隨著人們法律意識的加強,越來越多的人通過合同來調和民事關系,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小編帶來的優(yōu)秀合同模板,希望大家能夠喜歡!
最新安裝水管要簽合同實用篇一
勞務承包人(以下簡稱乙方): (身份證: )
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用,共同發(fā)展的原則,甲乙雙方就勞務承包事項協(xié)商達成一致,訂立本合同,以便共同遵守。
一、工程名稱:樓工程
二、工程地點:重慶
三、工程范圍:
本工程約計xx萬平方米,分 個班組施工,本班組負責施工樓標準層部分,結算時以實作部分按20xx年定額計算面積。
1 給水工程
由專業(yè)公司施工至一戶一表,表后至室內各配用水點的給水系統(tǒng)安裝由乙方按施工圖安裝接至設計要求位置。
2 排水工程
最新安裝水管要簽合同實用篇二
乙方(勞務承包方):
一、 工程概況
工程地址:
工程名稱:
工程內容:
二、承包價格
4. 室外消防給水系統(tǒng)只按管道長度計算(消防水池給水主管至室外市政給水管,約120米),不計配件等其他安裝費用。共計3200元,土方開挖費用不包含在內。
6. 由于設計、建設方及監(jiān)理要求變更等簽證內容,人工費甲方應按照簽證單最終審計后定額人工費支付另支付給乙方。
7. 消防水泵房含2臺消防主泵、2臺穩(wěn)壓泵、1臺氣壓罐、1臺濕式報警閥共計15000元。
8. 消防系統(tǒng)調試費僅計取報警系統(tǒng)調試費,小計3200元。消火栓、噴淋系統(tǒng)調試費不再另計取。
三、付款方式
1.甲方在乙方進場施工后1周內支付乙方5000元作為當月生活費。
2.乙方待消防噴淋支管、弱電支管(含穿線)安裝結束后,甲方在1周內內支付乙方工程量的85﹪的工程款;待消防部門驗收合格后一個月內付清余款。
四、材料及施工施工場地
1.工程材料由乙方開列數(shù)量清單,甲方選擇品牌給乙方購買,乙方負責施工,材料實行多退少補。乙方的施工工具和試壓等檢測工具由乙方自備。
3.甲方在乙方進場前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租,乙方支付水電費。
五、合同爭議
1.出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商。
2.協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
3.本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方代表(簽字): 乙方負責人(簽字):
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
日 期: 日 期:
最新安裝水管要簽合同實用篇三
乙方:
依照xxx《經濟合同》與《城市燃氣管理條例》的有關政策,甲乙雙方本著互惠,互利的原則,經雙方平等自愿達成的以下協(xié)議,共同遵守執(zhí)行。
一、 施工地點:內蒙古正藍旗天然氣進戶工程。
2. 旗里具體戶數(shù),按實際發(fā)生為準,施工建設發(fā)生的一切費用均由乙方自行負責。
四、 雙方責任
1.甲方責任
甲方負責工程開工和驗收,協(xié)調好旗政府里的相關部門,嚴格遵守本合同的一切事宜。
乙方以小區(qū)施工并保證施工材料及時到位,絕不能存在停工待料現(xiàn)象,如出現(xiàn)待料,積極做好工地各項協(xié)調工作(不可抗拒的自然災害除外)。
2.乙方責任
乙方保證做好安全教育工作,如發(fā)生安全責任事故,乙方承擔一切責任,保證按甲方要求和《城市燃氣管道條例》施工,不允許有損甲方聲譽和質量的一切事故,確保施工進度要求,保證保質量完成任務。
3.乙方負責保管好已完工程和在建工程,對施工中造成其它設施的損失,乙方自行承擔。
六、附則
1.本合同簽訂生效后,如乙方不能按甲方正常安排施工或違反合同要求,甲乙雙方經協(xié)商后可解除合同。
2.本合同未盡事宜,雙方本著平等互惠的原則協(xié)商。
3.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經簽字蓋章后生效,待工程竣工驗收合格,工程合同價款支付完畢后自行解除。
七、違約責任
任何一方擅自違約,賠償對方一切經濟損失。
甲方: 乙方:
身份證號: 身份證號:
年 月 日
最新安裝水管要簽合同實用篇四
1、按甲方與開發(fā)商簽訂的節(jié)點支付所完成工程量的%(含已支付的工人生活費)。
2、到春節(jié)前甲方支付乙方所完成工程量的80%;
4、當月如有罰款在支付工程款項中直接扣除。
(二)支付規(guī)定
