隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，關于合同的利益糾紛越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？下面是小編給大家?guī)淼暮贤姆段哪０澹Ｍ軌驇偷侥銌?
最新外墻勞務合同優(yōu)秀篇一
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經協(xié)商達成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程
1.2 工程地點： 寶楊路3320號
1.3 承包范圍： 1-3號外墻涂
1.4 承包方式：包工包料 (外墻膩子甲方提供)
1.5 工期：自接到甲方通知后 10天 內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
1.6 工程質量：合格
1.7工程面積:暫定3000m2,竣工后按實計算.
1.8 合同價款采用固定單價，單價 淺色20.60元/每平方, 深色21.80元/每平方。 合計金額為(人民幣)： 63000.00元(大寫)： 陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。
1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規(guī)定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用，少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。
第二條 甲方工作
2.1指派 周建軍 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.2甲方簽訂合同后3天內向乙方明確施工范圍及施工要求。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2乙方指派 宋繼訓 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、消防和垃圾清理等工作，并承擔相應費用。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。
3.7工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 關于工期的約定
4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。
4.2乙方在合同簽訂后3日內提供施工組織設計，甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時，乙方應在此后3天內提供修正的施工組織設計。
4.3非乙方原因造成的工期延誤，經雙方協(xié)商，以經甲方簽證的聯(lián)系單為準，工期可以順延。
4.4工程竣工結算時乙方提供發(fā)票，甲方出具免稅憑證。
第五條 關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程質量應達到國家建筑裝飾行業(yè)標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時，則以建筑行業(yè)裝飾標準為準。
5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。乙方應提前24小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認;若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗而引起的產品損壞、停工直接費;若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，無論復驗是否合格，甲方不承擔應復驗而引起的產品損壞、停工損失，工期不予順延。
5.3由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
5.4工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用。
第六條 關于工程價款及結算的約定
6.1支付方式：
工程開工后，工程完成至30%時，支付至合同價的 50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價的 80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算后支付至結算價的95%，余款作為保修金。 保修金為工程結算價的5%，在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。
6.2如在施工中發(fā)生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯(lián)系單,甲方認可確定簽字，在決算時按實結算。
第七條 關于材料供應的約定
7.2 乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，并且對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 有關安全生產和防火的約定
8.1 乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
第九條 爭議與違約責任
9.1、違約
(1)工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結算總價款的 向甲方支付違約金，并承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執(zhí)行，甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤，經甲方確認后，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。
(2)產品質量：如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的，乙方除應立即調換合格產品外，還應按不合格產品價款的 %向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的違約責任。
(3)工程質量：如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準)，乙方必須立即整改，直至質量達到合格為止，同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據實賠償。
(4)付款：如甲方無故延遲支付工程款，經乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。
