最優(yōu)搬運承攬協(xié)議(模板16篇)

字號:

    總結(jié)可以幫助我們總結(jié)經(jīng)驗,避免再犯同樣的錯誤。終身學(xué)習(xí)是在不斷變化的社會中保持競爭力的重要途徑,我們要保持學(xué)習(xí)的熱情。在情感表達中,我們可以運用一些情感管理的方法,以更好地表達和管理自己的情感。
    搬運承攬協(xié)議篇一
    甲方:
    乙方:
    依照《中華人民共和國民法典》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體實際情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
    乙方受甲方委托,承擔(dān)甲方 工程,具體事宜雙方明確如下:
    一、甲方委托給乙方的工程項目和內(nèi)容:
    1、工程的設(shè)計、設(shè)備購置、安裝調(diào)試
    二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求:
    1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作,協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時提供竣工資料。
    2、乙方采購所有電氣設(shè)備和原料,應(yīng)從國家定點廠家采購,并符合國家有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標準。
    3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標準進行,符合質(zhì)量要求。
    4、甲方負責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
    三、工程款項及費用的結(jié)算:
    1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。
    2、工程預(yù)算款總計: 元;
    (高壓電纜、線路部分按實際耗材在決算中計收)
    3、本工程款分2次結(jié)清,其中:
    (1)、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的 %(計 元)
    (2)、工程竣工驗收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
    4、工程款的結(jié)算以審計決算為依據(jù)。
    四、施工及竣工驗收:
    1、根據(jù)工程施工要求,甲方應(yīng)于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù),設(shè)備進場道路暢通等),并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
    2、乙方應(yīng)在___年___月___日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時間順延。
    3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
    4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全,做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失,由乙方自負。
    5、乙方在工程結(jié)束時,甲方應(yīng)會同供電局有關(guān)部門進行竣工驗收。
    五、合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
    六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
    七、合同一式4份,甲方執(zhí)2份,乙方執(zhí)2份。
    甲方:(蓋章)___乙方:(蓋章)___
    代表:___代表:___
    搬運承攬協(xié)議篇二
    乙方:_____
    甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定,現(xiàn)就遼寧天寶華瑞建材有限公司vi制作安裝事宜達成如下協(xié)議。
    第一條:_____廣告牌制作、室內(nèi)展板制作、安裝
    1、規(guī)格:_____外墻體大字
    logo標志圓圈:_____鐵字烤漆1.2mx1.2m
    logo字母(tbhr):_____鐵字烤漆0.35mx0.35m
    第二條:_____工程造價及支付方式
    1、合同總價款:_____共計人民幣元.大寫:_____拾萬仟佰拾元角分
    2、總費用中包含安裝費、吊車費、發(fā)票稅金支付方式:_____
    (1)合同簽訂之日,甲方向乙方支付總價款的30%作為預(yù)付款;
    (2)工程安裝完成驗收后,甲方向乙方支付總價款的50%,余20%作為該
    合同的工程質(zhì)量保證金,一年后付清。
    第三條:_____工程期限
    自合同簽訂甲方預(yù)付工程款之日起20天內(nèi)完成制作、安裝,并通過驗收。如遇不可抗力因素工期順延。
    第四條:雙方權(quán)利和義務(wù)
    甲方:
    辦理vi設(shè)置、安裝所必須的`報批手續(xù)及相關(guān)費用。向乙方提供vi位置并確保此位置無管道線路、可以安裝。按本合同第二條規(guī)定結(jié)算vi制作安裝費用。
    乙方:_____
    1、按照合同簽訂的日期內(nèi)制作安裝完畢并通過驗收。嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符,應(yīng)及時報請甲方協(xié)商修改確定。
    2、安裝完畢后,視覺上與圖紙設(shè)計稿不符,乙方應(yīng)無條件更換規(guī)格,重新安裝并承擔(dān)費用。
    3、一年內(nèi)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題或非人為損壞,乙方應(yīng)免費維修維護。服從現(xiàn)場單位監(jiān)督管理,乙方自行承擔(dān)施工期間伙食。
    第五條:_____關(guān)于驗收
    1、乙方全部制作安裝完工后一周內(nèi),甲方必須組織正式驗收,甲方在完工后一周內(nèi)不組織驗收,乙方可視同甲方驗收工程質(zhì)量合格。驗收合格,進入保修期。
    2、工程質(zhì)量驗收以國家相關(guān)標準為依據(jù),vi制作安裝應(yīng)當牢固,抗風(fēng)力應(yīng)達到八級。產(chǎn)品3年內(nèi)應(yīng)確保防曬、防雨、不退色。
    第六條、關(guān)于施工安全
    1、乙方須自己采取可靠措施保證施工過程中的人身安全、材料安全以及保證安裝區(qū)域附近的結(jié)構(gòu)安全。
    2、若因乙方安全措施不到位或?qū)と说陌踩逃坏轿?,所發(fā)生的安全事故,一切后果由乙方承擔(dān)。
    3、因設(shè)計原因或施工質(zhì)量造成的人員、財物、建筑物的傷害,由乙方一并承擔(dān)。
    第七條、違約責(zé)任:_____
    1、甲方未能按合同規(guī)定時間付款,每逾期一日,應(yīng)以合同總金額的千分之五計算,向乙方支付違約金并將合同工期順延。
    2、乙方如無正當理由未能按本合同約定時間制作、安裝完成vi制作,每逾期一日,乙方應(yīng)向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
    3、乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量、結(jié)構(gòu)牢固性、抗風(fēng)力等指標達到國家標準。如未達到乙方應(yīng)承擔(dān)返工及相應(yīng)損失。
    4、如屬甲方原因,造成中途停工,均由甲方負責(zé),乙方不退還預(yù)付款。
    第八條、保修期限:_____
    1、自驗收合格之日起,乙方制作的工程項目整體質(zhì)保一年。
    2、保修期滿后,雙方另簽維修協(xié)議進行維修。
    第九條、爭議解決方式:_____
    甲方所在地人民法院
    第十條、合同生效時間
    雙方簽字蓋章后生效
    第十一條、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份
    甲方:_____乙方:_____
    (蓋章)(蓋章)
    日期:_____年月日日期:_____年月日
    搬運承攬協(xié)議篇三
    乙方:________________
    乙方承攬甲方________工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方協(xié)商,達成如下協(xié)議:
    一、工程量
    二、工程要求
    三、甲方責(zé)任范圍
    四、乙方責(zé)任范圍
    五、技術(shù)要求
    六、工期、驗收程序及質(zhì)保期
    1.施工工期:自開工之日起________日內(nèi)完工,每拖期一天,扣乙方工程款的_____%。
    2.每一道工序完成,乙方應(yīng)提前一天通知甲方,驗收合格才能進行下道工序,否則該工序被視為未發(fā)生項,結(jié)算時將從工程款直接扣除。
    3.質(zhì)保期:質(zhì)保期_____年,驗收合格后付至工程款的_____%,留____%質(zhì)保金:質(zhì)保期內(nèi)由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的各種問題,由乙方無償修復(fù)或更換。
    七、其它要求
    1.施工中乙方接受甲方項目負責(zé)人現(xiàn)場施工監(jiān)督。
    2.施工中乙方應(yīng)遵守甲方安全規(guī)程,并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故,責(zé)任由乙方自負。
    3.乙方施工過程中,不得損壞甲方的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備,如有損壞乙方必須無償進行修復(fù)。
    4.未盡事宜雙方協(xié)商解決。