1、從乙方的隊伍正式進場后的第二個月開始每月支付工人生活費,每月的支付標準為參照上月上崗工人的平均人數(shù),適當預支生活費用以不超過1000圓/人為標準支付。
2、乙方在每次申請工程進度款時,必須將所完成工作量報項目施工員、核算員,項目負責人審核,提供當月上崗工人花名冊及工資明細表,交項目部批準。
3、甲方支付款項時采用轉賬支付形式(乙方不提供正式發(fā)票)
最新安裝水管要簽合同實用篇五
第一種意見是:本案所涉房屋未經消防驗收合格即對外出租,違反法律的強制性規(guī)定,且不能實現(xiàn)合同目的,該房屋租賃合同應為無效合同,因合同無效而給原告造成的損失應由被告承擔賠償責任。
第二種意見是:依法成立的合同受法律保護,對雙方當事人均具有約束力,雙方當事人應當按照合同約定履行各自的義務。本案中原被告在平等自愿的基礎上簽訂的房屋租賃合同,系雙方當事人的真實意思表示,該合同應合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)直接導致原告不能實現(xiàn)合同目的,雙方自愿達成解除合同的意思表示,應當尊重當事人的意愿,但導致合同解除過錯在被告,被告應當返還原告租金及押金并賠償原告損失。
筆者同意第二種意見。
根據(jù)《最高人民法院答復云南省高級人民法院》第二條 “租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經過消防機關驗收的,人民法院不應當以該房屋未經消防驗收合格為由而認定合同無效”,第三條“租賃房屋用于開設經營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的,向當?shù)毓蚕罊C構申報消防安全檢查的義務人為該企業(yè)的開辦經營者,但租賃標的物經消防安全驗收合格,不是認定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定,原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術標準進行設計的對象,雙方在簽訂合同時,也未將租賃房屋經消防驗收合格約定為合同生效條件,故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形,雙方簽訂的房屋租賃合同應屬有效合同。
雖然租賃房屋未經消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件,但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一,因被告家電公司在承諾期限內未能提供涉案房屋的消防驗收手續(xù),導致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù),致使原告簽訂合同的目的不能實現(xiàn)。原告提出解除合同,被告家電公司亦同意解除,經原被告雙方協(xié)商一致達成的解除房屋租賃合同系雙方當事人的真實意思表示。因此,導致雙方簽訂的租賃合同解除的責任在被告,被告應當返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經濟損失。
最終,法院依法判決被告返還原告租金及押金16元并賠償原告損失268 865元。判決后原被告均未上訴,該判決已發(fā)生法律效力。
最新安裝水管要簽合同實用篇六
乙方:______________ (以下簡稱乙方)
三、承包內容及范圍:
1、以上工程按設計圖紙要求施工,乙方承擔以上工程所有項目的勞務。因乙方不按規(guī)范施工造成二次驗收,費用自付,扣除返工材料費。
2、二級配電箱后面的所有配電箱,空開、電纜、電線及在施工中所需要的所有機械設備、照明等(除塔吊、上人電梯外),一律由乙方自己負責購買安裝使用。如需在甲方庫房領用,甲方按照市場價加庫管費扣回。各分項工程在施工中,現(xiàn)場必須符合安全生產文明施工條例(文明施工所產生的工時由乙方負責),必須符合現(xiàn)行國家有關規(guī)定的規(guī)范。
3、趕工期的夜晚加班費、冬施工的取暖費,安全文明施工措施費,勞務保險費。
4、以上合同內工作不能按甲方要求完成的,甲方有權安排其他施工隊伍進場施工,費用將從乙方工程款中直接扣除。
四、承包單價及總價:
甲方按本標段工程的消防分部工程的勞務分包給乙方,勞務分包總費用為固定總價:________萬元,包含變更在內不以任何形式增減勞務分包費用。
五、工期
總工期______________天,________年________月________日至________年________月________日。乙方每延誤一天罰款________元。因甲方造成工期延誤及天氣自然因素延誤工期順延。
六、付款方式:
每月工程進度款按照甲方審定完工驗收合格工程量的________%支付工程進度款。所承包內容全部完工經檢查合格后1個月內,工程款付至________%,工程竣工驗收合格后2個月內,工程款付至________%,其余工程款在工程質量保修期(2年)完后2個月內付清。