9.2、爭議
(1)雙方約定，在合同履行過程中產生爭議時，各方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
(2)對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應繼續(xù)履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。
第十條 其它約定
第十一條 附則
11.1 本工程需要進行保險時，應另訂協(xié)議。
11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結清全部工程款后自動失效。
11.3本合同在履行過程中形成的會議紀要，報價單及補充協(xié)議，工程聯(lián)系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
11.4本合同設正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執(zhí)正本壹份、副本壹份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
代理人： 代表人：
年 月 日：
最新外墻勞務合同優(yōu)秀篇二
乙方：
甲方聘用乙方為短期員工，雙方經過平等協(xié)商，彼此同意約定下述條款以共同遵守。
一、乙方之考勤與管理悉按甲方有關員工手冊辦理之。
二、乙方這職務或工種為。
(一)甲方公司總部;
(二)甲方在全資公司或參股的合資公司;
最新外墻勞務合同優(yōu)秀篇三
本協(xié)議由甲方(承包方)： 乙方(定作方)： 成武縣財政局、成武縣地方稅務局上列甲乙雙方本著平等互利的原則，經認真協(xié)商，根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國勞動法》的規(guī)定，簽訂如下承攬合同，供雙方嚴格遵守。
一、勞動承包形式
本合同采取甲方包工、包料、包工具、包施工的承包形式。
二、勞動承包內容
1、工程項目名稱：
2、工程項目地點：
3、工程項目內容：工程外墻天然石漆每平方米價格/m2： 暫定面積：
2，總計工程款元結算時按實標面積乘以單價結算承包款。工程量在工程施工后，經甲乙雙方實際測定為準。
三、施工要求：
1、墻面清理;
2、所有陽角用塑料護角粘好;
3、刮找平膩子2遍
4、細膩及拋光膩子2遍;
5、噴抗堿封底漆一道;
6、面漆要噴均勻一致;
7、噴拋光漆一遍;
8、潑灑窗門部位痕跡，完工后清理干凈。
四、雙方權利義務
a、甲方權利義務
1、嚴格遵守乙方對施工現(xiàn)場質量、進度、工序、工藝等的要求。
2、施工用工具由甲方自備，如甲方需乙方提供部分施工機具，所發(fā)生的費用由乙方支付費用，并承擔使用期間的修理保養(yǎng)費用。
3、甲方指定并經乙方確認的施工現(xiàn)場負責人不得無故脫離施工現(xiàn)場。
4、甲方應組織好施工現(xiàn)場管理機構，配備材料領用配料員，施工進度管理員，并將人員名單報乙方以便于監(jiān)督管理。
5、甲方不得無故停止施工，否則乙方有權單方面終止本合同執(zhí)行。如乙方不能按施工進程付款，則甲方有權停止施工。
6、如遇人力不可抗拒的災害，導致工期延誤，則甲方有權延長工期。
b、乙方權利義務
1、按時支付甲方的勞務費用。
2、如有條件為甲方施工人提供居住條件，膳食由甲方自行解決。
3、負責協(xié)商施工各方的關系。
4、提供架子、吊籃、施工前安裝到位。
5、保證甲方施工材料隨時到位，按時入庫，由于現(xiàn)場施工情況發(fā)生材料運庫房、吊籃拆裝、挪位、上下車裝卸，乙方另支付費用。乙方有權另雇他人配合，為此而發(fā)生的費用由乙方承擔。
6、因乙方拖欠資款合令甲方停工而導致的工程延誤、材料浪費等經濟損失由乙方承擔。
五、施工內容變更
施工過程中，如乙方要求變更施工內容，更換施工材料，費用由乙方自付。
六、違約責任
本合同生效后，雙方應履行合同所規(guī)定的條款，不得擅自變更或解除合同，否則，變更方需承擔因此而造成的損失。
七、付款方式
1、工人、材料進場付本工程總造價的35%;
2、細膩及拋光膩子批完進主材付本工程總造價的70%;
3、工程完成結算后十日內付清剩余工程款(質保金3%除外)。
八、糾紛處理
本合同履行期間雙方發(fā)生爭議時，可協(xié)商解決，若協(xié)商不成，雙方均可依法向法院起訴。
九、其他約定事宜
十、本合同一式二份，具有同等法律效力，甲乙雙方各執(zhí)一份。對本合同未盡事宜及本合同的更改事項，雙方同意通過補充件予以確認，補充件與本合同具有同等效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
最新外墻勞務合同優(yōu)秀篇四
甲方法定代表人：
公司地址：
聯(lián)系方式：
乙方：
居民身份證號：
出生年月：
家庭住址：
聯(lián)系方式：
風險提示：
一是，企業(yè)將支付未簽訂勞動合同期限的雙倍工資。如：企業(yè)超過________年未簽勞動合同，企業(yè)就得多支付員工11個月的工資。
二是，如果未簽訂勞動合同期限超出________年，將致使簽訂無固定期限的勞動合同條件成立，只要沒有出現(xiàn)法律規(guī)定的條件或者雙方約定的條件，企業(yè)就得繼續(xù)履行勞動合同規(guī)定的義務，無法解除勞動合同。 根據《中華人民共和國勞動法》和有關規(guī)定，甲乙雙方經平等協(xié)商一致，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。
一、勞動合同期限
3、勞動合同期限________年以上的，試用期不得超過六個月。
違反以上規(guī)定進行約定的，若被員工投訴，會被勞動行政部門責令改正；如果違法約定的試用期已經履行的，單位還要向員工支付賠償金。
二、工作內容和工作地點
（一） 乙方同意根據甲方工作需要，擔任_______________崗位（工種）工作，甲方應提供必要的生產（工作）條件。
（二） 乙方的工作地點在______________________________________________。
（三） 乙方工作應達到____________________________標準，按照甲方關于本崗位工作任務和責任制要求完成規(guī)定的工作任務。
三、勞動時間
（一） 甲方安排乙方執(zhí)行________________工時制度。執(zhí)行不定時工作制的，在保證完成甲方工作任務情況下，乙方自行安排工作和休息時間。
（二） 甲方為乙方提供必要的勞動條件和勞動工具，建立健全生產工藝流程，制定操作規(guī)程、工作范圍和勞動安全衛(wèi)生制度。
四、勞動報酬
（一） 甲方每月____日前以貨幣形式支付乙方工資，月工資為_____元月。乙方在試用期的工資為________________元月。
五、保險福利待遇風險提示：
