最熱裝修施工合同(匯總15篇)

字號:

    合同是一種法律文書,在法律上具有法定效力,對違約行為可以進(jìn)行追究和維權(quán)。合同的修改或解除需要經(jīng)過雙方的協(xié)商一致,并書面確認(rèn)。在下面,我們將為您提供一些合同案例,供您參考和借鑒。
    裝修施工合同篇一
    承接方(乙方):_____________
    工程項(xiàng)目:___________________________________________。
    甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。
    為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守。
    第一條:____工程概況
    1、工程地址:______________________________________________。
    2、施工內(nèi)容:_______________________________________________。
    3、委托方式:_______________________________________________。
    5、工程開工日期:__________年_____月______日
    6、工程竣工日期:__________年______月______日
    工程總天數(shù):____________天
    第二條:____工程價款
    工程價款(金額大寫)___________________元
    第三條:____保修期
    保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起,為____個月。
    第四條:____違約責(zé)任
    1、合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的.5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
    2、在保修期內(nèi)乙方應(yīng)保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內(nèi)上門服務(wù),如有違約應(yīng)按合同總金額5%支付違約金。
    第五條:____爭議解決
    1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。
    2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向__區(qū)提起訴訟。
    第六條:____合同生效
    1、本合同雙方蓋章,簽字后生效。
    2、本合同甲乙雙方各執(zhí)壹份。
    甲方(業(yè)主):____________________(簽章)乙方:____________________(簽章)
    日期_________________日期______________
    裝修施工合同篇二
    (承包方)乙方:______
    按照、的規(guī)定,結(jié)合本工程具體狀況,雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議。
    一、工程概況
    1、工程名稱:_____________室內(nèi)裝飾工程
    2、工程地點(diǎn):________________________
    4、承包方式:施工承包,包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全、包禮貌施工。
    5、工期:本工程自______年__月____日開工,于______年__月____日竣工,具體開工日期以甲方通知為準(zhǔn)。
    6、工程質(zhì)量:按本合同第5條約定標(biāo)準(zhǔn)
    7、合同價(人民幣大寫):__________________元整。
    二、甲方義務(wù)
    1、開工前甲方組織乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。
    2、甲方負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
    三、乙方義務(wù)
    1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進(jìn)度計劃,交甲方審定。
    2、乙方負(fù)責(zé)合同履行,按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
    3、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。
    4、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關(guān)系。
    5、施工中未經(jīng)甲方同意,不得隨意拆改原建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
    6、工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。如有損壞,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),費(fèi)用乙方自理。
    四、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
    1、甲方帶給的材料:詳見附件二。
    本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為貼合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,職責(zé)由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管,乙方可收取甲方帶給材料價款保管費(fèi),費(fèi)率由雙方約定,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
    2、乙方帶給的材料:詳見附件三。
    3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
    4、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不貼合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方帶給的材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
    五、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
    2、本工程由___方設(shè)計施工方案。
    3、甲方帶給的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
    4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
    六、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
    1、進(jìn)場施工前后三日支付____________元整,工程進(jìn)度過半支付____________元整,工程完工支付____________元整,剩余款項(xiàng)____________元于工程完工后三個月支付。
    2、本合同價款以雙方確認(rèn)為結(jié)算依據(jù),具體是指完成工程量清單中的一個規(guī)定計量單位的分部分項(xiàng)工程所需的全部費(fèi)用,包括了所有人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、間接費(fèi)、利潤、稅金以及材料、設(shè)備等供應(yīng)到現(xiàn)場能夠正常使用不可或缺的工作及職責(zé)的所有費(fèi)用。
    3、主材單價均以簽約以后的材料報批核定為結(jié)算依據(jù)(即由乙方報給甲方審核后確認(rèn)),其余人工單價、輔料單價、綜合費(fèi)用(管理費(fèi)、利潤、稅金等)按合同清單計價,不因任何因素而調(diào)整。
    4、如分部分項(xiàng)工程量清單中的工程資料發(fā)生變化時,在合同預(yù)算價的基礎(chǔ)上對變更部分進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,變更增加項(xiàng)目,合同中有單價的,按合同中對應(yīng)的單價計算;合同中有類似項(xiàng)目的,以類似項(xiàng)目單價為基礎(chǔ),按預(yù)算計價原則調(diào)整后作為結(jié)算單價;合同中沒有的項(xiàng)目,乙方按預(yù)算計價原則重新編制綜合單價,按甲方審核確認(rèn)后之單價結(jié)算。
    5、在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項(xiàng)目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂(詳見附件見)后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工資料所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
    七、工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時通知乙方,另定驗(yàn)收日期。如透過竣工驗(yàn)收,甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。
    八、工程驗(yàn)收
    甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收,由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后,若甲方要求復(fù)驗(yàn),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期也予順延。
    九、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定:
    甲方帶給的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)貼合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述狀況發(fā)生,屬甲方職責(zé)的,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方職責(zé)的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
    十、違約職責(zé)
    1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的__%支付違約金。
    2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
    3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)職責(zé)。
    4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)職責(zé)。
    十一、糾紛處理方式
    1、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票,可向上海市建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調(diào)解,也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費(fèi)者協(xié)會投拆。