    5.本協(xié)議作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
    甲方:___________________
    乙方:___________________
    日期:___________________
    搬運承攬協(xié)議篇四
    現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強,合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?以下是小編整理的搬運承攬合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
    合同編號:_________
    委托人:_________
    法定住址:_________
    法定代表人:_________
    職務(wù):_________
    委托代理人:_________
    身份證號碼:_________
    通訊地址:_________
    郵政編碼:_________
    聯(lián)系人:_________
    電話:_________
    傳真:_________
    帳號:_________
    電子信箱:_________
    承攬人:_________
    法定住址:_________
    法定代表人:_________
    職務(wù):_________
    委托代理人:_________
    身份證號碼:_________
    通訊地址:_________
    郵政編碼:_________
    聯(lián)系人:_________
    電話:_________
    傳真:_________
    帳號:_________
    電子信箱:_________
    就委托人委托承攬人搬遷事宜,經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議:
    1、貨物名稱:_________。
    2、貨物數(shù)量:_________。
    3、貨物價值:_________。
    4、委托人委托搬運的物品應(yīng)無違禁品及危險物品。
    貨物清單作為本合同附件,與本合同具有同等法律效力。
    委托人應(yīng)按承攬人要求進行標準包裝。委托人應(yīng)將搬運的小件物品提前打包、整理,文件資料要裝箱封好,電腦要拆掉連線,所需搬運物品集中堆放。也可由承攬人進行包裝,但包裝前應(yīng)檢查物品,保證安全運輸。
    承攬人在搬運過程中,做到服務(wù)熱情周到,保證物品完整無損,服從委托人的分配與指揮,將物品碼放到位,如在搬運過程中發(fā)生丟失或損壞,承攬人應(yīng)負責(zé)賠償。
    1、_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,具體搬遷時間待電話通知而定。
    2、承攬人裝貨拉出拆卸現(xiàn)場之后保證在_________天之內(nèi)運至委托人卸貨工地。因氣候等意外因素影響,可酌情延期。
    3、委托人如需變更搬運時間的,應(yīng)于約定搬運日期前_________日通知承攬人,否則委托人應(yīng)另行支付承攬人人民幣_________元的遲延費。但不得超過原估價總金額_________%。
    4、搬運作業(yè)進行中,因刮風(fēng)、下雨、路況等因素以致未能完成的,由雙方另定時間繼續(xù)完成。
    貨物搬出地點:_________。貨物搬到地點:_________。承攬人需依委托人的指示將承運貨品搬運至指定位置。
    委托人提供《裝貨清單》,承攬人按裝貨清單拉運。承攬人必須選用合適的吊車、板車及貨車,并按委托人指定的路線運輸,以確保吊卸、運輸過程中的設(shè)備安全。如因承攬人不按委托人指定路線、速度行駛造成設(shè)備損壞,由委托人根據(jù)實際損壞估價,承攬人來賠償。
    委托人應(yīng)及時對送達貨物進行檢驗,逾期未收貨,應(yīng)向承攬人支付保管費用。
    1、包裝費用:_________。
    2、搬運費用:每車次_________元人民幣,按實際車次結(jié)算。車型:_________。采車次方式收費的,承攬人應(yīng)按車輛的容積,以符合法律規(guī)定的滿載方式進行。
    3、搬運期間,承攬人的餐飲差旅費、過橋費、通行費、油費、車輛維修費等均由其自己負擔(dān)。
    4、承攬人應(yīng)依本合同所約定的計價方式收費,不得借故加價或要求任何附加費用。
    5、有電梯的房屋,如電梯非因承攬人的過失無法正常使用時,除前條所約定的搬運費外,均依附件搬運作業(yè)估價單約定方式另行收費。
    簽約時預(yù)付定金人民幣_________元。余款人民幣_______元,于搬遷作業(yè)完成經(jīng)委托人確認后支付,承攬人同時提供正式運輸發(fā)票。
    承攬人按要求將貨物送達后,委托人如不足額支付運輸費和保管費,承攬人對貨物享有留置權(quán)。
    承攬人保證在合同規(guī)定期限內(nèi)將貨物安全運抵指定地點。對承運的貨物要負責(zé)安全,保證貨物無短缺、無損壞、無人為變質(zhì)。在裝卸、運輸途中一旦出現(xiàn)貨物丟失、短少、變質(zhì)、損壞等情況,原則上按到達地的市場價格進行賠償。另有約定的,按約定限額賠償。但如果貨物的.缺失和損壞是由不可抗力、貨物自身屬性決定的合理損耗或是委托人過錯造成,則承攬人不承擔(dān)賠償責(zé)任。
    一般貨物保險由承攬人負責(zé),貴重貨物保險由委托人負責(zé)。
    1、承攬人對于因搬運過程所致委托人物品的毀損、滅失或者造成其他損害的,應(yīng)負賠償責(zé)任。但因不可抗力,或因搬運物的性質(zhì),或因委托人或其受雇人的過失所造成的,不在此限。
    2、上述情形,委托人應(yīng)于搬運完成后三日內(nèi)告知承攬人,如搬運物品有毀損滅失不易發(fā)現(xiàn)的,應(yīng)于搬運完成后十日內(nèi),將其情事告知承攬人。
    3、委托人提交承攬人運送物品,若有現(xiàn)金、有價證券、珠寶、貴重金屬、美術(shù)品、古董或其他貴重物品時,除委托人于托運時報明其性質(zhì)及價值的以外,承攬人對于其毀損或滅失,不負責(zé)任。但承攬人有故意或過失的,不在此限。
    4、上述所定期限均扣除法定節(jié)假日。
    承攬人因搬運對第三人所發(fā)生的責(zé)任概由承攬人負責(zé)。
    委托人:
    1、委托人為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
    2、委托人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。
    3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對委托人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
    4、委托人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是委托人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
    承攬人:
    1、承攬人為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
    2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。
    3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
    4、承攬人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
    雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
    1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
    2、各方通訊地址如下:_________。
    3、一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
    1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
    2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
    (1)提交_________仲裁委員會仲裁;
    (2)依法向人民法院起訴。
    1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
    2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
    3、不可抗力事件發(fā)生時,雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
    4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
    本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
    本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
    1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
    2、有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
    3、本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
    委托人(蓋章):_________
    法定代表人(簽字):_________
    委托代理人(簽字):_________
    簽訂地點:_________
    _________年____月____日
    承攬人(蓋章):_________
    法定代表人(簽字):_________
    委托代理人(簽字):_________
    簽訂地點:_________
    _________年____月____日
    搬運承攬協(xié)議篇五
    甲方:__________
    乙方;__________
    乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權(quán)利和義務(wù),特訂立本合同。
    一、本合同所指加工行為是:
    甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標、質(zhì)量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點,經(jīng)甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。
    二、本合同所指加工之零部件見下表:
    1、根據(jù)生產(chǎn)實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。
    2、本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
    三、加工零部件的技術(shù)標準(包括質(zhì)量要求):
    四、加工零部件價格及加工費的確定:
    1、乙方加工零部件的價格,由雙方依據(jù)《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調(diào)整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執(zhí)行。
    2、為確保甲乙雙方長期有效的合作關(guān)系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質(zhì)量的加工零部件時,甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,將價格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
    3、加工費計算方法:
    (1)對甲方提供的原材料、零部件,應(yīng)在核定加工零部件價格基礎(chǔ)上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。
    (2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù),領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規(guī)定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權(quán)直接從乙方加工費中扣除。
    五、加工訂貨:
    1、甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
    (1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
    (2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
    2、因甲方的生產(chǎn)計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
    (1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,乙方確認后回傳。
    (2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
    3、如甲方通知取消訂單:
    (1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。
    (2)在一個貨期段內(nèi)(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn),并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方,經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量,甲方僅負責(zé)安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。
    4、乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。
    六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:
    3、如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝。
    4、乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應(yīng)包裝完整,標識明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
    5、甲方收到乙方的加工零部件時,經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。
    6、甲方負責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責(zé)。
    七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具,約定如下:
    1、圖紙的設(shè)計與提供:乙方進行圖紙的設(shè)計開發(fā),圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認,費用由乙方承擔(dān)。
    2、模具的制造及其費用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
    3、模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
    4、模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
    5、模具的知識產(chǎn)權(quán):甲方所有;
    6、模具的所有權(quán):甲方所有。
    八、知識產(chǎn)權(quán)保護
    1、按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可合同》。
    九、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標準與控制
    1、合同生效后日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:
    2、產(chǎn)品質(zhì)量控制:
    (1)乙方須先按甲方提供的’相關(guān)資料、首樣等要求,制作樣品,并經(jīng)甲方檢驗合格后,進行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認后,才能進入批量生產(chǎn)。
    (2)甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過程隨時進行抽檢;乙方應(yīng)予配合,并免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結(jié)果通報乙方,以幫助乙方解決質(zhì)量問題。
    (3)甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告,乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進行工廠審查,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本合同。
    (4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3c認證的產(chǎn)品品種,零部件不得更改。
    (5)一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇,也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商,但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品,經(jīng)甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后,方可采購并投入生產(chǎn)。
    (6)雖然甲方根據(jù)經(jīng)驗或樣品檢測結(jié)果向乙方推薦供應(yīng)商,或者同意了乙方選定的供應(yīng)商,或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供,或?qū)庸ち悴考M行了檢驗。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質(zhì)量控制責(zé)任的免除,由乙方對所采購零配部件的質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。雖然甲方進行了上述質(zhì)量檢驗與控制活動,但甲方不對加工零部件的質(zhì)量承擔(dān)任何責(zé)任,由乙方承擔(dān)全部的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。
    3、質(zhì)量整改
    (1)同一型號的加工零部件,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書,并可應(yīng)乙方要求,派出技術(shù)檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。
    4、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制,不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。
    十、加工費的結(jié)算
    1、加工費的結(jié)算方式為:每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質(zhì)量保證金,乙方根據(jù)余額開具發(fā)票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,由乙方不低于月息0。28%貼息給甲方)。