繳納社會保險是企業(yè)的法定義務，即使是員工自己同意不繳納社保，還簽訂了相關的協(xié)議，這也不能規(guī)避企業(yè)為員工繳納社保的義務。因此，為勞動者繳納社會保險，是企業(yè)必須而為的行為，否則，當員工以此通過法律程序維權，用人單位就要為此付出相應的代價。
（一） 甲乙雙方按國家規(guī)定參加社會保險。甲方為乙方辦理有關社會保險手續(xù)。
（二） 乙方患病或非因工負傷的醫(yī)療待遇按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
（三） 乙方患職業(yè)病或因工負傷的待遇按國家的有關規(guī)定執(zhí)行。
六、勞動紀律
（一） 甲方根據生產經營需要，依法制定規(guī)章制度和勞動紀律乙方違反勞動紀律和甲方的規(guī)章制度，甲方有權根據規(guī)章制度進行處理，直至解除本合同。
（二） 乙方應遵守勞動紀律的規(guī)章制度，遵守勞動安全衛(wèi)生、生產工藝、操作規(guī)程和工作規(guī)范；愛護甲方的財產，遵守職業(yè)道德；積極參加甲方組織的培訓，提高自身素質。
（一） 甲乙雙方協(xié)商一致的；
（一） 在試用期間被證明不符合錄用條件的；
（三） 嚴重失職，營私舞弊，對甲方利益造成重大損害的；
（四） 被依法追究刑事責任的。
八、其他本合同未事宜，按照法律法規(guī)的規(guī)定進行。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。
甲方：________年____月____日
乙方：________年____月____日
最新外墻勞務合同優(yōu)秀篇五
乙方_________
性別_________
聯(lián)系電話_________________
為建立勞動關系，明確權利義務，依據勞動法、勞動合同法等有關法律規(guī)定，在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上，訂立本合同。
止。其中試用期為____________年______月______日起至____________年______月______日止。
第二條 甲方根據工作需要，安排乙方在____________工作崗位，乙方的工作任務為____________，工作地點為________________________。經雙方協(xié)商同意，甲方可以調換乙方的工種或崗位及工作地點。
乙方應認真履行崗位職責，遵守各項規(guī)章制度，服從管理，按時完成工作任務。
第三條 乙方按甲方規(guī)定完成工作任務的，甲方于每月_______日支付工資，支付的工資為___________元/月，其中試用期的工資為______________元/月?；蛘邔嵭杏嫾?，計件單價為_________。
第四條 工作時間和休息休假、社會保險、勞動保護、勞動條件和職業(yè)危害防護等按照法律法規(guī)、規(guī)章等規(guī)定執(zhí)行。
第五條 雙方解除或終止勞動合同應按法定程序辦理，甲方為乙方出具終止、解除勞動合同的通知書或相關證明。符合法律、法規(guī)規(guī)定的，支付乙方經濟補償。
第六條 其他未盡事項按照國家及地方現(xiàn)行有關規(guī)定執(zhí)行。
第八條 本合同雙方各執(zhí)一份，涂改或未經授權代簽無效。
甲方簽字(蓋章) ： 乙方簽字 ：
簽訂時間： 簽訂時間：
最新外墻勞務合同優(yōu)秀篇六
甲方法定代表人：
公司地址：
聯(lián)系方式：
乙方：
居民身份證號：
出生年月：
家庭住址：
聯(lián)系方式：
根據《中華人民共和國勞動法》和有關規(guī)定，甲乙雙方經平等協(xié)商一致，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。
本合同于_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。其中試用期至_____年_____月_____日止。
（一） 乙方同意根據甲方工作需要，擔任_______________崗位（工種）工作，甲方應提供必要的生產（工作）條件。
（二） 乙方的工作地點在______________________________________________。
（三） 乙方工作應達到____________________________標準，按照甲方關于本崗位工作任務和責任制要求完成規(guī)定的工作任務。
（一） 甲方安排乙方執(zhí)行________________工時制度。執(zhí)行不定時工作制的，在保證完成甲方工作任務情況下，乙方自行安排工作和休息時間。
（二） 甲方為乙方提供必要的勞動條件和勞動工具，建立健全生產工藝流程，制定操作規(guī)程、工作范圍和勞動安全衛(wèi)生制度。
（一） 甲方每月______日前以貨幣形式支付乙方工資，月工資為_____元／月。乙方在試用期的工資為________________元／月。
（一） 甲乙雙方按國家規(guī)定參加社會保險。甲方為乙方辦理有關社會保險手續(xù)。
（二） 乙方患病或非因工負傷的醫(yī)療待遇按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
（三） 乙方患職業(yè)病或因工負傷的待遇按國家的有關規(guī)定執(zhí)行。
（一） 甲方根據生產經營需要，依法制定規(guī)章制度和勞動紀律乙方違反勞動紀律和甲方的規(guī)章制度，甲方有權根據規(guī)章制度進行處理，直至解除本合同。
（二） 乙方應遵守勞動紀律的規(guī)章制度，遵守勞動安全衛(wèi)生、生產工藝、操作規(guī)程和工作規(guī)范；愛護甲方的財產，遵守職業(yè)道德；積極參加甲方組織的培訓，提高自身素質。
有下列情形之一的，甲乙雙方應變更勞動合同并及時辦理變更合同手續(xù)：
（一） 甲乙雙方協(xié)商一致的；
（三） 訂立本合同所依據的法律、法規(guī)、規(guī)章發(fā)生變化的。
（一） 在試用期間被證明不符合錄用條件的；
（三） 嚴重失職，營私舞弊，對甲方利益造成重大損害的；
（四） 被依法追究刑事責任的。
本合同未事宜，按照法律法規(guī)的規(guī)定進行。
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。
__________年______月______日
乙方：
__________年______月______日
最新外墻勞務合同優(yōu)秀篇七
乙方：
一、工程概況
工程名稱：潤祥小區(qū)外粉工程
工程地點：漢魏大道上店社區(qū)
承包工程內容及范圍： #樓外墻粉刷、粘泡沫板及貼磚(300mm*30mm)工程，含人工費。
二、承包方式
乙方包工不包料，包質量，除下雨外，空余吊籃租金由乙方負責，吊籃安裝后不再維修，移動產生的費用由乙方負責。原材料不足，乙方應提前兩天向甲方匯報。
三、承包價格及付款方式
承包價格：綜合價 元/平方米(含外墻、拉毛、清光、貼磚、二次清洗)，按實際面積計算(含空調板、飄窗板、墻磚清洗、外凸部分)。