    2、當(dāng)事人不愿透過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,能夠按照本合同約定向
    ______市仲裁委員會申請仲裁
    ______人民法院提起訴訟。
    (將不選定的解決方式劃出)
    十二、合同的變更和解除
    1、合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方務(wù)必嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同資料,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款___%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
    2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
    十三、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
    簽訂日期:___年___月___日簽訂地點(diǎn):_____________
    將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印
    推薦度:
    點(diǎn)擊下載文檔
    搜索文檔
    裝修施工合同篇三
    根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致基礎(chǔ)上裝修工程有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
    工程地點(diǎn):__省__市__區(qū)__街道__路臻匯園__棟__樓__單元。
    一、房屋形式結(jié)構(gòu)式室廳廚衛(wèi)陽臺。
    二、工程承包方式:_________。
    三、工程期限_________天。
    開工日期_________年_________月_________日
    竣工日期_________年_________月_________日
    四、雙方商定,本工程價款按乙方實(shí)際施工具體操作計算,結(jié)算方式為按進(jìn)度付款結(jié)算。
    五、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后一星期內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫工程驗(yàn)收單。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。
    六、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應(yīng)在驗(yàn)收合格簽字后,即填寫工程保修單。
    具體居室:一個客廳、一個餐廳、三個臥室、一個書房、一個廚房、兩個衛(wèi)生間、兩個陽臺。
    1、整屋瓷磚鋪設(shè),50元/平方米;瓷磚鋪設(shè)施工范圍包括但不限于地板磚鋪設(shè)和墻磚到頂鋪設(shè)。
    2、整屋波打線鋪設(shè):30cm*30cm以上尺寸,按照整屋瓷磚鋪設(shè)造價進(jìn)行結(jié)算;30cm*30cm以下尺寸波打線,按照10元/米進(jìn)行結(jié)算。
    3、整屋門檻石鋪設(shè):20元/條。
    4、整屋地腳線鋪設(shè):15元/米;包括但不限于鑿墻、鑲嵌等工序,要求地腳線與墻面平整。
    5、衛(wèi)生間防水:每層10元/平方米;乙方完成防水工作后必須進(jìn)行沉池操作,并達(dá)標(biāo)。
    6、臥室窗臺飄窗鋪石:60元/平方米。
    7、整屋封管和所有需要加鋪水泥房間門頭總造價:共計900元;封管包括廚房所有外露排水管或污水管、兩個衛(wèi)生間所有外露排水管或污水管,封管操作包括但不限于鋪水泥、貼瓷磚;門頭加鋪水泥操作包括但不限于房間或者廁所門頭除門外多余部分鋪水泥加固,需要鑲嵌鋼筋進(jìn)行鋪水泥。
    8、廚房接地櫥柜和水池總造價:共計1000元;廚房接地櫥柜面積為整個廚房靠墻處接地面積(除小陽臺門口和廚房門口位置),施工包括但不限于設(shè)計、量尺寸、鑲嵌安裝等;水池鋪設(shè)尺寸約40cm*60cm。
    9、廁所安裝(包括但不限于座廁或者蹲廁):150元/個;此造價含廁所安裝完成所需全部施工操作,包括但不限于廁兜鋪設(shè)、排污管放置等工序;乙方有義務(wù)保證廁所安裝完畢后,甲方廁所能正常排水使用。
    10、洗手盆安裝(包括但不限于臺上式或臺下式洗手盆):100元/個;此造價含洗手盆安裝完成所需全部施工操作,包括但不限于安裝下水器、水龍頭等操作,乙方有義務(wù)保證洗手盆安裝完畢后,甲方洗手盆能正常排水使用。
    以上所有工程造價,均為乙方人工造價。乙方施工所需材料均由甲方負(fù)責(zé),乙方有義務(wù)根據(jù)工程進(jìn)度提前通知甲方準(zhǔn)備施工相關(guān)材料,避免由于施工材料短缺導(dǎo)致工期停滯或延誤。
    以上所有工程鋪設(shè)或者安裝,必須保證平整,無毛躁邊角;所有排水相關(guān)鋪設(shè),必須保證排水順暢無積水死角;所有防水相關(guān)鋪設(shè)涂層,必須保證通過甲方所在物業(yè)管理處驗(yàn)收;如其中某項(xiàng)工程鋪設(shè)經(jīng)甲方經(jīng)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不達(dá)標(biāo),乙方必須重新鋪設(shè)安裝,直至達(dá)標(biāo)為止;如因乙方個人原因?qū)е虏贿_(dá)標(biāo),所有損失由乙方負(fù)責(zé)。
    八、工程驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字。
    九、凡因本合同雙方當(dāng)事人中一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及本市有關(guān)政策,受到罰款或給對方造成損失,均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成損失。
    十、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)損失。
    十一、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
    十二、甲、乙雙方直接簽訂合同,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
    發(fā)包人(簽字):_________。
    承包人(簽字):_________。
    _________年__月__日。
    裝修施工合同篇四
    地址:_______________
    企業(yè)營業(yè)執(zhí)照號碼:_______________
    聯(lián)系電話:_______________
    乙方(承包方):_______________
    地址:_______________
    企業(yè)營業(yè)執(zhí)照號碼:_________________
    聯(lián)系電話:_______________
    按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實(shí)、信任的原則協(xié)商一致,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守。
    1.1工程名稱:
    1.2工程地點(diǎn):
    1.3工程項(xiàng)目及承包范圍:具體詳見《工程預(yù)算書》。
    1.4工程內(nèi)容:具體詳見《工程預(yù)算書》。
    1.5承包方式:具體詳見《工程預(yù)算書》。
    1.6施工日期:自__________年_____月_____日始,至__________年_____月_____日止,工期共_____天。
    1.7工程總額:人民幣_______________元整(小寫:__________元)。
    2.1于簽署本合同當(dāng)日,甲方向乙方一次性支付工程總造價的30%比例支付備料款,乙方于收妥該備料款并在商定開工日3個自然日內(nèi),備料(工程特殊用料或變更部分物料除外)及施工機(jī)械,并在甲方協(xié)助下辦理完畢進(jìn)場施工手續(xù);隔墻結(jié)束油漆工進(jìn)場前甲方向乙方按工程總造價的30%比例支付工程款;油漆工結(jié)束后甲方向乙方按工程總造價的30%比例支付工程款;另10%比例裝修工程余款,自雙方驗(yàn)收合格之日起7個自然日內(nèi),由甲方一次性向乙方支付完畢。
    2.2因工程項(xiàng)目(內(nèi)容)變更或增加引起工程預(yù)算造價變更,甲方應(yīng)簽定《項(xiàng)目變更單》,因此而增加的費(fèi)用應(yīng)在簽定之后2個自然日內(nèi)一次性支付給乙方。
    2.3工程施工期間,如甲方特殊要求,須乙方比合同工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意;乙方提前竣工,甲方須支付乙方因趕工期增加的相應(yīng)費(fèi)用(費(fèi)用額度根據(jù)工程具體情況由甲乙、雙方另行協(xié)商)。
    2.4施工過程中,如甲方未按以上約定付款方式及時付清款項(xiàng),每延誤一天,乙方有權(quán)向甲方按工程總造價0.3%的標(biāo)準(zhǔn)收取滯期費(fèi),直至甲方付清為止;付款時間延誤7個自然日以上的,乙方有權(quán)單方面終止履行該合同,甲乙雙方辦理工程結(jié)算手續(xù);已收工程款項(xiàng),無論工程是否完結(jié),乙方不予退還;乙方已施工工程,甲方未支付工程款的,須按實(shí)際工程量支付乙方工程款,乙方因此而造成的損失應(yīng)有甲方承擔(dān)。
    2.5工程竣工辦理移交手續(xù)后之工程尾款,如未按以上約定付款方式及時付清款項(xiàng),每延誤一天,乙方有權(quán)向甲方按工程尾款的1%的標(biāo)準(zhǔn)收取滯期費(fèi),直至甲方付清為止。
    2.6非甲方原因延誤工期,導(dǎo)致工程不能按約定進(jìn)度進(jìn)行時,甲方應(yīng)付的工程款項(xiàng),可根據(jù)實(shí)際情況經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致后,延期支付。
    2.7甲方應(yīng)付的工程款項(xiàng),不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人,否則,由此產(chǎn)生的一切后果由甲方自行承擔(dān)。
    3.2施工項(xiàng)目中由甲方提供的裝飾材料,乙方須提前填列《甲方準(zhǔn)備材料通知單》交付甲方,以便甲方及時備料;甲方接到該通知單后,須按通知單要求準(zhǔn)備材料;如因甲方準(zhǔn)備材料不及時或不準(zhǔn)確,延誤工期,工期順延;如因乙方不及時通知甲方準(zhǔn)備材料或通知內(nèi)容錯誤,導(dǎo)致甲方不能及時和/或準(zhǔn)備材料不準(zhǔn)確而延誤工期,工期不順延。
    3.3施工過程中,因甲方未按該合同約定之付款方式付款且延誤至7個自然日以上的,乙方有權(quán)停止施工,直至甲方付清款項(xiàng),乙方繼續(xù)施工,由此造成的工期延誤,工期順延。
    3.4施工過程中,隱蔽工程施工完畢,甲方在接到《工程驗(yàn)收通知單》后,因故未能及時進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收并要求復(fù)驗(yàn)的,由此造成的工期延誤,工期順延。