    2、質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來往的年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算_______%,第二年結(jié)算________%,第三年結(jié)算____________%。
    十一、驗收方法
    1、甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙方如對質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的,按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測結(jié)果為準。
    十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法
    1、甲方在驗收過程中,如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定,應(yīng)妥為保管并在___天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中,應(yīng)說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質(zhì)量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi),甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
    2、乙方在接到需方書面異議后,應(yīng)在___________天內(nèi)負責(zé)處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
    3、加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)對此負全部責(zé)任,甲方負責(zé)協(xié)助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,乙方應(yīng)負責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,其損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
    4、加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的,由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測,報告確認屬乙方責(zé)任的,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
    甲方:__________
    乙方:__________
    時間:__________
    搬運承攬協(xié)議篇六
    乙方:(承包方)__________
    本著互相信任的原則,就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。
    第一條工程概況
    3.本項工程預(yù)計費用_______元人民幣。
    第二條材料供應(yīng)的約定
    1.甲方提供的材料乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。
    甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
    甲方供應(yīng)的材料按時抵達現(xiàn)場后,由乙方負責(zé)保管,由于保管不當造成的損失,由乙方負責(zé)賠償。
    2.甲方采購供應(yīng)的裝飾材料,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
    3.乙方提供的材料乙方供應(yīng)的水電材料甲方應(yīng)到現(xiàn)場驗收,如不符合設(shè)計、施工要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé)。
    乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等),要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔(dān)工具維修費和損耗費用。
    第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
    1.本工程應(yīng)嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》gb50210-20_________及《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》gb50327-20_________并參照《福建省家庭裝飾裝修工程質(zhì)量標準及其他db-35/t98》及《上海市家庭裝飾工程質(zhì)量驗收標準》。
    2.由于乙方施工技術(shù)差及責(zé)任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問題,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
    3.工程竣工:乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗收,甲方在接到通知兩日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收手續(xù)。
    第四條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定:
    1.嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。
    2.未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準,施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。3.工程竣工未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
    4.保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
    5.負責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
    6.乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場,日水、用電等必須注意安全,工地發(fā)生工傷由乙方負責(zé)。
    7.乙方應(yīng)做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。
    8.未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門,若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
    第五條關(guān)于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定:
    1.工程款付款方式:
    布管驗收合格后支付工錢的50%,水電完工后支付30%,整體竣工驗收合格后支付20%2.乙方承包內(nèi)容:
    1)水電開槽、布線、穿線、埋槽
    2)所有水電施工過程的垃圾清運(每天現(xiàn)場整理裝袋)
    3)水電施工的穿墻、打孔、切割
    4)開關(guān)面板安裝
    5)小五金、馬桶、的安裝
    6)后期燈具的安裝
    3.工程結(jié)算方式:
    按實結(jié)算:
    總價結(jié)算:_____元/平米(套內(nèi)面積)
    第六條違約責(zé)任:
    1.甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付____的違約金。
    2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付_____違約金。
    第七條糾紛處理方式:
    因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方協(xié)商解決;當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解不成時,可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
    第八條合同的變更和解除:
    1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應(yīng)以書面形式提出,并按合同總價款___%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
    2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,解除本合同。
    第九條其它約定:
    1.雙方同意由第三方監(jiān)理進行協(xié)商工作。
    在未經(jīng)第三方監(jiān)理確認情況下,甲方有權(quán)不支付乙方相關(guān)費用。
    2.經(jīng)過第三方監(jiān)理確認,甲方必須按照約定支付乙方相關(guān)費用。
    3.因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤,經(jīng)雙方確認后可以順延。
    4.甲方在入住前可以要求乙方___次來現(xiàn)場配合其他工種的交叉施工,超過___次部分每次甲方需支付乙方_____元/天的勞務(wù)費。
    第十條附則(一)本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
    (二)本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
    (三)本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
    (四)合同有效期至_____________________.