七、工程質量保修:
乙方完成的工程量按國家相關標準保修,保修期限為國家保修期限2年。乙方承包范圍內工程如有滲漏情況,乙方負責維修,如因滲漏造成他人損失的,乙方負責培償。乙方在接維修通知后,24小時內人員到現(xiàn)場維修,48小時內維修好。乙方在規(guī)定時間內不到現(xiàn)場或沒有在規(guī)定時間內修好的,甲方可另派人員維修,維修費用從乙方工程款中扣除。
八、安全文明施工
1、認真貫徹執(zhí)行國家有關安全文明生產方針、政策、法規(guī)、條例、規(guī)程、規(guī)范等上級有關規(guī)定。嚴格執(zhí)行《武漢市建筑施工現(xiàn)場安全質量標準化達標實施手冊》。對所承包勞務工程的安全施工、文明施工負全責。
2、認真執(zhí)行甲方、監(jiān)理、項目部關于安全文明生產的布置、任務要求,乙方必須接受甲方進行施工技術安全措施監(jiān)督、檢查。
3、乙方在任何時候都應采取各種合理的預防措施,防止其員工發(fā)生任何違法、違禁、暴力或妨礙治安的行為。
4、操作人員上崗,必須按規(guī)定穿戴防護用品,不按規(guī)定戴防護用品的人員不得上崗,施工作業(yè)人員在作業(yè)時間內不得喝酒,嚴禁酒后作業(yè)。酒后上班者,若出現(xiàn)安全事故,一切責任由乙方自行負責。
5、乙方必須嚴格遵守項目部施工現(xiàn)場各項管理制度和安全制度,對工作人員加強安全教育,嚴格按照施工安全操作規(guī)范規(guī)程操作,乙方施工人員因違反安全操作規(guī)程發(fā)生任何人身傷亡事故的,由乙方全權負責,或由乙方人員操作失誤造成他人事故的,造成的一切經濟損失,均由乙方責任承擔,甲方概不負責。
6、建立安全質量事故的處罰規(guī)定,在施工中如發(fā)生職工人身安全事故,醫(yī)藥費每人次在叁萬元(含叁萬元)以內的,則由乙方自行承擔,超出部分由甲乙雙方按其責任劃定承擔賠償。
7、乙方不得聘用弱智人員從事該項勞務工作,不得帶無行為能力和與本工作無關的人員進入施工現(xiàn)場。
8、未經項目部同意任何人不得改、拆外腳手架、連墻桿上的鋼管、扣件、立面、水平防護。
9、嚴禁乙方作業(yè)人員私自搭接電,擾亂施工現(xiàn)場生產秩序,發(fā)生拉閘斷電一次處以罰款________元。
10、嚴禁在無安全防護的外架上施工作業(yè),乙方作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)安全隱患應及時報告項目部管理人員,在安全隱患沒有解除前,乙方作業(yè)人員有權拒絕此處施工作業(yè)。
11、施工中因乙方人員違章作業(yè)出現(xiàn)人身傷亡事件等重大安全事故,由此引起的相關損失全部由乙方承擔。
十、安全管理及處罰細則:
(一)、堅持班前會。利用上班前五分鐘,召開全班組施工人員會議,布置安全工作事項,檢查工人安全裝備、身體狀況及特殊情況。
(二)、堅持安全檢查。班頭、班組安全員上班前、工作中、下班時要隨時進行安全自檢,發(fā)現(xiàn)隱患及時整改,把安全事故苗頭消滅在萌芽狀態(tài)。
(三)、安全管理處罰條例:
1. 進入工地必須帶好安全帽,發(fā)現(xiàn)未戴安全帽者每人每次罰款________元∕次,班組長要負連帶責任罰款________元∕次。
2. 高空作業(yè)要系好安全帶,如不系安全帶者,發(fā)現(xiàn)一人罰款________元∕次。
3. 高空作業(yè),嚴禁打鬧嬉戲,發(fā)現(xiàn)一人,罰款________元∕次。
4. 高空作業(yè),嚴禁向下拋擲物品,發(fā)現(xiàn)一次罰款________元∕次,發(fā)生安全事故由當事人和班組承擔。
5. 施工機械不準帶病作業(yè),如發(fā)現(xiàn)一次罰款機械操作人員________元∕次。
6. 施工現(xiàn)場嚴禁煙火。
7. 施工用電應由專業(yè)電工負責,凡發(fā)現(xiàn)亂搭亂接電的現(xiàn)象,罰款當事人________元∕次,并將電線全部拆除。
8. 嚴禁非開機人員攀登塔吊及施工電梯,違者一次罰款________元∕次。
9. 樓層施工中嚴禁高空丟物,發(fā)現(xiàn)一次罰款當事人________元,班組長________元,并勒令該責任人退場。
10. 施工現(xiàn)場員工辱罵、威脅、毆打項目部管理人員,對責任人罰款________―________元,班組長罰款________元,并勒令該員工退場。
11. 員工居住的臥室,白天燈不關、電扇、空調不關每次罰款________元。
12. 每周定期召開項目部工地例會,缺席每次罰款________元,遲到________元。該費用作為開會招待費用,延期繳納按雙倍罰款。