    3.5因甲方原因,增加工程量和/或工程項(xiàng)目更改時,工期順延。
    3.6因乙方安排組織施工不當(dāng)導(dǎo)致的工期延誤,工期不順延。
    3.7工程竣工后,甲方提出整改要求的,由此造成的工期延誤,工期順延。
    3.8因甲方所屬物業(yè)管理部門原因?qū)е碌墓て谘诱`,工期順延。
    3.9因停水、停電、臺風(fēng)等客觀原因?qū)е碌墓て谘诱`,工期順延。
    3.10因消防工程、中央空調(diào)工程原因?qū)е碌腵工期延誤,工期順延。
    3.11以上條款中之工期順延條款造成合同工期延誤,甲乙雙方互不支付工期延誤費(fèi);工期不順延條款造成合同工期延誤,由乙方按照工程總造價0.3%的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付延誤費(fèi)。
    4.1簽署本施工合同后正式施工前,如甲方要求刪減部分工程項(xiàng)目(內(nèi)容),甲、乙雙方須簽署《工程項(xiàng)目(內(nèi)容)變更確認(rèn)單》;且甲方須按刪減部分總造價2%,向乙方支付材料準(zhǔn)備費(fèi)。
    4.2工程正式施工過程中,如甲方要求刪減部分木制工程項(xiàng)目(內(nèi)容),甲乙雙方須簽署《工程項(xiàng)目(內(nèi)容)變更確認(rèn)單》;未下料工程項(xiàng)目,甲方須按刪減部分總造價2%,向乙方支付材料準(zhǔn)備費(fèi);已下料工程項(xiàng)目,甲方須按該項(xiàng)目總造價的50%,向乙方支付材料費(fèi)、人工費(fèi);已施工工程項(xiàng)目,甲方須按該項(xiàng)目總造價的80%,向乙方支付材料費(fèi)、人工費(fèi),已完工工程項(xiàng)目,甲方須按該項(xiàng)目總造價的100%,向乙方支付材料費(fèi)、人工費(fèi)。
    4.3工程正式施工過程中,如甲方要求刪減部分非木制工程項(xiàng)目(內(nèi)容),甲乙雙方須簽署《工程項(xiàng)目(內(nèi)容)變更確認(rèn)單》;未下料工程項(xiàng)目,甲方須按刪減部分總造價2%,向乙方支付材料準(zhǔn)備費(fèi);已下料(施工)工程項(xiàng)目,甲方按該刪減項(xiàng)目的具體損失額度,向乙方支付材料費(fèi)、人工費(fèi)。
    5.2乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》中所規(guī)定施工工藝及施工內(nèi)容進(jìn)行施工。
    5.3甲乙雙方按《________市裝飾工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收。
    5.4竣工工程驗(yàn)收:工程施工完畢,乙方開出《工程驗(yàn)收通知單》通知甲方進(jìn)行竣工工程驗(yàn)收;甲方自接到《工程驗(yàn)收通知單》3日內(nèi),須協(xié)同乙方進(jìn)行竣工工程驗(yàn)收,如甲方在約定時間內(nèi)不能及時進(jìn)行竣工工程驗(yàn)收且超過7個自然日的視為驗(yàn)收合格,并自3日后,甲方須按__________元/天支付乙方施工場地看護(hù)費(fèi);竣工驗(yàn)收完畢,甲乙雙方簽署《工程竣工驗(yàn)收表》并辦理工程移交手續(xù)。
    6.1工程竣工,甲乙雙方辦理完移交手續(xù)后,乙方須在2個自然日內(nèi)向甲方送達(dá)《工程結(jié)算表》,甲方須在工程驗(yàn)收合格7個自然日內(nèi)付清所有結(jié)算款項(xiàng)。
    6.2工程結(jié)算款內(nèi)容包括:工程施工結(jié)算款、甲方付款滯期費(fèi)、超過驗(yàn)收時間甲方未進(jìn)行驗(yàn)收應(yīng)付乙方的施工場地看護(hù)費(fèi)、應(yīng)甲方要求乙方提前竣工趕工費(fèi)、乙方墊付甲方所屬物業(yè)管理部門收取的裝修押金,扣減乙方工期延誤費(fèi)、甲方墊付乙方施工期間因違反甲方所屬物業(yè)管理部門相關(guān)規(guī)定造成的罰金等。
    6.3甲方按約定時間支付完結(jié)算款項(xiàng)后,乙方開具工程質(zhì)量保修單。
    7.1施工過程中及工程竣工后,乙方所屬“質(zhì)管中心—客戶服務(wù)部”進(jìn)行項(xiàng)目服務(wù)管理。
    7.2施工過程中,乙方所屬工作人員有協(xié)同甲方進(jìn)行材料導(dǎo)購、材質(zhì)鑒別義務(wù)。
    7.3工程竣工結(jié)算完畢,甲方憑乙方開具保修單、工程結(jié)算單、收款憑證作為保修憑據(jù)。
    7.4保修服務(wù)時間:工程竣工起次日的365個自然日內(nèi),即一年。
    7.5保修內(nèi)容及保修范圍:
    7.5.3乙方以包工包料形式進(jìn)行的施工項(xiàng)目因甲方使用維護(hù)不當(dāng)引起的質(zhì)量問題、乙方以包工不包料形式進(jìn)行的施工項(xiàng)目因材質(zhì)引起的質(zhì)量問題,乙方實(shí)行有償保修,乙方代買裝修材料的,乙方收取材料費(fèi)、人工費(fèi),甲方自購材料的,乙方收取人工費(fèi)。
    7.5.4乙方施工項(xiàng)目超過保修期的,對甲方實(shí)行有償維護(hù),收費(fèi)內(nèi)容為:材料費(fèi)、人工費(fèi)。
    8.1本合同自雙方簽署后,即發(fā)生法律效力,未正式履行該合同條款之前,如甲乙任何一方單方面終止該合同,須按合同預(yù)算總額的2%向?qū)Ψ接枰再r償。
    8.2本合同簽署后,如本合同約定之施工項(xiàng)目(內(nèi)容)在征得乙方同意并按相關(guān)約定辦理刪減手續(xù)后,甲方另行安排施工的,施工不得在該合同履行期間同步進(jìn)行。
    8.3本合同履行過程中,因一方原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行的,應(yīng)及時通知對方,并辦理合同終止結(jié)算手續(xù),造成對方損失的,應(yīng)予賠償。
    8.4本合同簽署后,甲方另行安排的第三方進(jìn)行的非本合同內(nèi)乙方施工項(xiàng)目(內(nèi)容)的施工,如在本合同約定履行時間內(nèi)進(jìn)行,甲方須支付乙方相應(yīng)施工配合費(fèi)、乙方施工項(xiàng)目(內(nèi)容)成品保護(hù)費(fèi)(收費(fèi)具體商定);否則由此引起的相關(guān)后果由甲方自行承擔(dān)。
    8.5施工期間,乙方因施工耗用的施工現(xiàn)場水、電、氣費(fèi)由甲方承擔(dān)。
    8.6施工期間,乙方不得在施工現(xiàn)場生火或使用電爐做飯、取暖。
    8.7施工期間,因乙方施工操作不當(dāng)或在施工現(xiàn)場生火或使用電爐造成的一切災(zāi)害及人身傷亡由乙方負(fù)全部責(zé)任。
    8.8施工完畢,乙方須對施工現(xiàn)場進(jìn)行清潔整理。
    8.9由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響,根據(jù)程度不同,甲乙雙方協(xié)商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
    9.1與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關(guān)的爭議,甲乙雙方友好協(xié)商解決。
    9.2如雙方協(xié)商解決不成,雙方可選擇下列第條方式解決爭議:
    9.2.1向________市仲裁委員會申請仲裁解決;
    9.2.2向合同簽署地人民法院起訴,由法院裁定解決。
    10.1本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力,雙方應(yīng)共同遵守。
    10.2本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
    甲方:_______________乙方:_______________
    代表人:_____________代表人:_______________
    簽署日期:__________簽署日期:__________
    簽署地點(diǎn):__________簽署地點(diǎn):_________
    裝修施工合同篇五
    甲方:
    乙方:
    甲方座落在余________________()幢外墻裝修工程由乙方承擔(dān)施工,經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下意見:
    一、工程性質(zhì):由乙方包工包料(雙包)。
    二、施工工藝:刮白水泥兩遍,砂紙打磨一遍,外墻漆兩遍(白色)。
    三、質(zhì)量要求:不起皮、不脫落、光亮、中檔以上外墻漆。保質(zhì)期________年(期內(nèi)包修)。
    四、工程造價:每平方米玖元玖角(9.9元),按實(shí)際完成面積計算工程款。
    五、付款方式:工程結(jié)束驗(yàn)收后付總額的,余額作為質(zhì)量保證金在前付清。
    六、安全:按施工規(guī)范操作,一切安全責(zé)任乙方負(fù)責(zé)。
    七、甲方工地現(xiàn)有腳手架,乙方可借用施工,檢查加固安全由乙方自行負(fù)責(zé)。
    八、工期:自開工之日起天內(nèi)完成工程任務(wù)。
    九、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字后生效。
    甲方(公章):_________
    法定代表人(簽字):_________
    ________年____月____日
    乙方(公章):_________
    法定代表人(簽字):________
    ________年____月____日
    裝修施工合同篇六
    甲方:
    乙方:
    甲方在永安社區(qū)地震局門口右側(cè)建房一幢,現(xiàn)需裝修,以包工不包料發(fā)包給乙方施工,現(xiàn)雙方在平等互利、協(xié)商一的'基礎(chǔ)上達(dá)成合同條款如下:
    第一條:凡裝修所需材料由甲方提供,承攬施工由乙方承擔(dān):凡是泥水工、木工以及臨時工等工作全部發(fā)包給乙方管理施工。
    第二條:乙方施工范圍為房屋外墻粉刷和全部內(nèi)部裝修。
    第三條:質(zhì)量要求建筑均勻整直、美觀得體,乙方應(yīng)按甲方要求標(biāo)準(zhǔn)施工。
    第四條:全部完工驗(yàn)收合格后甲方支付全部工程款。
    第五條:經(jīng)甲、乙雙方另行約定具體開工時間和工期。
    第六條:乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,在施工過程中要特別注意安全施工,杜絕一切事故,并承擔(dān)一切安全事故的責(zé)任和因此發(fā)生的一切費(fèi)用。如有此類情況出現(xiàn),責(zé)任與甲方無關(guān)。如有工程質(zhì)量問題,由乙方承擔(dān)賠償一切損失。
    第七條:如未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
    第八條:本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
    甲方(公章):_________
    乙方(公章):_________
    法定代表人(簽字):_________
    法定代表人(簽字):_________
    _________年____月____日
    _________年____月____日
    裝修施工合同篇七
    工程承包方(以下簡稱乙方):_______
    經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商后,甲方同意將義烏工地內(nèi)外墻乳膠漆承包給乙方施工,并達(dá)成如下事項(xiàng):
    一、工程單價