    (五)水電工程保修伍年,過了保修期乙方來維護甲方應(yīng)支付相應(yīng)費用。
    甲方 ___________
    乙方 ___________
    ____ 年 _____ 月 _____ 日
    搬運承攬協(xié)議篇七
    經(jīng)甲___________、乙____________雙方協(xié)商,簽訂本協(xié)議,共同信守。
    品(材料)名
    規(guī)格、型號
    單位
    數(shù)量
    單價
    金額
    交貨日期
    超欠幅度%
    違約責(zé)任:
    第一點:甲方承擔(dān)
    (2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值________的違約金。
    (3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之______的違約金。
    (4)未按協(xié)議規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
    (5)未按協(xié)議規(guī)定日期付款的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
    (6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的, 應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
    (7)錯填到貨地點或接貨人的,應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
    第二點:乙方承擔(dān)
    (1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合協(xié)議規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的,乙方應(yīng)包修、包退、包換,并承擔(dān)因此造成的損失。
    (2)未按協(xié)議規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應(yīng)照數(shù)補交;不需要的,可以退貨,并承擔(dān)損失;不能交貨的,應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值________的違約金。
    (3)包裝不符合協(xié)議規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
    (4)未按協(xié)議規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
    (5)不符合協(xié)議規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
    (6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按協(xié)議規(guī)定負責(zé)運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和造成的延期交貨責(zé)任。
    本協(xié)議一式______份。有效期自________年____月____日到________年____月____日止。
    甲方:________________乙方:______________
    法定代表人:__________法定代表人:________
    電話:________________電話:______________
    地址:________________地址:______________
    開戶銀行:____________開戶銀行:__________
    帳號:________________帳號:______________
    搬運承攬協(xié)議篇八
    法定代表人:_____________________
    甲乙雙方就甲方委托乙方搬運事宜,經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議,共同遵守。
    第一條搬運物品
    1.每次搬運物品的名稱、數(shù)量、價值等具體情況由甲方出具的《任務(wù)通知單》確定,乙方應(yīng)嚴格執(zhí)行。
    2.乙方在每次收到《任務(wù)通知單》后均簽收確認。
    3.甲方委托搬運的物品應(yīng)無違禁品及危險物品。
    4.《任務(wù)通知單》作為本協(xié)議附件,與本協(xié)議具有同等法律效力。
    第二條包裝
    搬運物品由乙方進行包裝,并在包裝前檢查物品,保證安全運輸。
    第三條服務(wù)要求
    乙方在搬運過程中,做到服務(wù)熱情周到,保證物品完整無損,服從甲方的分配與指揮,將物品碼放到位。
    第四條搬運日期
    1.每次搬運的時間要求由甲方在《任務(wù)通知單》中確定,乙方應(yīng)嚴格執(zhí)行。
    2.乙方逾期搬運或者逾期完成搬運工作的,每天應(yīng)向甲方支付人民幣___________元違約金,并賠償因此造成甲方的損失。
    3.搬運作業(yè)進行中,因不可抗力以致未能完成的,由雙方另定時間繼續(xù)完成。
    第五條搬運地點
    物品的搬出地點以及搬到地點均由甲方在《任務(wù)通知單》中確定,乙方應(yīng)嚴格執(zhí)行。
    第六條搬運車輛
    乙方必須選用合適的吊車、板車及貨車等搬運工具,并且有關(guān)的搬運車輛等工具應(yīng)當具備運輸管理等部門要求的全部許可證照,由此所產(chǎn)生的全部費用和責(zé)任由乙方承擔(dān)。乙方應(yīng)按甲方指定的路線運輸,以確保吊卸、運輸過程中的物品安全。如因乙方車輛等搬運工具原因或者乙方不按甲方指定路線、速度行駛造成物品損壞,由乙方按照物品價值進行賠償。
    第七條檢驗
    甲方應(yīng)及時對送達物品進行檢驗,檢驗發(fā)現(xiàn)物品有損壞或丟失的,由乙方負責(zé)賠償。
    第八條費用
    1.搬運費用
    (1)每車次_____元人民幣,按實際車次并經(jīng)甲方書面確認后結(jié)算。車型:_____。
    (2)采車次方式收費,乙方應(yīng)按車輛的容積,以符合法律規(guī)定的滿載方式進行,搬運費用已包括包裝費用。
    2.搬運期間,乙方的工人工資、餐飲差旅費、過橋費、通行費、油費、車輛維修費等均由其自己負擔(dān)。
    3.乙方應(yīng)依本協(xié)議所約定的計價方式收費,不得借故加價或要求任何附加費用。除本條約定的費用外,甲方不需支付其他任何費用。
    4.有電梯的房屋,如電梯非因乙方的過失無法正常使用時,除前條所約定的搬運費外,另行收取的費用由雙方協(xié)商確定。
    第九條結(jié)算方式
    每份《任務(wù)通知單》所產(chǎn)生的費用在搬運作業(yè)完成并經(jīng)甲方確認后_____天內(nèi)支付,乙方同時提供正式運輸發(fā)票。
    第十條安全保證
    乙方保證在《任務(wù)通知單)要求的時限內(nèi)將物品安全運抵指定地點。對搬運的物品要負責(zé)安全,保證物品無短缺、無損壞、無人為變質(zhì)。在裝卸、運輸途中一旦出現(xiàn)物品丟失、短少、變質(zhì)、損壞等情況,則按《任務(wù)通知單》所列明的價值賠償。
    第十一條保險
    物品保險由乙方自行負責(zé)。
    第十二條責(zé)任負擔(dān)
    1.乙方對于因搬運過程所致甲方其他物品的毀損、滅失或者造成其他損害的,應(yīng)負賠償責(zé)任。
    2.乙方因搬運對第三人所發(fā)生的責(zé)任概由乙方負責(zé)。
    第十三條聲明及保證
    雙方聲明和保證:
    (1)其為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本協(xié)議。
    (2)其簽署和履行本協(xié)議所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
    (3)在簽署本協(xié)議時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對其履行本協(xié)議產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
    (4)其為簽署本協(xié)議所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本協(xié)議的簽署人是其法定代表人或授權(quán)代表人。本協(xié)議生效后即對其具有法律約束力。
    第十四條保密
    1.雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容;但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。
    2.保密期限為自本協(xié)議簽訂之日起_____年。
    第十五條通知
    1.根據(jù)本協(xié)議需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本協(xié)議有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_____方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
    2.各方通訊地址如下:_____。
    3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
    第十六條爭議的處理
    本協(xié)議各方當事人對本協(xié)議有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時,應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。當和解或調(diào)解不成時,選擇下列第____種方式解決:
    (1)將爭議提交____仲裁委員會仲裁;
    (2)依法向____人民法院提起訴訟。
    第十七條補充與附件
    本協(xié)議未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行;法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充協(xié)議。本協(xié)議的附件和補充協(xié)議均為本協(xié)議不可分割的組成部分,與本協(xié)議具有同等的法律效力。
    第十八條協(xié)議的效力
    1.本協(xié)議自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或協(xié)議專用章之日起生效,有效期為_____年。
    2.甲方有權(quán)在提前_____天發(fā)出書面通知的情況下,無條件解除本協(xié)議,并不需對乙方作出任何形式的賠償或補償。
    3.本協(xié)議正本一式_____份,雙方各執(zhí)_____份,具有同等法律效力。
    搬運承攬協(xié)議篇九
    定作方:
    承攬方: 身份證號碼:
    聯(lián)系電話:
    關(guān)于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝,定作方支付報酬事宜,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
    第一條 雙方主體情況:定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個體戶(或公司),承攬方承諾自己具有國家強制規(guī)定的安裝器械的相應(yīng)資質(zhì)。
    第二條 承攬標的:潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。
    第三條 承攬方式:定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械,承攬方在定作方指定的地方接收器械后,于定作方指定的期限內(nèi)將器械運輸并安裝到指定的地方,經(jīng)驗收合格后支付相應(yīng)的報酬。
    第四條 承攬選擇:定作方在完成器械銷售后,將電話通知承攬方需要完成的安裝任務(wù),若承攬方答復(fù)不能完成安裝任務(wù)時,定作方可另行通知第三方完成安裝任務(wù)。
    第五條 安裝、交通工具:安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供,且承攬方應(yīng)保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質(zhì)。
    第六條 承攬方在安裝過程中應(yīng)嚴格按照器械的說明書進行合理的安裝,不能對器械以及定作方客戶(即器械購買方)的其它物件產(chǎn)生損壞,若有損壞應(yīng)按市場價進行賠償。
    第七條 承攬方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)器械有質(zhì)量問題的,應(yīng)當在發(fā)現(xiàn)之時起24小時內(nèi)向定作方更換同等型號的器械;如未及時更換,定作方有權(quán)不支付報酬,承攬方還應(yīng)賠償給定作方造成的損失。
    第八條 驗收標準:承攬方應(yīng)按照器械的說明書合理地進行安裝,并以通過定作方客戶的驗收合格為準。
    第九條 報酬組成及標準:具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當利潤等部分組織。報酬標準結(jié)合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素,雙方另行協(xié)商。
    第十條 報酬結(jié)算:承攬方完成安裝并通過驗收合格后,即可向定作方結(jié)算相應(yīng)的報酬。
    第十一條其它約定:
    1、本合同為繼續(xù)性合同,適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務(wù);不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務(wù)。
    2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的,定作方不承擔(dān)賠償責(zé)任。雙方確認:定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。
    3、承攬方應(yīng)當以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力,完成安裝任務(wù),未經(jīng)定作方同意,不得將安裝安裝任務(wù)交由第三人完成。
    4、承攬方得以定作方未支付報酬為由,對定作方的器械進行留置。
    5、合同在履行過程中發(fā)生爭議時,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。
    6、本合同一式兩份,定作方、承攬方各一份,自雙方簽字(蓋章)后生效。
    定作方(簽字或蓋章):
    承攬方(簽字摁印):
    簽訂日期: 年 月 日
    搬運承攬協(xié)議篇十
    乙方:____________
    經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責(zé)施工。根據(jù)《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議:
    一、工程概況
    1.工程名稱:____________
    2.工程地點:____________
    3.承包范圍:____________
    4.承包方式:包工、包料、包費用
    5.工期:按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。
    6.工程質(zhì)量:本工程為合格工程
    二、合同單價和付款方式
    1.合同單價:____________
    2.實際結(jié)算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價,材料及其運輸費,人工費,裝卸費,設(shè)備費等一切費用。合同價款一經(jīng)確定,不作任何調(diào)整。
    3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內(nèi),付至結(jié)算價款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗收合格年后___日內(nèi)一次性無息付清。
    4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付,項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應(yīng)向甲方提供稅務(wù)部門認可的票據(jù),如乙方提供假票據(jù)則應(yīng)賠償甲方所有損失及承擔(dān)一切法律任。
    三、技術(shù)要求和質(zhì)量標準
    四、違約責(zé)任和安全責(zé)任
    1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質(zhì)量標準達不到甲方要求則乙方承擔(dān)合同價款的__%違約金支付給甲方,并承擔(dān)由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
    2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責(zé)任的,因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的,均由乙方承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
    五、爭議或糾紛處理
    1.本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可協(xié)商解決。
    2.當事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
    六、保修
    七、本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
    甲方:____________乙方:____________
    簽字____________簽字____________
    電話:____________電話:____________
    甲方駐工地代表:____________
    電話:____________
    _____年___月____日
    搬運承攬協(xié)議篇十一
    經(jīng)甲乙雙方本著相互溝通,平等互利的原則,就乙方承攬甲方貨物運輸,經(jīng)過雙方共同協(xié)商達成如下協(xié)議:
    1.出車事宜,由甲方指定人負責(zé)統(tǒng)一調(diào)度安排。
