在人民愈發(fā)重視法律的社會中，越來越多事情需要用到合同，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么一般合同是怎么起草的呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的合同范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
電力管道施工合同篇一
乙方：
為了配合上饒市鳳凰大道工程，甲方將鳳凰大道管道新建工程委托給乙方承建，為明確雙方權利與義務，共同完成該項工程任務。根據(jù)中華人民共和國民法典，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商簽訂如下合同：
第一條、項目名稱：
1.1、項目名稱：上饒市鳳凰大道通信管道合建工程。
1.2、項目范圍：
第二條、工程內(nèi)容：
2.1、按上饒市規(guī)劃設計要求，開挖道路一側通信管溝約2100米。
2.2、在通信管道中按100-120米(特殊地段除外)建一檢查井。
2.3、敷設8根塑料管(橫跨8根)及回填、余土清運。
第三條、工期：
3.1、20__年2月21日開工至20__年4月20日前完工，如市政府要求提前則應配合加快進程。
第四條、技術要求和驗收依據(jù)： 上饒市鳳凰大道通信管道合建工程合同
4.1、管溝挖深應在1米，溝底寬0.6米，溝底平整。管子敷設平整、接頭牢固。管溝回填應用細土先覆蓋30厘米后方能混土回填。
4.2、人井應用24機磚砌制，井大小為凈空長1.80米，寬1.20米，深1.75米，井內(nèi)應安裝托板托架，上覆蓋應用主筋18，付筋12鋼筋混凝土澆20厘米厚(保證m2承載10噸)，井內(nèi)用水泥漿粉刷，井蓋安裝復合材料，井蓋安裝應和路面齊平。
4.3、管道水泥包封至少應有20厘米厚、60厘米寬，水泥標號應達c4。
4.4、混砂回填至少應有30厘米厚、60厘米寬。
4.5、在滿足上述條件的同時甲方將按《中華人民共和國通信行業(yè)標準本地網(wǎng)通信線路工程驗收規(guī)范》yd5051-97和《通信管道建筑安裝工程驗收規(guī)范》的要求進行驗收。
4.6、乙方必須按甲方要求提供工程竣工資料。
第五條、工程造價和結算方式
5.1、工程造價：
本工程采取乙方按包工包料(管道材料除外)方式承包，包施工、包工期、包質量、包安全、包防衛(wèi)措施。具體造價如下：
5.1.1、管溝：包括挖溝、敷設管子、回填、余土清運，每21元/米。
5.1.2、人井，包括挖井及人井制作材料、托板、托架、人井蓋等，按2100元統(tǒng)包。
5.1.3、管道施工所需的管道材料：波紋管、梅花管等由甲方各單位自行提供。
5.2、結算方式：
5.2.1、工程統(tǒng)一結算，以甲方審計結論金額為準。合建部分費用由各合建單位平均分攤，發(fā)票按甲方各單位單獨列計。
5.2.2、甲方在公司審計部門審計定案下發(fā)之日起60個工作日內(nèi)支付乙方90%工程價款，余款10%待質保期滿(質保期為12個月)工程無質量問題后支付給乙方。付款前乙方應開具相應金額的正規(guī)商業(yè)發(fā)票給甲方。
第六條、甲方權利和義務
6.1、負責本合同工程項目立項;
6.2、根據(jù)初步設計和總概算的設計會審以及施工圖設計，確定開工、竣工期限;
6.3、甲方負責按時提供管道材料，乙方應簽收管子數(shù)量。如因乙方施工及管理不當造成甲方材料損失，甲方有權提出賠償要求。
6.4、根據(jù)乙方提供的竣工資料，對乙方的工程進行竣工驗收，對竣工資料不全，與施工圖設計不符且無變更簽證的，驗收不符合要求的工程不予通過，并提出整改意見，乙方必須如期返工，直至驗收合格為止，所造成的經(jīng)濟損失，由乙方負責。對竣工驗收過程中，發(fā)現(xiàn)乙方虛報現(xiàn)象的，一經(jīng)查實，甲方有權扣除乙方此單項工程款。
6.5、甲方指派_________作為甲方的隨工代表，監(jiān)督檢查施工質量和進度，負責協(xié)調工程施工質量和進度，負責協(xié)調工程施工過程中的正常施工糾紛和隱蔽工程隨工驗收簽證，隨工代表對材料的價格簽證隨工代表無權簽署。甲方在乙方竣工文本提交10個工作日內(nèi)組織工程初驗，在30個工作日內(nèi)完成終驗。
第七條、乙方權利和義務
7.1、根據(jù)甲方的委托，乙方負責通信線路和管道工程的施工，確保工程質量如期完工，未經(jīng)甲方簽證同意，不得變更修改設計方案;
7.2、工程開工三天前乙方應提交開工報告，每周一次報送工程進度表，完工后三天內(nèi)報送完工報告，二十天內(nèi)報送完整的竣工資料;
7.3、乙方指派_________作為乙方的項目負責人，具體負責施工過程中質量監(jiān)督檢查以及施工進度，協(xié)助配合甲方對隱蔽工程質量進行現(xiàn)場驗收;
7.4、在施工中有關問題協(xié)商，應由乙方牽頭，甲方協(xié)助處理。
7.5、工程完工，經(jīng)指揮部和甲方驗收并簽署驗收合格證明文件之日起15日內(nèi)，乙方必須按照甲方要求提供完整的竣工資料。
7.6、如甲方因故不能按時付款，乙方對延遲支付的工程款不作利息要求。
7.7、施工中乙方應該做到文明生產(chǎn)，安全施工，對施工人員進行必要安全生產(chǎn)教育，施工場所要設置明顯標志，采取安全生產(chǎn)措施，防止安全事故發(fā)生。工程期間發(fā)生的安全問題全部由乙方承擔。施工過程中產(chǎn)生的人身傷亡或造成第三方財產(chǎn)損失的由乙方負責解決及賠償，如甲方因該種原因被第三方(含施工人員或工程管理人員)提起訴訟、仲裁或調解，甲方依該訴訟、仲裁或調解作出的賠償，乙方應最終向甲方賠償。
7.8、經(jīng)驗收合格的工程，甲方給予簽證，投入使用，質保期為一年，從雙方簽署驗收合格證明文件之日起計算。在質保期內(nèi)出現(xiàn)質量問題，由乙方負責無償修復，因此給甲方造成的直接經(jīng)濟損失，乙方應給予賠償。
第八條：違約責任
8.1、乙方不得將工程轉包，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，則甲方可以解除合同，乙方應支付給甲方本合同1.1條約定的工程投資的15%作為違約金，如給甲方造成其他經(jīng)濟損失，乙方仍應賠償。
8.2、乙方分包的工程項目,須經(jīng)甲方書面同意，并不得再行分包，分包施工隊伍需經(jīng)甲、乙雙方書面確認，乙方及分包人就分包項目向甲方承擔連帶責任。
8.3、在施工過程中經(jīng)檢驗，施工質量達不到合同約定的要求，并經(jīng)乙方返工整改仍無法達到，則甲方有權解除合同，乙方應支付給甲方本合同1.1條約定的工程投資的10%作為違約金，已完成的工作量甲方視情況支付工程款，但支付給乙方的工程款不超過對已完成工作量審定價值的50%，如給甲方造成其他經(jīng)濟損失，乙方仍應賠償。
8.4、乙方必須按合同規(guī)定的工期及質量要求按期完成，否則每逾期一天，應償付給甲方100元/天的逾期違約金，但累計逾期違約金不超過本合同1.1條約定的工程投資的10%。
8.5、甲方不能及時給出必要指令、確認、批準和材料的，應承擔違約責任，工期相應順延，并賠償乙方造成的窩工損失。
8.6、如甲方因故未能及時付款，對延遲支付的工程款乙方不作利息要求。
8.7、除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前10天書面通知違約
方后，方可中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。
第九條、附則
9.1、因本合同簽訂及履行產(chǎn)生的爭議，雙方友好協(xié)商解決;經(jīng)協(xié)商仍不能解決的，向上饒市所在地人民法院提起訴訟。
9.2、本協(xié)議一式拾份，甲執(zhí)捌份，乙方執(zhí)貳份，具有同等法律效力，自雙方簽字并蓋章之日起生效。
乙方(蓋章)：
甲方(蓋章)：
年月日：
電力管道施工合同篇二
甲方：
乙方：
本著平等互利的原則，按國家《勞動法》《民法典》等相關的法律法規(guī)，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，協(xié)議如下：
一、工程承包內(nèi)容： 空調、暖氣管道預埋施工
二、工程地點： 濟南歐亞大觀商都工程部
三、安全：在施工過程中，一切安全事故由乙方自行負責。
四、工程技術要求：乙方按設計圖紙和現(xiàn)行施工規(guī)范規(guī)定及公司(甲方)的技術要求施工，安全施工交底，進行組織施工。
五、乙方應認真按照標準規(guī)范和要求施工，工程質量達不到約定的標準部分，經(jīng)甲方發(fā)現(xiàn)，應要求乙方重新施工，因乙方原因達不到約定標準，由乙方承擔重新施工費用，工期不予順延。
六、工程量的計算：以施工圖紙挖方工程量計算。施工中發(fā)生工程量增減工程時，經(jīng)公司確認后調整合同價格，簽訂補充協(xié)議。
七、價格：本工程量為綜合包干價人民幣元。
八、施工中由地方因素影響的由甲方負責協(xié)調。
九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求標準，違反相關規(guī)定，后果由乙方自行負責。
十、工期：天。
十一、付款方式：項目工程全部完成并驗收合格后，一次性支付全部工程款。
十二、結賬方式：乙方以機械油料費和工人工資表方式向甲方結算。
十三、本合同一式六份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)兩份，甲乙雙方簽字即生效，付清工程款后自動失效。(以票據(jù)為準)
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日
電力管道施工合同篇三
甲方: 乙方：
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本工程實際，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就本工程施工事宜協(xié)商一致，達成如下協(xié)議。
第一條 工程概況及承包范圍
1、工程名稱：行政中心幼兒園10kv配電工程電力線管非開挖110pe線管頂管工程
2、工程地點：行政三路