    1、外墻真石漆:_________元/平方米。
    2、內(nèi)墻乳膠漆:_________元/平方米,防霉乳膠漆_________元/平方米。
    3、拋光:_________元/平方米。
    二、工程質(zhì)量,陰陽角順直,驗(yàn)收合格。
    三、付款方式:
    乙方進(jìn)場施工后,工程過半時,甲方付總工程款的'40%給乙方,工程基本完工,甲方付總工程款的80%給乙方,余款等工地驗(yàn)收合格后,即一次性付清。
    四、工程工期:
    在不受甲方的影響下,按甲方的要求按時完工。
    五、計算方式:
    工程完工后按乙方的實(shí)際施工面積,由甲乙雙方共同計量認(rèn)可面積計算。
    本協(xié)議一式兩份,經(jīng)簽字后生效,甲乙雙方各持一份;本協(xié)議受國家法律保護(hù)。
    甲方:_______
    乙方:_______
    身份證號碼:_______
    身份證號碼:_______
    電話:_______
    電話:_______
    _______年_______月_______日
    _______年_______月_______日
    裝修施工合同篇八
    發(fā)包方(甲方):
    承包方(乙方):
    現(xiàn)就乙方承包甲方發(fā)包的工程,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,甲乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,達(dá)成余下條款:
    一、工程概況
    工程名稱:
    工程地點(diǎn):
    承包范圍:
    承包方式:
    工期要求:12月8日前必須全部完成。
    甲方工作
    1、甲方設(shè)立該工程的項(xiàng)目部作為工地代表,負(fù)責(zé)履行本合同的相關(guān)事宜,全面負(fù)責(zé)現(xiàn)場的管理工作,對乙方的工程質(zhì)量、進(jìn)度、用料、安全文明施工等工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
    負(fù)責(zé)向乙方提供臨時水電。
    乙方工作
    1、乙方 為駐地代表,常駐現(xiàn)場,負(fù)責(zé)履行合同范圍內(nèi)的應(yīng)盡職責(zé),按照甲方要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),服從甲方工地代表的監(jiān)督和管理。
    2、做好承包范圍內(nèi)各相關(guān)工種間的交叉配合工作,竣工驗(yàn)收交鑰匙前的成品保護(hù)工作由乙方負(fù)責(zé)。
    3、乙方應(yīng)自備施工所需工具。
    4、未經(jīng)甲方同意,不得擅自拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線。
    5、乙方必須服從甲方管理人員在安全、技術(shù)、進(jìn)度、質(zhì)量、材料、勞動力、文明施工等諸方面的安排,保證工完廠清;若乙方拒絕或漠視甲方對上述要求管理,甲方可安排他人另行完成,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
    四、關(guān)于質(zhì)量的約定
    1、乙方須嚴(yán)格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設(shè)計變更等進(jìn)行施工,工程質(zhì)量達(dá)到施工合同要求,相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范(gb-50210、gb50303-20xx、gb50242-20xx、gb50327-20xx等)作為本工程的質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
    2、如因乙方原因造成質(zhì)量不合格或不能通過驗(yàn)收,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
    3、如因甲供材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
    4、本工程質(zhì)保期為貳 年,質(zhì)量保修期自竣工驗(yàn)收之日起計。保修期內(nèi)如發(fā)生質(zhì)量問題,乙方須無償履行保修責(zé)任。
    5、如出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方通知后,乙方應(yīng)在收到通知后24小時內(nèi)到現(xiàn)場進(jìn)行維修。
    五、關(guān)于工期的約定
    1、如因甲方不能按約定給付乙方工程進(jìn)度款而影響工期,工期順延。
    2、如因乙方責(zé)任造成中途無故停工、窩工而影響工期,工期不順延。
    3、因業(yè)主等不可抗力的因素而影響工期,工期順延。
    六、關(guān)于價款和結(jié)算的約定
    1、結(jié)算方式:根據(jù)現(xiàn)場完成面積計算及結(jié)算。
    2、合同價格:
    3、本價格包含人工費(fèi)、稅票、機(jī)械費(fèi)、進(jìn)退場、垃圾清運(yùn)、材料上運(yùn)費(fèi)等。
    4、付款方式:
    (1)開工后7日內(nèi),甲方按乙方進(jìn)場施工人數(shù)每天發(fā)放35元生活費(fèi),每周發(fā)放一次。
    (2)每月甲方按乙方當(dāng)月完成工程量付80%進(jìn)度款,生活費(fèi)從進(jìn)度款中減除。
    (3)工程完工付總工程量80%工程款;竣工驗(yàn)收后,甲方付總工程量結(jié)算款95%。此時乙方需提供全額的合格稅票。
    (4)余款5%,在貳年保修期滿后結(jié)清(無息支付)。
    七、關(guān)于材料的約定
    1、甲方負(fù)責(zé)同業(yè)主聯(lián)系及時提供乙方所需材料,并按時到場。經(jīng)乙方驗(yàn)收入庫后,由乙方負(fù)責(zé)保管。如因乙方保管不善而造成損壞,由乙方照價賠償。
    2、乙方須在預(yù)算定額范圍內(nèi)使用材料(包括臨時用電),材料損耗按定額計,超支的不合理材耗由乙方自行承擔(dān),并在結(jié)算款中扣減。
    3、所有進(jìn)場的業(yè)主供材,乙方不得擅自挪用。
    八、關(guān)于安全的約定
    1、甲乙雙方另行簽訂安全協(xié)議,作為合同附件,與本合同具有同等的法律效力。
    2、乙方須嚴(yán)格遵守甲方和物業(yè)部門的規(guī)章制度,以及對外面現(xiàn)場和安全生產(chǎn)的要求。
    3、乙方須應(yīng)該遵守安全協(xié)議中的條款,嚴(yán)禁在施工現(xiàn)場發(fā)生違法亂紀(jì)等行為。若因乙方造成安全事故的,由乙方負(fù)責(zé)。
    九、關(guān)于違約責(zé)任的約定
    1、乙方須自行完成本施工任務(wù),嚴(yán)禁乙方將本項(xiàng)目再次分包或轉(zhuǎn)包。
    2、因乙方責(zé)任原因而延誤工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方賠付違約金1000元。
    3、乙方須給進(jìn)場施工人員購買人身保險,在施工中發(fā)生安全生產(chǎn)事故造成人身傷害或財產(chǎn)損失,由乙方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
    4、如乙方違約給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失,由乙方賠償,而且甲方有權(quán)單方面終止本合同。
    本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。自雙方簽字蓋章之日起生效,履行完畢后終止。
    甲方(簽章):
    乙方(簽字):
    年 月 日
    年 月 日
    裝修施工合同篇九
    乙方:___________________________
    甲方委托乙方套房裝飾裝修工程,經(jīng)雙方友好協(xié)商,現(xiàn)簽訂以下合同條款:
    鋪貼地板、油墻、做柜、線路新裝等工程,詳細(xì)內(nèi)容見乙方提供的,經(jīng)甲方認(rèn)可的施工說明及工程預(yù)算書。
    乙方進(jìn)場_____天內(nèi),甲方應(yīng)先預(yù)付給乙方_____%工程款即(人民幣_____元),工程完工驗(yàn)收后,一個月之內(nèi)付清余款(即人民幣元整)。
    五、乙方必須按質(zhì)按量按時和遵守國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工,如屬乙方因材料質(zhì)量或不按圖紙施工,而造成施工項(xiàng)目不合格的,乙方要自行返工,返工所使用的一切材料費(fèi)、人工費(fèi)由乙方自行解決。如在施工期間,甲方提出更改正在進(jìn)行或已完工的'工程項(xiàng)目,更改所使用的一切材料費(fèi)、人工費(fèi)均由甲方承擔(dān)。
    六、甲方如在施工期間提出增加施工項(xiàng)目或更改使用材料的,必須經(jīng)甲方負(fù)責(zé)人或技術(shù)員簽字認(rèn)可。
    七、交付使用日期:總施工期為天,即由_________年____月____日至_________年____月____日。如逾期乙方每日按總造價的千分之五賠款給甲方。如甲方因某種原因令乙方不能進(jìn)行正常施工的所誤日期順延。
    九、本合同連同乙方提供給甲方認(rèn)可的施工說明和工程預(yù)算書,具同等法律效力。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
    裝修施工合同篇十
    申請再審人(一審被告,二審上訴人):酈先生,性別,出生日期,民族,工作單位:_________________,住址:_________________,公民身份號碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
    被申請人(一審被告,二審上訴人):____________________云南電網(wǎng)__________局:_________________,住所地:_________________,統(tǒng)一社會信用代碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
    負(fù)責(zé)人:王__________,該局局長。
    被申請人(一審原告,二審上訴人):肖__________,性別,出生日期:_________________,民族:_________________,工作單位:_________________,住址:_________________,公民身份號碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
    被申請人(一審被告,二審被上訴人):昭通__________公司:_________________,住所地:_________________,統(tǒng)一社會信用代碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
    法定代表人:李__________,該公司執(zhí)行董事。
    申請人再審人與被申請人因觸電人身損害賠償糾紛一案,不服云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的(20xx)云06民終550號民事判決書。申請再審人依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項(xiàng):“當(dāng)事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應(yīng)當(dāng)再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定,向貴院申請再審。