收合格后三個月內付清。
四、合同工期
工期： 年 月 日至 年 月 日止。
五、雙方責任
(一)甲方責任
1、對工程項目實行全面管理，對乙方責任內的現(xiàn)場管理，施工技術、工程質量、文明施工，安全及職業(yè)健康和環(huán)保進行監(jiān)督檢查和指導性管理。
3、其他：提供乙方施工中的用水用電。
(二)乙方職責
1、乙方施工中要服從甲方的現(xiàn)場管理，根據工程情況和甲方要求必須配合各項工種和專業(yè)技術人員，配備相應的機具設備。遵守甲方的各項管理制度和勞動紀律，滿足甲方在質量、安全、環(huán)保、職業(yè)健康等方面的要求，配合甲方做相關的驗收工作。
2、根據施工組、技術交底及工期進度要求組織好人員、施工設備、材料進場、設備的安裝調試等，確保甲方的施工進度。組織各工序自檢。乙方技術人員要熟練掌握圖紙做好本部分的技術交底和安全交底工作。
3、按現(xiàn)行施工規(guī)范、標準施工，并提供資質證明資料和材料材質證書及國家規(guī)范要求的復檢檢測報告。根據甲方要求填寫相關驗收記錄表，完善本部分的技術資料的整理、保存和移交。
4、在施工期間應本著節(jié)約降耗的原則施工，嚴禁浪費材料。
5、嚴格隱蔽工程檢驗程序，未經甲方、監(jiān)理檢查同意不得進行下道工序;
7、其他：乙方需在現(xiàn)場設置一名總負責人員，以使協(xié)調甲乙雙方的管理和要求，將施工人員名單及相關身份證明資料提供一份給甲方。
六、施工安全及職業(yè)健康管理
1、安全目標：杜絕重大事故、重大機械和火災事故發(fā)生，創(chuàng)建安全文明示范性工地。
2、乙方必須嚴格按照國家規(guī)定的安全操作規(guī)程施工，做好員工的安全培訓和安全防護，造成人員傷亡事故，乙方承擔經濟責任和法律責任，對嚴重違章違紀造成不良影響和工程質量，安全等出現(xiàn)重大問題的，甲方給予乙方一定的經濟處罰，并有更換施工隊伍的權利。
3、乙方應配合甲方建立安全保證體系，成立安全領導
小組，配備專職安全員、制定安全施工責任制度、進行安全技術交底。應按有關規(guī)定嚴格采取防護措施，并服從甲方現(xiàn)場的統(tǒng)一管理，遵守現(xiàn)場制度，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此產生的費用。
4、要嚴格遵照規(guī)范、各種文件及法規(guī)規(guī)定的職業(yè)健康標準施工。
七、文明施工及環(huán)保
3、施工過程避免揚塵，做好與環(huán)保相關的有關工作。嚴禁白天亂扔垃圾。
八、違約責任
合同簽訂后，甲乙雙方要共同遵守，通力合作，履行各項工作內容，若單方無故終止合同應視為違約，并承擔相應責任。若乙方不能按照甲方要求完成施工作業(yè)，甲方有權安排其他人員從事該工作，發(fā)生的全部費用和責任由乙方承擔。
九、爭議
甲方和勞務分包人在履行合同時發(fā)生爭議，可以自行和解或要求有關主管部門調解，任何一方不愿和解，調解或和解不成的，可以向人民法院提起訴訟。
發(fā)生爭執(zhí)后，除非出現(xiàn)下列情況，雙方都應繼續(xù)履行合同，保持工作連續(xù)，保護好已完成工作成果。
1、單方違約導致合同確定已無法履行，雙方協(xié)議終止合同;
2、調解要求停止合同工作，且為雙方接受;
3、仲裁機構要求停止合同工作;
4、法院要求停止合同工作。
最新外墻勞務合同優(yōu)秀篇八
乙方：
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其它有關法律、行政法律、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就甲方項目外墻保溫及外墻涂料工程發(fā)給乙方施工，為明確甲、乙雙方的責任和義務，經雙方協(xié)商一致同意簽訂以下合同條款。
1、工程名稱：
號樓外墻保溫及外墻涂料工程。
2、工程地點：
3、承包范圍：
號樓外墻保溫及外墻涂料工程的施工。
1、施工：包工包料
(1)根據墻體現(xiàn)狀，向甲方提出大的不符合貼板要求的部位并由甲方整改，小的部位由乙方整改。
(2)的板粘貼并打釘。
最新外墻勞務合同優(yōu)秀篇九
乙方：
經甲乙雙方同意將嘉陵區(qū)嘉南印象外墻漏水承包給乙方維修合同如下：
1、地點：嘉陵區(qū)嘉南印象還房小區(qū)包工包料，所用工具材料由乙方負責，合同簽訂后馬上施工。
2、乙方自愿承擔安全責任，在施工過程中，乙方必須到現(xiàn)場指揮施工，如果出現(xiàn)安全工傷事故，由乙方負責全部一切責任。
3、質量要求，保修期伍年，在伍年內如發(fā)現(xiàn)有漏水現(xiàn)象，甲方通知乙方必須無條件維修，如乙方拖延時間，拒不維修，由此造成的后果，乙方負全部責任并追回所有工程款。另外：4棟2單元樓頂?shù)某两悼p算601—602兩套房子維修費，保修期伍年。
4、付款方式：按維修一套房子單價350元計費，總戶數(shù)17戶，該工程維修到一半后，甲方必須付清已完成的工程款，如不付款，乙方有權停止施工并有權要求甲方付清全部工程款，乙方完成全部工程，甲方按總金額的80%付款，并扣除已付的現(xiàn)金，其余部分保修期滿后一次付清，如果乙方第一次維修繼續(xù)有漏水現(xiàn)象，下幾次維修由乙方免費維修，修好為止。
5、房子定點的漏水位置乙方負責維修，除房蓋漏水以外。
6、本次查看完畢后，如有其它戶數(shù)漏水，甲方不得另行安排或拒絕。
7、如有另行增加戶數(shù)，另行收費，當年按350一戶，以后每年遞增10%，付款方式：每做完一戶就付清80%，如不付清，乙方有權不予維修終止合同，乙方并有權要求甲方20日之內付清所有工程款，逾期不付，按銀行利息5%算。剩余20%作為押金，保修期五年過后付清。
8、在原戶數(shù)所定點位置施工完畢后如有另行點位出現(xiàn)漏水，按每戶另行收費。
9、施工完畢后，在原戶數(shù)原定點位置，人為、自然（此點上方打孔、按護欄、按管道、按雨棚、地裂、地震等）所造成的漏水不予施工。
10、甲乙雙方各附身份證復印件1份，此合同一式二份，各執(zhí)一份，合同簽訂之日生效，共同遵守，并具法律責任。
11、違約責任：任何一方違約付對方總工程款的30%違約金
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
最新外墻勞務合同優(yōu)秀篇一
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經協(xié)商達成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程
1.2 工程地點： 寶楊路3320號
1.3 承包范圍： 1-3號外墻涂
1.4 承包方式：包工包料 (外墻膩子甲方提供)
1.5 工期：自接到甲方通知后 10天 內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
1.6 工程質量：合格
1.7工程面積:暫定3000m2,竣工后按實計算.