十一、現(xiàn)場文明施工處罰細則:
1. 嚴禁在工地亂倒飯菜,每發(fā)現(xiàn)一次罰款________元∕次。
2. 不準在工地上隨地大小便,特別是在建筑物內、院角, 生活區(qū)處每發(fā)現(xiàn)一人一次罰款________―________元。
3. 有盜行為的,罰款當事人________元/次,罰款當事分包人________元/次。
4. 不準在工地上打架斗毆,發(fā)現(xiàn)一起不論任何原因,雙方班組罰款________元∕次,由此所發(fā)生的傷殘費用,由各自承擔,情節(jié)嚴重者,送公安機關處理。
十二、甲乙雙方的責任:
1、甲方的責任:甲方向乙方提供技術交底、生產進度計劃、驗收規(guī)范及質量評定標準,甲方向乙方提供住宿,生活設施,材料加工場地。甲方向乙方提供建筑施工用料,塔吊、上人電梯。甲方及現(xiàn)場主管對乙方的施工質量進度安全進行統(tǒng)一指揮、指導,監(jiān)督和檢查,幫助解決施工中出現(xiàn)的問題。
2、乙方的責任:
1)、必須按照甲方提供的技術交底內容,進度計劃,驗收規(guī)范及質量標準,精心組織技術力量施工,加強工人安全質量及技術教育,提供施工隊伍的業(yè)務素質和文明施工程度。
2)、在施工過程中,乙方要接受甲方的監(jiān)督、檢查、指導,按照甲方所提出的措施要求嚴格施工無條件執(zhí)行。對乙方不按甲方要求施工的項目,甲方不予竣工結算、支付工程款。
3)、乙方必須保證自己班組進場人員的健康、人身安全。乙方不得克扣乙方人員工資,因乙方人員管理問題所發(fā)生的后果,由乙方負一切責任。
4)、乙方不得以甲方任何名義對外簽訂合同或協(xié)議,乙方對外所簽訂的合同、協(xié)議責任自負,甲方不承擔任何連帶責任。
5)、如乙方施工的工程不能達到甲方的要求和有關技術規(guī)范及驗收標準要求,甲方有權要求乙方整修或賠償甲方損失,乙方不按要求進行整改和賠償損失的,甲方不予計價,并有權解除與乙方簽訂的工程施工合同。由此引起的一切經濟損失由乙方負責。
6)、乙方無條件配合給水、電、氣安裝,消防安裝、防盜門、窗安裝、電梯安裝的配合補料收尾等工作,乙方不另計費。
7)、為了工人的身體健康,乙方施工人員進場后不準擅自開火煮飯,發(fā)現(xiàn)一次,罰款________—________元/次。
8)、乙方工程進度緩慢、工程質量達不到甲方要求或未按甲方要求的,甲方有權對乙方進行經濟處罰,罰款在計價中扣除。乙方所施工的工程達不到甲方的進度或質量要求,甲方有權解除本合同,并不承擔乙方所造成的一切損失。
9)、經甲方書面通知乙方增加人員實力或機械設備,而后乙方仍不能滿足甲方進度、安全、質量要求的,甲方有權增加其他勞務隊伍,甚至解除本合同,并按工程量的________﹪結算,乙方不得有異議。
十三、本合同一式貳份,甲、乙雙方各持一份,雙方簽字后即生效,具有同等的法律效力。工程驗收合格,進行結算付清勞務費后,此合同終止。
甲 方:________________
乙 方:________________
________年 ________月 ________日
最新安裝水管要簽合同實用篇七
乙方:
一, 工程名稱,地點,承包范圍
1, 工程名稱:盛捷公寓
2, 工程地點:盧灣區(qū),濟南路8號
3, 標準層施工:二幢計51層
4, 工程內容:弱電配管工程
5, 工程承包單價:每層捌仟元正
6, 工程承包總價:肆拾萬捌仟元正
二, 工程質量:
1, 工程質量必須符合國家施工驗收規(guī)范。
三, 材料供應
1, 在施工期間乙方須提前3天向甲方申報所需的施工材料,甲方應滿足乙方施工材料需求。如甲方材料不及時到位,造成乙方停工,窩工,甲方應承擔乙方因等工待料所產生的一切費用。(人工單價為每天120元計)
1, 甲方提供給乙方的所有施工材料,應滿足施工質量要求,如因材料質量問題造成返工,所產生的人工,由甲方承擔。(人工單價為每天120元計)
1, 乙方在施工期間必須服從甲方的管理,自覺遵守工地各項規(guī)章制度。
2, 乙方在施工現(xiàn)場須注意自身的安全,如因乙方違規(guī)操作所發(fā)生的安全事故,由乙方自己負責。
五, 付款方式
1, 乙方進入施工現(xiàn)場后30天,甲方應支付乙方生活費,生活費為每月貳萬伍仟元正。不包括房屋租借費用。
2, 余款按實際工程量于春節(jié)前結清。
六, 設計圖紙和技術資料
1,甲方應在施工前向乙方提供施工所需的各種圖紙和技術資料。
七, 其它
1, 屬于包工范圍以外的設計變更所產生的費用,由甲方承擔。(人工單價為每天120元計)
2, 如一方違約,須負責賠償對方的全部損失。
3, 如在施工期間產生未盡事宜,甲、乙雙方本著友好原商解決。
本合同一式貳份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽章起生效。?