    1.請求撤銷云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的(20xx)云06民終550號民事判決書。
    2.改判申請再審人不承擔(dān)責(zé)任。
    3.本案訴訟費(fèi)用由被申請人承擔(dān)。
    申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項(xiàng):“當(dāng)事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應(yīng)當(dāng)再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定,具體理由如下:
    原審以國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第二條和第七條之規(guī)定,認(rèn)定申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖__________粉糊,對承攬人具有選任不當(dāng)?shù)倪^錯,認(rèn)定申請再審人承擔(dān)30%的責(zé)任是法律適用錯誤。
    首先,室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)?!吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工,必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì),故本案申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖__________粉糊,并無對承攬人選任不當(dāng)?shù)倪^錯。
    其次,建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進(jìn)行裝飾裝修工程施工。
    再次,《建筑法》第四十九條規(guī)定,涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程,建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在施工前委托原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計單位提出設(shè)計方案;沒有設(shè)計方案的,不得施工。內(nèi)墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程,因此并不需要在施工前委托原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計單位提出設(shè)計方案。
    此外,參考最高人民法院(20xx)民申字第938號朱__________與祥云縣__________煤礦其他合同糾紛申請再審民事裁定書,最高人民法院認(rèn)為,關(guān)于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題?!吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工,必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì),故本案朱__________及其經(jīng)營的設(shè)計室未取得裝飾裝修工程施工資質(zhì),不屬于適用《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為合同無效的情形。建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進(jìn)行裝飾裝修工程施工,且該規(guī)定系部門規(guī)章,不能作為認(rèn)定民事合同無效的法律依據(jù)。故朱__________所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強(qiáng)制性規(guī)定應(yīng)認(rèn)定為無效的主張,缺乏法律依據(jù),本院不予采信。因此,室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。申請再審人沒有過錯。
    綜上所述,原審適用法律確有錯誤。申請再審人請貴院依法再審,糾正錯誤,維護(hù)申請再審人的合法權(quán)益。
    此致
    __________高級人民法院。
    申請人:_________________。
    __________年___月___日。
    裝修施工合同篇十一
    承包方(乙方):______________
    按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。
    1.1 工程名稱:____________________
    1.2 工程地點(diǎn):____________________
    1.3 承包范圍:____________________
    1.4 承包方式:____________________
    1.5 工期:本工程自_____年_____月____日開工,于_____年____月____日竣工。
    1.6 工程質(zhì)量:____________________
    1.7 合同價款(人民幣大寫):_______________________
    2.1 開工前7天,全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電信等設(shè)備,并說明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
    2.2 指派甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
    2.3 負(fù)責(zé)承擔(dān)周圍建筑物及裝修結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞的保護(hù)費(fèi)用。
    2.4 如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
    2.5 協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
    3.1 進(jìn)行現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進(jìn)度計劃,交甲方審定。
    3.2 指派駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
    3.3 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。
    3.4 遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾銷納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
    3.5 施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
    3.6工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
    4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
    4.2 因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
    4.3 因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
    4.4 因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及陰雨天氣等不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延。
    5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(jgj73-1991)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(gbj300-1998)等國家制定的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
    5.2 本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時,應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。
    5.3 甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收,乙方可自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)不合格,其驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),但工期應(yīng)予順延。
    5.4 由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
    5.5 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
    5.6 工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,需及時通知乙方,另定驗(yàn)收日期。但甲主應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
    6.1 雙方商定本合同價款采用第(3)種:
    (1)固定價格。
    (2)固定價格,加(___ %)包干風(fēng)險系數(shù)計算。
    (3)可調(diào)價格。按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價,并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算。
    6.2 本合同生效后,甲方分次按下表的約定支付工
    程款,尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。
    支付次數(shù)
    支付時間
    支付金額
    占總金額(%)
    第一次
    開工后7日
    10
    第二次
    工程過半
    40
    第三次
    驗(yàn)收合格
    45
    6.3 工程竣工驗(yàn)收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料兩天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并在兩天內(nèi)結(jié)清尾款。
    第七條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
    7.1 本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備(見附表一),應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方,由甲方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。由甲方供應(yīng)的.材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量總是或規(guī)格差異,對工程造成損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料,經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,甲方應(yīng)支付材料價值_______%的保管費(fèi)。由于乙方保管不當(dāng)造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