3、承包范圍：本次110pe電力穿線管頂管工程所需的所有工作內(nèi)容
4、承包方式：包工包料交鑰匙工程。
第二條 工期
1、本工程工期總天數(shù)為： 5 天。即從20__年9月13日20__年9月17日
第三條 甲方應承擔的工作與責任
1、甲方負責向乙方免費提供施工現(xiàn)場材料、機具堆放場地、施工用水用電接駁點。
2、甲方負責按本合同約定及時支付工程款。
第四條 乙方應承擔的工作與責任
1、乙方在本合同生效后，應派技術人員到現(xiàn)場做好開工前的準備工作，施工現(xiàn)場調查方面要查清地下各種管通訊、供水、輸氣、輸油、電力、照明、交通信號、化工、供熱、排水管線。查找，收集管線資料，借助管線儀查找。將管線的位置、深度、走向用油漆標記在地面上。用坐標紙繪制管線分布平面圖、剖面圖備用;在施工過程中由于乙方原因造成的一切事故與損失由乙方負責。
2、 乙方應在施工場地做初步地質調查，查清地層結構，地質成份，地下水埋深。目前，鉆孔鋪管僅限于土層、沙層、污泥地層施工，要在砂卵石地層、基巖地層、塊石回填土地層施工，必須借助其他的鉆探工具和具備一定的條件才能施工。
3、水源是鉆孔鋪管施工必備條件。要求查清施工現(xiàn)場的水源，現(xiàn)場缺水，施工前備好水。
4、負責辦理本頂管工程相關的一切政府批文、批件及相關法律、法規(guī)手續(xù)，若因此造成的責任由乙方全部負責承擔。
5、乙方負責施工范圍內(nèi)的設備和人身安全，做好防盜、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身傷亡事故，均由乙方自行負責。
6、嚴格遵守電力部門的有關規(guī)定，不準私自開啟，操作電力門的電氣設備，如有違反，造成一切責任及損失由乙方自己承擔。
7、乙方應主動配合甲方進行階段工程質量的檢查、驗收，做好記錄。
8、乙方保證工程質量，嚴格按有關行政主管部門的規(guī)章制度要求及施工規(guī)范、技術要求施工，按期完成工程內(nèi)容。
9、乙方應文明施工，做到工完、料凈、場地清，費用已包含在工程總價中。
第五條 工程價款及支付
1、 本工程包干價，單價為 元/米,按水平方向直線長度結算。
2、 本工程施工完畢，驗收合格三日內(nèi)甲方向乙方一次性現(xiàn)金結清工程款。
第六條 工程質量驗收
1、驗收方式：乙方應向甲方提供本工程驗收報告，材料質檢合格證書。工程應滿足甲方符合電力質量要求布線的通暢管道，對驗收不合格的工程應由乙方負責修理、更換、其費用由乙方承擔。如在頂管施工期間遇不能改變的障礙物，通過多方努力確實不能頂管成功達到電力管穿線要求，乙方無條件撤離現(xiàn)場并不能要求甲方支付任何工程款。
2、驗收時間：甲方接到乙方完工報告后2日內(nèi)組織竣工驗收，逾期不組織竣工驗收，則視為本工程質量全部合格。
第七條 違約責任
如一方擅自終止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的義務，應依法承擔違約責任，并賠償因此而給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
第八條 爭議的解決方式
如因履行本合同發(fā)生爭議，甲乙雙方應本著互諒互讓的原則協(xié)商解決。如經(jīng)協(xié)商不能達成一致意見，任何一方可向工程所在地人民法院提起訴訟。
第九條 本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商達成的補充合同、補充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。
第十條 本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
第十一條 本合同共一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人：法定代表人：
授權代表人：授權代表人：
電 話： 電 話：
簽章日期： 年 月 日 簽章日期： 年 月 日
電力管道施工合同篇四
產(chǎn)品序列號：________________
臺數(shù)：________________
金額：__________________________
備注：________________
二.由乙方為甲方提供信息產(chǎn)品免送維修服務，相應服務條款如下：
1.合同有效期內(nèi)，乙方只對本合同所列產(chǎn)品實施上門改造，如需更換零件甲方應承擔零件費用，且甲方不再擁有更換下來的舊零件的所有權。
2.如果乙方認為該產(chǎn)品需要取回修理，則乙方技術人員將直接前往甲方處取機。
3.合同有效期內(nèi)，乙方將對本合同所列產(chǎn)品進行兩次免費清潔。
4.除乙方的節(jié)假日外，每周星期______至星期_______________：_____________---______：_____________，是乙方執(zhí)行該合同時間，乙方在接到甲方維修要求電話的第二個工作日是本合同的標準響應時間。
5.本合同不涉及有關軟件或網(wǎng)絡支持服務，凡涉及軟件或網(wǎng)絡支持問題的維修服務，均按照乙方收費服務標準收費。
6.乙方實施上門維修地點為該合同所包括的甲方信息產(chǎn)品現(xiàn)在(合同簽字日)使用所在地。
7.甲方應對其專有的機密信息的安全自行負責。
三.合同生效及合同期限：_________________本合同經(jīng)甲乙雙方簽字，蓋章確認，且乙方收到合同全款后，方可生效。合同期限是_____________本合同生效日起一年整。
四.本合同一式兩份，雙方各持一份，具有同等效力。乙方擁有對本合同的解釋權。
未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方簽字：_____________
甲方章：_____________
簽字日期：_____________
乙方簽字：_____________
乙方章：_____________
簽字日期：_____________
電力管道施工合同篇五
甲方：
乙方：
本著平等互利的原則，按國家《勞動法》《經(jīng)濟合同法》等相關的法律法規(guī)，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，協(xié)議如下：
一、工程承包內(nèi)容： 空調、暖氣管道預埋施工
二、工程地點： 濟南歐亞大觀商都工程部
三、安全：在施工過程中，一切安全事故由乙方自行負責。
四、工程技術要求：乙方按設計圖紙和現(xiàn)行施工規(guī)范規(guī)定及公司(甲方)的技術要求施工，安全施工交底，進行組織施工。
五、乙方應認真按照標準規(guī)范和要求施工，工程質量達不到約定的標準部分，經(jīng)甲方發(fā)現(xiàn)，應要求乙方重新施工，因乙方原因達不到約定標準，由乙方承擔重新施工費用，工期不予順延。
六、工程量的計算：以施工圖紙挖方工程量計算。施工中發(fā)生工程量增減工程時，經(jīng)公司確認后調整合同價格，簽訂補充協(xié)議。
七、價格：本工程量為綜合包干價人民幣元。
八、施工中由地方因素影響的由甲方負責協(xié)調。
九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求標準，違反相關規(guī)定，后果由乙方自行負責。
十、工期：天。
十一、付款方式：項目工程全部完成并驗收合格后，一次性支付全部工程款。
十二、結賬方式：乙方以機械油料費和工人工資表方式向甲方結算。
十三、本合同一式六份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)兩份，甲乙雙方簽字即生效，付清工程款后自動失效。(以票據(jù)為準)
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
電力管道施工合同篇六
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本供水工程事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
項目自來水工程，由濱州市濱城
區(qū)市政主管網(wǎng)鋪設dn pvc供水管道至甲方圍墻內(nèi)一米處位臵。
二、合同費用
甲方應繳納自來水管道安裝費 元整，并一次性付清。
三、合同工期
甲方繳費后5日內(nèi)開工，工期總日歷天數(shù) 天。如遇雨雪天氣及施工方案變動等原因，工期相應順延。
四、質量標準
達到國家質量驗收合格標準。
五、甲方權利與義務
1.開工前一次性繳納自來水管道安裝費。
2.與乙方協(xié)商確定施工方案。
3.提供水表安裝位臵。
4.辦理相關的用水手續(xù)。
六、乙方權利與義務
1.確定施工方案，并得到甲方確認。
2.收到甲方全部繳費后5日內(nèi)組織開工。
3.負責管材、管件的采購與施工。
4.保證工程質量，保證施工工期。
5.竣工后，在甲方辦理用水手續(xù)完整后保證供水。
七、依據(jù)《濱州市濱城區(qū)供用水管理辦法》及相關規(guī)定，管道施工完畢，并與市政管網(wǎng)相接后，該管線用戶水表以上部分的管理權歸濱城區(qū)自來水公司。甲方不得在該管線上開(關)閥門，開口取水。
八、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向濱州市濱城區(qū)人民法院提起訴訟。
九、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，蓋章簽字后生效。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日 年 月 日
電力管道施工合同篇七
發(fā)包方： 簡稱甲方
施工方：_______________________________ 簡稱乙方
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《國家有關安全條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方友好協(xié)商達成協(xié)議，希共同遵守。
第一條 工程名稱、地點、范圍及合同期限
1.1工程名稱：通訊工程
