合同內容應當符合合法、公平、自愿的原則，保障各方合法權益。編寫合同前，應咨詢專業(yè)人士的建議和意見。如果你需要一份合同范文作為參考，請點擊以下鏈接查看。
承包外墻涂料合同篇一
乙方：___________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就外墻及室內涂料工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
1、工程名稱：外墻及室內涂料裝飾工程
2、工程地點：
包工包料，包腳手架
本工程現有外墻涂料裝飾分項工程項目，采用“立邦”牌外墻涂料，調色外墻涂料每平方米 38.00 元;其他外墻涂料每平方米 35.00元;內墻樓梯水泥漆每平方米 15.50 元;以上所有單價不含配套費及稅費，所需腳手架搭拆費用包含在涂料價格內。
1、乙方必須嚴格按現行規(guī)范標準施工，分項工程驗收要求達合格以上。
2、涂刷質量要求：表面顏色均勻一致，不允許有泛堿、咬色，和流墜、疙瘩，無砂眼、刷紋，裝飾線、分色線、直線度、立面垂直符合允許偏差范圍，陰陽角順直。
3、材料要求：底漆和面漆要由甲方會同監(jiān)理人員共同驗收，符合要求后使用。
4、底漆和面漆按產品說明進行配比施工。
5、質量未達到要求者，其返工的工料損失由乙方負責，因乙方原因造成質量問題被有關部門罰款由乙方負責。
1、乙方根據甲方施工進度計劃要求，組織勞力。
2、施工工期：根據甲方要求，乙方實際情況協(xié)商確定。
1、結算方式：內墻涂料工程量按實際展開面積計算，以分項單價乘以實際工程量結算。
2、付款辦法：本工程無備料款，按每月經有關部門審核進度款付至80%，工程竣工驗收合格后乙方提供工程結算資料并將有關資料送至甲方。甲方接到上述資料15天內審核完畢，按業(yè)主與甲方付款方式給予乙方支付工程總價款至97%，余款3%作為質量保修金，待工程竣工驗收合格后壹年后壹個月內付清。
在施工過程中，乙方應嚴格按照安全操作規(guī)程進行施工，加強施工人員的安全教育管理，采取必須的安全防范措施，如造成安全事故，一切責任和經濟損失由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
1、負責協(xié)調乙方和現場其他施工單位工作關系;
1、本合同如有未盡事宜，經雙方協(xié)商可另行簽訂補充協(xié)議，其補充協(xié)議視同本合同，具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份;
3、本合同自簽字后生效，至工程竣工驗收，工程款項結清后終止。
甲方：___________乙方：___________
日期：___________日期：___________
承包外墻涂料合同篇二
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就外墻及室內涂料工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱：外墻及室內涂料裝飾工程
2、工程地點：
二、承包方式：包工包料，包腳手架
三、承包內容及價格
本工程現有外墻涂料裝飾分項工程項目，采用“立邦”牌外墻涂料，調色外墻涂料每平方米38.00元;其他外墻涂料每平方米35.00元;內墻樓梯水泥漆每平方米15.50元;以上所有單價不含配套費及稅費，所需腳手架搭拆費用包含在涂料價格內。
四、施工及質量要求
1、乙方必須嚴格按現行規(guī)范標準施工，分項工程驗收要求達合格以上。
2、涂刷質量要求：表面顏色均勻一致，不允許有泛堿、咬色，和流墜、疙瘩，無砂眼、刷紋，裝飾線、分色線、直線度、立面垂直符合允許偏差范圍，陰陽角順直。
3、材料要求：底漆和面漆要由甲方會同監(jiān)理人員共同驗收，符合要求后使用。
4、底漆和面漆按產品說明進行配比施工。
5、質量未達到要求者，其返工的工料損失由乙方負責，因乙方原因造成質量問題被有關部門罰款由乙方負責。
五、施工工期
1、乙方根據甲方施工進度計劃要求，組織勞力。
2、施工工期：根據甲方要求，乙方實際情況協(xié)商確定。
六、結算及付款方式
1、結算方式：內墻涂料工程量按實際展開面積計算，以分項單價乘以實際工程量結算。
2、付款辦法：本工程無備料款，按每月經有關部門審核進度款付至80%，工程竣工驗收合格后乙方提供工程結算資料并將有關資料送至甲方。甲方接到上述資料15天內審核完畢，按業(yè)主與甲方付款方式給予乙方支付工程總價款至97%，余款3%作為質量保修金，待工程竣工驗收合格后壹年后壹個月內付清。
七、安全施工
在施工過程中，乙方應嚴格按照安全操作規(guī)程進行施工，加強施工人員的安全教育管理，采取必須的安全防范措施，如造成安全事故，一切責任和經濟損失由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
八、甲方職責
1、負責協(xié)調乙方和現場其他施工單位工作關系;
九、乙方職責
十、附則
1、本合同如有未盡事宜，經雙方協(xié)商可另行簽訂補充協(xié)議，其補充協(xié)議視同本合同，具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份;
3、本合同自簽字后生效，至工程竣工驗收，工程款項結清后終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承包外墻涂料合同篇三
涂料，在中國傳統(tǒng)名稱為油漆。那么內外墻涂料承包
合同
你又了解多少呢?以下是本站小編整理的內外墻涂料承包合同，歡迎參考閱讀。
發(fā)包方：(以下簡稱甲方) 承包方： (以下簡稱乙方)
甲方將金鹿泊樂城g1#住宅樓的室內膩子，外墻保溫及涂料分項工程分包給乙方施工，為了安全生產、文明施工、確保工程質量和工期的順利進行，雙方本著平等、誠信、互利的原則，更好的明確雙方的責、權、利事宜，經雙方友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：
一、承包概況：
1涂料分項工程
2承包形式：包工包料包檢測合格
二、承包范圍：
金鹿泊樂城g1#住宅樓的室內膩子，外墻保溫及涂料等分項工程。
三、承包單價：
1、室內膩子：水泥石膏打底掃毛，水泥石膏砂漿抹面壓實抹光，交接處掛鐵絲網，刮耐水柔韌膩子二道;單價為30元/m2。(每平米叁拾元整)按建筑面積計算。
2、外墻保溫：90厚聚苯板保溫，容重20kg/m3，耐火等級為b1級，20厚聚合物抗裂砂漿(壓入耐堿玻纖維網格布);單價為68元/m2。(每平米陸拾捌元整)按實際面積計算。
3、外墻涂料：一底二涂高彈丙烯酸涂料;單價為18元/ m2。(每平米壹拾捌元整)按實際面積計算。
四、付款方式：
付款按施工進度支付，以房頂工程款，房屋為所在施工小區(qū)多層住宅樓二層到五層房屋3900元---4200元/m2.
