合同是以雙方或多方之間的意思表示為基礎,具有法律約束力的書面文件。涉及金額較大的合同,建議尋求專業(yè)法律意見和咨詢。接下來是一些實用的合同案例,供大家參考和借鑒。
陽光棚合同篇一
乙方:__________________
根據(jù)《^v^合同法》及有關規(guī)定,為明確雙方責任及義務,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,就甲方坐落于____________________________________,使用乙方“_________”牌水泥達成如下協(xié)議,供雙方遵照執(zhí)行:
一、 供貨時間
協(xié)議簽訂日起至工程完工。
二、供貨數(shù)量
以實際供貨數(shù)量為準。
三、供貨價格
經(jīng)雙方協(xié)商目前價格等級袋裝水泥包到包下價格為_________元/噸。往后價格在此基礎上隨行就市。如遇市場價格漲跌時,乙方應以書面形式通知甲方。
四、供貨方式
甲方應按工程進度實際需求量提前通知乙方,以便乙方安排供貨;乙方負責將水泥運至該工地指定的堆放地點,甲方應保證工地堆放點的道路暢通,因道路不通增加的額外卸車費由甲方負責;搬運距離超出正常搬運距離(即_________米)時,增加的額外卸車費用由甲方負責。
五、水泥驗收
甲方在對水泥驗收過程中對質量和數(shù)量有異議,甲方在當天通知乙方,經(jīng)雙方協(xié)商無異議時甲方予以簽收。
六、雙方責任
1、乙方應確保合同期內的水泥供應(不可抗拒因素除外)。所供應的水泥必須符合現(xiàn)行國家標準。如因乙方所供應的水泥出現(xiàn)質量問題,甲方應及時通知乙方,乙方應在四小時內趕到現(xiàn)場進行現(xiàn)場勘查,經(jīng)勘查后確屬乙方責任(以國家質檢部門的鑒定為準),由乙方承擔相應的經(jīng)濟損失。
2、乙方每次所供應的水泥重量必須保證數(shù)量,甲方應每車進行抽檢,如果檢查數(shù)量的磅差在_________%以內,按出廠數(shù)量計算,超出_________%,以雙方確認后的數(shù)量計算。
3、甲方在施工過程中不得將本品牌的水泥與其他品牌水泥混合使用,以免產(chǎn)生糾紛。如因甲方在施工過程中違規(guī)操作或保管不善所造成的損失,由甲方承擔。
七、結算方式
乙方在每月月末前報送當月材料的數(shù)量送交甲方審核,甲方審核完后在次月_________號前支付乙方所供應材料總量_________%工程款,余_________%待工程完工后一個月內付清。
八、未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。
九、本合同一式三份:甲乙雙方各一份,一份留底。
十、本協(xié)議自簽字之日起生效。
陽光棚合同篇二
委托方:___________________________承制方:___________________________ 本著雙方互利互惠的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,列定以下條款,希共同遵守:
(一)雙方嚴格遵守《廣告管理條例》。
(二)承制方必須保證制作質量,在委托方審稿期間,委托方有權要求修改。
(三)委托方在確認稿件并交付承制方制作后,不得隨意更改稿件內容,如果因此而增加承制方的工作量,委托方應另付費用。
(四)委托方負責提供與本項目有關的資料,在承制方制作過程中,委托方應盡力配合,給與方便。
(五)雙方在合同上簽字后,委托方即付制作總金額的40%,作為預付款。其余款項在全部制作完成,并經(jīng)委托方審核確定后,交稿時全部結清。
(六)承制方未按設計方案中的具體工作進程實施完成該項目的設計(因委托方原因延誤的時間除外)委托方有權按合同總額的5%起向承制方要求負責賠償。
(七)承制時間為_________年_____月_____日至_________年_____月_____日止。
(八)本合同一式兩份,雙方法定代表人或指定代表人簽字,并加蓋雙方單位公章,即生法律效力。
(九)發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商或到_________仲裁委員會仲裁。
(十)合同金額:_____________________________。
陽光棚合同篇三
尊敬的審判長、審判員:
我受本案原告xx銀行的委托,擔任該行訴xxx金融借款合同糾紛一案的代理人,現(xiàn)結合相關事實證據(jù)及有關法律法規(guī),發(fā)表代理意見如下:
第一 被告違反合同約定,多次未按時足額償還貸款本息。 20xx年x月x日,被告因汽車消費貸款與原告簽訂了《個人借款/擔保合同》,合同簽訂后,根據(jù)證據(jù)x借據(jù)顯示,原告將7萬貸款發(fā)放給被告。根據(jù)合同約定,該筆貸款期限為三年共計36期,自實際放款日起,被告按月以等額本息還款的方式償還原告貸款本息,還款日為實際放款日對應日。被告若未能在還款日足額償還當期本息,即視為違約一次。連續(xù)違約三次或累計違約六次,則原告有權解除合同,并要求被告立即全部償還已到期和未到期的貸款本息。 現(xiàn)在根據(jù)證據(jù)x銀行提供的被告的還款明細顯示,在前十二期,被告還款的記錄非常良好,能夠在還款日當天或之前,足額償還當期貸款。但從20xx年x月開始,也就是第十三期開始,被告的還款情況就出現(xiàn)了不良記錄。第x期、第x期是超過還款日還款;第x期、第x期未足額還款,甚至還有第x期未還款的情況。原告信貸部工作人員多次打電話、發(fā)催收函向其催收,被告在接到催收通知后,口頭表示愿意還款,但卻未見實際行動。至起訴時止,已累計違約x期,共計拖欠貸款本金xx元、利息xx元、罰息xx元。 第二、被告應承擔的違約責任。
如前所述,根據(jù)原告與被告簽訂的《個人借款/擔保合同》約定,被告若未能在還款日足額償還當期本息,即視為違約一次。連續(xù)違約三次或累計違約六次,則原告有權解除合同,并要求被告立即全部償還已到期和未到期的貸款本息。根據(jù)證據(jù)顯示被告已累計違約x次,大大超過了六次,因此原告在宣布解除合同的同時,要求被告立即償還未還的已到期和未到期的貸款本金xx元,利息xx元,罰息xx元,共計xx元。
xx人民法院
代理人xxx
陽光棚合同篇四
我縣共建設光伏幫扶電站366座,其中:村戶聯(lián)建光伏電站137座;戶戶聯(lián)建224座,聯(lián)村光伏電站2座;捐贈電站3座。光伏電站總裝機規(guī)模,分布在全縣16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)265行政村。20xx年1-12月份發(fā)電量萬千瓦時、等效利用小時數(shù)小時,位居全市發(fā)電效率第一。
一是設立公益專崗,實現(xiàn)就近專職管護,提高運維效率。
因光伏電站建設地點較為分散,不利于集中管理,我縣及時開發(fā)光伏公益性崗位,全縣共設360個光伏看管員公益崗,專職負責電站日常管護。光伏看管員的設置,既增加了脫貧人口的收入,又提高了管理效率。
二是運用智慧平臺,實現(xiàn)遠程監(jiān)控6管護,提高發(fā)電效益。
全縣366個電站布置攝像頭489個,實現(xiàn)了電站視頻檢測全覆蓋,各個發(fā)電站的數(shù)據(jù)一覽無余。當日發(fā)電量、當月發(fā)電量、全年發(fā)電量、設備故障數(shù)、報警數(shù)等數(shù)據(jù)分門別類,全方位多角度監(jiān)測電站內部的實時狀況。監(jiān)控電站的管理情況,及時督促管理員清除雜草、清潔組件。通過科學精準的監(jiān)管,有效堵住了光伏電站低效益運行的`漏洞,使設備運行做到了精準高效。既節(jié)省了人力物力,降低了維護成本,又能在第一時間修復故障,讓設備更穩(wěn)定發(fā)揮效益,為貧困群眾增收提供了有力的保障。
目前,我縣根據(jù)各村電站發(fā)電量按比例已分兩批撥付到村到戶收益萬元(其中,第一批撥付萬元;第二批撥付萬元)。由各村根據(jù)實際情況,按照《蒙城縣光伏扶貧電站收益分配管理實施細則》(蒙扶組辦〔20xx〕10號)要求,嚴格按照“戶申請、村評議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、縣級備案”的程序進行分配,落實公示公告制度。
扣除地租及其他運維費用萬元后,第一批村集體可用收益萬元,其中公益崗工資及勞務報酬支出為萬元,占村集體可用收益;余下到戶金額為萬元,其中,直接受益萬元,公益崗工資及勞務報酬為萬元,共計受益15463戶。第二批村集體可用收益萬元,其中公益崗工資及勞務報酬支出為萬元,占村集體可用收益;余下到戶金額為萬元,其中,直接受益萬元,公益崗工資及勞務報酬為萬元,共計受益16215戶。
創(chuàng)新實施“光伏+板下”管理模式。按照“板下無閑置,種養(yǎng)增收益”的思路,充分利用板下土地資源,實施“因地制宜、一站一品”行動,發(fā)展板下經(jīng)濟,增加村集體和脫貧戶經(jīng)濟收入。近年來,通過土地出租給特色種植專業(yè)合作社、電站管護人員、脫貧戶及一般農戶等方式,探索發(fā)展農業(yè)種植、藥材栽培、苗木花卉培育等產(chǎn)業(yè),引導承租對象種植瓜果、花生、蔬菜、低矮苗木,以及白芍、知母、白芷等中藥材,延伸收益鏈條,最大限度發(fā)揮了光伏電站效益。
陽光棚合同篇五
乙方:哈爾濱刷墻公司,
1、 甲方提供必要的建筑場地及工作面、料場。
2、 甲方負責動力電、照明電的連接進場。
3、 甲方負責充足的用水。
4、 在施工過程中,甲方有權利對工程質量作出評價,乙方施工目的不明確時,可以與甲方協(xié)商解決。
5、 在施工過程中文明施工,因乙方自己造成的人身事故和一切損失由乙方負責賠償。
6、 整個工程采用全包的方式:鏟墻皮,刮膩子兩遍,打磨平整,刷立邦 時時麗面漆兩遍。窗臺鋪瓷磚,自來上下水整理,做廚房隔斷,內休息室隔斷(材料用青鋼龍木隔斷、大石膏板兩面附板,每四十公分一個青鋼龍木,陽光棚(橫向延長1m),砸墻開門一扇(不包括裝門),廚房用pvc板做吊頂,大廳用同類一樣新材料做吊頂。
7、 小房是修補膩子、普遍刷漆。
1、 整個工程包工包料,全款是xxxx元整,進廠甲方付材料款(見收據(jù))和生活費用xxxx元整。
2、 龍骨、吊頂、隔斷完工后付xx%工程款(包括前面的材料費用),
3、 墻、開門、膩子漆刮完,陽光棚完工再付xx%款。
4、 自來水上下水、窗臺鋪瓷磚、暖氣片和暖氣管刷漆等徹底完工后余款結清。
1、 在施工過程中,甲乙雙方在平等、互利、互惠的基礎上應相互信任、理解,達到保質、保量的完成本項工程。
甲方:
乙方:
20xx 年xx月 xx 日
陽光棚合同篇六
審判長,審判員:
我們接受本案原告 有限公司的委托,依法擔任其與被告 分公司保險合同糾紛一案的代理人。經(jīng)過開庭前的調查、庭審質證和辯論,本案的基本事實已清楚。下面,根據(jù)本案事實和所涉的法律問題,發(fā)表如下代理意見,供法庭參考。
下面,針對被告代理人的答辯,本代理人發(fā)表如下意見:
一、被告在簽訂保險合同時已知投保車輛未年檢,應當承擔賠償或者給付保險金的責任”。
原告投保車輛,其車牌號后三位為390,按照廣東省以前的機動車年審規(guī)定,是以車牌尾數(shù)對應的月份為準,如本案車輛號牌尾數(shù)為0,因此應在10月年審,委托人也一直誤以為其車輛年審時間為每年10月,而不知道廣東省在下半年已改變了年審辦法,均以行駛證登記日期為準,因此委托人實際應在5月底前年審,但由于其誤解,而導致出險時車輛未年審。本案所涉車輛的行駛證在5月底沒有年審,就應該過期,原告在投保車輛時間是6月29日,被告核對對車輛行駛證等證件原件及之后接受原告交付的車輛行駛證等復印件資料時并沒有提出任何異議,可見被告在簽訂合同時已經(jīng)了解該車行駛證沒有年檢這一事實,且被告簽發(fā)保單,視為同意承保,投保人已經(jīng)就該保險合同已經(jīng)繳納保險費。根據(jù)《保險法》第十六條規(guī)定:“保險人在合同訂立時已知投保人未如實告知的情況的,保險人不得解除合同;發(fā)生保險事故的,保險人應當承擔賠償或者給付保險金的責任”,可見,保險上的告知義務中我國實行的是詢問告知,保險人訂立保險合同是在理解清楚投保人告知事項的基礎上決定的,如保險人在訂立合同時已知投保人不履行如實告知義務或者告知事項不實而仍然與之訂立保險合同,卻在出險時又以此為由不承擔責任,有違誠實信用原則。故此,行駛證未年審,如果保險公司在簽訂合同時已經(jīng)了解這些事實,在車輛發(fā)生事故時,保險公司不能以免責條款為由解除合同,或者推卸保險責任。