1.2工程地點： 市內(nèi)
1.3工程范圍：安裝通訊的配套設備等項目。
1.4合同期限: 根據(jù)施工段另行議定。
第二條 工程施工要求
2.1按國家通訊施工的有關驗收規(guī)范要求及甲方的相關要求，產(chǎn)品均為：合格產(chǎn)品,(須提供產(chǎn)品檢驗證書、合格證已及相關資料)。
2.2乙方在施工中發(fā)生質量問題，未經(jīng)甲方現(xiàn)場技術負責人研究做出處理方案前，乙方不得擅自處理，如因乙方原因出現(xiàn)的工程質量問題，一切整改全部由乙方承擔。
2.3乙方施工質量達不到甲方的要求，質量低劣，且在整改期限內(nèi)無明顯改觀，甲方有權終止本合同，另選施工隊伍，乙方立即退場，并無權要求支付任何附加費用。
2.4工程在驗收前乙方必須提供詳細的竣工圖紙及相關資料以便甲方制作竣工驗收文件，驗收后甲方必須1個月內(nèi)進行工程送審計;如甲方資料不完整造成無法審計，乙方有權要求甲方按設計工日支付所有工程款。
第三條 現(xiàn)場材料的提供、保管及施工后的成品保護
3.1現(xiàn)場材料由甲方提供領料單給乙方，乙方自行在電信部門指定點領取施工材料。如甲方的材料造成乙方延期及超期及自購材料，均于甲方負責。
3.2乙方領到材料后必需清點數(shù)量、保管好現(xiàn)場材料、防止材料的損壞、被盜、浪費。施工時，在保證質量的前提下，認真計算材料的配比及用量。不得浪費，做到成品清潔衛(wèi)生，直止交工為止,剩余的一切材料,由乙方負責人清點后交給甲方材料(庫管)員核實后入庫統(tǒng)一保管并開收料清單給乙方。
第四條 甲方責任
4.1工程在驗收時主業(yè)提出竣工資料不完整，所有事項由甲方負責。
4.2負責整個工程施工生產(chǎn)技術、質量、安全進度，管理施工過程中的質量檢查及
4.3甲方必須保證乙方在施工材料調配供應，不得無故拖延。
4.4負責辦理工程結算，支付工程款。
第五條 乙方責任
5.1按照電信施工規(guī)范進行施工，施工完畢后提供的圖紙準確明了。
5.2對施工器具自行準備。如施工車輛、光纜熔接設備及其它相關測試設備。
5.3在工期內(nèi)做到保質保量施工完畢。如無特殊原因不得耽誤工期。
5.4在驗收時必須有具體施工人員參與驗收。
第六條 付款方式。
6.1施工費按審計后綜合工日 元/個工日計算;
6.2生活費按乙方施工量的 %計算支借;
6.3在過春節(jié)時為結清乙方工程款，甲方需保證工人工資回家過年;
6.4質保金待工程質量缺陷責任期滿后，支付給乙方。
第七條 施工安全條例。
7.1乙方應配穿安全背心，配戴安全帽、上崗工作證及安高空作業(yè)時的安全帶。
7.2乙方必須按照“國家安全法”之規(guī)定安全文明施工，不得違反安全規(guī)定，如(酒
7.3如在施工中違反規(guī)范的施工人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50—100元，造成他人，自己
第八條 違約條例
8.1甲方必須遵守本合同協(xié)議的有關條款，如違返條例之規(guī)定，按合同金額的3%
8.2乙方必須遵守本合同協(xié)議的有關條款，違返條例規(guī)定，按合同金額的3%違約金付給甲方作賠償費，同時甲方可誰時終止合同。
8.3若其中一方違約另一方可向人民法院申訴調解決。
第九條 其他事項。
9.1在施工中，如遇自然災害，人力不可抗拒下等,甲、乙雙方及有關部門應共同
9.2乙方如提出與甲方終止施工，乙方需在三個月前提出，以便甲方安排后期工作。
9.3乙方在簽合同期一周后向甲方提供人員清單及身份證復印件。
9.4以上合同協(xié)議希望雙方共同遵守，甲、乙方不得無故終止合同。
9.5未盡事宜，經(jīng)雙方共同協(xié)商，協(xié)商條文、作本合同補充協(xié)議具有同等法律效力。
9.6本合同責任期滿后，結清工程價款后自行失效。
9.7本合同自雙方簽字蓋章后生效，合同協(xié)議共壹式___份， 甲方 份，乙方___份，各執(zhí)為憑。
9.8合同訂立時間： 年 月 日
發(fā)包方(蓋章)： 承包方(蓋章)：
地 址： 地 址：
法定人或代表人： 法定人或代表人：
電 話： 電 話：
電力管道施工合同篇八
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本供水工程事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
項目自來水工程，由濱州市濱城
區(qū)市政主管網(wǎng)鋪設dn pvc供水管道至甲方圍墻內(nèi)一米處位臵。
二、合同費用
甲方應繳納自來水管道安裝費 元整，并一次性付清。
三、合同工期
甲方繳費后5日內(nèi)開工，工期總日歷天數(shù) 天。如遇雨雪天氣及施工方案變動等原因，工期相應順延。
四、質量標準
達到國家質量驗收合格標準。
五、甲方權利與義務
1.開工前一次性繳納自來水管道安裝費。
2.與乙方協(xié)商確定施工方案。
3.提供水表安裝位臵。
4.辦理相關的用水手續(xù)。
六、乙方權利與義務
1.確定施工方案，并得到甲方確認。
2.收到甲方全部繳費后5日內(nèi)組織開工。
3.負責管材、管件的采購與施工。
4.保證工程質量，保證施工工期。
5.竣工后，在甲方辦理用水手續(xù)完整后保證供水。
七、依據(jù)《濱州市濱城區(qū)供用水管理辦法》及相關規(guī)定，管道施工完畢，并與市政管網(wǎng)相接后，該管線用戶水表以上部分的管理權歸濱城區(qū)自來水公司。甲方不得在該管線上開(關)閥門，開口取水。
八、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向濱州市濱城區(qū)人民法院提起訴訟。
九、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，蓋章簽字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
電力管道施工合同篇九
室外弱電管道施工合同
發(fā)包方：_________________
承包方：_________________
為明確甲乙雙方在燃氣管網(wǎng)工程建設中的權力義務，雙方在平等互利的前提下，依照《中華人民共和國建筑法》和gf-1999-0201《建設工程施工合同》通用條款以及當?shù)亍度細夤芾項l例》等有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定。甲、乙雙方就燃氣管道安裝工程有關事宜，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。供雙方遵照執(zhí)行，不得違約。
一：_________________承包范圍：_________________
工程內(nèi)容：_________________儲備站、城區(qū)主干管、閥門井、庭院管網(wǎng)、樓棟調壓箱、室內(nèi)安裝，表前、表后閥門。
工程地點：_________________地區(qū)內(nèi)。為了滿足乙方工作量，具體施工地點由甲方統(tǒng)一調配。
工程量：_________________
1、造價在1.5億人民幣左右分期建造，以實際工程量結算為準;
2、取費標準按最新安裝定額取費，結合現(xiàn)行市場。
二：_________________承包方式
包工包料：_________________按圖施工，材料調度實做實結，乙方所購材料(主材、設備、配件)必須是國家標準生產(chǎn)廠家，按施工圖材料表中確定的規(guī)格、設計選型品牌購買，并按國家燃氣工程相關規(guī)范嚴格執(zhí)行。乙方應向甲方提供生產(chǎn)廠家相關資料及樣品，經(jīng)甲方認可后，方能采購使用，并作為竣工驗收依據(jù)，未經(jīng)甲方認可所造成的后果由乙方承擔。
電力管道施工合同篇十
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》，《中華人民共和國合同法》等法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，為明確雙方職責，相互促進，優(yōu)質，按期完成工程項目。雙方本著平等互利，協(xié)調一致的原則，經(jīng)過友好協(xié)商，就有關供電工程的施工事宜，達成以下協(xié)議。
一、 工程概況
1~工程名稱：工程
2~工程地點：xx村
3~工程內(nèi)容：1、安裝xxkva變臺一處。
2、倒接低壓線路一處。
二、承包方式：包工包料
三、工程造價：經(jīng)甲乙雙方協(xié)商認定預算價為xx元整(￥xx元)。合同價以審計結果為準。
四、合同工期：合同簽訂后，xx個工作日內(nèi)完成。
五、甲乙雙方職責：
1 甲方職責：
(1)組織有關單位對施工工程內(nèi)容資料進行審定，并辦理有關部門的審批手續(xù)及批準的施工執(zhí)照。
(2)開工后甲方應派工地代表負責工程質量檢查;對工程進度、質量進行監(jiān)督、驗收，并及時處理施工中有關甲方應負責解決的問題(如占地青賠協(xié)調等)。如因甲方未及時發(fā)現(xiàn)缺陷以致發(fā)生質量問題，所需增加的返工費用由甲方負責。
2 乙方職責：
(1)組織有關單位對施工圖紙設計資料進行審定，辦理有關部門的審批手續(xù)。
(2)編制施工組織設計和施工預算，做好施工前的各項準備工作。
(3)向甲方提供施工進度及應向甲方提供的有關施工資料。
(4)嚴格按照國家規(guī)范施工，在施工中要加強自檢，按部頒驗收規(guī)范的有關規(guī)定進行施工，確保工程質量和工程進度。
(5)向甲方及時提供竣工報告和有關技術資料，并免費向用戶提供技術培訓和技術服務。
(6)負責施工中施工人員的人身安全及設備停送電手續(xù)及停電后應采取的各項安全措施。
3~自工程送電之日起，乙方質保期半年，質保期內(nèi)因乙方施工質量或乙方采購的設備材料質量而引起的質量事故由乙方負責處理。
本合同一式 貳 份，甲方執(zhí) 壹 份，乙方執(zhí) 壹 份。 本合同自雙方蓋章，雙方法人或委托代理人簽字生效。
本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。 本合同簽訂后，一方由于某種原因不能執(zhí)行負擔 另一方為執(zhí)行本合同所造成的經(jīng)濟損失。