五、工期要求：
工期： 工程完工日期為9月15日
因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天罰款1000元。
注：若遇以下情況，工期可順延：a、露天施工，遇雨順延;b、土建方不能及時提交符合防水要求的基面;c、甲方未按合同及時付款;d、工程設計變更;e、交叉施工作業(yè)影響;f、合同中約定或土建方代表同意順延的其它情況。
六、質量要求：
1、工程應按圖紙要求及設計 、施工規(guī)范及有關技術標準組織施工，必須達到規(guī)范規(guī)定要求。工程質量必須達到合格標準。經當地政府質量監(jiān)督管理部門按國家現行規(guī)范和驗收評定標準進行驗收，如果質量不合格，乙方應無條件修補至合格，由此造成的經濟損失及工期延誤由乙方承擔賠償。最終檢查不合格的不給予結算。
2、工程實行質量獎懲制度，每發(fā)現一處質量問題，對乙方進行罰款100元。
七、雙方職責：
甲方職責：
1、 免費提供乙方現場材料堆放場所、水電供應等;
2、 負責本工程各班組協(xié)調工作;
3、 對乙方的施工質量、工期進度、施工安全監(jiān)督權、協(xié)助乙方做好成品保護工作;
4、 如圖紙或現場的尺寸進行更改及增減項目及時通知乙方; 乙方職責：
1、 乙方施工必須符合有關安全要求(1)乙方人員要嚴格按照防水施工規(guī)范的規(guī)定進行施工，配備專職技術員，(2)乙方應遵守有關安全生產的法律、法規(guī)，(3)乙方應服從安全生產工作統(tǒng)一協(xié)調、管理;(4)乙方應編制承包范圍內的安全技術措施或方案(5)乙方應認真落實安全技術措施或方案，建立、健全安全生產責任制，完善生產條件，確保安全生產;(6)乙方應嚴格按照國家省、市有關安全生產操作規(guī)范、規(guī)程進行施工，施工期間發(fā)生安全事故由乙方自行承擔一切經濟損失及法律責任，與甲方無關。
2、 嚴格按設計圖紙及項目部要求精心施工，做到保質、保量、按期完成任務，必須將質量通病和質量問題消滅在操作過程，由乙方責任引起的質量問題，由乙方承擔其經濟損失。
3、 工程結束后，乙方負責提供國家有關部門出具的質量檢測合格報告及復試報告。
4、 負責對本班組上崗人員進行質量、安全技術交底，進行質量、安全驗收質量標準交底;進行上崗前的安全教育。
5、 乙方在施工中如有對甲方或第三人造成傷害的，應承擔賠償責任。
6、 乙方在做好本專業(yè)成品保護的同時，應采取有準備措施防火污染或破壞其他專業(yè)的成品和半成品，并負責及時清理承包范圍內施工項目所造成的污染。
7、 乙方不得將本分項工程自行轉包，如發(fā)現甲方有權終止本協(xié)議，并另行分包給其他單位施工，由此產生的經濟損失由乙方負責賠償。
八、安全生產、文明施工：
1、乙方進場后，必須嚴格遵守建設工程安全生產管理條例有關要求，自覺遵守甲方的安全監(jiān)督和各種
規(guī)章制度
。施工過程中必須嚴格按安全操作規(guī)范執(zhí)行。若乙方未按規(guī)定進行施工，所造成的一切工、傷、殘、亡事故由乙方自行負責。
2、乙方工作人員進入施工現場必須正確佩戴安全帽，高空作業(yè)時應系安全帶若發(fā)現乙方工作人員進入施工現場未按有關規(guī)定佩戴安全帽和安全帶，無安全防護措施，每人此按50元對班組進行處罰。
3、施工臨時用水用電必須由專業(yè)人員搭設、接電。嚴禁私自亂拉亂搭，嚴禁住宿人員在室內使用:“三爐”及工地所規(guī)定的其他不能使用的電器，如發(fā)現燒煮、燒水等，使用電器一律沒收并給予每人次200元罰款。
4、施工中，乙方應同班組與各級管理部門密切配合，服從統(tǒng)一指揮、安排，嚴禁在工地內打架賭博，嚴禁酒后上班作業(yè)，違者每次罰款壹千元，由工資中扣回，乙方應無條件接受。
5、安全責任根據有關精神，貫徹以誰施工、誰負責安全的原則，乙方必須做好安全防護工資，如發(fā)生安全問題，一切法律責任和經濟費用均由乙方負責承擔。
6、乙方必須做好施工現場的環(huán)境衛(wèi)生工作。
7、對各種機器設備、安全管理、防護設施和警告、安全標志等不得任意拆除和隨意挪動。
8、為了確保工地安全文明施工，乙方必須做到落手清，嚴禁向下扔雜物，違者每次罰款500元。
9、乙方應負責各工序完工后的各層清理，保持現場文明施工及驗收之前各樓層衛(wèi)生清理。
10、自覺服從甲方管理，同時加強自身隊伍管理，密切配合甲方抓好文明施工的管理。
九、保修辦法：
施工結束后，乙方免費保修期為一年，保修期內出現質量問題，乙方應免費保修。甲方憑本合同通知乙方，乙方接到保修通知后，應立即組織人力物力趕赴現場進行維修，乙方不得以任何理由推諉。
十、附則：
1、本協(xié)議中未盡事宜，甲、乙雙方本著實事求是的原則，友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均可向當地仲裁委員會申請裁決。仲裁結果是終局，雙方必須無條件服從。
2、本協(xié)議自簽訂之日起生效，自工程竣工工程款付清后自動失效。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份為憑。
甲方簽字：
簽訂日期：
乙方簽字：
共
2
頁，當前第
1
頁
1
2
承包外墻涂料合同篇四
甲方：
乙方：
甲方將外墻涂料工程發(fā)包給乙方施工。雙方遵循自愿、誠實、信用的原則，為明確甲、乙雙方的權利和義務，經協(xié)商一致，訂立本合同。
1、承包費用及結算方式：按實際施工面積進行結算，單價38元/m（每平方米叁拾捌元整），此費用已包含了乙方所有預見與不可預見的及風險的費用。
2、付款方式：外架拆除完畢，合同范圍內工程全部施工完，驗收合格后10天內，付清全部工程價款，中途不預付工程款。
（一）甲方職責
1、對乙方進行技術交底。
2、負責組織驗收。
（二）乙方職責
1、所用材料的必須符合質量要求，并提供材料的出廠合格證。必須嚴格服從甲方管理人員的安排。工人的食、宿自理。
2、施工質量必須符合施工設計、設計變更、施工強制性條文、施工驗收規(guī)范要求。
3、做好已完的成品保護。
4、乙方應嚴格按安全規(guī)程操作，杜絕事故的發(fā)生。確保安全生產。所發(fā)生的一切安全事故及責任全部由乙方承擔。
1、乙方承包的工程不符合甲方要求的工期、質量時，甲方有權隨時清退乙方，所有費用乙方自己承擔，不予結算。
2、由于乙方自身原因造成質量缺陷或下料失誤，乙方無條件返工或更換材料。
3、乙方應負有對本班組的工人的安全及勞資的全部責任。乙方工人的安全及勞資若有發(fā)生糾紛所發(fā)生的損失由違約方負責。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
20xx年x月x日
承包外墻涂料合同篇五
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經協(xié)商達成如下協(xié)議。
1.1工程名稱：寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程
1.2工程地點：寶楊路3320號
1.3承包范圍：1-3號外墻涂
1.4承包方式：包工包料(外墻膩子甲方提供)
1.5工期：自接到甲方通知后10天內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
1.6工程質量：合格
1.7工程面積:暫定3000m2,竣工后按實計算.
1.8合同價款采用固定單價，單價淺色20.60元/每平方,深色21.80元/每平方。合計金額為(人民幣)：63000.00元(大寫)：陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。
1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規(guī)定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用，少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。
2.1指派周建軍為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.2甲方簽訂合同后3天內向乙方明確施工范圍及施工要求。
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2乙方指派宋繼訓為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4做好施工現場保衛(wèi)、消防和垃圾清理等工作，并承擔相應費用。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。
3.7工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。
4.2乙方在合同簽訂后3日內提供施工組織設計，甲方對乙方的.施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時，乙方應在此后3天內提供修正的施工組織設計。
4.3非乙方原因造成的工期延誤，經雙方協(xié)商，以經甲方簽證的聯(lián)系單為準，工期可以順延。
4.4工程竣工結算時乙方提供發(fā)票，甲方出具免稅憑證。
5.1本工程質量應達到國家建筑裝飾行業(yè)標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時，則以建筑行業(yè)裝飾標準為準。
5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。乙方應提前24小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認；若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗而引起的產品損壞、停工直接費；若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，無論復驗是否合格，甲方不承擔應復驗而引起的產品損壞、停工損失，工期不予順延。
5.3由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
5.4工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用。
6.1支付方式：
工程開工后，工程完成至30%時，支付至合同價的50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價的80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算后支付至結算價的95%，余款作為保修金。保修金為工程結算價的5%，在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。
6.2如在施工中發(fā)生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯(lián)系單,甲方認可確定簽字，在決算時按實結算。
7.1工程所需材料全部由乙方負責采購。涂料進場后,取小樣送檢測,費用由乙方負責.
7.2乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，并且對工程造成的損失由乙方負責。
8.1乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
9.1、違約
(1)工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結算總價款的向甲方支付違約金，并承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執(zhí)行，甲方有權從乙方工程款中直接扣除；因甲方原因造成工期延誤，經甲方確認后，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。
(2)產品質量：如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的，乙方除應立即調換合格產品外，還應按不合格產品價款的%向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的違約責任。
(3)工程質量：如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準)，乙方必須立即整改，直至質量達到合格為止，同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據實賠償。
(4)付款：如甲方無故延遲支付工程款，經乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應按逾期未付款項的%向乙方支付違約金。
9.2、爭議
(1)雙方約定，在合同履行過程中產生爭議時，各方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
(2)對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應繼續(xù)履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。
10.1工程竣工驗收前,乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份(其中一份須原件).
11.1本工程需要進行保險時，應另訂協(xié)議。
11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結清全部工程款后自動失效。
11.3本合同在履行過程中形成的會議紀要，報價單及補充協(xié)議，工程聯(lián)系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
11.4本合同設正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執(zhí)正本壹份、副本壹份。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
代理人：
代表人：
_____年____月____日_____年____月____日
承包外墻涂料合同篇六
乙方：___________
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經協(xié)商達成如下協(xié)議。
1.1 工程名稱：寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程
1.2 工程地點： 寶楊路3320號
1.3 承包范圍： 1-3號外墻涂
1.4 承包方式：包工包料 （外墻膩子甲方提供）
1.5 工期：自接到甲方通知后 10天 內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
1.6 工程質量：合格
1.7工程面積:暫定3000m2，竣工后按實計算.
