隨著法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴格履行義務。合同的格式和要求是什么樣的呢？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫，我們一起來了解一下吧。
外墻砂漿施工步驟 外墻工程合同(8篇)篇一
乙方：
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法律、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就甲方項目外墻保溫及外墻涂料工程發(fā)給乙方施工，為明確甲、乙雙方的責任和義務，經(jīng)雙方協(xié)商一致同意簽訂以下合同條款。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包范圍：
1、施工：包工包料
(1)根據(jù)墻體現(xiàn)狀，向甲方提出大的不符合貼板要求的部位并由甲方整改，小的部位由乙方整改。
(2)的板粘貼并打釘。
外墻砂漿施工步驟 外墻工程合同(8篇)篇二
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程
1.2 工程地點： 寶楊路3320號
1.3 承包范圍： 1-3號外墻涂
1.5 工期：自接到甲方通知后 10天 內(nèi)完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
1.6 工程質(zhì)量：合格
1.7工程面積:暫定3000m2,竣工后按實計算.
1.8 合同價款采用固定單價，單價 淺色20.60元/每平方, 深色21.80元/每平方。 合計金額為(人民幣)： 63000.00元(大寫)： 陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內(nèi)容(另有約定的除外)。
1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規(guī)定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用，少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。
第二條 甲方工作
2.1指派 周建軍 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.2甲方簽訂合同后3天內(nèi)向乙方明確施工范圍及施工要求。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2乙方指派 宋繼訓 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。
3.4做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、消防和垃圾清理等工作，并承擔相應費用。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。
3.7工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第四條 關(guān)于工期的約定
4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。
4.2乙方在合同簽訂后3日內(nèi)提供施工組織設(shè)計，甲方對乙方的施工組織設(shè)計(或方案)和進度計劃提出質(zhì)疑和合理修正時，乙方應在此后3天內(nèi)提供修正的施工組織設(shè)計。
4.3非乙方原因造成的工期延誤，經(jīng)雙方協(xié)商，以經(jīng)甲方簽證的聯(lián)系單為準，工期可以順延。
4.4工程竣工結(jié)算時乙方提供發(fā)票，甲方出具免稅憑證。
第五條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程質(zhì)量應達到國家建筑裝飾行業(yè)標準質(zhì)量評定合格標準。施工項目質(zhì)量驗收若無相應的國家驗收標準時，則以建筑行業(yè)裝飾標準為準。
5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。乙方應提前24小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認;若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗而引起的產(chǎn)品損壞、停工直接費;若乙方?jīng)]提前24小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，無論復驗是否合格，甲方不承擔應復驗而引起的產(chǎn)品損壞、停工損失，工期不予順延。
5.3由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
5.4工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用。
第六條 關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
6.1支付方式：
