更。
1、工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方代表聯(lián)系，簽訂變更單后方能進行該項目施工，所引起增減費用，可在工程結(jié)束時，一并結(jié)算。
2、凡私自與工人商定更革施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方還應賠償。
八、工程質(zhì)量、驗收及結(jié)算。
1、工程質(zhì)量按________年____月____日發(fā)布的中華人民共和國行業(yè)標準《家庭裝飾質(zhì)量規(guī)范》以施工圖紙、工藝質(zhì)量說明，設計變更的內(nèi)容為合格標準依據(jù)。
2、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。
3、工程竣工驗收，乙方應通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知____日內(nèi)組織驗收，驗收合格辦理移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。
4、工程竣工結(jié)算，乙方應提交工程結(jié)算單及有關(guān)資料給甲方，甲方自接到上述資料5天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在3天內(nèi)結(jié)清尾款。
九、違約責任。
1、甲方責任。
（1）未按合同規(guī)定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術(shù)資料以及由甲方引起的其它原因等，除工程日期得予順延外，還應償付乙方因此造成停工、誤工的`實際損失。每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程總造價的1‰。
（2）由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用的而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
（3）工程未經(jīng)驗收，提前使用，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，自己承擔責任。
（4）甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，按逾期未付款的1‰支付違約金。
（5）甲方未辦理任何手續(xù)，要求乙方拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及設備管線，乙方有權(quán)拒絕施工。
2、乙方責任。
（1）工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定，甲方有權(quán)要求限期無償修理或返工，造成損失由乙方負責。
（2）由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方按甲方已累計付款的1‰支付違約金，逾期______天以上，乙方應將甲方支付的全部款項如數(shù)退還甲方。
（3）乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場陳設和其他物品，如有損壞，應視情況予以賠償。
（4）未經(jīng)甲方同意，擅自拆改原有建筑結(jié)構(gòu)或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由乙方負責。
3、本合同生效后甲乙雙方應嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將付給對方工程預算總造價10%的違約金，并承擔因此造成的其他經(jīng)濟損失。
十、爭議或糾紛的處理。
1、合同履行期間雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請家庭裝飾市場管理辦公室及有關(guān)部門進行調(diào)解。
2、雙方協(xié)商或調(diào)解不成時，雙方同意由_______仲裁委員會仲裁（當事人雙方不在合同中約定仲裁機構(gòu)，事后又未達成書面仲裁協(xié)議的，可以向人民法院起訴）。
十一、附則。
1、本合同正本一式二份，雙方各執(zhí)一份，副本______份，有同等法律效力。
2、本合同甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
十二、其它約定。
甲方：_____________乙方：______________。
代表人：___________法定代表人：________。
家庭住址：_________單位地址：__________。
郵政編碼：_________郵政編碼：__________。
電話：_____________電話：______________。
簽章：_____________簽章：______________。
________年____月____日________年____月____日。
裝飾公司合同版篇八
買方:賣方:。
地址:地址:。
電話:電話:。
傳真:傳真:。
經(jīng)買賣雙方共同協(xié)商，由買方向賣方訂購辦公家具一批（詳見清單），并就有關(guān)事宜達成如下共識：
一、合同總價：人民幣（大寫）______________________元，rmb（小寫__________元。
二、付款期限：
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂，買方即付總貨款的__________％（計rmb__________元）。賣方收到預付款后開始備貨。
2、貨款的__________％（計rmb__________元）于賣方交貨并經(jīng)買方驗收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付，買方應按同期銀行貸款利率承擔賣方財務損失。
3、由于買方原因?qū)е陆回浧谕七t到15天以上的，買方必須另付一期貨款，其數(shù)額加上預付款之和必須達到總貨款的80％。
四、交貨日期：賣方收到買方預付款次日起__________天內(nèi)。
五、1、貨物的運輸費用由____________________負責。
2、貨物的安裝費用由____________________負責。
六、賣方有責任提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的售后服務，賣方對所有貨物保修__________年，但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的.因素造成賣方延期交貨時，賣方無須承擔責任。
八、付款方式：1、銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票：所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現(xiàn)金：買方支付現(xiàn)金時，由賣方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止，否則視為違約，如有此現(xiàn)象發(fā)生，對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更，均須與對方進行協(xié)商并書面確認,還應承擔因此造成的經(jīng)濟損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁部門起訴，但無爭議部分應繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定：
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買方：賣方：
帳號：帳號：
開戶行：開戶行：
代表：代表：
日期：年月日日期：年月日
裝飾公司合同版篇九
20____年____月____日甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》、甲方依法制定的規(guī)章和政策規(guī)定，在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上，簽訂本合同，以共同遵守合同所列條款：
1、勞動合同類型和期限。
1.1甲、乙雙方選擇以下第_______種形式確定本合同期限：
(一)固定期限，自_______年____月____日起至_______年____月____日止，共____個月。
(二)無固定期限，自年月日起至法定終止情形出。
(三)以完成一定的工作任務為期限：自_______年____月____日起至_______工作任務完成時即行終止。
1.2雙方同意本合同有效期內(nèi)___個月為試用期，其中試用期自_______年____月____日起至_______年____月____日止。
2、工作內(nèi)容。
2.1根據(jù)甲方工作需要，乙方同意在甲方_______部門(或崗位)擔任_______職務，乙方具體工作內(nèi)容按照甲方的崗位職責要求執(zhí)行。
2.2甲方因生產(chǎn)經(jīng)營需要可以調(diào)整乙方的工作崗位，乙方若無正當理由，應當服從甲方的工作安排。
2.3乙方應按照甲方的要求，按時完成規(guī)定的工作量，達到規(guī)定的質(zhì)量標準，并愛護設備及所使用的工具。
3.勞動報酬和保險福利待遇。
3.1乙方正常工作時間的工資按下列_____種形式執(zhí)行。
3.1.1月薪工資制：乙方月工資標準為人民幣_______元/月，若甲方安排乙方加班，則加班費按甲方的有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。
3.1.2提成工資制：以實際業(yè)績數(shù)計算，乙方工資標準為人民幣_______元/每月支付，基本工資____________元，若無達成每月任務將扣除50%基本工資。