    2.乙方須遵守出車時間,按工廠規(guī)定上班時間準時到廠待令派遣,有事必須提前1天請假,影響甲方發(fā)貨將處罰200元/天,在接到甲方派車指令或送貨單時主動協(xié)助甲方人員裝車,甲方辦理貨物出門證,乙方在貨物出門主動登記。乙方接到甲方送貨單或送貨指令必須按時把貨物送到,如甲方貨物未生產(chǎn)出來乙方必須及時通知甲方業(yè)務(wù)員。如因乙方原因貨物沒有送出,將對乙方當次用車50%進行結(jié)算,情況嚴重的取消運輸承攬業(yè)務(wù)。
    3.乙方在貨物裝車、運輸、卸貨過程中確保貨物的完好,碰壞、劃傷或丟失經(jīng)查明進行原價賠償。
    4.乙方送貨、退貨在主機廠須辦好相關(guān)手續(xù),(退貨、帶回頭貨,超過一噸按50%基價結(jié)算)甲方不派人送貨,退貨時必須退貨單與貨物相符,送貨單必須在次日8:00前交甲方銷售統(tǒng)計人員(原則上送貨回廠就交送貨單),如漏交送貨單、退貨單查明可以對乙方以單據(jù)200元/張進行處罰。
    5.甲方交代乙方在送貨時的臨時任務(wù)事宜,乙方須及時完成。
    7.甲方在每月20日對乙方用車進行結(jié)算,乙方須把每天辦理用車申請單統(tǒng)一交甲方業(yè)務(wù)員辦理結(jié)算清單,乙方須憑甲方結(jié)算清單開具運輸發(fā)票交甲方財務(wù)掛賬,甲方在掛賬后貳個月后支付運費。
    8.乙方車進入裝卸及卸貨區(qū)域發(fā)生的'任何事故,造成任何損失都由乙方負責(zé),在運輸過程中發(fā)生交通事故,由乙方負完全責(zé)任與甲方無任何關(guān)系。
    9.乙方不得觸犯甲方利益的不誠信行為,一經(jīng)查實取消運輸承攬資格,并賠償甲方所造成的損失。
    10.乙方如達不到甲方運輸承攬協(xié)議內(nèi)容,甲方有權(quán)終止乙方運輸承攬。
    11.本協(xié)議在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)有未盡事宜,由雙方平等協(xié)商解決。
    12.本協(xié)議自簽訂起生效至20__年12月31日止,協(xié)議到期后在雙方均同意的情況下,可續(xù)簽租車協(xié)議。
    13.本協(xié)議一式二份甲方、乙方各執(zhí)一份。本協(xié)議自雙方代表人簽字時生效,并具法律責(zé)任。
    托運方:_______承攬方:______
    代表人簽字:________代表人簽字:__________
    搬運承攬協(xié)議篇十二
    甲方(項目部):
    乙方(施工人員):
    按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
    第一條 工程名稱:石總場西部牧業(yè)員工宿舍場地地坪
    第二條 工程地點:石總場大連路路口______________
    第三條 承包方式:單項清包______________________
    第五條工作內(nèi)容:甲方合同內(nèi)所有砌體(混凝土、平場地、墊石子、灑水、打夯)清工單價為_________元/?。施工中一切用具均有乙方自理,甲方負責(zé)混凝土拉到現(xiàn)場,其他一切工序由乙方負責(zé),并做好落手清。注:以上內(nèi)容都按圖紙工作量計算。施工中嚴格按照施工安全、質(zhì)量規(guī)范,若乙方?jīng)]有按照甲方要求和施工規(guī)范而造成的材料浪費,甲方有權(quán)開罰款單(在工程款中扣除)。
    第六條 工程款結(jié)算:乙方進場后,每月甲方付給乙方完成合格工作量80%。 余款在工程驗收合格后一次性付清。
    一、質(zhì)量管理
    甲方提供乙方質(zhì)量要求和技術(shù)交底,乙方必須按照施工規(guī)范和要求,精心施工,確保工程質(zhì)量。絕對服從項目部質(zhì)量管理人員的正確領(lǐng)導(dǎo)。在日常質(zhì)檢和分項工程驗收時,必須達到所定標準(具體見技術(shù)交底)。
    二、甲方職責(zé)和權(quán)利
    2.1 認真遵守雙方簽訂的《勞務(wù)承包合同》,對乙方工作進行指導(dǎo)、管理、檢查和監(jiān)督、審核乙方施工方案,全面配合乙方做好各項工作。
    2.3 甲方及時組織、參加對乙方已完成的工程質(zhì)量進行跟蹤檢查、驗收。
    2.4 甲方對有特殊貢獻的給與一定獎勵,對工作中個人給甲方造成一定損失的給與一定的經(jīng)濟處罰。
    三、乙方職責(zé)和權(quán)利
    3.1 認真遵守雙方簽訂的《勞務(wù)承包合同》及承諾。
    3.2 嚴格執(zhí)行公司和工地的各項管理制度和規(guī)定,服從甲方的管理,自覺維護公司的利益和形象。
    3.3 嚴禁未經(jīng)甲方及設(shè)計和監(jiān)理書面同意擅自變更施工圖紙內(nèi)容,如有發(fā)生造成的所有損失均有乙方負責(zé)。
    3.4如乙方嚴重違反《勞務(wù)承包合同》,工程工期、工程質(zhì)量不能保證,現(xiàn)場管理混亂,甲方和公司利益受到損失,信譽受到損害時,甲方有權(quán)解除合同,除賠償部分損失外,還要追究乙方責(zé)任,清除出場。清除出場按總工資的70%結(jié)算工資款。
    3.5 必須認真遵守甲方的各項規(guī)章制度。派專人現(xiàn)場全權(quán)負責(zé)協(xié)調(diào)管理。
    四、安全文明施工
    雙方必須認真遵守國家和上級勞動保護安全生產(chǎn)主管部門所頒發(fā)的有關(guān)安全生產(chǎn)、消防工作、文明施工等方針政策,嚴格執(zhí)行有關(guān)勞動保護法規(guī)、條例。
    乙方必須遵守施工單位的規(guī)章制度,聽從甲方的管理和指揮;嚴禁在工地打架、斗毆、偷盜,若發(fā)生交司法機關(guān)處理。如有違反公司規(guī)章制度的按公司規(guī)定予以重罰。
    乙方的所有作業(yè)人員,正確的使用“三寶”,嚴格按操作規(guī)程施工。若作業(yè)人員違反操作規(guī)程和公司的管理規(guī)定,如發(fā)生的安全事故的,甲方概不負責(zé)一切責(zé)任。正常工傷按國家《工傷管理條例》處理。
    五、 未盡事宜雙方協(xié)商解決,本合同一式兩份,雙方簽字生效,甲乙雙方各執(zhí)一份。
    甲方(公章):_________
    法定代表人(簽字):_________
    _________年____月____日
    乙方(公章):_________
    法定代表人(簽字):_________
    _________年____月____日
    搬運承攬協(xié)議篇十三
    甲方:__________
    乙方:__________
    第一條加工成品
    第二條加工成品質(zhì)量要求
    第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
    1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
    2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
    3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
    第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
    1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
    2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
    3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
    第五條價款或酬金
    價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
    第六條驗收標準和方法
    1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
    2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
    3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
    第七條交貨的時間和地點
    1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
    2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
    第八條包裝要求及費用負擔(dān)
    第九條運輸辦法及費用負擔(dān)
    第十條結(jié)算方式及期限
    第十一條其他約定
    第十二條承攬方的違約責(zé)任
    一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
    二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
    三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的.,應(yīng)當負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
    四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定作方償付違約金_______元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
    未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
    五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的________%(10%~30%)或酬金總額的________%(20%~60%)的違約金。
    六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
    七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
    八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
    九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
    十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
    第十三條定作方的違約責(zé)任
    一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
    二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的________%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的________%(20%~60%的幅度)違約金。
    三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
    四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
    五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
    六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
    七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
    第十四條不可抗力
    在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
    第十五條糾紛的處理
    加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按____項處理:
    1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
    2.向人民法院起訴。
    本合同自______年______月______日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
    本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__________份,交________________________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
    搬運承攬協(xié)議篇十四
    根據(jù)《加工承攬協(xié)議條例》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
    品名或項目
    規(guī)格____________
    型號____________
    單位____________
    數(shù)量____________
    單價____________
    價款或酬金元
    金額:________________________
    四、驗收標準和方法_________________________
    五、結(jié)算方式:_________________________
    六、違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行協(xié)議,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
    1.承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。
    其余違約行為按《加工承攬協(xié)議條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    2.定作方的.違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止協(xié)議,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
    其余違約行為按《加工承攬協(xié)議條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    七、雙方約定的其它條款:________________
    八、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
    九、本協(xié)議執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向協(xié)議管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
    十、本協(xié)議一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
    十一、本協(xié)議有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
    十二、本協(xié)議簽訂日期:________年________月________日
    _______年______月_____日
    搬運承攬協(xié)議篇十五
    地址:_________
    郵政編碼:_________
    電話:_________
    乙方:_________
    地址:_________
    郵政編碼:_________
    電話:_________
    乙方承攬甲方_________工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方協(xié)商,達成如下協(xié)議:
    1._________。
    2._________。
    3._________。
    4._________。
    1._________。
    2._________。
    3._________。
    4._________。
    5._________。
    1._________。
    2._________。
    3._________。
    1._________。
    2._________。
    3._________。
    1._________。
    2._________。
    3._________。
    1.施工工期:自開工之日起_________日內(nèi)完工,每拖期一天,扣乙方工程款的_________%。
    2.每一道工序完成,乙方應(yīng)提前一天通知甲方,驗收合格才能進行下道工序,否則該工序被視為未發(fā)生項,結(jié)算時將從工程款直接扣除。
    3.質(zhì)保期:質(zhì)保期_________年,驗收合格后付至工程款的_________%,留_________%質(zhì)保金:質(zhì)保期內(nèi)由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的各種問題,由乙方無償修復(fù)或更換。
    1.施工中乙方接受甲方項目負責(zé)人現(xiàn)場施工監(jiān)督。
    2.施工中乙方應(yīng)遵守甲方安全規(guī)程,并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故,責(zé)任由乙方自負。
    3.乙方施工過程中,不得損壞甲方的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備,如有損壞乙方必須無償進行修復(fù)。
    4.未盡事宜雙方協(xié)商解決。
    5.本協(xié)議作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
    乙方:_________
    _________年___月___日
    _________年___月___日
    簽署日期:_________
    簽署日期:_________
    簽訂地點:_________
    簽訂地點:_________
    搬運承攬協(xié)議篇十六
    甲方:
    乙方:
    為將工程承攬到手,雙方達成如下協(xié)議條款,共同遵照執(zhí)行。
    一、職責(zé)分工
    甲方負責(zé)工作。
    乙方負責(zé)工作。
    二、全部經(jīng)營費用劃分
    甲方承擔(dān)部分:
    乙方承擔(dān)部分:
    三、經(jīng)營費用來源:
    四、招攬成功(合同簽訂)乙方的費用提成:
    根據(jù)公司制定的.《工程承攬費用的計算標準(業(yè)務(wù)提成費)》選定。
    五、本協(xié)議未盡事宜,雙方執(zhí)行公司業(yè)務(wù)部績效考核暫行辦法。
    六、補充內(nèi)容及特別約定:
    七:本協(xié)議一式三份,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)一份,自雙方簽字后生效,工程招攬費用考評兌現(xiàn),互不負債后失效。
    甲方:
    乙方:
    年月日
    年月日