1.8 合同價款采用固定單價，單價 淺色20.60元/每平方， 深色21.80元/每平方。 合計金額為（人民幣）： 63000.00元（大寫）：陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容（另有約定的除外）。
1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規(guī)定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用，少工程完成后按實際施工面程計算，單價按合同單價計算。
2.1指派 周建軍 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.2甲方簽訂合同后3天內向乙方明確施工范圍及施工要求。
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2乙方指派 宋繼訓 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4做好施工現場保衛(wèi)、消防和垃圾清理等工作，并承擔相應費用。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6在施工過程中，負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護，采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料，若有污染要及時清理，若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。
3.7工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。
4.2乙方在合同簽訂后3日內提供施工組織設計，甲方對乙方的施工組織設計（或方案）和進度計劃提出質疑和合理修正時，乙方應在此后3天內提供修正的施工組織設計。
4.3非乙方原因造成的工期延誤，經雙方協(xié)商，以經甲方簽證的聯(lián)系單為準，工期可以順延。
4.4工程竣工結算時乙方提供發(fā)票，甲方出具免稅憑證。
5.1本工程質量應達到國家建筑裝飾行業(yè)標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時，則以建筑行業(yè)裝飾標準為準。
5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。乙方應提前24小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認；若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗而引起的產品損壞、停工直接費；若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，無論復驗是否合格，甲方不承擔應復驗而引起的產品損壞、停工損失，工期不予順延。
5.3由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
5.4工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的`看管費用。
6.1支付方式：
工程開工后，工程完成至30%時，支付至合同價的 50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價的80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算后支付至結算價的95%，余款作為保修金。 保修金為工程結算價的5%，在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。
6.2如在施工中發(fā)生圖紙修改或增減工程內容的，由乙方出具工程聯(lián)系單，甲方認可確定簽字，在決算時按實結算。
7.1 工程所需材料全部由乙方負責采購。涂料進場后，取小樣送檢測，費用由乙方負責.
7.2 乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，并且對工程造成的損失由乙方負責。
8.1 乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
9.1、違約
（1）工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結算總價款的向甲方支付違約金，并承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執(zhí)行，甲方有權從乙方工程款中直接扣除；因甲方原因造成工期延誤，經甲方確認后，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。
（2）產品質量：如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的，乙方除應立即調換合格產品外，還應按不合格產品價款的%向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的違約責任。
（3）工程質量：如因乙方原因引起工程質量不合格（以甲方、設計單位、等書面確認為準），乙方必須立即整改，直至質量達到合格為止，同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據實賠償。
（4）付款：如甲方無故延遲支付工程款，經乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。
9.2、爭議
（1）雙方約定，在合同履行過程中產生爭議時，各方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
（2）對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應繼續(xù)履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。
10.1工程竣工驗收前，乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份（其中一份須原件）.
11.1 本工程需要進行保險時，應另訂協(xié)議。
11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結清全部工程款后自動失效。
11.3本合同在履行過程中形成的會議紀要，報價單及補充協(xié)議，工程聯(lián)系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
11.4本合同設正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執(zhí)正本壹份、副本壹份。
甲方：___________乙方：___________
日期：___________日期：___________
承包外墻涂料合同篇七
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)并結合本工程具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實。
信用的原則，經雙方協(xié)商一致，就本工程施工事項達成如下協(xié)議。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：
二、工程工期
工程工期為45天，自簽訂合同之日算起，完工時間以取得節(jié)能驗收備案證書為準，乙方必須滿足甲方施工總進度要求。
因甲方及不可抗拒因素引起停工的，工期可順延以甲方的簽證工期為準。
三、工程價款
1、防火涂料的承包方式為包工包料，綜合單價元/m2,（含材料費、工程費、檢測費、專家論證費、相關協(xié)調費用）。以墻面涂刷實際面積計算，實際工程量以雙方結算的帳單為準。
2、工程總價：暫定萬。
2、付款方式：工程材料人員進場開始施工付30%，工程施工完后經甲方驗收合格支付40%的工程款，取得節(jié)能驗收備案證書后，一個月內一次性付清余款。
四、權力及義務
甲方：
1、甲方根據圖紙及規(guī)范要求時施工方進行技術交底。
2、甲方提供乙方施工便利（水、電），協(xié)助協(xié)調乙方與相關單位的工程關系。
乙方：
1、乙方按甲方要求規(guī)范施工，嚴格按設計圖紙及相關規(guī)范要求施工，施工中乙方需服從甲方現場指揮。
2、乙方必須保證施工的防火涂料經節(jié)能辦驗收通過。
3、乙方在施工期間嚴格遵守安全操作規(guī)程，嚴格執(zhí)行合同及當地安全生產管理部門的有關規(guī)定，切實做到安全生產，乙方如在施工期發(fā)生的各類事故均由乙方自行負擔。
4、乙方在施工期間做好現場成品保護工作，如有損毀負責賠償。
5、乙方施工期間不得因任何原因污染現場，施工垃圾及時清理干凈。
五、質量驗收及處罰
1、按國家建設部頒發(fā)的《建筑工程施工質量驗收規(guī)范》驗收。
2、未按合同約定選用材料不合規(guī)范要求，乙方負責免費更換，并不得影響工期。如出現此類情況，按違約金額5%處以罰款.
3、現場施工出現質量問題，應及時處理，不得影響工期，影響工期，每日按1000元處罰。
六、違約責任及爭論處理
1、如節(jié)能辦未能通過驗收，則乙方需要按合同金額全額賠付甲方所有費用；合同生效后，由于單方解除合同或者擅自更改合同條款造成對方的經濟損失由責任方承擔并進行賠償。
2、由于戰(zhàn)爭、國家政策、自然災害等人力不可抗拒的因素造成合同無法履行時，雙方協(xié)商解決。
3、本合同履行完成后自動解除。
4、合同履行中發(fā)生的爭議，雙方可以通過協(xié)商解決，協(xié)商不成時，通過太原仲裁委員會仲裁。
七、其他事項：本合同壹式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，未及事宜雙方協(xié)商解決，自雙方蓋章后生效。
甲方（蓋章）：乙方：（蓋章）
代表人：代表人：
年月日
承包外墻涂料合同篇八
甲方： 身份證：
乙方： 身份證：
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定將公司所有外墻涂料粉刷工程承包經乙方。為明確雙方的`權利和義務，根據國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條 工程概況
1、工程地址：
2、施工內容：外墻涂料粉刷，總面積約 平方米
3、工程開工日期：
4、工程竣工日期：
5、工程承包方式：包工
6、工程總天數： 天，雨天順延。
第二條 工程價款
工程價款按照每平方米 元包工計算（大寫） （ 元，以實際測量面積計算）。增加工程，增加造價；減少工程，減少造價。
第三條 質量要求
1、工程驗收標準：根據業(yè)主要求
2、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
3、凡由男方采購的材料，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。
4、乙方要精心施工，確保顏色一致，如不能保持顏色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。
第四條 付款方式
合同簽訂后，甲方在乙方開工 天內付工程款 （ ），施工完成后再付款 （ ），經業(yè)主驗收合格，并測量工程量后計算工程余款，承諾： 年 月 日前結算清楚工程的余款。
第五條 工程工期
乙方應按期完工，如果延遲完工，每逾期一天，從總工程款中扣除200元。
第六條 工程驗收
雙方按本合同第三條約定的驗收標準進行驗收。
第七條 其他事項
本合同為工程承包合同，甲乙雙方無雇傭關系。
1、乙方在承包過程中應嚴格執(zhí)行國家安全生產法律法規(guī)及施工規(guī)程，做到安全生產，文明施工。
2、甲方義務給乙方施工人員（3人）購買每人300元意外保險。
3、乙方在承包過程中發(fā)生的所有事故責任均由乙方自行承擔，因事故導致的人身損害和財產損失及其他所有損失均由乙方負責賠償，甲方不承擔任何責任和賠償（甲方出于人道主義，如發(fā)生人生事故可付擔10%，實際財產損失50%補償）。
第八條 違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第九條 爭議解決
本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商解決不成的，可向人民法院提起訴訟。
第十條 本合同自雙方蓋章或簽字后生效。
第十一條 本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
電話： 電話：
簽約日期： 年 月 日
承包外墻涂料合同篇九
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就外墻及室內涂料工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
1、工程名稱：外墻及室內涂料裝飾工程
2、工程地點：
包工包料，包腳手架
本工程現有外墻涂料裝飾分項工程項目，采用“立邦”牌外墻涂料，調色外墻涂料每平方米38.00元;其他外墻涂料每平方米35.00元;內墻樓梯水泥漆每平方米15.50元;以上所有單價不含配套費及稅費，所需腳手架搭拆費用包含在涂料價格內。
1、乙方必須嚴格按現行規(guī)范標準施工，分項工程驗收要求達合格以上。
2、涂刷質量要求：表面顏色均勻一致，不允許有泛堿、咬色，和流墜、疙瘩，無砂眼、刷紋，裝飾線、分色線、直線度、立面垂直符合允許偏差范圍，陰陽角順直。