    7.2 凡由于乙方采購的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
    8.1 施工設(shè)計及施工工藝做法,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
    8.2 乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
    8.3 由于甲方負(fù)責(zé)部分違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
    8.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
    9.1 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方_______元。甲方不按合同的縮寫撥付款,每拖期一天,按付款額的______%支付滯納金。
    9.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方_______元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費(fèi)外,每提前一天,甲方支付乙方______元,作為獎勵。
    9.3 乙方按照甲方要求,全部或部分工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外,甲方支付乙方________元,作為獎勵。
    9.4 乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價賠償。
    9.5 甲方未經(jīng)辦理任何手續(xù),乙主擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
    9.6 未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
    9.7 未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
    9.8 因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
    10.1 本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
    10.2 當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁(當(dāng)事人不在本合同約定仲裁機(jī)構(gòu),事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的,或向人民法院起訴)。
    12.1 本工程需要進(jìn)行保修或保險時,應(yīng)另訂協(xié)議。
    12.2 本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。副本陸份,甲方執(zhí)肆份,乙方執(zhí)貳份。
    12.3 本合同履行完成后自動終止。
    (1)施工圖紙或作法說明;
    (2)工程項(xiàng)目一覽表;
    (3)工程預(yù)算書;
    (4)甲方提供貨物清單;
    (5)會議紀(jì)要;
    (6)設(shè)計變更;
    (7)其他。
    裝修施工合同篇十二
    經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方將位置晉江沙塘閩峰修理廠對面,外墻貼磚室內(nèi)鋪磚面承包給乙方施工,具體條款如下:
    ____年12月11日開工至為做完為止。(因天氣原因不能施工工期可順延)
    1.外墻每平方米32元,打底一遍(兩三道另計算)、貼磚、擦縫、打角、(墻面清潔另外算)
    2.室內(nèi)粉刷打底一平方6元,
    3.樓頂鋪磚一平方25元,
    4.摟頂做防水,一平凡35元(專用防水材料)
    采用項(xiàng)目現(xiàn)金支付形式,進(jìn)場先付買設(shè)備:人民幣。班組進(jìn)場后每隔10天支付10000元生活費(fèi),照合同要求進(jìn)行支付工程款80%的工程款,(如果款沒到位乙方有權(quán)力停止施工)其它做完后全部付清余款。
    1、負(fù)責(zé)供應(yīng)瓷磚、水泥等主要材料。
    2、負(fù)責(zé)接通電源、水源。(材料乙方可以代買)
    1、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范,安全操作規(guī)程,施工期間發(fā)生的一切安全事故由乙方自己負(fù)責(zé)。(注:如果不是操作問題是來自架子問題一切問題由甲方負(fù)責(zé))
    2、要按甲方要求進(jìn)行施工,確保裝修質(zhì)量。
    3、裝修期間和保修期內(nèi)如發(fā)生因施工造成的質(zhì)量問題,負(fù)責(zé)返工返修,費(fèi)用由乙方自負(fù)。
    4、瓷磚省耗不得超過百分之二。
    (注:以上如有變動整改經(jīng)雙方同意后再施工,以施工實(shí)際面積為準(zhǔn))此合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字后生效。
    甲方簽字:_______
    身份證號碼:_______
    聯(lián)系電話:_______
    乙方簽字:_______
    身份證號碼:_______
    聯(lián)系電話:_______
    ____年__月__日
    裝修施工合同篇十三
    依照《___合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
    第一條:工程概況。
    1、工程地點(diǎn):______。
    2、工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
    (1)承包人包工、包料;
    (2)承包人包工、部分包料,發(fā)包人提供部分材料;
    (3)承包人包工、發(fā)包人包料。
    3、工程期限______天,開工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。
    4、合同價款:本合同工程造價為(大寫)______元。
    第二條:工程監(jiān)理。
    若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。
    第三條:施工圖紙。
    雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供:
    (1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
    (2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份,設(shè)計費(fèi)(大寫)______元,由發(fā)包人支付。
    第四條:發(fā)包人義務(wù)。
    2、提供施工期間的水源、電源;
    3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
    5、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作;
    6、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收。
    第五條:承包人義務(wù)。
    2、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
    3、保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
    4、保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
    第六條:工程變更。
    工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。
    第七條:材料的提供。
    2、由承包人提供的材料、設(shè)備,承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。
    第八條:工期延誤。
    1、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
    (1)工程量變化和設(shè)計變更;
    (2)不可抗力;
    (3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
    2、因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān),工期順延。
    3、發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
    4、因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由承包人承擔(dān),工期不順延。
    第九條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
    雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):______。
    施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由______部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān);經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。
    第十條:工程驗(yàn)收和保修。
    1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:
    (1)______;
    (2)______;
    (3)______。
    承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗(yàn)收,階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單。
    2、工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗(yàn)收,發(fā)包人應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫工程驗(yàn)收單。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。
    3、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為______月。驗(yàn)收合格簽字后,填寫工程保修單。
    第十一條:工程款支付方式。
    1、雙方約定按以下第______種方式支付工程款:
    (1)合同生效后,發(fā)包人按以下約定直接向承包人支付工程款:
    第一次開工前三日支付______元。
    第二次工程進(jìn)度過半支付______元。
    第三次雙方驗(yàn)收合格支付______元。
