合同的簽署應當是自愿的，雙方達成一致意見后方可生效。合同中應明確約定雙方的保密責任和知識產權歸屬。希望以下的合同案例能幫助到您，祝您合同起草順利。
標準版建設施工合同書篇一
甲方（全稱）：__________________（發(fā)包方）。
乙方（全稱）：__________________（承包方）。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況。
工程名稱：__________________。
工程地點：__________________。
工程范圍：根據甲方工程部要求施工。工程內容及價格：
二、合同工期。
開工日期：竣工日期：_________前。
三、質量標準。
1、工程質量以國家或行業(yè)質量檢驗評定標準為依據。因乙方原因使工程質量達不到約定的質量標準，乙方承擔違約責任。
2、乙方應認真按照標準、規(guī)范和設計圖紙要求以及甲方依據合同發(fā)出的指令施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。
3、工程質量達不到約定標準的部分，甲方有權要求乙方拆除和重新施工，直到符合約定標準。因乙方原因達不到約定標準，由乙方承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。
四、質量保修。
1、質量保修期為_________年，自工程竣工驗收合格之日起算。質保期內全免費維護，如出現質量問題，乙方需確保在甲方通知后48小時內維修并恢復正常，否則甲方可自行請人維修，發(fā)生費用從質保金內扣除，質保金不夠甲方可向乙方追償。
2、乙方應按法律、行政法規(guī)或國家關于工程質量保修的相關規(guī)定，對交付甲方使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。
3、質量保證金按工程造價的_________%計算，自工程款中扣除，質保期滿后付清。
五、合同價款及支付：完工后根據實際竣工工程量結算（本合同第一條所列工程價款為綜合單價，含主輔材料、人工、運輸、管理費、稅金、政策性文件規(guī)定、合同所包含的一切風險責任及可能發(fā)生的一切費用。
付款方式：工程竣工驗收合格且決算后30日內付至決算價款的95%，每次付款時乙方需提供經甲方工程部、財務部及其他相關部門負責人簽字的付款單和正式有效稅務發(fā)票。
六、違約責任。
1、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工，因乙方原因不能按照協議書約定的竣工日期或經過甲方書面同意順延的工期竣工，每延期一天支付違約金_________元，違約金甲方可直接從未付工程款中扣除，到約定竣工日期乙方未完成全部工程量或乙方已完工但未向甲方提交書面竣工驗收報告均視為乙方逾期。
2、因乙方原因工程質量達不到協議書約定的質量標準，乙方承擔違約責任，賠償因其違約給甲方造成的損失。
3、一方違約后，另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。
七、施工安全：乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，施工過程中發(fā)生的一切質量問題和安全事故責任和因此發(fā)生的費用均由乙方承擔。
八、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
九、本協議一式樣兩份，雙方各執(zhí)一份，經雙方簽章后生效，雙方應遵約履行。
十、其它約定：在工程驗收合格交付甲方之前，乙方須負責及時清理垃圾。
標準版建設施工合同書篇二
建設方：(甲方)。
承包方：(乙方)。
甲乙雙方經過協商，本著自主經營，自負盈虧的原則，乙方在認可并執(zhí)行合同各項條款的基礎上，結合本工程具體情況，雙方在平等自愿、協商一致的情況下，達成下列協議：
一、工程名稱：
二、承包范圍：
三、質量：按甲乙雙方同意的圖紙的各項事項施工，乙方應按甲方雙方協商同意的要求按質量完成。
四、工期：天。
五、工程造價及付款方式：
1、工程造價：___元/噸，共計___噸，共計___元。
2、付款方式：完工后一次性付清。
六、甲乙雙方責任及義務：
1、若甲方不按合同付款，乙方有權停止施工，乙方所造成的誤工及一切經濟損失，由甲方賠償一切經濟損失。
2、乙方在施工前，甲方必須保證乙方施工中的水、電、路三通，水電必須到施工現場。
3、在施工期間，工地所出現的工傷事故由乙方自己承擔。
4、乙方若沒按設計要求施工和出現質量問題所給甲方造成的一切損失，由乙方全部承擔。
5、在施工期間個別天氣和個別情況，工期可以順延，因乙方原因，不按合同交工，甲方有權罰乙方工程總造價的2%罰款。
七、甲乙雙方發(fā)生爭議時協商解決，若協商不成，由壽光市人民法院裁決。
八、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。
九、本合同一把式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，本合同自雙方簽字蓋章后即日起生效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
標準版建設施工合同書篇三
甲方承建的工程_______項目工程，因工作需要，甲乙雙方愿意就抹灰工程簽定承包協議。本著公平、互利的原則，特定以下條款，雙方共同遵守。
一、承包該工程的工作范圍及工作內容：
該工程所需材料場內水平、垂直運輸，抄平放線、選磚、鋪灰、砌磚、掛線、吊直、預留預埋管線槽配合、安裝補爛。墻面清掃，落地灰處理，建渣轉運，后臺上料篩砂，洗石計量過磅，水泥袋回收，后臺及料場四周的整理。搭拆簡易操作架及運料跑道。砼墻、梁、柱等等暴模在厚1.5厘米、寬0.5平方米之內的自行梯打，對拉片處理。
1、抹灰：清理、修補、濕潤基層、墻眼堵塞、掛網、砼墻柱、甩漿、廚衛(wèi)間、含2次抹灰、修補、安裝線槽、調運砂漿、清掃落地灰、分層抹灰找平、灑水濕潤、罩面壓光等。
2、外墻面粘貼面磚：清理工作面、拋漿、刮糙灰、找平抹灰;清理工作面、拋漿、刮糙灰、找平抹灰、粘貼面磚、勾縫、清潔工作面達到竣工條件。
3、外墻壓光抹灰：清理工作面、拋漿、刮糙灰、找平抹灰、壓光收面、清潔工作面。
二、工程進度要求：按照建設方下達的施工任務及計劃組織施工。
三、工程質量要求：保證洞口高度、寬度準確。抹灰厚度按照規(guī)范執(zhí)行，保證抹灰觀感質量，抹灰厚度不超過15a凸出部分的砼自行梯打，嚴格按國家有關規(guī)范規(guī)定執(zhí)行，按分項工程驗證標準檢查驗收。
四、乙方自備：斗車、灰盆、灰桶、靠尺、趕枋、夾具、廣線、沖擊鉆、脫水管、安全帶、安全帽、掃把、鐵鏟等工具及合格的安全勞保用品。
五、承包單價：乙方承包工程范圍的所有費用，由基價、質量、安全、工期、文明施工單價組成。內抹綜合單價按圖計算為_________________元，外墻面粘貼面轉綜合單價按圖計算為_____________________元，外墻壓光抹灰綜合單價按圖計算為______________________元(以上三項其中都包含質量單價為_________________________元;文明施工單價;工期進度單價______________________元;安全單價______________________元)。
六、付款方式。
乙方墊資到春節(jié)前付完成量的80%，以后每月付70%，余額工程完工后半年付清，乙方在這之前可向甲方食堂借菜票，從領款金額中扣回，余額20%作為工程保證金，保證工程施工質量、安全、工期、文明施工、勞動力保證、機具材料合理使用等。保證金等工程完后交付建設單位使用后辦理班組退場手續(xù)半年內，甲方一次性支付給乙方余額，乙方工人工資由乙方自行發(fā)放，與甲方無關。
七、甲乙雙方職責。
(一)甲方的職責。
1、提供生活設施：宿舍、食堂、水、電照明。
2、提花機具設備及材料：攪拌機、龍門吊。
3、提供現場工長管現甲方現場工長、按該項工程進度進行技術交底和安全技術交底，負責進行各工種間的協調;檢查、驗收工程質量。
4、質量、安全、進度及文明施工要求：嚴格按優(yōu)良工程標準進行技術交底和質量控制，嚴格按協議工期要求組織施工及檢查施工進度，嚴格按安全管理條例及文明施工十二條標準組織入場和現場監(jiān)督管理。若乙方不能滿足甲方工期、質量要求，甲方有權終止合同，并要求乙方無條件退場。
(二)乙方的職責。
1、向甲方提交所承包工程的施工質量、安全、進度、文明施工、治安消防保證書。
2、施工質量必須達到質監(jiān)站、監(jiān)理單位、建設單位要求的優(yōu)良標準。認真做好成品保護。
4、文明施工：本工程屬標準化工程，不能在樓層里大小便如果發(fā)現一次對該人員罰款1000元。在對該樓層完工后即時對樓層清掃，剩余材料轉運。按規(guī)格進行堆碼，嚴格執(zhí)行項目部文明施工管理規(guī)定，施工過程落手清，并且必須做到工完場清。樓層經常保持無剩余沙漿。否則甲方派人收撿，造成的用工費用由乙方支付，并且甲方將視其情節(jié)給予處罰。
5、治安消防保證：不出治安、消防責任事故。遵紀守法和遵守施工現場的各種規(guī)章制度，嚴禁打架斗毆，若有違反者，先對打架的班組雙方各處罰1000元，再交項目部解決。嚴禁各種賭博和不文明兩句，嚴禁盜竊，若有違反者除罰款所在班組人員_________________________元在結算方單上扣除外，并將其逐出工地，嚴重者將追究其刑事責任。
6、機械、設備使用：甲方提供機械、設備等要愛護使用，嚴禁損壞機械、設備，如違反者將按價值1-2倍罰款。
7、材料節(jié)約：該項工程屬內外墻交叉作業(yè)，每天派專人收撿落地灰，必須2次使用。樓層元隔夜灰，無剩余材料。加強材料節(jié)約，施工過程限額使用，杜絕材料費和超耗，如產生超耗按其價值1-5倍罰款。
8、乙方有責任對甲方的施工方案、施工程序、技術交底進行審查，并有義務對甲方的施工方案、施工程序、技術交底中不完善、不合理的，提出合理化建議的意見，并在甲方審定修改扣嚴格執(zhí)行。
第三方進行該項工作，乙方必須對此負完全責任，除該項工作費由。
第三方收取外，并承擔經濟賠償，賠償金按該項工作所需費用的20%計取，情節(jié)嚴重者甲方有權責令乙方退場，并扣發(fā)乙方在甲方的保證金。
10、辦理勞動力用工許可證、外來人的暫住證，由甲方按規(guī)定統一辦理。入場人員必須帶上身份證，無身份證嚴禁使用。
1、乙方離場人員的行李、包箱應主動交門衛(wèi)檢查。
2、乙方進場人員必須熟悉施工現場的十必須、十不準、文明施工十二條。
八、本合同未盡事宜，若有在施工中發(fā)生，甲乙雙方都應本著實事求是的原由友好協商解決。其它未盡事宜，按公司管理辦法執(zhí)行。
九、本合同從甲乙雙方簽訂之日起生效，工程完工后支付清所有款項之日起自動失效。
甲方(蓋章)：__________________。
乙方：_________________________。
日期：________年____月____日
標準版建設施工合同書篇四
甲方承建的工程室內_________天花吊頂單項工程，于_________年_________月_________日由甲方發(fā)包給乙方，采用包工包料方式進行施工。為了明確工程內容及雙方責任，本著互相協助及分工負責等原則，根據本工程的具體情況，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行：
一、工程內容：_________施工圖，標準層核心筒天花吊頂工程項目及設計變更的所有工作內容。具體如下：600×600防水_________吊頂，采用白色噴塑t形凹槽龍骨;角線采用6cm石膏線條，油面漆二遍。
二、承包單價：根據施工圖紙，按實際吊頂面積計算。包工包料：_________吊頂每平方米_________元整;石膏線條每米_________元整。
三、雙方責任：
甲方責任：
1)提供乙方進場人員的生活住宿條件，施工用電。
2)提供乙方進場施工的垂直運輸;消防、強弱電等專業(yè)的協調配合。
3)負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度及各項規(guī)章制度的指揮、監(jiān)督、實施與管理。
乙方責任：
1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知要求施工，提供的各種材料必須與經工程管理站認定的樣板一致，進場材料需經項目部驗收后方可使用。尊重和服從建設、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮。
2)嚴格本班組自身的安全生產教育。遵守執(zhí)行經理部制訂的各項制度，提高工人的安全生產意識，保證不違反安全操作規(guī)程，避免發(fā)生安全事故。
3)絕對服從甲方的工程進度安排。班組長必須在操作作業(yè)現場，未經經理同意，不準離開工地。保證足夠的施工力量，負責組織工人進退場，其費用由乙方負責。
4)愛惜甲方的一切機械設備，違章操作致使機械設備損壞的，其維修費用及由此而引起的損失由乙方負責賠償。
四、工程質量及驗收標準：
工程質量必須達到國家現行施工及驗收規(guī)范以及建設、監(jiān)理單位和甲方的要求。如果由于設計和管理指揮原因造成損失，所有經濟全部由甲方負責;由于操作者盲目蠻干、圖進度、不按規(guī)范規(guī)定操作所造成的返工，其返工費用由乙方負責。
五、工期：
根據甲方提出的工期要求，按期或提前完成所有本項目的施工任務。
六、付款方法：
乙方進場后五天內，甲方撥付50%的進度款，工程完工后，甲方撥付至80%的款項。待工程驗收合格后，十天內結算并付清所有工程款。
七、本合同未盡事宜，雙方另行協商解決。
八、本合同一式四份，甲方執(zhí)三份、乙方執(zhí)一份，均具有同等效力，并自簽訂之日起生效，至合同期完付清所有承包工程款時失效。
甲方(蓋章)：_________。
乙方(蓋章)：_________。
甲方代表(簽)：_________。
乙方代表(簽)：_________。
簽訂地點：_________。
簽訂地點：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
標準版建設施工合同書篇五
于__年__月__日，(甲方)與(乙方)，簽訂安裝主機的項目合同。
1.安裝工程名稱：
2.工程地點：甲方_________________港口。
3.工程范圍：本合同所附圖紙及估價單。
4.完工期限：本安裝工程將配合甲方_________________在甲方港口建造工程完工后六十(60)天內，完成安裝工程，其中包括主機試驗運行。
5.安裝工程總價格：_____________美元整。
6.安裝工程付款進度：
第6期：在工程驗收合格后，甲方付給乙方工程總價余額的10%，即______________美元整。
7.違約罰款：因乙方原因未準時完工時，應由乙方負責，應付違約罰款，每天按總價的1%計算，即______________美元整。
8.增加或減少工程：若甲方需修改、增加或減少其工程計劃時，總價之增減，應按雙方規(guī)定之訂單計算。若需新增加工程量，雙方應另行協商該項新增加工程之單價。若甲方因修改原計劃而將已完工部份工程或已運抵工地之材料棄置，甲方在驗收后，應按雙方規(guī)定的單價對乙方已完成的工程費用及材料費，予以支付。
9.監(jiān)督進度：甲方派去的監(jiān)督人員或代表對工程進度予以監(jiān)督并有權予以監(jiān)工、指導。乙方應按甲方人員或代表的指示正確施工，不得以任何借口置之不理。
10.工程停止：若甲方通知乙方將工程停止，其原因并非應由乙方負責者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的數量、運抵工地的材料及其他合理費用，在已交款中增付或扣除。
11.工程保管：在工程開始時，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、設備等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的災害外，乙方應對保管中的一切，負損害之全責。如遇不可抵抗的天災人禍，乙方應詳列損害實情，向甲方提出恢復原狀的價格及日期，以供甲方核對付款之用。若甲方決定不再繼續(xù)施工，按合同第10條規(guī)定結束。
12.工程保證：除天災或因甲方使用不當的原因外，乙方應在甲方驗收后保證工程質量良好1年。
13.附帶條款：在工程進行中，若因乙方的過錯，使甲方或其他人員受到損害，乙方應負責賠償。但其損害原因是由甲方或與甲方訂約之其他工程人員的過錯所造成，則應由甲方完全負責。
14.附件：本合同附件應視為本合同的一部份，與其他條款有同等效力。
附件包括：(1)圖樣;(2)估價單。
15.合同形式：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。另各保留兩份副本供雙方存檔備查。
16.附加條款：主機的保養(yǎng)--乙方應在甲方驗收后，提供免費及定期對其保養(yǎng)服務1年，每六(6)個月派員一次維護正常運行。
本合同按雙方所簽日期生效。
甲方：______________乙方：_____________。
由：_______________由：______________。
承包人(contractors)。承包人與欲求安裝工程的業(yè)主(promoters)雙方經洽談或招標、投標達成默契而簽訂合同。承包者必須根據工程圖紙及業(yè)主要求的特殊條件予以施工，而且在一定的時間內承擔維修業(yè)務。為完成安裝施工任務，承包者還需提供施工設備、特殊工具、施工監(jiān)督工程師及所需的勞動力等。
工程承包有綜合承包人(總承包)(generalcontractors)和專業(yè)承包人(specialistcontractors)。承包人對工程進度、質量、保證、驗收等承擔責任。業(yè)主必須按時支付工程進度款。
國際間的工程安裝和工程承包是一種比較實用的而且廣泛被人們所接受的經濟技術的合作方式。
歡迎登錄合同本站查看更多。
標準版建設施工合同書篇六
甲方：（以下簡稱甲方）。
乙方：（以下簡稱乙方）。
甲方委托乙方對_____________________工程的施工，為明確雙方權利義務，保證工程順利完成，依據《中華人民共和國合同法》及其他相關規(guī)定，甲，乙雙方本著誠信，公平互利的原則，經協商簽訂如下合同條款，以資共同手信守。
1、分項工程名稱：_____________________工程。
2、實施地點：_____________________工程施工現場。
1、承包內容：
2、承包方式：
3、承包價款：_______/噸。
4、付款方式：每月根據乙方完成的工程量結算付_______%的人工費，剩余_______%的費用等主體完工后，并經監(jiān)理，業(yè)主驗收合格后一次性付清。
1、工期要求。
2、施工質量要求。
1）執(zhí)行國家，電力行業(yè)建筑工程規(guī)程規(guī)范、驗評標準。
1、乙方按照甲方批準的項目進行施工，并無條件接受甲方對施工質量監(jiān)督管理。甲方提出增加或減少施工的項目，乙方應積極響應并執(zhí)行。
2、乙方應嚴格按照甲方核準的施工進度進行，工期不得拖延，如乙方因自身原因未能按期完成施工任務，從而影響整個進度計劃，延誤一天考核_______元，依次累計考核。
3、施工現場乙方必須接受甲方的協調以及技術、安全、質量管理和監(jiān)督，以及現場監(jiān)理人員對施工質量的監(jiān)督。
4、乙方在確保工程質量、安全情況下必須合理使用材料，不得浪費。每項工程材料及使用設備、工器具損耗必須在定額損耗內，超過部分甲方直接從工程款中扣。
5、鋼筋制作，綁扎，安裝工作中出現不符合驗收要求的，影響質量的每項考核_______元。
6、乙方施工中如不按施工規(guī)范施工，質量達不到驗收標準而返工的后果自負，并扣除返工所用的材料費后根據具體情況進行考核。
7、下料前必須由技術人員開料單，不按料單下料，自作主張造成浪費自行承擔。作到原材料、成品堆放整齊有序，墊方木或架板，不得直接放置地面，如有違規(guī)每次考核_______元。
8、如有違章操作，不照規(guī)章制度執(zhí)行造成的損失由鋼筋班組承擔，項目部并給予處罰。
9、鋼筋分部分項工程必須按驗收標準施工，如有不合格項乙方返工施工達到要求，返工造成的一切后果乙方承擔，并每項處以_______元罰款。
1、進入施工現場必須遵守電廠有關規(guī)定和安全規(guī)定，并遵守甲方各種管理規(guī)定，有違反者按照規(guī)定考核。
2、施工過程中乙方要做好文明施工，做到“工完、料盡、場地清”，誰施工誰負責清理。材料工器具運至統一地點堆放，嚴禁施工垃圾隨意堆放。
3、施工現場不準酗酒，打架斗毆，聚眾賭博，偷盜材料，機具，尋釁滋事，干擾正常施工。輕者按照《國電石嘴山發(fā)電有限公司內部治安管理條列》處理，嚴重者送交有關部門追究相關法律責任。
4、乙方進入施工現場，應加強安全管理，并接受甲方安全監(jiān)督，杜絕人身事故和設備施工事故發(fā)生。如果因自身原因發(fā)生各種安全事故造成的損失由乙方承擔，并按安全文明施工管理規(guī)定處罰。
5、施工現場的所有機械設備應保持良好工作狀態(tài)，做到機凈，無故障、專人負責。
6、當天加工剩余料頭、廢料清理到廢料池內。作到文明施工現場標準，有違章每次考核_______元。
7、現場必須正確佩帶安全帽，高空作業(yè)必須系好安全帶，違規(guī)每次考核_______元。
8、未經施工負責人同意擅自拆除腳手架，防護設施，安全標志，警示牌、腳手架連接鉛絲連接卡者，每處處以_______元罰款。
9、不懂電器設備亂動者，亂接亂掛電線出現事故，責任自負，并處以_______元罰款。
10、施工中上下亂拋材料工具者，違章人罰款_______元/次。
11、罰款處理由安全員列出清單，批準后交財務科實施，處理一經做出必須執(zhí)行，再當月工資中扣除。
（一）甲方職責。
1、負責對乙方施工項目質量、安全、工期進行監(jiān)督協調管理。
2、協調解決施工中乙方不能解決的各種問題。
3、保證乙方所使用的.材料、機械、器具及時到位。
4、工程竣工后，按照合同規(guī)定及時辦理結算，支付合同款。
5、乙方施工中無故停工延誤工期，造成甲方損失甲方有權拒絕結算。
（二）乙方職責。
1、乙方必須遵守甲方管理制度，服從甲方管理人員管理。
2、乙方根據合同確定的承包范圍，在保證質量，安全前提下按期完成承包范圍內的工程項目。
3、對施工過程中出現的問題，及時向甲方匯報。經過甲方批準后認真事實解決方案。
4、在確保工程質量，安全情況下合理使用材料，不得浪費。
5、經常檢查鋼筋加工機械，電路是否正常，有異常及時告知項目部，項目部安排專業(yè)人員檢修，保證機械不帶“病”工作。
1、本合同自雙方代表簽字蓋章后生效。工程款結清，保修期滿后合同自然失效，本工程保修期為_______天。
2、本合同未盡事宜雙方協商解決。
3、本合同履行中，甲乙雙方有關工程的洽商，變更等協議視為本合同組成部分。當合同和文件內容不一致時，在不影響工程正常運行情況下雙方協商解決。
4、乙方在工地施工期間，須無條件服從甲方規(guī)章制度，如有違章應接受處罰。不改者甲方有權中止合同，并按所發(fā)生工程費的80%結算。
5、乙方在合同履行期間，因人力不足，質量不能保證，延誤工期甲方有權中止合同，并按所發(fā)生工程費的80%結算。
6、本合同一式兩份，甲，乙雙方個執(zhí)一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
標準版建設施工合同書篇七
為貫徹“安全第一，預防為主”方針，明確雙方的安全責任，切實加強建設工程管理，確保施工施工中人身、電網和設備安全，根據國家有關法律法規(guī)，經雙方協商一致簽訂本協議。
______________有限公司。
簽訂時間：_______年____月_____日。
_______年____月_____日至_______年____月_____日。
1、甲方有協助乙方搞好安全生產、防火管理以及督促檢查的義務。甲方有權檢查督促乙方執(zhí)行有關安全生產方面的工作規(guī)定，對乙方不符合安全文明施工的行為進行制止、糾正并發(fā)出安全整改通知書，直至清退出場。三次不聽從整改，今后不得承接我司業(yè)務。
2、甲方有權對乙方參與施工的人員進行安全技術知識和安全工作規(guī)程的抽考。
3、甲方不得要求乙方違反安全管理規(guī)定進行施工。因甲方原因導致的事故由甲方承擔責任。
乙方作為工程項目的承包單位，對工程施工過程中發(fā)生的人身傷害、設備損壞事故承擔安全責任。乙方應切實履行以下安全責任：
1、乙方所提供的承包工程要求的相關資質證明材料應真實、合法、有效。
2、現場施工應遵守國家和地方關于勞動安全，勞務用工法律法規(guī)及規(guī)章制度，保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關規(guī)定，為施工人員進行人身保險，配備合格的勞動防護用品、安全用具。
3、材料進場需要檢查是否有出產合格證，同時應經甲方現場負責人或監(jiān)理工程師驗證后方可使用。
4、施工期間，乙方應指派專職安全員作為安全工作聯系和現場安全管理。
5、乙方一切施工活動，必須編制安全施工措施，施工前對全體施工人員進行全面的安全技術交底，并在整個施工過程正確、完整地執(zhí)行，無措施或未交底嚴禁布臵施工。
6、開工前，乙方應組織全體施工人員進行安全教育。特種作業(yè)人員必須有有關部門核發(fā)的合格有效的上崗資格證書。開工前，乙方應到甲方辦理臨時進場施工單。進場施工人員應掛牌施工。
7、乙方應在施工范圍裝設臨時圍欄或警告標志，不得超越指定的施工范圍進行施工，禁止無關人員進入施工現場。
8、乙方施工過程中應做到日產、日清，確保施工場地衛(wèi)生整潔。
9、做好文明施工、安全施工；施工過程中需使用電、水源，應事先與甲方取得聯系，不得私拉亂接；做好施工臨時用電；按規(guī)范要求搭設腳手架做好安全防護工作，確保施工人員和乘客安全。
10、建立整改責任制，對檢查中發(fā)現的質量安全隱患，采取有效措施立即進行整改，落實專人負責監(jiān)控，確保質量安全。
11、現場工地要切實加強節(jié)日期間安全、文明生產工作，一旦發(fā)生各類突發(fā)事故和緊急情況，要立即啟動預案，并按照有關規(guī)定及時上報和妥善處臵。
乙方應將事故調查組的事故調查報告及乙方事故處理意見提交甲方備案。
12、發(fā)生以下情況停工整頓，因停工造成的違約責任由乙方承擔：
（1）人身傷亡事故；
（2）發(fā)生施工機械、生產主設備嚴重損壞事故；
（3）發(fā)生場站內火災事故；
（4）發(fā)生違章作業(yè)、冒險作業(yè)不聽勸告的；
（5）施工現場臟、亂、差，不能滿足安全和文明施工要求的；
（6）施工過程中，因違反工程相關規(guī)定的，被相關管理機關勒令停工的。
1、由于甲方或乙方責任造成對方或第三方的人身傷害、設備損壞等財產損失，由責任方承擔相應責任，并賠償對方或第三方因此造成的全部損失。
2、乙方未設臵安監(jiān)人員；未能正確、全面執(zhí)行安全技術措施、施工組織設計；施工人員未掌握本工程項目特點及施工安全措施；用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用品不滿足施工需要，甲方有權要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及損失由乙方承擔。
1、甲乙雙方必須嚴格執(zhí)行本協議，本協議的法律效力獨立于主協議。
2、本協議經雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效。第九條本協議一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。第十條本協議簽訂地點在甲方住所地。
甲方：___________________。
乙方：___________________。
___________年____月_____日。
標準版建設施工合同書篇八
茲_____________(以下簡稱甲方)委托__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協商達成具體條款如下：
一、工程依據和技術指標。
1.發(fā)電機組型號：_____________;冷卻方式：_____________;臺數：_____________。
2.技術指標。
噪聲標準：白天________;晚上________。
注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規(guī)定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據3096-93規(guī)定,測量點選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。
二、噪音治理要求。
1.噪音治理措施應當經濟、有效、可靠，外表整齊美觀。
2.噪音治理措施，不影響機組操作、維護、并應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發(fā)電機正常運行。
三、噪音治理措施。
采用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。
四、承接方式。
乙方承接甲方柴油發(fā)電機的噪聲治理技術工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。
五、完成期限。
在合同簽定，乙方收到第一期款五天內運料進場施工，整個噪音控制工程在________天內完成交付驗收使用。
六、施工條件及協作事項。
________________________________________。
七、工程費用及支付辦法。
總工程費用為：________________。
付款方式：合同簽定時交付定金________;主材料進場后付________;工程完工后________天內付清余款。
八、其它。
1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。
2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本著保證工程質量，保證使用要求及施工過度的原則，協商解決。
3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執(zhí)一份。一經簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
委托方(甲方)：________________。
承接方(乙方)：________________。
簽訂時間：______年______月____日。
基礎建設施工合同范本二建設單位：_________(以下簡稱發(fā)包方)。
施工單位：_________(以下簡稱承包方)。
雙方經充分協商，達成如下協議：
第一條：工程名稱：
第二條：工程地點：
第三條：建筑面積：
第四條：工程價款及付款方法：
第五條：工程期限(開工、竣工時間)。
第六條：工程質量標準。
第七條：承包形式及材料設備供應。
第八條：發(fā)包方義務：
1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作，另行簽訂協議執(zhí)行)。
2.按協議分工，開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監(jiān)督工程質量。
4.按協議負責按期撥款。
第九條：承包方義務。
乙方負責：
1.按協議分工負責材料供應。
2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。
4.竣工后，5天內按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
第十條：違約責任及獎勵條款。
第十一條：其他協助條款。
第十二條：本合同正本___份，承包方、發(fā)包方各一份，報送_____、______各一份。
第十三條：合同有效期及合同爭議解決。
第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方：(蓋章)承包方：(蓋章)。
法定代表人：_____法定代表人：______。
地址：________地址：_________。
開戶銀行：______開戶銀行：_______。
帳號：________帳號：_________。
簽約日期：____年__月__日
標準版建設施工合同書篇九
3、乙方在收到工程款后，必須保證優(yōu)先解決工人工資：乙方未收到工程款前，應預備足夠的資金支付工人工資.若發(fā)現乙方不及時交付工人工資并導致不良影響時，每發(fā)現—次甲方有權按本合同價5%扣罰乙方，乙方不得有異議。
4、當甲方發(fā)現乙方有拖欠工人工資行為，甲方有權按乙方提供的工資表數額扣留工程款，并直接支付給工人，乙方應根據此條款的規(guī)定予以承認甲方已將工程款支付給乙方，同時補交收據。
5、當甲方認為乙方應得工程款不足以支付乙方所拖欠工人工資時，甲方有權扣留在進入本工程范圍內的乙方全部資產。甲方通知乙方三天內不前來繳清所拖欠的工資及有關罰款時，甲方有權將其扣押的乙方資產折價拍賣以支付以上款項。
6、乙方收取工程款的必須按甲方財務制度辦理領款手續(xù)。
(四)工程結算：
按實際施工圖紙及變更后為準。
第七條雙方責任。
(一)甲方責任：
1、負責向乙方提供泥水工技術交底。
2、委派明施工等，審核工程質量檢驗評定資料和竣工驗收并簽證。對施工過程乙方不執(zhí)行施工規(guī)范及有關施工管理規(guī)定等有權提出指正，乙方應遵照執(zhí)行。
3、協調組織對工程竣工驗收和辦理竣工結算。
4、如因—些不可預見的客觀原因造成工程中途停建、緩建，甲方應配合乙方采取措施彌補或減少損失。
5、若乙方在施工中發(fā)生下列情況之—，甲方有權收回全部或部分工程另行安排施工。
(2)無正當理由延遲開工或停工，在接到甲方駐場代表的警告后仍不開工或復工;。
(3)未能履行合同規(guī)定的義務，又無視甲方駐場代表發(fā)出的書面警告;。
(5)乙方不按甲方指示，發(fā)現問題不及時會同甲方解決，以致出現重大工程質量或不保證合同工期目標、質量目標及文明施工目標等問題，經檢查指正而又缺乏有力的保證措施情況下。
(二)乙方責任：
1、按施工安全規(guī)范做好施工質量、安全及文明施工管理，指定安全、防火負責人，物件堆放整齊，道路暢通。凡資施工期間發(fā)生的施工質量、安全事故，均由乙方負責并報告甲方有關部門。
2、委派工程施工的人力、物力，財力，以文明施工工地的要求來組建項目班子及進行施工管理，確保本工程高質量、高效率完成。
3、做好施工原始記錄，按有關規(guī)定做好施工原始資料，做好工程量統計工作。
4、施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔。
5、對竣工驗收后發(fā)現因乙方原因造成的施工質量問惠負責免費返工;承擔由此產生的—切經濟和法律責任。
6、工程竣工后的場地清理(包括施工設備、臨時生產及生活設施拆除)，并將堆積物、地面清掃干掙、清理退場，工人必須在3天內撤離施工現場。
7、乙方必須保證施工工人在70人~100人之間，確保工期內完成。
8、乙方施工用機械設備及相關輔助材料的保管工作由乙方負責，若乙方保管不到位造成材料設備損壞或遺失，由乙方自行負責。
9、加強現場管理，服從甲方的統—指揮，維護甲方的聲譽;在對外關系上，乙方為甲方的直屬施工隊伍，否則所造成的一切后果由乙方承擔。
第八條違約責任。
(一)、工期延誤方面的違約責任。
1、乙方違反約定單方停工的，承擔—般違約責任。
2、乙方不能按照合同協議書約定的竣工日期竣工的，每逾期1日，乙方必須按甲方主合同總價的3%支付甲方違約金，并賠償甲方因此遭受的實際損失;逾期超過5天的，甲方還有權單方解除未完成部分工程合同，并扣除全部工程款。
(二)、工程質量方面的違約責任。
1、工程竣工驗收達不到合同約定的質量標準的，乙方須向甲方交納結算總價2%的違約金。
(三)、安全生產方面違約責任。
1、乙方在甲方進行的日常質量安全檢查中，被發(fā)現存在安全隱患的，乙方應限期改正。
2、乙方因自身原因造成的重大安全事故(含工程質量事故)的，除按國家規(guī)定由行政部門處罰外，乙方必須承擔違約責任;發(fā)生上述重大事故，甲方視情況嚴重性，有權部分或全部解除合同。
乙方依照上述約定支付的違約金后，所支付的違約金不足于彌補甲方損失的，乙方必須據實賠償。
(四)、文明施工、環(huán)境保護方面的違約責任。
1、甲方按《廣州市建設工程現場文明施工管理辦法》(穗建筑[]175號)的約定，對乙方文明施工措施進行對照檢查。經檢查發(fā)現乙方因自身原因未能落實的，乙方必須承擔—般違約責任，并限期改正;如不限期改正，乙方須承擔嚴重違約責任。
2、在政府行政主管部門的檢查中，因乙方原因造成施工場地被評為不合格工地的，或者被通報批評的，或者被新聞媒體曝光的，乙方必須承擔嚴重違約責任，并立即采取切實有效措施予以整改;拒不采取切實有效的措施整改的，或整改效果不明顯的，甲方有權部分或全部解除合同，并要求乙方賠償由此造成的損失。
3、乙方在施工過程中因其自身原因造成周圍環(huán)境衛(wèi)生狀況較差，被其他施工單位或周圍居民投訴的，乙方必須在當天內整改。若故意拖延或同樣問題累計被投訴2次，或累計被投訴3次，乙方必須承擔責任。
(五)、工程分包、轉包方面的違約責任。
乙方擅自分包或者轉包工程的，甲方有權單方部分解除合同或解除合同，由此而造成的經濟損失由乙方負責賠償。
(六)、其他違約責任。
乙方必須服從監(jiān)理單位管理，主動支持監(jiān)理單位工作，對監(jiān)理單位的指令，若無正當理由而公開或變相拒不執(zhí)行的，乙方須承擔嚴重違約責任，井承擔由此造成的—切經濟損失。
第九條安全生產、文明施工和防火要求。
1、乙方施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、(建筑安裝工人安全操作規(guī)程)、《中華人民共和國消防條例)和《企業(yè)事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》和其它相關的法規(guī)，規(guī)范。
2、乙方在工程施工期間，必須嚴格按《廣東省建筑工程文明施工檢查評分細則)的優(yōu)良要求施工并嚴格實施國家、部、省和市頒布的有關文明施工管理辦法和規(guī)定。
3、乙方必須嚴格執(zhí)行甲方質量(is09001：)、環(huán)境(is014001：)及職業(yè)安全健康管理體系(ohsmsl8001)文件(附件1)，必須積極配合甲方在本工程中實現質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系的全過程：否則甲方有權更換施工隊伍。
4、乙方委派的現場管理代表同時必須是安全生產直接責任人，對本項目的安全生產負直接責任，同時要設專職安全員，接受甲方及現場管理人員對安全生產的監(jiān)督檢查。
5、若乙方在施工生產過程中，違反有關消防條例和安全操作規(guī)程，導致發(fā)生安全、火災等事故，乙方應承擔全部責任和由此發(fā)生的—切費用。
第十條工程量的確認。
按施工圖紙及設計變更工程量確認。
第十一條爭議解決方式。
本合同發(fā)生糾紛協商或調解不成時，向天河區(qū)人民法院提出訴訟解決。
第十二條本合同經雙方簽字蓋章后生效，至工程竣工驗收保修期滿并結清款后失效。
本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份;副本四份，雙方各執(zhí)二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：
乙方：
地點：
工程地點：王長官寨村五組、六組區(qū)間。
工程工期：7月26日至月30日竣工，并交付使用，工期120天。
為了給王寨村民提供良好優(yōu)越的公益性服務社區(qū)，改善黨員、干部、村民學習工作環(huán)境，根據目前新農村發(fā)展形勢需要和各級政府的要求，我村按照中華人民共和國招投標法之規(guī)定程序，擇優(yōu)選定了寶雞市泰安建筑工程公司眉縣分公司承建社區(qū)辦公樓工程，經協商簽定以下合同。
一、工程內容：辦公樓工程屬磚混結構，兩層共計二十六間，建筑面積1039平方，工程施工實施方案主要以甲方提供的圖紙和雙方商定的細節(jié)方法為準，包括基礎開挖、主體樓建設、鋼筋制作、水電暖安裝、面磚內外貼瓷、屋面及裝飾等均由乙方安排實施。
二、雙方責任：
1、工程所有材料由乙方包工包料自行計劃安排，訂購工程主要材料按照甲方提供的指導價由乙方聯系購買，甲方監(jiān)質協助，工程用工匠人器材和機械設備，場地看護，生活安排，乙方自行解決。
2、乙方進入施工場地要文明施工，警示語牌制作到位，對進場職工人員隨時進行安全教育，重在預防，在施工中狠抓安全生產的基礎工作，定期或不定期的檢查各項安全工作和設施，并及時完善各項管理制度，教育職工各負其責，分項，分段工作善意配合，不得打架斗毆，要求乙方購買意外傷害保險，安全責任由乙方自行承擔，與甲方無任何責任。
3、質量要求：乙方必須組織技術力量強硬的人員進場施工，施工根據現行相關要求，以圖紙設計為準，嚴格按照施工規(guī)范管理施工，每道工序必須自檢合格，隱蔽工程必須甲方和專業(yè)人員驗收后方可進行下一道工序。
4、甲方在施工中協助乙方解決相應的問題，施工環(huán)境由甲方負責，并負責路、水、電三通和場地平整項目責任。
三、付款方式：經招投標后雙方商定價格該工程每平方米造價為1200元，
合計工程造價1246800元。
1、工隊進場后甲方預付給乙方工程啟動資金元。其余款項由工隊自籌解決。
2、主體建成竣工后，以結算單為準甲方付給乙方工程造價的元。
3、工程結束后除留質保金外剩余欠款在月內付清。
4、因變更或增加工程項目費用經雙方商定后追加到后期結算清單中。
5、因市場材料價格浮動甲乙雙方以工程預算材料指導價為準，增減不變。
6、在施工中乙方因管理失誤或減工減料出現的缺陷責任，經專業(yè)人員確認鑒定后甲方有權在工程費用中扣除。
四、其他事項：
1、為保證工程的正常進展，甲方依照合同要求及時提供工程款項，并定期給予相應的生活慰問，及時處理解決突發(fā)問題，乙方要在保證質量的前提下加班加點，保證各項工種有的足夠的勞動力，盡力按期交付一座精良的社區(qū)服務辦公樓。
2、本合同一式兩份，甲方雙方各持一份，從簽字蓋章之日起生效，待款項結清，質保期后合同中止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
標準版建設施工合同書篇十
甲方：
乙方：
茲有乙方承接甲方_省_縣“_”路燈安裝工程“安裝施工”，共同達成如下協議：
施工長約3.2km、乙方承接挖坑、基礎籠供應、基礎澆注、挖溝、管道敷設、電纜供應、電纜敷設、看守，燈桿、燈具、光源安裝及調試、矯正等工作。
2、安裝說明。
同心路長約1.47公里，路燈安裝間距為30米，安裝h_z_023高中華燈，安裝數量為一邊51棵，另一邊52棵，兩燈間由電纜連接通電，電纜穿管敷設;和諧路長約1.78公里，路燈安裝間距為30米，安裝h_z_013中華燈，安裝數量為一邊60棵，即兩邊120棵，兩燈間由電纜連接通電，電纜穿管敷設。
3、相關施工數量、費用見價格表：
4、安裝期限。
在甲方基礎設施、變壓器等及時提供的情況下，同心路12天內至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈，但安裝期間如遇臺風、水災、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤，雙方協商解決。
5、質量標準及驗收標準。
工程質量標準必須全部優(yōu)良(如因工程質量未達到標準，所造成的返工損失費用由乙方負責)。
按國家有關規(guī)定以及甲方設計文件的質量要求和技術指標及與本合同約定標準進行驗收。
6、付款方式。
協議簽定后由甲方預付合同款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時支付至合同款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時支付至合同款的70%;路燈安裝完畢、調試亮燈、驗收合格后支付乙方至最終結算的97%，剩余的3%作為質量保證金，質保期一年，一年內工程無質量問題，甲方無息退還給乙方。甲方每次收到款項后，提供相應的收款收據。
7、其他。
在路燈交付甲方使用前，由乙方自行負責路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術工和農民工組成。
8、本協議一式叁份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)壹份。雙方簽字、預付款支付起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
標準版建設施工合同書篇十一
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經營者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經營場所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房，注冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設工程合同糾紛。
訴訟請求：_________________。
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;。
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：_________________。
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系，這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規(guī)定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益，原告現依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院。
具狀人：_________________。
_____________年__________月__________日。
標準版建設施工合同書篇十二
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
1.1工程名稱：_________________________。
1.2工程地點：_________________________。
1.3承包范圍：外門臉底商平開門、旋轉門、鐵藝裝飾門楣工程。
1.4工期：本工程自_____年___月___日開工，于_____年___月___日前竣工。
1.5工程質量：達到國家規(guī)定的裝飾驗收標準(jgj73―91)。
1.6結算方式：按雙方約定單價為結算依據。
注：(雙方約定單價明細為本合同附件)。
1.7合同價款：
(人民幣大寫)：____________________。
注：(按雙方約定單價和實際工程量為結算依據)。
以上只作為首付款依據，施工圖由乙方自行設計，經設計單位確認后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定及甲方的相關規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.3、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現場保衛(wèi)和垃圾消納等工作.
3.4、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.5、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響，導致停工___小時以上(___周內累計計算)，工期相應順延。
4.5、此工程于___月___日___日供熱，若供熱前乙方需保證封閉結束，如不能封閉需考慮臨時封閉措施。
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。
5.2、本工程質量應達到國家質量評定優(yōu)良標準。
5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收、并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。乙方應向總承包方提供相關資料以備主體驗收。
6.1、雙方商定本合同價款采用固定綜合單價。
6.2、付款方式:。
第一次付款簽定合同之日后，甲方首付款___%。
第二次付款工程完成___%以上，付款___%。
第三次付款工程完成___%，付款___%。
第四次付款按雙方商定結算價格結清，付款___%。
第五次付款尾款___%質保金___年。
凡由乙方采購的材料，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，經乙方書面通知甲方修改方案，因甲方不進行修改方案，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財產損失由乙方負責并承擔。
9.1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同總額___%的日違約金。由于甲方無故不按合同約定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的___%日滯納金。
9.2、未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
9.3、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
9.4、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，協商解決或向人民法院起訴。
雙方另行簽定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
附則。
12.1、本合同正本肆份，雙方各執(zhí)貳份。
12.2、本合同履行完成后自動終止。
甲方：________________。
乙方：________________。
______年___月___日。
標準版建設施工合同書篇十三
承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)。
一、工程概況。
工程名稱：
工程地點：
資金來源:。
二、施工工期。
開工日期：
竣工日期：
合同。
工期總日歷天數天。
三、質量標準。
工程質量標準：
四、合同價款金額(大寫)(小寫)。
五、協議生效。
合同訂立時間：年月日。
合同訂立地點：
本協議雙方約定：后生效。
六、工程款支付雙方約定的工程款支付的方式和時間：
七、竣工驗收本工程按上級竣工驗收的有關規(guī)定，向發(fā)包人提供竣工驗收報告，然后由相關部門組織驗收。
八、本工程雙方約定質量保修金金額為。工程竣工后，經有關部門驗收無質量問題后返還承包方。
九、合同份數。
雙方約定合同副本份數：
十、補充條款。
十一、其他。
雙方約定的其他工程質量維修事項：
甲方(公章)：_________????乙方(公章)：_________。
標準版建設施工合同書篇十四
發(fā)包人（簡稱甲方）：
承包人（簡稱乙方）：
依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：
4、工程立項批準文號：
5、資金來源：
承包范圍：
1、開工日期：______年___月___日；
2、竣工日期：______年___月___日；
3、合同工期總日歷天數_________天。
1、委派_______為工地代表，聯系方式：_______。
2、工程開工前，甲方為乙方提供三通一平，水電供至建筑物中心五十米以內，并承擔費用，有條件為乙方提供住宿便利。
3、應辦理開工前的各種文件及其它施工所需證件。
4、有義務協調地方關系，保證工程正常施工，如有當地干擾或不法_____，應承擔責任。
1、委派_______為工地代表，聯系方式；
2、嚴格按圖紙進行制作安裝。
3、進入工地遵守甲方規(guī)章制度，承擔自身造成的事故及因此發(fā)生的費用。
4、保證施工場地清潔，符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關規(guī)定，完工前清理好現場。
1、工期進度：承包人提供施工組織設計（施工方案）和進度計劃的時間：承包人必須在合同簽訂后_____日內向發(fā)包人提供完整的施工組織設計。每月_____日前提供下月工程進度計劃。
工程師確認的'時間：工程師收到后_____天內批準或提出修改意見，逾期不批復則視為同意。
2、工期延誤：雙方約定工期順延的其他情況：雙方應當嚴格遵守開工日期以及竣工日期時間，非因特殊情況造成工期延誤的，由承包方承擔責任；由于發(fā)包人另行發(fā)包的專業(yè)工程造成的工期延誤，工期相應順延，發(fā)包人支付相應的費用。
工程質量標準：質量標準評定以國家或行業(yè)的質量檢驗評定標準為依據。
承包人在每月____日將下月采購的材料設備以報表形式報發(fā)包人，經發(fā)包人確認后方可采購。采購的材料設備須經發(fā)包人派出的工程師、監(jiān)理工程師、承包人三方共同簽字確認后方可使用。
1、合同簽訂三日內，甲方應付工程總造價的_________%給乙方作工程預付款。
2、鋼架安裝完成三日內，甲方再付工程總造價的?_________%給乙方作鋼構件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格，三日內甲方再付工程總造價的_________%給乙方作工程尾款。
工程竣工，乙方向甲方提供竣工驗收報告后三日內，由甲方組織工程驗收，如不組織驗收，視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方并承擔工程保管及一切意外責任。
承包人應按法律、行政法規(guī)及國家關于工程質量保修的有關規(guī)定，在工程竣工驗收之前，與發(fā)包人簽訂質量保修合同，并對交付發(fā)包人使用的工程，在質量保修期內承擔質量保修責任。
1、甲方不按本合同第六條約定的時間和數額支付工程款，甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息，并承擔停工或工期延誤及其損失責任。
2、雙方中任何一方違約，即向對方支付工程總造價的3‰的違約金。
3、發(fā)生合同糾紛，甲乙雙方協商解決，協商不成，由乙方所在地職能部門解決。
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的，雙方約定：向__________________委員會申請_____。
發(fā)包人：（公章）。
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
編碼：
______年___月___日。
承包人：（公章）。
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
編碼：
______年___月___日。
標準版建設施工合同書篇十五
發(fā)包單位：××公司(以下簡稱甲方)。
承包單位：××綠化有限公司(以下簡稱乙方)。
甲方委托乙方承擔××公司部分環(huán)境景觀綠化工程的施工。甲、乙雙方本著互相協作，緊密配合的原則，訂立本施工意向合同。
一、工程概況。
1、工程名稱：××公司院內環(huán)境景觀綠化工程。
2、工程地點：××市××縣××路××號。
3、工程承包方式：包工、包料、護成活、包工期、保質量、保安全。
二、工程價款。
1、合同價款：經甲乙雙方協商，本工程承包范圍內合同價款暫定為××萬元整，竣工后據實結算。
2、合同價款涵蓋內容為：
(1)綠化包括起苗、包裝、運輸、挖坑、換土、采購雜肥、栽種、清場、直至養(yǎng)護期間澆水、治蟲、除草、減枝、施肥、更換死亡苗木等包種、包活、護等全部內容。
(2)綠化土方平整及換、填土，渣土外運由甲方及監(jiān)理工程師到現場測量。
后，方可外運。
三、施工工期。
1、本工程計開工時間××年××月××日。
2、本工程預計完工時間××年××月××日。
3、如遇不可抗劑因素和自然災害，或甲方原因，影響施工，經甲方簽證后可順延工期。
4、因乙方原因拖延工期，按每拖延一天，乙方應向甲方交違約金人民幣元。甲方可從乙方的工程款內扣付。
四、工程支付。
苗木栽植完畢，余款在養(yǎng)護期滿，驗收合格并移交甲方完畢后全部付清。
五、工程質量。
3、乙方在施工中要精心組織，確保安全，如有事故發(fā)生，后果自負;。
4、乙方要確保施工現場清潔，及時清理廢棄物。
5、乙方包栽包活，在栽植完工后，要養(yǎng)護苗木24個月，其間發(fā)生的費用由乙方負擔。
六、甲方責任。
1、監(jiān)督檢查工程質量、進度、負責施工過程、設計變更等的簽證。
2、協調好各專業(yè)與綠化施工之間的關系。
3、工程竣工后組織工程驗收，并按合同約定審定竣工結算。
4、按合同約定支付工程款。
七、乙方責任。
1、按甲方審定的設計圖紙、工程量清單及國家有關園林綠化施工技術規(guī)范進行施工。
2、現場施工中，如有設計及品種修改，需接甲方書面變更通知單后實施。
3、乙方需辦理好施工的一切相關手續(xù)，服從當地政府主管部門的監(jiān)督和管理，費用自理。
4、已竣工工程未交付甲方之前，負責已完工工程的保護工作。
5、施工應服從甲方及監(jiān)理統一管理及協調。從甲方指定的水電接駁點接駁，施工用水、電費用由乙方承擔。
6、合同規(guī)定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、會議紀要約定的內容、通知以及設計變更等規(guī)定由乙方完成工作)，如乙方未能完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排其他單位完成，所發(fā)生的費用從乙方當期工程款中扣除，影響工期的責任由乙方負責。
7、施工中由于乙方施工原因發(fā)生的安全事故，概由乙方負責。
8、施工中乙方應注意對施工現場已有的建筑物及地下、地上市政配套設施及電纜溝進行保護，如因乙方原因造成的損失及嚴重后果，概由乙方負責賠償，并承擔一切責任。
9、乙方未經甲方書面同意，不得將本工程轉讓或分包其他單位，否則甲方有權終止合同。
10、全部工程完工后，乙方負責清運綠化所產生的垃圾，做到工完場清。
八、材料的供應。
1、工程所需的苗木由乙方自行采購，到現場后，必須經甲方檢查，確認符合設計，并得到甲方簽字認可后，才能栽種。
2、乙方所購苗木必須是新鮮、樹桿挺直、樹形好、植株健壯。枝葉茂盛豐滿，無病癥現象。
3、工種所用材料，必須先向甲方提供樣品及各種資料，經甲方檢查，確認符合設計要求后，才能進場。進場后，必須及時向甲方報驗，經檢查合格后，才能施工。
九、工程質量檢查驗收。
1、施工質量等級驗收評定執(zhí)行當地《園林綠化工程質量檢驗評定標準》有關規(guī)定，本園林綠化工程施工質量要求能滿足上部苗木正常成活為質量標準，其園林綠化標準達到預期設計的效果。因乙方施工原因造成的苗木枯死，乙方無條件重植。
2、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家和本市的有關規(guī)定，向甲方提供竣工圖四套，電子文檔一套，甲方代表收到相關的資料后，組織有關部門驗收，并在驗收后的14天內給予批準或提出整改意見，乙方按要求整改并承擔由自身原因造成的相應損失。
3、乙方每道工序都應向甲方報驗，經甲方檢查、簽證后才能施工下道工序。
十、違約。
1、違約的處理：合同雙方的任何一方不能全面履行合同條款，均屬違約。違約所造成的經濟損失，概由違約方承擔賠償。
2、違約造成工期延誤責任分擔：甲方違約，工期相應順延;乙方違約，工期不得順延。
3、違約金的標準：合同履行中任何一方不能全面履行合同條款，均屬違約。違約造成的損失，除承擔賠償因此造成對方的全部經濟損失外，還必須向對方支付合同價款3%的違約金。
十一、養(yǎng)護。
1、乙方派人負責對本工程進行為期兩年的免費養(yǎng)護工作。
2、乙方應向甲方遞交兩年養(yǎng)護期的《綠化工程養(yǎng)護計劃書》。
3、如乙方派人養(yǎng)護苗木工作不力，造成苗木枯死，乙方應補種。
4、因死亡而重新更換的苗木，需經過一年的養(yǎng)護后予以確認。
十二、未盡事宜，雙方另行協商解決，本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成時可向武漢市仲裁機構申請仲裁，仲裁結果為最終結果。
十三、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，均具同等法律效力，雙方法定代表人簽字蓋章后可生效，養(yǎng)護期滿付清尾款后自行失效。
標準版建設施工合同書篇十六
根據《民法典》及有關規(guī)定，本著平等互利的原則，經甲乙雙方友好，就有關富道二期道路工程邊坡三維網植草工程達成協議，為明確甲乙雙方的權利與義務，簽訂本協議書：
一、工程名稱及地點。
1、工程名稱：__________。
2、工程地點：__________。
二、合同期限自________年____月____日至________年____月____日，因不可抗力或特殊氣候因素造成無法施工的，工期順延。
三、合同內容工程項目及工程量：富道二期二段工程?邊坡三維網植草，工程量約?65000?2。乙方不能履行本合同或不能滿足本合同要求的，甲方可視需要，對乙方工作內容及范圍作出調整，也可對乙方范圍內的部分或全部工作內容另行指定施工單位。乙方應無條件接受，也不因此作為對合同單價作出調整的理由。?本合同簽定后，由于甲方需要，需臨時安排乙方增加的工作，經雙方協商確定工作內容及計價方式后簽定補充合同。補充合同具有與本合同相同的法律效力，雙方應承擔的責任及義務仍參照本合同條款執(zhí)行。
四、合同價款。
1、工程單位：?2，工程總價暫定人民幣：?元。大寫：?元整。(注：此價不含稅)。
2、乙方向甲方支付保證金2萬元。
3、乙方須按合同規(guī)定的期限、質量標準和其它合同條款要求完成本合同第三款合同范圍內的全部工作內容。包括為完成本合同所發(fā)生的勞務費及零星機具材料費、安裝拆卸費、材料轉場費、輔助材料費、安全文明施工費、合理利潤、管理費等一切費用。
4、乙方為完成本合同約定的工程項目但不在本合同明示的工程范圍、工程量清單或詳細施工內容中沒?寫明或單列的工作內容，均屬于乙方須在本合同中應該履行的合同義務，不再另行支付。乙方經過前期反復調查了解，對甲方的要求已完全明了，對本合同清單中工作內容表述不全的項目按照國家相關規(guī)定中所暗含的工作內容確定并視為包含在相應的工程細目當中。
五、結算方式。
1、以甲方驗收合格后最終認可的尺寸、斷面計量，按合同單價和實際完成數量計算工程價款。
2、甲方在本合同所有內容完工并經驗收合格后對乙方支付工程款時提取總額5%作為質量保證金。質量保證金的退還：在質保期滿后，扣除有關應扣款項后，甲方將剩余部分無息退還給乙方。質量保證期為12個月。
3、乙方憑借由甲乙雙方搭成的結算單進行結算，其它任何單據不作為結算的法律依據。結算必須由本人進行，委托他人結算時，必須經甲方同意并在甲方在場的情況下簽訂委托書方為有效。
4、付款方式：乙方材料、機械設備進場后，一個月內完成45000平米，甲方支付工程款30萬元，施工中可視乙方進度、質量支付工程款，此項護坡工程完工及時驗收合格后100天內支付完成工程全款。
5、如甲方認為有必要時，可對本協議工程或其任何部分的結構形式、質量等級或數量做出調整，乙方應無條件服從。
6、因乙方因素造成停工，因此而使甲方造成的`損失由乙方負擔。
7、由于乙方失誤、措施不當、控制不嚴等原因造成的工程返工或超設計數量，甲方不予計量。
六、雙方的責任和義務甲方的責任和義務。
1、提供設計圖紙或施工方案，提出?質量、技術、安全、環(huán)保等要求。技術員技術交底放線、質檢。
2、因甲方自身原因給乙方造成損失由甲方負責。
1、乙方的人工必須聽從甲方調配，按照甲方技術交底進行施工，保證隨叫隨到。在用工現場必須聽從甲方施工人員的指揮，配合甲方施工人員工作，按規(guī)定日期完成任務，遵守甲方的規(guī)章制度。特殊工種的操作人員必須持有效證件上崗。
2、乙方必須保證項目質量。如果施工項目在質保期內出現質量問題，乙方必須在24小時內到達項目部并無條件對進行修復。
3、乙方必須按照安全和技術要求規(guī)范化施工，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全操作，在施工過程中不得聲音作業(yè)，杜絕一切事故發(fā)生，并承擔由于自身造成的人身傷亡事故，安全責任事故，甲方不負任何責任。
4、乙方必須要求工人在上工地以前，不準喝酒和做好安全準備方能施工，如果被甲方工作人員發(fā)現沒有系好安全繩或沒有牢固好安全繩，發(fā)現一次罰款500—20元，乙方無條件服從。
5、乙方必須為所屬員工辦理意外傷害保險。
6、乙方負責其人工的伙食、住宿等事項，其費用由乙方自付。
7、乙方必須配合甲方做好相關輔助資料。
8、及時足額支付農民工工資，否則由此造成的一切責任乙方自行承擔。甲方可視需要代為支付，相應金額從應支付于乙方的工程款中扣除。
8、施工用水、用電均已包含在合同單價中，乙方自行承擔。
七、其它約定。
1、甲乙雙方均不得提出協議以外的其他任何要求，若一方提出，對方有權拒絕。在執(zhí)行過程中任何一方無故單方面終止合同，則視為違約，違約方需向守約方支付合同總價10%的違約金。
2、甲乙雙方應嚴格遵守和執(zhí)行本協議條款。如一方不按協議條款執(zhí)行均屬為違約，違約方須承擔由此造成的經濟損失，如乙方不能按甲方規(guī)定日期完成施工任務，乙方自行退場，乙方不自行退場，甲方有權將乙方清除出場，所干工程款按經甲方驗收合格認可的50%結算，同時賠償甲方延期所造成的工期和經濟損失。
八、爭議解決方式。
1、本協議未盡事宜，雙方另行協商。
2、與本合同有關的一切爭議，甲乙雙方友好協商解決，協商不成依法向協議簽訂地人民法院起訴。在解決爭議的過程中，任何一方不得有破壞、阻工、鬧事等行為，否則應承擔相應法律責任合同在履行過程中發(fā)生糾紛，雙方協商不能解決的，依法向協議簽訂地人民法院起訴。
九、合同的生效和終止。
1、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
甲方(簽字)：__________乙方：(簽字)__________。
聯系電話：__________聯系電話：__________。
簽約日期：__________簽約日期：__________
簽約地點：__________簽約地點：__________。
標準版建設施工合同書篇十七
依照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包條例》的原則，結合本工程的`具體情況，雙方達成如下協議：
1、工程名稱：_________________________；
2、工程地點：_________________________；
3、工程內容及承包范圍：祥見附表1。
4、承包方式：包工包料，依照合同單價和甲方代表簽證的實際完成工程量。合同報價中沒有的項目參照相近項目單價或雙方議價進行結算。
于_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，總工期為_______天。
滿足設計圖紙要求。
工程預算總造價：
1、甲方責任：
（1）乙方進場施工的一切有關手續(xù)均由甲方負責辦理好，施工期間如有需要甲方出面協調解決的事項，由甲方負責協調解決。
（2）甲方應協調好工地的其他施工單位，盡快清理施工場地，確保施工順利進展。
（3）負責向乙方支付工程費用。
2、乙方責任：
（1）乙方必須按合同圖紙及簽證要求，保質、保量施工。
（2）乙方必須遵守甲方工地規(guī)章制度，服從甲方管理。
（3）乙方必須最好安全生產工作，若違章作業(yè)發(fā)生安全事故，由乙方承擔全部責任。
（4）乙方必須按合同工期完工。
對以下原因竣工日期推遲延誤，經甲方代表確認工期相應順延。
1、工程量變化或設計變更。
2、如遇不可抗拒的客觀因素不能施工。
3、乙方原因經甲方代表同意順延的其他情況。
工程完工，乙方向甲方提供竣工資料報告和主要材料產品合格證，甲方5天內應組織有關部門進行竣工驗收、辦理有關簽證手續(xù)。
1、工程預算造價：依照合同單價（附表1）和實際完成工程量結算。合同報價中沒有的項目參照相近項目單價或雙方議價進行結算。
2、付款方式：
（1）合同簽訂之后，乙方進場施工2天內，甲方預付工程款金額為。
（2）工程竣工驗收合格之日起，一個月內一次性結清工程余款。
1、若乙方逾期交付使用，則按合同價的_____%天向甲方支付違約金，甲方有權從待付款中扣除。
2、若由于乙方原因無法按時按量完工交付使用，致使甲方受到業(yè)主處罰的，由乙方承擔責任，甲方有權單方面終止合同。
3、若甲方未按合同支付工程款，則按合同價的_____%/天向乙方支付逾期滯納金。
4、如一方違約，按合同總價的_____%支付給對方。
5、本合同經雙方代表簽字，蓋章后生效，雙方共同遵守，未盡事宜經雙方友好協商解決，如補充協議，補充協議與本合同同等效力。
標準版建設施工合同書篇十八
承包人：
發(fā)包人：
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
工程名稱：
工程地點：
工程內容：建筑面積：m2，建筑高度m或。
跨度m，結構類型：，層數，其它。
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)。
工程立項批準文號：
資金來源：
承包范圍：
開工日期：
竣工日期：
合同工期總日歷天數天。
工程質量標準：
2、中標通知書。
3、投標書及其附件。
4、本合同專用條款。
5、本合同通用條款。
6、標準、規(guī)范及有關技術文件。
7、圖紙。
8、工程量清單。
9、工程報價單或預算書。
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的`組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
合同訂立時間：年月日。
合同訂立地點：
本合同雙方約定后生效。
發(fā)包人：(公章)承包人：(公章)。
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
標準版建設施工合同書篇一
甲方（全稱）：__________________（發(fā)包方）。
乙方（全稱）：__________________（承包方）。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況。
工程名稱：__________________。
工程地點：__________________。
工程范圍：根據甲方工程部要求施工。工程內容及價格：
二、合同工期。
開工日期：竣工日期：_________前。
三、質量標準。
1、工程質量以國家或行業(yè)質量檢驗評定標準為依據。因乙方原因使工程質量達不到約定的質量標準，乙方承擔違約責任。
2、乙方應認真按照標準、規(guī)范和設計圖紙要求以及甲方依據合同發(fā)出的指令施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。
3、工程質量達不到約定標準的部分，甲方有權要求乙方拆除和重新施工，直到符合約定標準。因乙方原因達不到約定標準，由乙方承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。
四、質量保修。
1、質量保修期為_________年，自工程竣工驗收合格之日起算。質保期內全免費維護，如出現質量問題，乙方需確保在甲方通知后48小時內維修并恢復正常，否則甲方可自行請人維修，發(fā)生費用從質保金內扣除，質保金不夠甲方可向乙方追償。
2、乙方應按法律、行政法規(guī)或國家關于工程質量保修的相關規(guī)定，對交付甲方使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。
3、質量保證金按工程造價的_________%計算，自工程款中扣除，質保期滿后付清。
五、合同價款及支付：完工后根據實際竣工工程量結算（本合同第一條所列工程價款為綜合單價，含主輔材料、人工、運輸、管理費、稅金、政策性文件規(guī)定、合同所包含的一切風險責任及可能發(fā)生的一切費用。
付款方式：工程竣工驗收合格且決算后30日內付至決算價款的95%，每次付款時乙方需提供經甲方工程部、財務部及其他相關部門負責人簽字的付款單和正式有效稅務發(fā)票。
六、違約責任。
1、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工，因乙方原因不能按照協議書約定的竣工日期或經過甲方書面同意順延的工期竣工，每延期一天支付違約金_________元，違約金甲方可直接從未付工程款中扣除，到約定竣工日期乙方未完成全部工程量或乙方已完工但未向甲方提交書面竣工驗收報告均視為乙方逾期。
2、因乙方原因工程質量達不到協議書約定的質量標準，乙方承擔違約責任，賠償因其違約給甲方造成的損失。
3、一方違約后，另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。
七、施工安全：乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，施工過程中發(fā)生的一切質量問題和安全事故責任和因此發(fā)生的費用均由乙方承擔。
八、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
九、本協議一式樣兩份，雙方各執(zhí)一份，經雙方簽章后生效，雙方應遵約履行。
十、其它約定：在工程驗收合格交付甲方之前，乙方須負責及時清理垃圾。
標準版建設施工合同書篇二
建設方：(甲方)。
承包方：(乙方)。
甲乙雙方經過協商，本著自主經營，自負盈虧的原則，乙方在認可并執(zhí)行合同各項條款的基礎上，結合本工程具體情況，雙方在平等自愿、協商一致的情況下，達成下列協議：
一、工程名稱：
二、承包范圍：
三、質量：按甲乙雙方同意的圖紙的各項事項施工，乙方應按甲方雙方協商同意的要求按質量完成。
四、工期：天。
五、工程造價及付款方式：
1、工程造價：___元/噸，共計___噸，共計___元。
2、付款方式：完工后一次性付清。
六、甲乙雙方責任及義務：
1、若甲方不按合同付款，乙方有權停止施工，乙方所造成的誤工及一切經濟損失，由甲方賠償一切經濟損失。
2、乙方在施工前，甲方必須保證乙方施工中的水、電、路三通，水電必須到施工現場。
3、在施工期間，工地所出現的工傷事故由乙方自己承擔。
4、乙方若沒按設計要求施工和出現質量問題所給甲方造成的一切損失，由乙方全部承擔。
5、在施工期間個別天氣和個別情況，工期可以順延，因乙方原因，不按合同交工，甲方有權罰乙方工程總造價的2%罰款。
七、甲乙雙方發(fā)生爭議時協商解決，若協商不成，由壽光市人民法院裁決。
八、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。
九、本合同一把式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，本合同自雙方簽字蓋章后即日起生效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
標準版建設施工合同書篇三
甲方承建的工程_______項目工程，因工作需要，甲乙雙方愿意就抹灰工程簽定承包協議。本著公平、互利的原則，特定以下條款，雙方共同遵守。
一、承包該工程的工作范圍及工作內容：
該工程所需材料場內水平、垂直運輸，抄平放線、選磚、鋪灰、砌磚、掛線、吊直、預留預埋管線槽配合、安裝補爛。墻面清掃，落地灰處理，建渣轉運，后臺上料篩砂，洗石計量過磅，水泥袋回收，后臺及料場四周的整理。搭拆簡易操作架及運料跑道。砼墻、梁、柱等等暴模在厚1.5厘米、寬0.5平方米之內的自行梯打，對拉片處理。
1、抹灰：清理、修補、濕潤基層、墻眼堵塞、掛網、砼墻柱、甩漿、廚衛(wèi)間、含2次抹灰、修補、安裝線槽、調運砂漿、清掃落地灰、分層抹灰找平、灑水濕潤、罩面壓光等。
2、外墻面粘貼面磚：清理工作面、拋漿、刮糙灰、找平抹灰;清理工作面、拋漿、刮糙灰、找平抹灰、粘貼面磚、勾縫、清潔工作面達到竣工條件。
3、外墻壓光抹灰：清理工作面、拋漿、刮糙灰、找平抹灰、壓光收面、清潔工作面。
二、工程進度要求：按照建設方下達的施工任務及計劃組織施工。
三、工程質量要求：保證洞口高度、寬度準確。抹灰厚度按照規(guī)范執(zhí)行，保證抹灰觀感質量，抹灰厚度不超過15a凸出部分的砼自行梯打，嚴格按國家有關規(guī)范規(guī)定執(zhí)行，按分項工程驗證標準檢查驗收。
四、乙方自備：斗車、灰盆、灰桶、靠尺、趕枋、夾具、廣線、沖擊鉆、脫水管、安全帶、安全帽、掃把、鐵鏟等工具及合格的安全勞保用品。
五、承包單價：乙方承包工程范圍的所有費用，由基價、質量、安全、工期、文明施工單價組成。內抹綜合單價按圖計算為_________________元，外墻面粘貼面轉綜合單價按圖計算為_____________________元，外墻壓光抹灰綜合單價按圖計算為______________________元(以上三項其中都包含質量單價為_________________________元;文明施工單價;工期進度單價______________________元;安全單價______________________元)。
六、付款方式。
乙方墊資到春節(jié)前付完成量的80%，以后每月付70%，余額工程完工后半年付清，乙方在這之前可向甲方食堂借菜票，從領款金額中扣回，余額20%作為工程保證金，保證工程施工質量、安全、工期、文明施工、勞動力保證、機具材料合理使用等。保證金等工程完后交付建設單位使用后辦理班組退場手續(xù)半年內，甲方一次性支付給乙方余額，乙方工人工資由乙方自行發(fā)放，與甲方無關。
七、甲乙雙方職責。
(一)甲方的職責。
1、提供生活設施：宿舍、食堂、水、電照明。
2、提花機具設備及材料：攪拌機、龍門吊。
3、提供現場工長管現甲方現場工長、按該項工程進度進行技術交底和安全技術交底，負責進行各工種間的協調;檢查、驗收工程質量。
4、質量、安全、進度及文明施工要求：嚴格按優(yōu)良工程標準進行技術交底和質量控制，嚴格按協議工期要求組織施工及檢查施工進度，嚴格按安全管理條例及文明施工十二條標準組織入場和現場監(jiān)督管理。若乙方不能滿足甲方工期、質量要求，甲方有權終止合同，并要求乙方無條件退場。
(二)乙方的職責。
1、向甲方提交所承包工程的施工質量、安全、進度、文明施工、治安消防保證書。
2、施工質量必須達到質監(jiān)站、監(jiān)理單位、建設單位要求的優(yōu)良標準。認真做好成品保護。
4、文明施工：本工程屬標準化工程，不能在樓層里大小便如果發(fā)現一次對該人員罰款1000元。在對該樓層完工后即時對樓層清掃，剩余材料轉運。按規(guī)格進行堆碼，嚴格執(zhí)行項目部文明施工管理規(guī)定，施工過程落手清，并且必須做到工完場清。樓層經常保持無剩余沙漿。否則甲方派人收撿，造成的用工費用由乙方支付，并且甲方將視其情節(jié)給予處罰。
5、治安消防保證：不出治安、消防責任事故。遵紀守法和遵守施工現場的各種規(guī)章制度，嚴禁打架斗毆，若有違反者，先對打架的班組雙方各處罰1000元，再交項目部解決。嚴禁各種賭博和不文明兩句，嚴禁盜竊，若有違反者除罰款所在班組人員_________________________元在結算方單上扣除外，并將其逐出工地，嚴重者將追究其刑事責任。
6、機械、設備使用：甲方提供機械、設備等要愛護使用，嚴禁損壞機械、設備，如違反者將按價值1-2倍罰款。
7、材料節(jié)約：該項工程屬內外墻交叉作業(yè)，每天派專人收撿落地灰，必須2次使用。樓層元隔夜灰，無剩余材料。加強材料節(jié)約，施工過程限額使用，杜絕材料費和超耗，如產生超耗按其價值1-5倍罰款。
8、乙方有責任對甲方的施工方案、施工程序、技術交底進行審查，并有義務對甲方的施工方案、施工程序、技術交底中不完善、不合理的，提出合理化建議的意見，并在甲方審定修改扣嚴格執(zhí)行。
第三方進行該項工作，乙方必須對此負完全責任，除該項工作費由。
第三方收取外，并承擔經濟賠償，賠償金按該項工作所需費用的20%計取，情節(jié)嚴重者甲方有權責令乙方退場，并扣發(fā)乙方在甲方的保證金。
10、辦理勞動力用工許可證、外來人的暫住證，由甲方按規(guī)定統一辦理。入場人員必須帶上身份證，無身份證嚴禁使用。
1、乙方離場人員的行李、包箱應主動交門衛(wèi)檢查。
2、乙方進場人員必須熟悉施工現場的十必須、十不準、文明施工十二條。
八、本合同未盡事宜，若有在施工中發(fā)生，甲乙雙方都應本著實事求是的原由友好協商解決。其它未盡事宜，按公司管理辦法執(zhí)行。
九、本合同從甲乙雙方簽訂之日起生效，工程完工后支付清所有款項之日起自動失效。
甲方(蓋章)：__________________。
乙方：_________________________。
日期：________年____月____日
標準版建設施工合同書篇四
甲方承建的工程室內_________天花吊頂單項工程，于_________年_________月_________日由甲方發(fā)包給乙方，采用包工包料方式進行施工。為了明確工程內容及雙方責任，本著互相協助及分工負責等原則，根據本工程的具體情況，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行：
一、工程內容：_________施工圖，標準層核心筒天花吊頂工程項目及設計變更的所有工作內容。具體如下：600×600防水_________吊頂，采用白色噴塑t形凹槽龍骨;角線采用6cm石膏線條，油面漆二遍。
二、承包單價：根據施工圖紙，按實際吊頂面積計算。包工包料：_________吊頂每平方米_________元整;石膏線條每米_________元整。
三、雙方責任：
甲方責任：
1)提供乙方進場人員的生活住宿條件，施工用電。
2)提供乙方進場施工的垂直運輸;消防、強弱電等專業(yè)的協調配合。
3)負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度及各項規(guī)章制度的指揮、監(jiān)督、實施與管理。
乙方責任：
1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知要求施工，提供的各種材料必須與經工程管理站認定的樣板一致，進場材料需經項目部驗收后方可使用。尊重和服從建設、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮。
2)嚴格本班組自身的安全生產教育。遵守執(zhí)行經理部制訂的各項制度，提高工人的安全生產意識，保證不違反安全操作規(guī)程，避免發(fā)生安全事故。
3)絕對服從甲方的工程進度安排。班組長必須在操作作業(yè)現場，未經經理同意，不準離開工地。保證足夠的施工力量，負責組織工人進退場，其費用由乙方負責。
4)愛惜甲方的一切機械設備，違章操作致使機械設備損壞的，其維修費用及由此而引起的損失由乙方負責賠償。
四、工程質量及驗收標準：
工程質量必須達到國家現行施工及驗收規(guī)范以及建設、監(jiān)理單位和甲方的要求。如果由于設計和管理指揮原因造成損失，所有經濟全部由甲方負責;由于操作者盲目蠻干、圖進度、不按規(guī)范規(guī)定操作所造成的返工，其返工費用由乙方負責。
五、工期：
根據甲方提出的工期要求，按期或提前完成所有本項目的施工任務。
六、付款方法：
乙方進場后五天內，甲方撥付50%的進度款，工程完工后，甲方撥付至80%的款項。待工程驗收合格后，十天內結算并付清所有工程款。
七、本合同未盡事宜，雙方另行協商解決。
八、本合同一式四份，甲方執(zhí)三份、乙方執(zhí)一份，均具有同等效力，并自簽訂之日起生效，至合同期完付清所有承包工程款時失效。
甲方(蓋章)：_________。
乙方(蓋章)：_________。
甲方代表(簽)：_________。
乙方代表(簽)：_________。
簽訂地點：_________。
簽訂地點：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
標準版建設施工合同書篇五
于__年__月__日，(甲方)與(乙方)，簽訂安裝主機的項目合同。
1.安裝工程名稱：
2.工程地點：甲方_________________港口。
3.工程范圍：本合同所附圖紙及估價單。
4.完工期限：本安裝工程將配合甲方_________________在甲方港口建造工程完工后六十(60)天內，完成安裝工程，其中包括主機試驗運行。
5.安裝工程總價格：_____________美元整。
6.安裝工程付款進度：
第6期：在工程驗收合格后，甲方付給乙方工程總價余額的10%，即______________美元整。
7.違約罰款：因乙方原因未準時完工時，應由乙方負責，應付違約罰款，每天按總價的1%計算，即______________美元整。
8.增加或減少工程：若甲方需修改、增加或減少其工程計劃時，總價之增減，應按雙方規(guī)定之訂單計算。若需新增加工程量，雙方應另行協商該項新增加工程之單價。若甲方因修改原計劃而將已完工部份工程或已運抵工地之材料棄置，甲方在驗收后，應按雙方規(guī)定的單價對乙方已完成的工程費用及材料費，予以支付。
9.監(jiān)督進度：甲方派去的監(jiān)督人員或代表對工程進度予以監(jiān)督并有權予以監(jiān)工、指導。乙方應按甲方人員或代表的指示正確施工，不得以任何借口置之不理。
10.工程停止：若甲方通知乙方將工程停止，其原因并非應由乙方負責者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的數量、運抵工地的材料及其他合理費用，在已交款中增付或扣除。
11.工程保管：在工程開始時，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、設備等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的災害外，乙方應對保管中的一切，負損害之全責。如遇不可抵抗的天災人禍，乙方應詳列損害實情，向甲方提出恢復原狀的價格及日期，以供甲方核對付款之用。若甲方決定不再繼續(xù)施工，按合同第10條規(guī)定結束。
12.工程保證：除天災或因甲方使用不當的原因外，乙方應在甲方驗收后保證工程質量良好1年。
13.附帶條款：在工程進行中，若因乙方的過錯，使甲方或其他人員受到損害，乙方應負責賠償。但其損害原因是由甲方或與甲方訂約之其他工程人員的過錯所造成，則應由甲方完全負責。
14.附件：本合同附件應視為本合同的一部份，與其他條款有同等效力。
附件包括：(1)圖樣;(2)估價單。
15.合同形式：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。另各保留兩份副本供雙方存檔備查。
16.附加條款：主機的保養(yǎng)--乙方應在甲方驗收后，提供免費及定期對其保養(yǎng)服務1年，每六(6)個月派員一次維護正常運行。
本合同按雙方所簽日期生效。
甲方：______________乙方：_____________。
由：_______________由：______________。
承包人(contractors)。承包人與欲求安裝工程的業(yè)主(promoters)雙方經洽談或招標、投標達成默契而簽訂合同。承包者必須根據工程圖紙及業(yè)主要求的特殊條件予以施工，而且在一定的時間內承擔維修業(yè)務。為完成安裝施工任務，承包者還需提供施工設備、特殊工具、施工監(jiān)督工程師及所需的勞動力等。
工程承包有綜合承包人(總承包)(generalcontractors)和專業(yè)承包人(specialistcontractors)。承包人對工程進度、質量、保證、驗收等承擔責任。業(yè)主必須按時支付工程進度款。
國際間的工程安裝和工程承包是一種比較實用的而且廣泛被人們所接受的經濟技術的合作方式。
歡迎登錄合同本站查看更多。
標準版建設施工合同書篇六
甲方：（以下簡稱甲方）。
乙方：（以下簡稱乙方）。
甲方委托乙方對_____________________工程的施工，為明確雙方權利義務，保證工程順利完成，依據《中華人民共和國合同法》及其他相關規(guī)定，甲，乙雙方本著誠信，公平互利的原則，經協商簽訂如下合同條款，以資共同手信守。
1、分項工程名稱：_____________________工程。
2、實施地點：_____________________工程施工現場。
1、承包內容：
2、承包方式：
3、承包價款：_______/噸。
4、付款方式：每月根據乙方完成的工程量結算付_______%的人工費，剩余_______%的費用等主體完工后，并經監(jiān)理，業(yè)主驗收合格后一次性付清。
1、工期要求。
2、施工質量要求。
1）執(zhí)行國家，電力行業(yè)建筑工程規(guī)程規(guī)范、驗評標準。
1、乙方按照甲方批準的項目進行施工，并無條件接受甲方對施工質量監(jiān)督管理。甲方提出增加或減少施工的項目，乙方應積極響應并執(zhí)行。
2、乙方應嚴格按照甲方核準的施工進度進行，工期不得拖延，如乙方因自身原因未能按期完成施工任務，從而影響整個進度計劃，延誤一天考核_______元，依次累計考核。
3、施工現場乙方必須接受甲方的協調以及技術、安全、質量管理和監(jiān)督，以及現場監(jiān)理人員對施工質量的監(jiān)督。
4、乙方在確保工程質量、安全情況下必須合理使用材料，不得浪費。每項工程材料及使用設備、工器具損耗必須在定額損耗內，超過部分甲方直接從工程款中扣。
5、鋼筋制作，綁扎，安裝工作中出現不符合驗收要求的，影響質量的每項考核_______元。
6、乙方施工中如不按施工規(guī)范施工，質量達不到驗收標準而返工的后果自負，并扣除返工所用的材料費后根據具體情況進行考核。
7、下料前必須由技術人員開料單，不按料單下料，自作主張造成浪費自行承擔。作到原材料、成品堆放整齊有序，墊方木或架板，不得直接放置地面，如有違規(guī)每次考核_______元。
8、如有違章操作，不照規(guī)章制度執(zhí)行造成的損失由鋼筋班組承擔，項目部并給予處罰。
9、鋼筋分部分項工程必須按驗收標準施工，如有不合格項乙方返工施工達到要求，返工造成的一切后果乙方承擔，并每項處以_______元罰款。
1、進入施工現場必須遵守電廠有關規(guī)定和安全規(guī)定，并遵守甲方各種管理規(guī)定，有違反者按照規(guī)定考核。
2、施工過程中乙方要做好文明施工，做到“工完、料盡、場地清”，誰施工誰負責清理。材料工器具運至統一地點堆放，嚴禁施工垃圾隨意堆放。
3、施工現場不準酗酒，打架斗毆，聚眾賭博，偷盜材料，機具，尋釁滋事，干擾正常施工。輕者按照《國電石嘴山發(fā)電有限公司內部治安管理條列》處理，嚴重者送交有關部門追究相關法律責任。
4、乙方進入施工現場，應加強安全管理，并接受甲方安全監(jiān)督，杜絕人身事故和設備施工事故發(fā)生。如果因自身原因發(fā)生各種安全事故造成的損失由乙方承擔，并按安全文明施工管理規(guī)定處罰。
5、施工現場的所有機械設備應保持良好工作狀態(tài)，做到機凈，無故障、專人負責。
6、當天加工剩余料頭、廢料清理到廢料池內。作到文明施工現場標準，有違章每次考核_______元。
7、現場必須正確佩帶安全帽，高空作業(yè)必須系好安全帶，違規(guī)每次考核_______元。
8、未經施工負責人同意擅自拆除腳手架，防護設施，安全標志，警示牌、腳手架連接鉛絲連接卡者，每處處以_______元罰款。
9、不懂電器設備亂動者，亂接亂掛電線出現事故，責任自負，并處以_______元罰款。
10、施工中上下亂拋材料工具者，違章人罰款_______元/次。
11、罰款處理由安全員列出清單，批準后交財務科實施，處理一經做出必須執(zhí)行，再當月工資中扣除。
（一）甲方職責。
1、負責對乙方施工項目質量、安全、工期進行監(jiān)督協調管理。
2、協調解決施工中乙方不能解決的各種問題。
3、保證乙方所使用的.材料、機械、器具及時到位。
4、工程竣工后，按照合同規(guī)定及時辦理結算，支付合同款。
5、乙方施工中無故停工延誤工期，造成甲方損失甲方有權拒絕結算。
（二）乙方職責。
1、乙方必須遵守甲方管理制度，服從甲方管理人員管理。
2、乙方根據合同確定的承包范圍，在保證質量，安全前提下按期完成承包范圍內的工程項目。
3、對施工過程中出現的問題，及時向甲方匯報。經過甲方批準后認真事實解決方案。
4、在確保工程質量，安全情況下合理使用材料，不得浪費。
5、經常檢查鋼筋加工機械，電路是否正常，有異常及時告知項目部，項目部安排專業(yè)人員檢修，保證機械不帶“病”工作。
1、本合同自雙方代表簽字蓋章后生效。工程款結清，保修期滿后合同自然失效，本工程保修期為_______天。
2、本合同未盡事宜雙方協商解決。
3、本合同履行中，甲乙雙方有關工程的洽商，變更等協議視為本合同組成部分。當合同和文件內容不一致時，在不影響工程正常運行情況下雙方協商解決。
4、乙方在工地施工期間，須無條件服從甲方規(guī)章制度，如有違章應接受處罰。不改者甲方有權中止合同，并按所發(fā)生工程費的80%結算。
5、乙方在合同履行期間，因人力不足，質量不能保證，延誤工期甲方有權中止合同，并按所發(fā)生工程費的80%結算。
6、本合同一式兩份，甲，乙雙方個執(zhí)一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
標準版建設施工合同書篇七
為貫徹“安全第一，預防為主”方針，明確雙方的安全責任，切實加強建設工程管理，確保施工施工中人身、電網和設備安全，根據國家有關法律法規(guī)，經雙方協商一致簽訂本協議。
______________有限公司。
簽訂時間：_______年____月_____日。
_______年____月_____日至_______年____月_____日。
1、甲方有協助乙方搞好安全生產、防火管理以及督促檢查的義務。甲方有權檢查督促乙方執(zhí)行有關安全生產方面的工作規(guī)定，對乙方不符合安全文明施工的行為進行制止、糾正并發(fā)出安全整改通知書，直至清退出場。三次不聽從整改，今后不得承接我司業(yè)務。
2、甲方有權對乙方參與施工的人員進行安全技術知識和安全工作規(guī)程的抽考。
3、甲方不得要求乙方違反安全管理規(guī)定進行施工。因甲方原因導致的事故由甲方承擔責任。
乙方作為工程項目的承包單位，對工程施工過程中發(fā)生的人身傷害、設備損壞事故承擔安全責任。乙方應切實履行以下安全責任：
1、乙方所提供的承包工程要求的相關資質證明材料應真實、合法、有效。
2、現場施工應遵守國家和地方關于勞動安全，勞務用工法律法規(guī)及規(guī)章制度，保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關規(guī)定，為施工人員進行人身保險，配備合格的勞動防護用品、安全用具。
3、材料進場需要檢查是否有出產合格證，同時應經甲方現場負責人或監(jiān)理工程師驗證后方可使用。
4、施工期間，乙方應指派專職安全員作為安全工作聯系和現場安全管理。
5、乙方一切施工活動，必須編制安全施工措施，施工前對全體施工人員進行全面的安全技術交底，并在整個施工過程正確、完整地執(zhí)行，無措施或未交底嚴禁布臵施工。
6、開工前，乙方應組織全體施工人員進行安全教育。特種作業(yè)人員必須有有關部門核發(fā)的合格有效的上崗資格證書。開工前，乙方應到甲方辦理臨時進場施工單。進場施工人員應掛牌施工。
7、乙方應在施工范圍裝設臨時圍欄或警告標志，不得超越指定的施工范圍進行施工，禁止無關人員進入施工現場。
8、乙方施工過程中應做到日產、日清，確保施工場地衛(wèi)生整潔。
9、做好文明施工、安全施工；施工過程中需使用電、水源，應事先與甲方取得聯系，不得私拉亂接；做好施工臨時用電；按規(guī)范要求搭設腳手架做好安全防護工作，確保施工人員和乘客安全。
10、建立整改責任制，對檢查中發(fā)現的質量安全隱患，采取有效措施立即進行整改，落實專人負責監(jiān)控，確保質量安全。
11、現場工地要切實加強節(jié)日期間安全、文明生產工作，一旦發(fā)生各類突發(fā)事故和緊急情況，要立即啟動預案，并按照有關規(guī)定及時上報和妥善處臵。
乙方應將事故調查組的事故調查報告及乙方事故處理意見提交甲方備案。
12、發(fā)生以下情況停工整頓，因停工造成的違約責任由乙方承擔：
（1）人身傷亡事故；
（2）發(fā)生施工機械、生產主設備嚴重損壞事故；
（3）發(fā)生場站內火災事故；
（4）發(fā)生違章作業(yè)、冒險作業(yè)不聽勸告的；
（5）施工現場臟、亂、差，不能滿足安全和文明施工要求的；
（6）施工過程中，因違反工程相關規(guī)定的，被相關管理機關勒令停工的。
1、由于甲方或乙方責任造成對方或第三方的人身傷害、設備損壞等財產損失，由責任方承擔相應責任，并賠償對方或第三方因此造成的全部損失。
2、乙方未設臵安監(jiān)人員；未能正確、全面執(zhí)行安全技術措施、施工組織設計；施工人員未掌握本工程項目特點及施工安全措施；用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用品不滿足施工需要，甲方有權要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及損失由乙方承擔。
1、甲乙雙方必須嚴格執(zhí)行本協議，本協議的法律效力獨立于主協議。
2、本協議經雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效。第九條本協議一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。第十條本協議簽訂地點在甲方住所地。
甲方：___________________。
乙方：___________________。
___________年____月_____日。
標準版建設施工合同書篇八
茲_____________(以下簡稱甲方)委托__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協商達成具體條款如下：
一、工程依據和技術指標。
1.發(fā)電機組型號：_____________;冷卻方式：_____________;臺數：_____________。
2.技術指標。
噪聲標準：白天________;晚上________。
注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規(guī)定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據3096-93規(guī)定,測量點選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。
二、噪音治理要求。
1.噪音治理措施應當經濟、有效、可靠，外表整齊美觀。
2.噪音治理措施，不影響機組操作、維護、并應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發(fā)電機正常運行。
三、噪音治理措施。
采用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。
四、承接方式。
乙方承接甲方柴油發(fā)電機的噪聲治理技術工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。
五、完成期限。
在合同簽定，乙方收到第一期款五天內運料進場施工，整個噪音控制工程在________天內完成交付驗收使用。
六、施工條件及協作事項。
________________________________________。
七、工程費用及支付辦法。
總工程費用為：________________。
付款方式：合同簽定時交付定金________;主材料進場后付________;工程完工后________天內付清余款。
八、其它。
1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。