工程開工后，工程完成至30%時，支付至合同價的 50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價的 80%全部工程驗收合格且經(jīng)甲方審定結(jié)算后支付至結(jié)算價的95%，余款作為保修金。 保修金為工程結(jié)算價的5%，在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。
6.2如在施工中發(fā)生圖紙修改或增減工程內(nèi)容的,由乙方出具工程聯(lián)系單,甲方認可確定簽字，在決算時按實結(jié)算。
第七條 關(guān)于材料供應的約定
7.2 乙方采購的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，并且對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1 乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第九條 爭議與違約責任
9.1、違約
(1)工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結(jié)算總價款的 向甲方支付違約金，并承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執(zhí)行，甲方有權(quán)從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認后，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。
(2)產(chǎn)品質(zhì)量：如乙方提供的產(chǎn)品經(jīng)檢驗質(zhì)量不合格的，乙方除應立即調(diào)換合格產(chǎn)品外，還應按不合格產(chǎn)品價款的 %向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的違約責任。
(3)工程質(zhì)量：如因乙方原因引起工程質(zhì)量不合格(以甲方、設(shè)計單位、等書面確認為準)，乙方必須立即整改，直至質(zhì)量達到合格為止，同時向甲方支付與質(zhì)量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據(jù)實賠償。
(4)付款：如甲方無故延遲支付工程款，經(jīng)乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。
9.2、爭議
(1)雙方約定，在合同履行過程中產(chǎn)生爭議時，各方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
(2)對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應繼續(xù)履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。
第十條 其它約定
第十一條 附則
11.1 本工程需要進行保險時，應另訂協(xié)議。
11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結(jié)清全部工程款后自動失效。
11.3本合同在履行過程中形成的會議紀要，報價單及補充協(xié)議，工程聯(lián)系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
11.4本合同設(shè)正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執(zhí)正本壹份、副本壹份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
代理人： 代表人：
年 月 日：
外墻砂漿施工步驟 外墻工程合同(8篇)篇三
乙方：
201x年12月11日開工至為做完為止。(因天氣原因不能施工工期可順延)
1.外墻每平方米 32元，打底一遍(兩三道另計算)、貼磚、擦縫、打角、(墻面清潔另外算)
2.室內(nèi)粉刷打底一平方6元，
3.樓頂鋪磚一平方25元，
4.摟頂做防水，一平凡35元(專用防水材料)
采用項目現(xiàn)金支付形式，進場先付買設(shè)備 ： 人民幣。班組進場后每隔10天支付10000元生活費，照合同要求進行支付工程款80%的工程款，(如果款沒到位乙方有權(quán)力停止施工)其它做完后全部付清余款。
1、負責供應瓷磚、水泥.等主要材料。
2、負責接通電源、水源。(材料乙方可以代買)
1、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范，安全操作規(guī)程，施工期間發(fā)生的一切安全事故由乙方自己負責。
(注：如果不是操作問題是來自架子問題一切問題由甲方負責)
2、要按甲方要求進行施工，確保裝修質(zhì)量。
3、裝修期間和保修期內(nèi)如發(fā)生因施工造成的質(zhì)量問題，負責返工返修，費用由乙方自負。
4、瓷磚省耗不得超過百分之二。
(注：以上如有變動整改經(jīng)雙方同意后再施工，以施工實際面積為準)
此合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字后生效。
甲方簽字： 身份證號碼： 聯(lián)系電話：
乙方簽字： 身份證號碼： 聯(lián)系電話：
年月日