甲方(簽章): 乙方(簽章):
年 月 日
最新安裝水管要簽合同實用篇一
勞務承包人(以下簡稱乙方): (身份證: )
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用,共同發(fā)展的原則,甲乙雙方就勞務承包事項協(xié)商達成一致,訂立本合同,以便共同遵守。
一、工程名稱:樓工程
二、工程地點:重慶
三、工程范圍:
本工程約計xx萬平方米,分 個班組施工,本班組負責施工樓標準層部分,結算時以實作部分按20xx年定額計算面積。
1 給水工程
由專業(yè)公司施工至一戶一表,表后至室內各配用水點的給水系統(tǒng)安裝由乙方按施工圖安裝接至設計要求位置。
2 排水工程
最新安裝水管要簽合同實用篇二
乙方(勞務承包方):
一、 工程概況
工程地址:
工程名稱:
工程內容:
二、承包價格
4. 室外消防給水系統(tǒng)只按管道長度計算(消防水池給水主管至室外市政給水管,約120米),不計配件等其他安裝費用。共計3200元,土方開挖費用不包含在內。
6. 由于設計、建設方及監(jiān)理要求變更等簽證內容,人工費甲方應按照簽證單最終審計后定額人工費支付另支付給乙方。
7. 消防水泵房含2臺消防主泵、2臺穩(wěn)壓泵、1臺氣壓罐、1臺濕式報警閥共計15000元。
8. 消防系統(tǒng)調試費僅計取報警系統(tǒng)調試費,小計3200元。消火栓、噴淋系統(tǒng)調試費不再另計取。
三、付款方式
1.甲方在乙方進場施工后1周內支付乙方5000元作為當月生活費。
2.乙方待消防噴淋支管、弱電支管(含穿線)安裝結束后,甲方在1周內內支付乙方工程量的85﹪的工程款;待消防部門驗收合格后一個月內付清余款。
四、材料及施工施工場地
1.工程材料由乙方開列數(shù)量清單,甲方選擇品牌給乙方購買,乙方負責施工,材料實行多退少補。乙方的施工工具和試壓等檢測工具由乙方自備。
3.甲方在乙方進場前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租,乙方支付水電費。
五、合同爭議
1.出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商。
2.協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
3.本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方代表(簽字): 乙方負責人(簽字):
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
日 期: 日 期:
最新安裝水管要簽合同實用篇三
乙方:
依照xxx《經濟合同》與《城市燃氣管理條例》的有關政策,甲乙雙方本著互惠,互利的原則,經雙方平等自愿達成的以下協(xié)議,共同遵守執(zhí)行。
一、 施工地點:內蒙古正藍旗天然氣進戶工程。
2. 旗里具體戶數(shù),按實際發(fā)生為準,施工建設發(fā)生的一切費用均由乙方自行負責。
四、 雙方責任
1.甲方責任
甲方負責工程開工和驗收,協(xié)調好旗政府里的相關部門,嚴格遵守本合同的一切事宜。
乙方以小區(qū)施工并保證施工材料及時到位,絕不能存在停工待料現(xiàn)象,如出現(xiàn)待料,積極做好工地各項協(xié)調工作(不可抗拒的自然災害除外)。
2.乙方責任
乙方保證做好安全教育工作,如發(fā)生安全責任事故,乙方承擔一切責任,保證按甲方要求和《城市燃氣管道條例》施工,不允許有損甲方聲譽和質量的一切事故,確保施工進度要求,保證保質量完成任務。
3.乙方負責保管好已完工程和在建工程,對施工中造成其它設施的損失,乙方自行承擔。
六、附則
1.本合同簽訂生效后,如乙方不能按甲方正常安排施工或違反合同要求,甲乙雙方經協(xié)商后可解除合同。
2.本合同未盡事宜,雙方本著平等互惠的原則協(xié)商。
3.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經簽字蓋章后生效,待工程竣工驗收合格,工程合同價款支付完畢后自行解除。
七、違約責任
任何一方擅自違約,賠償對方一切經濟損失。
甲方: 乙方:
身份證號: 身份證號:
年 月 日
最新安裝水管要簽合同實用篇四
1、按甲方與開發(fā)商簽訂的節(jié)點支付所完成工程量的%(含已支付的工人生活費)。
2、到春節(jié)前甲方支付乙方所完成工程量的80%;
4、當月如有罰款在支付工程款項中直接扣除。
(二)支付規(guī)定
1、從乙方的隊伍正式進場后的第二個月開始每月支付工人生活費,每月的支付標準為參照上月上崗工人的平均人數(shù),適當預支生活費用以不超過1000圓/人為標準支付。