2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本著保證工程質量，保證使用要求及施工過度的原則，協商解決。
3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執(zhí)一份。一經簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
委托方(甲方)：________________。
承接方(乙方)：________________。
簽訂時間：______年______月____日。
基礎建設施工合同范本二建設單位：_________(以下簡稱發(fā)包方)。
施工單位：_________(以下簡稱承包方)。
雙方經充分協商，達成如下協議：
第一條：工程名稱：
第二條：工程地點：
第三條：建筑面積：
第四條：工程價款及付款方法：
第五條：工程期限(開工、竣工時間)。
第六條：工程質量標準。
第七條：承包形式及材料設備供應。
第八條：發(fā)包方義務：
1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作，另行簽訂協議執(zhí)行)。
2.按協議分工，開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監(jiān)督工程質量。
4.按協議負責按期撥款。
第九條：承包方義務。
乙方負責：
1.按協議分工負責材料供應。
2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。
4.竣工后，5天內按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
第十條：違約責任及獎勵條款。
第十一條：其他協助條款。
第十二條：本合同正本___份，承包方、發(fā)包方各一份，報送_____、______各一份。
第十三條：合同有效期及合同爭議解決。
第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方：(蓋章)承包方：(蓋章)。
法定代表人：_____法定代表人：______。
地址：________地址：_________。
開戶銀行：______開戶銀行：_______。
帳號：________帳號：_________。
簽約日期：____年__月__日
標準版建設施工合同書篇九
3、乙方在收到工程款后，必須保證優(yōu)先解決工人工資：乙方未收到工程款前，應預備足夠的資金支付工人工資.若發(fā)現乙方不及時交付工人工資并導致不良影響時，每發(fā)現—次甲方有權按本合同價5%扣罰乙方，乙方不得有異議。
4、當甲方發(fā)現乙方有拖欠工人工資行為，甲方有權按乙方提供的工資表數額扣留工程款，并直接支付給工人，乙方應根據此條款的規(guī)定予以承認甲方已將工程款支付給乙方，同時補交收據。
5、當甲方認為乙方應得工程款不足以支付乙方所拖欠工人工資時，甲方有權扣留在進入本工程范圍內的乙方全部資產。甲方通知乙方三天內不前來繳清所拖欠的工資及有關罰款時，甲方有權將其扣押的乙方資產折價拍賣以支付以上款項。
6、乙方收取工程款的必須按甲方財務制度辦理領款手續(xù)。
(四)工程結算：
按實際施工圖紙及變更后為準。
第七條雙方責任。
(一)甲方責任：
1、負責向乙方提供泥水工技術交底。
2、委派明施工等，審核工程質量檢驗評定資料和竣工驗收并簽證。對施工過程乙方不執(zhí)行施工規(guī)范及有關施工管理規(guī)定等有權提出指正，乙方應遵照執(zhí)行。
3、協調組織對工程竣工驗收和辦理竣工結算。
4、如因—些不可預見的客觀原因造成工程中途停建、緩建，甲方應配合乙方采取措施彌補或減少損失。
5、若乙方在施工中發(fā)生下列情況之—，甲方有權收回全部或部分工程另行安排施工。
(2)無正當理由延遲開工或停工，在接到甲方駐場代表的警告后仍不開工或復工;。
(3)未能履行合同規(guī)定的義務，又無視甲方駐場代表發(fā)出的書面警告;。
(5)乙方不按甲方指示，發(fā)現問題不及時會同甲方解決，以致出現重大工程質量或不保證合同工期目標、質量目標及文明施工目標等問題，經檢查指正而又缺乏有力的保證措施情況下。
(二)乙方責任：
1、按施工安全規(guī)范做好施工質量、安全及文明施工管理，指定安全、防火負責人，物件堆放整齊，道路暢通。凡資施工期間發(fā)生的施工質量、安全事故，均由乙方負責并報告甲方有關部門。
2、委派工程施工的人力、物力，財力，以文明施工工地的要求來組建項目班子及進行施工管理，確保本工程高質量、高效率完成。
3、做好施工原始記錄，按有關規(guī)定做好施工原始資料，做好工程量統計工作。
4、施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔。
5、對竣工驗收后發(fā)現因乙方原因造成的施工質量問惠負責免費返工;承擔由此產生的—切經濟和法律責任。
6、工程竣工后的場地清理(包括施工設備、臨時生產及生活設施拆除)，并將堆積物、地面清掃干掙、清理退場，工人必須在3天內撤離施工現場。
7、乙方必須保證施工工人在70人~100人之間，確保工期內完成。
8、乙方施工用機械設備及相關輔助材料的保管工作由乙方負責，若乙方保管不到位造成材料設備損壞或遺失，由乙方自行負責。
9、加強現場管理，服從甲方的統—指揮，維護甲方的聲譽;在對外關系上，乙方為甲方的直屬施工隊伍，否則所造成的一切后果由乙方承擔。
第八條違約責任。
(一)、工期延誤方面的違約責任。
1、乙方違反約定單方停工的，承擔—般違約責任。
2、乙方不能按照合同協議書約定的竣工日期竣工的，每逾期1日，乙方必須按甲方主合同總價的3%支付甲方違約金，并賠償甲方因此遭受的實際損失;逾期超過5天的，甲方還有權單方解除未完成部分工程合同，并扣除全部工程款。
(二)、工程質量方面的違約責任。
1、工程竣工驗收達不到合同約定的質量標準的，乙方須向甲方交納結算總價2%的違約金。
(三)、安全生產方面違約責任。
1、乙方在甲方進行的日常質量安全檢查中，被發(fā)現存在安全隱患的，乙方應限期改正。
2、乙方因自身原因造成的重大安全事故(含工程質量事故)的，除按國家規(guī)定由行政部門處罰外，乙方必須承擔違約責任;發(fā)生上述重大事故，甲方視情況嚴重性，有權部分或全部解除合同。
乙方依照上述約定支付的違約金后，所支付的違約金不足于彌補甲方損失的，乙方必須據實賠償。
(四)、文明施工、環(huán)境保護方面的違約責任。
1、甲方按《廣州市建設工程現場文明施工管理辦法》(穗建筑[]175號)的約定，對乙方文明施工措施進行對照檢查。經檢查發(fā)現乙方因自身原因未能落實的，乙方必須承擔—般違約責任，并限期改正;如不限期改正，乙方須承擔嚴重違約責任。
2、在政府行政主管部門的檢查中，因乙方原因造成施工場地被評為不合格工地的，或者被通報批評的，或者被新聞媒體曝光的，乙方必須承擔嚴重違約責任，并立即采取切實有效措施予以整改;拒不采取切實有效的措施整改的，或整改效果不明顯的，甲方有權部分或全部解除合同，并要求乙方賠償由此造成的損失。
3、乙方在施工過程中因其自身原因造成周圍環(huán)境衛(wèi)生狀況較差，被其他施工單位或周圍居民投訴的，乙方必須在當天內整改。若故意拖延或同樣問題累計被投訴2次，或累計被投訴3次，乙方必須承擔責任。
(五)、工程分包、轉包方面的違約責任。
乙方擅自分包或者轉包工程的，甲方有權單方部分解除合同或解除合同，由此而造成的經濟損失由乙方負責賠償。
(六)、其他違約責任。
乙方必須服從監(jiān)理單位管理，主動支持監(jiān)理單位工作，對監(jiān)理單位的指令，若無正當理由而公開或變相拒不執(zhí)行的，乙方須承擔嚴重違約責任，井承擔由此造成的—切經濟損失。
第九條安全生產、文明施工和防火要求。
1、乙方施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、(建筑安裝工人安全操作規(guī)程)、《中華人民共和國消防條例)和《企業(yè)事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》和其它相關的法規(guī)，規(guī)范。
2、乙方在工程施工期間，必須嚴格按《廣東省建筑工程文明施工檢查評分細則)的優(yōu)良要求施工并嚴格實施國家、部、省和市頒布的有關文明施工管理辦法和規(guī)定。
3、乙方必須嚴格執(zhí)行甲方質量(is09001：)、環(huán)境(is014001：)及職業(yè)安全健康管理體系(ohsmsl8001)文件(附件1)，必須積極配合甲方在本工程中實現質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系的全過程：否則甲方有權更換施工隊伍。
4、乙方委派的現場管理代表同時必須是安全生產直接責任人，對本項目的安全生產負直接責任，同時要設專職安全員，接受甲方及現場管理人員對安全生產的監(jiān)督檢查。
5、若乙方在施工生產過程中，違反有關消防條例和安全操作規(guī)程，導致發(fā)生安全、火災等事故，乙方應承擔全部責任和由此發(fā)生的—切費用。
第十條工程量的確認。
按施工圖紙及設計變更工程量確認。
第十一條爭議解決方式。
本合同發(fā)生糾紛協商或調解不成時，向天河區(qū)人民法院提出訴訟解決。
第十二條本合同經雙方簽字蓋章后生效，至工程竣工驗收保修期滿并結清款后失效。
本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份;副本四份，雙方各執(zhí)二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：
乙方：
地點：
工程地點：王長官寨村五組、六組區(qū)間。
工程工期：7月26日至月30日竣工，并交付使用，工期120天。
為了給王寨村民提供良好優(yōu)越的公益性服務社區(qū)，改善黨員、干部、村民學習工作環(huán)境，根據目前新農村發(fā)展形勢需要和各級政府的要求，我村按照中華人民共和國招投標法之規(guī)定程序，擇優(yōu)選定了寶雞市泰安建筑工程公司眉縣分公司承建社區(qū)辦公樓工程，經協商簽定以下合同。
一、工程內容：辦公樓工程屬磚混結構，兩層共計二十六間，建筑面積1039平方，工程施工實施方案主要以甲方提供的圖紙和雙方商定的細節(jié)方法為準，包括基礎開挖、主體樓建設、鋼筋制作、水電暖安裝、面磚內外貼瓷、屋面及裝飾等均由乙方安排實施。
二、雙方責任：
1、工程所有材料由乙方包工包料自行計劃安排，訂購工程主要材料按照甲方提供的指導價由乙方聯系購買，甲方監(jiān)質協助，工程用工匠人器材和機械設備，場地看護，生活安排，乙方自行解決。
2、乙方進入施工場地要文明施工，警示語牌制作到位，對進場職工人員隨時進行安全教育，重在預防，在施工中狠抓安全生產的基礎工作，定期或不定期的檢查各項安全工作和設施，并及時完善各項管理制度，教育職工各負其責，分項，分段工作善意配合，不得打架斗毆，要求乙方購買意外傷害保險，安全責任由乙方自行承擔，與甲方無任何責任。
3、質量要求：乙方必須組織技術力量強硬的人員進場施工，施工根據現行相關要求，以圖紙設計為準，嚴格按照施工規(guī)范管理施工，每道工序必須自檢合格，隱蔽工程必須甲方和專業(yè)人員驗收后方可進行下一道工序。
4、甲方在施工中協助乙方解決相應的問題，施工環(huán)境由甲方負責，并負責路、水、電三通和場地平整項目責任。
三、付款方式：經招投標后雙方商定價格該工程每平方米造價為1200元，
合計工程造價1246800元。
1、工隊進場后甲方預付給乙方工程啟動資金元。其余款項由工隊自籌解決。
2、主體建成竣工后，以結算單為準甲方付給乙方工程造價的元。
3、工程結束后除留質保金外剩余欠款在月內付清。
4、因變更或增加工程項目費用經雙方商定后追加到后期結算清單中。
5、因市場材料價格浮動甲乙雙方以工程預算材料指導價為準，增減不變。
6、在施工中乙方因管理失誤或減工減料出現的缺陷責任，經專業(yè)人員確認鑒定后甲方有權在工程費用中扣除。
四、其他事項：
1、為保證工程的正常進展，甲方依照合同要求及時提供工程款項，并定期給予相應的生活慰問，及時處理解決突發(fā)問題，乙方要在保證質量的前提下加班加點，保證各項工種有的足夠的勞動力，盡力按期交付一座精良的社區(qū)服務辦公樓。
2、本合同一式兩份，甲方雙方各持一份，從簽字蓋章之日起生效，待款項結清，質保期后合同中止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
標準版建設施工合同書篇十
甲方：
乙方：
茲有乙方承接甲方_省_縣“_”路燈安裝工程“安裝施工”，共同達成如下協議：
施工長約3.2km、乙方承接挖坑、基礎籠供應、基礎澆注、挖溝、管道敷設、電纜供應、電纜敷設、看守，燈桿、燈具、光源安裝及調試、矯正等工作。
2、安裝說明。
同心路長約1.47公里，路燈安裝間距為30米，安裝h_z_023高中華燈，安裝數量為一邊51棵，另一邊52棵，兩燈間由電纜連接通電，電纜穿管敷設;和諧路長約1.78公里，路燈安裝間距為30米，安裝h_z_013中華燈，安裝數量為一邊60棵，即兩邊120棵，兩燈間由電纜連接通電，電纜穿管敷設。
3、相關施工數量、費用見價格表：
4、安裝期限。
在甲方基礎設施、變壓器等及時提供的情況下，同心路12天內至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈，但安裝期間如遇臺風、水災、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤，雙方協商解決。
5、質量標準及驗收標準。
工程質量標準必須全部優(yōu)良(如因工程質量未達到標準，所造成的返工損失費用由乙方負責)。
按國家有關規(guī)定以及甲方設計文件的質量要求和技術指標及與本合同約定標準進行驗收。
6、付款方式。
協議簽定后由甲方預付合同款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時支付至合同款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時支付至合同款的70%;路燈安裝完畢、調試亮燈、驗收合格后支付乙方至最終結算的97%，剩余的3%作為質量保證金，質保期一年，一年內工程無質量問題，甲方無息退還給乙方。甲方每次收到款項后，提供相應的收款收據。
7、其他。
在路燈交付甲方使用前，由乙方自行負責路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術工和農民工組成。
8、本協議一式叁份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)壹份。雙方簽字、預付款支付起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
標準版建設施工合同書篇十一
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經營者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經營場所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房，注冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設工程合同糾紛。
訴訟請求：_________________。
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;。
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：_________________。
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系，這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規(guī)定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益，原告現依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院。
具狀人：_________________。
_____________年__________月__________日。
標準版建設施工合同書篇十二
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
1.1工程名稱：_________________________。
1.2工程地點：_________________________。
1.3承包范圍：外門臉底商平開門、旋轉門、鐵藝裝飾門楣工程。
1.4工期：本工程自_____年___月___日開工，于_____年___月___日前竣工。
1.5工程質量：達到國家規(guī)定的裝飾驗收標準(jgj73―91)。
1.6結算方式：按雙方約定單價為結算依據。
注：(雙方約定單價明細為本合同附件)。
1.7合同價款：
(人民幣大寫)：____________________。
注：(按雙方約定單價和實際工程量為結算依據)。
以上只作為首付款依據，施工圖由乙方自行設計，經設計單位確認后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定及甲方的相關規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.3、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現場保衛(wèi)和垃圾消納等工作.
3.4、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.5、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響，導致停工___小時以上(___周內累計計算)，工期相應順延。
4.5、此工程于___月___日___日供熱，若供熱前乙方需保證封閉結束，如不能封閉需考慮臨時封閉措施。
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。
5.2、本工程質量應達到國家質量評定優(yōu)良標準。
5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收、并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。乙方應向總承包方提供相關資料以備主體驗收。
6.1、雙方商定本合同價款采用固定綜合單價。
6.2、付款方式:。
第一次付款簽定合同之日后，甲方首付款___%。
第二次付款工程完成___%以上，付款___%。
第三次付款工程完成___%，付款___%。
第四次付款按雙方商定結算價格結清，付款___%。
第五次付款尾款___%質保金___年。
凡由乙方采購的材料，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，經乙方書面通知甲方修改方案，因甲方不進行修改方案，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財產損失由乙方負責并承擔。
9.1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同總額___%的日違約金。由于甲方無故不按合同約定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的___%日滯納金。
9.2、未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
9.3、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
9.4、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，協商解決或向人民法院起訴。
雙方另行簽定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
附則。
12.1、本合同正本肆份，雙方各執(zhí)貳份。
12.2、本合同履行完成后自動終止。
甲方：________________。
乙方：________________。
______年___月___日。
標準版建設施工合同書篇十三
承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)。
一、工程概況。
工程名稱：
工程地點：
資金來源:。
二、施工工期。
開工日期：
竣工日期：
合同。
工期總日歷天數天。
三、質量標準。
工程質量標準：
四、合同價款金額(大寫)(小寫)。
五、協議生效。
合同訂立時間：年月日。
合同訂立地點：
本協議雙方約定：后生效。
六、工程款支付雙方約定的工程款支付的方式和時間：
七、竣工驗收本工程按上級竣工驗收的有關規(guī)定，向發(fā)包人提供竣工驗收報告，然后由相關部門組織驗收。
八、本工程雙方約定質量保修金金額為。工程竣工后，經有關部門驗收無質量問題后返還承包方。
九、合同份數。
雙方約定合同副本份數：
十、補充條款。
十一、其他。
雙方約定的其他工程質量維修事項：
甲方(公章)：_________????乙方(公章)：_________。
標準版建設施工合同書篇十四
發(fā)包人（簡稱甲方）：
承包人（簡稱乙方）：
依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：
4、工程立項批準文號：
5、資金來源：
承包范圍：
1、開工日期：______年___月___日；
2、竣工日期：______年___月___日；
3、合同工期總日歷天數_________天。
1、委派_______為工地代表，聯系方式：_______。
2、工程開工前，甲方為乙方提供三通一平，水電供至建筑物中心五十米以內，并承擔費用，有條件為乙方提供住宿便利。
3、應辦理開工前的各種文件及其它施工所需證件。
4、有義務協調地方關系，保證工程正常施工，如有當地干擾或不法_____，應承擔責任。
1、委派_______為工地代表，聯系方式；
2、嚴格按圖紙進行制作安裝。
3、進入工地遵守甲方規(guī)章制度，承擔自身造成的事故及因此發(fā)生的費用。
4、保證施工場地清潔，符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關規(guī)定，完工前清理好現場。
1、工期進度：承包人提供施工組織設計（施工方案）和進度計劃的時間：承包人必須在合同簽訂后_____日內向發(fā)包人提供完整的施工組織設計。每月_____日前提供下月工程進度計劃。
工程師確認的'時間：工程師收到后_____天內批準或提出修改意見，逾期不批復則視為同意。
2、工期延誤：雙方約定工期順延的其他情況：雙方應當嚴格遵守開工日期以及竣工日期時間，非因特殊情況造成工期延誤的，由承包方承擔責任；由于發(fā)包人另行發(fā)包的專業(yè)工程造成的工期延誤，工期相應順延，發(fā)包人支付相應的費用。
工程質量標準：質量標準評定以國家或行業(yè)的質量檢驗評定標準為依據。
承包人在每月____日將下月采購的材料設備以報表形式報發(fā)包人，經發(fā)包人確認后方可采購。采購的材料設備須經發(fā)包人派出的工程師、監(jiān)理工程師、承包人三方共同簽字確認后方可使用。
1、合同簽訂三日內，甲方應付工程總造價的_________%給乙方作工程預付款。
2、鋼架安裝完成三日內，甲方再付工程總造價的?_________%給乙方作鋼構件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格，三日內甲方再付工程總造價的_________%給乙方作工程尾款。
工程竣工，乙方向甲方提供竣工驗收報告后三日內，由甲方組織工程驗收，如不組織驗收，視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方并承擔工程保管及一切意外責任。
承包人應按法律、行政法規(guī)及國家關于工程質量保修的有關規(guī)定，在工程竣工驗收之前，與發(fā)包人簽訂質量保修合同，并對交付發(fā)包人使用的工程，在質量保修期內承擔質量保修責任。
1、甲方不按本合同第六條約定的時間和數額支付工程款，甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息，并承擔停工或工期延誤及其損失責任。
2、雙方中任何一方違約，即向對方支付工程總造價的3‰的違約金。
3、發(fā)生合同糾紛，甲乙雙方協商解決，協商不成，由乙方所在地職能部門解決。
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的，雙方約定：向__________________委員會申請_____。
發(fā)包人：（公章）。
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
編碼：
______年___月___日。
承包人：（公章）。
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
編碼：
______年___月___日。
標準版建設施工合同書篇十五
發(fā)包單位：××公司(以下簡稱甲方)。
承包單位：××綠化有限公司(以下簡稱乙方)。
甲方委托乙方承擔××公司部分環(huán)境景觀綠化工程的施工。甲、乙雙方本著互相協作，緊密配合的原則，訂立本施工意向合同。
一、工程概況。
1、工程名稱：××公司院內環(huán)境景觀綠化工程。
2、工程地點：××市××縣××路××號。
3、工程承包方式：包工、包料、護成活、包工期、保質量、保安全。
二、工程價款。
1、合同價款：經甲乙雙方協商，本工程承包范圍內合同價款暫定為××萬元整，竣工后據實結算。
2、合同價款涵蓋內容為：
(1)綠化包括起苗、包裝、運輸、挖坑、換土、采購雜肥、栽種、清場、直至養(yǎng)護期間澆水、治蟲、除草、減枝、施肥、更換死亡苗木等包種、包活、護等全部內容。
(2)綠化土方平整及換、填土，渣土外運由甲方及監(jiān)理工程師到現場測量。
后，方可外運。
三、施工工期。
1、本工程計開工時間××年××月××日。
2、本工程預計完工時間××年××月××日。
3、如遇不可抗劑因素和自然災害，或甲方原因，影響施工，經甲方簽證后可順延工期。
4、因乙方原因拖延工期，按每拖延一天，乙方應向甲方交違約金人民幣元。甲方可從乙方的工程款內扣付。
四、工程支付。
苗木栽植完畢，余款在養(yǎng)護期滿，驗收合格并移交甲方完畢后全部付清。
五、工程質量。
3、乙方在施工中要精心組織，確保安全，如有事故發(fā)生，后果自負;。
4、乙方要確保施工現場清潔，及時清理廢棄物。
5、乙方包栽包活，在栽植完工后，要養(yǎng)護苗木24個月，其間發(fā)生的費用由乙方負擔。
六、甲方責任。
1、監(jiān)督檢查工程質量、進度、負責施工過程、設計變更等的簽證。
2、協調好各專業(yè)與綠化施工之間的關系。
3、工程竣工后組織工程驗收，并按合同約定審定竣工結算。
4、按合同約定支付工程款。
七、乙方責任。
1、按甲方審定的設計圖紙、工程量清單及國家有關園林綠化施工技術規(guī)范進行施工。
2、現場施工中，如有設計及品種修改，需接甲方書面變更通知單后實施。
3、乙方需辦理好施工的一切相關手續(xù)，服從當地政府主管部門的監(jiān)督和管理，費用自理。
4、已竣工工程未交付甲方之前，負責已完工工程的保護工作。
5、施工應服從甲方及監(jiān)理統一管理及協調。從甲方指定的水電接駁點接駁，施工用水、電費用由乙方承擔。
6、合同規(guī)定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、會議紀要約定的內容、通知以及設計變更等規(guī)定由乙方完成工作)，如乙方未能完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排其他單位完成，所發(fā)生的費用從乙方當期工程款中扣除，影響工期的責任由乙方負責。
7、施工中由于乙方施工原因發(fā)生的安全事故，概由乙方負責。
8、施工中乙方應注意對施工現場已有的建筑物及地下、地上市政配套設施及電纜溝進行保護，如因乙方原因造成的損失及嚴重后果，概由乙方負責賠償，并承擔一切責任。
9、乙方未經甲方書面同意，不得將本工程轉讓或分包其他單位，否則甲方有權終止合同。
10、全部工程完工后，乙方負責清運綠化所產生的垃圾，做到工完場清。
八、材料的供應。
1、工程所需的苗木由乙方自行采購，到現場后，必須經甲方檢查，確認符合設計，并得到甲方簽字認可后，才能栽種。
2、乙方所購苗木必須是新鮮、樹桿挺直、樹形好、植株健壯。枝葉茂盛豐滿，無病癥現象。
3、工種所用材料，必須先向甲方提供樣品及各種資料，經甲方檢查，確認符合設計要求后，才能進場。進場后，必須及時向甲方報驗，經檢查合格后，才能施工。
九、工程質量檢查驗收。
1、施工質量等級驗收評定執(zhí)行當地《園林綠化工程質量檢驗評定標準》有關規(guī)定，本園林綠化工程施工質量要求能滿足上部苗木正常成活為質量標準，其園林綠化標準達到預期設計的效果。因乙方施工原因造成的苗木枯死，乙方無條件重植。
2、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家和本市的有關規(guī)定，向甲方提供竣工圖四套，電子文檔一套，甲方代表收到相關的資料后，組織有關部門驗收，并在驗收后的14天內給予批準或提出整改意見，乙方按要求整改并承擔由自身原因造成的相應損失。
3、乙方每道工序都應向甲方報驗，經甲方檢查、簽證后才能施工下道工序。
十、違約。
1、違約的處理：合同雙方的任何一方不能全面履行合同條款，均屬違約。違約所造成的經濟損失，概由違約方承擔賠償。
2、違約造成工期延誤責任分擔：甲方違約，工期相應順延;乙方違約，工期不得順延。
3、違約金的標準：合同履行中任何一方不能全面履行合同條款，均屬違約。違約造成的損失，除承擔賠償因此造成對方的全部經濟損失外，還必須向對方支付合同價款3%的違約金。
十一、養(yǎng)護。
1、乙方派人負責對本工程進行為期兩年的免費養(yǎng)護工作。
2、乙方應向甲方遞交兩年養(yǎng)護期的《綠化工程養(yǎng)護計劃書》。
3、如乙方派人養(yǎng)護苗木工作不力，造成苗木枯死，乙方應補種。
4、因死亡而重新更換的苗木，需經過一年的養(yǎng)護后予以確認。
十二、未盡事宜，雙方另行協商解決，本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成時可向武漢市仲裁機構申請仲裁，仲裁結果為最終結果。
十三、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，均具同等法律效力，雙方法定代表人簽字蓋章后可生效，養(yǎng)護期滿付清尾款后自行失效。
標準版建設施工合同書篇十六
根據《民法典》及有關規(guī)定，本著平等互利的原則，經甲乙雙方友好，就有關富道二期道路工程邊坡三維網植草工程達成協議，為明確甲乙雙方的權利與義務，簽訂本協議書：
一、工程名稱及地點。
1、工程名稱：__________。
2、工程地點：__________。
二、合同期限自________年____月____日至________年____月____日，因不可抗力或特殊氣候因素造成無法施工的，工期順延。
三、合同內容工程項目及工程量：富道二期二段工程?邊坡三維網植草，工程量約?65000?2。乙方不能履行本合同或不能滿足本合同要求的，甲方可視需要，對乙方工作內容及范圍作出調整，也可對乙方范圍內的部分或全部工作內容另行指定施工單位。乙方應無條件接受，也不因此作為對合同單價作出調整的理由。?本合同簽定后，由于甲方需要，需臨時安排乙方增加的工作，經雙方協商確定工作內容及計價方式后簽定補充合同。補充合同具有與本合同相同的法律效力，雙方應承擔的責任及義務仍參照本合同條款執(zhí)行。
四、合同價款。
1、工程單位：?2，工程總價暫定人民幣：?元。大寫：?元整。(注：此價不含稅)。
2、乙方向甲方支付保證金2萬元。
3、乙方須按合同規(guī)定的期限、質量標準和其它合同條款要求完成本合同第三款合同范圍內的全部工作內容。包括為完成本合同所發(fā)生的勞務費及零星機具材料費、安裝拆卸費、材料轉場費、輔助材料費、安全文明施工費、合理利潤、管理費等一切費用。
4、乙方為完成本合同約定的工程項目但不在本合同明示的工程范圍、工程量清單或詳細施工內容中沒?寫明或單列的工作內容，均屬于乙方須在本合同中應該履行的合同義務，不再另行支付。乙方經過前期反復調查了解，對甲方的要求已完全明了，對本合同清單中工作內容表述不全的項目按照國家相關規(guī)定中所暗含的工作內容確定并視為包含在相應的工程細目當中。
五、結算方式。
1、以甲方驗收合格后最終認可的尺寸、斷面計量，按合同單價和實際完成數量計算工程價款。
2、甲方在本合同所有內容完工并經驗收合格后對乙方支付工程款時提取總額5%作為質量保證金。質量保證金的退還：在質保期滿后，扣除有關應扣款項后，甲方將剩余部分無息退還給乙方。質量保證期為12個月。
3、乙方憑借由甲乙雙方搭成的結算單進行結算，其它任何單據不作為結算的法律依據。結算必須由本人進行，委托他人結算時，必須經甲方同意并在甲方在場的情況下簽訂委托書方為有效。
4、付款方式：乙方材料、機械設備進場后，一個月內完成45000平米，甲方支付工程款30萬元，施工中可視乙方進度、質量支付工程款，此項護坡工程完工及時驗收合格后100天內支付完成工程全款。
5、如甲方認為有必要時，可對本協議工程或其任何部分的結構形式、質量等級或數量做出調整，乙方應無條件服從。
6、因乙方因素造成停工，因此而使甲方造成的`損失由乙方負擔。
7、由于乙方失誤、措施不當、控制不嚴等原因造成的工程返工或超設計數量，甲方不予計量。
六、雙方的責任和義務甲方的責任和義務。
1、提供設計圖紙或施工方案，提出?質量、技術、安全、環(huán)保等要求。技術員技術交底放線、質檢。
2、因甲方自身原因給乙方造成損失由甲方負責。
1、乙方的人工必須聽從甲方調配，按照甲方技術交底進行施工，保證隨叫隨到。在用工現場必須聽從甲方施工人員的指揮，配合甲方施工人員工作，按規(guī)定日期完成任務，遵守甲方的規(guī)章制度。特殊工種的操作人員必須持有效證件上崗。
2、乙方必須保證項目質量。如果施工項目在質保期內出現質量問題，乙方必須在24小時內到達項目部并無條件對進行修復。
3、乙方必須按照安全和技術要求規(guī)范化施工，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全操作，在施工過程中不得聲音作業(yè)，杜絕一切事故發(fā)生，并承擔由于自身造成的人身傷亡事故，安全責任事故，甲方不負任何責任。
4、乙方必須要求工人在上工地以前，不準喝酒和做好安全準備方能施工，如果被甲方工作人員發(fā)現沒有系好安全繩或沒有牢固好安全繩，發(fā)現一次罰款500—20元，乙方無條件服從。
5、乙方必須為所屬員工辦理意外傷害保險。
6、乙方負責其人工的伙食、住宿等事項，其費用由乙方自付。
7、乙方必須配合甲方做好相關輔助資料。
8、及時足額支付農民工工資，否則由此造成的一切責任乙方自行承擔。甲方可視需要代為支付，相應金額從應支付于乙方的工程款中扣除。
8、施工用水、用電均已包含在合同單價中，乙方自行承擔。
七、其它約定。
1、甲乙雙方均不得提出協議以外的其他任何要求，若一方提出，對方有權拒絕。在執(zhí)行過程中任何一方無故單方面終止合同，則視為違約，違約方需向守約方支付合同總價10%的違約金。
2、甲乙雙方應嚴格遵守和執(zhí)行本協議條款。如一方不按協議條款執(zhí)行均屬為違約，違約方須承擔由此造成的經濟損失，如乙方不能按甲方規(guī)定日期完成施工任務，乙方自行退場，乙方不自行退場，甲方有權將乙方清除出場，所干工程款按經甲方驗收合格認可的50%結算，同時賠償甲方延期所造成的工期和經濟損失。
八、爭議解決方式。
1、本協議未盡事宜，雙方另行協商。
2、與本合同有關的一切爭議，甲乙雙方友好協商解決，協商不成依法向協議簽訂地人民法院起訴。在解決爭議的過程中，任何一方不得有破壞、阻工、鬧事等行為，否則應承擔相應法律責任合同在履行過程中發(fā)生糾紛，雙方協商不能解決的，依法向協議簽訂地人民法院起訴。
九、合同的生效和終止。
1、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
甲方(簽字)：__________乙方：(簽字)__________。
聯系電話：__________聯系電話：__________。
簽約日期：__________簽約日期：__________
簽約地點：__________簽約地點：__________。
標準版建設施工合同書篇十七
依照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包條例》的原則，結合本工程的`具體情況，雙方達成如下協議：
1、工程名稱：_________________________；
2、工程地點：_________________________；
3、工程內容及承包范圍：祥見附表1。
4、承包方式：包工包料，依照合同單價和甲方代表簽證的實際完成工程量。合同報價中沒有的項目參照相近項目單價或雙方議價進行結算。
于_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，總工期為_______天。
滿足設計圖紙要求。
工程預算總造價：
1、甲方責任：
（1）乙方進場施工的一切有關手續(xù)均由甲方負責辦理好，施工期間如有需要甲方出面協調解決的事項，由甲方負責協調解決。
（2）甲方應協調好工地的其他施工單位，盡快清理施工場地，確保施工順利進展。
（3）負責向乙方支付工程費用。
2、乙方責任：
（1）乙方必須按合同圖紙及簽證要求，保質、保量施工。
（2）乙方必須遵守甲方工地規(guī)章制度，服從甲方管理。
（3）乙方必須最好安全生產工作，若違章作業(yè)發(fā)生安全事故，由乙方承擔全部責任。
（4）乙方必須按合同工期完工。
對以下原因竣工日期推遲延誤，經甲方代表確認工期相應順延。
1、工程量變化或設計變更。
2、如遇不可抗拒的客觀因素不能施工。
3、乙方原因經甲方代表同意順延的其他情況。
工程完工，乙方向甲方提供竣工資料報告和主要材料產品合格證，甲方5天內應組織有關部門進行竣工驗收、辦理有關簽證手續(xù)。
1、工程預算造價：依照合同單價（附表1）和實際完成工程量結算。合同報價中沒有的項目參照相近項目單價或雙方議價進行結算。
2、付款方式：
（1）合同簽訂之后，乙方進場施工2天內，甲方預付工程款金額為。
（2）工程竣工驗收合格之日起，一個月內一次性結清工程余款。
1、若乙方逾期交付使用，則按合同價的_____%天向甲方支付違約金，甲方有權從待付款中扣除。
2、若由于乙方原因無法按時按量完工交付使用，致使甲方受到業(yè)主處罰的，由乙方承擔責任，甲方有權單方面終止合同。
3、若甲方未按合同支付工程款，則按合同價的_____%/天向乙方支付逾期滯納金。
4、如一方違約，按合同總價的_____%支付給對方。
5、本合同經雙方代表簽字，蓋章后生效，雙方共同遵守，未盡事宜經雙方友好協商解決，如補充協議，補充協議與本合同同等效力。
標準版建設施工合同書篇十八
承包人：
發(fā)包人：
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
工程名稱：
工程地點：
工程內容：建筑面積：m2，建筑高度m或。
跨度m，結構類型：，層數，其它。
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)。
工程立項批準文號：
資金來源：
承包范圍：
開工日期：
竣工日期：
合同工期總日歷天數天。
工程質量標準：
2、中標通知書。
3、投標書及其附件。
4、本合同專用條款。
5、本合同通用條款。
6、標準、規(guī)范及有關技術文件。
7、圖紙。
8、工程量清單。
9、工程報價單或預算書。
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的`組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
合同訂立時間：年月日。
合同訂立地點：
本合同雙方約定后生效。
發(fā)包人：(公章)承包人：(公章)。
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：