    工程進(jìn)度過半指:______。
    (2)其他支付方式:______。
    2、工程驗(yàn)收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后______日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)清工程尾款。
    3、工程款全部結(jié)清后,承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
    第十二條:違約責(zé)任。
    1、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
    2、未辦理驗(yàn)收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
    3、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
    4、發(fā)包人未按期支付工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金______元。
    5、由于承包人原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),承包人負(fù)責(zé)修理,工期不予順延。
    6、由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金______元。
    第十三條:合同爭議的解決方式。
    本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第______種方式解決:
    (一)提交______仲裁委員會仲裁;
    (二)依法向人民法院提起訴訟。
    第十四條:幾項(xiàng)具體規(guī)定。
    1、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場,并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn),發(fā)包人負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用(大寫)______元。
    2、施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙______把,交給承包人保管。工程竣工驗(yàn)收后,發(fā)包人負(fù)責(zé)提供新鎖______把,由承包人當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝交付使用。
    3、施工期間,承包人每天的工作時間為:上午______點(diǎn)______分至______點(diǎn)______分;下午______點(diǎn)______分至______點(diǎn)______分。
    第十五條:其他約定事項(xiàng):______。
    第十六條:附則。
    1本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
    2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
    3本合同一式______份,雙方各執(zhí)______份,______部門______份。
    發(fā)包人:__________________(簽字)。
    承包人:__________________(蓋章)。
    日期:______年______月______日
    裝修施工合同篇十四
    合同編號:
    客戶姓名:
    工程地址:
    聯(lián)系電話:
    發(fā)包方(以下簡稱甲方):
    承包方(以下簡稱乙方):
    委托代理人:
    委托代理人:
    依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本市家庭居室裝飾裝修的特點(diǎn),甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的'基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
    第一條工程概況。
    1.1工程地點(diǎn):
    1.2工程內(nèi)容及做法見室內(nèi)裝飾工程預(yù)算報價單、裝飾設(shè)計工程設(shè)計施工圖紙。
    1.3工程承包方式,雙方商定采取下列第____種承包方式:
    (1)乙方包工、包全部材料;
    (2)乙方包工、部分包料,甲方提供主要部分材料;
    (3)乙方包工、甲方包全部材料。
    1.4工程期限天,開工日期:年月日;竣工日期:年月日。
    1.5合同價款:
    本合同工程造價為(人民幣)元,金額大寫:
    1.6若乙方報價單內(nèi)漏報常規(guī)室內(nèi)裝修必須施工項(xiàng)目的,則乙方增加施工,不增加施工費(fèi)用;若甲方施工過程中增加造型項(xiàng)目或其它額外不常做的施工項(xiàng)目,由經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意后,另行計算資金。
    雙方商定施工圖紙采取下列第種方式提供:
    (1)甲方自行設(shè)計施工圖紙,及時向乙方提供施工任務(wù)書(即設(shè)計施工圖紙,裝飾工程項(xiàng)目內(nèi)容,設(shè)備安裝要求,器具規(guī)格、型號、式樣)。圖紙一式三份,甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)兩份。
    (2)甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)兩份。
    第三條甲方工作。
    3.1甲方負(fù)責(zé)辦理施工所涉及申請、審批等手續(xù),并負(fù)責(zé)繳納物業(yè)管理處報批的一切費(fèi)用,提供施工期間的水源、電源。
    3.2開工前,為乙方入場施工創(chuàng)造條件,包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則,影響施工的酌情增加施工協(xié)調(diào)費(fèi)。
    3.3甲方負(fù)責(zé)協(xié)助乙方材料進(jìn)場及與管理處之間的關(guān)系。
    3.4如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)),負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
    第四條乙方工作。
    4.2施工中嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
    4.3保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通。
    第五條工程變更。
    工程項(xiàng)目或施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。
    第六條材料事項(xiàng)。
    6.1由甲方提供的主要材料、設(shè)備,甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)。
    6.2由乙方為甲方代購的主要材料、設(shè)備,乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方,做好驗(yàn)收工作。
    6.3主要部分材料項(xiàng)目:
    (1)由甲方提供、乙方施工的主要材料項(xiàng)目:墻地面瓷磚、馬賽克、石材及其加工費(fèi)和上樓運(yùn)費(fèi);漏電開關(guān)、燈控開關(guān)面板、插座面板、燈具、排氣扇、取暖器等同等概念電氣材料;蹲便器及沖水箱、坐便器、拖把池、洗手盆套裝(含配件)、鏡子、角閥、水龍頭、淋浴花灑、掛件等同等概念衛(wèi)浴材料;地漏、鎖具、合頁、門吸、導(dǎo)軌、滑輪、鉸鏈、拉手等同等概念五金材料。
    (2)由甲方提供、材料商施工的主要材料項(xiàng)目:整體櫥柜;大門;房間門;衛(wèi)生間門;木地板;酒柜鞋柜書柜衣柜吊柜地柜等整體柜類;沙發(fā);茶幾;床;臺;墻紙;廚衛(wèi)鋁扣板天花;水晶吊燈;樓梯扶手;淋浴區(qū)玻璃隔斷;工藝玻璃;石膏線;窗簾;防盜網(wǎng);紗窗;鋁合金門窗;露臺頂棚;晾衣架;空調(diào)移位及開孔。
    第七條工期延誤。
    7.1對以下原因造成竣工日期延誤,工期相應(yīng)順延:(1)經(jīng)甲方確認(rèn)的工程量變化或設(shè)計變更;(2)因違反建筑規(guī)定或違反物業(yè)規(guī)定導(dǎo)致停工的;(3)甲方同意工期順延的其他情況。
    7.2因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
    7.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
    7.4因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
    第八條工程驗(yàn)收和保修。
    8.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:
    (1)前期驗(yàn)收:防水工程試水完成(不作封閉)。
    (2)中期驗(yàn)收:水路、電路鋪設(shè)完成(不作封閉)。
    (3)竣工驗(yàn)收:整體驗(yàn)收。
    (4)材料驗(yàn)收:主要材料進(jìn)場驗(yàn)收。
    8.2乙方應(yīng)提前二天通知甲方參加驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后填寫工程驗(yàn)收單,在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。
    8.3防水、水電隱蔽工程保修期為貳年,飾面工程保修期為貳年。
    第九條工程款支付方式。
    本合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款:
    支付次數(shù)。
    支付時間。
    支付金額(元)。
    金額比例。
    第一次。
    30%。
    第二次。
    水電完工驗(yàn)收合格,泥水工進(jìn)場前。
    30%。
    第三次。
    木作、泥水完工驗(yàn)收合格,漆工完工前。
    30%。
    第四次。
    工程竣工雙方整體驗(yàn)收合格。
    8%。
    第五次。
    工程竣工雙方驗(yàn)收合格三個月內(nèi)。
    2%。
    注:甲方所付工程款以乙方開出的票據(jù)或在該合同期限內(nèi)的銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)為準(zhǔn)。
    收款賬戶:中國工商銀行番禺支行。
    收款人:,賬號:。
    第十條違約責(zé)任。
    10.2未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負(fù)責(zé);
    10.4由于乙方責(zé)任不能按約定工期完工的,拖延工期每天賠償金為合同總價的1‰,最高拖延工期賠償限額為合同總價的5%。
    第十一條:其它約定條款:
    第十二條附則。
    12.1本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完后自動終止。
    12.2本合同一式三份,甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)兩份。