1.8 合同價款采用固定單價，單價 淺色20.60元/每平方, 深色21.80元/每平方。 合計金額為(人民幣)： 63000.00元(大寫)： 陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。
1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規(guī)定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用，少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。
第二條 甲方工作
2.1指派 周建軍 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.2甲方簽訂合同后3天內向乙方明確施工范圍及施工要求。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2乙方指派 宋繼訓 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、消防和垃圾清理等工作，并承擔相應費用。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。
3.7工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 關于工期的約定
4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。
4.2乙方在合同簽訂后3日內提供施工組織設計，甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時，乙方應在此后3天內提供修正的施工組織設計。
4.3非乙方原因造成的工期延誤，經雙方協(xié)商，以經甲方簽證的聯(lián)系單為準，工期可以順延。
4.4工程竣工結算時乙方提供發(fā)票，甲方出具免稅憑證。
第五條 關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程質量應達到國家建筑裝飾行業(yè)標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時，則以建筑行業(yè)裝飾標準為準。
5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。乙方應提前24小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認;若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗而引起的產品損壞、停工直接費;若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，無論復驗是否合格，甲方不承擔應復驗而引起的產品損壞、停工損失，工期不予順延。
5.3由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
5.4工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用。
第六條 關于工程價款及結算的約定
6.1支付方式：
工程開工后，工程完成至30%時，支付至合同價的 50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價的 80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算后支付至結算價的95%，余款作為保修金。 保修金為工程結算價的5%，在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。
6.2如在施工中發(fā)生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯(lián)系單,甲方認可確定簽字，在決算時按實結算。
第七條 關于材料供應的約定
7.2 乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，并且對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 有關安全生產和防火的約定
8.1 乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
第九條 爭議與違約責任
9.1、違約
(1)工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結算總價款的 向甲方支付違約金，并承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執(zhí)行，甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤，經甲方確認后，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。
(2)產品質量：如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的，乙方除應立即調換合格產品外，還應按不合格產品價款的 %向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的違約責任。
(3)工程質量：如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準)，乙方必須立即整改，直至質量達到合格為止，同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據實賠償。
(4)付款：如甲方無故延遲支付工程款，經乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。
9.2、爭議
(1)雙方約定，在合同履行過程中產生爭議時，各方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
(2)對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應繼續(xù)履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。
第十條 其它約定
第十一條 附則
11.1 本工程需要進行保險時，應另訂協(xié)議。