二、被告拒付保險金的行為違背保險的職能。
保險的其本職能是分散風險和補償損失,保險作為人類應付自然災害和意外風險的一種手段,其目的是分散風險。保險組織通過向投保人上收取保險費,建立保險基金,當被保險人遭受損失時,用保險基金進行補償。這實際上就是用廣大投保人的錢來補償一部分被保險人的損失,或者說將一部分人面臨的危險分攤給廣大投保人,通過保險補償,被保險人能夠用獲得的保險金重新購置財產(chǎn),恢復正常的生活和生產(chǎn)經(jīng)營,提高了人們對危險的承受能力。被告不付保險金的行為,從根本上違背了保險的職能要求。
三、根據(jù)保險法理論,車輛未經(jīng)年檢不予理賠的免責條款本身就違反了保險的有關原則,屬于惡意的免責條款。
保險公司在保險條款中設立車輛未經(jīng)年檢、無行駛證、無號牌、檢驗不合格則不予賠等的免責條款,從條款的表面用意來看,主要是為了杜絕無證駕駛、無牌駕駛、駕駛不合格的機動車輛。但是,從條款的深層目的來看,保險公司之所以將這些的情形列為免責條款,乃是因為在這些情形下,駕駛機動車的危險將比正常駕駛的危險增加,出險幾率較高,因此將其列為免責條款。
但是,機動車未經(jīng)年檢,危險是否一定增加?凡是有正常思維的人都會得出結論:未經(jīng)年檢的車輛不一定不合格。比如,剛買一年的新車沒有年檢,其不合格的幾率很小。而本案的事實也證明了這種情況,交通事故發(fā)生之后,粵b28390車經(jīng)過鑒定,證實在發(fā)生交通事故時各項汽車性能均在合格范圍內,既然車輛檢驗合格,那么,車輛出險的危險并沒有增加,從而保險公司就不應以此拒賠。而保險公司將“車輛未經(jīng)年檢”混跡于“無行駛證”、“無號牌”、“檢驗不合格”等情形之中,實有“渾水免責”之嫌。
而且,還需要強調的保險法原理是,在免責事由與事故結果之間,必須存在近因關系。近因原則不僅體現(xiàn)在被保險人索賠時需要主張原因與事故之間存在近因關系,還體現(xiàn)在保險人主張免責時,必須證明免責條款中的內容必須與事故之間具有近因關系。就本案來說,保險公司如欲以車輛未經(jīng)年檢的免責條款拒賠,必須證明車輛未經(jīng)年檢是造成保險事故的近因,否則不能拒賠。而恰恰在這點上,由于本案交通事故的原因是駕駛員本身,這與車輛未經(jīng)年檢的免責條款風馬牛不相及,保險公司也沒有舉證證明事故發(fā)生與車輛未經(jīng)檢驗有直接因果關系,因此,保險公司也是無由拒賠。
四、被告提供的格式條款有兩種以上解釋的,應作出不利提供格式條款的被告的解釋。
《^v^合同法》第四十一條明確規(guī)定:“對格式條款的理解發(fā)生爭議的,應當按通常理解予以解釋。對格式條款有兩種以上解釋的,應當作出不利于提供格式條款一方的解釋?!?BR> 假設機動車輛保險條款中責任免責條款第三條第(二)款規(guī)定的“未在規(guī)定期限內進行機動車安全技術檢驗或檢驗未通過的”對雙方有約束力,也應作出有利于原告的理解。
(一)按法律規(guī)定,原告的車輛現(xiàn)在是每年檢驗一次。在也就是說205月-4月原告在這一年內的任何一天進行安全技術檢驗,都符合法律規(guī)定。只要檢驗合格,就認為這一年度年檢合格。年5月―204月是第二個檢驗年度,在這一年里任何一天進行安全技術檢驗,都符合法律規(guī)定。只是檢驗合格,就認為這一年度年檢合格。在未按規(guī)定,可以理解為法律規(guī)定,也可以理解為交通管理部門的規(guī)定的情況下,應理解為按法律規(guī)定。即在年檢年度內任何一天檢車,都屬于按規(guī)定年檢。這樣理解有利于符合同法第四十一條的規(guī)定。原告在2009年9月檢車,屬于按規(guī)定年檢,被告應予賠償。
(二)原告在2009年5月―2010年4月的年檢年度內,是于2009年9月進行的年檢,比年檢年度的的起始時間2009年5月晚4個月,在這種情況下,被告在訂立保險合同時沒有提出異議,按照誠實信用原則和保險的禁反言原則,被告無權對2009年5月-2010年4月年度年檢未在2009年4月份檢車提出異議。
(三)從〈^v^道路安全法實施條例〉規(guī)定安全技術檢驗的目的看,是為了避免機動車安全性能不合格,給他人造成損失,認為年檢合格,推定這一年內機動車的安全性能是合格的。原告是2009年9月進行的年檢,可以推定2009年9月之前,原告的機動車是合格的,原告年檢的日期是2009年9月,離事故發(fā)生時間2009年7月17日不到三個月,應認為車輛在發(fā)生事故時是合格車輛,原告在2009年7月17日發(fā)生保險事故,被告應予賠償,被告拒賠的行為違反了法律規(guī)定的誠實信用原則。
(四)事故認定書載明,“司機 駕車行進中沒有與前車保持足以采取緊急制動措施的安全距離”。說明該起事故的發(fā)生,是由于駕駛人未注意到前方情況,操作失誤,與車輛的性能無關。發(fā)生保險事故的原因與保險車輛在2009年5月份沒年檢沒有因果關系。
五、保險條款的第三條第二項因排除對方主要權利且保險人未盡說明提示義務而無效,被告應當給予保險賠償。
被告認為,本案肇事車輛未經(jīng)年檢,依保險條款的約定,被告應當免責。我們先來仔細分析該條款吧:
首先,年檢是公安機關為保障社會公共交通安全而對機動車進行的定期強制檢測,目的是確保車輛能夠安全行駛。這種檢測只能證明被檢車輛在檢測時是合格適用的,而不能保證在下一個年檢周期內一直合格適用,所以年檢只是行政機關管理車輛的權宜之計。未參加年檢,僅僅是違反了行政法規(guī)的規(guī)定,理應接受行政機關的處罰;如果發(fā)生事故,在責任認定和承擔上依法可以適當加重。但這不應該成為作為平等民事主體的保險公司免責的引用。
其次,事故車輛在事故后送檢測,結論為“合格”。既然是合格的,說明事故車輛是符合上路行駛的實質要件的,造成事故不是車輛自身的原因。所以,我們認為,事故車輛在實質上是合格的。
最后,事故認定書載明,“司機 駕車行進中沒有與前車保持足以采取緊急制動措施的安全距離”。說明該起事故的發(fā)生,是由于駕駛人未注意到前方情況,操作失誤,與車輛的性能無關。
另外,保險法第18條規(guī)定,保險人對保險合同中的免責條款必須予以明確說明,但本案被告未能提供有效證據(jù)證明其已盡到此義務,該免責條款依法不發(fā)生效力。
六、被告擬定的保險合同中與本案有關的免責條款,顯失公平,根據(jù)民法通則和合同法,應當確認無效。
《民法通則》第4條:民事活動應當遵循自愿、公平、等價有償、誠實信用的原則。
《合同法》第40條:格式條款具有本法第五十二條和第五十三條規(guī)定情形的,或者提供格式條款一方免除其責任、加重對方責任、排除對方主要權利的,該條款無效。
《保險法》第11條:投保人和保險人訂立保險合同,應當遵循公平互利、協(xié)商一致、自愿訂立的原則,不得損害社會公共利益。
綜上,保險條款的第三條第二項因排除對方主要權利、顯失公平且保險人未盡說明提示義務而無效,被告應當給予保險賠償。
綜上,代理人認為,原告請求被告賠償車輛損失保險金 元有充分的事實和法律依據(jù),被告拒賠無理,請求法庭依法支持原告的訴訟請求。
[保險合同糾紛代理詞]
陽光棚合同篇七
買受人(以下簡稱乙方):____________________
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方購買甲方出售的《_____》商品房事宜,訂立本合同。
第一條甲方通過土地使用權【出讓】【轉讓】【劃撥】方式取得_____區(qū)/市(縣)_____地塊土地使用權,并依法進行了土地使用權登記取得房地產(chǎn)權證,證書號為:_____,土地面積為:_____,土地用途為:_____。
1、甲方經(jīng)批準,在該地塊上投資建造《_____》【暫定名】【現(xiàn)定名】商品房,主體建筑物的建筑結構為_____結構;建筑物地上層數(shù)為_____層,地下層數(shù)為_____層。
2、乙方購買的商品房為【現(xiàn)房】【預售商品房】。
預售商品房批準機關為_____,商品房預售許可證號為_____。
現(xiàn)房產(chǎn)權登記備案號為_____。
1、該商品房陽臺是【封閉式】,是【非封閉式】。
2、據(jù)甲方暫測該房屋建筑面積為_____平方米,其中套內建筑面積為_____平方米、公用分攤建筑面積為_____平方米。
該房屋建筑層高為_____米。
第三條乙方購買該房屋,每平方米房屋建筑面積單價為人民幣_____元。
(大寫):____。
根據(jù)甲方暫測的房屋建筑面積,乙方購買該房屋的總房價款暫定為人民幣_____元。
(大寫):____。
第四條乙方購買該房屋的總房價款)是指該房屋和相應比例的土地使用權的總價格。
本合同約定的總房價款除該房屋建筑面積的暫測與實測不一致的原因外,不再作變動。
第五條在該房屋交付時,房屋建筑面積以青島市國土資源與房屋管理局認定的測繪機構實測面積為準,如甲方暫測面積與實測面積不一致時,除法律、法規(guī)、規(guī)章另有規(guī)定外按下列約定處理:
1、按該房屋每平方米建筑面積單價計算多退少補;
3、甲方同意當暫測面積與實測面積的誤差超過_____%(包括_____%),乙方有權單方面解除本合同。
4、乙方行使上述解除權時,必須在雙方簽署《房屋交接書》之時或之前提出,否則視為放棄該項權利。
第六條簽訂本合同時,該房屋建設工程(形象進度)已建設到_____。
乙方應當按本合同約定時間如期、足額將房款交付于甲方的預售款監(jiān)管帳戶(預收款監(jiān)管機構:_____、賬戶名稱_____、賬:_____)。
預收款按政府規(guī)定監(jiān)管使用。
第七條乙方若未按本合同約定的時間足額付款,應當向甲方支付違約金,違約金按逾期未付款額的萬分之____計算,違約金自本合同的應付款期限之第二天起算至實際付款之日止。
逾期超過____天后,甲方有權選擇下列第____種方案追究乙方責任。
1、甲方有權單方面解除本合同,乙方應當承擔賠償責任。
2、賠償金額為總房價款的_____%,甲方有權在乙方已支付的房價款中扣除乙方應支付的賠償金額,剩余房款退還給乙方。
3、如乙方已支付的房價款不足賠償?shù)?,甲方有權追索?BR> 4、甲方如行使上述解除合同權的,應當自合同約定之乙方應交付房款期限屆滿止的30日內書面通知乙方,沒有通知或逾期通知的,視為放棄權利。
第八條簽訂本合同后,甲方不得擅自變更該房屋的建筑設計,確需變更的應當征得乙方書面同意并報規(guī)劃管理部門審核批準,在獲得批準之日起_____天內與乙方簽訂本合同變更協(xié)議。
1、甲方未征得乙方同意擅自變更該房屋的建筑設計,乙方有權單方面解除本合同。
2、乙方解除合同的,甲方應當向乙方支付總房價款的_____%違約金。
第九條甲方不得擅自變更已經(jīng)與乙方約定的小區(qū)平面布局,確需變更的應當征得乙方書面同意。
第十條甲方應當在_____年____月____日前,依照國家法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)定將取得的商品房綜合驗收備案證明以及符合本合同約定的商品房交付乙方使用。
如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,甲方可據(jù)實予以延期:
第十一條甲方如未在本合同第十條約定期限內將該房屋交付乙方,應當向乙方支付違約金,違約金按乙方已支付的房價款日萬分之_____計算,違約金自本合同第十條約定的最后交付期限之第二天起算至實際交付之日止。
逾期超過____天,乙方有權選擇下列方案追究甲方責任:乙方有權單方面解除本合同。
第十二條該房屋符合本合同第十條約定的交付條件后,甲方應在交付之日前____天通知乙方辦理交付該房屋的手續(xù)。