3.2甲方根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營狀況和依法制定的工資分配辦法調(diào)整乙方工。
3.4甲乙雙方按國家和當?shù)厝嗣裾P(guān)于社會保險的有關(guān)規(guī)定交納職工社會保險費用前提需在公司工作滿一年者。當雙方解除、終止勞動合同后，按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)移。。
4.勞動時間。
4.1甲方實行國家法定的標準工作時間制度，具體工作時間由甲方根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要安排，乙方應當服從，雙方以后另有約定的按補充協(xié)議或規(guī)章制度執(zhí)行。
4.2甲方按照國家的規(guī)定安排乙方休息休假。
5.勞動保護和勞動條件。
甲方應根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，為乙方提供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件、必要的勞動保護用品，以保障乙方在人身安全不受危害的環(huán)境下從事生產(chǎn)(工作)。甲方的勞動條件惡劣，嚴重違反勞動安全衛(wèi)生標準的，乙方可以拒絕履行本合同。
6.勞動紀律。
6.2甲方的商業(yè)秘密包括：
6.2.1公司程序性文件，包括操作規(guī)程和作業(yè)指導文件。
6.2.2技術(shù)資料，包括實物的照片、技術(shù)圖紙、技術(shù)數(shù)據(jù)、技術(shù)指標。
6.2.3公司經(jīng)營計劃及指標，包括財務及運營數(shù)據(jù)。
6.2.4市場狀況，包括業(yè)務網(wǎng)絡、合作伙伴及客戶資料。
6.2.5供應商資料、倉庫進料及成品數(shù)據(jù)。
6.2.6以任何形式存儲在各類住處包括電腦、網(wǎng)絡中的各種資料。
7.技術(shù)成果和非技術(shù)成果的歸屬在甲方工作期間乙方所開發(fā)的產(chǎn)品、發(fā)展的客戶等技術(shù)成果和非技術(shù)成果歸屬甲方所有和享有;乙方所開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品，能夠申請專利的，申請權(quán)歸屬甲方。
8.勞動合同的變更、解除、終止、簽訂。
8.1經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意，本合同可以變更、解除。
8.2本合同期滿終止后，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，可以續(xù)訂勞動合同，續(xù)訂的勞動合同期限、工作內(nèi)容等由雙方協(xié)商確定。勞動合同期滿，沒有辦理終止勞動合同手續(xù)，而存在事實的勞動關(guān)系，視為延續(xù)過去合同，延續(xù)合同的期限另行商定。
8.3乙方有下列情節(jié)之一，甲方可以解聘乙方：
8.3.1在試用期間，被證明不符合錄用條件的。
8.3.2曠工天數(shù)連續(xù)3天或一年累計7天以上。
8.3.3泄露甲方商業(yè)秘密，給甲方造成損失的。
8.3.4乙方嚴重違反勞動紀律、規(guī)章制度或嚴重失職、營私舞弊，對甲方利益造成損害的。
8.3.5不能勝任勞動合同約定的工作，經(jīng)過培訓或者調(diào)整工種后仍不能勝任工作的。
8.3.6勞動合同訂立時依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化致使勞動合同無法履行，經(jīng)當事人協(xié)商不能就變更勞動合同達成協(xié)議的。
9.雙方協(xié)商約定的其他內(nèi)容。
9.1本合同未盡事宜，等甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。甲乙雙方依法簽訂的各項補充協(xié)商，是本合同的有效附件，與本合同具有同等的法律效力，補充協(xié)議與本合同不一致的，以補充協(xié)議為準。
9.2本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽署之日起生效。
9.3勞動合同涂改的部分、未經(jīng)合法授權(quán)代簽，無效。勞動合同為解決雙方勞動爭議的依據(jù)。
9.4簽訂本合同前，乙方已閱讀過本合同內(nèi)容及合同中所涉及的相關(guān)規(guī)章制度并同意受期約束。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
裝飾公司合同版篇十
甲方：
乙方:身份證號碼：甲乙雙方根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，按照自愿、平等、協(xié)商一致的原則，簽訂本合同。
一、合同期限1、合同有效期：自________年____月____日至________年____月____日止，其中試用期自________年____月____日至________年____月____日止，合同期滿聘用關(guān)系自然終止。
2、聘用合同期滿前一個月，經(jīng)雙方協(xié)商同意，可以續(xù)訂聘用合同。
3、本合同期滿后，任何一方認為不再續(xù)訂聘用合同的，應在合同期滿前一個月書面通知對方。
二、工作性質(zhì)和考核指標。
乙方同意按甲方工作需要，在崗位工作，完成該崗位承擔的各項工作任務。
三、工作時間和勞動報酬。
1、甲方應實行每日8小時工作制每月有薪假為3天，因工作需要確需延長工作時間的，經(jīng)雙方協(xié)調(diào)而定。
2、甲方應當每月按期給乙方發(fā)放工資(特殊情況除外)，每月10號為發(fā)薪日。
3、能按照公司的工作日按時上下班，不遲到、不早退、不曠工的員工，公司將給予每月每人200元滿勤獎。
四、甲方的權(quán)利和義務。
(一)甲方的權(quán)利。
1、依照國家的有關(guān)規(guī)定和甲方的規(guī)章制度對乙方行使管理權(quán)。
2、具有下列情形之一的，甲方可以隨時通知乙方解除勞動合同，不受提前三十天通知的限制：
(1)在試用期內(nèi)發(fā)現(xiàn)乙方不符合聘用條件的;。
(2)乙方嚴重違反甲方工作責任制或甲方規(guī)章制度的;。
(3)乙方嚴重失職，營私舞弊，對甲方利益造成重大損害的;。
(4)乙方被依法追究刑事責任的;。
(5)不勝任現(xiàn)職工作，又不接受其它安排的。
3、具有下列情形之一的，甲方可以解除聘用合同，但應當提前三十天以書面形式通知乙方：
(2)乙方不能勝任工作，經(jīng)過培訓或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的;。
4.乙方受聘期間，因違法、違紀或其它不當行為，給甲方造成損失的，甲方有權(quán)要求乙方承擔相應的賠償責任。
(二)甲方的義務。
1、遵守國家的法律、法規(guī)、政策，尊重職工的主人翁地位，創(chuàng)造有利于職工發(fā)揮積極性和創(chuàng)造性的企業(yè)環(huán)境。
2、負責對乙方進行政治思想、職業(yè)道德、專業(yè)技術(shù)、企業(yè)管理知識、遵紀守法和規(guī)章制度的教育與培訓。
3、乙方具有下列情形之一，甲方不得解除勞動合同：
(1)乙方患職業(yè)病或因工負傷并被確認喪失勞動能力的;。
(2)患病或者負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的;。
(3)乙方為女職工，在孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的;。
(4)法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。
五、乙方的權(quán)利和義務。
(一)乙方的權(quán)利。
1、在合同期間乙方享有參與企業(yè)民主管理，獲得政治榮譽和物質(zhì)鼓勵的權(quán)利。
2、有權(quán)享受國家和本企業(yè)規(guī)定的勞動保護、勞動保險、福利待遇。
3、因疾病治療需要，有申請延長醫(yī)療期的權(quán)利。
4、有下列情形之一的，乙方可以隨時通知甲方解除聘用合同：
(1)在試用期內(nèi)甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫乙方工作的;。
(2)甲方未按聘用合同約定支付勞動報酬或者提供工作條件的。
(二)乙方的義務。
1.必須按時、按質(zhì)、按量地完成約定的工作任務或工作指標，并接受甲方的考核。
2.自覺保護甲方的形象和利益，不得實施有損甲方形象和利益的言行。
3.必須以甲方工作人員名義開展業(yè)務，并服從甲方統(tǒng)一管理。
4.乙方因其它事由單方提前解除勞動合同，應提前三十日以書面形式通知甲方，并承擔相應法律責任。
六、違反和解除聘用合同的經(jīng)濟補償。
1、經(jīng)聘用合同當事人協(xié)商一致，由甲方解除聘用合同的(不包括在見習期)，甲方應根據(jù)乙方在本單位工作年限，每滿一年發(fā)給相當于一個月工資的經(jīng)濟補償，最多不超過十二個月。
2、乙方不能勝任工作，經(jīng)過培訓或者調(diào)整工作崗位仍不能勝任工作，由甲方解除聘用合同的，甲方應按其在本單位工作年限，工作時間每滿一年，發(fā)給相當于一個月工資的經(jīng)濟補償金，最多不超過十二個月。
3、聘用合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使已簽訂的合同無法履行，經(jīng)當事人協(xié)商不能就變更合同達成協(xié)議，由甲方解除聘用合同的，甲方按受聘方員在本單位工作年限，工作時間每滿一年發(fā)給相當一個月工資的經(jīng)濟補償金。
4、聘用合同履行期間，乙方要求解除聘用合同的，應按不滿聘用合同規(guī)定的期限，支付當月基本工資作為的違約金給甲方。
5、乙方因甲方未按照聘用合同的約定支付工作報酬而通知甲方解除聘用合同的，甲方應按合同約定結(jié)算并解除聘用合同的同時支付欠發(fā)的工作報酬。