合同雙方
甲方 (章) 乙方 (章) 法人或 法人或 委托代理人 委托代理人
開戶行： 開戶行： 賬號： 賬號： 稅號或組織代碼證：
簽定日期： 年 月 日
電力管道施工合同篇十一
甲方：_________________
乙方：_________________
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，甲方將草坪鋪設委托給乙方施工，為確保如期保質完成本工程，雙方本著互相支持、緊密配合的原則，結合本工程具體情況，明確雙方職責，特簽訂本合同，條款如下：
1.草坪面積：_________________大約以實地為準。
2.草坪每平方米單價：_________________7元(大寫：_________________柒元整)
3、開工日期：_________________本項目工程從年月日起至年月日止。
4、施工期內(nèi)，若因停水、停電、大雨、暴雨等特殊情況或甲方書面確認工期可順延。
5、因甲方原因不能及時移交施工場地或甲方提供施工地段不具備施工條件而造成工期延誤，由甲方承擔所造成損失，工期相應順延。
6.結算方式：_________________1乙方收到.甲方預先支付的30%工程款后進場。
2.草坪鋪設完畢后再支付的30%工程款
3.草坪驗收合格后再支付的30%工程款
4.剩余10%工程款款項等草坪養(yǎng)護半年完畢后一次付清。
5.如有拖欠每愈一日愿按工程總金額的3%賠付給對方。
甲方(蓋章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
電力管道施工合同篇十二
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，達成如下協(xié)議。
一、工程地點：
清水四組中心村312國道南北兩側
二、工程內(nèi)容：
1、國道南接通到北總管道，架設厚度4.0cm108管180米，砌留水井5個。
2、國道北側架設厚度4.0cm108管360米，砌留水井8個。
3、架設φ300pe管下水管道540米，砌下水井9個(注：管線長度根據(jù)實際開挖丈量結算)。
三、工程工期
開工日期： 20xx 年 9 月 5 日
竣工日期： 20xx 年 9 月 30 日
四、工程價款
工程款共計222970元，其中：暖氣管道540米，共計16087元;下水管道540米，共計62100元。
五、甲乙雙方的責任
1、甲、乙雙方共同協(xié)商管道走向、放線。
2、甲方應提供乙方安裝管道時臨時水、電供應，費用由乙方承擔。
3、甲方負責建設區(qū)域的管理協(xié)調工作。
4、乙方所購買的材料，必須有合格證和檢驗報告。
5、乙方負責供暖調試，并達到設計要求，費用由乙方承擔。
6、乙方在施工時應充分考慮今后甲方在使用中的維護方便。
7、乙方負責施工中對甲方其他設施的保護，如有損壞應負責修理或賠償。
8、乙方應充分考慮甲方提出的分段施工的要求，在施工中合理安排以免造成重復浪費。
9、乙方負責在施工結束后，將工程正式管網(wǎng)圖紙一式兩份提供給甲方。
六、安全施工
在施工過程中，乙方應嚴格按照施工工程安全要求嚴格操作規(guī)程，若出現(xiàn)不安全事故，責任由乙方全權負責。
七、質量保修
乙方應按法律、行政法規(guī)或國家關于工程質量保修的有關規(guī)定，對交付甲方使用的工程在質量保修期內(nèi)承擔保修責任。
八、違約責任：
乙方應按時保質保量完成工程，如不按時完成工程，每天按總工程價款的5%扣除違約金。
九、協(xié)議經(jīng)雙方簽字即可生效，協(xié)議一式三份，雙方各執(zhí)一份，小城鎮(zhèn)建設辦公室保留一份。
十、本合同的附件或附加協(xié)議視為本合同的組成部分，具有同等效力。未盡事宜，雙反協(xié)商解決。
甲方：(公章) 法定代表人：
乙方：(公章) 法定代表人：
年 月 日
電力管道施工合同篇十三
甲方：
乙方：
本著平等互利的原則，按國家《勞動法》《經(jīng)濟合同法》等相關的法律法規(guī)，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，協(xié)議如下：
一、工程承包內(nèi)容： 空調、暖氣管道預埋施工
二、工程地點： 濟南歐亞大觀商都工程部
三、安全：在施工過程中，一切安全事故由乙方自行負責。
四、工程技術要求：乙方按設計圖紙和現(xiàn)行施工規(guī)范規(guī)定及公司(甲方)的技術要求施工，安全施工交底，進行組織施工。
五、乙方應認真按照標準規(guī)范和要求施工，工程質量達不到約定的標準部分，經(jīng)甲方發(fā)現(xiàn)，應要求乙方重新施工，因乙方原因達不到約定標準，由乙方承擔重新施工費用，工期不予順延。
六、工程量的計算：以施工圖紙挖方工程量計算。施工中發(fā)生工程量增減工程時，經(jīng)公司確認后調整合同價格，簽訂補充協(xié)議。
七、價格：本工程量為綜合包干價人民幣元。
八、施工中由地方因素影響的由甲方負責協(xié)調。
九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求標準，違反相關規(guī)定，后果由乙方自行負責。
十、工期：天。
十一、付款方式：項目工程全部完成并驗收合格后，一次性支付全部工程款。
十二、結賬方式：乙方以機械油料費和工人工資表方式向甲方結算。
十三、本合同一式六份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)兩份，甲乙雙方簽字即生效，付清工程款后自動失效。(以票據(jù)為準)
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
電力管道施工合同篇十四
發(fā)包單位： (簡稱發(fā)包方)（以下簡稱甲方）
承包單位： (簡稱承包方)(以下簡稱乙方）
發(fā)包方經(jīng)過批準進行的安裝工程，經(jīng)同意由承包方承擔施工，為明確雙方的權利義務，根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》等有關法律、法規(guī)簽訂本合同，雙方共同遵守。
第一條：工程名稱： 廠區(qū)內(nèi)舊管道，道路拆除及新管道安裝和道路恢復工程
第二條：臺(套)數(shù)： 1 套
第三條：工程地點： 大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)
第四條：承包的范圍和內(nèi)容
1：拆除舊有管道及閥門等，安裝新管道及閥門。
2：拆除部分道路及溝槽，閥門井等，恢復道路及溝槽，閥門井等。
第五條：工程造價
工程造價為：
第六條：承包方式
本工程按以下第 1 項方式進行承包施工。
1、包工包料。
2、預算定額。
3、包清工輔材
第七條：施工工期
有效施工期 75 天， 施工期間如發(fā)生不可抗力的自然災害，工期另行協(xié)商。
第八條：工程價款的結算與支付
簽訂合同后7日內(nèi)付50%為預付款，水壓試驗合格7日內(nèi)再付40%，驗收完畢7日內(nèi)付清余款
第九條：雙方的主要責任
一、發(fā)包方：
1、負責施工現(xiàn)場的三通一平;水、電接至鍋爐房;無鍋爐房以鍋爐本體為準10米范圍內(nèi);
2、組織技術資料審定， 在開工前將施工設計圖及有關技術資料送交承包方，審定施工組織設計;
3、按時辦理撥款和結算;
4、派駐工程代表，對工程進度、工程質量進行監(jiān)督，檢查隱蔽工程，辦理中間交接手續(xù)，負責工程鑒證，解決工程施工中遇到的問題，以及其他事宜;
5、為承包方提供生活方便;
二、承包方：
1、按雙方商定的分工范圍，作好材料和設備的采購、供應和管理，作好施工前的各項準備工作;
2、及時向發(fā)包方提出開工通知書，施工進度計劃表、隱蔽工程驗收通知、施工驗收通知，提出應由發(fā)包方供應的材料、設備計劃;
3、嚴格按照施工圖、規(guī)范標準與說明書進行施工，確保工程質量，按合同規(guī)定竣工和交付;
4、施工期間加強安全管理，防止傷亡事故發(fā)生;
5、按規(guī)定參加竣工驗收，辦理竣工結算;
6、在合同規(guī)定的保修期內(nèi)，對屬于承包方負責的工程質量問題，負責修理;
第十條：工程質量和驗收標準
1、承包方嚴格按照施工工藝、施工驗收范圍施工，確保工程質量，在施工過程中如發(fā)生施工質量事故，由乙方負責。
2、隱蔽工程完成后，承包方應在二十四小時以前通知發(fā)包方進行檢查，未經(jīng)發(fā)包方檢查不得隱蔽否則按工程質量不合格進行處理。如發(fā)包方12小時內(nèi)未按時到場，承包方自行檢查隱蔽。
3、施工驗收標準以國家頒發(fā)的現(xiàn)行《規(guī)程》、《規(guī)范》標準為依據(jù)。工程竣工后，有承包方通知發(fā)包方，發(fā)包方組織有關部門及時進行工程總體驗收。驗收合格后，辦理有關驗收證明手續(xù)，工程移交發(fā)包方管理使用。
第十一條：施工期間臨時停水、停電每次在一天以上的，憑簽證順延工期;
第十二條：工程保修期自驗收合格之日起一年
第十三條：違約責任
一、發(fā)包方：
1、由于設計變更及設計錯誤造成的返工，應采取措施彌補或減少損失，同時，賠償承包方由此而造成的返工、機械設備調遷，材料和設備積壓的實際損失;
2、工程未經(jīng)驗收，發(fā)包方提前使用或擅自動用，由此而造成的質量或其他問題，由發(fā)包方承擔責任;
3、不按合同規(guī)定支付工程款，承包方有權提出停工報告，發(fā)包方不能及時解決，承擔一切停工損失。
二、承包方：
1、逾期未完工，由此造成逾期交付使用的，每日按合同價款的1‰償付逾期違約金;或工程質量不符合合同規(guī)定的負責無償修理和返工經(jīng)濟，由此造成的損失由承包方全部承擔。
2、保修期內(nèi)發(fā)生因安裝原因造成的質量問題，由承包方無償進行返修;因使用或由發(fā)包方其他原因造成的質量問題，承包方應進行維修，費用由發(fā)包方承擔。
第十四條：本合同在雙方簽字蓋章后生效，工程交工、工程價款結清后，除有關保修條款仍然有效外，其它條款即告終止，保修期滿后，有關保修條款終止。
第十五條：爭議解決方式
如雙方就本合同發(fā)生爭議，經(jīng)協(xié)商不成，經(jīng)濟合同仲裁機構仲裁。