2、乙方在每次申請工程進度款時,必須將所完成工作量報項目施工員、核算員,項目負責人審核,提供當月上崗工人花名冊及工資明細表,交項目部批準。
3、甲方支付款項時采用轉賬支付形式(乙方不提供正式發(fā)票)
最新安裝水管要簽合同實用篇五
第一種意見是:本案所涉房屋未經消防驗收合格即對外出租,違反法律的強制性規(guī)定,且不能實現(xiàn)合同目的,該房屋租賃合同應為無效合同,因合同無效而給原告造成的損失應由被告承擔賠償責任。
第二種意見是:依法成立的合同受法律保護,對雙方當事人均具有約束力,雙方當事人應當按照合同約定履行各自的義務。本案中原被告在平等自愿的基礎上簽訂的房屋租賃合同,系雙方當事人的真實意思表示,該合同應合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)直接導致原告不能實現(xiàn)合同目的,雙方自愿達成解除合同的意思表示,應當尊重當事人的意愿,但導致合同解除過錯在被告,被告應當返還原告租金及押金并賠償原告損失。
筆者同意第二種意見。
根據(jù)《最高人民法院答復云南省高級人民法院》第二條 “租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經過消防機關驗收的,人民法院不應當以該房屋未經消防驗收合格為由而認定合同無效”,第三條“租賃房屋用于開設經營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的,向當?shù)毓蚕罊C構申報消防安全檢查的義務人為該企業(yè)的開辦經營者,但租賃標的物經消防安全驗收合格,不是認定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定,原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術標準進行設計的對象,雙方在簽訂合同時,也未將租賃房屋經消防驗收合格約定為合同生效條件,故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形,雙方簽訂的房屋租賃合同應屬有效合同。
雖然租賃房屋未經消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件,但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一,因被告家電公司在承諾期限內未能提供涉案房屋的消防驗收手續(xù),導致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù),致使原告簽訂合同的目的不能實現(xiàn)。原告提出解除合同,被告家電公司亦同意解除,經原被告雙方協(xié)商一致達成的解除房屋租賃合同系雙方當事人的真實意思表示。因此,導致雙方簽訂的租賃合同解除的責任在被告,被告應當返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經濟損失。
最終,法院依法判決被告返還原告租金及押金16元并賠償原告損失268 865元。判決后原被告均未上訴,該判決已發(fā)生法律效力。
最新安裝水管要簽合同實用篇六
乙方:______________ (以下簡稱乙方)
三、承包內容及范圍:
1、以上工程按設計圖紙要求施工,乙方承擔以上工程所有項目的勞務。因乙方不按規(guī)范施工造成二次驗收,費用自付,扣除返工材料費。
2、二級配電箱后面的所有配電箱,空開、電纜、電線及在施工中所需要的所有機械設備、照明等(除塔吊、上人電梯外),一律由乙方自己負責購買安裝使用。如需在甲方庫房領用,甲方按照市場價加庫管費扣回。各分項工程在施工中,現(xiàn)場必須符合安全生產文明施工條例(文明施工所產生的工時由乙方負責),必須符合現(xiàn)行國家有關規(guī)定的規(guī)范。
3、趕工期的夜晚加班費、冬施工的取暖費,安全文明施工措施費,勞務保險費。
4、以上合同內工作不能按甲方要求完成的,甲方有權安排其他施工隊伍進場施工,費用將從乙方工程款中直接扣除。
四、承包單價及總價:
甲方按本標段工程的消防分部工程的勞務分包給乙方,勞務分包總費用為固定總價:________萬元,包含變更在內不以任何形式增減勞務分包費用。
五、工期
總工期______________天,________年________月________日至________年________月________日。乙方每延誤一天罰款________元。因甲方造成工期延誤及天氣自然因素延誤工期順延。
六、付款方式:
每月工程進度款按照甲方審定完工驗收合格工程量的________%支付工程進度款。所承包內容全部完工經檢查合格后1個月內,工程款付至________%,工程竣工驗收合格后2個月內,工程款付至________%,其余工程款在工程質量保修期(2年)完后2個月內付清。