七、本合同條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸時，以國家法律、法規(guī)為準。
八、本合同自簽訂之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各持一份。
裝飾公司合同版篇十一
甲方：
乙方：
為了更好地促進甲、乙雙方業(yè)務的開展，進一步規(guī)范市場，甲，乙雙方依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》的相關(guān)規(guī)定;甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展的精神，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方向乙方采購裝飾裝修材料以下簡稱材料，合作經(jīng)營事宜達成一致意見，并簽訂如下合作協(xié)議：
一、甲、乙雙方合作品牌：
二、合作期限為年，自________年___月___日起至______年___月_____日止。
三、合作方式：
1、甲、乙雙方總部直接簽署合作協(xié)議，建立合作關(guān)系;。
四、產(chǎn)品價格：
3、甲、乙雙方如有特殊客戶要下浮售價，必須經(jīng)過雙方負責人協(xié)商并作出書面意見方可按比例扣除雙方應得返利，否則按正常成交價返利。
4、乙方促銷產(chǎn)品需提前3天以書面形式通知甲方。
五、送貨，補貨、退貨制度。
六、結(jié)算方式。
七、甲方權(quán)利、義務：
1、權(quán)利：
(1)甲方可以指定下屬分公司(分店)與乙方指定的專賣店進行合作;。
(2)甲方對乙方提供的不符合國家規(guī)定標準產(chǎn)品，有權(quán)向乙方提出索賠;。
(3)甲方對乙方不能按合同及時供貨的可以按合同法的約定，提出賠償。
(4)甲方有權(quán)利要求乙方及時返還甲方應得的返利。
(5)對于乙方擅自違約的行為，甲方有權(quán)向乙方提出補償;。
2、義務：
(1)甲方積極向終端用戶介紹、推薦乙方的產(chǎn)品;。
(2)甲方積極協(xié)調(diào)乙方與終端用戶的主材供需事宜;。
八、乙方權(quán)利、義務。
1、權(quán)利：
(2)對于甲方擅自違約的行為，乙方有權(quán)向甲方提出補償;。
(3)對于甲方蓄意擾亂乙方銷售市場的行為，乙方有權(quán)向甲方提出索賠;。
2、義務：
(2)乙方有義務給甲方提供產(chǎn)品相關(guān)知識的培訓;。
(3)乙方向甲方提供產(chǎn)品須符合國家相關(guān)標準;。
九、合同的解除：
1、本協(xié)議規(guī)定終止之日前30日，雙方協(xié)商續(xù)約事宜;。
2、本協(xié)議規(guī)定終止之日后沒有續(xù)簽的，本協(xié)議自動解除;。
3、本協(xié)議有效期內(nèi)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意解除，本協(xié)議自動解除;。
4、因不可抗力如戰(zhàn)爭、嚴重自然災害、國家政策或法規(guī)等因素使本協(xié)議不能正常執(zhí)行，本協(xié)議自動解除。
十、其他條款：
3、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方授權(quán)代表簽字蓋章后正式生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
裝飾公司合同版篇十二
需方：(以下簡稱甲方)。
供方：(以下簡稱乙方)。
甲乙雙方本著平等互助，誠實首信的原則，根據(jù)中華人民共和國合同法，經(jīng)營法，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂以下合同，以資共同遵守。
一、合同內(nèi)容：
所提供材料的品名、品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量及單價等相關(guān)信息。
二、質(zhì)量要求(乙方需提供的產(chǎn)品符合下列質(zhì)量要求)：
1、乙方必須提供全新的材料(含零部件，配件等)，表面無劃痕，無碰撞痕跡，且權(quán)屬清楚，付產(chǎn)品合格證書及檢測報告，不得侵害他人的知識產(chǎn)權(quán)。
2、材料必須符合或優(yōu)于國家規(guī)定的“裝修材料有害物質(zhì)限量”的環(huán)境保護標準以及國家和行業(yè)規(guī)定的其他質(zhì)量要求，技術(shù)指標與出廠標準，做到外觀整潔，標識清楚。
3、乙方對其產(chǎn)品包修，包修期為年，在包修期內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方應負責三包(包修、包換、包退)，所產(chǎn)生的費用由乙方自行承擔。包修期滿后甲方享有終身成本價維修服務。產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，甲方同時有權(quán)解除合同，并追究其經(jīng)濟責任、另選供貨商。其他質(zhì)量、要求。
三、交貨時間與地點：
1、乙方負責將材料運送至約定地點，承擔相應運輸、保管、裝卸的費用。并在材料交付給甲方前承擔風險責任，甲方在交貨地點對數(shù)量、外觀檢查后驗收，對材料質(zhì)量不符合或規(guī)格不符的，有違合同原則的產(chǎn)品甲方有權(quán)拒收，并由乙方承擔因此而產(chǎn)生的經(jīng)濟費用和一切損失。
2、交貨時間：
3、交貨地點：
四、付款方式：
1、乙方在材料交付甲方指定地點并驗收合格后，要求甲方提供收貨確認單并支付材料款的50%，余款在甲方安裝驗收合格后的15個工作日內(nèi)憑發(fā)票一次結(jié)清。
2、國家稅收應由乙方自行負責(材料應交稅收)。
五、雙方違約責任：
甲方責任：
1、甲方如中途變更材料品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量或包裝，應提前天通知乙方，經(jīng)乙方同意后，可以簽訂書面合同副本。
2、甲方如中途退材料應事先爭得乙方的同意，乙方同意退材料的，應由甲方支付乙方由此造成的相應損失或賠償相應材料總值的違約金，乙方不同意退材料的甲方仍需按合同規(guī)定收材料，產(chǎn)品質(zhì)量不符合國家標準行業(yè)規(guī)定及合同約定的'情形除外。
3、甲方如未按合同約定的日期向乙方付款的每延期一天，應按延期付款總額的_____%計算支付給乙方，或按銀行同期利率支付，作為延期付款違約金。
乙方責任：
1、材料品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合本合同約定時，乙方應在24小時內(nèi)負責包修、包退、包換并承擔因此給甲方造成的全部損失。如果乙方逾期不予包修、包換、包退或該產(chǎn)品在包修、包退、包換一次后仍然出現(xiàn)質(zhì)量問題，則甲方有權(quán)解除合同，同時由乙方向甲方支付總材料款_____%的違約金。
2、乙方應在合同約定的時間及地點交材料，如果乙方逾期交材料，應爭得甲方同意，然則每逾期一日，乙方應按總材料款的_____%計算，向甲方賠償逾期違約金，如因乙方原因材料逾期天數(shù)過多給甲方造成不可估量損失的乙方應賠償因此產(chǎn)生的一切損失及相關(guān)費用。
六、免費條款：
甲乙任何一方如確因不可抗拒力的原因、因素，不能履行本合同時，應及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男校糠致男泻贤睦碛?，在取得有關(guān)機構(gòu)證明后，本合同可以不履行或履行部分，并全部或部分免予并承擔違約責任。
七、合同爭議解決方式：
本合同一式兩份，在執(zhí)行本合同中如發(fā)生爭議或糾紛，甲乙雙方應協(xié)商解決，也可以由合同鑒定地的工商行政管理部門調(diào)解協(xié)商，調(diào)解不成的可由當?shù)厝嗣穹ㄔ夯虍數(shù)刂俨脵C構(gòu)仲裁解決。
本合同一式二份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字蓋章之日起生效，本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，可由甲乙雙方協(xié)議解決，并簽訂補充協(xié)議，且有同等效力。
甲方：
乙方：
日期：
裝飾公司合同版篇十三
原告上海上豐船務工程有限公司，住所地上海市浦東新區(qū)三林路494號。
法定代表人王珊妹，總經(jīng)理。
委托代理人張根興，男，52歲，上海上豐船務工程有限公司職員，住上海市雪野路34號25號302室。
委托代理人王童愚，上海市正成律師事務所律師。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司，住所地武漢市東西湖區(qū)革新大道南五支溝西。
法定代表人孫健，董事長。
委托代理人楊肅，男，23歲，武漢凌云建筑裝飾工程有限公司辦公室職員，住武漢市江漢區(qū)建設大道417號三號公寓101室。
原告上海上豐船務工程有限公司（以下簡稱原告）與被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司（以下簡稱被告）加工合同糾紛一案，本院于xx年11月26日受理后，依法組成由法官李士剛擔任審判長，法官李丹、翟新忠參加的合議庭審理本案，并于xx年7月24日、xx年8月28日公開開庭進行了審理。原告委托代理人張根興、王童愚，被告委托代理人楊肅均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理完畢。
原告起訴稱：原告與被告北京辦事處于xx年8月28日簽訂《加工合同》，約定由原告為被告北京金地國際花園工程加工型材，單價2。8元每公斤，自xx年6月至xx年3月，原告履行合同義務，被告接收。后被告給付原告部分加工費，尚欠原告加工費461 371。11元至今未付，原告多次催要未果，訴至法院，請求判令被告給付原告加工費461 371。11元，賠償原告逾期付款的利息損失（自xx年3月17日計算至實際給付之日）并承擔本案訴訟費用。