第十六條：其他條款按約定執(zhí)行。
第十七條：本合同正本 四 份，雙方各執(zhí) 2 份 。
第十八條：未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
電力管道施工合同篇一
乙方：
為了配合上饒市鳳凰大道工程，甲方將鳳凰大道管道新建工程委托給乙方承建，為明確雙方權利與義務，共同完成該項工程任務。根據(jù)中華人民共和國民法典，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商簽訂如下合同：
第一條、項目名稱：
1.1、項目名稱：上饒市鳳凰大道通信管道合建工程。
1.2、項目范圍：
第二條、工程內(nèi)容：
2.1、按上饒市規(guī)劃設計要求，開挖道路一側通信管溝約2100米。
2.2、在通信管道中按100-120米(特殊地段除外)建一檢查井。
2.3、敷設8根塑料管(橫跨8根)及回填、余土清運。
第三條、工期：
3.1、20__年2月21日開工至20__年4月20日前完工，如市政府要求提前則應配合加快進程。
第四條、技術要求和驗收依據(jù)： 上饒市鳳凰大道通信管道合建工程合同
4.1、管溝挖深應在1米，溝底寬0.6米，溝底平整。管子敷設平整、接頭牢固。管溝回填應用細土先覆蓋30厘米后方能混土回填。
4.2、人井應用24機磚砌制，井大小為凈空長1.80米，寬1.20米，深1.75米，井內(nèi)應安裝托板托架，上覆蓋應用主筋18，付筋12鋼筋混凝土澆20厘米厚(保證m2承載10噸)，井內(nèi)用水泥漿粉刷，井蓋安裝復合材料，井蓋安裝應和路面齊平。
4.3、管道水泥包封至少應有20厘米厚、60厘米寬，水泥標號應達c4。
4.4、混砂回填至少應有30厘米厚、60厘米寬。
4.5、在滿足上述條件的同時甲方將按《中華人民共和國通信行業(yè)標準本地網(wǎng)通信線路工程驗收規(guī)范》yd5051-97和《通信管道建筑安裝工程驗收規(guī)范》的要求進行驗收。
4.6、乙方必須按甲方要求提供工程竣工資料。
第五條、工程造價和結算方式
5.1、工程造價：
本工程采取乙方按包工包料(管道材料除外)方式承包，包施工、包工期、包質量、包安全、包防衛(wèi)措施。具體造價如下：
5.1.1、管溝：包括挖溝、敷設管子、回填、余土清運，每21元/米。
5.1.2、人井，包括挖井及人井制作材料、托板、托架、人井蓋等，按2100元統(tǒng)包。
5.1.3、管道施工所需的管道材料：波紋管、梅花管等由甲方各單位自行提供。
5.2、結算方式：
5.2.1、工程統(tǒng)一結算，以甲方審計結論金額為準。合建部分費用由各合建單位平均分攤，發(fā)票按甲方各單位單獨列計。
5.2.2、甲方在公司審計部門審計定案下發(fā)之日起60個工作日內(nèi)支付乙方90%工程價款，余款10%待質保期滿(質保期為12個月)工程無質量問題后支付給乙方。付款前乙方應開具相應金額的正規(guī)商業(yè)發(fā)票給甲方。
第六條、甲方權利和義務
6.1、負責本合同工程項目立項;
6.2、根據(jù)初步設計和總概算的設計會審以及施工圖設計，確定開工、竣工期限;
6.3、甲方負責按時提供管道材料，乙方應簽收管子數(shù)量。如因乙方施工及管理不當造成甲方材料損失，甲方有權提出賠償要求。
6.4、根據(jù)乙方提供的竣工資料，對乙方的工程進行竣工驗收，對竣工資料不全，與施工圖設計不符且無變更簽證的，驗收不符合要求的工程不予通過，并提出整改意見，乙方必須如期返工，直至驗收合格為止，所造成的經(jīng)濟損失，由乙方負責。對竣工驗收過程中，發(fā)現(xiàn)乙方虛報現(xiàn)象的，一經(jīng)查實，甲方有權扣除乙方此單項工程款。
6.5、甲方指派_________作為甲方的隨工代表，監(jiān)督檢查施工質量和進度，負責協(xié)調工程施工質量和進度，負責協(xié)調工程施工過程中的正常施工糾紛和隱蔽工程隨工驗收簽證，隨工代表對材料的價格簽證隨工代表無權簽署。甲方在乙方竣工文本提交10個工作日內(nèi)組織工程初驗，在30個工作日內(nèi)完成終驗。
第七條、乙方權利和義務
7.1、根據(jù)甲方的委托，乙方負責通信線路和管道工程的施工，確保工程質量如期完工，未經(jīng)甲方簽證同意，不得變更修改設計方案;
7.2、工程開工三天前乙方應提交開工報告，每周一次報送工程進度表，完工后三天內(nèi)報送完工報告，二十天內(nèi)報送完整的竣工資料;
7.3、乙方指派_________作為乙方的項目負責人，具體負責施工過程中質量監(jiān)督檢查以及施工進度，協(xié)助配合甲方對隱蔽工程質量進行現(xiàn)場驗收;
7.4、在施工中有關問題協(xié)商，應由乙方牽頭，甲方協(xié)助處理。
7.5、工程完工，經(jīng)指揮部和甲方驗收并簽署驗收合格證明文件之日起15日內(nèi)，乙方必須按照甲方要求提供完整的竣工資料。
7.6、如甲方因故不能按時付款，乙方對延遲支付的工程款不作利息要求。
7.7、施工中乙方應該做到文明生產(chǎn)，安全施工，對施工人員進行必要安全生產(chǎn)教育，施工場所要設置明顯標志，采取安全生產(chǎn)措施，防止安全事故發(fā)生。工程期間發(fā)生的安全問題全部由乙方承擔。施工過程中產(chǎn)生的人身傷亡或造成第三方財產(chǎn)損失的由乙方負責解決及賠償，如甲方因該種原因被第三方(含施工人員或工程管理人員)提起訴訟、仲裁或調解，甲方依該訴訟、仲裁或調解作出的賠償，乙方應最終向甲方賠償。
7.8、經(jīng)驗收合格的工程，甲方給予簽證，投入使用，質保期為一年，從雙方簽署驗收合格證明文件之日起計算。在質保期內(nèi)出現(xiàn)質量問題，由乙方負責無償修復，因此給甲方造成的直接經(jīng)濟損失，乙方應給予賠償。
第八條：違約責任
8.1、乙方不得將工程轉包，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，則甲方可以解除合同，乙方應支付給甲方本合同1.1條約定的工程投資的15%作為違約金，如給甲方造成其他經(jīng)濟損失，乙方仍應賠償。
8.2、乙方分包的工程項目,須經(jīng)甲方書面同意，并不得再行分包，分包施工隊伍需經(jīng)甲、乙雙方書面確認，乙方及分包人就分包項目向甲方承擔連帶責任。
8.3、在施工過程中經(jīng)檢驗，施工質量達不到合同約定的要求，并經(jīng)乙方返工整改仍無法達到，則甲方有權解除合同，乙方應支付給甲方本合同1.1條約定的工程投資的10%作為違約金，已完成的工作量甲方視情況支付工程款，但支付給乙方的工程款不超過對已完成工作量審定價值的50%，如給甲方造成其他經(jīng)濟損失，乙方仍應賠償。
8.4、乙方必須按合同規(guī)定的工期及質量要求按期完成，否則每逾期一天，應償付給甲方100元/天的逾期違約金，但累計逾期違約金不超過本合同1.1條約定的工程投資的10%。
8.5、甲方不能及時給出必要指令、確認、批準和材料的，應承擔違約責任，工期相應順延，并賠償乙方造成的窩工損失。
8.6、如甲方因故未能及時付款，對延遲支付的工程款乙方不作利息要求。
8.7、除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前10天書面通知違約
方后，方可中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。
第九條、附則
9.1、因本合同簽訂及履行產(chǎn)生的爭議，雙方友好協(xié)商解決;經(jīng)協(xié)商仍不能解決的，向上饒市所在地人民法院提起訴訟。
9.2、本協(xié)議一式拾份，甲執(zhí)捌份，乙方執(zhí)貳份，具有同等法律效力，自雙方簽字并蓋章之日起生效。
乙方(蓋章)：
甲方(蓋章)：
年月日：
電力管道施工合同篇二
甲方：
乙方：
本著平等互利的原則，按國家《勞動法》《民法典》等相關的法律法規(guī)，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，協(xié)議如下：
一、工程承包內(nèi)容： 空調、暖氣管道預埋施工
二、工程地點： 濟南歐亞大觀商都工程部
三、安全：在施工過程中，一切安全事故由乙方自行負責。
四、工程技術要求：乙方按設計圖紙和現(xiàn)行施工規(guī)范規(guī)定及公司(甲方)的技術要求施工，安全施工交底，進行組織施工。
五、乙方應認真按照標準規(guī)范和要求施工，工程質量達不到約定的標準部分，經(jīng)甲方發(fā)現(xiàn)，應要求乙方重新施工，因乙方原因達不到約定標準，由乙方承擔重新施工費用，工期不予順延。
六、工程量的計算：以施工圖紙挖方工程量計算。施工中發(fā)生工程量增減工程時，經(jīng)公司確認后調整合同價格，簽訂補充協(xié)議。
七、價格：本工程量為綜合包干價人民幣元。
八、施工中由地方因素影響的由甲方負責協(xié)調。
九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求標準，違反相關規(guī)定，后果由乙方自行負責。
十、工期：天。
十一、付款方式：項目工程全部完成并驗收合格后，一次性支付全部工程款。
十二、結賬方式：乙方以機械油料費和工人工資表方式向甲方結算。
十三、本合同一式六份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)兩份，甲乙雙方簽字即生效，付清工程款后自動失效。(以票據(jù)為準)
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日
電力管道施工合同篇三
甲方: 乙方：
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本工程實際，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就本工程施工事宜協(xié)商一致，達成如下協(xié)議。
第一條 工程概況及承包范圍
1、工程名稱：行政中心幼兒園10kv配電工程電力線管非開挖110pe線管頂管工程
2、工程地點：行政三路
3、承包范圍：本次110pe電力穿線管頂管工程所需的所有工作內(nèi)容
4、承包方式：包工包料交鑰匙工程。
第二條 工期
1、本工程工期總天數(shù)為： 5 天。即從20__年9月13日20__年9月17日