乙方應在收到該通知之日起____天內,會同甲方對該房屋進行驗收交接。
房屋交付的標志為_____。
1、在驗收交接時,甲方應出示符合本合同第十條約定的房屋交付條件的證明文件,甲方應向乙方提供《商品房質量保證書》和《商品房使用說明書》。
2、甲方應當根據(jù)乙方要求提供實測面積的有關資料。
3、甲方如不出示和不提供前款規(guī)定的材料,乙方有權拒絕接收該房屋,由此所產(chǎn)生的延期交房的責任由甲方承擔。
4、由于乙方原因,未能按期交付的,雙方同意按第_____種方式處理:
(2)如果由此導致甲方承擔其他連帶責任,甲方除按照承擔連帶責任的實際損失進行追討外,另可以按日追究乙方合同總價款_____%的違約金。
第十三條甲方應當在商品房交付使用后____日內,將辦理權屬登記需由甲方提供的資料報產(chǎn)權登記機關備案。
如因甲方的責任,乙方不能在規(guī)定期限內取得房地產(chǎn)權屬證書的,雙方同意按下列第_____項處理:
2、乙方不退房,甲方按已付房價款的_____%向乙方支付違約金。
甲方在產(chǎn)權登記中應當履行的義務成就的,應當向乙方發(fā)出辦理產(chǎn)權登記的書面通知,自乙方接受通知之日起_____日內,若乙方不履行其在辦理產(chǎn)權登記中所應履行的義務,導致產(chǎn)權登記遲延辦理或無法辦理,則甲方不承擔任何責任。
第十四條該房屋的風險責任自該房屋交付之日起由甲方轉移至乙方。
如乙方未按約定日期辦理該房屋的驗收交接手續(xù)的,甲方應當發(fā)出書面催告書一次。
乙方接收催告書后,未按催告書規(guī)定的日期辦理該房屋的驗收交接手續(xù)的,則自催告書約定的驗收交接日第二日起該房屋的風險責任轉移至乙方承擔。
第十五條甲方保證在向乙方交付該房屋時該房屋沒有甲方設定的抵押權,也不存在其它產(chǎn)權糾紛和財務糾紛。
如房屋交付后出現(xiàn)與甲方保證不相一致的情況,由甲方承擔全部責任,并按照《中華人民共和國消費者權益保護法》第四十九條的規(guī)定賠償乙方。
第十六條甲方交付的該房屋系驗收合格的房屋。
如該房屋的裝修、設備標準達不到本合同約定的標準,乙方有權要求甲方按實際的裝修、設備與約定的裝修、設備差價_____倍給予補償。
如主體結構不符合本合同約定的標準,乙方有權單方面解除本合同,同時甲方應當按照《中華人民共和國消費者權益保護法》第四十九條的規(guī)定賠償乙方。
雙方商定對標準的認定產(chǎn)生爭議時,應當共同委托本市(或者國內)有資質的建設工程質量檢測機構檢測并以該機構出具的書面鑒定意見為處理爭議的依據(jù)。
一方向另一方發(fā)出共同檢測的書面意見后____日內,另一方不作答復的,視為同意對方可以單獨委托建設工程質量檢測機構檢測,并同意該機構做出的書面鑒定意見。
第十七條該房屋交付后,房屋權屬證明辦妥前,乙方認為主體結構質量不合格的,可以依照第十六條第二款的方式委托本市有資質的建筑工程質量檢測機構檢測。
經(jīng)核驗,確屬主體結構質量不合格的,乙方有權單方面解除本合同,同時甲方應當按照《中華人民共和國消費者權益保護法》第四十九條的規(guī)定賠償乙方。
第十八條乙方行使本合同條款中約定的單方面解除本合同權利時,應書面通知甲方,甲方應當在收到乙方的書面通知起_____天內將乙方已支付的房價款(包括利息,利息按中國人民銀行公布的同期存款利率計算)全部退還乙方,并承擔賠償責任,賠償金額為總房價款的_____%,在退還房價款時一并支付給乙方。
前款及本合同其他條款所稱已支付的房價款是包括乙方直接支付的和通過貸款方式支付的房價款。
第十九條自該房屋驗收交接之日起,甲方對該房屋負責保修。
保修范圍和保修期由甲乙雙方參照國務院頒布的《建筑工程質量管理條例》之規(guī)定,在本合同中約定。
第二十條甲方已選聘_____物業(yè)公司對該房屋進行前期物業(yè)管理,并與其簽訂了《前期物業(yè)管理服務合同》。
因該房屋規(guī)劃用途為_____用房,甲乙雙方已簽訂了《_____使用公約》
第二十一條乙方購買的房屋及其相應占有的土地使用權不可分離。
自該房屋的房地產(chǎn)權利轉移之日起,甲方與_____訂的編號為_____的_____地塊的土地使用權出讓/轉讓合同中約定的(本合同甲方的)與該房屋相關的權利、義務和責任轉移給乙方。
第二十二條本合同項下乙方享有的權益(房屋期權),乙方可以依法轉讓、抵押。
乙方依法行使上述權利時,甲方應予協(xié)助。
第二十三條本合同一方按照本合同約定向另一方送達的任何文件、回復及其他任何聯(lián)系,必須采用用書面形式,且首先采用直接送達方式送達,直接送達不能、或者另一方在省外、國外的可采用掛號郵寄的方式,送達本合同所列另一方的地址或另一方以本條所述方式通知更改后的地址。
如以直接送達的方式送達,則于另一方簽收時視為已送達;如以掛號郵寄的方式,在投郵后(以寄出的郵戳為準)第____日將被視為已送達另一方;若郵件被退回的,可以使用我國法律所允許的其他方式送達。
第二十四條該房屋買賣過程中所發(fā)生的稅費按照法律、法規(guī)、規(guī)章的相關規(guī)定由甲、乙雙方各自承擔。
第二十五條本合同的補充條款、補充協(xié)議均為本合同不可分割的部分。
本合同補充條款、補充協(xié)議與正文條款不相一致的,以補充條款、補充協(xié)議為準。
本合同的正文、補充條款、補充協(xié)議中的填空部分,手寫體與鉛印或者固定格式(如圖章條款)不相一致的,以手寫體為準。
本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜,雙方應通過訂立變更協(xié)議進行約定。
第二十六條甲、乙雙方在簽署本合同時,對各自的權利和義務清楚明白,并愿按本合同約定嚴格履行,如一方違反本合同,另一方有權按本合同約定要求索賠。
第二十七條本合同自雙方簽字之日起生效。
雙方商定本合同生效之日起30日內由甲方負責向房地產(chǎn)登記機構辦理本合同登記備案手續(xù)。
若甲方逾期不辦理登記備案手續(xù)并造成乙方損失的,應當承擔賠償責任。
第二十八條本合同登記備案后,如發(fā)生協(xié)議解除本合同的事實時,在事實發(fā)生之日起30天內雙方持解除合同的書面文件到_____房地產(chǎn)登記機構辦理注銷本合同登記備案的手續(xù)。
第二十九條甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,應協(xié)商解決。
協(xié)商不能解決的,選定下列第_____種方式解決:(不選定的劃除)
1、向_____裁委員會申請仲裁;
2、依法向____人民法院起訴。
第三十條本合同壹式_____份,均具有同等效力。
其中甲、乙雙方各執(zhí)_____份,_____各執(zhí)壹份。
甲方(簽字):____________________
乙方(簽字):____________________
日期:____________________
陽光棚合同篇八
1、在代理期限內,甲方有權獲得乙方提供的符合法律規(guī)定及本合同約定的法律服務。如甲方認為乙方相關律師不稱職或不敬業(yè),則有權要求乙方更換人選;如乙方拒絕更換律師或者更換后仍不能滿足甲方要求的,甲方有權解除本合同并追究乙方的違約責任。
2、甲方應當真實、全面地向乙方律師敘述委托事項所涉背景實情,及時提供與委托事項有關的材料,并不得捏造、隱瞞事實真相或者偽造材料。
3、甲方有權及時知悉乙方履行本合同職責所發(fā)表的意見及工作進展情況。甲方認為乙方的要求與履行法律顧問職責無關時,有權提出異議。
4、甲方有責任對委托事項作出獨立的判斷、決策,并承擔相應的經(jīng)濟與法律責任。若甲方根據(jù)乙方律師提供的法律意見、建議所作出的決定而出現(xiàn)的后果,非因乙方律師故意或重大過失的嚴重失職行為造成的,由甲方獨立承擔相應的經(jīng)濟與法律責任。
5、甲方指定電話:郵箱:作為甲方的聯(lián)系人,在被授權下負責向乙方律師轉達甲方的指示、要求、介紹情況、提供相關材料以及轉達乙方律師需要答復、解決的問題、接收乙方律師工作成果(收取回款除外),原則上不允許qq/微信傳遞文件等工作成果。
6、甲方應向乙方提供必要的辦公條件和工作便利。
7、及時支付乙方法律服務費。
陽光棚合同篇九
要想知道衛(wèi)生間現(xiàn)在是否有人是一件比較尷尬的事情,在外面公共衛(wèi)生間的時候還會好一點,因為他會有指示燈,但是在家里不會有這種東西了,那么現(xiàn)在有一個玻璃門可以避免這樣的尷尬,在外面可以大概知道里面是否有人了。
衛(wèi)生間的潮濕如果安裝木質門的話會很容易腐爛,淅川玻璃雨棚廠家,玻璃門使用壽命不會很長,那么玻璃門不會這樣了,而且因為玻璃的材質,在清理的時候也會很方便。
黑框玻璃門的優(yōu)點
超高顏值,家居百搭
各種類型的玻璃樣式搭配黑色簡約的黑框,透明的材質,超骨干的細線條,既能hold的住個性復古的工業(yè)風,也能搭得起簡約冷淡的北歐風,南陽定做玻璃雨棚廠家,酷范兒十足還很百搭,家里的各個空間都適用。
隔而不斷,通透明亮
用黑框玻璃門來劃分區(qū)域,其本身的通透感可以在隔斷的同時,讓家居更具有空間立體感,南陽室外玻璃雨棚廠家,增加空間的整體性,形成隔而不斷的空間美,而且還具有一定的延伸效果,讓空間看起來更加寬敞,簡直是小戶型的福音。
玻璃的通透性可以起到引入光線的作用,增加空間的采光。采光不足的小戶型空間去掉壓抑的墻體隔斷,裝上一面黑框玻璃門,就能輕松的提亮空間亮度。
外觀輕巧,不占空間
黑框玻璃材質輕巧,南陽地下車庫玻璃雨棚,比起墻體的占地方,黑框玻璃門將家居空間充分利用,更加通透,對于采光不好的小戶型,可以把能拆的非承重墻拆掉,空間會增大很多很多。
陽光棚合同篇十
需方:______________________(以下簡稱甲方)
供方:______________________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《^v^合同法》及其他有關法律法規(guī),遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則,雙方就______________后期續(xù)建工程建設材料購買事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、貨物數(shù)量及價款
甲方在建設工程中需用的建筑材料,供貨量后續(xù)商定,按照實際的供應材料款額計算。
二、乙方供應產(chǎn)品或原材料必須滿足
1、達到相應的質檢驗收標準;
2、按照甲方所需要的規(guī)格品牌商標(產(chǎn)地)和數(shù)量及時供應;
3、有產(chǎn)品合格證明書或相關文件。
(材料清單以附件形式列明,并附于本合同后)
風險告知:購銷合同是買賣合同的變化形式,它同買賣合同的要求基本上是一致的,在本合同中因為涉及到建材材料的數(shù)量、計量價格、單價、金額、質量標準、規(guī)格等詳細內容,應當經(jīng)雙方協(xié)商一致之后在合同中列明或者以附表的形式將這部分的約定內容附于本合同之后,以供核用,也可作為之后產(chǎn)生糾紛的解決依據(jù)。
三、供貨時間、運輸
1、甲方應提前二天將供貨計劃告知乙方,乙方得到計劃后應在甲方計劃二天內供貨。
2、由乙方負責貨物的裝車運輸,并運至指定地點:到工地由甲方負責卸貨。貨物到達指定地點后,甲方及時派收貨員對貨物的數(shù)量進行驗收,并在送貨單上簽字確認,作為雙方結算的最終依據(jù)。(結算以實際送貨數(shù)量為準。)
四、貨款支付方式和時間
付款約定:貨到工地付貨款90%,余款一個月內付清。
五、甲方的違約責任
1、甲方中途退貨,應向乙方償付退貨部分貨款1%的違約金。
2、甲方逾期付款的,應按中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金。
3、甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。
4、甲方如錯填到貨地點或接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受的損失。