3、材料要求：底漆和面漆要由甲方會同監(jiān)理人員共同驗收，符合要求后使用。
4、底漆和面漆按產品說明進行配比施工。
5、質量未達到要求者，其返工的工料損失由乙方負責，因乙方原因造成質量問題被有關部門罰款由乙方負責。
1、乙方根據甲方施工進度計劃要求，組織勞力。
2、施工工期：根據甲方要求，乙方實際情況協(xié)商確定。
1、結算方式：內墻涂料工程量按實際展開面積計算，以分項單價乘以實際工程量結算。
2、付款辦法：本工程無備料款，按每月經有關部門審核進度款付至80%，工程竣工驗收合格后乙方提供工程結算資料并將有關資料送至甲方。甲方接到上述資料15天內審核完畢，按業(yè)主與甲方付款方式給予乙方支付工程總價款至97%，余款3%作為質量保修金，待工程竣工驗收合格后壹年后壹個月內付清。
承包外墻涂料合同篇十
甲方：身份證：
乙方：身份證：
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定將公司所有外墻涂料粉刷工程承包經乙方。為明確雙方的權利和義務，根據國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條工程概況
1、工程地址：
2、施工內容：外墻涂料粉刷，總面積約平方米
3、工程開工日期：
4、工程竣工日期：
5、工程承包方式：包工
6、工程總天數：天，雨天順延。
第二條工程價款
工程價款按照每平方米元包工計算（大寫）（元，以實際測量面積計算）。增加工程，增加造價；減少工程，減少造價。
第三條質量要求
1、工程驗收標準：根據業(yè)主要求
2、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
3、凡由男方采購的材料，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。
4、乙方要精心施工，確保顏色一致，如不能保持顏色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。
第四條付款方式
合同簽訂后，甲方在乙方開工天內付工程款（），施工完成后再付款（），經業(yè)主驗收合格，并測量工程量后計算工程余款，承諾：年月日前結算清楚工程的余款。
第五條工程工期
乙方應按期完工，如果延遲完工，每逾期一天，從總工程款中扣除200元。
第六條工程驗收
雙方按本合同第三條約定的驗收標準進行驗收。
第七條其他事項
本合同為工程承包合同，甲乙雙方無雇傭關系。
1、乙方在承包過程中應嚴格執(zhí)行國家安全生產法律法規(guī)及施工規(guī)程，做到安全生產，文明施工。
2、甲方義務給乙方施工人員（3人）購買每人300元意外保險。
3、乙方在承包過程中發(fā)生的所有事故責任均由乙方自行承擔，因事故導致的人身損害和財產損失及其他所有損失均由乙方負責賠償，甲方不承擔任何責任和賠償（甲方出于人道主義，如發(fā)生人生事故可付擔10%，實際財產損失50%補償）。
第八條違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第九條爭議解決
本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商解決不成的，可向人民法院提起訴訟。
第十條本合同自雙方蓋章或簽字后生效。
第十一條本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
電話：電話：
簽約日期：年月日
承包外墻涂料合同篇十一
乙方：_____________________
根據《中華人民共和國合同法》、《江西省建筑安裝工程合同承包條例》及有關規(guī)定，按照平等、自愿原則，經雙方協(xié)商，簽定本合同，以資共同遵守。
一、承包范圍及內容
1、乙方承包尚客優(yōu)撫州體育路店裝修工程酒店內外墻涂料工程。
2、內墻涂料工程概述：
品牌型號：內墻：多樂士，家麗安凈味防潮
外墻：立邦外墻涂料，灰呢制服7880-2
顏色設計：
大床房：墻面、頂面為乳白色乳膠漆。乳白色乳膠漆：（61yy99/040）
風情房：墻面、頂面為乳白色乳膠漆，床頭背景墻為手繪墻。
標準間：床頭背景墻為咖啡色（70yr07/093），其余為乳白色乳膠漆。
走廊及大廳墻面：米黃色墻面米黃色墻面（60yy93/250）。
所有頂面：乳白色乳膠漆。
3、質量要求：平整度不大于3mm，其中走廊墻面不大于2mm。
4、特殊約定：
a、標準間咖啡色背景墻采用機器噴漆；其他墻面滾涂。
b、接縫處使用尼龍布。
c、內墻第一遍采用外墻膩子刮平，第二、三遍采用內墻膩子處理，乳膠漆滾涂二遍。
d、外墻采用外墻專用防水膩子三遍找平，乳膠漆滾涂三遍。
二、甲、乙雙方責任和義務
1、甲方提供施工場所，垂直運輸機具。
2、乙方須按設計及規(guī)范要求組織施工，確保雙方約定質量、安全、進度、現場文明、材料節(jié)約等要求。
3、乙方須服從甲方管理人員管理，遵循現場施工員安排的施工工序。配備充足的施工人員及裝備，使施工連續(xù)、順利進行，確保工程質量進度。配備的勞務人員在進場時提供花名冊并附帶相關證照存檔備案。勞務人員必須是18歲以上50歲以下身體健康的男性公民。乙方負責人每月守工地天數不少于26天，特殊情況預先請假。
5、乙方應遵守現場安全生產規(guī)章制度，配備齊安全防護用品。熟練掌握安全操作規(guī)程，確保勞務人員的'安全作業(yè)。
三、質量及工藝要求
1、頂棚質量要求：大面平整色澤一致、線角分明、觀感舒適。
2、公共部分工藝質量要求：嚴格按規(guī)范要求操作，并按規(guī)范的質量驗收標準質量優(yōu)良等做驗收。
四、承包單價、結算及付款方式
內墻涂料粉刷單價：14元/平方，包工包料，工程量按實測量。
外墻涂料粉刷單價：21元/平方，包工包料，工程量按實測量。
預算總造價：__________元。
1、合同簽訂后付5000元材料費。
2、墻面膩子打磨完成，平整度檢測合格后付總造價30%。
3、乳膠漆粉刷后付總造價的60%。
4、開業(yè)三個月后付清尾款。
五、安全生產、文明施工方面
1、對在施工過程中由乙方引發(fā)的安全事故一切費用由乙方承擔。
2、乙方在施工現場如發(fā)生打架斗毆除接受公安機關處罰外，雙方按1000元/次予以罰款。
3、乙方在做好本專業(yè)成品保護的同時，應采取有效措施對其他專業(yè)的成品和半成品進行保護，并負責及時清理承包范圍內施工項目所造成的污染，如果乙方不及時清理由甲方代為清理，所產生的費用由乙方承擔。
4、乙方在施工期間，嚴禁在作業(yè)層違章作業(yè)，野蠻施工以及打赤膊、穿拖鞋、罵人、爭吵、扯皮打架等不文明行為。
六、附則
1、本合同一式二份，甲方、乙方各執(zhí)一份。
2、本合同由甲、乙雙方簽字后生效，工程竣工驗收合格、工程款結清后終止。
3、本合同未盡事宜，經雙方協(xié)商一致后，可訂立補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：
簽訂日期：簽訂日期：
承包外墻涂料合同篇十二
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經協(xié)商達成如下協(xié)議。
1.1工程名稱：寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程
1.2工程地點：寶楊路3320號
1.3承包范圍：1-3號外墻涂
1.4承包方式：包工包料(外墻膩子甲方提供)
1.5工期：自接到甲方通知后10天內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
1.6工程質量：合格
1.7工程面積:暫定3000m2,竣工后按實計算.
1.8合同價款采用固定單價，單價淺色20.60元/每平方,深色21.80元/每平方。合計金額為(人民幣)：63000.00元(大寫)：陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。
1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規(guī)定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用，少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。
2.1指派周建軍為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.2甲方簽訂合同后3天內向乙方明確施工范圍及施工要求。
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2乙方指派宋繼訓為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4做好施工現場保衛(wèi)、消防和垃圾清理等工作，并承擔相應費用。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。
3.7工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。
4.2乙方在合同簽訂后3日內提供施工組織設計，甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時，乙方應在此后3天內提供修正的施工組織設計。
4.3非乙方原因造成的工期延誤，經雙方協(xié)商，以經甲方簽證的聯(lián)系單為準，工期可以順延。
4.4工程竣工結算時乙方提供發(fā)票，甲方出具免稅憑證。
5.1本工程質量應達到國家建筑裝飾行業(yè)標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時，則以建筑行業(yè)裝飾標準為準。
5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。乙方應提前24小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認;若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗而引起的產品損壞、停工直接費;若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，無論復驗是否合格，甲方不承擔應復驗而引起的產品損壞、停工損失，工期不予順延。
5.3由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
5.4工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用。
6.1支付方式：
工程開工后，工程完成至30%時，支付至合同價的50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價的80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算后支付至結算價的95%，余款作為保修金。 保修金為工程結算價的5%，在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。
6.2如在施工中發(fā)生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯(lián)系單,甲方認可確定簽字，在決算時按實結算。
7.1工程所需材料全部由乙方負責采購。涂料進場后,取小樣送檢測,費用由乙方負責.
7.2乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，并且對工程造成的損失由乙方負責。
8.1乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
9.1、違約
(1)工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結算總價款的向甲方支付違約金，并承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執(zhí)行，甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤，經甲方確認后，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。
(2)產品質量：如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的，乙方除應立即調換合格產品外，還應按不合格產品價款的%向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的違約責任。
(3)工程質量：如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準)，乙方必須立即整改，直至質量達到合格為止，同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據實賠償。
(4)付款：如甲方無故延遲支付工程款，經乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。
9.2、爭議
(1)雙方約定，在合同履行過程中產生爭議時，各方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
(2)對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應繼續(xù)履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。
10.1工程竣工驗收前,乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份(其中一份須原件).