第三條 甲方應承擔的工作與責任
1、甲方負責向乙方免費提供施工現(xiàn)場材料、機具堆放場地、施工用水用電接駁點。
2、甲方負責按本合同約定及時支付工程款。
第四條 乙方應承擔的工作與責任
1、乙方在本合同生效后，應派技術人員到現(xiàn)場做好開工前的準備工作，施工現(xiàn)場調查方面要查清地下各種管通訊、供水、輸氣、輸油、電力、照明、交通信號、化工、供熱、排水管線。查找，收集管線資料，借助管線儀查找。將管線的位置、深度、走向用油漆標記在地面上。用坐標紙繪制管線分布平面圖、剖面圖備用;在施工過程中由于乙方原因造成的一切事故與損失由乙方負責。
2、 乙方應在施工場地做初步地質調查，查清地層結構，地質成份，地下水埋深。目前，鉆孔鋪管僅限于土層、沙層、污泥地層施工，要在砂卵石地層、基巖地層、塊石回填土地層施工，必須借助其他的鉆探工具和具備一定的條件才能施工。
3、水源是鉆孔鋪管施工必備條件。要求查清施工現(xiàn)場的水源，現(xiàn)場缺水，施工前備好水。
4、負責辦理本頂管工程相關的一切政府批文、批件及相關法律、法規(guī)手續(xù)，若因此造成的責任由乙方全部負責承擔。
5、乙方負責施工范圍內(nèi)的設備和人身安全，做好防盜、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身傷亡事故，均由乙方自行負責。
6、嚴格遵守電力部門的有關規(guī)定，不準私自開啟，操作電力門的電氣設備，如有違反，造成一切責任及損失由乙方自己承擔。
7、乙方應主動配合甲方進行階段工程質量的檢查、驗收，做好記錄。
8、乙方保證工程質量，嚴格按有關行政主管部門的規(guī)章制度要求及施工規(guī)范、技術要求施工，按期完成工程內(nèi)容。
9、乙方應文明施工，做到工完、料凈、場地清，費用已包含在工程總價中。
第五條 工程價款及支付
1、 本工程包干價，單價為 元/米,按水平方向直線長度結算。
2、 本工程施工完畢，驗收合格三日內(nèi)甲方向乙方一次性現(xiàn)金結清工程款。
第六條 工程質量驗收
1、驗收方式：乙方應向甲方提供本工程驗收報告，材料質檢合格證書。工程應滿足甲方符合電力質量要求布線的通暢管道，對驗收不合格的工程應由乙方負責修理、更換、其費用由乙方承擔。如在頂管施工期間遇不能改變的障礙物，通過多方努力確實不能頂管成功達到電力管穿線要求，乙方無條件撤離現(xiàn)場并不能要求甲方支付任何工程款。
2、驗收時間：甲方接到乙方完工報告后2日內(nèi)組織竣工驗收，逾期不組織竣工驗收，則視為本工程質量全部合格。
第七條 違約責任
如一方擅自終止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的義務，應依法承擔違約責任，并賠償因此而給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
第八條 爭議的解決方式
如因履行本合同發(fā)生爭議，甲乙雙方應本著互諒互讓的原則協(xié)商解決。如經(jīng)協(xié)商不能達成一致意見，任何一方可向工程所在地人民法院提起訴訟。
第九條 本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商達成的補充合同、補充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。
第十條 本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
第十一條 本合同共一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人：法定代表人：
授權代表人：授權代表人：
電 話： 電 話：
簽章日期： 年 月 日 簽章日期： 年 月 日
電力管道施工合同篇四
產(chǎn)品序列號：________________
臺數(shù)：________________
金額：__________________________
備注：________________
二.由乙方為甲方提供信息產(chǎn)品免送維修服務，相應服務條款如下：
1.合同有效期內(nèi)，乙方只對本合同所列產(chǎn)品實施上門改造，如需更換零件甲方應承擔零件費用，且甲方不再擁有更換下來的舊零件的所有權。
2.如果乙方認為該產(chǎn)品需要取回修理，則乙方技術人員將直接前往甲方處取機。
3.合同有效期內(nèi)，乙方將對本合同所列產(chǎn)品進行兩次免費清潔。
4.除乙方的節(jié)假日外，每周星期______至星期_______________：_____________---______：_____________，是乙方執(zhí)行該合同時間，乙方在接到甲方維修要求電話的第二個工作日是本合同的標準響應時間。
5.本合同不涉及有關軟件或網(wǎng)絡支持服務，凡涉及軟件或網(wǎng)絡支持問題的維修服務，均按照乙方收費服務標準收費。
6.乙方實施上門維修地點為該合同所包括的甲方信息產(chǎn)品現(xiàn)在(合同簽字日)使用所在地。
7.甲方應對其專有的機密信息的安全自行負責。
三.合同生效及合同期限：_________________本合同經(jīng)甲乙雙方簽字，蓋章確認，且乙方收到合同全款后，方可生效。合同期限是_____________本合同生效日起一年整。
四.本合同一式兩份，雙方各持一份，具有同等效力。乙方擁有對本合同的解釋權。
未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方簽字：_____________
甲方章：_____________
簽字日期：_____________
乙方簽字：_____________
乙方章：_____________
簽字日期：_____________
電力管道施工合同篇五
甲方：
乙方：
本著平等互利的原則，按國家《勞動法》《經(jīng)濟合同法》等相關的法律法規(guī)，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，協(xié)議如下：
一、工程承包內(nèi)容： 空調、暖氣管道預埋施工
二、工程地點： 濟南歐亞大觀商都工程部
三、安全：在施工過程中，一切安全事故由乙方自行負責。
四、工程技術要求：乙方按設計圖紙和現(xiàn)行施工規(guī)范規(guī)定及公司(甲方)的技術要求施工，安全施工交底，進行組織施工。
五、乙方應認真按照標準規(guī)范和要求施工，工程質量達不到約定的標準部分，經(jīng)甲方發(fā)現(xiàn)，應要求乙方重新施工，因乙方原因達不到約定標準，由乙方承擔重新施工費用，工期不予順延。
六、工程量的計算：以施工圖紙挖方工程量計算。施工中發(fā)生工程量增減工程時，經(jīng)公司確認后調整合同價格，簽訂補充協(xié)議。
七、價格：本工程量為綜合包干價人民幣元。
八、施工中由地方因素影響的由甲方負責協(xié)調。
九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求標準，違反相關規(guī)定，后果由乙方自行負責。
十、工期：天。
十一、付款方式：項目工程全部完成并驗收合格后，一次性支付全部工程款。
十二、結賬方式：乙方以機械油料費和工人工資表方式向甲方結算。
十三、本合同一式六份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)兩份，甲乙雙方簽字即生效，付清工程款后自動失效。(以票據(jù)為準)
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
電力管道施工合同篇六
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本供水工程事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
項目自來水工程，由濱州市濱城
區(qū)市政主管網(wǎng)鋪設dn pvc供水管道至甲方圍墻內(nèi)一米處位臵。
二、合同費用
甲方應繳納自來水管道安裝費 元整，并一次性付清。
三、合同工期
甲方繳費后5日內(nèi)開工，工期總日歷天數(shù) 天。如遇雨雪天氣及施工方案變動等原因，工期相應順延。
四、質量標準
達到國家質量驗收合格標準。
五、甲方權利與義務
1.開工前一次性繳納自來水管道安裝費。
2.與乙方協(xié)商確定施工方案。
3.提供水表安裝位臵。
4.辦理相關的用水手續(xù)。
六、乙方權利與義務
1.確定施工方案，并得到甲方確認。
2.收到甲方全部繳費后5日內(nèi)組織開工。
3.負責管材、管件的采購與施工。
4.保證工程質量，保證施工工期。
5.竣工后，在甲方辦理用水手續(xù)完整后保證供水。
七、依據(jù)《濱州市濱城區(qū)供用水管理辦法》及相關規(guī)定，管道施工完畢，并與市政管網(wǎng)相接后，該管線用戶水表以上部分的管理權歸濱城區(qū)自來水公司。甲方不得在該管線上開(關)閥門，開口取水。
八、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向濱州市濱城區(qū)人民法院提起訴訟。
九、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，蓋章簽字后生效。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日 年 月 日
電力管道施工合同篇七
發(fā)包方： 簡稱甲方
施工方：_______________________________ 簡稱乙方
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《國家有關安全條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方友好協(xié)商達成協(xié)議，希共同遵守。
第一條 工程名稱、地點、范圍及合同期限
1.1工程名稱：通訊工程
1.2工程地點： 市內(nèi)
1.3工程范圍：安裝通訊的配套設備等項目。
1.4合同期限: 根據(jù)施工段另行議定。
第二條 工程施工要求