外墻砂漿施工步驟 外墻工程合同(8篇)篇四
一、 工程概況：
2、 工程地點：構(gòu)皮灘街上向東路
二、工程內(nèi)容及單價
2、房屋后面水泥清光，單價為15.00元每平方米。
三、發(fā)包方式
包工不包料。即甲方負責提供粉刷所需的材料如水泥、細沙等。乙方負責組織工人施工和自備施工工具等。
四、 工程質(zhì)量要求
1、靠街一面的瓷磚全部銻掉，包括貼瓷磚時所用的水泥灰漿。
2、墻體粉刷清光符合建筑行業(yè)質(zhì)量檢驗評定標準。(即與周圍房屋外墻清光質(zhì)量相當。)
五、安全文明施工要求
1、乙方在施工時，嚴格按照國家安全操作規(guī)范及文明施工條例要求標準進行施工。
2、乙方在施工期間，嚴格采取安全施工保護措施。由于自身設(shè)備故障、安全措施防護不到位、作業(yè)不規(guī)范等造成作業(yè)人員或其他人員的人身傷害傷亡、甲方設(shè)備損壞等，由乙方承擔全部責任，與甲方無關(guān)。
六、工期
(特殊天氣如下雨不能施工除外)必須完成門面的瓷磚銻出和水泥清光工作。每拖延一日，按工程總造價(1800.00元)的5%進行罰款。房屋后面的墻面清光，時間不計。(附開工時間：20xx年10月13日)
七、雙方責任：
甲方：
1、按時提供所需材料。
2、為乙方提供電源、水源等。
3、在施工場所拉好警戒線，提醒過往行人勿靠近施工場所。
乙方：
1、嚴格按照國家頒布的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準，把好工程質(zhì)量關(guān)。
2、如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，造成重新返工，工期延誤和浪費材料等損失，由乙方承擔。
3、保管好自身工具，若丟失自行負責，與甲方無關(guān)。
八、未涉及條款，由甲乙雙方協(xié)商解決。
九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，由雙方負責人簽字蓋章之日起生效。
甲方： 乙方：
年 月 日
外墻砂漿施工步驟 外墻工程合同(8篇)篇五
乙方：_________________重慶歐林保溫材料有限公司
1、乙方施工人員進場在該項目施工，必須經(jīng)得甲方同意，否則甲方有權(quán)制止乙方施工。
2、乙方應妥善保管自己的物資，甲方不對乙方的財產(chǎn)安全負責。
3、甲、乙雙方未經(jīng)對方許可，均不得擅自使用對方的設(shè)備、工具及材料等。
4、乙方作業(yè)人員要加強成品保護意識，不得隨意損壞或污染甲方的成品及半成品，否則，甲方將要求經(jīng)濟賠償。
5、乙方作業(yè)人員應遵守甲方的現(xiàn)場管理制度，進入施工現(xiàn)場必須戴安全帽，施工現(xiàn)場不準打架斗毆，不準喝酒，不準隨地大小便；夜間在甲方規(guī)定的關(guān)門時間后，不準進入現(xiàn)場。
6、乙方施工期間及因乙方原因造成的所有安全責任由乙方負責。
7、乙方進場前向甲方繳納伍仟元清潔費保證金，完工后經(jīng)雙方及監(jiān)理驗收后退還乙方。
8、其余未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
此協(xié)議一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，監(jiān)理一份，具有同等效力。簽字之日生效。
外墻砂漿施工步驟 外墻工程合同(8篇)篇六
乙方(賣方)：__________________
根據(jù)《_合同法》、《_建筑法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在自愿、平等、誠實信用的基礎(chǔ)上，就建筑工程建筑砂漿采購事宜商定訂立本合同。
1、工程名稱：_________
2、工程地點：_________
3、建設(shè)單位：_________
4、施工單位：_________
5、建筑面積：_________
備注：乙方保證所供材料在施工當中不出任何質(zhì)量問題。
乙方供料及時不影響施工進度。貨至甲方施工現(xiàn)場由甲方負責裝卸。甲方指定的收貨人為。收貨人在乙方送貨單上簽字代表甲方公司行為。
按月付款：每月25日甲乙雙方核對當月供貨量及金額，甲方于次月10日前支付上月貨款的100%。
此合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。簽字生效。未盡事宜協(xié)商解決。
甲方簽字：乙方簽字：身份證號碼：身份證號碼：電話：電話：
______年______月______日
外墻砂漿施工步驟 外墻工程合同(8篇)篇七
發(fā)包單位： (以下簡稱甲方) 承包單位： (以下簡稱乙方)
依照《_合同法》、《_建筑法》及其有關(guān)法律、法規(guī)、遵循平等公平的原則，根據(jù)本工程的具體情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條 工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：。
4、承包方式：包工、包料，以鋼管為主，編織帶為輔。
第二條 合同工期
搭設(shè)時間 拆除時間
合計天數(shù) ，超過時間甲方應按每根鋼管每天付元，租金支付給乙方。每當月結(jié)清，否則，造成的一切經(jīng)濟損失由甲方負責。
第三條 結(jié)算方式