11.1本工程需要進行保險時，應另訂協(xié)議。
11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結清全部工程款后自動失效。
11.3本合同在履行過程中形成的會議紀要，報價單及補充協(xié)議，工程聯(lián)系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
11.4本合同設正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執(zhí)正本壹份、副本壹份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
代理人： 代表人：
年月日：
承包外墻涂料合同篇一
乙方：___________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就外墻及室內涂料工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
1、工程名稱：外墻及室內涂料裝飾工程
2、工程地點：
包工包料，包腳手架
本工程現有外墻涂料裝飾分項工程項目，采用“立邦”牌外墻涂料，調色外墻涂料每平方米 38.00 元;其他外墻涂料每平方米 35.00元;內墻樓梯水泥漆每平方米 15.50 元;以上所有單價不含配套費及稅費，所需腳手架搭拆費用包含在涂料價格內。
1、乙方必須嚴格按現行規(guī)范標準施工，分項工程驗收要求達合格以上。
2、涂刷質量要求：表面顏色均勻一致，不允許有泛堿、咬色，和流墜、疙瘩，無砂眼、刷紋，裝飾線、分色線、直線度、立面垂直符合允許偏差范圍，陰陽角順直。
3、材料要求：底漆和面漆要由甲方會同監(jiān)理人員共同驗收，符合要求后使用。
4、底漆和面漆按產品說明進行配比施工。
5、質量未達到要求者，其返工的工料損失由乙方負責，因乙方原因造成質量問題被有關部門罰款由乙方負責。
1、乙方根據甲方施工進度計劃要求，組織勞力。
2、施工工期：根據甲方要求，乙方實際情況協(xié)商確定。
1、結算方式：內墻涂料工程量按實際展開面積計算，以分項單價乘以實際工程量結算。
2、付款辦法：本工程無備料款，按每月經有關部門審核進度款付至80%，工程竣工驗收合格后乙方提供工程結算資料并將有關資料送至甲方。甲方接到上述資料15天內審核完畢，按業(yè)主與甲方付款方式給予乙方支付工程總價款至97%，余款3%作為質量保修金，待工程竣工驗收合格后壹年后壹個月內付清。
在施工過程中，乙方應嚴格按照安全操作規(guī)程進行施工，加強施工人員的安全教育管理，采取必須的安全防范措施，如造成安全事故，一切責任和經濟損失由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
1、負責協(xié)調乙方和現場其他施工單位工作關系;
1、本合同如有未盡事宜，經雙方協(xié)商可另行簽訂補充協(xié)議，其補充協(xié)議視同本合同，具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份;
3、本合同自簽字后生效，至工程竣工驗收，工程款項結清后終止。
甲方：___________乙方：___________
日期：___________日期：___________
承包外墻涂料合同篇二
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就外墻及室內涂料工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱：外墻及室內涂料裝飾工程
2、工程地點：
二、承包方式：包工包料，包腳手架
三、承包內容及價格
本工程現有外墻涂料裝飾分項工程項目，采用“立邦”牌外墻涂料，調色外墻涂料每平方米38.00元;其他外墻涂料每平方米35.00元;內墻樓梯水泥漆每平方米15.50元;以上所有單價不含配套費及稅費，所需腳手架搭拆費用包含在涂料價格內。
四、施工及質量要求
1、乙方必須嚴格按現行規(guī)范標準施工，分項工程驗收要求達合格以上。
2、涂刷質量要求：表面顏色均勻一致，不允許有泛堿、咬色，和流墜、疙瘩，無砂眼、刷紋，裝飾線、分色線、直線度、立面垂直符合允許偏差范圍，陰陽角順直。
3、材料要求：底漆和面漆要由甲方會同監(jiān)理人員共同驗收，符合要求后使用。
4、底漆和面漆按產品說明進行配比施工。
5、質量未達到要求者，其返工的工料損失由乙方負責，因乙方原因造成質量問題被有關部門罰款由乙方負責。
五、施工工期
1、乙方根據甲方施工進度計劃要求，組織勞力。
2、施工工期：根據甲方要求，乙方實際情況協(xié)商確定。
六、結算及付款方式
1、結算方式：內墻涂料工程量按實際展開面積計算，以分項單價乘以實際工程量結算。
2、付款辦法：本工程無備料款，按每月經有關部門審核進度款付至80%，工程竣工驗收合格后乙方提供工程結算資料并將有關資料送至甲方。甲方接到上述資料15天內審核完畢，按業(yè)主與甲方付款方式給予乙方支付工程總價款至97%，余款3%作為質量保修金，待工程竣工驗收合格后壹年后壹個月內付清。
七、安全施工
在施工過程中，乙方應嚴格按照安全操作規(guī)程進行施工，加強施工人員的安全教育管理，采取必須的安全防范措施，如造成安全事故，一切責任和經濟損失由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
八、甲方職責
1、負責協(xié)調乙方和現場其他施工單位工作關系;
九、乙方職責
十、附則
1、本合同如有未盡事宜，經雙方協(xié)商可另行簽訂補充協(xié)議，其補充協(xié)議視同本合同，具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份;
3、本合同自簽字后生效，至工程竣工驗收，工程款項結清后終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承包外墻涂料合同篇三
涂料，在中國傳統(tǒng)名稱為油漆。那么內外墻涂料承包
合同
你又了解多少呢?以下是本站小編整理的內外墻涂料承包合同，歡迎參考閱讀。
發(fā)包方：(以下簡稱甲方) 承包方： (以下簡稱乙方)
甲方將金鹿泊樂城g1#住宅樓的室內膩子，外墻保溫及涂料分項工程分包給乙方施工，為了安全生產、文明施工、確保工程質量和工期的順利進行，雙方本著平等、誠信、互利的原則，更好的明確雙方的責、權、利事宜，經雙方友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：
一、承包概況：
1涂料分項工程
2承包形式：包工包料包檢測合格
二、承包范圍：
金鹿泊樂城g1#住宅樓的室內膩子，外墻保溫及涂料等分項工程。
三、承包單價：
1、室內膩子：水泥石膏打底掃毛，水泥石膏砂漿抹面壓實抹光，交接處掛鐵絲網，刮耐水柔韌膩子二道;單價為30元/m2。(每平米叁拾元整)按建筑面積計算。
2、外墻保溫：90厚聚苯板保溫，容重20kg/m3，耐火等級為b1級，20厚聚合物抗裂砂漿(壓入耐堿玻纖維網格布);單價為68元/m2。(每平米陸拾捌元整)按實際面積計算。
3、外墻涂料：一底二涂高彈丙烯酸涂料;單價為18元/ m2。(每平米壹拾捌元整)按實際面積計算。
四、付款方式：
付款按施工進度支付，以房頂工程款，房屋為所在施工小區(qū)多層住宅樓二層到五層房屋3900元---4200元/m2.