七、工程質量保修:
乙方完成的工程量按國家相關標準保修,保修期限為國家保修期限2年。乙方承包范圍內工程如有滲漏情況,乙方負責維修,如因滲漏造成他人損失的,乙方負責培償。乙方在接維修通知后,24小時內人員到現(xiàn)場維修,48小時內維修好。乙方在規(guī)定時間內不到現(xiàn)場或沒有在規(guī)定時間內修好的,甲方可另派人員維修,維修費用從乙方工程款中扣除。
八、安全文明施工
1、認真貫徹執(zhí)行國家有關安全文明生產方針、政策、法規(guī)、條例、規(guī)程、規(guī)范等上級有關規(guī)定。嚴格執(zhí)行《武漢市建筑施工現(xiàn)場安全質量標準化達標實施手冊》。對所承包勞務工程的安全施工、文明施工負全責。
2、認真執(zhí)行甲方、監(jiān)理、項目部關于安全文明生產的布置、任務要求,乙方必須接受甲方進行施工技術安全措施監(jiān)督、檢查。
3、乙方在任何時候都應采取各種合理的預防措施,防止其員工發(fā)生任何違法、違禁、暴力或妨礙治安的行為。
4、操作人員上崗,必須按規(guī)定穿戴防護用品,不按規(guī)定戴防護用品的人員不得上崗,施工作業(yè)人員在作業(yè)時間內不得喝酒,嚴禁酒后作業(yè)。酒后上班者,若出現(xiàn)安全事故,一切責任由乙方自行負責。
5、乙方必須嚴格遵守項目部施工現(xiàn)場各項管理制度和安全制度,對工作人員加強安全教育,嚴格按照施工安全操作規(guī)范規(guī)程操作,乙方施工人員因違反安全操作規(guī)程發(fā)生任何人身傷亡事故的,由乙方全權負責,或由乙方人員操作失誤造成他人事故的,造成的一切經濟損失,均由乙方責任承擔,甲方概不負責。
6、建立安全質量事故的處罰規(guī)定,在施工中如發(fā)生職工人身安全事故,醫(yī)藥費每人次在叁萬元(含叁萬元)以內的,則由乙方自行承擔,超出部分由甲乙雙方按其責任劃定承擔賠償。
7、乙方不得聘用弱智人員從事該項勞務工作,不得帶無行為能力和與本工作無關的人員進入施工現(xiàn)場。
8、未經項目部同意任何人不得改、拆外腳手架、連墻桿上的鋼管、扣件、立面、水平防護。
9、嚴禁乙方作業(yè)人員私自搭接電,擾亂施工現(xiàn)場生產秩序,發(fā)生拉閘斷電一次處以罰款________元。
10、嚴禁在無安全防護的外架上施工作業(yè),乙方作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)安全隱患應及時報告項目部管理人員,在安全隱患沒有解除前,乙方作業(yè)人員有權拒絕此處施工作業(yè)。
11、施工中因乙方人員違章作業(yè)出現(xiàn)人身傷亡事件等重大安全事故,由此引起的相關損失全部由乙方承擔。
十、安全管理及處罰細則:
(一)、堅持班前會。利用上班前五分鐘,召開全班組施工人員會議,布置安全工作事項,檢查工人安全裝備、身體狀況及特殊情況。
(二)、堅持安全檢查。班頭、班組安全員上班前、工作中、下班時要隨時進行安全自檢,發(fā)現(xiàn)隱患及時整改,把安全事故苗頭消滅在萌芽狀態(tài)。
(三)、安全管理處罰條例:
1. 進入工地必須帶好安全帽,發(fā)現(xiàn)未戴安全帽者每人每次罰款________元∕次,班組長要負連帶責任罰款________元∕次。
2. 高空作業(yè)要系好安全帶,如不系安全帶者,發(fā)現(xiàn)一人罰款________元∕次。
3. 高空作業(yè),嚴禁打鬧嬉戲,發(fā)現(xiàn)一人,罰款________元∕次。
4. 高空作業(yè),嚴禁向下拋擲物品,發(fā)現(xiàn)一次罰款________元∕次,發(fā)生安全事故由當事人和班組承擔。
5. 施工機械不準帶病作業(yè),如發(fā)現(xiàn)一次罰款機械操作人員________元∕次。
6. 施工現(xiàn)場嚴禁煙火。
7. 施工用電應由專業(yè)電工負責,凡發(fā)現(xiàn)亂搭亂接電的現(xiàn)象,罰款當事人________元∕次,并將電線全部拆除。
8. 嚴禁非開機人員攀登塔吊及施工電梯,違者一次罰款________元∕次。
9. 樓層施工中嚴禁高空丟物,發(fā)現(xiàn)一次罰款當事人________元,班組長________元,并勒令該責任人退場。
10. 施工現(xiàn)場員工辱罵、威脅、毆打項目部管理人員,對責任人罰款________―________元,班組長罰款________元,并勒令該員工退場。
11. 員工居住的臥室,白天燈不關、電扇、空調不關每次罰款________元。
12. 每周定期召開項目部工地例會,缺席每次罰款________元,遲到________元。該費用作為開會招待費用,延期繳納按雙倍罰款。
十一、現(xiàn)場文明施工處罰細則:
1. 嚴禁在工地亂倒飯菜,每發(fā)現(xiàn)一次罰款________元∕次。
2. 不準在工地上隨地大小便,特別是在建筑物內、院角, 生活區(qū)處每發(fā)現(xiàn)一人一次罰款________―________元。
3. 有盜行為的,罰款當事人________元/次,罰款當事分包人________元/次。
4. 不準在工地上打架斗毆,發(fā)現(xiàn)一起不論任何原因,雙方班組罰款________元∕次,由此所發(fā)生的傷殘費用,由各自承擔,情節(jié)嚴重者,送公安機關處理。
十二、甲乙雙方的責任:
1、甲方的責任:甲方向乙方提供技術交底、生產進度計劃、驗收規(guī)范及質量評定標準,甲方向乙方提供住宿,生活設施,材料加工場地。甲方向乙方提供建筑施工用料,塔吊、上人電梯。甲方及現(xiàn)場主管對乙方的施工質量進度安全進行統(tǒng)一指揮、指導,監(jiān)督和檢查,幫助解決施工中出現(xiàn)的問題。
2、乙方的責任:
1)、必須按照甲方提供的技術交底內容,進度計劃,驗收規(guī)范及質量標準,精心組織技術力量施工,加強工人安全質量及技術教育,提供施工隊伍的業(yè)務素質和文明施工程度。
2)、在施工過程中,乙方要接受甲方的監(jiān)督、檢查、指導,按照甲方所提出的措施要求嚴格施工無條件執(zhí)行。對乙方不按甲方要求施工的項目,甲方不予竣工結算、支付工程款。
3)、乙方必須保證自己班組進場人員的健康、人身安全。乙方不得克扣乙方人員工資,因乙方人員管理問題所發(fā)生的后果,由乙方負一切責任。
4)、乙方不得以甲方任何名義對外簽訂合同或協(xié)議,乙方對外所簽訂的合同、協(xié)議責任自負,甲方不承擔任何連帶責任。
5)、如乙方施工的工程不能達到甲方的要求和有關技術規(guī)范及驗收標準要求,甲方有權要求乙方整修或賠償甲方損失,乙方不按要求進行整改和賠償損失的,甲方不予計價,并有權解除與乙方簽訂的工程施工合同。由此引起的一切經濟損失由乙方負責。
6)、乙方無條件配合給水、電、氣安裝,消防安裝、防盜門、窗安裝、電梯安裝的配合補料收尾等工作,乙方不另計費。
7)、為了工人的身體健康,乙方施工人員進場后不準擅自開火煮飯,發(fā)現(xiàn)一次,罰款________—________元/次。
8)、乙方工程進度緩慢、工程質量達不到甲方要求或未按甲方要求的,甲方有權對乙方進行經濟處罰,罰款在計價中扣除。乙方所施工的工程達不到甲方的進度或質量要求,甲方有權解除本合同,并不承擔乙方所造成的一切損失。
9)、經甲方書面通知乙方增加人員實力或機械設備,而后乙方仍不能滿足甲方進度、安全、質量要求的,甲方有權增加其他勞務隊伍,甚至解除本合同,并按工程量的________﹪結算,乙方不得有異議。
十三、本合同一式貳份,甲、乙雙方各持一份,雙方簽字后即生效,具有同等的法律效力。工程驗收合格,進行結算付清勞務費后,此合同終止。
甲 方:________________
乙 方:________________
________年 ________月 ________日
最新安裝水管要簽合同實用篇七
乙方:
一, 工程名稱,地點,承包范圍
1, 工程名稱:盛捷公寓
2, 工程地點:盧灣區(qū),濟南路8號
3, 標準層施工:二幢計51層
4, 工程內容:弱電配管工程
5, 工程承包單價:每層捌仟元正
6, 工程承包總價:肆拾萬捌仟元正
二, 工程質量:
1, 工程質量必須符合國家施工驗收規(guī)范。
三, 材料供應
1, 在施工期間乙方須提前3天向甲方申報所需的施工材料,甲方應滿足乙方施工材料需求。如甲方材料不及時到位,造成乙方停工,窩工,甲方應承擔乙方因等工待料所產生的一切費用。(人工單價為每天120元計)
1, 甲方提供給乙方的所有施工材料,應滿足施工質量要求,如因材料質量問題造成返工,所產生的人工,由甲方承擔。(人工單價為每天120元計)
1, 乙方在施工期間必須服從甲方的管理,自覺遵守工地各項規(guī)章制度。
2, 乙方在施工現(xiàn)場須注意自身的安全,如因乙方違規(guī)操作所發(fā)生的安全事故,由乙方自己負責。
五, 付款方式
1, 乙方進入施工現(xiàn)場后30天,甲方應支付乙方生活費,生活費為每月貳萬伍仟元正。不包括房屋租借費用。
2, 余款按實際工程量于春節(jié)前結清。
六, 設計圖紙和技術資料
1,甲方應在施工前向乙方提供施工所需的各種圖紙和技術資料。
七, 其它
1, 屬于包工范圍以外的設計變更所產生的費用,由甲方承擔。(人工單價為每天120元計)
2, 如一方違約,須負責賠償對方的全部損失。
3, 如在施工期間產生未盡事宜,甲、乙雙方本著友好原商解決。
本合同一式貳份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽章起生效。?
甲方(簽章): 乙方(簽章):
年 月 日