本工程項目外墻腳手架，按國家法定建筑米為一層的建筑面積，單價包干。超高面積單獨核算，單價為 元/平方米，一切稅費由甲方負責，結(jié)算幣種為人民幣。
第四條 雙方職責
1、甲方負責提供乙方水、電、抖車、住房及良好的周邊環(huán)境，甲方如出現(xiàn)敲詐勒索或施工人員盜走鋼管。由甲方負責賠償一切經(jīng)濟損失。
2、甲方及其他施工人員在施工當中，不能損壞乙方搭設(shè)好的腳手架，不能在施工當中亂砸、亂鋸腳手架，更不能隨意拆卸完善的腳手架，特別是腳手架與建筑連接成一體的拉桿不能隨意解掉，若有上述情況出現(xiàn)，由甲方承擔一切后果。
3、乙方在搭設(shè)過程中必須服從甲方安全從員管理，按甲方的要求搭設(shè)，如乙方在搭設(shè)中失誤造成的安全事故由乙方負責。
第五條 付款方式
材料進場支付 元;腳手架搭設(shè) 層，付款 元，如甲方不按合同付款，造成的停工停料，由甲方負責。腳手架搭設(shè)封頂，付工程總金額的，余款拆架前一次付清，否由乙方可拒絕拆架，造成的損失均由甲方負責。
第六條 違約處罰
自合同簽訂之日起生效，任意一方違約，由違約方按腳手架工程總款的10%付違約金給對方。
第七條 本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，如爭議可向人民法院提起訴訟同，本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
第八條 如甲方不按協(xié)議時間拆除腳手架超出時間由甲方付租金
甲方簽字： 乙方簽字：
外墻砂漿施工步驟 外墻工程合同(8篇)篇八
發(fā)包方：_________________
承包方：_________________
本工程項目由甲、乙雙方共同協(xié)商，為保證工程施工順利實施，保質(zhì)保量，安全文明按期竣工，雙方達成如下條款，望共同信守。
一、工程項目名稱
________________辦公樓外墻涂刷工程。
二、工程施工工期
自_______________年_______________月_______________日至_______________年_______________月_______________日，工期為_______________天竣工。（因自然災害及不可抗力除外）。
三、承包方式
由乙方包工包料的形式自行組織施工。按每平方米_______________元，一次性包斷。
四、工程質(zhì)量
嚴格按照國家建筑行業(yè)質(zhì)量檢驗評定標準及建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范（gb50210－20__）標準驗收。
五、工程撥款方式
該工程項目開工刷完驗收合格后，甲方撥付乙方工程款按工程總造價的_______________%，其余工程款竣工后一年內(nèi)付清。
六、施工方法和維護
2.墻面顏色及分色種類層次、色澤要求由甲方自行選定；
3.保修期為_______________年，在保修期內(nèi)如出現(xiàn)墻皮脫落或起皮、較大面積發(fā)花、脫色現(xiàn)象，由乙方負責維修或重新刷漆，直至甲方滿意為止。
七、安全文明竣工要求
2.甲方有權(quán)拒絕乙方使用不合格的原材料；
4.乙方在施工竣工后，負責施工現(xiàn)場的垃圾清除，保持施工場地的清潔衛(wèi)生。
八、違約責任
甲方
2.工程施工中如需變更技術(shù)等規(guī)范要求要及時與乙方說明。
乙方
1.嚴格按照國家頒布的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準，把好工程質(zhì)量關(guān)；
2.如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，造成重新返工，工期延誤等損失，由乙方承擔；
3.如乙方人為的工期延誤，每拖延一日，按工程總造價的5%進行罰款，并承擔相應的違約金。
九、未涉及條款，由甲乙雙方協(xié)商解決。
十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，由雙方負責人簽字蓋章之日起生效。
外墻砂漿施工步驟 外墻工程合同(8篇)篇一
乙方：
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法律、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就甲方項目外墻保溫及外墻涂料工程發(fā)給乙方施工，為明確甲、乙雙方的責任和義務，經(jīng)雙方協(xié)商一致同意簽訂以下合同條款。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包范圍：
1、施工：包工包料
(1)根據(jù)墻體現(xiàn)狀，向甲方提出大的不符合貼板要求的部位并由甲方整改，小的部位由乙方整改。
(2)的板粘貼并打釘。
外墻砂漿施工步驟 外墻工程合同(8篇)篇二
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程
1.2 工程地點： 寶楊路3320號
1.3 承包范圍： 1-3號外墻涂
1.5 工期：自接到甲方通知后 10天 內(nèi)完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
1.6 工程質(zhì)量：合格
1.7工程面積:暫定3000m2,竣工后按實計算.