11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結清全部工程款后自動失效。
11.3本合同在履行過程中形成的會議紀要，報價單及補充協(xié)議，工程聯(lián)系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
11.4本合同設正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執(zhí)正本壹份、副本壹份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
代理人： 代表人：
年 月 日：
最新外墻勞務合同優(yōu)秀篇二
乙方：
甲方聘用乙方為短期員工，雙方經過平等協(xié)商，彼此同意約定下述條款以共同遵守。
一、乙方之考勤與管理悉按甲方有關員工手冊辦理之。
二、乙方這職務或工種為。
(一)甲方公司總部;
(二)甲方在全資公司或參股的合資公司;
最新外墻勞務合同優(yōu)秀篇三
本協(xié)議由甲方(承包方)： 乙方(定作方)： 成武縣財政局、成武縣地方稅務局上列甲乙雙方本著平等互利的原則，經認真協(xié)商，根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國勞動法》的規(guī)定，簽訂如下承攬合同，供雙方嚴格遵守。
一、勞動承包形式
本合同采取甲方包工、包料、包工具、包施工的承包形式。
二、勞動承包內容
1、工程項目名稱：
2、工程項目地點：
3、工程項目內容：工程外墻天然石漆每平方米價格/m2： 暫定面積：
2，總計工程款元結算時按實標面積乘以單價結算承包款。工程量在工程施工后，經甲乙雙方實際測定為準。
三、施工要求：
1、墻面清理;
2、所有陽角用塑料護角粘好;
3、刮找平膩子2遍
4、細膩及拋光膩子2遍;
5、噴抗堿封底漆一道;
6、面漆要噴均勻一致;
7、噴拋光漆一遍;
8、潑灑窗門部位痕跡，完工后清理干凈。
四、雙方權利義務
a、甲方權利義務
1、嚴格遵守乙方對施工現(xiàn)場質量、進度、工序、工藝等的要求。
2、施工用工具由甲方自備，如甲方需乙方提供部分施工機具，所發(fā)生的費用由乙方支付費用，并承擔使用期間的修理保養(yǎng)費用。
3、甲方指定并經乙方確認的施工現(xiàn)場負責人不得無故脫離施工現(xiàn)場。
4、甲方應組織好施工現(xiàn)場管理機構，配備材料領用配料員，施工進度管理員，并將人員名單報乙方以便于監(jiān)督管理。
5、甲方不得無故停止施工，否則乙方有權單方面終止本合同執(zhí)行。如乙方不能按施工進程付款，則甲方有權停止施工。
6、如遇人力不可抗拒的災害，導致工期延誤，則甲方有權延長工期。
b、乙方權利義務
1、按時支付甲方的勞務費用。
2、如有條件為甲方施工人提供居住條件，膳食由甲方自行解決。
3、負責協(xié)商施工各方的關系。
4、提供架子、吊籃、施工前安裝到位。
5、保證甲方施工材料隨時到位，按時入庫，由于現(xiàn)場施工情況發(fā)生材料運庫房、吊籃拆裝、挪位、上下車裝卸，乙方另支付費用。乙方有權另雇他人配合，為此而發(fā)生的費用由乙方承擔。
6、因乙方拖欠資款合令甲方停工而導致的工程延誤、材料浪費等經濟損失由乙方承擔。
五、施工內容變更
施工過程中，如乙方要求變更施工內容，更換施工材料，費用由乙方自付。
六、違約責任
本合同生效后，雙方應履行合同所規(guī)定的條款，不得擅自變更或解除合同，否則，變更方需承擔因此而造成的損失。
七、付款方式
1、工人、材料進場付本工程總造價的35%;
2、細膩及拋光膩子批完進主材付本工程總造價的70%;
3、工程完成結算后十日內付清剩余工程款(質保金3%除外)。
八、糾紛處理
本合同履行期間雙方發(fā)生爭議時，可協(xié)商解決，若協(xié)商不成，雙方均可依法向法院起訴。
九、其他約定事宜
十、本合同一式二份，具有同等法律效力，甲乙雙方各執(zhí)一份。對本合同未盡事宜及本合同的更改事項，雙方同意通過補充件予以確認，補充件與本合同具有同等效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
最新外墻勞務合同優(yōu)秀篇四
甲方法定代表人：
公司地址：
聯(lián)系方式：
乙方：
居民身份證號：
出生年月：
家庭住址：
聯(lián)系方式：
風險提示：
一是，企業(yè)將支付未簽訂勞動合同期限的雙倍工資。如：企業(yè)超過________年未簽勞動合同，企業(yè)就得多支付員工11個月的工資。
二是，如果未簽訂勞動合同期限超出________年，將致使簽訂無固定期限的勞動合同條件成立，只要沒有出現(xiàn)法律規(guī)定的條件或者雙方約定的條件，企業(yè)就得繼續(xù)履行勞動合同規(guī)定的義務，無法解除勞動合同。 根據《中華人民共和國勞動法》和有關規(guī)定，甲乙雙方經平等協(xié)商一致，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。
一、勞動合同期限
3、勞動合同期限________年以上的，試用期不得超過六個月。
違反以上規(guī)定進行約定的，若被員工投訴，會被勞動行政部門責令改正；如果違法約定的試用期已經履行的，單位還要向員工支付賠償金。
二、工作內容和工作地點
（一） 乙方同意根據甲方工作需要，擔任_______________崗位（工種）工作，甲方應提供必要的生產（工作）條件。
（二） 乙方的工作地點在______________________________________________。
（三） 乙方工作應達到____________________________標準，按照甲方關于本崗位工作任務和責任制要求完成規(guī)定的工作任務。
三、勞動時間
（一） 甲方安排乙方執(zhí)行________________工時制度。執(zhí)行不定時工作制的，在保證完成甲方工作任務情況下，乙方自行安排工作和休息時間。
（二） 甲方為乙方提供必要的勞動條件和勞動工具，建立健全生產工藝流程，制定操作規(guī)程、工作范圍和勞動安全衛(wèi)生制度。
四、勞動報酬
（一） 甲方每月____日前以貨幣形式支付乙方工資，月工資為_____元月。乙方在試用期的工資為________________元月。
五、保險福利待遇風險提示：
繳納社會保險是企業(yè)的法定義務，即使是員工自己同意不繳納社保，還簽訂了相關的協(xié)議，這也不能規(guī)避企業(yè)為員工繳納社保的義務。因此，為勞動者繳納社會保險，是企業(yè)必須而為的行為，否則，當員工以此通過法律程序維權，用人單位就要為此付出相應的代價。
（一） 甲乙雙方按國家規(guī)定參加社會保險。甲方為乙方辦理有關社會保險手續(xù)。
（二） 乙方患病或非因工負傷的醫(yī)療待遇按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
（三） 乙方患職業(yè)病或因工負傷的待遇按國家的有關規(guī)定執(zhí)行。
六、勞動紀律
（一） 甲方根據生產經營需要，依法制定規(guī)章制度和勞動紀律乙方違反勞動紀律和甲方的規(guī)章制度，甲方有權根據規(guī)章制度進行處理，直至解除本合同。
（二） 乙方應遵守勞動紀律的規(guī)章制度，遵守勞動安全衛(wèi)生、生產工藝、操作規(guī)程和工作規(guī)范；愛護甲方的財產，遵守職業(yè)道德；積極參加甲方組織的培訓，提高自身素質。
（一） 甲乙雙方協(xié)商一致的；
（一） 在試用期間被證明不符合錄用條件的；
（三） 嚴重失職，營私舞弊，對甲方利益造成重大損害的；
（四） 被依法追究刑事責任的。
八、其他本合同未事宜，按照法律法規(guī)的規(guī)定進行。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。
甲方：________年____月____日
乙方：________年____月____日
最新外墻勞務合同優(yōu)秀篇五
乙方_________
性別_________
聯(lián)系電話_________________
為建立勞動關系，明確權利義務，依據勞動法、勞動合同法等有關法律規(guī)定，在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上，訂立本合同。
止。其中試用期為____________年______月______日起至____________年______月______日止。
第二條 甲方根據工作需要，安排乙方在____________工作崗位，乙方的工作任務為____________，工作地點為________________________。經雙方協(xié)商同意，甲方可以調換乙方的工種或崗位及工作地點。
乙方應認真履行崗位職責，遵守各項規(guī)章制度，服從管理，按時完成工作任務。
第三條 乙方按甲方規(guī)定完成工作任務的，甲方于每月_______日支付工資，支付的工資為___________元/月，其中試用期的工資為______________元/月?；蛘邔嵭杏嫾?，計件單價為_________。
第四條 工作時間和休息休假、社會保險、勞動保護、勞動條件和職業(yè)危害防護等按照法律法規(guī)、規(guī)章等規(guī)定執(zhí)行。
第五條 雙方解除或終止勞動合同應按法定程序辦理，甲方為乙方出具終止、解除勞動合同的通知書或相關證明。符合法律、法規(guī)規(guī)定的，支付乙方經濟補償。
第六條 其他未盡事項按照國家及地方現(xiàn)行有關規(guī)定執(zhí)行。
第八條 本合同雙方各執(zhí)一份，涂改或未經授權代簽無效。
甲方簽字(蓋章) ： 乙方簽字 ：
簽訂時間： 簽訂時間：
最新外墻勞務合同優(yōu)秀篇六
甲方法定代表人：
公司地址：
聯(lián)系方式：
乙方：
居民身份證號：
出生年月：
家庭住址：
聯(lián)系方式：
根據《中華人民共和國勞動法》和有關規(guī)定，甲乙雙方經平等協(xié)商一致，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。
本合同于_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。其中試用期至_____年_____月_____日止。
（一） 乙方同意根據甲方工作需要，擔任_______________崗位（工種）工作，甲方應提供必要的生產（工作）條件。
（二） 乙方的工作地點在______________________________________________。
（三） 乙方工作應達到____________________________標準，按照甲方關于本崗位工作任務和責任制要求完成規(guī)定的工作任務。
（一） 甲方安排乙方執(zhí)行________________工時制度。執(zhí)行不定時工作制的，在保證完成甲方工作任務情況下，乙方自行安排工作和休息時間。
（二） 甲方為乙方提供必要的勞動條件和勞動工具，建立健全生產工藝流程，制定操作規(guī)程、工作范圍和勞動安全衛(wèi)生制度。
（一） 甲方每月______日前以貨幣形式支付乙方工資，月工資為_____元／月。乙方在試用期的工資為________________元／月。
（一） 甲乙雙方按國家規(guī)定參加社會保險。甲方為乙方辦理有關社會保險手續(xù)。
（二） 乙方患病或非因工負傷的醫(yī)療待遇按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
（三） 乙方患職業(yè)病或因工負傷的待遇按國家的有關規(guī)定執(zhí)行。
（一） 甲方根據生產經營需要，依法制定規(guī)章制度和勞動紀律乙方違反勞動紀律和甲方的規(guī)章制度，甲方有權根據規(guī)章制度進行處理，直至解除本合同。
（二） 乙方應遵守勞動紀律的規(guī)章制度，遵守勞動安全衛(wèi)生、生產工藝、操作規(guī)程和工作規(guī)范；愛護甲方的財產，遵守職業(yè)道德；積極參加甲方組織的培訓，提高自身素質。
有下列情形之一的，甲乙雙方應變更勞動合同并及時辦理變更合同手續(xù)：
（一） 甲乙雙方協(xié)商一致的；
（三） 訂立本合同所依據的法律、法規(guī)、規(guī)章發(fā)生變化的。
（一） 在試用期間被證明不符合錄用條件的；
（三） 嚴重失職，營私舞弊，對甲方利益造成重大損害的；
（四） 被依法追究刑事責任的。
本合同未事宜，按照法律法規(guī)的規(guī)定進行。
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。
__________年______月______日
乙方：
__________年______月______日
最新外墻勞務合同優(yōu)秀篇七
乙方：
一、工程概況
工程名稱：潤祥小區(qū)外粉工程
工程地點：漢魏大道上店社區(qū)
承包工程內容及范圍： #樓外墻粉刷、粘泡沫板及貼磚(300mm*30mm)工程，含人工費。
二、承包方式