五、工期要求：
工期： 工程完工日期為9月15日
因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天罰款1000元。
注：若遇以下情況，工期可順延：a、露天施工，遇雨順延;b、土建方不能及時提交符合防水要求的基面;c、甲方未按合同及時付款;d、工程設計變更;e、交叉施工作業(yè)影響;f、合同中約定或土建方代表同意順延的其它情況。
六、質量要求：
1、工程應按圖紙要求及設計 、施工規(guī)范及有關技術標準組織施工，必須達到規(guī)范規(guī)定要求。工程質量必須達到合格標準。經當地政府質量監(jiān)督管理部門按國家現行規(guī)范和驗收評定標準進行驗收，如果質量不合格，乙方應無條件修補至合格，由此造成的經濟損失及工期延誤由乙方承擔賠償。最終檢查不合格的不給予結算。
2、工程實行質量獎懲制度，每發(fā)現一處質量問題，對乙方進行罰款100元。
七、雙方職責：
甲方職責：
1、 免費提供乙方現場材料堆放場所、水電供應等;
2、 負責本工程各班組協(xié)調工作;
3、 對乙方的施工質量、工期進度、施工安全監(jiān)督權、協(xié)助乙方做好成品保護工作;
4、 如圖紙或現場的尺寸進行更改及增減項目及時通知乙方; 乙方職責：
1、 乙方施工必須符合有關安全要求(1)乙方人員要嚴格按照防水施工規(guī)范的規(guī)定進行施工，配備專職技術員，(2)乙方應遵守有關安全生產的法律、法規(guī)，(3)乙方應服從安全生產工作統(tǒng)一協(xié)調、管理;(4)乙方應編制承包范圍內的安全技術措施或方案(5)乙方應認真落實安全技術措施或方案，建立、健全安全生產責任制，完善生產條件，確保安全生產;(6)乙方應嚴格按照國家省、市有關安全生產操作規(guī)范、規(guī)程進行施工，施工期間發(fā)生安全事故由乙方自行承擔一切經濟損失及法律責任，與甲方無關。
2、 嚴格按設計圖紙及項目部要求精心施工，做到保質、保量、按期完成任務，必須將質量通病和質量問題消滅在操作過程，由乙方責任引起的質量問題，由乙方承擔其經濟損失。
3、 工程結束后，乙方負責提供國家有關部門出具的質量檢測合格報告及復試報告。
4、 負責對本班組上崗人員進行質量、安全技術交底，進行質量、安全驗收質量標準交底;進行上崗前的安全教育。
5、 乙方在施工中如有對甲方或第三人造成傷害的，應承擔賠償責任。
6、 乙方在做好本專業(yè)成品保護的同時，應采取有準備措施防火污染或破壞其他專業(yè)的成品和半成品，并負責及時清理承包范圍內施工項目所造成的污染。
7、 乙方不得將本分項工程自行轉包，如發(fā)現甲方有權終止本協(xié)議，并另行分包給其他單位施工，由此產生的經濟損失由乙方負責賠償。
八、安全生產、文明施工：
1、乙方進場后，必須嚴格遵守建設工程安全生產管理條例有關要求，自覺遵守甲方的安全監(jiān)督和各種
規(guī)章制度
。施工過程中必須嚴格按安全操作規(guī)范執(zhí)行。若乙方未按規(guī)定進行施工，所造成的一切工、傷、殘、亡事故由乙方自行負責。
2、乙方工作人員進入施工現場必須正確佩戴安全帽，高空作業(yè)時應系安全帶若發(fā)現乙方工作人員進入施工現場未按有關規(guī)定佩戴安全帽和安全帶，無安全防護措施，每人此按50元對班組進行處罰。
3、施工臨時用水用電必須由專業(yè)人員搭設、接電。嚴禁私自亂拉亂搭，嚴禁住宿人員在室內使用:“三爐”及工地所規(guī)定的其他不能使用的電器，如發(fā)現燒煮、燒水等，使用電器一律沒收并給予每人次200元罰款。
4、施工中，乙方應同班組與各級管理部門密切配合，服從統(tǒng)一指揮、安排，嚴禁在工地內打架賭博，嚴禁酒后上班作業(yè)，違者每次罰款壹千元，由工資中扣回，乙方應無條件接受。
5、安全責任根據有關精神，貫徹以誰施工、誰負責安全的原則，乙方必須做好安全防護工資，如發(fā)生安全問題，一切法律責任和經濟費用均由乙方負責承擔。
6、乙方必須做好施工現場的環(huán)境衛(wèi)生工作。
7、對各種機器設備、安全管理、防護設施和警告、安全標志等不得任意拆除和隨意挪動。
8、為了確保工地安全文明施工，乙方必須做到落手清，嚴禁向下扔雜物，違者每次罰款500元。
9、乙方應負責各工序完工后的各層清理，保持現場文明施工及驗收之前各樓層衛(wèi)生清理。
10、自覺服從甲方管理，同時加強自身隊伍管理，密切配合甲方抓好文明施工的管理。
九、保修辦法：
施工結束后，乙方免費保修期為一年，保修期內出現質量問題，乙方應免費保修。甲方憑本合同通知乙方，乙方接到保修通知后，應立即組織人力物力趕赴現場進行維修，乙方不得以任何理由推諉。
十、附則：
1、本協(xié)議中未盡事宜，甲、乙雙方本著實事求是的原則，友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均可向當地仲裁委員會申請裁決。仲裁結果是終局，雙方必須無條件服從。
2、本協(xié)議自簽訂之日起生效，自工程竣工工程款付清后自動失效。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份為憑。
甲方簽字：
簽訂日期：
乙方簽字：
共
2
頁，當前第
1
頁
1
2
承包外墻涂料合同篇四
甲方：
乙方：
甲方將外墻涂料工程發(fā)包給乙方施工。雙方遵循自愿、誠實、信用的原則，為明確甲、乙雙方的權利和義務，經協(xié)商一致，訂立本合同。
1、承包費用及結算方式：按實際施工面積進行結算，單價38元/m（每平方米叁拾捌元整），此費用已包含了乙方所有預見與不可預見的及風險的費用。
2、付款方式：外架拆除完畢，合同范圍內工程全部施工完，驗收合格后10天內，付清全部工程價款，中途不預付工程款。
（一）甲方職責
1、對乙方進行技術交底。
2、負責組織驗收。
（二）乙方職責
1、所用材料的必須符合質量要求，并提供材料的出廠合格證。必須嚴格服從甲方管理人員的安排。工人的食、宿自理。
2、施工質量必須符合施工設計、設計變更、施工強制性條文、施工驗收規(guī)范要求。
3、做好已完的成品保護。
4、乙方應嚴格按安全規(guī)程操作，杜絕事故的發(fā)生。確保安全生產。所發(fā)生的一切安全事故及責任全部由乙方承擔。
1、乙方承包的工程不符合甲方要求的工期、質量時，甲方有權隨時清退乙方，所有費用乙方自己承擔，不予結算。
2、由于乙方自身原因造成質量缺陷或下料失誤，乙方無條件返工或更換材料。
3、乙方應負有對本班組的工人的安全及勞資的全部責任。乙方工人的安全及勞資若有發(fā)生糾紛所發(fā)生的損失由違約方負責。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
20xx年x月x日
承包外墻涂料合同篇五
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經協(xié)商達成如下協(xié)議。
1.1工程名稱：寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程
1.2工程地點：寶楊路3320號
1.3承包范圍：1-3號外墻涂
1.4承包方式：包工包料(外墻膩子甲方提供)
1.5工期：自接到甲方通知后10天內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
1.6工程質量：合格
1.7工程面積:暫定3000m2,竣工后按實計算.
1.8合同價款采用固定單價，單價淺色20.60元/每平方,深色21.80元/每平方。合計金額為(人民幣)：63000.00元(大寫)：陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。
1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規(guī)定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用，少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。
2.1指派周建軍為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.2甲方簽訂合同后3天內向乙方明確施工范圍及施工要求。
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2乙方指派宋繼訓為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4做好施工現場保衛(wèi)、消防和垃圾清理等工作，并承擔相應費用。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。
3.7工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。
4.2乙方在合同簽訂后3日內提供施工組織設計，甲方對乙方的.施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時，乙方應在此后3天內提供修正的施工組織設計。
4.3非乙方原因造成的工期延誤，經雙方協(xié)商，以經甲方簽證的聯(lián)系單為準，工期可以順延。
4.4工程竣工結算時乙方提供發(fā)票，甲方出具免稅憑證。
5.1本工程質量應達到國家建筑裝飾行業(yè)標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時，則以建筑行業(yè)裝飾標準為準。
5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。乙方應提前24小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認；若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗而引起的產品損壞、停工直接費；若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，無論復驗是否合格，甲方不承擔應復驗而引起的產品損壞、停工損失，工期不予順延。
5.3由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
5.4工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用。
6.1支付方式：
工程開工后，工程完成至30%時，支付至合同價的50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價的80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算后支付至結算價的95%，余款作為保修金。保修金為工程結算價的5%，在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。
6.2如在施工中發(fā)生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯(lián)系單,甲方認可確定簽字，在決算時按實結算。
7.1工程所需材料全部由乙方負責采購。涂料進場后,取小樣送檢測,費用由乙方負責.
7.2乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，并且對工程造成的損失由乙方負責。
8.1乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
9.1、違約
(1)工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結算總價款的向甲方支付違約金，并承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執(zhí)行，甲方有權從乙方工程款中直接扣除；因甲方原因造成工期延誤，經甲方確認后，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。
(2)產品質量：如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的，乙方除應立即調換合格產品外，還應按不合格產品價款的%向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的違約責任。
(3)工程質量：如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準)，乙方必須立即整改，直至質量達到合格為止，同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據實賠償。
(4)付款：如甲方無故延遲支付工程款，經乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應按逾期未付款項的%向乙方支付違約金。
9.2、爭議
(1)雙方約定，在合同履行過程中產生爭議時，各方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
(2)對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應繼續(xù)履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。
10.1工程竣工驗收前,乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份(其中一份須原件).
11.1本工程需要進行保險時，應另訂協(xié)議。
11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結清全部工程款后自動失效。
11.3本合同在履行過程中形成的會議紀要，報價單及補充協(xié)議，工程聯(lián)系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
11.4本合同設正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執(zhí)正本壹份、副本壹份。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
代理人：
代表人：
_____年____月____日_____年____月____日
承包外墻涂料合同篇六
乙方：___________
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經協(xié)商達成如下協(xié)議。
1.1 工程名稱：寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程
1.2 工程地點： 寶楊路3320號
1.3 承包范圍： 1-3號外墻涂
1.4 承包方式：包工包料 （外墻膩子甲方提供）
1.5 工期：自接到甲方通知后 10天 內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
1.6 工程質量：合格
1.7工程面積:暫定3000m2，竣工后按實計算.
1.8 合同價款采用固定單價，單價 淺色20.60元/每平方， 深色21.80元/每平方。 合計金額為（人民幣）： 63000.00元（大寫）：陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容（另有約定的除外）。
1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規(guī)定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用，少工程完成后按實際施工面程計算，單價按合同單價計算。
2.1指派 周建軍 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.2甲方簽訂合同后3天內向乙方明確施工范圍及施工要求。
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2乙方指派 宋繼訓 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4做好施工現場保衛(wèi)、消防和垃圾清理等工作，并承擔相應費用。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6在施工過程中，負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護，采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料，若有污染要及時清理，若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。
3.7工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。
4.2乙方在合同簽訂后3日內提供施工組織設計，甲方對乙方的施工組織設計（或方案）和進度計劃提出質疑和合理修正時，乙方應在此后3天內提供修正的施工組織設計。
4.3非乙方原因造成的工期延誤，經雙方協(xié)商，以經甲方簽證的聯(lián)系單為準，工期可以順延。
4.4工程竣工結算時乙方提供發(fā)票，甲方出具免稅憑證。
5.1本工程質量應達到國家建筑裝飾行業(yè)標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時，則以建筑行業(yè)裝飾標準為準。
5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。乙方應提前24小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認；若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗而引起的產品損壞、停工直接費；若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，無論復驗是否合格，甲方不承擔應復驗而引起的產品損壞、停工損失，工期不予順延。
5.3由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
5.4工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的`看管費用。
6.1支付方式：
工程開工后，工程完成至30%時，支付至合同價的 50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價的80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算后支付至結算價的95%，余款作為保修金。 保修金為工程結算價的5%，在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。
6.2如在施工中發(fā)生圖紙修改或增減工程內容的，由乙方出具工程聯(lián)系單，甲方認可確定簽字，在決算時按實結算。
7.1 工程所需材料全部由乙方負責采購。涂料進場后，取小樣送檢測，費用由乙方負責.
7.2 乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，并且對工程造成的損失由乙方負責。
8.1 乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
9.1、違約
（1）工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結算總價款的向甲方支付違約金，并承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執(zhí)行，甲方有權從乙方工程款中直接扣除；因甲方原因造成工期延誤，經甲方確認后，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。
（2）產品質量：如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的，乙方除應立即調換合格產品外，還應按不合格產品價款的%向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的違約責任。
（3）工程質量：如因乙方原因引起工程質量不合格（以甲方、設計單位、等書面確認為準），乙方必須立即整改，直至質量達到合格為止，同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據實賠償。
（4）付款：如甲方無故延遲支付工程款，經乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。
9.2、爭議
（1）雙方約定，在合同履行過程中產生爭議時，各方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
（2）對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應繼續(xù)履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。
10.1工程竣工驗收前，乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份（其中一份須原件）.
11.1 本工程需要進行保險時，應另訂協(xié)議。
11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結清全部工程款后自動失效。
11.3本合同在履行過程中形成的會議紀要，報價單及補充協(xié)議，工程聯(lián)系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
11.4本合同設正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執(zhí)正本壹份、副本壹份。
甲方：___________乙方：___________
日期：___________日期：___________
承包外墻涂料合同篇七
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)并結合本工程具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實。
信用的原則，經雙方協(xié)商一致，就本工程施工事項達成如下協(xié)議。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：
二、工程工期
工程工期為45天，自簽訂合同之日算起，完工時間以取得節(jié)能驗收備案證書為準，乙方必須滿足甲方施工總進度要求。
因甲方及不可抗拒因素引起停工的，工期可順延以甲方的簽證工期為準。
三、工程價款
1、防火涂料的承包方式為包工包料，綜合單價元/m2,（含材料費、工程費、檢測費、專家論證費、相關協(xié)調費用）。以墻面涂刷實際面積計算，實際工程量以雙方結算的帳單為準。
2、工程總價：暫定萬。
2、付款方式：工程材料人員進場開始施工付30%，工程施工完后經甲方驗收合格支付40%的工程款，取得節(jié)能驗收備案證書后，一個月內一次性付清余款。
四、權力及義務
甲方：
1、甲方根據圖紙及規(guī)范要求時施工方進行技術交底。
2、甲方提供乙方施工便利（水、電），協(xié)助協(xié)調乙方與相關單位的工程關系。
乙方：
1、乙方按甲方要求規(guī)范施工，嚴格按設計圖紙及相關規(guī)范要求施工，施工中乙方需服從甲方現場指揮。
2、乙方必須保證施工的防火涂料經節(jié)能辦驗收通過。
3、乙方在施工期間嚴格遵守安全操作規(guī)程，嚴格執(zhí)行合同及當地安全生產管理部門的有關規(guī)定，切實做到安全生產，乙方如在施工期發(fā)生的各類事故均由乙方自行負擔。
4、乙方在施工期間做好現場成品保護工作，如有損毀負責賠償。
5、乙方施工期間不得因任何原因污染現場，施工垃圾及時清理干凈。
五、質量驗收及處罰
1、按國家建設部頒發(fā)的《建筑工程施工質量驗收規(guī)范》驗收。
2、未按合同約定選用材料不合規(guī)范要求，乙方負責免費更換，并不得影響工期。如出現此類情況，按違約金額5%處以罰款.
3、現場施工出現質量問題，應及時處理，不得影響工期，影響工期，每日按1000元處罰。
六、違約責任及爭論處理
1、如節(jié)能辦未能通過驗收，則乙方需要按合同金額全額賠付甲方所有費用；合同生效后，由于單方解除合同或者擅自更改合同條款造成對方的經濟損失由責任方承擔并進行賠償。
2、由于戰(zhàn)爭、國家政策、自然災害等人力不可抗拒的因素造成合同無法履行時，雙方協(xié)商解決。
3、本合同履行完成后自動解除。
4、合同履行中發(fā)生的爭議，雙方可以通過協(xié)商解決，協(xié)商不成時，通過太原仲裁委員會仲裁。
七、其他事項：本合同壹式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，未及事宜雙方協(xié)商解決，自雙方蓋章后生效。
甲方（蓋章）：乙方：（蓋章）
代表人：代表人：
年月日
承包外墻涂料合同篇八
甲方： 身份證：
乙方： 身份證：
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定將公司所有外墻涂料粉刷工程承包經乙方。為明確雙方的`權利和義務，根據國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條 工程概況
1、工程地址：
2、施工內容：外墻涂料粉刷，總面積約 平方米
3、工程開工日期：
4、工程竣工日期：
5、工程承包方式：包工
6、工程總天數： 天，雨天順延。
第二條 工程價款
工程價款按照每平方米 元包工計算（大寫） （ 元，以實際測量面積計算）。增加工程，增加造價；減少工程，減少造價。
第三條 質量要求
1、工程驗收標準：根據業(yè)主要求
2、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
3、凡由男方采購的材料，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。
4、乙方要精心施工，確保顏色一致，如不能保持顏色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。
第四條 付款方式
合同簽訂后，甲方在乙方開工 天內付工程款 （ ），施工完成后再付款 （ ），經業(yè)主驗收合格，并測量工程量后計算工程余款，承諾： 年 月 日前結算清楚工程的余款。
第五條 工程工期
乙方應按期完工，如果延遲完工，每逾期一天，從總工程款中扣除200元。
第六條 工程驗收
雙方按本合同第三條約定的驗收標準進行驗收。
第七條 其他事項
本合同為工程承包合同，甲乙雙方無雇傭關系。
1、乙方在承包過程中應嚴格執(zhí)行國家安全生產法律法規(guī)及施工規(guī)程，做到安全生產，文明施工。
2、甲方義務給乙方施工人員（3人）購買每人300元意外保險。
3、乙方在承包過程中發(fā)生的所有事故責任均由乙方自行承擔，因事故導致的人身損害和財產損失及其他所有損失均由乙方負責賠償，甲方不承擔任何責任和賠償（甲方出于人道主義，如發(fā)生人生事故可付擔10%，實際財產損失50%補償）。
第八條 違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第九條 爭議解決
本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商解決不成的，可向人民法院提起訴訟。
第十條 本合同自雙方蓋章或簽字后生效。
第十一條 本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
電話： 電話：
簽約日期： 年 月 日
承包外墻涂料合同篇九
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就外墻及室內涂料工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
1、工程名稱：外墻及室內涂料裝飾工程
2、工程地點：
包工包料，包腳手架
本工程現有外墻涂料裝飾分項工程項目，采用“立邦”牌外墻涂料，調色外墻涂料每平方米38.00元;其他外墻涂料每平方米35.00元;內墻樓梯水泥漆每平方米15.50元;以上所有單價不含配套費及稅費，所需腳手架搭拆費用包含在涂料價格內。
1、乙方必須嚴格按現行規(guī)范標準施工，分項工程驗收要求達合格以上。
2、涂刷質量要求：表面顏色均勻一致，不允許有泛堿、咬色，和流墜、疙瘩，無砂眼、刷紋，裝飾線、分色線、直線度、立面垂直符合允許偏差范圍，陰陽角順直。
3、材料要求：底漆和面漆要由甲方會同監(jiān)理人員共同驗收，符合要求后使用。
4、底漆和面漆按產品說明進行配比施工。
5、質量未達到要求者，其返工的工料損失由乙方負責，因乙方原因造成質量問題被有關部門罰款由乙方負責。
1、乙方根據甲方施工進度計劃要求，組織勞力。
2、施工工期：根據甲方要求，乙方實際情況協(xié)商確定。