原告向本院提交以下證據(jù)予以證明：加工合同、送貨單、結(jié)算單、發(fā)票接收單、明細。
被告辯稱：對于鋁型材加工費無異議，但是對于pvc板材加工費不予認可。雙方加工合同中只約定型材加工，pvc板加工與鋁型材加工費不是同一法律關(guān)系，原告應當另行起訴。即使法院合并審理，被告對于其加工量無異議，對于價格有異議。由于被告與原告并未進行約定，原告按照2元每塊結(jié)算沒有依據(jù)，被告同意按照0。2元每塊計算。此外，原告在加工過程中造成部分原料缺失，給被告造成損失310 000元，此部分被告暫不提起反訴。
經(jīng)本院庭審質(zhì)證，本院對原告提交的加工合同的真實性、關(guān)聯(lián)性、合法性予以確認，對于原告提交的送貨單、結(jié)算單的真實性、合法性予以確認，對其關(guān)聯(lián)性部分確認，對于其中原告據(jù)以證明其主張的pvc板加工價格部分不予確認，對于發(fā)票接收單、明細的真實性、合法性予以確認，對于其關(guān)聯(lián)性不予確認。
經(jīng)審理查明：xx年8月23日，原告與被告簽訂加工合同，約定由被告為原告加工鋁型材，按照工程進度滾動付款，最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款。合同簽訂后，原告為被告加工鋁型材，并另行為被告加工了pvc板材108 034個，原告最后一次供貨時間為xx年3月16日，尚欠原告鋁型材加工費245 303。11元及pvc板材加工費至今未付，原告催要未果，訴至法院。上述事實，有原告提交的上述證據(jù)和當事人陳述意見在案佐證。
本院認為：原、被告自愿建立的定作合同關(guān)系，系雙方真實意思表示，且不違背法律及行政法規(guī)的規(guī)定，應為合法有效，雙方均應恪守履行。關(guān)于pvc板材加工價格，無證據(jù)表明原、被告雙方曾對此進行約定，對于原告提出的按照2元每塊計算的主張，因其未能提供證據(jù)證明被告曾對此表示認可，亦未能按照法律規(guī)定程序申請鑒定，故本院不予支持，對于被告自認的按照0。2元每塊計算意見，本院予以確認。據(jù)此，被告應支付原告pvc板材加工費21 606。8元。至此，被告尚欠原告加工費266 909。91元。被告最后一次收到原告加工物的時間為xx年3月16日，按照合同約定，其應當在最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款，其至今未付構(gòu)成違約，依法應當承擔繼續(xù)給付并賠償原告逾期付款的利息損失的責任。對于原告要求被告給付加工費461 371。11元，賠償逾期付款的利息損失（自xx年3月17日計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算）的訴訟請求，本院支持其中的加工費266 909。91元及自xx年3月17日起計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算的利息損失，其余部分證據(jù)不足，本院不予支持。被告提出原告應當另行起訴pvc板材加工費的抗辯意見，本院不予采信。綜上，依據(jù)《中華人民共和國合同法》第一百零七條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規(guī)定，判決如下：
三、駁回原告上海上豐船務工程有限公司其他訴訟請求。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司未按判決指定的期間履行給付金錢義務的，應當依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費八千二百二十一元，由原告上海上豐船務工程有限公司負擔二千九百一十八元（已交納）；由被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司負擔五千三百零三元，于判決生效之日起七日內(nèi)交納。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，交納相應上訴案件受理費，上訴于北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴案件受理費的，按自動撤回上訴處理。
審 判 長 李士剛
代理審判員 李 丹
代理審判員 翟新忠
二oo八 年 十 月 十 日
裝飾公司合同版篇十四
xx設計工作室裝修合同發(fā)包方(以下簡稱甲方)。
代理人(姓名)：身份證號：住所：聯(lián)系電話：承包方(以下簡稱乙方)。
單位地址：施工負責人：聯(lián)系電話：依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合合肥市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
第一條工程概況。
1.1工程地點：
1.2工程裝飾裝修面積：
1.3工程承包，采取下次第種方式：
(1)乙方包工、包全部材料。
(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。
1.4工程期限90日(以水電工作結(jié)束的第二天起計算)。
開工日期：年月日
竣工日期：年月日
1.5工程款和工程預算表：
(1)工程款：本合同工程造價金額（詳細見工程預算表）：
(2)工程預算表應當以《合肥市家庭裝飾工程參考價格》為依據(jù)，根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則，本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。
(3)工程預算表應當與材料質(zhì)量標準、制作工藝配套編制共同作為確定工程款的根據(jù)。
第二條甲方工作。
2.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原則。
2.2無償提供施工過程的水源、電源以及其他約定必要的條件保障。
2.3負責在物業(yè)部門辦理開工手續(xù)，支付所有相關(guān)費用并交納物業(yè)部門收取的所有押金。
2.4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度。
2.5負責協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
2.6參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
2.7乙方對甲方提供的《工程預算表》，本合同書，以及工程所設計的設計方案及相關(guān)材料負有保密責任。
第三條乙方工作。
3.1施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)范、防水規(guī)定、質(zhì)量標準，按期、保質(zhì)完成合同約定的工程內(nèi)容。
3.2嚴格執(zhí)行市建設行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定;。
(1)無有關(guān)房屋管理部門和物業(yè)管理部門審批手續(xù)和加固圖紙，不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu)，不得加大樓地面載荷，不得改動室內(nèi)原有熱、暖、燃氣等管道設施。
(2)不得擾民及污染環(huán)境。
(3)負責工程成品、設備和居室留存家具的保護。
(4)保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通和衛(wèi)生間的清潔。
(5)保證施工現(xiàn)場的整潔，每日完工后清掃施工現(xiàn)場。
3.3應甲方要求，如實告知甲方本合同簽定及履行過程中設計的各種標準、規(guī)范、設計書，參考價格等有關(guān)資料以便查閱。
3.4負責協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
第四條工程變更。
4.1在工程期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更，雙方應當協(xié)商一致。由合同雙方共同協(xié)商變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
4.2工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件一《工程預算表》，雙方簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增建項目的價款，當場結(jié)清。
第五條工期延誤。
5.1對以下原因造成竣工的日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期應當順延;
(1)工程量變化或設計變更;。
(2)不可抗力;。
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
5.2對以下原因造成竣工的日期延誤，返工費用由甲方承擔，工期應當順延;
(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;。
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;。
(3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
5.3因乙方責任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協(xié)議”為確定雙方責任的依據(jù)。
5.5由甲方自行挑選的材料、設備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔，工期順延;由于乙方施工造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
5.6在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