乙方包工不包料，包質量，除下雨外，空余吊籃租金由乙方負責，吊籃安裝后不再維修，移動產生的費用由乙方負責。原材料不足，乙方應提前兩天向甲方匯報。
三、承包價格及付款方式
承包價格：綜合價 元/平方米(含外墻、拉毛、清光、貼磚、二次清洗)，按實際面積計算(含空調板、飄窗板、墻磚清洗、外凸部分)。
收合格后三個月內付清。
四、合同工期
工期： 年 月 日至 年 月 日止。
五、雙方責任
(一)甲方責任
1、對工程項目實行全面管理，對乙方責任內的現(xiàn)場管理，施工技術、工程質量、文明施工，安全及職業(yè)健康和環(huán)保進行監(jiān)督檢查和指導性管理。
3、其他：提供乙方施工中的用水用電。
(二)乙方職責
1、乙方施工中要服從甲方的現(xiàn)場管理，根據工程情況和甲方要求必須配合各項工種和專業(yè)技術人員，配備相應的機具設備。遵守甲方的各項管理制度和勞動紀律，滿足甲方在質量、安全、環(huán)保、職業(yè)健康等方面的要求，配合甲方做相關的驗收工作。
2、根據施工組、技術交底及工期進度要求組織好人員、施工設備、材料進場、設備的安裝調試等，確保甲方的施工進度。組織各工序自檢。乙方技術人員要熟練掌握圖紙做好本部分的技術交底和安全交底工作。
3、按現(xiàn)行施工規(guī)范、標準施工，并提供資質證明資料和材料材質證書及國家規(guī)范要求的復檢檢測報告。根據甲方要求填寫相關驗收記錄表，完善本部分的技術資料的整理、保存和移交。
4、在施工期間應本著節(jié)約降耗的原則施工，嚴禁浪費材料。
5、嚴格隱蔽工程檢驗程序，未經甲方、監(jiān)理檢查同意不得進行下道工序;
7、其他：乙方需在現(xiàn)場設置一名總負責人員，以使協(xié)調甲乙雙方的管理和要求，將施工人員名單及相關身份證明資料提供一份給甲方。
六、施工安全及職業(yè)健康管理
1、安全目標：杜絕重大事故、重大機械和火災事故發(fā)生，創(chuàng)建安全文明示范性工地。
2、乙方必須嚴格按照國家規(guī)定的安全操作規(guī)程施工，做好員工的安全培訓和安全防護，造成人員傷亡事故，乙方承擔經濟責任和法律責任，對嚴重違章違紀造成不良影響和工程質量，安全等出現(xiàn)重大問題的，甲方給予乙方一定的經濟處罰，并有更換施工隊伍的權利。
3、乙方應配合甲方建立安全保證體系，成立安全領導
小組，配備專職安全員、制定安全施工責任制度、進行安全技術交底。應按有關規(guī)定嚴格采取防護措施，并服從甲方現(xiàn)場的統(tǒng)一管理，遵守現(xiàn)場制度，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此產生的費用。
4、要嚴格遵照規(guī)范、各種文件及法規(guī)規(guī)定的職業(yè)健康標準施工。
七、文明施工及環(huán)保
3、施工過程避免揚塵，做好與環(huán)保相關的有關工作。嚴禁白天亂扔垃圾。
八、違約責任
合同簽訂后，甲乙雙方要共同遵守，通力合作，履行各項工作內容，若單方無故終止合同應視為違約，并承擔相應責任。若乙方不能按照甲方要求完成施工作業(yè)，甲方有權安排其他人員從事該工作，發(fā)生的全部費用和責任由乙方承擔。
九、爭議
甲方和勞務分包人在履行合同時發(fā)生爭議，可以自行和解或要求有關主管部門調解，任何一方不愿和解，調解或和解不成的，可以向人民法院提起訴訟。
發(fā)生爭執(zhí)后，除非出現(xiàn)下列情況，雙方都應繼續(xù)履行合同，保持工作連續(xù)，保護好已完成工作成果。
1、單方違約導致合同確定已無法履行，雙方協(xié)議終止合同;
2、調解要求停止合同工作，且為雙方接受;
3、仲裁機構要求停止合同工作;
4、法院要求停止合同工作。
最新外墻勞務合同優(yōu)秀篇八
乙方：
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其它有關法律、行政法律、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就甲方項目外墻保溫及外墻涂料工程發(fā)給乙方施工，為明確甲、乙雙方的責任和義務，經雙方協(xié)商一致同意簽訂以下合同條款。
1、工程名稱：
號樓外墻保溫及外墻涂料工程。
2、工程地點：
3、承包范圍：
號樓外墻保溫及外墻涂料工程的施工。
1、施工：包工包料
(1)根據墻體現(xiàn)狀，向甲方提出大的不符合貼板要求的部位并由甲方整改，小的部位由乙方整改。
(2)的板粘貼并打釘。
最新外墻勞務合同優(yōu)秀篇九
乙方：
經甲乙雙方同意將嘉陵區(qū)嘉南印象外墻漏水承包給乙方維修合同如下：
1、地點：嘉陵區(qū)嘉南印象還房小區(qū)包工包料，所用工具材料由乙方負責，合同簽訂后馬上施工。
2、乙方自愿承擔安全責任，在施工過程中，乙方必須到現(xiàn)場指揮施工，如果出現(xiàn)安全工傷事故，由乙方負責全部一切責任。
3、質量要求，保修期伍年，在伍年內如發(fā)現(xiàn)有漏水現(xiàn)象，甲方通知乙方必須無條件維修，如乙方拖延時間，拒不維修，由此造成的后果，乙方負全部責任并追回所有工程款。另外：4棟2單元樓頂?shù)某两悼p算601—602兩套房子維修費，保修期伍年。
4、付款方式：按維修一套房子單價350元計費，總戶數(shù)17戶，該工程維修到一半后，甲方必須付清已完成的工程款，如不付款，乙方有權停止施工并有權要求甲方付清全部工程款，乙方完成全部工程，甲方按總金額的80%付款，并扣除已付的現(xiàn)金，其余部分保修期滿后一次付清，如果乙方第一次維修繼續(xù)有漏水現(xiàn)象，下幾次維修由乙方免費維修，修好為止。
5、房子定點的漏水位置乙方負責維修，除房蓋漏水以外。
6、本次查看完畢后，如有其它戶數(shù)漏水，甲方不得另行安排或拒絕。
7、如有另行增加戶數(shù)，另行收費，當年按350一戶，以后每年遞增10%，付款方式：每做完一戶就付清80%，如不付清，乙方有權不予維修終止合同，乙方并有權要求甲方20日之內付清所有工程款，逾期不付，按銀行利息5%算。剩余20%作為押金，保修期五年過后付清。
8、在原戶數(shù)所定點位置施工完畢后如有另行點位出現(xiàn)漏水，按每戶另行收費。
9、施工完畢后，在原戶數(shù)原定點位置，人為、自然（此點上方打孔、按護欄、按管道、按雨棚、地裂、地震等）所造成的漏水不予施工。
10、甲乙雙方各附身份證復印件1份，此合同一式二份，各執(zhí)一份，合同簽訂之日生效，共同遵守，并具法律責任。
11、違約責任：任何一方違約付對方總工程款的30%違約金
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________