1、結算方式：內墻涂料工程量按實際展開面積計算，以分項單價乘以實際工程量結算。
2、付款辦法：本工程無備料款，按每月經有關部門審核進度款付至80%，工程竣工驗收合格后乙方提供工程結算資料并將有關資料送至甲方。甲方接到上述資料15天內審核完畢，按業(yè)主與甲方付款方式給予乙方支付工程總價款至97%，余款3%作為質量保修金，待工程竣工驗收合格后壹年后壹個月內付清。
承包外墻涂料合同篇十
甲方：身份證：
乙方：身份證：
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定將公司所有外墻涂料粉刷工程承包經乙方。為明確雙方的權利和義務，根據國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條工程概況
1、工程地址：
2、施工內容：外墻涂料粉刷，總面積約平方米
3、工程開工日期：
4、工程竣工日期：
5、工程承包方式：包工
6、工程總天數：天，雨天順延。
第二條工程價款
工程價款按照每平方米元包工計算（大寫）（元，以實際測量面積計算）。增加工程，增加造價；減少工程，減少造價。
第三條質量要求
1、工程驗收標準：根據業(yè)主要求
2、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
3、凡由男方采購的材料，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。
4、乙方要精心施工，確保顏色一致，如不能保持顏色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。
第四條付款方式
合同簽訂后，甲方在乙方開工天內付工程款（），施工完成后再付款（），經業(yè)主驗收合格，并測量工程量后計算工程余款，承諾：年月日前結算清楚工程的余款。
第五條工程工期
乙方應按期完工，如果延遲完工，每逾期一天，從總工程款中扣除200元。
第六條工程驗收
雙方按本合同第三條約定的驗收標準進行驗收。
第七條其他事項
本合同為工程承包合同，甲乙雙方無雇傭關系。
1、乙方在承包過程中應嚴格執(zhí)行國家安全生產法律法規(guī)及施工規(guī)程，做到安全生產，文明施工。
2、甲方義務給乙方施工人員（3人）購買每人300元意外保險。
3、乙方在承包過程中發(fā)生的所有事故責任均由乙方自行承擔，因事故導致的人身損害和財產損失及其他所有損失均由乙方負責賠償，甲方不承擔任何責任和賠償（甲方出于人道主義，如發(fā)生人生事故可付擔10%，實際財產損失50%補償）。
第八條違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第九條爭議解決
本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商解決不成的，可向人民法院提起訴訟。
第十條本合同自雙方蓋章或簽字后生效。
第十一條本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
電話：電話：
簽約日期：年月日
承包外墻涂料合同篇十一
乙方：_____________________
根據《中華人民共和國合同法》、《江西省建筑安裝工程合同承包條例》及有關規(guī)定，按照平等、自愿原則，經雙方協(xié)商，簽定本合同，以資共同遵守。
一、承包范圍及內容
1、乙方承包尚客優(yōu)撫州體育路店裝修工程酒店內外墻涂料工程。
2、內墻涂料工程概述：
品牌型號：內墻：多樂士，家麗安凈味防潮
外墻：立邦外墻涂料，灰呢制服7880-2
顏色設計：
大床房：墻面、頂面為乳白色乳膠漆。乳白色乳膠漆：（61yy99/040）
風情房：墻面、頂面為乳白色乳膠漆，床頭背景墻為手繪墻。
標準間：床頭背景墻為咖啡色（70yr07/093），其余為乳白色乳膠漆。
走廊及大廳墻面：米黃色墻面米黃色墻面（60yy93/250）。
所有頂面：乳白色乳膠漆。
3、質量要求：平整度不大于3mm，其中走廊墻面不大于2mm。
4、特殊約定：
a、標準間咖啡色背景墻采用機器噴漆；其他墻面滾涂。
b、接縫處使用尼龍布。
c、內墻第一遍采用外墻膩子刮平，第二、三遍采用內墻膩子處理，乳膠漆滾涂二遍。
d、外墻采用外墻專用防水膩子三遍找平，乳膠漆滾涂三遍。
二、甲、乙雙方責任和義務
1、甲方提供施工場所，垂直運輸機具。
2、乙方須按設計及規(guī)范要求組織施工，確保雙方約定質量、安全、進度、現場文明、材料節(jié)約等要求。
3、乙方須服從甲方管理人員管理，遵循現場施工員安排的施工工序。配備充足的施工人員及裝備，使施工連續(xù)、順利進行，確保工程質量進度。配備的勞務人員在進場時提供花名冊并附帶相關證照存檔備案。勞務人員必須是18歲以上50歲以下身體健康的男性公民。乙方負責人每月守工地天數不少于26天，特殊情況預先請假。
5、乙方應遵守現場安全生產規(guī)章制度，配備齊安全防護用品。熟練掌握安全操作規(guī)程，確保勞務人員的'安全作業(yè)。
三、質量及工藝要求
1、頂棚質量要求：大面平整色澤一致、線角分明、觀感舒適。
2、公共部分工藝質量要求：嚴格按規(guī)范要求操作，并按規(guī)范的質量驗收標準質量優(yōu)良等做驗收。
四、承包單價、結算及付款方式
內墻涂料粉刷單價：14元/平方，包工包料，工程量按實測量。
外墻涂料粉刷單價：21元/平方，包工包料，工程量按實測量。
預算總造價：__________元。
1、合同簽訂后付5000元材料費。
2、墻面膩子打磨完成，平整度檢測合格后付總造價30%。
3、乳膠漆粉刷后付總造價的60%。
4、開業(yè)三個月后付清尾款。
五、安全生產、文明施工方面
1、對在施工過程中由乙方引發(fā)的安全事故一切費用由乙方承擔。
2、乙方在施工現場如發(fā)生打架斗毆除接受公安機關處罰外，雙方按1000元/次予以罰款。
3、乙方在做好本專業(yè)成品保護的同時，應采取有效措施對其他專業(yè)的成品和半成品進行保護，并負責及時清理承包范圍內施工項目所造成的污染，如果乙方不及時清理由甲方代為清理，所產生的費用由乙方承擔。
4、乙方在施工期間，嚴禁在作業(yè)層違章作業(yè)，野蠻施工以及打赤膊、穿拖鞋、罵人、爭吵、扯皮打架等不文明行為。
六、附則
1、本合同一式二份，甲方、乙方各執(zhí)一份。
2、本合同由甲、乙雙方簽字后生效，工程竣工驗收合格、工程款結清后終止。
3、本合同未盡事宜，經雙方協(xié)商一致后，可訂立補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：
簽訂日期：簽訂日期：
承包外墻涂料合同篇十二
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經協(xié)商達成如下協(xié)議。
1.1工程名稱：寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程
1.2工程地點：寶楊路3320號
1.3承包范圍：1-3號外墻涂
1.4承包方式：包工包料(外墻膩子甲方提供)
1.5工期：自接到甲方通知后10天內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
1.6工程質量：合格
1.7工程面積:暫定3000m2,竣工后按實計算.
1.8合同價款采用固定單價，單價淺色20.60元/每平方,深色21.80元/每平方。合計金額為(人民幣)：63000.00元(大寫)：陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。
1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規(guī)定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用，少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。
2.1指派周建軍為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.2甲方簽訂合同后3天內向乙方明確施工范圍及施工要求。
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2乙方指派宋繼訓為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4做好施工現場保衛(wèi)、消防和垃圾清理等工作，并承擔相應費用。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。
3.7工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。
4.2乙方在合同簽訂后3日內提供施工組織設計，甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時，乙方應在此后3天內提供修正的施工組織設計。
4.3非乙方原因造成的工期延誤，經雙方協(xié)商，以經甲方簽證的聯(lián)系單為準，工期可以順延。
4.4工程竣工結算時乙方提供發(fā)票，甲方出具免稅憑證。
5.1本工程質量應達到國家建筑裝飾行業(yè)標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時，則以建筑行業(yè)裝飾標準為準。
5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。乙方應提前24小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認;若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗而引起的產品損壞、停工直接費;若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，無論復驗是否合格，甲方不承擔應復驗而引起的產品損壞、停工損失，工期不予順延。
5.3由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
5.4工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用。
6.1支付方式：
工程開工后，工程完成至30%時，支付至合同價的50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價的80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算后支付至結算價的95%，余款作為保修金。 保修金為工程結算價的5%，在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。
6.2如在施工中發(fā)生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯(lián)系單,甲方認可確定簽字，在決算時按實結算。
7.1工程所需材料全部由乙方負責采購。涂料進場后,取小樣送檢測,費用由乙方負責.
7.2乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，并且對工程造成的損失由乙方負責。
8.1乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
9.1、違約
(1)工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結算總價款的向甲方支付違約金，并承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執(zhí)行，甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤，經甲方確認后，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。
(2)產品質量：如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的，乙方除應立即調換合格產品外，還應按不合格產品價款的%向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的違約責任。
(3)工程質量：如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準)，乙方必須立即整改，直至質量達到合格為止，同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據實賠償。
(4)付款：如甲方無故延遲支付工程款，經乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。
9.2、爭議
(1)雙方約定，在合同履行過程中產生爭議時，各方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
(2)對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應繼續(xù)履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。
10.1工程竣工驗收前,乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份(其中一份須原件).
11.1本工程需要進行保險時，應另訂協(xié)議。
11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結清全部工程款后自動失效。
11.3本合同在履行過程中形成的會議紀要，報價單及補充協(xié)議，工程聯(lián)系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
11.4本合同設正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執(zhí)正本壹份、副本壹份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
代理人： 代表人：
年月日：