5.7施工中如果因甲方原因要求重返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5.8施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第六條工程驗收。
6.1在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收：
(1)材料驗收;。
(2)隱蔽工程驗收;。
(3)竣工驗收。
6.2工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知后三日內(nèi)組織驗收。逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。驗收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，結(jié)清尾款，簽署保修單，乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。乙方未進行水電改造的情況下，乙方不用提供水電改造圖。
6.3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
6.4雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如果甲方擅自入住視同驗收合格，由此造成的損失由甲方承擔。
6.5竣工驗收在工程質(zhì)量方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議”(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。
6.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為五年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期為八年。
第七條工程款支付方式。
7.1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：
7.2工程進度過半，指工程中水、電管線全部鋪設完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，衣柜、電視柜、電視墻、電腦桌、隔斷、立柱、門、窗及相關(guān)木制品基層制作安裝完成為界定工程過半的標準。
7.3工程竣工驗收合格之日起二日內(nèi)如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
第八條違約責任。
8.1合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽定補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的5%交付對方違約金，并辦理終止合同手續(xù)。經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
8.2一方當事人無法繼續(xù)履行合同的，應當及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
8.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款，每延誤一日，甲方應當向乙方支付本合同工程造價金額的2‰作為違約金。
8.4由于乙方責任延誤工期的，每延誤一日，乙方應當向甲方支付本合同工程造價金額的2‰作為違約金。
第九條附則。
9.1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。
9.2因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行后造成損失的，雙方應該本著公平原則協(xié)商解決。
9.3本合同履行完畢后自動終止。
備注：
4、本保修單在甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽字)：乙方(蓋章)：
年月日年月日。
裝飾公司合同版篇十五
甲方：
乙方：
經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，甲方?jīng)Q定將工程委托乙方施工，現(xiàn)就有關(guān)事項簽訂本裝飾裝飾用工合同，具體條款如下：
一、工程名稱：
二、工期 天完工：從 年 月 日至年 月 日止。
三、工程質(zhì)量標準
按甲方的規(guī)定要求為準。
四、安全責任
1）乙方在施工期間，施工人員安全事故，由乙方全權(quán)承擔一切費用，甲方不負任何責任。
2）乙方在施工期間，施工人員造成甲方的利益損失，由乙方賠償給甲方。
五、付款方式
裝飾用工合同生效后，進場施工15天后，甲方預付給乙方工程款20000元整（人民幣）。
六、其他具體規(guī)定
1）因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責運出施工現(xiàn)場。
2）施工期間，甲方提供房門鑰匙給乙方保管，造成的損失由乙方賠償。
七、附則
1）本裝飾用工合同由甲、乙雙方直接簽訂，裝飾用工合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份。本裝飾用工合同經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章（手?。┖笊А?BR> 2）附件同樣具有裝飾用工合同法律效力。
3）裝飾用工合同履行完后自動終止，簽訂后期服務協(xié)議。
甲方（簽字）：甲方簽章（手印）：
乙方（簽字）：乙方簽章（手?。?BR> 簽約地點：
甲方聯(lián)系方式：
乙方聯(lián)系方式：
年 月 日
裝飾公司合同版篇十六
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就乙方承接甲方的裝飾工程業(yè)務達成如下協(xié)議：
1、 甲方有權(quán)監(jiān)督裝飾工程的現(xiàn)場管理及文明施工。
2、 甲方有權(quán)對乙方施工質(zhì)量進行抽檢與檢驗。
3、 甲方有權(quán)對乙方的施工材料進行封樣及審核。
4、 甲方有權(quán)對乙方的不規(guī)范行為提出相應的整改意見。
1、 甲方負責向乙方提供裝飾工程項目，20xx年工程量不得低于___________萬元，以后每年工程量在___________萬元以上。
2、 開工前甲方負責向乙方提供經(jīng)裝飾工程項目單位簽章確認后的施工圖紙、工程報價及施工工藝說明，并向乙方進行交底，須雙方簽字認可。
3、 甲方負責按照本協(xié)議中規(guī)定的付款方式及時給乙方撥付工程款項。
1、 乙方在本協(xié)議簽訂之日起______日內(nèi)向甲方交納定金__________元作為履約保證，乙方提出終止合作時甲方應于當日全額退還給乙方此定金。
2、 乙方有權(quán)要求甲方協(xié)助工程施工隊與客戶溝通,確保工程的順利進行。
3、 乙方有權(quán)要求甲方按照協(xié)議及時撥付工程款,確保工程的順利進行。
1、乙方派出人員須遵守合理的規(guī)章制度。
3、乙方對所派出人員進行甲方企業(yè)文化的學習與教育。
4、 乙方應遵守甲方現(xiàn)場施工管理中提出的各項合理要求。
在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更，雙方應當協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
6.1對以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認，工期應當順延：
6.2對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應當順延：
(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的；
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的；
(3)因業(yè)主單位原因或因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
6.3因乙方責任不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
7.1工程施工質(zhì)量按甲方與業(yè)主簽署的相關(guān)協(xié)議及甲乙雙方施工前認可的相關(guān)標準執(zhí)行；
8.1在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收:
(1)材料驗收；(2)隱蔽工程驗收；(3)竣工驗收。
9.1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：
10.1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任。
10.2一方當事人無法繼續(xù)履行合同的，應當及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
10.3由于乙方責任延誤工期的，除按照每延誤一日向乙方支付100元的罰息外，還應當承擔由此造成的工期延誤等其它相應的違約責任。
10.4由于甲方未按合同約定期限支付工程款違約的，除按照每延誤一日向乙方支付100元的罰息外，還應當承擔由此造成的工期延誤等其它相應的違約責任。
甲 、乙任何一方終止合作協(xié)議，須提前10天通知對方。合作協(xié)議終止時，甲方應于當日全額退還給乙方此前向甲方交納的作為履約保證的定金。如甲方不能按期退還視為違約，除按日支付1‰的罰息外還需承擔相應違約責任。
本合同經(jīng)甲乙雙方簽字（蓋章）后生效。其它未盡事宜，按照相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行或雙方另訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力。若甲、乙雙方因本合作協(xié)議產(chǎn)生的糾紛，應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成提請當?shù)刂俨脵C構(gòu)仲裁，仲裁不成的，可向當?shù)胤ㄔ禾崞鹪V訟。
自 ___________ 年 _____月______日， 至 __________ 年_____月_____日。
甲方（簽章）：乙方（簽章）：
日期：__________ 年 _____月______日
裝飾公司合同版篇十七
甲方：
乙方：華潤漆黃石服務中心
（以下簡稱甲方、乙方）
為了保障雙方權(quán)益，維護良好的業(yè)務合作關(guān)系，在平等互利的基礎上，經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂以下協(xié)議：
1. 乙方應以雙方確認的產(chǎn)品種類和價格及時、準確地給甲方供貨；
2. 乙方在接到甲方訂貨通知(傳真或電話)后48小時內(nèi)，應將甲方所訂購的貨物按時送到甲方指定地點。第一次送貨乙方承擔運輸費用，二次或再次補貨按照當?shù)匦星槭杖∩蠘琴M。
3. 由甲方指定代表人， 對乙方送貨產(chǎn)品的數(shù)量、金額、付款期限等項內(nèi)容得以確認后，在送貨單上簽名或蓋章作為雙方的業(yè)務憑據(jù)。若甲方在人事及收貨地點上有任何變更，應及時知會乙方，否則一切后果由甲方負責。
4. 經(jīng)雙方協(xié)定，以現(xiàn)款（批結(jié)）付款方式：賬期不超過天，每月日前應將當期貨款結(jié)清。
甲方需在付款期限內(nèi)，以現(xiàn)金或有效支票形式結(jié)清到期貨款，屆時乙方以甲方簽名或蓋章的送貨單為收款依據(jù)進行結(jié)帳。若甲方拖欠到期貨款，乙方將保留停止供貨，并依法追繳所欠貨款的權(quán)利。
5. 在雙方合作的過程中，若發(fā)現(xiàn)甲方有低價傾銷的行為，則乙方有權(quán)解除合同，停止供貨及服務。
6. 甲方在使用乙方提供的產(chǎn)品時，若出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方將在收到通知后24小時內(nèi)上門處理。甲方有義務防止損失的擴大，對于甲方造成擴大部分的損失乙方有權(quán)不負任何責任。甲方必須配合乙方到現(xiàn)場調(diào)查處理，經(jīng)問題明確后雙方協(xié)商解決。如確屬產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方將補償補償其直接損失，但不承擔由此造成的甲方的間接損失。
8. 乙方為甲方提供專項服務內(nèi)容包括如下項目:
（1）免費提供指定產(chǎn)品首次工地配送服務；
（3）免費提供乳膠漆墻面a類淺色調(diào)色服務；
（4）免費提供黃石市城區(qū)內(nèi)遮蔽及無氣噴涂服務；
（5）免費提供所經(jīng)營產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)資料，技術(shù)咨詢及技術(shù)服務；
9. 在協(xié)議期限內(nèi)，貨品價格是經(jīng)雙方確認并簽字后各執(zhí)一份，如果遇上游原材料價格調(diào)整，應提前通知甲方，經(jīng)雙方協(xié)商確定后，執(zhí)行新的協(xié)議價格，同時終止原協(xié)議價格。
10. 其他事宜：
11. 為了保障甲、乙方的合法權(quán)益，在協(xié)議期滿時有未盡事或發(fā)生糾紛應通過友好方式協(xié)商解決，不能解決時在乙方所在地司法裁決解決。
12. 本協(xié)議作為法津依據(jù)一式兩份，甲、乙方雙方各執(zhí)一份，自雙方簽訂之日起生效。有效期從年月日至年月日止。
13. 組成本協(xié)議的文件包含供貨價格表、指定授權(quán)人委托書、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人身份證復印件等相關(guān)檔案資料。
甲方：
地址：
代表人：（單位簽章）
年月日
乙方：華潤漆黃石服務中心 地址：黃石市黃石港區(qū)黃石大道1030號(農(nóng)行隔壁)
代表人：（單位簽章）
年月日
裝飾公司合同版篇十八
發(fā)包方(以下簡稱甲方)
單位地址：武漢市洪山區(qū)洪山街紅旗欣居商業(yè)街d4—106a
施工負責人：陳今龍聯(lián)系電話：18107219613
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1.1工程地點：
1.2工程裝飾裝修面積：
1.3工程承包：乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料
1.4工程期限 日(以所有手續(xù)交接第二天起計算)
開工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
1.5工程款和工程預算表：
(1)工程款：本合同工程造價金額（詳細見工程預算表）：
(2)工程預算表應當與材料質(zhì)量標準、制作工藝配套編制共同作為確定工程款的根據(jù)。
第二條 甲方工作
2.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原則。
2.2無償提供施工過程的水源、電源以及其他約定必要的條件保障。
2.3負責在物業(yè)部門辦理開工手續(xù)，支付所有相關(guān)費用并交納物業(yè)部門收取的所有押金。
2.4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度。
2.5負責協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
2.6參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
2.7甲方對乙方提供的《工程預算表》，本合同書，以及工程所設計的設計方案及相關(guān)材料負有保密責任。
第三條 乙方工作
3.1施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)范、防水規(guī)定、質(zhì)量標準，按期、保質(zhì)完成合同約定的工程內(nèi)容。
3.2嚴格執(zhí)行市建設行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定;
(1)無有關(guān)房屋管理部門和物業(yè)管理部門審批手續(xù)和加固圖紙，不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu)，不得加大樓地面載荷，不得改動室內(nèi)原有熱、暖、燃氣等管道設施。
(2)不得擾民及污染環(huán)境。
(3)負責工程成品、設備和居室留存家具的保護。
(4)保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通和衛(wèi)生間的清潔。
(5)保證施工現(xiàn)場的整潔，每日完工后清掃施工現(xiàn)場。
3.3應甲方要求，如實告知甲方本合同簽定及履行過程中設計的各種標準、規(guī)范、設計書，參考價格等有關(guān)資料以便查閱。
3.4負責協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
第四條 工程變更
4.1在工程期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更，雙方應當協(xié)商一致。由合同雙方共同協(xié)商變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
4.2工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件一《工程預算表》，雙方簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增建項目的價款，當場結(jié)清。
第五條 工期延誤
5.1對以下原因造成竣工的日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期應當順延;
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
5.2對以下原因造成竣工的日期延誤，返工費用由甲方承擔，工期應當順延;
(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
(3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
5.3因乙方責任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協(xié)議”為確定雙方責任的依據(jù)。
5.5由甲方自行挑選的材料、設備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔，工期順延;由于乙方施工造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
5.6在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
5.7施工中如果因甲方原因要求重返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5.8施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第六條 工程驗收
6.1在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收：
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收。
6.2工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知后三日內(nèi)組織驗收。逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。驗收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，結(jié)清尾款，乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。乙方未進行水電改造的情況下，乙方不用提供水電改造圖。
6.3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
6.4雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如果甲方擅自入住視同驗收合格，由此造成的損失由甲方承擔。
6.5竣工驗收在工程質(zhì)量方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議”(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。
6.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為三年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期為五年。
第七條 工程款支付方式
7.1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：
7.2工程進度過半，指工程中水、電管線全部鋪設完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，衣柜、電視柜、電視墻、電腦桌、隔斷、立柱、門、窗及相關(guān)木制品基層制作安裝完成為界定工程過半的標準。
7.3工程竣工驗收合格之日起二日內(nèi)如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
。
第九條 附則
9.1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。
9.2因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行后造成損失的，雙方應該本著公平原則協(xié)商解決。
9.3本合同履行完畢后自動終止。
甲方(簽字)：
年月
(蓋章)：年月 乙方 日日
裝飾公司合同版篇十九
買方：
賣方：
經(jīng)買賣雙方共同協(xié)商，由買方向賣方訂購辦公家具一批（詳見清單），并就有關(guān)事宜達成如下共識：
一、合同總價：人民幣（大寫）______________________元，rmb（小寫__________元。
二、付款期限：
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂，買方即付總貨款的__________％（計rmb__________元）賣方收到預付款后開始備貨。
2、貨款的__________％（計rmb__________元）于賣方交貨并經(jīng)買方驗收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付，買方應按同期銀行貸款利率承擔賣方財務損失。
3、由于買方原因?qū)е陆回浧谕七t到15天以上的，買方必須另付一期貨款，其數(shù)額加上預付款之和必須達到總貨款的80％。
四、交貨日期：賣方收到買方預付款次日起__________天內(nèi)。
五、貨物的運輸費用由____________________負責。貨物的.安裝費用由____________________負責。
六、賣方有責任提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的售后服務，賣方對所有貨物保修__________年，但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時，賣方無須承擔責任。
八、付款方式：1、銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票：所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現(xiàn)金：買方支付現(xiàn)金時，由賣方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止，否則視為違約，如有此現(xiàn)象發(fā)生，對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更，均須與對方進行協(xié)商并書面確認，還應承擔因此造成的經(jīng)濟損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁部門起訴，但無爭議部分應繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定：
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買方：
代表：
日期：
賣方：
代表：
日期：
裝飾公司合同版篇二十
聯(lián)系電話：__________。
手機號：_______。
乙方：
單位名稱：
地址：
服務電話：
設計負責人：________。
聯(lián)系電話：____________。
手機：
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，以及裝飾行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，并共同履行。
甲方委托乙方承擔以下家裝設計任務：
工程地址：__________。
（一）本工程的設計收費按照國家和現(xiàn)行市場收費標準執(zhí)行。
經(jīng)過甲乙雙方商定設計收費為元/平方米（套內(nèi)使用面積，不含電腦效果圖），估算總收費元，金額大寫元。
（二）付款方式。
甲乙雙方采用了以下付款方式。
1、量房前付預付款1000元（其中200元上門測量費和800元方案費）；
2、方案通過后，出全套施工圖，客戶付清余款并可帶走全套圖紙；
3、出電腦效果圖，價格：800元/張（a4）；
（一）乙方提供的設計圖中應有詳細的設計說明。
（二）平立面圖。
1、原房型圖。
2、墻體改造圖。
3、平面家具布置圖。
4、地面圖。
5、天花圖。
6、現(xiàn)場制作的家具立面圖（根據(jù)實際情況出或者不出）。
7、門立面圖（根據(jù)實際情況出或者不出）。
6、廚房、衛(wèi)生間局部立面圖（定做的廚房除外）。
7、電視背景墻立面圖。
8、其它現(xiàn)場需施工墻面的立面圖。
（三）剖面圖。
1、應標明材質(zhì)、用料、顏色等。
2、門窗套剖面圖。
3、玄關(guān)剖面圖。
4、天花剖面圖。
5、電視背景墻剖面圖。
6、其它需施工處剖面圖。
（四）水電施工圖。
（五）甲乙雙方約定，從合同生效之日起，7天內(nèi)完成平面方案圖；
平面方案甲方通過后，乙方在7天內(nèi)完成全套施工圖。
（一）甲方責任。
2、按照約定的日期和數(shù)量付給乙方預付款和工程設計費；
3、本工程建筑材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時，所需費用由甲方承擔；
（二）乙方。
2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作（限一次）；
（四）甲方通過方案，但不認可施工圖，則甲方不退還所有預付款，同時不得帶走施工圖紙。
（一）本合同需經(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章（非法人公司需負責人章）后有效，本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字（或蓋章）的日期為準。
（二）本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部家裝設計文件，甲方按本合同規(guī)定付清全部設計費之日起，結(jié)束本合同關(guān)系，本合同另有條款約定的除外。
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商不成時，采取下列第____種方式解決：
一、向消費者委員會申請調(diào)解；
二、向有管轄權(quán)的人民法院起訴；
三、其它解決方式：_______________。
（一）本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定，并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
（二）本合同附加條款如下：
1、設計師負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作（限一次）；
2、設計師免費提供該項目施工期間及時解決與設計有關(guān)的技術(shù)問題（上門服務二次）；
3、設計師免費參加工程竣工的驗收（工地現(xiàn)場圖紙驗收）（一次）；
4、設計完成后由工程助理提供詳細的工程量清單；
5、設計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務（一次）；
一、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
二、本合同簽訂后乙方不得轉(zhuǎn)包設計工程。
三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
四、合同履行完后自動終止。
五、本合同實行當事人自愿鑒證原則，可將合同文本提交所在區(qū)的工商行政管理分局進行合同鑒證，以保護合同雙方當事人的合法權(quán)益。
甲方：乙方：
簽章：簽章：
簽約地址：簽約地址：
簽約日期：簽約日期：
裝飾公司合同版篇二十一
合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。以下是“裝飾公司合作合同范本”希望能夠幫助的到您！
甲方：
乙方：
甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展的精神，按《合同法》有關(guān)條款規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方向乙方供應裝飾裝修材料(以下簡稱材料)，合作經(jīng)營事宜達成一致意見，并簽訂如下合作協(xié)議：
一、合作材料：“xxxx”
二、合作期限為xxxx年，自xxxx年xx月xx日起至xxxx年xx月xx日止。
三、合作方式（詳見附件一）：
1、甲、乙雙方總部直接簽署合作協(xié)議，建立合作關(guān)系；
2、甲方授權(quán)裝飾公司會員店與乙方指定分部簽署相關(guān)合作協(xié)議；
四、產(chǎn)品價格：
3、甲方保留對向乙方供應材料價格的調(diào)整權(quán)，并在調(diào)整價格前以書面形式通知乙方，同時將該材料的最新價格提供給乙方。
五、結(jié)算方式（詳見附件二）：
主材款由甲方直接與終端用戶按實際發(fā)生材料量和終端用戶訂單價格結(jié)算，而后甲方及時將結(jié)算情況回執(zhí)乙方，并向乙方提供終端用戶驗收簽字的安裝確認單，以便進一步辦理相關(guān)手續(xù)。
六、甲方權(quán)利、義務：
1、權(quán)利：
（2）對于乙方擅自違約的行為，甲方有權(quán)扣除部分利潤作為對甲方的補償；
（3）對于乙方蓄意擾亂甲方銷售市場的行為，甲方有權(quán)向乙方提出索賠；
（5）如因乙方在合作有效期內(nèi)對甲方產(chǎn)品的技術(shù)、價格以及合作的其它機密發(fā)生泄漏以致給甲方造成損失，甲方有權(quán)追究乙方的法律責任。
2、義務：
（2）甲方向乙方提供產(chǎn)品須符合國家相關(guān)標準；
（4）甲方應對所供產(chǎn)品的安裝承擔保修義務，保修期為一年，自安裝之日起算，甲方在其所供產(chǎn)品保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，由甲方向終端用戶履行保修責任及義務。
七、乙方權(quán)利、義務
1、權(quán)利：
（1）乙方可以指定下屬分公司（分店）與甲方指定的專賣店進行合作；
（2）乙方對甲方提供的不符合國家規(guī)定標準產(chǎn)品，有權(quán)向甲方提出索賠；
（3）乙方對甲方不能按合同及時安裝的可以按合同法的約定，提出賠償。
2、義務：
（1）乙方積極向終端用戶介紹、推薦甲方的產(chǎn)品；
（2）乙方積極協(xié)調(diào)甲方與終端用戶的主材供需事宜；
（5）乙方有義務對甲方產(chǎn)品的技術(shù)、價格及合作的其它機密給予保密。
八、合同的解除：
1、本協(xié)議規(guī)定終止之日前30日，雙方協(xié)商續(xù)約事宜；
2、本協(xié)議規(guī)定終止之日后沒有續(xù)簽的，本協(xié)議自動解除；
3、本協(xié)議有效期內(nèi)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意解除，本協(xié)議自動解除；
4、因不可抗力如戰(zhàn)爭、嚴重自然災害、國家政策或法規(guī)等因素使本協(xié)議不能正常執(zhí)行，本協(xié)議自動解除。
九、其他條款：
3、本協(xié)議附件為本協(xié)議不可分割部分，與本協(xié)議具有同等法律效力；
4、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方授權(quán)代表簽字蓋章后正式生效。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
授權(quán)代表： 授權(quán)代表：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
日期： 日期：
裝飾公司合同版篇二十二
甲方：證件號：
乙方：證件號：
甲方（浩穎裝飾有限責任公司）因工作需要，雇請乙方。經(jīng)雙方自愿協(xié)商同意，訂立本合同。
自年月日起至年月日止。其中試用期二個月，試用期間工資為xxx元（其中生活費，房租，水電費由乙方自負）。
乙方同意服從甲方的工作需要：在崗位，承擔工作任務。
甲方應根據(jù)上級部門的有關(guān)規(guī)定制定各項管理規(guī)章制度，乙方應自覺遵守國家的法律，法規(guī)和本單位制定的各項規(guī)章制度，服從管理，積極做好工作。甲方有權(quán)對乙方履行職責和執(zhí)行制度的情況檢查、督促、考核和獎懲。
1、甲方實行8小時工作制度，因工作需要，有時要進休息換班，乙方應服從甲方的安排。
2、甲方執(zhí)行本市中等工資標準規(guī)定，保證乙方的工資收入不低于本市當年規(guī)定的中等工資標準。
3、乙方工資按元/月，試用期滿根據(jù)乙方所從事的工作表現(xiàn)在位認證由甲方負責給予乙方加薪。
4、甲方每月十五日如期發(fā)放工資，（逾期未發(fā)工資的，從超過發(fā)薪日期第六日起，甲方每天按拖欠工資額1%的標準賠償給乙方）。
1、退職費，凡在本單位連續(xù)鑒定用工合同，合同期滿后，視工作年限發(fā)一次性退職費，滿三年的發(fā)給人民幣800元，滿五年的發(fā)給人民幣1500元，滿八年的發(fā)給人民工幣20xx元，滿十年的發(fā)給人民幣3500元。
2、探親休假，凡在本單位連續(xù)工作時間達到兩年以上者，分別可享受探親假待遇，休假其間發(fā)給基本工資，路費自理。工作滿兩年可享受七天假期，滿三年可享受十天假期，滿四年以上者可享受十四天假期。
1、乙方有權(quán)拒絕甲方的違章指揮，對甲方及其管理人員漠視乙方安全和健康的行為，有權(quán)提出批評并向有關(guān)部門檢舉、控告。
1、有下列情形之一的合同一方可以隨時解除勞動合同。
（1）雙方一致同意的。
（2）乙方試用期不合錄用條件或乙方不愿供職的。
（3）乙方被叛刑，送勞動教養(yǎng)、以及有貪污、盜竊、賭博、打架斗毆、營私舞弊等嚴重問題，或因失職給單位造成重大損失和屢次違犯勞動紀律，經(jīng)教不改的。
（4）甲方有以暴力威脅或非法限制乙方的人身自由，強迫勞動、侮辱乙方合法權(quán)益行為的。
（5）甲方連續(xù)二個月不支付乙方工資的。
（6）有關(guān)部門確認勞動安全、衛(wèi)生條件惡劣的。
（7）律法規(guī)定的其它情形。
2、有一方提出解出勞動合同的，應提前15天書面通知另一方。
甲方辭退：
（1）甲方因生產(chǎn)經(jīng)營，技術(shù)條件等客觀情況發(fā)生變化，需裁減人員的。
（2）乙方患病或因公負傷的醫(yī)療期滿，不能從事原來的工作，也不能從事另行安排的工作。
3、如在合同其內(nèi)提出辭工沒有得到批準離開的甲方有權(quán)不退還給乙方壓金和當月工資。
4、在合同期內(nèi)乙方嚴重違反勞動紀律被甲方開除的，甲方不退還壓金和當月工資。
根據(jù)《中華人民共和國勞動法》，甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商同意，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。
甲方：
電話：
乙方：
電話：
20xx年xx月xx日。
裝飾公司合同版篇二十三
買方: 賣方:
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
經(jīng)買賣雙方共同協(xié)商，由買方向賣方訂購辦公家具一批（詳見清單），并就有關(guān)事宜達成如下共識：
一、合同總價：人民幣（大寫）______________________元， rmb（小寫__________元。
二、付款期限：
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂，買方即付總貨款的 __________％（計rmb__________元）。賣方收到預付款后開始備貨。
2、貨款的__________％（計rmb__________元）于賣方交貨并經(jīng)買方驗收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付，買方應按同期銀行貸款利率承擔賣方財務損失。
3、由于買方原因?qū)е陆回浧谕七t到15天以上的，買方必須另付一期貨款，其數(shù)額加上預付款之和必須達到總貨款的80％。
四、交貨日期：賣方收到買方預付款次日起__________天內(nèi)。
五、1、貨物的運輸費用由____________________負責。
2、貨物的安裝費用由____________________負責。
六、賣方有責任提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的售后服務，賣方對所有貨物保修__________年，但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時，賣方無須承擔責任。
八、付款方式：1、銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票：所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現(xiàn)金：買方支付現(xiàn)金時，由賣方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止，否則視為違約，如有此現(xiàn)象發(fā)生，對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更，均須與對方進行協(xié)商并書面確認,還應承擔因此造成的經(jīng)濟損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁部門起訴，但無爭議部分應繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定：
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買方： 賣方：
帳號： 帳號：
開戶行： 開戶行：
代表： 代表：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日