2.1按國家通訊施工的有關驗收規(guī)范要求及甲方的相關要求，產(chǎn)品均為：合格產(chǎn)品,(須提供產(chǎn)品檢驗證書、合格證已及相關資料)。
2.2乙方在施工中發(fā)生質量問題，未經(jīng)甲方現(xiàn)場技術負責人研究做出處理方案前，乙方不得擅自處理，如因乙方原因出現(xiàn)的工程質量問題，一切整改全部由乙方承擔。
2.3乙方施工質量達不到甲方的要求，質量低劣，且在整改期限內(nèi)無明顯改觀，甲方有權終止本合同，另選施工隊伍，乙方立即退場，并無權要求支付任何附加費用。
2.4工程在驗收前乙方必須提供詳細的竣工圖紙及相關資料以便甲方制作竣工驗收文件，驗收后甲方必須1個月內(nèi)進行工程送審計;如甲方資料不完整造成無法審計，乙方有權要求甲方按設計工日支付所有工程款。
第三條 現(xiàn)場材料的提供、保管及施工后的成品保護
3.1現(xiàn)場材料由甲方提供領料單給乙方，乙方自行在電信部門指定點領取施工材料。如甲方的材料造成乙方延期及超期及自購材料，均于甲方負責。
3.2乙方領到材料后必需清點數(shù)量、保管好現(xiàn)場材料、防止材料的損壞、被盜、浪費。施工時，在保證質量的前提下，認真計算材料的配比及用量。不得浪費，做到成品清潔衛(wèi)生，直止交工為止,剩余的一切材料,由乙方負責人清點后交給甲方材料(庫管)員核實后入庫統(tǒng)一保管并開收料清單給乙方。
第四條 甲方責任
4.1工程在驗收時主業(yè)提出竣工資料不完整，所有事項由甲方負責。
4.2負責整個工程施工生產(chǎn)技術、質量、安全進度，管理施工過程中的質量檢查及
4.3甲方必須保證乙方在施工材料調配供應，不得無故拖延。
4.4負責辦理工程結算，支付工程款。
第五條 乙方責任
5.1按照電信施工規(guī)范進行施工，施工完畢后提供的圖紙準確明了。
5.2對施工器具自行準備。如施工車輛、光纜熔接設備及其它相關測試設備。
5.3在工期內(nèi)做到保質保量施工完畢。如無特殊原因不得耽誤工期。
5.4在驗收時必須有具體施工人員參與驗收。
第六條 付款方式。
6.1施工費按審計后綜合工日 元/個工日計算;
6.2生活費按乙方施工量的 %計算支借;
6.3在過春節(jié)時為結清乙方工程款，甲方需保證工人工資回家過年;
6.4質保金待工程質量缺陷責任期滿后，支付給乙方。
第七條 施工安全條例。
7.1乙方應配穿安全背心，配戴安全帽、上崗工作證及安高空作業(yè)時的安全帶。
7.2乙方必須按照“國家安全法”之規(guī)定安全文明施工，不得違反安全規(guī)定，如(酒
7.3如在施工中違反規(guī)范的施工人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50—100元，造成他人，自己
第八條 違約條例
8.1甲方必須遵守本合同協(xié)議的有關條款，如違返條例之規(guī)定，按合同金額的3%
8.2乙方必須遵守本合同協(xié)議的有關條款，違返條例規(guī)定，按合同金額的3%違約金付給甲方作賠償費，同時甲方可誰時終止合同。
8.3若其中一方違約另一方可向人民法院申訴調解決。
第九條 其他事項。
9.1在施工中，如遇自然災害，人力不可抗拒下等,甲、乙雙方及有關部門應共同
9.2乙方如提出與甲方終止施工，乙方需在三個月前提出，以便甲方安排后期工作。
9.3乙方在簽合同期一周后向甲方提供人員清單及身份證復印件。
9.4以上合同協(xié)議希望雙方共同遵守，甲、乙方不得無故終止合同。
9.5未盡事宜，經(jīng)雙方共同協(xié)商，協(xié)商條文、作本合同補充協(xié)議具有同等法律效力。
9.6本合同責任期滿后，結清工程價款后自行失效。
9.7本合同自雙方簽字蓋章后生效，合同協(xié)議共壹式___份， 甲方 份，乙方___份，各執(zhí)為憑。
9.8合同訂立時間： 年 月 日
發(fā)包方(蓋章)： 承包方(蓋章)：
地 址： 地 址：
法定人或代表人： 法定人或代表人：
電 話： 電 話：
電力管道施工合同篇八
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本供水工程事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
項目自來水工程，由濱州市濱城
區(qū)市政主管網(wǎng)鋪設dn pvc供水管道至甲方圍墻內(nèi)一米處位臵。
二、合同費用
甲方應繳納自來水管道安裝費 元整，并一次性付清。
三、合同工期
甲方繳費后5日內(nèi)開工，工期總日歷天數(shù) 天。如遇雨雪天氣及施工方案變動等原因，工期相應順延。
四、質量標準
達到國家質量驗收合格標準。
五、甲方權利與義務
1.開工前一次性繳納自來水管道安裝費。
2.與乙方協(xié)商確定施工方案。
3.提供水表安裝位臵。
4.辦理相關的用水手續(xù)。
六、乙方權利與義務
1.確定施工方案，并得到甲方確認。
2.收到甲方全部繳費后5日內(nèi)組織開工。
3.負責管材、管件的采購與施工。
4.保證工程質量，保證施工工期。
5.竣工后，在甲方辦理用水手續(xù)完整后保證供水。
七、依據(jù)《濱州市濱城區(qū)供用水管理辦法》及相關規(guī)定，管道施工完畢，并與市政管網(wǎng)相接后，該管線用戶水表以上部分的管理權歸濱城區(qū)自來水公司。甲方不得在該管線上開(關)閥門，開口取水。
八、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向濱州市濱城區(qū)人民法院提起訴訟。
九、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，蓋章簽字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
電力管道施工合同篇九
室外弱電管道施工合同
發(fā)包方：_________________
承包方：_________________
為明確甲乙雙方在燃氣管網(wǎng)工程建設中的權力義務，雙方在平等互利的前提下，依照《中華人民共和國建筑法》和gf-1999-0201《建設工程施工合同》通用條款以及當?shù)亍度細夤芾項l例》等有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定。甲、乙雙方就燃氣管道安裝工程有關事宜，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。供雙方遵照執(zhí)行，不得違約。
一：_________________承包范圍：_________________
工程內(nèi)容：_________________儲備站、城區(qū)主干管、閥門井、庭院管網(wǎng)、樓棟調壓箱、室內(nèi)安裝，表前、表后閥門。
工程地點：_________________地區(qū)內(nèi)。為了滿足乙方工作量，具體施工地點由甲方統(tǒng)一調配。
工程量：_________________
1、造價在1.5億人民幣左右分期建造，以實際工程量結算為準;
2、取費標準按最新安裝定額取費，結合現(xiàn)行市場。
二：_________________承包方式
包工包料：_________________按圖施工，材料調度實做實結，乙方所購材料(主材、設備、配件)必須是國家標準生產(chǎn)廠家，按施工圖材料表中確定的規(guī)格、設計選型品牌購買，并按國家燃氣工程相關規(guī)范嚴格執(zhí)行。乙方應向甲方提供生產(chǎn)廠家相關資料及樣品，經(jīng)甲方認可后，方能采購使用，并作為竣工驗收依據(jù)，未經(jīng)甲方認可所造成的后果由乙方承擔。
電力管道施工合同篇十
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》，《中華人民共和國合同法》等法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，為明確雙方職責，相互促進，優(yōu)質，按期完成工程項目。雙方本著平等互利，協(xié)調一致的原則，經(jīng)過友好協(xié)商，就有關供電工程的施工事宜，達成以下協(xié)議。
一、 工程概況
1~工程名稱：工程
2~工程地點：xx村
3~工程內(nèi)容：1、安裝xxkva變臺一處。
2、倒接低壓線路一處。
二、承包方式：包工包料
三、工程造價：經(jīng)甲乙雙方協(xié)商認定預算價為xx元整(￥xx元)。合同價以審計結果為準。
四、合同工期：合同簽訂后，xx個工作日內(nèi)完成。
五、甲乙雙方職責：
1 甲方職責：
(1)組織有關單位對施工工程內(nèi)容資料進行審定，并辦理有關部門的審批手續(xù)及批準的施工執(zhí)照。
(2)開工后甲方應派工地代表負責工程質量檢查;對工程進度、質量進行監(jiān)督、驗收，并及時處理施工中有關甲方應負責解決的問題(如占地青賠協(xié)調等)。如因甲方未及時發(fā)現(xiàn)缺陷以致發(fā)生質量問題，所需增加的返工費用由甲方負責。
2 乙方職責：
(1)組織有關單位對施工圖紙設計資料進行審定，辦理有關部門的審批手續(xù)。
(2)編制施工組織設計和施工預算，做好施工前的各項準備工作。
(3)向甲方提供施工進度及應向甲方提供的有關施工資料。
(4)嚴格按照國家規(guī)范施工，在施工中要加強自檢，按部頒驗收規(guī)范的有關規(guī)定進行施工，確保工程質量和工程進度。
(5)向甲方及時提供竣工報告和有關技術資料，并免費向用戶提供技術培訓和技術服務。
(6)負責施工中施工人員的人身安全及設備停送電手續(xù)及停電后應采取的各項安全措施。
3~自工程送電之日起，乙方質保期半年，質保期內(nèi)因乙方施工質量或乙方采購的設備材料質量而引起的質量事故由乙方負責處理。
本合同一式 貳 份，甲方執(zhí) 壹 份，乙方執(zhí) 壹 份。 本合同自雙方蓋章，雙方法人或委托代理人簽字生效。
本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。 本合同簽訂后，一方由于某種原因不能執(zhí)行負擔 另一方為執(zhí)行本合同所造成的經(jīng)濟損失。
合同雙方
甲方 (章) 乙方 (章) 法人或 法人或 委托代理人 委托代理人
開戶行： 開戶行： 賬號： 賬號： 稅號或組織代碼證：
簽定日期： 年 月 日
電力管道施工合同篇十一