六、乙方的違約責任
1、乙方不能交貨的,應向甲方償付不能交貨部分貨款的2%的違約金。
2、乙方所交產(chǎn)品品種、規(guī)格、質量不符合規(guī)定的,如果甲方同意利用,應當按質論價;如果甲方不能利用的,應根據(jù)產(chǎn)品的具體情況,由乙方負責包換并承擔退貨而支付的實際費用。
3、乙方逾期交貨的,應比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交貨部分貨款計算,向甲方償付逾期交貨的違約金,并承擔甲方因此所受的損失費用。
七、不可抗力
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構證明以后,以允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。
八、其它
本合同如發(fā)生糾紛,當事人雙方應當及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可請業(yè)務主管機關調解或者向仲裁委員會申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
九、本合同一式_____份,供方_____份,需方_____份,具有同等法律效力。本合同雙方簽字蓋章后生效,貨款結清后此合同終止。
陽光棚合同篇十一
甲方:__________ , 族, _____年 _____月 _____日生,身份證號碼:__________ ,住址:__________ ,聯(lián)系電話:__________ 。
乙方:__________ , 族, _____年 _____月 _____日生,身份證號碼:__________ ,住址:__________ ,聯(lián)系電話:__________ 。
甲方將自己位于_______________樓的露臺改造成陽光房,乙方為甲方樓下住戶,現(xiàn)雙方協(xié)商就該房產(chǎn)做出以下約定:
1、 就甲方擴建的部分,乙方不再干涉要求拆除;
2、甲方應當一次性支付乙方經(jīng)濟補償金人民幣 _____元,(大寫人民幣 _____元整)。
4、本協(xié)議是甲、乙雙方的真實意思表示,對本協(xié)議的內容,甲、乙雙方均予以確認并表示無異議。
5、雙方約定以下地址為送達地址:
甲方:__________ ;
乙方:__________ 。
6、本合同一式貳份,經(jīng)甲、乙雙方簽字并捺指印生效。
(以下無正文)
甲方(捺印):__________ 乙方(捺印):__________
聯(lián)系方式:__________ 聯(lián)系方式:__________
_____年 _____月 _____日
陽光棚合同篇十二
1.陽光房結構
上海顯高別墅裝修公司的設計師介紹說,陽光房的主體結構是陽光房的生命力,承受著最大的力量支撐,所以主體結構材料不容忽視,一般而言,陽光房的主體結構,都選擇方鋼作為承重主體材料,中小型陽光房、高檔陽光房也可能用斷橋鋁合金結構。
陽光房結構基本的四周立柱是必須的,加上頂面承托彩鋼板或者鋼化玻璃的橫梁、縱梁,組合成一個網(wǎng)狀結構,這樣的陽光房結構,就非常的牢固、安全。
2.陽光房頂材料
資料
3.陽光房面材料
陽光房面材料主要有塑鋼門窗、斷橋鋁門窗、鋁包木門窗或者彩鋼板。
四周的'陽光房材料使用,可以選擇塑鋼門窗型材、斷橋鋁門窗型材、鋁包木門窗或者彩鋼墻板。四周的玻璃可以選用普通的中空玻璃或鋼化中空玻璃或高端polyvisionprivacyglass電控調光玻璃,配合塑鋼門窗型材或者斷橋鋁門窗型材作為骨架,跨度大于3米的,可以適當添加鋼管作為立柱支撐,表面噴氟碳漆,結構穩(wěn)定性比鋁合金好。
4.植物選擇
當陽光房業(yè)主需要在陽光房中種植一些自然植物時,請注意選種喜濕喜熱類的植物物種,因為陽光房的日照時間比較長,且密封性能較好。
陽光棚合同篇十三
x合同編號:甲方:乙方:地址:地址:電話:電話:傳真:傳真:投訴電話:簽定地點:
根據(jù)《^v^合同法》有關規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致,達成如下協(xié)議,在履行協(xié)議的過程中,甲、乙雙方應嚴格遵守,若有違約應按合同約定賠償對方由此導致的經(jīng)濟損失。
1、本合同簽署有效期自20xx年12月xx日至20xx年12月xx日,其中前____個月為試銷期。
2、合同到期后,另確定新的經(jīng)銷條件,乙方在同等條件下享有優(yōu)先權。
1、甲方授權乙方經(jīng)銷甲方_________酒產(chǎn)品。
2、甲方授予乙方______酒產(chǎn)品的銷售區(qū)域僅限。
1、價格按全國統(tǒng)一價執(zhí)行(價格表附合同)。
2、乙方嚴格執(zhí)行合同約定產(chǎn)品銷售價格體系,不能低于或高于合同約定價格銷售。否則,甲方不予兌現(xiàn)銷售獎勵。
協(xié)議人:
20xx年12月xx日
陽光棚合同篇十四
1、乙方應按法律規(guī)定,指派具有執(zhí)業(yè)經(jīng)驗的律師辦理本合同項下的法律事務。非經(jīng)過甲方書面同意,乙方不得進行更換該專項法律顧問的律師。
2、乙方指派的律師,應遵守法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的相關規(guī)定,遵循誠實、守信、獨立、盡責的原則,恪守職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀律,嚴格履行法定職責,保證所出具的文件真實、準確、完整。
3、乙方應依法制定業(yè)務規(guī)則,勤勉盡責,審慎履行核查和驗證義務,及時答復甲方有關咨詢和異議。乙方進行核查和驗證,可以采用面談、書面審查、實地調查、查詢和函證等方法,甲方有義務進行必要的協(xié)助和配合。
4、乙方有權對履行本合同職責所依據(jù)的文件資料內容的真實性、準確性、完整性進行核查、驗證,并根據(jù)業(yè)務進展情況,適當調整核查和驗證的計劃或事項。
5、乙方應在核查和驗證文件資料內容的真實性、準確性、完整性的基礎上,依照法律規(guī)定發(fā)表法律意見。
6、乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的資料、文件有虛假記載、誤導性陳述、重大遺漏、或重大違法行為時,有權要求甲方及時糾正、補充。
7、乙方有權拒絕辦理違反法律規(guī)定的事務。
陽光棚合同篇十五
承包方:_________________
本工程項目由甲、乙雙方共同協(xié)商,為保證工程施工順利實施,保質保量,安全文明按期竣工,望共同信守。
一、工程項目名稱:_________________縣_________________辦公樓外墻涂刷工程。
二、工程施工工期:_________________自_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日,工期為11天竣工。(因自然災害及不可抗力除外)。
三、承包方式:_________________由乙方包工包料的形式自行組織施工。按每平方米_________________元,一次性包斷。
四、工程質量:_________________嚴格按照國家建筑行業(yè)質量檢驗評定標準及建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范(gb50210-20xx)標準驗收。
五、工程撥款方式:_________________
該工程項目開工刷完驗收合格后,甲方撥付乙方工程款按工程總造價的_________________%,其余工程款竣工后一年內付清。
六、施工方法和維護:_________________
1.墻面用白色抗堿封閉漆一遍,用高級外墻乳膠面漆封兩遍,刷三遍為合格標準;
2.墻面顏色及分色種類層次、色澤要求由甲方自行選定;
3.保修期為_________________年,在保修期內如出現(xiàn)墻皮脫落或起皮、較大面積發(fā)花、脫色現(xiàn)象,由乙方負責維修或重新刷漆,直至甲方滿意為止。
七、安全文明竣工要求:_________________
1.乙方在施工時,嚴格按照國家安全操作規(guī)范及文明施工條例要求標準施工;
2.甲方有權拒絕乙方使用不合格的原材料;
4.乙方在施工竣工后,負責施工現(xiàn)場的垃圾清除,保持施工場地的清潔衛(wèi)生。
八、違約責任:_________________
甲方:_________________
1.提供工程項目圖紙、設計技術資料及相關的說明書等具體規(guī)范標準要求;
2.工程施工中如需變更技術等規(guī)范要求要及時與乙方說明。
乙方:_________________
1.嚴格按照國家頒布的施工驗收規(guī)范和質量檢驗標準,把好工程質量關;
2.如出現(xiàn)工程質量問題,造成重新返工,工期延誤等損失,由乙方承擔;
3.如乙方人為的工期延誤,每拖延一日,按工程總造價的_________________%進行罰款,并承擔相應的違約金。
九、未涉及條款,由甲乙雙方協(xié)商解決。
十、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,由雙方負責人簽字蓋章之日起生效。
甲方:_________________
乙方:_________________
日期:
陽光棚合同篇十六
1、乙方同意對因履行本合同項下的工作所知悉的有關該項目的保密信息(“秘密信息”)嚴守秘密。除非為履行本合同項下的工作,乙方不得使用秘密信息;未經(jīng)甲方或有關秘密信息的權利人的同意或根據(jù)有關法律、法規(guī)的規(guī)定,乙方不得將秘密信息透露給其他任何第三方。
2、“保密信息”是指,甲方或目標公司所持有的、甲方以口頭、書面、數(shù)碼或其它形式向乙方提供或透露的甲方或目標公司商業(yè)機密、貿易機密、操作信息、技術信息以及與甲方或目標公司商務或財務相關的所有不被公開知曉的信息,包括但不限于:
(1)發(fā)展規(guī)劃策略、市場營銷計劃、商務信息、商業(yè)機密等;
(3)財務信息、組織架構、股東資料、投資背景等;
(5)將來的資金項目,營業(yè)發(fā)展或計劃,商業(yè)關系和談判等;
(6)視企業(yè)行業(yè)和業(yè)務情況,協(xié)議雙方特別約定的其他保密信息。以下信息不屬于保密信息:
1)有書面證據(jù)表明乙方先前已合法知悉的任何信息;
2)非因乙方的過錯而進入公共領域或為公眾所知曉的信息;
3)乙方其后從其他途徑合法獲得的信息。
3、乙方可將保密信息透露給其相關的雇員或其所聘請的專業(yè)人士,但乙方應確保上述人員亦應受本合同的約束,使保密信息處于保密狀態(tài),并僅為本合同履行之目的使用該等保密信息。
4、保密期限自乙方知悉本項目保密信息之日起,至保密信息被依法公開披露為止。
陽光棚合同篇十七
1、對甲方所提供的相關文件資料進行審查,并對有關專項法律業(yè)務出具法律意見。
2、根據(jù)甲方要求及時參與有關本項目的會議、談判。
3、在接受委托后的5日內與甲方制定工作方案、建立相應臺賬,方案內容至少應包括:整個工作的總目標,細分目標,每個細分目標需采取的各項措施、法律依據(jù)、各措施的工作責任人、進度控制等,工作方案和控制臺賬須由雙方共同簽字確認。
4、在接受訴訟、仲裁、談判等對抗性代理事項后的3日內,向甲方出具當事人各方的觀點分析報告。報告應至少包括對方當事人可能提出的各角度主張觀點,各觀點的事實及法律依據(jù);我方當事人可采取的相應對策和事實及法律依據(jù)。
5、起草與委托事項相關的法律文書(包括但不限于起訴狀/申請書、保全材料、答辯狀、代理詞、相關異議書/回復函、律師函等),經(jīng)甲方同意后向司法、行政機關提供或向對方送達。
6、應甲方的要求,及時出具與委托事項相關的意見或答復甲方所提出的問題。
7、委托事務辦理完畢后的5日內,報送本案的書面總結報告,并提出甲方存在的管理、制度等方面的漏洞和預防措施。
8、為實現(xiàn)委托事項目標而必須的其他工作。
陽光棚合同篇一
乙方:__________________
根據(jù)《^v^合同法》及有關規(guī)定,為明確雙方責任及義務,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,就甲方坐落于____________________________________,使用乙方“_________”牌水泥達成如下協(xié)議,供雙方遵照執(zhí)行:
一、 供貨時間
協(xié)議簽訂日起至工程完工。
二、供貨數(shù)量
以實際供貨數(shù)量為準。
三、供貨價格
經(jīng)雙方協(xié)商目前價格等級袋裝水泥包到包下價格為_________元/噸。往后價格在此基礎上隨行就市。如遇市場價格漲跌時,乙方應以書面形式通知甲方。
四、供貨方式
甲方應按工程進度實際需求量提前通知乙方,以便乙方安排供貨;乙方負責將水泥運至該工地指定的堆放地點,甲方應保證工地堆放點的道路暢通,因道路不通增加的額外卸車費由甲方負責;搬運距離超出正常搬運距離(即_________米)時,增加的額外卸車費用由甲方負責。
五、水泥驗收
甲方在對水泥驗收過程中對質量和數(shù)量有異議,甲方在當天通知乙方,經(jīng)雙方協(xié)商無異議時甲方予以簽收。
六、雙方責任
1、乙方應確保合同期內的水泥供應(不可抗拒因素除外)。所供應的水泥必須符合現(xiàn)行國家標準。如因乙方所供應的水泥出現(xiàn)質量問題,甲方應及時通知乙方,乙方應在四小時內趕到現(xiàn)場進行現(xiàn)場勘查,經(jīng)勘查后確屬乙方責任(以國家質檢部門的鑒定為準),由乙方承擔相應的經(jīng)濟損失。
2、乙方每次所供應的水泥重量必須保證數(shù)量,甲方應每車進行抽檢,如果檢查數(shù)量的磅差在_________%以內,按出廠數(shù)量計算,超出_________%,以雙方確認后的數(shù)量計算。
3、甲方在施工過程中不得將本品牌的水泥與其他品牌水泥混合使用,以免產(chǎn)生糾紛。如因甲方在施工過程中違規(guī)操作或保管不善所造成的損失,由甲方承擔。
七、結算方式
乙方在每月月末前報送當月材料的數(shù)量送交甲方審核,甲方審核完后在次月_________號前支付乙方所供應材料總量_________%工程款,余_________%待工程完工后一個月內付清。
八、未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。
九、本合同一式三份:甲乙雙方各一份,一份留底。
十、本協(xié)議自簽字之日起生效。
陽光棚合同篇二
委托方:___________________________承制方:___________________________ 本著雙方互利互惠的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,列定以下條款,希共同遵守:
(一)雙方嚴格遵守《廣告管理條例》。
(二)承制方必須保證制作質量,在委托方審稿期間,委托方有權要求修改。
(三)委托方在確認稿件并交付承制方制作后,不得隨意更改稿件內容,如果因此而增加承制方的工作量,委托方應另付費用。
(四)委托方負責提供與本項目有關的資料,在承制方制作過程中,委托方應盡力配合,給與方便。
(五)雙方在合同上簽字后,委托方即付制作總金額的40%,作為預付款。其余款項在全部制作完成,并經(jīng)委托方審核確定后,交稿時全部結清。
(六)承制方未按設計方案中的具體工作進程實施完成該項目的設計(因委托方原因延誤的時間除外)委托方有權按合同總額的5%起向承制方要求負責賠償。
(七)承制時間為_________年_____月_____日至_________年_____月_____日止。
(八)本合同一式兩份,雙方法定代表人或指定代表人簽字,并加蓋雙方單位公章,即生法律效力。
(九)發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商或到_________仲裁委員會仲裁。
(十)合同金額:_____________________________。
陽光棚合同篇三
尊敬的審判長、審判員:
我受本案原告xx銀行的委托,擔任該行訴xxx金融借款合同糾紛一案的代理人,現(xiàn)結合相關事實證據(jù)及有關法律法規(guī),發(fā)表代理意見如下:
第一 被告違反合同約定,多次未按時足額償還貸款本息。 20xx年x月x日,被告因汽車消費貸款與原告簽訂了《個人借款/擔保合同》,合同簽訂后,根據(jù)證據(jù)x借據(jù)顯示,原告將7萬貸款發(fā)放給被告。根據(jù)合同約定,該筆貸款期限為三年共計36期,自實際放款日起,被告按月以等額本息還款的方式償還原告貸款本息,還款日為實際放款日對應日。被告若未能在還款日足額償還當期本息,即視為違約一次。連續(xù)違約三次或累計違約六次,則原告有權解除合同,并要求被告立即全部償還已到期和未到期的貸款本息。 現(xiàn)在根據(jù)證據(jù)x銀行提供的被告的還款明細顯示,在前十二期,被告還款的記錄非常良好,能夠在還款日當天或之前,足額償還當期貸款。但從20xx年x月開始,也就是第十三期開始,被告的還款情況就出現(xiàn)了不良記錄。第x期、第x期是超過還款日還款;第x期、第x期未足額還款,甚至還有第x期未還款的情況。原告信貸部工作人員多次打電話、發(fā)催收函向其催收,被告在接到催收通知后,口頭表示愿意還款,但卻未見實際行動。至起訴時止,已累計違約x期,共計拖欠貸款本金xx元、利息xx元、罰息xx元。 第二、被告應承擔的違約責任。
如前所述,根據(jù)原告與被告簽訂的《個人借款/擔保合同》約定,被告若未能在還款日足額償還當期本息,即視為違約一次。連續(xù)違約三次或累計違約六次,則原告有權解除合同,并要求被告立即全部償還已到期和未到期的貸款本息。根據(jù)證據(jù)顯示被告已累計違約x次,大大超過了六次,因此原告在宣布解除合同的同時,要求被告立即償還未還的已到期和未到期的貸款本金xx元,利息xx元,罰息xx元,共計xx元。
xx人民法院
代理人xxx
陽光棚合同篇四
我縣共建設光伏幫扶電站366座,其中:村戶聯(lián)建光伏電站137座;戶戶聯(lián)建224座,聯(lián)村光伏電站2座;捐贈電站3座。光伏電站總裝機規(guī)模,分布在全縣16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)265行政村。20xx年1-12月份發(fā)電量萬千瓦時、等效利用小時數(shù)小時,位居全市發(fā)電效率第一。
一是設立公益專崗,實現(xiàn)就近專職管護,提高運維效率。
因光伏電站建設地點較為分散,不利于集中管理,我縣及時開發(fā)光伏公益性崗位,全縣共設360個光伏看管員公益崗,專職負責電站日常管護。光伏看管員的設置,既增加了脫貧人口的收入,又提高了管理效率。
二是運用智慧平臺,實現(xiàn)遠程監(jiān)控6管護,提高發(fā)電效益。
全縣366個電站布置攝像頭489個,實現(xiàn)了電站視頻檢測全覆蓋,各個發(fā)電站的數(shù)據(jù)一覽無余。當日發(fā)電量、當月發(fā)電量、全年發(fā)電量、設備故障數(shù)、報警數(shù)等數(shù)據(jù)分門別類,全方位多角度監(jiān)測電站內部的實時狀況。監(jiān)控電站的管理情況,及時督促管理員清除雜草、清潔組件。通過科學精準的監(jiān)管,有效堵住了光伏電站低效益運行的`漏洞,使設備運行做到了精準高效。既節(jié)省了人力物力,降低了維護成本,又能在第一時間修復故障,讓設備更穩(wěn)定發(fā)揮效益,為貧困群眾增收提供了有力的保障。
目前,我縣根據(jù)各村電站發(fā)電量按比例已分兩批撥付到村到戶收益萬元(其中,第一批撥付萬元;第二批撥付萬元)。由各村根據(jù)實際情況,按照《蒙城縣光伏扶貧電站收益分配管理實施細則》(蒙扶組辦〔20xx〕10號)要求,嚴格按照“戶申請、村評議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、縣級備案”的程序進行分配,落實公示公告制度。
扣除地租及其他運維費用萬元后,第一批村集體可用收益萬元,其中公益崗工資及勞務報酬支出為萬元,占村集體可用收益;余下到戶金額為萬元,其中,直接受益萬元,公益崗工資及勞務報酬為萬元,共計受益15463戶。第二批村集體可用收益萬元,其中公益崗工資及勞務報酬支出為萬元,占村集體可用收益;余下到戶金額為萬元,其中,直接受益萬元,公益崗工資及勞務報酬為萬元,共計受益16215戶。
創(chuàng)新實施“光伏+板下”管理模式。按照“板下無閑置,種養(yǎng)增收益”的思路,充分利用板下土地資源,實施“因地制宜、一站一品”行動,發(fā)展板下經(jīng)濟,增加村集體和脫貧戶經(jīng)濟收入。近年來,通過土地出租給特色種植專業(yè)合作社、電站管護人員、脫貧戶及一般農戶等方式,探索發(fā)展農業(yè)種植、藥材栽培、苗木花卉培育等產(chǎn)業(yè),引導承租對象種植瓜果、花生、蔬菜、低矮苗木,以及白芍、知母、白芷等中藥材,延伸收益鏈條,最大限度發(fā)揮了光伏電站效益。
陽光棚合同篇五
乙方:哈爾濱刷墻公司,
1、 甲方提供必要的建筑場地及工作面、料場。
2、 甲方負責動力電、照明電的連接進場。
3、 甲方負責充足的用水。
4、 在施工過程中,甲方有權利對工程質量作出評價,乙方施工目的不明確時,可以與甲方協(xié)商解決。
5、 在施工過程中文明施工,因乙方自己造成的人身事故和一切損失由乙方負責賠償。
6、 整個工程采用全包的方式:鏟墻皮,刮膩子兩遍,打磨平整,刷立邦 時時麗面漆兩遍。窗臺鋪瓷磚,自來上下水整理,做廚房隔斷,內休息室隔斷(材料用青鋼龍木隔斷、大石膏板兩面附板,每四十公分一個青鋼龍木,陽光棚(橫向延長1m),砸墻開門一扇(不包括裝門),廚房用pvc板做吊頂,大廳用同類一樣新材料做吊頂。
7、 小房是修補膩子、普遍刷漆。
1、 整個工程包工包料,全款是xxxx元整,進廠甲方付材料款(見收據(jù))和生活費用xxxx元整。
2、 龍骨、吊頂、隔斷完工后付xx%工程款(包括前面的材料費用),
3、 墻、開門、膩子漆刮完,陽光棚完工再付xx%款。
4、 自來水上下水、窗臺鋪瓷磚、暖氣片和暖氣管刷漆等徹底完工后余款結清。
1、 在施工過程中,甲乙雙方在平等、互利、互惠的基礎上應相互信任、理解,達到保質、保量的完成本項工程。
甲方:
乙方:
20xx 年xx月 xx 日
陽光棚合同篇六
審判長,審判員:
我們接受本案原告 有限公司的委托,依法擔任其與被告 分公司保險合同糾紛一案的代理人。經(jīng)過開庭前的調查、庭審質證和辯論,本案的基本事實已清楚。下面,根據(jù)本案事實和所涉的法律問題,發(fā)表如下代理意見,供法庭參考。
下面,針對被告代理人的答辯,本代理人發(fā)表如下意見:
一、被告在簽訂保險合同時已知投保車輛未年檢,應當承擔賠償或者給付保險金的責任”。
原告投保車輛,其車牌號后三位為390,按照廣東省以前的機動車年審規(guī)定,是以車牌尾數(shù)對應的月份為準,如本案車輛號牌尾數(shù)為0,因此應在10月年審,委托人也一直誤以為其車輛年審時間為每年10月,而不知道廣東省在下半年已改變了年審辦法,均以行駛證登記日期為準,因此委托人實際應在5月底前年審,但由于其誤解,而導致出險時車輛未年審。本案所涉車輛的行駛證在5月底沒有年審,就應該過期,原告在投保車輛時間是6月29日,被告核對對車輛行駛證等證件原件及之后接受原告交付的車輛行駛證等復印件資料時并沒有提出任何異議,可見被告在簽訂合同時已經(jīng)了解該車行駛證沒有年檢這一事實,且被告簽發(fā)保單,視為同意承保,投保人已經(jīng)就該保險合同已經(jīng)繳納保險費。根據(jù)《保險法》第十六條規(guī)定:“保險人在合同訂立時已知投保人未如實告知的情況的,保險人不得解除合同;發(fā)生保險事故的,保險人應當承擔賠償或者給付保險金的責任”,可見,保險上的告知義務中我國實行的是詢問告知,保險人訂立保險合同是在理解清楚投保人告知事項的基礎上決定的,如保險人在訂立合同時已知投保人不履行如實告知義務或者告知事項不實而仍然與之訂立保險合同,卻在出險時又以此為由不承擔責任,有違誠實信用原則。故此,行駛證未年審,如果保險公司在簽訂合同時已經(jīng)了解這些事實,在車輛發(fā)生事故時,保險公司不能以免責條款為由解除合同,或者推卸保險責任。
二、被告拒付保險金的行為違背保險的職能。
保險的其本職能是分散風險和補償損失,保險作為人類應付自然災害和意外風險的一種手段,其目的是分散風險。保險組織通過向投保人上收取保險費,建立保險基金,當被保險人遭受損失時,用保險基金進行補償。這實際上就是用廣大投保人的錢來補償一部分被保險人的損失,或者說將一部分人面臨的危險分攤給廣大投保人,通過保險補償,被保險人能夠用獲得的保險金重新購置財產(chǎn),恢復正常的生活和生產(chǎn)經(jīng)營,提高了人們對危險的承受能力。被告不付保險金的行為,從根本上違背了保險的職能要求。
三、根據(jù)保險法理論,車輛未經(jīng)年檢不予理賠的免責條款本身就違反了保險的有關原則,屬于惡意的免責條款。
保險公司在保險條款中設立車輛未經(jīng)年檢、無行駛證、無號牌、檢驗不合格則不予賠等的免責條款,從條款的表面用意來看,主要是為了杜絕無證駕駛、無牌駕駛、駕駛不合格的機動車輛。但是,從條款的深層目的來看,保險公司之所以將這些的情形列為免責條款,乃是因為在這些情形下,駕駛機動車的危險將比正常駕駛的危險增加,出險幾率較高,因此將其列為免責條款。
但是,機動車未經(jīng)年檢,危險是否一定增加?凡是有正常思維的人都會得出結論:未經(jīng)年檢的車輛不一定不合格。比如,剛買一年的新車沒有年檢,其不合格的幾率很小。而本案的事實也證明了這種情況,交通事故發(fā)生之后,粵b28390車經(jīng)過鑒定,證實在發(fā)生交通事故時各項汽車性能均在合格范圍內,既然車輛檢驗合格,那么,車輛出險的危險并沒有增加,從而保險公司就不應以此拒賠。而保險公司將“車輛未經(jīng)年檢”混跡于“無行駛證”、“無號牌”、“檢驗不合格”等情形之中,實有“渾水免責”之嫌。
而且,還需要強調的保險法原理是,在免責事由與事故結果之間,必須存在近因關系。近因原則不僅體現(xiàn)在被保險人索賠時需要主張原因與事故之間存在近因關系,還體現(xiàn)在保險人主張免責時,必須證明免責條款中的內容必須與事故之間具有近因關系。就本案來說,保險公司如欲以車輛未經(jīng)年檢的免責條款拒賠,必須證明車輛未經(jīng)年檢是造成保險事故的近因,否則不能拒賠。而恰恰在這點上,由于本案交通事故的原因是駕駛員本身,這與車輛未經(jīng)年檢的免責條款風馬牛不相及,保險公司也沒有舉證證明事故發(fā)生與車輛未經(jīng)檢驗有直接因果關系,因此,保險公司也是無由拒賠。
四、被告提供的格式條款有兩種以上解釋的,應作出不利提供格式條款的被告的解釋。
《^v^合同法》第四十一條明確規(guī)定:“對格式條款的理解發(fā)生爭議的,應當按通常理解予以解釋。對格式條款有兩種以上解釋的,應當作出不利于提供格式條款一方的解釋?!?BR> 假設機動車輛保險條款中責任免責條款第三條第(二)款規(guī)定的“未在規(guī)定期限內進行機動車安全技術檢驗或檢驗未通過的”對雙方有約束力,也應作出有利于原告的理解。
(一)按法律規(guī)定,原告的車輛現(xiàn)在是每年檢驗一次。在也就是說205月-4月原告在這一年內的任何一天進行安全技術檢驗,都符合法律規(guī)定。只要檢驗合格,就認為這一年度年檢合格。年5月―204月是第二個檢驗年度,在這一年里任何一天進行安全技術檢驗,都符合法律規(guī)定。只是檢驗合格,就認為這一年度年檢合格。在未按規(guī)定,可以理解為法律規(guī)定,也可以理解為交通管理部門的規(guī)定的情況下,應理解為按法律規(guī)定。即在年檢年度內任何一天檢車,都屬于按規(guī)定年檢。這樣理解有利于符合同法第四十一條的規(guī)定。原告在2009年9月檢車,屬于按規(guī)定年檢,被告應予賠償。
(二)原告在2009年5月―2010年4月的年檢年度內,是于2009年9月進行的年檢,比年檢年度的的起始時間2009年5月晚4個月,在這種情況下,被告在訂立保險合同時沒有提出異議,按照誠實信用原則和保險的禁反言原則,被告無權對2009年5月-2010年4月年度年檢未在2009年4月份檢車提出異議。
(三)從〈^v^道路安全法實施條例〉規(guī)定安全技術檢驗的目的看,是為了避免機動車安全性能不合格,給他人造成損失,認為年檢合格,推定這一年內機動車的安全性能是合格的。原告是2009年9月進行的年檢,可以推定2009年9月之前,原告的機動車是合格的,原告年檢的日期是2009年9月,離事故發(fā)生時間2009年7月17日不到三個月,應認為車輛在發(fā)生事故時是合格車輛,原告在2009年7月17日發(fā)生保險事故,被告應予賠償,被告拒賠的行為違反了法律規(guī)定的誠實信用原則。
(四)事故認定書載明,“司機 駕車行進中沒有與前車保持足以采取緊急制動措施的安全距離”。說明該起事故的發(fā)生,是由于駕駛人未注意到前方情況,操作失誤,與車輛的性能無關。發(fā)生保險事故的原因與保險車輛在2009年5月份沒年檢沒有因果關系。
五、保險條款的第三條第二項因排除對方主要權利且保險人未盡說明提示義務而無效,被告應當給予保險賠償。
被告認為,本案肇事車輛未經(jīng)年檢,依保險條款的約定,被告應當免責。我們先來仔細分析該條款吧:
首先,年檢是公安機關為保障社會公共交通安全而對機動車進行的定期強制檢測,目的是確保車輛能夠安全行駛。這種檢測只能證明被檢車輛在檢測時是合格適用的,而不能保證在下一個年檢周期內一直合格適用,所以年檢只是行政機關管理車輛的權宜之計。未參加年檢,僅僅是違反了行政法規(guī)的規(guī)定,理應接受行政機關的處罰;如果發(fā)生事故,在責任認定和承擔上依法可以適當加重。但這不應該成為作為平等民事主體的保險公司免責的引用。
其次,事故車輛在事故后送檢測,結論為“合格”。既然是合格的,說明事故車輛是符合上路行駛的實質要件的,造成事故不是車輛自身的原因。所以,我們認為,事故車輛在實質上是合格的。
最后,事故認定書載明,“司機 駕車行進中沒有與前車保持足以采取緊急制動措施的安全距離”。說明該起事故的發(fā)生,是由于駕駛人未注意到前方情況,操作失誤,與車輛的性能無關。
另外,保險法第18條規(guī)定,保險人對保險合同中的免責條款必須予以明確說明,但本案被告未能提供有效證據(jù)證明其已盡到此義務,該免責條款依法不發(fā)生效力。
六、被告擬定的保險合同中與本案有關的免責條款,顯失公平,根據(jù)民法通則和合同法,應當確認無效。
《民法通則》第4條:民事活動應當遵循自愿、公平、等價有償、誠實信用的原則。
《合同法》第40條:格式條款具有本法第五十二條和第五十三條規(guī)定情形的,或者提供格式條款一方免除其責任、加重對方責任、排除對方主要權利的,該條款無效。
《保險法》第11條:投保人和保險人訂立保險合同,應當遵循公平互利、協(xié)商一致、自愿訂立的原則,不得損害社會公共利益。
綜上,保險條款的第三條第二項因排除對方主要權利、顯失公平且保險人未盡說明提示義務而無效,被告應當給予保險賠償。
綜上,代理人認為,原告請求被告賠償車輛損失保險金 元有充分的事實和法律依據(jù),被告拒賠無理,請求法庭依法支持原告的訴訟請求。
[保險合同糾紛代理詞]
陽光棚合同篇七
買受人(以下簡稱乙方):____________________
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方購買甲方出售的《_____》商品房事宜,訂立本合同。
第一條甲方通過土地使用權【出讓】【轉讓】【劃撥】方式取得_____區(qū)/市(縣)_____地塊土地使用權,并依法進行了土地使用權登記取得房地產(chǎn)權證,證書號為:_____,土地面積為:_____,土地用途為:_____。
1、甲方經(jīng)批準,在該地塊上投資建造《_____》【暫定名】【現(xiàn)定名】商品房,主體建筑物的建筑結構為_____結構;建筑物地上層數(shù)為_____層,地下層數(shù)為_____層。
2、乙方購買的商品房為【現(xiàn)房】【預售商品房】。
預售商品房批準機關為_____,商品房預售許可證號為_____。
現(xiàn)房產(chǎn)權登記備案號為_____。
1、該商品房陽臺是【封閉式】,是【非封閉式】。
2、據(jù)甲方暫測該房屋建筑面積為_____平方米,其中套內建筑面積為_____平方米、公用分攤建筑面積為_____平方米。
該房屋建筑層高為_____米。
第三條乙方購買該房屋,每平方米房屋建筑面積單價為人民幣_____元。
(大寫):____。
根據(jù)甲方暫測的房屋建筑面積,乙方購買該房屋的總房價款暫定為人民幣_____元。
(大寫):____。
第四條乙方購買該房屋的總房價款)是指該房屋和相應比例的土地使用權的總價格。
本合同約定的總房價款除該房屋建筑面積的暫測與實測不一致的原因外,不再作變動。
第五條在該房屋交付時,房屋建筑面積以青島市國土資源與房屋管理局認定的測繪機構實測面積為準,如甲方暫測面積與實測面積不一致時,除法律、法規(guī)、規(guī)章另有規(guī)定外按下列約定處理:
1、按該房屋每平方米建筑面積單價計算多退少補;
3、甲方同意當暫測面積與實測面積的誤差超過_____%(包括_____%),乙方有權單方面解除本合同。
4、乙方行使上述解除權時,必須在雙方簽署《房屋交接書》之時或之前提出,否則視為放棄該項權利。
第六條簽訂本合同時,該房屋建設工程(形象進度)已建設到_____。
乙方應當按本合同約定時間如期、足額將房款交付于甲方的預售款監(jiān)管帳戶(預收款監(jiān)管機構:_____、賬戶名稱_____、賬:_____)。
預收款按政府規(guī)定監(jiān)管使用。
第七條乙方若未按本合同約定的時間足額付款,應當向甲方支付違約金,違約金按逾期未付款額的萬分之____計算,違約金自本合同的應付款期限之第二天起算至實際付款之日止。
逾期超過____天后,甲方有權選擇下列第____種方案追究乙方責任。
1、甲方有權單方面解除本合同,乙方應當承擔賠償責任。
2、賠償金額為總房價款的_____%,甲方有權在乙方已支付的房價款中扣除乙方應支付的賠償金額,剩余房款退還給乙方。
3、如乙方已支付的房價款不足賠償?shù)?,甲方有權追索?BR> 4、甲方如行使上述解除合同權的,應當自合同約定之乙方應交付房款期限屆滿止的30日內書面通知乙方,沒有通知或逾期通知的,視為放棄權利。
第八條簽訂本合同后,甲方不得擅自變更該房屋的建筑設計,確需變更的應當征得乙方書面同意并報規(guī)劃管理部門審核批準,在獲得批準之日起_____天內與乙方簽訂本合同變更協(xié)議。
1、甲方未征得乙方同意擅自變更該房屋的建筑設計,乙方有權單方面解除本合同。
2、乙方解除合同的,甲方應當向乙方支付總房價款的_____%違約金。
第九條甲方不得擅自變更已經(jīng)與乙方約定的小區(qū)平面布局,確需變更的應當征得乙方書面同意。
第十條甲方應當在_____年____月____日前,依照國家法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)定將取得的商品房綜合驗收備案證明以及符合本合同約定的商品房交付乙方使用。
如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,甲方可據(jù)實予以延期:
第十一條甲方如未在本合同第十條約定期限內將該房屋交付乙方,應當向乙方支付違約金,違約金按乙方已支付的房價款日萬分之_____計算,違約金自本合同第十條約定的最后交付期限之第二天起算至實際交付之日止。
逾期超過____天,乙方有權選擇下列方案追究甲方責任:乙方有權單方面解除本合同。
第十二條該房屋符合本合同第十條約定的交付條件后,甲方應在交付之日前____天通知乙方辦理交付該房屋的手續(xù)。
乙方應在收到該通知之日起____天內,會同甲方對該房屋進行驗收交接。
房屋交付的標志為_____。
1、在驗收交接時,甲方應出示符合本合同第十條約定的房屋交付條件的證明文件,甲方應向乙方提供《商品房質量保證書》和《商品房使用說明書》。
2、甲方應當根據(jù)乙方要求提供實測面積的有關資料。
3、甲方如不出示和不提供前款規(guī)定的材料,乙方有權拒絕接收該房屋,由此所產(chǎn)生的延期交房的責任由甲方承擔。
4、由于乙方原因,未能按期交付的,雙方同意按第_____種方式處理:
(2)如果由此導致甲方承擔其他連帶責任,甲方除按照承擔連帶責任的實際損失進行追討外,另可以按日追究乙方合同總價款_____%的違約金。
第十三條甲方應當在商品房交付使用后____日內,將辦理權屬登記需由甲方提供的資料報產(chǎn)權登記機關備案。
如因甲方的責任,乙方不能在規(guī)定期限內取得房地產(chǎn)權屬證書的,雙方同意按下列第_____項處理:
2、乙方不退房,甲方按已付房價款的_____%向乙方支付違約金。
甲方在產(chǎn)權登記中應當履行的義務成就的,應當向乙方發(fā)出辦理產(chǎn)權登記的書面通知,自乙方接受通知之日起_____日內,若乙方不履行其在辦理產(chǎn)權登記中所應履行的義務,導致產(chǎn)權登記遲延辦理或無法辦理,則甲方不承擔任何責任。
第十四條該房屋的風險責任自該房屋交付之日起由甲方轉移至乙方。
如乙方未按約定日期辦理該房屋的驗收交接手續(xù)的,甲方應當發(fā)出書面催告書一次。
乙方接收催告書后,未按催告書規(guī)定的日期辦理該房屋的驗收交接手續(xù)的,則自催告書約定的驗收交接日第二日起該房屋的風險責任轉移至乙方承擔。
第十五條甲方保證在向乙方交付該房屋時該房屋沒有甲方設定的抵押權,也不存在其它產(chǎn)權糾紛和財務糾紛。
如房屋交付后出現(xiàn)與甲方保證不相一致的情況,由甲方承擔全部責任,并按照《中華人民共和國消費者權益保護法》第四十九條的規(guī)定賠償乙方。
第十六條甲方交付的該房屋系驗收合格的房屋。
如該房屋的裝修、設備標準達不到本合同約定的標準,乙方有權要求甲方按實際的裝修、設備與約定的裝修、設備差價_____倍給予補償。
如主體結構不符合本合同約定的標準,乙方有權單方面解除本合同,同時甲方應當按照《中華人民共和國消費者權益保護法》第四十九條的規(guī)定賠償乙方。
雙方商定對標準的認定產(chǎn)生爭議時,應當共同委托本市(或者國內)有資質的建設工程質量檢測機構檢測并以該機構出具的書面鑒定意見為處理爭議的依據(jù)。
一方向另一方發(fā)出共同檢測的書面意見后____日內,另一方不作答復的,視為同意對方可以單獨委托建設工程質量檢測機構檢測,并同意該機構做出的書面鑒定意見。
第十七條該房屋交付后,房屋權屬證明辦妥前,乙方認為主體結構質量不合格的,可以依照第十六條第二款的方式委托本市有資質的建筑工程質量檢測機構檢測。
經(jīng)核驗,確屬主體結構質量不合格的,乙方有權單方面解除本合同,同時甲方應當按照《中華人民共和國消費者權益保護法》第四十九條的規(guī)定賠償乙方。
第十八條乙方行使本合同條款中約定的單方面解除本合同權利時,應書面通知甲方,甲方應當在收到乙方的書面通知起_____天內將乙方已支付的房價款(包括利息,利息按中國人民銀行公布的同期存款利率計算)全部退還乙方,并承擔賠償責任,賠償金額為總房價款的_____%,在退還房價款時一并支付給乙方。
前款及本合同其他條款所稱已支付的房價款是包括乙方直接支付的和通過貸款方式支付的房價款。
第十九條自該房屋驗收交接之日起,甲方對該房屋負責保修。
保修范圍和保修期由甲乙雙方參照國務院頒布的《建筑工程質量管理條例》之規(guī)定,在本合同中約定。
第二十條甲方已選聘_____物業(yè)公司對該房屋進行前期物業(yè)管理,并與其簽訂了《前期物業(yè)管理服務合同》。
因該房屋規(guī)劃用途為_____用房,甲乙雙方已簽訂了《_____使用公約》
第二十一條乙方購買的房屋及其相應占有的土地使用權不可分離。
自該房屋的房地產(chǎn)權利轉移之日起,甲方與_____訂的編號為_____的_____地塊的土地使用權出讓/轉讓合同中約定的(本合同甲方的)與該房屋相關的權利、義務和責任轉移給乙方。
第二十二條本合同項下乙方享有的權益(房屋期權),乙方可以依法轉讓、抵押。
乙方依法行使上述權利時,甲方應予協(xié)助。
第二十三條本合同一方按照本合同約定向另一方送達的任何文件、回復及其他任何聯(lián)系,必須采用用書面形式,且首先采用直接送達方式送達,直接送達不能、或者另一方在省外、國外的可采用掛號郵寄的方式,送達本合同所列另一方的地址或另一方以本條所述方式通知更改后的地址。
如以直接送達的方式送達,則于另一方簽收時視為已送達;如以掛號郵寄的方式,在投郵后(以寄出的郵戳為準)第____日將被視為已送達另一方;若郵件被退回的,可以使用我國法律所允許的其他方式送達。
第二十四條該房屋買賣過程中所發(fā)生的稅費按照法律、法規(guī)、規(guī)章的相關規(guī)定由甲、乙雙方各自承擔。
第二十五條本合同的補充條款、補充協(xié)議均為本合同不可分割的部分。
本合同補充條款、補充協(xié)議與正文條款不相一致的,以補充條款、補充協(xié)議為準。
本合同的正文、補充條款、補充協(xié)議中的填空部分,手寫體與鉛印或者固定格式(如圖章條款)不相一致的,以手寫體為準。
本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜,雙方應通過訂立變更協(xié)議進行約定。
第二十六條甲、乙雙方在簽署本合同時,對各自的權利和義務清楚明白,并愿按本合同約定嚴格履行,如一方違反本合同,另一方有權按本合同約定要求索賠。
第二十七條本合同自雙方簽字之日起生效。
雙方商定本合同生效之日起30日內由甲方負責向房地產(chǎn)登記機構辦理本合同登記備案手續(xù)。
若甲方逾期不辦理登記備案手續(xù)并造成乙方損失的,應當承擔賠償責任。
第二十八條本合同登記備案后,如發(fā)生協(xié)議解除本合同的事實時,在事實發(fā)生之日起30天內雙方持解除合同的書面文件到_____房地產(chǎn)登記機構辦理注銷本合同登記備案的手續(xù)。
第二十九條甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,應協(xié)商解決。
協(xié)商不能解決的,選定下列第_____種方式解決:(不選定的劃除)
1、向_____裁委員會申請仲裁;
2、依法向____人民法院起訴。
第三十條本合同壹式_____份,均具有同等效力。
其中甲、乙雙方各執(zhí)_____份,_____各執(zhí)壹份。
甲方(簽字):____________________
乙方(簽字):____________________
日期:____________________
陽光棚合同篇八
1、在代理期限內,甲方有權獲得乙方提供的符合法律規(guī)定及本合同約定的法律服務。如甲方認為乙方相關律師不稱職或不敬業(yè),則有權要求乙方更換人選;如乙方拒絕更換律師或者更換后仍不能滿足甲方要求的,甲方有權解除本合同并追究乙方的違約責任。
2、甲方應當真實、全面地向乙方律師敘述委托事項所涉背景實情,及時提供與委托事項有關的材料,并不得捏造、隱瞞事實真相或者偽造材料。
3、甲方有權及時知悉乙方履行本合同職責所發(fā)表的意見及工作進展情況。甲方認為乙方的要求與履行法律顧問職責無關時,有權提出異議。
4、甲方有責任對委托事項作出獨立的判斷、決策,并承擔相應的經(jīng)濟與法律責任。若甲方根據(jù)乙方律師提供的法律意見、建議所作出的決定而出現(xiàn)的后果,非因乙方律師故意或重大過失的嚴重失職行為造成的,由甲方獨立承擔相應的經(jīng)濟與法律責任。
5、甲方指定電話:郵箱:作為甲方的聯(lián)系人,在被授權下負責向乙方律師轉達甲方的指示、要求、介紹情況、提供相關材料以及轉達乙方律師需要答復、解決的問題、接收乙方律師工作成果(收取回款除外),原則上不允許qq/微信傳遞文件等工作成果。
6、甲方應向乙方提供必要的辦公條件和工作便利。
7、及時支付乙方法律服務費。
陽光棚合同篇九
要想知道衛(wèi)生間現(xiàn)在是否有人是一件比較尷尬的事情,在外面公共衛(wèi)生間的時候還會好一點,因為他會有指示燈,但是在家里不會有這種東西了,那么現(xiàn)在有一個玻璃門可以避免這樣的尷尬,在外面可以大概知道里面是否有人了。
衛(wèi)生間的潮濕如果安裝木質門的話會很容易腐爛,淅川玻璃雨棚廠家,玻璃門使用壽命不會很長,那么玻璃門不會這樣了,而且因為玻璃的材質,在清理的時候也會很方便。
黑框玻璃門的優(yōu)點
超高顏值,家居百搭
各種類型的玻璃樣式搭配黑色簡約的黑框,透明的材質,超骨干的細線條,既能hold的住個性復古的工業(yè)風,也能搭得起簡約冷淡的北歐風,南陽定做玻璃雨棚廠家,酷范兒十足還很百搭,家里的各個空間都適用。
隔而不斷,通透明亮
用黑框玻璃門來劃分區(qū)域,其本身的通透感可以在隔斷的同時,讓家居更具有空間立體感,南陽室外玻璃雨棚廠家,增加空間的整體性,形成隔而不斷的空間美,而且還具有一定的延伸效果,讓空間看起來更加寬敞,簡直是小戶型的福音。
玻璃的通透性可以起到引入光線的作用,增加空間的采光。采光不足的小戶型空間去掉壓抑的墻體隔斷,裝上一面黑框玻璃門,就能輕松的提亮空間亮度。
外觀輕巧,不占空間
黑框玻璃材質輕巧,南陽地下車庫玻璃雨棚,比起墻體的占地方,黑框玻璃門將家居空間充分利用,更加通透,對于采光不好的小戶型,可以把能拆的非承重墻拆掉,空間會增大很多很多。
陽光棚合同篇十
需方:______________________(以下簡稱甲方)
供方:______________________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《^v^合同法》及其他有關法律法規(guī),遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則,雙方就______________后期續(xù)建工程建設材料購買事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、貨物數(shù)量及價款
甲方在建設工程中需用的建筑材料,供貨量后續(xù)商定,按照實際的供應材料款額計算。
二、乙方供應產(chǎn)品或原材料必須滿足
1、達到相應的質檢驗收標準;
2、按照甲方所需要的規(guī)格品牌商標(產(chǎn)地)和數(shù)量及時供應;
3、有產(chǎn)品合格證明書或相關文件。
(材料清單以附件形式列明,并附于本合同后)
風險告知:購銷合同是買賣合同的變化形式,它同買賣合同的要求基本上是一致的,在本合同中因為涉及到建材材料的數(shù)量、計量價格、單價、金額、質量標準、規(guī)格等詳細內容,應當經(jīng)雙方協(xié)商一致之后在合同中列明或者以附表的形式將這部分的約定內容附于本合同之后,以供核用,也可作為之后產(chǎn)生糾紛的解決依據(jù)。
三、供貨時間、運輸
1、甲方應提前二天將供貨計劃告知乙方,乙方得到計劃后應在甲方計劃二天內供貨。
2、由乙方負責貨物的裝車運輸,并運至指定地點:到工地由甲方負責卸貨。貨物到達指定地點后,甲方及時派收貨員對貨物的數(shù)量進行驗收,并在送貨單上簽字確認,作為雙方結算的最終依據(jù)。(結算以實際送貨數(shù)量為準。)
四、貨款支付方式和時間
付款約定:貨到工地付貨款90%,余款一個月內付清。
五、甲方的違約責任
1、甲方中途退貨,應向乙方償付退貨部分貨款1%的違約金。
2、甲方逾期付款的,應按中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金。
3、甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。
4、甲方如錯填到貨地點或接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受的損失。
六、乙方的違約責任
1、乙方不能交貨的,應向甲方償付不能交貨部分貨款的2%的違約金。
2、乙方所交產(chǎn)品品種、規(guī)格、質量不符合規(guī)定的,如果甲方同意利用,應當按質論價;如果甲方不能利用的,應根據(jù)產(chǎn)品的具體情況,由乙方負責包換并承擔退貨而支付的實際費用。
3、乙方逾期交貨的,應比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交貨部分貨款計算,向甲方償付逾期交貨的違約金,并承擔甲方因此所受的損失費用。
七、不可抗力
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構證明以后,以允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。
八、其它
本合同如發(fā)生糾紛,當事人雙方應當及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可請業(yè)務主管機關調解或者向仲裁委員會申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
九、本合同一式_____份,供方_____份,需方_____份,具有同等法律效力。本合同雙方簽字蓋章后生效,貨款結清后此合同終止。
陽光棚合同篇十一
甲方:__________ , 族, _____年 _____月 _____日生,身份證號碼:__________ ,住址:__________ ,聯(lián)系電話:__________ 。
乙方:__________ , 族, _____年 _____月 _____日生,身份證號碼:__________ ,住址:__________ ,聯(lián)系電話:__________ 。
甲方將自己位于_______________樓的露臺改造成陽光房,乙方為甲方樓下住戶,現(xiàn)雙方協(xié)商就該房產(chǎn)做出以下約定:
1、 就甲方擴建的部分,乙方不再干涉要求拆除;
2、甲方應當一次性支付乙方經(jīng)濟補償金人民幣 _____元,(大寫人民幣 _____元整)。
4、本協(xié)議是甲、乙雙方的真實意思表示,對本協(xié)議的內容,甲、乙雙方均予以確認并表示無異議。
5、雙方約定以下地址為送達地址:
甲方:__________ ;
乙方:__________ 。
6、本合同一式貳份,經(jīng)甲、乙雙方簽字并捺指印生效。
(以下無正文)
甲方(捺印):__________ 乙方(捺印):__________
聯(lián)系方式:__________ 聯(lián)系方式:__________
_____年 _____月 _____日
陽光棚合同篇十二
1.陽光房結構
上海顯高別墅裝修公司的設計師介紹說,陽光房的主體結構是陽光房的生命力,承受著最大的力量支撐,所以主體結構材料不容忽視,一般而言,陽光房的主體結構,都選擇方鋼作為承重主體材料,中小型陽光房、高檔陽光房也可能用斷橋鋁合金結構。
陽光房結構基本的四周立柱是必須的,加上頂面承托彩鋼板或者鋼化玻璃的橫梁、縱梁,組合成一個網(wǎng)狀結構,這樣的陽光房結構,就非常的牢固、安全。
2.陽光房頂材料
資料
3.陽光房面材料
陽光房面材料主要有塑鋼門窗、斷橋鋁門窗、鋁包木門窗或者彩鋼板。
四周的'陽光房材料使用,可以選擇塑鋼門窗型材、斷橋鋁門窗型材、鋁包木門窗或者彩鋼墻板。四周的玻璃可以選用普通的中空玻璃或鋼化中空玻璃或高端polyvisionprivacyglass電控調光玻璃,配合塑鋼門窗型材或者斷橋鋁門窗型材作為骨架,跨度大于3米的,可以適當添加鋼管作為立柱支撐,表面噴氟碳漆,結構穩(wěn)定性比鋁合金好。
4.植物選擇
當陽光房業(yè)主需要在陽光房中種植一些自然植物時,請注意選種喜濕喜熱類的植物物種,因為陽光房的日照時間比較長,且密封性能較好。
陽光棚合同篇十三
x合同編號:甲方:乙方:地址:地址:電話:電話:傳真:傳真:投訴電話:簽定地點:
根據(jù)《^v^合同法》有關規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致,達成如下協(xié)議,在履行協(xié)議的過程中,甲、乙雙方應嚴格遵守,若有違約應按合同約定賠償對方由此導致的經(jīng)濟損失。
1、本合同簽署有效期自20xx年12月xx日至20xx年12月xx日,其中前____個月為試銷期。
2、合同到期后,另確定新的經(jīng)銷條件,乙方在同等條件下享有優(yōu)先權。
1、甲方授權乙方經(jīng)銷甲方_________酒產(chǎn)品。
2、甲方授予乙方______酒產(chǎn)品的銷售區(qū)域僅限。
1、價格按全國統(tǒng)一價執(zhí)行(價格表附合同)。
2、乙方嚴格執(zhí)行合同約定產(chǎn)品銷售價格體系,不能低于或高于合同約定價格銷售。否則,甲方不予兌現(xiàn)銷售獎勵。
協(xié)議人:
20xx年12月xx日
陽光棚合同篇十四
1、乙方應按法律規(guī)定,指派具有執(zhí)業(yè)經(jīng)驗的律師辦理本合同項下的法律事務。非經(jīng)過甲方書面同意,乙方不得進行更換該專項法律顧問的律師。
2、乙方指派的律師,應遵守法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的相關規(guī)定,遵循誠實、守信、獨立、盡責的原則,恪守職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀律,嚴格履行法定職責,保證所出具的文件真實、準確、完整。
3、乙方應依法制定業(yè)務規(guī)則,勤勉盡責,審慎履行核查和驗證義務,及時答復甲方有關咨詢和異議。乙方進行核查和驗證,可以采用面談、書面審查、實地調查、查詢和函證等方法,甲方有義務進行必要的協(xié)助和配合。
4、乙方有權對履行本合同職責所依據(jù)的文件資料內容的真實性、準確性、完整性進行核查、驗證,并根據(jù)業(yè)務進展情況,適當調整核查和驗證的計劃或事項。
5、乙方應在核查和驗證文件資料內容的真實性、準確性、完整性的基礎上,依照法律規(guī)定發(fā)表法律意見。
6、乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的資料、文件有虛假記載、誤導性陳述、重大遺漏、或重大違法行為時,有權要求甲方及時糾正、補充。
7、乙方有權拒絕辦理違反法律規(guī)定的事務。
陽光棚合同篇十五
承包方:_________________
本工程項目由甲、乙雙方共同協(xié)商,為保證工程施工順利實施,保質保量,安全文明按期竣工,望共同信守。
一、工程項目名稱:_________________縣_________________辦公樓外墻涂刷工程。
二、工程施工工期:_________________自_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日,工期為11天竣工。(因自然災害及不可抗力除外)。
三、承包方式:_________________由乙方包工包料的形式自行組織施工。按每平方米_________________元,一次性包斷。
四、工程質量:_________________嚴格按照國家建筑行業(yè)質量檢驗評定標準及建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范(gb50210-20xx)標準驗收。
五、工程撥款方式:_________________
該工程項目開工刷完驗收合格后,甲方撥付乙方工程款按工程總造價的_________________%,其余工程款竣工后一年內付清。
六、施工方法和維護:_________________
1.墻面用白色抗堿封閉漆一遍,用高級外墻乳膠面漆封兩遍,刷三遍為合格標準;
2.墻面顏色及分色種類層次、色澤要求由甲方自行選定;
3.保修期為_________________年,在保修期內如出現(xiàn)墻皮脫落或起皮、較大面積發(fā)花、脫色現(xiàn)象,由乙方負責維修或重新刷漆,直至甲方滿意為止。
七、安全文明竣工要求:_________________
1.乙方在施工時,嚴格按照國家安全操作規(guī)范及文明施工條例要求標準施工;
2.甲方有權拒絕乙方使用不合格的原材料;
4.乙方在施工竣工后,負責施工現(xiàn)場的垃圾清除,保持施工場地的清潔衛(wèi)生。
八、違約責任:_________________
甲方:_________________
1.提供工程項目圖紙、設計技術資料及相關的說明書等具體規(guī)范標準要求;
2.工程施工中如需變更技術等規(guī)范要求要及時與乙方說明。
乙方:_________________
1.嚴格按照國家頒布的施工驗收規(guī)范和質量檢驗標準,把好工程質量關;
2.如出現(xiàn)工程質量問題,造成重新返工,工期延誤等損失,由乙方承擔;
3.如乙方人為的工期延誤,每拖延一日,按工程總造價的_________________%進行罰款,并承擔相應的違約金。
九、未涉及條款,由甲乙雙方協(xié)商解決。
十、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,由雙方負責人簽字蓋章之日起生效。
甲方:_________________
乙方:_________________
日期:
陽光棚合同篇十六
1、乙方同意對因履行本合同項下的工作所知悉的有關該項目的保密信息(“秘密信息”)嚴守秘密。除非為履行本合同項下的工作,乙方不得使用秘密信息;未經(jīng)甲方或有關秘密信息的權利人的同意或根據(jù)有關法律、法規(guī)的規(guī)定,乙方不得將秘密信息透露給其他任何第三方。
2、“保密信息”是指,甲方或目標公司所持有的、甲方以口頭、書面、數(shù)碼或其它形式向乙方提供或透露的甲方或目標公司商業(yè)機密、貿易機密、操作信息、技術信息以及與甲方或目標公司商務或財務相關的所有不被公開知曉的信息,包括但不限于:
(1)發(fā)展規(guī)劃策略、市場營銷計劃、商務信息、商業(yè)機密等;
(3)財務信息、組織架構、股東資料、投資背景等;
(5)將來的資金項目,營業(yè)發(fā)展或計劃,商業(yè)關系和談判等;
(6)視企業(yè)行業(yè)和業(yè)務情況,協(xié)議雙方特別約定的其他保密信息。以下信息不屬于保密信息:
1)有書面證據(jù)表明乙方先前已合法知悉的任何信息;
2)非因乙方的過錯而進入公共領域或為公眾所知曉的信息;
3)乙方其后從其他途徑合法獲得的信息。
3、乙方可將保密信息透露給其相關的雇員或其所聘請的專業(yè)人士,但乙方應確保上述人員亦應受本合同的約束,使保密信息處于保密狀態(tài),并僅為本合同履行之目的使用該等保密信息。
4、保密期限自乙方知悉本項目保密信息之日起,至保密信息被依法公開披露為止。
陽光棚合同篇十七
1、對甲方所提供的相關文件資料進行審查,并對有關專項法律業(yè)務出具法律意見。
2、根據(jù)甲方要求及時參與有關本項目的會議、談判。
3、在接受委托后的5日內與甲方制定工作方案、建立相應臺賬,方案內容至少應包括:整個工作的總目標,細分目標,每個細分目標需采取的各項措施、法律依據(jù)、各措施的工作責任人、進度控制等,工作方案和控制臺賬須由雙方共同簽字確認。
4、在接受訴訟、仲裁、談判等對抗性代理事項后的3日內,向甲方出具當事人各方的觀點分析報告。報告應至少包括對方當事人可能提出的各角度主張觀點,各觀點的事實及法律依據(jù);我方當事人可采取的相應對策和事實及法律依據(jù)。
5、起草與委托事項相關的法律文書(包括但不限于起訴狀/申請書、保全材料、答辯狀、代理詞、相關異議書/回復函、律師函等),經(jīng)甲方同意后向司法、行政機關提供或向對方送達。
6、應甲方的要求,及時出具與委托事項相關的意見或答復甲方所提出的問題。
7、委托事務辦理完畢后的5日內,報送本案的書面總結報告,并提出甲方存在的管理、制度等方面的漏洞和預防措施。
8、為實現(xiàn)委托事項目標而必須的其他工作。