1.8 合同價款采用固定單價，單價 淺色20.60元/每平方, 深色21.80元/每平方。 合計金額為(人民幣)： 63000.00元(大寫)： 陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內(nèi)容(另有約定的除外)。
1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規(guī)定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用，少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。
第二條 甲方工作
2.1指派 周建軍 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.2甲方簽訂合同后3天內(nèi)向乙方明確施工范圍及施工要求。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2乙方指派 宋繼訓 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。
3.4做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、消防和垃圾清理等工作，并承擔相應費用。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。
3.7工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第四條 關(guān)于工期的約定
4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。
4.2乙方在合同簽訂后3日內(nèi)提供施工組織設(shè)計，甲方對乙方的施工組織設(shè)計(或方案)和進度計劃提出質(zhì)疑和合理修正時，乙方應在此后3天內(nèi)提供修正的施工組織設(shè)計。
4.3非乙方原因造成的工期延誤，經(jīng)雙方協(xié)商，以經(jīng)甲方簽證的聯(lián)系單為準，工期可以順延。
4.4工程竣工結(jié)算時乙方提供發(fā)票，甲方出具免稅憑證。
第五條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程質(zhì)量應達到國家建筑裝飾行業(yè)標準質(zhì)量評定合格標準。施工項目質(zhì)量驗收若無相應的國家驗收標準時，則以建筑行業(yè)裝飾標準為準。
5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。乙方應提前24小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認;若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗而引起的產(chǎn)品損壞、停工直接費;若乙方?jīng)]提前24小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，無論復驗是否合格，甲方不承擔應復驗而引起的產(chǎn)品損壞、停工損失，工期不予順延。
5.3由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
5.4工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用。
第六條 關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
6.1支付方式：
工程開工后，工程完成至30%時，支付至合同價的 50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價的 80%全部工程驗收合格且經(jīng)甲方審定結(jié)算后支付至結(jié)算價的95%，余款作為保修金。 保修金為工程結(jié)算價的5%，在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。
6.2如在施工中發(fā)生圖紙修改或增減工程內(nèi)容的,由乙方出具工程聯(lián)系單,甲方認可確定簽字，在決算時按實結(jié)算。
第七條 關(guān)于材料供應的約定
7.2 乙方采購的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，并且對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1 乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第九條 爭議與違約責任
9.1、違約
(1)工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結(jié)算總價款的 向甲方支付違約金，并承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執(zhí)行，甲方有權(quán)從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認后，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。
(2)產(chǎn)品質(zhì)量：如乙方提供的產(chǎn)品經(jīng)檢驗質(zhì)量不合格的，乙方除應立即調(diào)換合格產(chǎn)品外，還應按不合格產(chǎn)品價款的 %向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的違約責任。
(3)工程質(zhì)量：如因乙方原因引起工程質(zhì)量不合格(以甲方、設(shè)計單位、等書面確認為準)，乙方必須立即整改，直至質(zhì)量達到合格為止，同時向甲方支付與質(zhì)量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據(jù)實賠償。
(4)付款：如甲方無故延遲支付工程款，經(jīng)乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。
9.2、爭議
(1)雙方約定，在合同履行過程中產(chǎn)生爭議時，各方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
(2)對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應繼續(xù)履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。
第十條 其它約定
第十一條 附則
11.1 本工程需要進行保險時，應另訂協(xié)議。
11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結(jié)清全部工程款后自動失效。
11.3本合同在履行過程中形成的會議紀要，報價單及補充協(xié)議，工程聯(lián)系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
11.4本合同設(shè)正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執(zhí)正本壹份、副本壹份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
代理人： 代表人：
年 月 日：
外墻砂漿施工步驟 外墻工程合同(8篇)篇三
乙方：
201x年12月11日開工至為做完為止。(因天氣原因不能施工工期可順延)
1.外墻每平方米 32元，打底一遍(兩三道另計算)、貼磚、擦縫、打角、(墻面清潔另外算)
2.室內(nèi)粉刷打底一平方6元，
3.樓頂鋪磚一平方25元，
4.摟頂做防水，一平凡35元(專用防水材料)
采用項目現(xiàn)金支付形式，進場先付買設(shè)備 ： 人民幣。班組進場后每隔10天支付10000元生活費，照合同要求進行支付工程款80%的工程款，(如果款沒到位乙方有權(quán)力停止施工)其它做完后全部付清余款。
1、負責供應瓷磚、水泥.等主要材料。
2、負責接通電源、水源。(材料乙方可以代買)
1、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范，安全操作規(guī)程，施工期間發(fā)生的一切安全事故由乙方自己負責。
(注：如果不是操作問題是來自架子問題一切問題由甲方負責)
2、要按甲方要求進行施工，確保裝修質(zhì)量。
3、裝修期間和保修期內(nèi)如發(fā)生因施工造成的質(zhì)量問題，負責返工返修，費用由乙方自負。
4、瓷磚省耗不得超過百分之二。
(注：以上如有變動整改經(jīng)雙方同意后再施工，以施工實際面積為準)
此合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字后生效。
甲方簽字： 身份證號碼： 聯(lián)系電話：
乙方簽字： 身份證號碼： 聯(lián)系電話：
年月日
外墻砂漿施工步驟 外墻工程合同(8篇)篇四
一、 工程概況：
2、 工程地點：構(gòu)皮灘街上向東路
二、工程內(nèi)容及單價
2、房屋后面水泥清光，單價為15.00元每平方米。
三、發(fā)包方式
包工不包料。即甲方負責提供粉刷所需的材料如水泥、細沙等。乙方負責組織工人施工和自備施工工具等。
四、 工程質(zhì)量要求
1、靠街一面的瓷磚全部銻掉，包括貼瓷磚時所用的水泥灰漿。
2、墻體粉刷清光符合建筑行業(yè)質(zhì)量檢驗評定標準。(即與周圍房屋外墻清光質(zhì)量相當。)
五、安全文明施工要求
1、乙方在施工時，嚴格按照國家安全操作規(guī)范及文明施工條例要求標準進行施工。
2、乙方在施工期間，嚴格采取安全施工保護措施。由于自身設(shè)備故障、安全措施防護不到位、作業(yè)不規(guī)范等造成作業(yè)人員或其他人員的人身傷害傷亡、甲方設(shè)備損壞等，由乙方承擔全部責任，與甲方無關(guān)。
六、工期
(特殊天氣如下雨不能施工除外)必須完成門面的瓷磚銻出和水泥清光工作。每拖延一日，按工程總造價(1800.00元)的5%進行罰款。房屋后面的墻面清光，時間不計。(附開工時間：20xx年10月13日)
七、雙方責任：
甲方：
1、按時提供所需材料。
2、為乙方提供電源、水源等。
3、在施工場所拉好警戒線，提醒過往行人勿靠近施工場所。
乙方：
1、嚴格按照國家頒布的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準，把好工程質(zhì)量關(guān)。
2、如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，造成重新返工，工期延誤和浪費材料等損失，由乙方承擔。
3、保管好自身工具，若丟失自行負責，與甲方無關(guān)。
八、未涉及條款，由甲乙雙方協(xié)商解決。
九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，由雙方負責人簽字蓋章之日起生效。
甲方： 乙方：
年 月 日
外墻砂漿施工步驟 外墻工程合同(8篇)篇五
乙方：_________________重慶歐林保溫材料有限公司
1、乙方施工人員進場在該項目施工，必須經(jīng)得甲方同意，否則甲方有權(quán)制止乙方施工。
2、乙方應妥善保管自己的物資，甲方不對乙方的財產(chǎn)安全負責。
3、甲、乙雙方未經(jīng)對方許可，均不得擅自使用對方的設(shè)備、工具及材料等。
4、乙方作業(yè)人員要加強成品保護意識，不得隨意損壞或污染甲方的成品及半成品，否則，甲方將要求經(jīng)濟賠償。
5、乙方作業(yè)人員應遵守甲方的現(xiàn)場管理制度，進入施工現(xiàn)場必須戴安全帽，施工現(xiàn)場不準打架斗毆，不準喝酒，不準隨地大小便；夜間在甲方規(guī)定的關(guān)門時間后，不準進入現(xiàn)場。
6、乙方施工期間及因乙方原因造成的所有安全責任由乙方負責。
7、乙方進場前向甲方繳納伍仟元清潔費保證金，完工后經(jīng)雙方及監(jiān)理驗收后退還乙方。
8、其余未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
此協(xié)議一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，監(jiān)理一份，具有同等效力。簽字之日生效。
外墻砂漿施工步驟 外墻工程合同(8篇)篇六
乙方(賣方)：__________________
根據(jù)《_合同法》、《_建筑法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在自愿、平等、誠實信用的基礎(chǔ)上，就建筑工程建筑砂漿采購事宜商定訂立本合同。
1、工程名稱：_________
2、工程地點：_________
3、建設(shè)單位：_________
4、施工單位：_________
5、建筑面積：_________
備注：乙方保證所供材料在施工當中不出任何質(zhì)量問題。
乙方供料及時不影響施工進度。貨至甲方施工現(xiàn)場由甲方負責裝卸。甲方指定的收貨人為。收貨人在乙方送貨單上簽字代表甲方公司行為。
按月付款：每月25日甲乙雙方核對當月供貨量及金額，甲方于次月10日前支付上月貨款的100%。
此合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。簽字生效。未盡事宜協(xié)商解決。
甲方簽字：乙方簽字：身份證號碼：身份證號碼：電話：電話：
______年______月______日
外墻砂漿施工步驟 外墻工程合同(8篇)篇七
發(fā)包單位： (以下簡稱甲方) 承包單位： (以下簡稱乙方)
依照《_合同法》、《_建筑法》及其有關(guān)法律、法規(guī)、遵循平等公平的原則，根據(jù)本工程的具體情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條 工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：。
4、承包方式：包工、包料，以鋼管為主，編織帶為輔。
第二條 合同工期
搭設(shè)時間 拆除時間
合計天數(shù) ，超過時間甲方應按每根鋼管每天付元，租金支付給乙方。每當月結(jié)清，否則，造成的一切經(jīng)濟損失由甲方負責。
第三條 結(jié)算方式
本工程項目外墻腳手架，按國家法定建筑米為一層的建筑面積，單價包干。超高面積單獨核算，單價為 元/平方米，一切稅費由甲方負責，結(jié)算幣種為人民幣。
第四條 雙方職責
1、甲方負責提供乙方水、電、抖車、住房及良好的周邊環(huán)境，甲方如出現(xiàn)敲詐勒索或施工人員盜走鋼管。由甲方負責賠償一切經(jīng)濟損失。
2、甲方及其他施工人員在施工當中，不能損壞乙方搭設(shè)好的腳手架，不能在施工當中亂砸、亂鋸腳手架，更不能隨意拆卸完善的腳手架，特別是腳手架與建筑連接成一體的拉桿不能隨意解掉，若有上述情況出現(xiàn)，由甲方承擔一切后果。
3、乙方在搭設(shè)過程中必須服從甲方安全從員管理，按甲方的要求搭設(shè)，如乙方在搭設(shè)中失誤造成的安全事故由乙方負責。
第五條 付款方式
材料進場支付 元;腳手架搭設(shè) 層，付款 元，如甲方不按合同付款，造成的停工停料，由甲方負責。腳手架搭設(shè)封頂，付工程總金額的，余款拆架前一次付清，否由乙方可拒絕拆架，造成的損失均由甲方負責。
第六條 違約處罰
自合同簽訂之日起生效，任意一方違約，由違約方按腳手架工程總款的10%付違約金給對方。
第七條 本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，如爭議可向人民法院提起訴訟同，本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
第八條 如甲方不按協(xié)議時間拆除腳手架超出時間由甲方付租金
甲方簽字： 乙方簽字：
外墻砂漿施工步驟 外墻工程合同(8篇)篇八
發(fā)包方：_________________
承包方：_________________
本工程項目由甲、乙雙方共同協(xié)商，為保證工程施工順利實施，保質(zhì)保量，安全文明按期竣工，雙方達成如下條款，望共同信守。
一、工程項目名稱
________________辦公樓外墻涂刷工程。
二、工程施工工期
自_______________年_______________月_______________日至_______________年_______________月_______________日，工期為_______________天竣工。（因自然災害及不可抗力除外）。
三、承包方式
由乙方包工包料的形式自行組織施工。按每平方米_______________元，一次性包斷。
四、工程質(zhì)量
嚴格按照國家建筑行業(yè)質(zhì)量檢驗評定標準及建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范（gb50210－20__）標準驗收。
五、工程撥款方式
該工程項目開工刷完驗收合格后，甲方撥付乙方工程款按工程總造價的_______________%，其余工程款竣工后一年內(nèi)付清。
六、施工方法和維護
2.墻面顏色及分色種類層次、色澤要求由甲方自行選定；
3.保修期為_______________年，在保修期內(nèi)如出現(xiàn)墻皮脫落或起皮、較大面積發(fā)花、脫色現(xiàn)象，由乙方負責維修或重新刷漆，直至甲方滿意為止。
七、安全文明竣工要求
2.甲方有權(quán)拒絕乙方使用不合格的原材料；
4.乙方在施工竣工后，負責施工現(xiàn)場的垃圾清除，保持施工場地的清潔衛(wèi)生。
八、違約責任
甲方
2.工程施工中如需變更技術(shù)等規(guī)范要求要及時與乙方說明。
乙方
1.嚴格按照國家頒布的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準，把好工程質(zhì)量關(guān)；
2.如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，造成重新返工，工期延誤等損失，由乙方承擔；
3.如乙方人為的工期延誤，每拖延一日，按工程總造價的5%進行罰款，并承擔相應的違約金。
九、未涉及條款，由甲乙雙方協(xié)商解決。
十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，由雙方負責人簽字蓋章之日起生效。