甲方：_________________
乙方：_________________
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，甲方將草坪鋪設委托給乙方施工，為確保如期保質完成本工程，雙方本著互相支持、緊密配合的原則，結合本工程具體情況，明確雙方職責，特簽訂本合同，條款如下：
1.草坪面積：_________________大約以實地為準。
2.草坪每平方米單價：_________________7元(大寫：_________________柒元整)
3、開工日期：_________________本項目工程從年月日起至年月日止。
4、施工期內(nèi)，若因停水、停電、大雨、暴雨等特殊情況或甲方書面確認工期可順延。
5、因甲方原因不能及時移交施工場地或甲方提供施工地段不具備施工條件而造成工期延誤，由甲方承擔所造成損失，工期相應順延。
6.結算方式：_________________1乙方收到.甲方預先支付的30%工程款后進場。
2.草坪鋪設完畢后再支付的30%工程款
3.草坪驗收合格后再支付的30%工程款
4.剩余10%工程款款項等草坪養(yǎng)護半年完畢后一次付清。
5.如有拖欠每愈一日愿按工程總金額的3%賠付給對方。
甲方(蓋章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
電力管道施工合同篇十二
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，達成如下協(xié)議。
一、工程地點：
清水四組中心村312國道南北兩側
二、工程內(nèi)容：
1、國道南接通到北總管道，架設厚度4.0cm108管180米，砌留水井5個。
2、國道北側架設厚度4.0cm108管360米，砌留水井8個。
3、架設φ300pe管下水管道540米，砌下水井9個(注：管線長度根據(jù)實際開挖丈量結算)。
三、工程工期
開工日期： 20xx 年 9 月 5 日
竣工日期： 20xx 年 9 月 30 日
四、工程價款
工程款共計222970元，其中：暖氣管道540米，共計16087元;下水管道540米，共計62100元。
五、甲乙雙方的責任
1、甲、乙雙方共同協(xié)商管道走向、放線。
2、甲方應提供乙方安裝管道時臨時水、電供應，費用由乙方承擔。
3、甲方負責建設區(qū)域的管理協(xié)調工作。
4、乙方所購買的材料，必須有合格證和檢驗報告。
5、乙方負責供暖調試，并達到設計要求，費用由乙方承擔。
6、乙方在施工時應充分考慮今后甲方在使用中的維護方便。
7、乙方負責施工中對甲方其他設施的保護，如有損壞應負責修理或賠償。
8、乙方應充分考慮甲方提出的分段施工的要求，在施工中合理安排以免造成重復浪費。
9、乙方負責在施工結束后，將工程正式管網(wǎng)圖紙一式兩份提供給甲方。
六、安全施工
在施工過程中，乙方應嚴格按照施工工程安全要求嚴格操作規(guī)程，若出現(xiàn)不安全事故，責任由乙方全權負責。
七、質量保修
乙方應按法律、行政法規(guī)或國家關于工程質量保修的有關規(guī)定，對交付甲方使用的工程在質量保修期內(nèi)承擔保修責任。
八、違約責任：
乙方應按時保質保量完成工程，如不按時完成工程，每天按總工程價款的5%扣除違約金。
九、協(xié)議經(jīng)雙方簽字即可生效，協(xié)議一式三份，雙方各執(zhí)一份，小城鎮(zhèn)建設辦公室保留一份。
十、本合同的附件或附加協(xié)議視為本合同的組成部分，具有同等效力。未盡事宜，雙反協(xié)商解決。
甲方：(公章) 法定代表人：
乙方：(公章) 法定代表人：
年 月 日
電力管道施工合同篇十三
甲方：
乙方：
本著平等互利的原則，按國家《勞動法》《經(jīng)濟合同法》等相關的法律法規(guī)，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，協(xié)議如下：
一、工程承包內(nèi)容： 空調、暖氣管道預埋施工
二、工程地點： 濟南歐亞大觀商都工程部
三、安全：在施工過程中，一切安全事故由乙方自行負責。
四、工程技術要求：乙方按設計圖紙和現(xiàn)行施工規(guī)范規(guī)定及公司(甲方)的技術要求施工，安全施工交底，進行組織施工。
五、乙方應認真按照標準規(guī)范和要求施工，工程質量達不到約定的標準部分，經(jīng)甲方發(fā)現(xiàn)，應要求乙方重新施工，因乙方原因達不到約定標準，由乙方承擔重新施工費用，工期不予順延。
六、工程量的計算：以施工圖紙挖方工程量計算。施工中發(fā)生工程量增減工程時，經(jīng)公司確認后調整合同價格，簽訂補充協(xié)議。
七、價格：本工程量為綜合包干價人民幣元。
八、施工中由地方因素影響的由甲方負責協(xié)調。
九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求標準，違反相關規(guī)定，后果由乙方自行負責。
十、工期：天。
十一、付款方式：項目工程全部完成并驗收合格后，一次性支付全部工程款。
十二、結賬方式：乙方以機械油料費和工人工資表方式向甲方結算。
十三、本合同一式六份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)兩份，甲乙雙方簽字即生效，付清工程款后自動失效。(以票據(jù)為準)
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
電力管道施工合同篇十四
發(fā)包單位： (簡稱發(fā)包方)（以下簡稱甲方）
承包單位： (簡稱承包方)(以下簡稱乙方）
發(fā)包方經(jīng)過批準進行的安裝工程，經(jīng)同意由承包方承擔施工，為明確雙方的權利義務，根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》等有關法律、法規(guī)簽訂本合同，雙方共同遵守。
第一條：工程名稱： 廠區(qū)內(nèi)舊管道，道路拆除及新管道安裝和道路恢復工程
第二條：臺(套)數(shù)： 1 套
第三條：工程地點： 大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)
第四條：承包的范圍和內(nèi)容
1：拆除舊有管道及閥門等，安裝新管道及閥門。
2：拆除部分道路及溝槽，閥門井等，恢復道路及溝槽，閥門井等。
第五條：工程造價
工程造價為：
第六條：承包方式
本工程按以下第 1 項方式進行承包施工。
1、包工包料。
2、預算定額。
3、包清工輔材
第七條：施工工期
有效施工期 75 天， 施工期間如發(fā)生不可抗力的自然災害，工期另行協(xié)商。
第八條：工程價款的結算與支付
簽訂合同后7日內(nèi)付50%為預付款，水壓試驗合格7日內(nèi)再付40%，驗收完畢7日內(nèi)付清余款
第九條：雙方的主要責任
一、發(fā)包方：
1、負責施工現(xiàn)場的三通一平;水、電接至鍋爐房;無鍋爐房以鍋爐本體為準10米范圍內(nèi);
2、組織技術資料審定， 在開工前將施工設計圖及有關技術資料送交承包方，審定施工組織設計;
3、按時辦理撥款和結算;
4、派駐工程代表，對工程進度、工程質量進行監(jiān)督，檢查隱蔽工程，辦理中間交接手續(xù)，負責工程鑒證，解決工程施工中遇到的問題，以及其他事宜;
5、為承包方提供生活方便;
二、承包方：
1、按雙方商定的分工范圍，作好材料和設備的采購、供應和管理，作好施工前的各項準備工作;
2、及時向發(fā)包方提出開工通知書，施工進度計劃表、隱蔽工程驗收通知、施工驗收通知，提出應由發(fā)包方供應的材料、設備計劃;
3、嚴格按照施工圖、規(guī)范標準與說明書進行施工，確保工程質量，按合同規(guī)定竣工和交付;
4、施工期間加強安全管理，防止傷亡事故發(fā)生;
5、按規(guī)定參加竣工驗收，辦理竣工結算;
6、在合同規(guī)定的保修期內(nèi)，對屬于承包方負責的工程質量問題，負責修理;
第十條：工程質量和驗收標準
1、承包方嚴格按照施工工藝、施工驗收范圍施工，確保工程質量，在施工過程中如發(fā)生施工質量事故，由乙方負責。
2、隱蔽工程完成后，承包方應在二十四小時以前通知發(fā)包方進行檢查，未經(jīng)發(fā)包方檢查不得隱蔽否則按工程質量不合格進行處理。如發(fā)包方12小時內(nèi)未按時到場，承包方自行檢查隱蔽。
3、施工驗收標準以國家頒發(fā)的現(xiàn)行《規(guī)程》、《規(guī)范》標準為依據(jù)。工程竣工后，有承包方通知發(fā)包方，發(fā)包方組織有關部門及時進行工程總體驗收。驗收合格后，辦理有關驗收證明手續(xù)，工程移交發(fā)包方管理使用。
第十一條：施工期間臨時停水、停電每次在一天以上的，憑簽證順延工期;
第十二條：工程保修期自驗收合格之日起一年
第十三條：違約責任
一、發(fā)包方：
1、由于設計變更及設計錯誤造成的返工，應采取措施彌補或減少損失，同時，賠償承包方由此而造成的返工、機械設備調遷，材料和設備積壓的實際損失;
2、工程未經(jīng)驗收，發(fā)包方提前使用或擅自動用，由此而造成的質量或其他問題，由發(fā)包方承擔責任;
3、不按合同規(guī)定支付工程款，承包方有權提出停工報告，發(fā)包方不能及時解決，承擔一切停工損失。
二、承包方：
1、逾期未完工，由此造成逾期交付使用的，每日按合同價款的1‰償付逾期違約金;或工程質量不符合合同規(guī)定的負責無償修理和返工經(jīng)濟，由此造成的損失由承包方全部承擔。
2、保修期內(nèi)發(fā)生因安裝原因造成的質量問題，由承包方無償進行返修;因使用或由發(fā)包方其他原因造成的質量問題，承包方應進行維修，費用由發(fā)包方承擔。
第十四條：本合同在雙方簽字蓋章后生效，工程交工、工程價款結清后，除有關保修條款仍然有效外，其它條款即告終止，保修期滿后，有關保修條款終止。
第十五條：爭議解決方式
如雙方就本合同發(fā)生爭議，經(jīng)協(xié)商不成，經(jīng)濟合同仲裁機構仲裁。
第十六條：其他條款按約定執(zhí)行。
第十七條：本合同正本 四 份，雙方各執(zhí) 2 份 。
第十八條：未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日