    12.3合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
    合同附件:
    附件一:室內(nèi)裝飾工程預(yù)算報價書。
    附件二:裝飾設(shè)計工程設(shè)計施工圖紙。
    甲方(簽字):
    乙方(簽字):
    日期:
    日期:
    聯(lián)系電話:
    聯(lián)系電話:
    裝修施工合同篇十五
    根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國價格法》,中華人民共和國建設(shè)部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
    一、概況。
    1、甲方裝飾住房系合法居住。
    乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。
    2、裝飾施工地點(diǎn):__區(qū)(縣)___路___弄(村)___號__樓___室。
    3、住房結(jié)構(gòu):_____房型____房___廳___套,施工面積___平方米。
    4、裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
    5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
    6、總價款:____元,大寫(人民幣):_____。
    其中:
    材料費(fèi):______,人工費(fèi):______。
    管理費(fèi):______,設(shè)計費(fèi):______。
    垃圾清運(yùn)費(fèi):______,稅金(3.41%):____。
    其他費(fèi)用:______。
    經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實(shí)另計。
    7、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期___天。
    二、關(guān)于材料供__________的約定:
    1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。本工程甲方負(fù)責(zé)采購供__________的材料、設(shè)備,__________為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并__________按時供__________到現(xiàn)場,乙方__________辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供__________的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方__________及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供__________的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費(fèi),費(fèi)率由雙方約定,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
    2、乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
    3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備,均__________用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,__________按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
    4、乙方供__________的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,__________禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,__________按材料、設(shè)備價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
    三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定:
    1、本工程執(zhí)行db08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db3130-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》____市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
    2、本工程由___方設(shè)計施工方案。
    3、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
    4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
    5、在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項(xiàng)目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》(詳見附件見)后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方__________予賠償。
    6、工程驗(yàn)收。
    甲、乙雙方__________及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收,由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收,甲方__________予承認(rèn)。事后,若甲方要求復(fù)驗(yàn),乙方__________按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期也予順延。
    7、工程竣工:乙方__________提前三天通知甲方驗(yàn)收,甲方__________自接到通知____日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)(詳見附件《工程質(zhì)量驗(yàn)收單》)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時通知乙方,另定驗(yàn)收日期。如通過竣工驗(yàn)收,甲方__________承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。
    四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定:
    甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地__________符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中__________采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
    五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定:
    1、工程款付款方式列下表:
    2、工程結(jié)算:詳見附件六《工程結(jié)算單》。
    3、工程保修期________年。須工程款全部結(jié)清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗(yàn)收簽章之日起算。
    4、雙方款項(xiàng)往來,均__________出具收據(jù),施工結(jié)束須開具發(fā)票。
    六、其它事項(xiàng)。
    1、甲方工作:
    (1)甲方__________在開工前一天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明____份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。全部__________或部分__________房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分__________的房屋中所滯留的家具、陳_____等__________采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項(xiàng)。
    (2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
    (3)如確實(shí)需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線,負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相__________審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
    2、乙方工作:
    (1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。
    (2)指派____為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜,對其行為乙方__________予認(rèn)可。如更換人員,乙方__________及時書面通知甲方。
    (3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
    七、違約責(zé)任:
    1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方__________補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的1%支付違約金。
    2、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
    3、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
    八、糾紛處理方式:
    1、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票,可向____省建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調(diào)解,也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費(fèi)者協(xié)會投拆。
    2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向市仲裁委員會申請仲裁,如仲裁亦不能解決則向人民法院提起訴訟。
    九、合同的變更和解除:
    1、合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,__________經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,__________按合同總價款5%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
    2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
    十、其它約定:
    十一、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
    甲方:
    乙方: