合同內(nèi)容應(yīng)包括勞動雙方的基本信息、工作內(nèi)容與職責、工作時間與休假、薪酬與福利、勞動保護與安全等方面的內(nèi)容。怎樣寫合同才更能起到其作用呢？合同應(yīng)該怎么制定呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀合同模板，希望大家能夠喜歡!
電梯買賣合同糾紛判決書篇一
買受人(以下簡稱甲方)：
出賣人(以下簡稱乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在自愿、平等、誠實信用的基礎(chǔ)上，經(jīng)協(xié)商一致，就甲方向乙方購買電梯設(shè)備事宜，訂立本合同，以茲雙方共同遵守。
一、設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、品牌及價款費、稅費等為完成設(shè)備供應(yīng)、安裝的全部費用。
二、設(shè)備質(zhì)量技術(shù)要求
1、乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起7日內(nèi)，到甲方現(xiàn)場進行全面勘察，完成電梯設(shè)備安裝圖紙的確認。乙方應(yīng)保證電梯設(shè)備符合雙方確認的產(chǎn)品規(guī)格以及甲方現(xiàn)場安裝條件，在電梯設(shè)備交付時隨機附產(chǎn)品出廠合格證書。
3、乙方按其企業(yè)標準提供電梯設(shè)備包裝,以保證電梯設(shè)備安全抵達合同指定的到貨地點。若到貨地當?shù)赜嘘P(guān)部門對貨物的運輸或包裝有任何特殊規(guī)定和要求，甲方應(yīng)及時書面告知乙方，否則由此引起的任何遲延交貨后果，乙方不予負責。
三、貨款支付方式
1、自本合同簽訂之日起7日內(nèi),甲方應(yīng)以合同總價款的5%作為定金支付給乙方，乙方收到定金后，正式安排生產(chǎn);甲方應(yīng)于本合同約定的交貨日期前20天按照合同總價款的25%向乙方支付第二筆貨款;設(shè)備運達交貨地點交付于甲方并經(jīng)甲方初步驗收合格后2日內(nèi)，乙方向甲方出具全額發(fā)票，甲方按照合同總價款的65%向乙方支付第三筆貨款;剩余合同總價款的5%作為質(zhì)量保證金，在本合同約定的質(zhì)量保修期限屆滿之日起7日內(nèi)，扣除乙方因承擔的質(zhì)量保修費用后據(jù)實無息支付給乙方。
2、付款方式為：電匯或甲方通過其開戶行以同城支票方式付款。
四、交貨時間、交貨地點及交付方式
1、乙方應(yīng)于20xx年4月12日將合同項下全部電梯設(shè)備交付于甲方予以初步驗收，交貨地點為：煙臺市芝罘區(qū)世茂海灣一號項目工地;乙方應(yīng)及時安排施工人員并保證于20xx年5月12日之前將全部電梯設(shè)備安裝完畢。
2、因甲方逾期付款導(dǎo)致交貨時間、安裝工期遲延的，每逾期一日，則乙方的交貨時間、安裝工期相應(yīng)順延一日，相關(guān)責任由甲方承擔。
3、因乙方交付的設(shè)備及其安裝工程不符合雙方約定造成交貨時間、安裝工期遲延的，相關(guān)責任由乙方承擔。
4、乙方應(yīng)本著有利于電梯設(shè)備安全的包裝、運輸方式將貨運抵交貨地點并交付甲方，運輸、裝卸及一切相關(guān)費用均有乙方承擔。
5、在甲方對電梯設(shè)備安裝工程最終驗收之前，乙方應(yīng)予以妥善保管，否則，因任何原因(包括不可抗力)所產(chǎn)生的相關(guān)損失均由乙方承擔。
五、設(shè)備驗收
1、貨到交付地點后，乙方應(yīng)及時通知甲方進行初步驗收，雙方根據(jù)設(shè)備資料及合同要求對電梯設(shè)備包裝的完整性、裝箱數(shù)量及其外觀進行驗收。甲方發(fā)現(xiàn)乙方所交付設(shè)備與合同約定不符的，應(yīng)在3日內(nèi)通知乙方，乙方負責及時核查補救。
2、在甲方?jīng)]有對設(shè)備初步驗收前，乙方不得擅自進行安裝，否則，甲方有權(quán)要求乙方拆除并重新更換新的設(shè)備。
3、電梯設(shè)備的安裝工程結(jié)束后，乙方應(yīng)及時通知甲方進行驗收，甲方自接到驗收通知7日內(nèi)，由雙方及相關(guān)部門按照“gb7588-20xx”《電梯制造與安裝安全規(guī)范》及相關(guān)國家標準予以驗收，安裝工程最終需經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局驗收合格。
六、保修責任
1、乙方必須有相應(yīng)的保修服務(wù)人員配備，以處理所有的維修服務(wù)，需提供24小時服務(wù)，而且維修人員需要接到報修電話后2小時內(nèi)趕到現(xiàn)場，提供不間斷的服務(wù)直到維修結(jié)束。
2、乙方須對合同中規(guī)定的電梯按《產(chǎn)品質(zhì)量法》和《消費者權(quán)益保護法》規(guī)定提供24個月質(zhì)保期，在質(zhì)保期內(nèi)提供免費日常維護和保養(yǎng)及維修培訓(xùn)服務(wù)，時間從質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局驗收合格之日算起。
3、在質(zhì)保期內(nèi)，乙方應(yīng)按《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》中的有關(guān)規(guī)定和電梯使用說明書的規(guī)定進行為電梯的日常維護和保養(yǎng)及維修提供服務(wù)支持，確保電梯正常安全運行。
4、質(zhì)保期內(nèi)乙方負責免費修理和替換任何由于設(shè)備自身質(zhì)量問題造成的損壞及故障。
5、在保修期結(jié)束時，須由具備技術(shù)監(jiān)督局檢驗資質(zhì)的專業(yè)工程師依據(jù)國標規(guī)定對電梯設(shè)備進行一次測試，所檢出的屬質(zhì)量保修范圍的質(zhì)量缺陷由乙方免費修理，并得到甲方認可。修理完成后，乙方應(yīng)將修理及恢復(fù)時間和日期等報告給甲方，報告一式兩份。
6、在質(zhì)保期內(nèi)，如乙方服務(wù)不及時或維修后仍不能排除故障的，乙方應(yīng)承擔因此造成的有關(guān)責任和直接經(jīng)濟損失，此損失買方有權(quán)視情況從質(zhì)量保證金中扣除。
七、合同的變更與解除
1、合同履行中,如甲方要求變更合同,則應(yīng)于合同規(guī)定交貨日六十天之前以書面形式通知乙方,并征得乙方書面同意。因合同變更而增加的成本和費用由甲方承擔。合同變更后需重新確定交貨期。合同變更的事項雙方需另簽合同補充協(xié)議, 并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
2、甲方逾期支付本合同約定的第一、第二、第三筆款項中任何一筆超過90日的，乙方有權(quán)解除合同。若乙方解除合同，甲方已付定金不再退回，但應(yīng)將甲方支付的除定金之外的其他貨款退還給甲方，乙方有權(quán)另行處理電梯設(shè)備。
3、因乙方出現(xiàn)下列情形之一的，甲方有權(quán)直接解除合同。
(1)乙方逾期交貨超過20天;
(2)乙方交付的電梯設(shè)備不符合雙方約定要求，經(jīng)甲方通知后，乙方3日內(nèi)仍不能更正解決。
(3)乙方交付安裝的電梯設(shè)備經(jīng)兩次維修處理仍不符合雙方約定的驗收標準或者仍不能通過質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局驗收合格。
4、當下列任何一種情形出現(xiàn)時，合同另一方可立即終止本合同的全部或者部分。
(2)甲方財產(chǎn)被查封的導(dǎo)致嚴重損害甲方履約能力的。
八、違約責任
1、由于乙方違約不能按時將電梯設(shè)備交貨并安裝完畢時,乙方應(yīng)提前告知甲方,并征得甲方同意,否則應(yīng)向甲方支付違約金,其支付辦法是,逾期交貨的，每延遲一日,違約金為遲延交付設(shè)備價款的萬分之四;逾期安裝的，每延遲一日,違約金為遲延交付合同設(shè)備價款的萬分之四。
2、由于甲方違約不能在本合同規(guī)定的時間內(nèi)支付設(shè)備價款時, 甲方應(yīng)提前告知乙方,并征得乙方同意,否則甲方應(yīng)向乙方支付違約金,其支付辦法是,每延遲一日,違約金為遲延支付合同設(shè)備價款的萬分之四。
3、在質(zhì)保期內(nèi)，如乙方服務(wù)不及時或維修后仍不能排除故障的，甲方有權(quán)委托第三方維修，乙方應(yīng)承擔全部第三方的維修費用。
4、因甲方原因?qū)е卤竞贤K止或者解除的，甲方已付定金不再退回，但應(yīng)將甲方支付的除定金之外的其他貨款退還給甲方，乙方有權(quán)另行處理電梯設(shè)備。
5、因乙方原因?qū)е卤竞贤K止或者解除的，乙方應(yīng)向甲方承擔合同總價款20%的違約金。
九、其它事項
1、乙方在合同設(shè)備產(chǎn)成后為甲方免費保管1天, 自第2天起, 因甲方原因推遲交付時間的, 甲方應(yīng)向乙方支付每臺電/扶梯50元/天的倉儲保管費。乙方收到甲方支付的貨款和倉儲保管費后(如有)，按合同規(guī)定交貨。超過九十天,甲方仍不付清貨款或提貨, 乙方可視為甲方自動退貨,定金不予返還。
2、本合同所有附件,均與本合同具有同等的法律效力。
3、甲、乙雙方發(fā)生糾紛應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成則應(yīng)提交原告所在地有管轄權(quán)的法院訴訟解決。
4、本合同正本一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)正本一份。
5、本合同雙方簽署蓋章后立即生效。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
郵編: 郵編:
開戶銀行: 開戶銀行: 銀行帳號： 銀行帳號: 簽訂日期： 簽訂日期：
電梯買賣合同糾紛判決書篇二
甲方：
乙方：
為了加強甲乙雙方的責任感，加強經(jīng)濟核算，提高經(jīng)濟效益，確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，根據(jù)(中華人民共和國合同法)有關(guān)規(guī)定。特訂立本合同，以便共同遵守：
一、設(shè)備價合計(大寫)：xx元整。
注：本合同價已包括電(扶)梯設(shè)備銷售額及其應(yīng)交納的17%增值稅，以及貨物運到工地的運輸、保險費及12個月的免費維修保養(yǎng)費用，包含安裝費以及貨物到工地現(xiàn)場后的倉儲費用。
二、付款方式
2.1合同生效之日起10天內(nèi)，甲方向乙方支付本合同總價的30%，計人民幣(大寫)：叁拾萬元整同，直接匯入本合同乙方指定賬號，作為合同定金。甲方逾期給付的，則合同交貨期另行協(xié)商。
2.2收到貨物之日起15天內(nèi)，甲方向乙方支付本合同部份50%的貨款，計人民幣(大寫)：伍拾萬元整，直接匯入本合同乙方指定賬號。
2.3設(shè)備驗收合格之日起15天內(nèi)，甲方再向乙方支付本合同總價15%的貨款，計人民幣(大寫)：拾柒萬元整，直接匯入本合同乙方指定賬號。
2.4一年的質(zhì)量保證起滿后15天內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方付清余下的5%余款，計人民幣(大寫)：伍萬元整，直接匯入本合同乙方指定賬號。
三、交貨
3.1交貨期限：
梯號交貨期梯號交貨期：20xx年xx月xx日—20xx年xx月xx日。
3.2交款辦法：乙方代為組織發(fā)運并送貨到工地現(xiàn)場
3.3運輸方式：鐵路公路_____
3.4到貨地點和接貨單位：
到貨地點：xx醫(yī)院
接貨地址：_______________
郵編：xxx；聯(lián)系人：xxx；電話：xxx；傳真：xxx。
四、收貨查驗
4.1甲方委托乙方把貨物運到甲方工地，如有缺損由乙方負責，并無償提供缺損件。
4.2甲方收貨后應(yīng)妥善保管(如防潮、防盜等)。
4.3安裝時，甲方應(yīng)會國乙方安裝人員根據(jù)裝箱清單、產(chǎn)品合格書和隨機文件技術(shù)規(guī)定的數(shù)量和質(zhì)量標準驗收，如發(fā)現(xiàn)缺損件，甲方應(yīng)在開箱之日起7天內(nèi)書面通知乙方，經(jīng)乙方核對無誤后補齊缺損件。
五、產(chǎn)品質(zhì)量保證
5.1乙方電梯根據(jù)“gb-7588”、扶梯根據(jù)“gb-16899”制造與安裝安全規(guī)范進行制造與安裝。
5.2乙方須按合同規(guī)定的電(扶)梯設(shè)備規(guī)格型號向甲方提供全新的電(扶)梯設(shè)備。
5.3乙方應(yīng)按投標承諾的技術(shù)規(guī)格及配置要求向甲方提供設(shè)備。
5.4乙方負責安裝的，本合同產(chǎn)品的質(zhì)量保證期自乙方發(fā)貨之日起18個月內(nèi)，但其中使用期不超過12個月。
5.5根據(jù)建設(shè)部(1995)167號文件規(guī)定，電(扶)梯設(shè)備的制造、安裝、維修由制造廠實行一條龍服務(wù)。在簽訂本合同的同時，甲、乙雙方必須簽訂(電(扶)梯設(shè)備安裝合同)。
六、產(chǎn)品包裝：
須適合長途運輸及合理的多次搬動
七、合同變更和違約
7.1合同履行中，甲、乙雙方任何一方要求變更合同的，應(yīng)在本合同約定交貨日前四個月肥書面形式通知另一方，并征得另一方的書面認可。
7.2由于非不可抗力原因，乙方逾期交貨或甲方逾期付款或逾期提貨的，違約方應(yīng)按延期部分金額萬分之四/天的比例向另一方支付逾期罰金/滯納金。
7.3除不可抗外力，甲方中途退貨的，應(yīng)向乙方償付退貨部分貨款總金額30%的違約金；乙方不能交貨，應(yīng)向甲方償付不能交貨部分貨款總金額30%的違約金。貨物已交運的，甲方無權(quán)要求退貨。
7.4甲方未付清本合同款項的，本合同項下電(扶)梯設(shè)備的所有權(quán)仍屬于乙方。
7.5本合同文本不得涂改，若需修改，則須經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商達成一致修改意見，并在合同“附件”中注明，且由雙方共同簽署此附件。
八、其他
8.1本同所有附件，均為本合同不可分割的組成部分，均為本合同具有同等的法律效力。
8.2本合同未涉及的違約事宜按照(合同法)的有關(guān)規(guī)定辦理。
8.3如發(fā)生合同糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成則由人民法院裁決。
8.4本合同履行地為xx。
8.5本合同一式六份，經(jīng)甲乙雙方簽字與蓋章時起生效，甲方執(zhí)正本一份，乙方執(zhí)正本一份、副本四份。
九、特殊條款
9.1井道技術(shù)數(shù)據(jù)由乙方實地測量，發(fā)生差錯由乙方負責。(男方原招標文件中提供的井道尺寸不作參考)
9.2電梯基本功能中的轎廂到站鐘改為語音報站，轎廂內(nèi)增設(shè)紫外線消毒燈。開門寬度由招標文件中的1米改為1.1米。
9.3乙方提供的電梯符合招標文件中規(guī)定的電梯基本功能和技術(shù)要求，履行投標文件中的承諾。
9.4凡規(guī)定的進口部件要提供海關(guān)商檢證明。
甲方：
乙方：
簽訂日期：
電梯買賣合同糾紛判決書篇三
住宅商業(yè)房買賣合同立合同人以下簡稱賣方:甲方:買方:乙方:經(jīng)充分協(xié)商，甲乙雙方現(xiàn)就房屋買賣事宜訂條約如下：
一、甲方自愿將下列房屋賣給乙方所有，并已收取乙方購房定金人民幣(大寫)_________。
1、房屋狀況(請按《房屋所有權(quán)證》填寫)
2、該房屋的所有權(quán)證號為：__________;國有土地使用權(quán)證號為：__________。
3、該房屋的土地使用權(quán)取得方式a;adc;：出讓()、劃撥()本合同一經(jīng)簽訂，該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)同時轉(zhuǎn)讓。
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣(______)______元，大寫：___佰____拾___萬___仟___佰____拾____元整，乙方在________年____月____日前分____次付清，付款方式：__________。乙方支付房款具體約定為：
1、于_____前，支付甲方房款;
2、于_____前，支付甲方房款;
3、____________________。
三、甲方于________年____月____日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時，應(yīng)將該房屋騰空，清結(jié)該房屋已發(fā)生的`水、電、煤氣、電話、有線電視、物業(yè)管理等各項費用，并將付訖憑證及該房屋的鑰匙交于乙方驗收。
四、甲方應(yīng)就該房屋的所處環(huán)境、用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、設(shè)施、質(zhì)量等現(xiàn)狀、情況如實告知乙方，并無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環(huán)境、用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、設(shè)施、質(zhì)量等現(xiàn)狀、情況均已知悉，并無任何異議。
五、甲方將戶口于________年____月____日前從該房屋遷出。
六、甲方保證上述房地產(chǎn)權(quán)屬清楚，若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù)，概由甲方負責清理，并承擔民事訴訟責任，因此給乙方造成的經(jīng)濟損失，甲方負責賠償。
七、乙方中途違約，乙方無權(quán)要求甲方返還定金。甲方中途違約，甲方應(yīng)在違約之日起____日內(nèi)雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款，或甲方不能按期向乙方交付房產(chǎn)，每逾期____日，由違約一方向?qū)Ψ浇o付房地產(chǎn)價款千分之的違約金。
八、上述房地產(chǎn)辦理過戶手續(xù)所需繳納的契稅由____方承擔，營業(yè)稅由____方承擔，印花稅由____方承擔，個人所得稅由____方承擔，向房產(chǎn)交易部門交納的手續(xù)費由____方承擔。其它稅費約定情況：
九、本合同在履行中若發(fā)生爭議，雙方應(yīng)采取協(xié)商辦法解決。協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十、本合同經(jīng)雙方簽章即生效，須共同遵守。本合同未盡事項，可另行議定，其補充協(xié)議經(jīng)雙方簽章后與本契約具有同等效力。
十一、本合同一式叁份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，市房地產(chǎn)交易管理部門一份。
十二、甲乙雙方約定隨之轉(zhuǎn)讓的附屬裝修設(shè)施為
十三、其它約定事項：
電梯買賣合同糾紛判決書篇四
甲方： (賣方) 身份證號碼：
乙方： (買方) 身份證號碼：
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在xx小區(qū)7號樓1506室擁有的房產(chǎn)住宅。(詳見 )。
第二條 付款時間與辦法：甲乙雙方同意以一次性付清方式付款，并約定在合同簽訂當日乙方支付全部房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方。
第三條 甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起 天內(nèi)將交易的房產(chǎn)手續(xù)全部交付給乙方使用。
第四條 稅費分擔：甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商，交易等稅費由乙方承擔。
第五條 本合同如需辦理公證，經(jīng)國家公證機關(guān)________公證處公證。
第六條 本合同一式貳份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份，乙方一份。
第七條 本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第八條 本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第九條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十條 雙方約定的其他事項：
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
住址(工作單位)： 住址(工作單位)：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
_____年____月____日
電梯買賣合同糾紛判決書篇五
買方(甲方)
單位名稱：
煙臺市容大置業(yè)有限公司
單位名稱：
賣方(乙方)
xxx設(shè)備有限公司
地 址： xx 電 話： 傳 真： 郵 編： 開戶銀行： 銀行帳號：
地 址： xx號 電 話： xxx 傳 真： (0535)691xxx 郵 編： 264001 開戶銀行：
建設(shè)銀行煙臺分行萊山支行
銀行帳號： xxxxxxxx
稅務(wù)登記號：
甲方蓋章： 甲方法定代表人
或委托代理人簽字：
20xx年 月 日
乙方蓋章： 乙方法定代表人
或委托代理人簽字：
20xx年 月 日
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同并遵照執(zhí)行： 1、設(shè)備型號、數(shù)量及價格 (具體規(guī)格參數(shù)詳見附件)
2 設(shè)備型號、數(shù)量及價格(具體規(guī)格參數(shù)詳見附件)
2.1 本合同總價已包括電(扶)梯設(shè)備購買費、運費保險、安裝費、試車、檢測以及各種行政手續(xù)費等一切稅費，甲方不再負有任何其他金錢給付義務(wù)。
2.2 甲方應(yīng)在合同生效后根據(jù)所需發(fā)票種類向乙方提供開具發(fā)票必需的開戶銀行、帳號、稅號，乙方在收到上述資料及合同的全部款項后，在安裝完畢、驗收合格后一周內(nèi)向買方開具發(fā)票。
3 付款方式
3.1 合同簽訂7日內(nèi)甲方向乙方支付本合同總價的20%(第一期款)，計人民幣 1135200元，直接付至本合同乙方指定的帳戶作為定金。
3.2 貨到工地7日內(nèi)，甲方向乙方支付本合同總價的55%(第二期款)，計人民幣 3121800元，直接付至本合同乙方指定的帳戶。
3.3 安裝完畢、驗收合格后7日內(nèi)支付本合同總價的20%(第三期款)，計人民幣1135200元，直接付給本合同乙方指定帳戶。
技術(shù)監(jiān)督部門合格證發(fā)放后乙方立即會同電梯相關(guān)資料移交甲方。
3.4合同價格的5%做為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿電梯無產(chǎn)品質(zhì)量遺留問題時7日內(nèi)無息付清。
4 技術(shù)條款的確認
本合同簽訂后，對于乙方經(jīng)充分考慮甲方具體要求、審閱甲方施工總圖、勘察施工現(xiàn)場后提出的，包括但不限于用于指導(dǎo)電梯設(shè)備制作安裝的土建布置圖、規(guī)格參數(shù)表在內(nèi)的所有技術(shù)文件，甲方將進行書面確認，為乙方提供施工依據(jù)，但不代表電梯設(shè)備在設(shè)計、制作、安裝過程中發(fā)生的問題由甲方負責，此類問題屬于本合同乙方的義務(wù)范圍。
5 交貨
5.1 交貨期：合同簽訂后預(yù)付款到賬，乙方在60個工作日內(nèi)將貨物運輸?shù)浆F(xiàn)場。
交貨時間順延：
乙方在下列情況下，得順延交貨時間：(1)甲方未按照本合同約定按期履行付款義務(wù)。
(2)因土建情況不具備安裝條件的。
5.2 交貨方式、運輸
a、交貨地點：甲方工地現(xiàn)場 b、囗貨到現(xiàn)場。
c、運輸方式：囗公路
收貨單位：煙臺市容大置業(yè)有限公司 到(站)港：煙臺市高新區(qū)
接貨地址：煙臺市高新區(qū)東泊子工地 郵編： 聯(lián)系人： 電話： 6 收貨查驗
開箱查驗：對貨物進行開箱清點驗收。
漏發(fā)、錯發(fā)的電梯部件，經(jīng)雙方現(xiàn)場證實后由乙方免費換發(fā)或補發(fā)。
7 產(chǎn)品質(zhì)量保證
7.2 乙方須按本合同規(guī)定的電(扶)梯設(shè)備規(guī)格型號向甲方提供全新的電(扶)梯設(shè)備。
7.3 乙方保證電梯設(shè)備的質(zhì)量，保證電梯設(shè)備來源合法，不存在任何權(quán)利瑕疵，其生產(chǎn)、銷售、使用不侵犯第三人在先享有的權(quán)利，否則因此產(chǎn)生的一切法律責任由乙方承擔。
8 產(chǎn)品包裝 安裝施工期
8.1 本合同工期 電梯設(shè)備進場后，視為確認土建和工地狀況已具備安裝條件。
以甲方發(fā)出開工令為準，施工周期為 日歷天。
開工后甲乙雙方相互配合，保證如期完工。
8.2 乙方指派施工現(xiàn)場的聯(lián)系和負責人為 ，聯(lián)系電話： 。
8.3 如因非乙方原因，造成乙方無法按照雙方約定的安裝工期計劃進行安裝、調(diào)試(如停電、不可抗力等)，乙方書面知會甲方后，對所造成的延期和誤工不負責任。
9.1 甲方責任和費用
a、甲方在收到電(扶)梯設(shè)備后現(xiàn)場驗貨，并提供存儲庫房。
b、在乙方進場前;甲方在安裝施工現(xiàn)場提供足夠面積的，有防盜措施和風雨保護措施要求的電(扶)梯部件存儲庫房和工具室，以及庫房內(nèi)的照明電源和消防器材;在乙方進場后，負責施工現(xiàn)場安全保衛(wèi)工作。
c、提供符合土建布置圖規(guī)定的機房、井道、底坑和乙方工作現(xiàn)場安全標準的廳門口安全護欄裝置;提供各樓層地面水平裝飾基準線，墻面裝飾基準線，清除施工現(xiàn)場積水和雜物。
d、機房內(nèi)每臺電(扶)梯設(shè)備上方至少應(yīng)有一個吊鉤或起重梁(應(yīng)有清楚的承載標示)，其承載力和位置應(yīng)符合布置圖的要求;并提供符合電(扶)梯規(guī)格要求的動力電源和照明電源(三相五線制)，在安裝開工前，電源應(yīng)提供到電(扶)梯機房電源箱附件。
e、負責安裝施工期間與其它工程單位交叉作業(yè)時的協(xié)調(diào)工作。
f、負責安裝完工后土建部分的回填和裝修。
g、電(扶)梯產(chǎn)品未經(jīng)驗收合格，甲方不可擅自使用，否則由此產(chǎn)生的一切后果由甲方承擔。
9.2 乙方責任和費用
a、負責提前派員前往安裝現(xiàn)場進行土建勘測，確認工地安裝條件，向甲方提供咨詢服務(wù)和提出整改要求，與甲方約定具體開工日期。
b、在設(shè)備到貨后，會同甲方代表根據(jù)發(fā)運資料共同對設(shè)備包裝完整性和裝箱數(shù)量進行清點。
c、負責保管在甲方提供的庫房內(nèi)存放的尚未安裝的設(shè)備及部件，如有毀損、遺失、滅失，與甲方無關(guān)。
d、按照國家電(扶)梯安裝規(guī)范和乙方的質(zhì)量標準完成設(shè)備的安裝和調(diào)試工作。
e、遵守施工現(xiàn)場的有關(guān)規(guī)章制度。
f、參加現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)會議，配合甲方建筑施工。
g、負責為乙方現(xiàn)場施工人員購買勞動保險和人身保險。
乙方現(xiàn)場施工人員與甲方之間沒有任何勞動勞務(wù)關(guān)系，發(fā)生人身傷亡事故導(dǎo)致的賠償責任，與甲方無關(guān)。
h、負責安裝質(zhì)量的自檢驗收，按規(guī)定向監(jiān)督管理部門報驗并取得合格證按期交付給甲方，承擔驗收等行政審批手續(xù)費用。
i、負責由于安裝質(zhì)量問題造成的二次檢驗的整改和費用。
j、負責向當?shù)刂鞴芴胤N設(shè)備安全監(jiān)督管理的部門進行開工和驗收申報，并配合當?shù)刎撠熖胤N設(shè)備安全監(jiān)督管理的部門進行現(xiàn)場驗收工作，甲方予以必要配合。
10 質(zhì)量保證
10.1 保修期：電梯設(shè)備安裝完畢，經(jīng)政府特種設(shè)備監(jiān)管部門現(xiàn)場驗收合格后，免費保修期自領(lǐng)取準用合格證之日起算，期限為24個月。
10.2 在免費保修期間，乙方免費提供正常消耗磨損的電(扶)梯零部件(除照明燈具和油脂外其余部件均在免費保修范圍內(nèi))，并承諾每6個月安排專業(yè)技術(shù)人員對電梯設(shè)備進行一次免費檢修、維護和保養(yǎng)。
10.3 保修期內(nèi)，電梯設(shè)備發(fā)生故障，乙方應(yīng)在接甲方通知后4小時內(nèi)派專業(yè)人員趕赴現(xiàn)場實地解決問題，如情況緊急時必須馬上派員趕往現(xiàn)場。
如乙方未及時采取行動，甲方有權(quán)自行安排乙方以外的其他單位進行電(扶)梯維修、安裝、調(diào)試，因此發(fā)生的一切費用和損失從質(zhì)保金中扣除，不足部分有權(quán)向乙方追索補齊。
乙方仍應(yīng)繼續(xù)承擔保修期內(nèi)的質(zhì)量和安全責任，以及免費保修的責任及費用。
10.4 鑒于電(扶)梯設(shè)備所涉及的技術(shù)條件比較復(fù)雜，為確保運行質(zhì)量，電(扶)設(shè)備交付使用后，雙方于保修期滿之日前15天由雙方簽訂《電(扶)梯設(shè)備保養(yǎng)合同》，乙方將提供完善的有償保養(yǎng)服務(wù)，并在保養(yǎng)期內(nèi)提供優(yōu)惠價格的配件。
11 價格調(diào)整如果因為甲方要求需要增設(shè)其他額外設(shè)施或服務(wù)則乙方有權(quán)提出價格上調(diào)要求，并另行簽署補充協(xié)議。
12 爭議解決任何由本合同引起的爭議和糾紛，應(yīng)首先友好協(xié)商解決。
協(xié)商不成可向合同履行地人民法院提起訴訟。
13 不可抗力指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在該方?jīng)]有過錯或過失的情況下發(fā)生的任何事件、條件或情況，包括暴風雪、閃電、洪水、臺風、火災(zāi)、颶風、地震、山崩、戰(zhàn)爭、封鎖、恐怖主義事件、動亂、破壞活動或其他類似的自然或社會事件。
且在該等事件發(fā)生后，盡管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其發(fā)生或?qū)⑹录呢撁嬗绊懡档偷阶钚?，但該等事件仍?dǎo)致該方延遲或中斷履行其在本合同項下的義務(wù)。
發(fā)生不可抗力時，雙方免責。
14 違約條款
違約方將向另一方支付中途毀約違約金，金額為本合同總價的百分之三十。
15 其他事項
及帳號付款的，乙方均不予承認且有權(quán)向甲方追索。
乙方指定帳戶為：單位全稱：煙臺嘉銘房屋設(shè)備有限公司;
15.2 本合同條款如有更改，須另行簽署補充協(xié)議附后;任何修改須經(jīng)雙方代表共同簽署并蓋章。
15.3 乙方須向甲方提供加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的特種設(shè)備資質(zhì)證書復(fù)印件。
15.4 本合同文本自雙方簽字與蓋章(包括雙方于首頁蓋章處加蓋合同章或公章，并由雙方加蓋騎縫章)時起生效。
本合同文本正本一式四份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)二份。
甲方：乙方：日期：
電梯買賣合同糾紛判決書篇六
甲方(出賣人)：乙方(買受人)：
住址：住址：
身份證號：身份證號：
經(jīng)甲方和乙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣柴房一事達成如下協(xié)議：
一、甲方自愿將其名下梅__41號柴房(實測建筑面積12平方米)，出售給乙方。
乙方所買上述柴房僅作為貯藏室或車庫使用，不得擅自改變主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。
二、甲、乙雙方共同商定車庫出售價格為人民幣九車庫買賣的千元整(元)。
三、因該柴房甲方與開發(fā)商所簽合同明確不能辦理產(chǎn)權(quán)證。
如日后因本柴房與開發(fā)商產(chǎn)權(quán)糾紛導(dǎo)致乙方損失，甲方不予負責;乙方所付甲方購房款，甲方不予退還。
如有可能辦理產(chǎn)權(quán)證，甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理產(chǎn)權(quán)證及過戶給乙方相關(guān)手續(xù)(產(chǎn)權(quán)歸乙方所有)，辦理產(chǎn)權(quán)證及過戶費由乙方承擔，甲方不得以任何理由收回該柴房產(chǎn)權(quán)及使用權(quán)。
四、本合同經(jīng)雙方簽字確認即生效，并對雙方都具有約束力，雙方均應(yīng)執(zhí)行。
五、本合同一式二份，自雙方簽字后生效，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。
甲方(出賣人)：乙方(買受人)：
年月日年月日
電梯買賣合同糾紛判決書篇七
身份證號碼：________
買受人：________
身份證號碼：
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿，協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下，以資共同遵守。
一、甲方自愿將其位于以人民幣________的價款出售給乙方。
二、乙方支付甲方合同保證定金萬元。如甲方解除本合同，雙倍返還定金;如乙方解除本合同，甲方不予退還定金。
三、甲方于_____年_____月_____日前一次性向乙方支付房款元。
四、本合同簽定時，甲乙雙方都不具備過戶條件。甲方提供建造
本房屋的相關(guān)證明資料等作為交易依據(jù)。待過戶條件成熟時，甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅，土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關(guān)法律規(guī)定負擔。
五、本合同簽訂后，甲方對該房屋的使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等全部權(quán)利一并轉(zhuǎn)讓給乙方。甲方承諾并保證乙方對該房屋享有完全的居住權(quán)以及處分權(quán)，甲方不得就該房屋再與他人訂立協(xié)議、合同或其他任何方式的處分。
六、違約責任
甲方除將已收的'房價款全部退還乙方外，并向乙方賠償經(jīng)濟損失________元。
2、如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問題影響到乙方居住權(quán)利的行使，一切責任由甲方承擔，并應(yīng)賠償乙方的損失。
3、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬?，甲方?yīng)按照市場評估價返還乙方房屋價款，并賠償乙方的房屋裝修費用。
4、如因規(guī)劃部門、設(shè)計部門的原因?qū)е路课葙|(zhì)量和使用功能的，甲方應(yīng)當通知乙方，如有補償款發(fā)放，甲方應(yīng)當全額退還乙方。
七、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的依法向買受人住所地的人民法院起訴。
八、特別約定
本合同生效后，甲方不得以任何方式主張合同無效，如本合同被有權(quán)機關(guān)認定為無效合同，則甲方應(yīng)返還乙方所支付的全部房款，并賠償乙方損失叁拾萬元。
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份。
甲方：________乙方：________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
電梯買賣合同糾紛判決書篇八
廈門市_______________與_______協(xié)商同意訂立本合同，條款如下，以資信守。
第一條賣方將坐落于廈門市________區(qū)_________路_______號________室出售給買方。該住房為_______結(jié)構(gòu)，于______年_______月竣工，建筑面積共_______平方米。
第二條以成本價、統(tǒng)建解困房價、房改經(jīng)濟適用住房價、商品房指導(dǎo)價購買的獲得全部產(chǎn)權(quán)。高層住宅以標準價購買的`獲得________%產(chǎn)權(quán)。
第三條計價：
1、不超標面積_________平方米，以_________價出售，單價_______元，計______元。
2、雜物間面積________平方米，單價________元，計_______元。
3、超標面積________平方米，單價________元，計_________元。
4、超商品房指導(dǎo)價計________元。
5、超標準裝修計_______元。
6、工齡折扣________年，計___________元。
實際付款：1+2+3+4+5-6=________元
人民幣：_____拾_____萬______仟______佰______拾_____元。
第四條該房產(chǎn)建筑面積的計算以土地房屋權(quán)屬證書記載為準。
第五條購買單位自管公有住房的，由賣方持本合同、《公有住房出售核定表》、個人交款單、房改專用發(fā)票、戶口簿，到市國土資源與房產(chǎn)管理局統(tǒng)一辦理產(chǎn)權(quán)登記。購買市國土資源與房產(chǎn)管理局管理的公有住房，買方直接憑本合同、房改專用發(fā)票、戶口簿，到市國土資源與房產(chǎn)管理局統(tǒng)一辦理產(chǎn)權(quán)登記。
第六條買方與毗鄰房產(chǎn)共同享有使用住房共用部位共用設(shè)施設(shè)備。住房共用部位共用設(shè)施設(shè)備的維修按《住房共用部位共用設(shè)施設(shè)備維修基金管理辦法》執(zhí)法。
第七條買方取得該房產(chǎn)后，自行管理和維修、養(yǎng)護，保證房屋安全使用。
第八條買方使用該產(chǎn)業(yè)時必須遵守國家法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，遵守社會公德和維護公共利益。
第九條買方取得該房產(chǎn)后，不得擅自改變住房的使用功能和房屋建設(shè)結(jié)構(gòu)，不得拆改上下水管道、供電設(shè)備、公共電視天線、通信和煤氣等管線;不得更改建筑物外觀藝術(shù)造型，嚴禁在房頂、陽臺及公共地上搭建。買方若有違反本條規(guī)定，賣方有權(quán)責令其恢復(fù)原狀、補償由此造成的一切經(jīng)濟損失或承擔法律責任。
第十條買賣雙方應(yīng)共同遵守廈門市住房制度改革的有關(guān)政策及規(guī)定，雙方如在合同履行中發(fā)生爭議，應(yīng)本著友好精神，協(xié)商不成，雙方均有權(quán)訴法院。
第十二條本合同自簽字之日生效。本合同一式二份。買賣雙方各執(zhí)一份，每份合同具有同等法律效力。
賣方_____________買方______________
法人代表:_________法人代表:_________
電梯買賣合同糾紛判決書篇九
購貨方：______________(以下簡稱甲方)
供貨方：______________(以下簡稱乙方)
一、甲方因施工需要購買乙方施工電梯__________套。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，按照誠實信用，平等自愿，質(zhì)量第一的原則，共同制定以下合同：
二、設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量及數(shù)量
2、甲方向乙方購買施工電梯10套，乙方要按照甲方的要求，負責上述全部設(shè)備的設(shè)計、制做、運輸、安裝、調(diào)試運行，并確保配齊隨主機的全部產(chǎn)品。
3、甲方購買乙方全套機械設(shè)備總金額：_____________元。
二、付款時間及方式：
合同簽定后甲方給乙方先付訂金__________元，待乙方將貨物全部運送到甲方場地后，待乙方安裝、調(diào)試、運行正常，并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方再給乙方付全款。
三、交貨時間、地點、方式：
乙方從收到甲方訂金之日起，并按時將全部設(shè)備運輸?shù)绞┕龅?，并承擔裝卸運輸?shù)荣M用，五十天內(nèi)完成全部安裝任務(wù)，7天內(nèi)完成調(diào)試，以上共計57天，經(jīng)甲方驗收合格后，為正式交貨日期。
四、驗收時間、地點、標準、方式：
甲方要安排人員對乙方運輸?shù)綀龅乃性O(shè)備逐一進行核實驗收，對產(chǎn)品型號、規(guī)格、質(zhì)量等，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題，乙方要負責調(diào)換，不得推諉，否則甲方有權(quán)責令其停止安裝。由此產(chǎn)生的費用或造成的損失由乙方承擔。在乙方調(diào)試后的7天內(nèi)甲方要驗收完畢，雙方出示驗收合格證書。
五、驗收時間：
驗收時間：從乙方調(diào)試運行后的7天內(nèi)
六、安全要求：
乙方全面負責設(shè)備運輸及安裝調(diào)試全過程中的安全生產(chǎn)，確保安全施工，責任到人。期間，如發(fā)生人員傷亡等事故，所造成的一切損失或經(jīng)濟賠償，由乙方全部承擔。
七、人員培訓(xùn)：
乙方負責對甲方操作、維修人員和相關(guān)的技術(shù)人員進行實際操作培訓(xùn)、維修培訓(xùn)、設(shè)備保養(yǎng)等培訓(xùn)，以便使甲方人員掌握全部使用技術(shù)，能獨立正常地使用、維修和保養(yǎng)設(shè)備。
八、保養(yǎng)方式：
自設(shè)備經(jīng)雙方驗收合格之日起，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行保修服務(wù)，保修服務(wù)期限為壹年，保修期內(nèi)，乙方必須在接到甲方要求維修通知后三天派人到設(shè)備現(xiàn)場維修，設(shè)備維修所用的材料成本由乙方承擔。
九、違約責任
5、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的因素不能履行合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓舐男谢虿宦男谢虿荒芡耆男械睦碛桑?jīng)雙方協(xié)商一致，并取得有關(guān)方面的證明，可部分或全部免除違約責任。
6、甲方要確保乙方正常施工安裝，無故給乙方造成不能夠正常安裝，從而影響乙方安裝進度，由甲方承擔責任。
十、未盡事宜雙方協(xié)商解決，合同的變更及修改必須經(jīng)雙方同意，并以書面形式變更。所補充和變更的合同與本合同具有同等效力。
十一、雙方如發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方應(yīng)向甲方所在地人民法院提出訴訟。
十二、本合同自雙方簽字并蓋章后生效，雙方權(quán)利和義務(wù)履行完畢后自行終止。合同有效期為1年。
十三、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_____________乙方(公章)：_____________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_____
電梯買賣合同糾紛判決書篇十
出賣人(甲方)：
買受人(乙方)：
根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和本市有關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同，以資共同遵守。
第一條 甲乙雙方【未通過經(jīng)紀機構(gòu)居間介紹】由乙方受讓甲方自有房屋及該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)(以下簡稱房地產(chǎn))，房地產(chǎn)具體狀況如下：
(一)甲方依法取得的房地產(chǎn)權(quán)證號為
(二)房地產(chǎn)座落在
(三)房屋建筑面積*平方米，該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)【面積】【分攤面積】? ?平方米。
(四)房屋平面圖和房地產(chǎn)四至范圍(附件一);
(六)隨房屋同時轉(zhuǎn)讓的設(shè)備(非房屋附屬設(shè)備)及裝飾情況(附件二)
(七)甲方轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的相關(guān)關(guān)系(包括抵押、相鄰、租賃等其他關(guān)系)見附件五。
甲方保證已如實陳述房地產(chǎn)權(quán)屬狀況、設(shè)備、裝飾情況和相關(guān)關(guān)系，乙方對甲方上述轉(zhuǎn)讓的房地產(chǎn)具體狀況充分了解，自愿買受該房地產(chǎn)。
第二條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，同意上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價款為
乙方的付款方式和付款期限由甲乙雙方在付款協(xié)議(附件三)中約定明確。乙方交付房價款時，甲方應(yīng)開具符合稅務(wù)規(guī)定的收款憑證。
第三條 甲方轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)時，土地使用權(quán)按下列第款辦理。
(一)該房屋占用的國有土地使用權(quán)的使用年限從 。甲方將上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方后，出讓合同載明的權(quán)利、義務(wù)一并轉(zhuǎn)移給乙方。
(二)按照中華人民共和國法律、法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)規(guī)定，【可以不辦理】【應(yīng)辦理】土地使用權(quán)出讓手續(xù)的，應(yīng)由【甲方】【乙方】按規(guī)定【將轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)所獲收益中的土地收益上繳國家】【辦理土地使用權(quán)出讓手續(xù)并繳納土地使用權(quán)出讓金】。
第四條 甲、乙雙方同意，甲方于 前騰出該房屋并通知乙方進行驗收交接。乙方應(yīng)在收到通知之日起的**日內(nèi)對房屋及其裝飾、設(shè)備情況進行查驗。查驗后【簽訂房屋交接書】【甲方將房屋鑰匙交付給乙方】為房屋轉(zhuǎn)移占有的標志。
第五條 甲方承諾，自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接期間，凡已納入本合同附件二的各項房屋裝飾及附屬設(shè)施被損壞或被拆除的，應(yīng)按被損壞、或被拆除的房屋裝飾及附屬設(shè)施【估值倍】【價值**元】向乙方支付違約金。
第六條 甲、乙雙方確認，自本合同簽訂之日起的**日內(nèi)，【甲乙雙方共同】【委托甲方】【委托乙方】【委托】向房地產(chǎn)交易中心申請辦理轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)。
上述房地產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移日期以【市】【區(qū)】【縣】房地產(chǎn)交易中心受理該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓過戶申請之日為準，但房地產(chǎn)交易中心依法作出不予過戶決定的除外。
甲方承諾，在乙方或者委托他人辦理轉(zhuǎn)讓過戶時，積極給予協(xié)助。由于甲方故意拖延或者不及時提供相關(guān)材料的，乙方按本合同第十條追究甲方的違約責任。
第七條 上述房地產(chǎn)風險責任自該房地產(chǎn)【權(quán)利轉(zhuǎn)移】【轉(zhuǎn)移占有】之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第八條 本合同生效后，甲、乙雙方應(yīng)按國家及本市的有關(guān)規(guī)定繳納稅、費。
在上述房地產(chǎn)【權(quán)利轉(zhuǎn)移】【轉(zhuǎn)移占有】前未支付的物業(yè)管理費、水、電、燃氣、通信費等其他費用，按本合同附件四約定支付?！緳?quán)利轉(zhuǎn)移】【轉(zhuǎn)移占有】后該房地產(chǎn)使用中所發(fā)生的費用，按本合同附件四約定支付。
第九條 乙方未按本合同約定期限付款的，甲、乙雙方同意按下列第 款內(nèi)容處理。
一、每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付逾期未付款的%的違約金，合同繼續(xù)履行。
二、乙方逾期未付款，甲方應(yīng)書面催告乙方，自收到甲方書面催告之日起的**日內(nèi)，乙方仍未付款的，甲方有權(quán)單方解除合同，并書面通知乙方，自收到通知之日起的**日內(nèi)乙方未提出異議，合同即行解除。甲方可從乙方已付款中扣除乙方應(yīng)向甲方支付逾期未付款 %的違約金，余款返還給乙方，已付款不足違約金部分，乙方應(yīng)在接到書面通知之起 日內(nèi)向甲方支付。若乙方違約給甲方造成經(jīng)濟損失的，甲方實際經(jīng)濟損失超過乙方應(yīng)支付的違約金時，實際經(jīng)濟損失與違約金的差額應(yīng)由乙方據(jù)實賠償。
第十條 甲方未按本合同約定的期限將上述房地產(chǎn)交付(包括房地產(chǎn)交接及房地產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移)給乙方，甲、乙雙方同意按下列第款內(nèi)容處理。
一、每逾期一日，甲方應(yīng)向乙方支付已收款%的違約金，合同繼續(xù)履行。
二、甲方逾期未交付房地產(chǎn)，乙方應(yīng)書面催告甲方，自收到乙方書面催告之日起的**日內(nèi)，甲方仍未交付房地產(chǎn)的，乙方有權(quán)單方解除合同，并書面通知甲方，自收到通知之日起的**日內(nèi)甲方未提出異議，合同即行解除。甲方除應(yīng)在收到書面通知之日起**日內(nèi)向乙方返還已收款和利息(自乙方支付房款之日起至解除合同之日止)外，還應(yīng)按已收款的%向乙方支付違約金。若甲方違約給乙方造成經(jīng)濟損失的，乙方實際經(jīng)濟損失超過甲方應(yīng)支付的違約金時，實際經(jīng)濟損失與違約金的差額應(yīng)由甲方據(jù)實賠償。
第十一條 經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，在不違反有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，訂立的補充條款或補充協(xié)議，為買賣合同不可分割的一部份。本合同補充條款與正文條款不一致的，以補充條款為準。
第十二條 本合同自【甲、乙雙方簽訂】【公證處公證】之日起生效。
第十三條 本合同適用中華人民共和國法律、法規(guī)。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不能解決的，提交仲裁委員會仲裁(不愿意仲裁，愿意向人民法院起訴的，請將此條款劃去)。
第十四條
本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí) 房地產(chǎn)交易中心各執(zhí)一份。
出賣人：
買受人：
年 月 日
電梯買賣合同糾紛判決書篇十一
買方(甲方)：
代表人：
賣方(乙方)
代表人：
為了合同的順利履行，確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國民法典》有關(guān)規(guī)定。特訂立本合同，以便共同遵守。
一、產(chǎn)品詳情
1、梯號：
2、品牌及型號：
3、扶梯提升高度：
二、合同價款
1、該電梯的單價：__________元，數(shù)量：__________臺。
2、設(shè)備價合計(大寫)：_______________________________________________。
3、本合同總價(大寫)：_______________________________________________。
4、本合同價已包括電梯設(shè)備銷售額及其應(yīng)交納的增值稅，以及貨物運到工地的運輸、保險費及12個月的免費維修保養(yǎng)費用，包含安裝費以及貨物到工地現(xiàn)場后的倉儲費用。
三、付款方式
1、合同生效之日起__________天內(nèi)，甲方向乙方支付本合同總價的__________%，計人民幣(大寫)：____________________元整，直接匯入本合同乙方指定賬號，作為合同定金。甲方逾期給付的，則合同交貨期另行協(xié)商。
2、收到貨物之日起__________天內(nèi)，甲方向乙方支付本合同部份__________%的貨款，計人民幣(大寫)：____________________元整，直接匯入本合同乙方指定賬號。
3、設(shè)備驗收合格之日起__________天內(nèi)，甲方再向乙方支付本合同總價__________%的貨款，計人民幣(大寫)：____________________元整，直接匯入本合同乙方指定賬號。
4、一年的質(zhì)量保證起滿后__________天內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方付清余下的__________%余款，計人民幣(大寫)：__________元整，直接匯入本合同乙方指定賬號。
四、交貨
1、交貨期限：________年______月______日到________年______月______日。
2、交貨辦法：
3、運輸方式：
4、交貨地點：
五、收貨查驗
1、甲方委托乙方把貨物運到甲方工地，如有缺損由乙方負責，并無償提供缺損件。
2、甲方收貨后應(yīng)妥善保管(如防潮、防盜等)。
3、安裝時，甲方應(yīng)會國乙方安裝人員根據(jù)裝箱清單、產(chǎn)品合格書和隨機文件技術(shù)規(guī)定的數(shù)量和質(zhì)量標準驗收，如發(fā)現(xiàn)缺損件，甲方應(yīng)在開箱之日起________天內(nèi)書面通知乙方，經(jīng)乙方核對無誤后補齊缺損件。
六、產(chǎn)品質(zhì)量保證
1、乙方電梯根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定制造與安裝安全規(guī)范進行制造與安裝。
2、乙方須按合同規(guī)定的電梯設(shè)備規(guī)格型號向甲方提供全新的電梯設(shè)備。
3、乙方應(yīng)按投標承諾的技術(shù)規(guī)格及配置要求向甲方提供設(shè)備。
4、乙方負責安裝的，本合同產(chǎn)品的質(zhì)量保證期自乙方發(fā)貨之日起________個月內(nèi)，但其中使用期不超過________個月。
七、合同變更和違約
1、合同履行中，甲、乙雙方任何一方要求變更合同的，應(yīng)在本合同約定交貨日前________個月以書面形式通知另一方，并征得另一方的書面認可。
2、由于非不可抗力原因，乙方逾期交貨或甲方逾期付款或逾期提貨的，違約方應(yīng)按延期部分金額________%天的比例向另一方支付逾期罰金/滯納金。
3、甲方未付清本合同款項的，本合同項下電梯設(shè)備的所有權(quán)仍屬于乙方。
八、附則
1、本合同未涉及的事宜，按照《民法典》的有關(guān)規(guī)定辦理。
2、如發(fā)生合同糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成則由合同履行地的人民法院裁決。
3、本合同一式________份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，甲方執(zhí)正本________份，乙方執(zhí)正本________份。
4、因任何一方的違約，導(dǎo)致履行不能，或者合同需要解除的，違約方需要向守約方承擔責任，具體數(shù)額按照損失額確定。
甲方：
地址：
聯(lián)系方式：
合同履行地：
簽約時間：________年______月______日
乙方：
地址：
聯(lián)系方式：
合同履行地：
簽約時間：________年______月______日
電梯買賣合同糾紛判決書篇十二
甲方(出賣人)：
乙方(買受人)：
甲方(出賣人)：
地址：
身份證號碼：
聯(lián)系電話：
乙方：(買受人)：
地址：
身份證號碼
聯(lián)系電話：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《北京市城市房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方購買甲方的房地產(chǎn)事宜，達成如下協(xié)議：
第一條 甲方對所售房地產(chǎn)所有權(quán)的聲明
1、甲方所售房地產(chǎn)是其根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定購買的公有住房，已取得完全產(chǎn)權(quán)并符合上市交易的條件。房屋產(chǎn)權(quán)證號為： 。
2、甲方房地產(chǎn)(以下簡稱該房地產(chǎn))坐落于 ;位于第 層共 間，房屋結(jié)構(gòu)為 ，登記建筑面積 平方米(其中套內(nèi)建筑面積 平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積 平方米)。
【律師提示】：首先，售后公房上市交易，除房產(chǎn)證上記載的產(chǎn)權(quán)人簽字外，還需同住人簽字同意。如未經(jīng)同住人同意，售后公房的買賣有可能無效。其次，一定要確認原單位是否同意轉(zhuǎn)讓，因為大部分公房進行房改時原單位都保留優(yōu)先回購權(quán)。
3、該房屋的抵押情況為： 。
(1)、該房屋未設(shè)定抵押;
(2)、該房屋已經(jīng)設(shè)定抵押，抵押權(quán)人為： ，抵押登記日期為： 年 月 日，他項權(quán)利證證號為： 該房屋已經(jīng)設(shè)定抵押的，出賣人應(yīng)于 年 月 日前辦理抵押注銷手續(xù)。
4、該房屋的租賃情況為： 。
(1)、出賣人未將該房屋出租。
(2)、出賣人已將該房屋出租，【買受人為該房屋承租人】【承租人已放棄優(yōu)先購買權(quán)】。
關(guān)于房屋權(quán)屬情況的說明及房屋抵押和租賃情況的具體約定另附。
第二條 房屋價格及付款方式
1、甲乙雙方協(xié)商一致，甲方所售房地產(chǎn)總金額為人民幣 。該價款不含稅費。
2、雙方選擇以下第 種付款方式：
(1)乙方應(yīng)于本合同生效之日向甲方支付定金 元整，
(2)買房向銀行抵押付款：乙方于 年 月 日前向甲方支付首期房款人民幣 元。其余房款乙方擬向銀行辦理抵押貸款。如果乙方在 年 月 日前還未能將銀行貸款辦理好并交付給甲方，則甲方可以單方解除本合同，并退回乙方之前已付購房款。
3、雙方約定的其他付款方式： 。
【律師提示】：如果買二手房時房款不是一次性付清的，那就得簽銀行貸款抵押合同。這個合同涉及到賣房人，買房人，賣房人的貸款銀行，買房人的貸款銀行，還可以再加三方，賣房人的貸款銀行指定的保險公司，買房人的貸款銀行指定的保險公司，還有中介公司，這個貸款行為可能涉及到七方，因此比較復(fù)雜。這種情況下，對于購房者來說，要想簽訂一個細致的有針對性的合同，可以請個律師。
第三條 交納稅費的約定
1、按有關(guān)法律法規(guī)政策的規(guī)定應(yīng)由賣方承擔的稅費由 承擔。
2、按有關(guān)法律法規(guī)政策規(guī)定應(yīng)由買方承擔的稅費由 承擔。
第四條 房地產(chǎn)交付
1、甲乙雙方于本合同簽訂后 日內(nèi)共同對該房地產(chǎn)及附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單及水、電、氣的讀數(shù)等列表記載，在交房時一并交給乙方。
2、甲方在收到全部房款之日起 日內(nèi)，將該房屋鑰匙交付給乙方。
3、雙方其他約定： 。
【律師提示】：要考慮好交錢、過戶和交房之間的銜接問題。過戶以后再交房的，買方的購房款不宜在過戶前全部支付給賣方。最好雙方約定房屋交驗完畢、各項費用結(jié)清以后再支付小部分剩余尾款，以約束賣方。
第五條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定
甲方雙方須在簽訂本合同 內(nèi)，共同向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)申請辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在 日內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書，乙方有權(quán)提出退房，甲方必須在乙方提出退房要求之日起 日內(nèi)將乙方已付款退還給乙方，并按已付款的 %賠償乙方損失。
第六條 定金及交房保證金
1、甲乙雙方約定乙方在簽訂本合同之日起 日內(nèi)向甲方交納購房定金 元。
2、為防范交易風險督促賣方按合同約定交付房地產(chǎn)，甲乙雙方同意從交易總房款中預(yù)留 元作為交房保證金。此款在甲方實際交付房地產(chǎn)及完成產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記時交付給甲方。
3、關(guān)于交房保證金托管的約定： ;
4、甲乙雙方其他約定： 。
【律師提示】：雙方約定違約方承擔定金責任后，守約方不可進一步追究違約方其他違約責任的，從約定。雙方既約定定金，又約定賠償損失的，一方違約時，守約方既可主張定金罰則，又可請求賠償損失。
第七條 違約責任的約定
1、乙方逾期付款的違約責任((1)和(2)不作累加)：
(1)如乙方未按約定時間付款，則乙方應(yīng)按逾期付款額的萬分之 向甲方按日支付逾期付款違約金，同時甲方有權(quán)要求合同繼續(xù)履行。
(2)如乙方逾期付款時間超過 天后，甲方有權(quán)單方解除合同并要求乙方按購房款總額的百分之 支付違約金;甲方也有權(quán)選擇還是按本條上述第(1)項執(zhí)行。
2、甲方逾期交房的違約責任((1)和(2)不作累加)：
(1)如甲方未按合同約定的時間交付房屋，則甲方應(yīng)按乙方已付購房款的總額的萬分之 向乙方按日支付逾期交房違約金，同時乙方有權(quán)要求繼續(xù)履行合同。
(2)如甲方逾期交房超過 天后，乙方有權(quán)單方解除合同并要求甲方按購房款總額的百分之 支付違約金;乙方也有權(quán)選擇還是按本條上述第(1)項要求甲方承擔違約責任并繼續(xù)履行合同。
3、任何一方不按約定繳納相關(guān)稅費，導(dǎo)致交易不能繼續(xù)進行的，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц对摲康禺a(chǎn)總價款的百分之 作為違約金。
4、任何一方不履行本合同約定義務(wù)致合同目的不能實現(xiàn)，守約方有權(quán)選擇定金罰則或要求對方支付該房地產(chǎn)總價款百分之 作為違約金。
【律師提醒】：根據(jù)《合同法》第一百一十三條第一款的規(guī)定，在因違約方過錯導(dǎo)致房屋買賣合同無法履行的情況下，守約方可以請求賠償房屋差價損失。如雙方對房屋差價有約定或事后達成一致的，尊重當事人的意思自治，從約定。如當事人沒有約定房屋差價，則可請求法院委托評估機構(gòu)對訟爭房產(chǎn)的市場價進行評估，評估時點為起訴之日，通過評估價與約定價的比較，確定房屋差價損失。
第八條 甲乙雙方的承諾和保證
1、甲方承諾和保證：
(1)甲方有權(quán)簽署并有能力履行本合同;該房地產(chǎn)沒有設(shè)定抵押也未被查封，甲方對該房地產(chǎn)享有完全的處分權(quán)。
(2)甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛，有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項及租金等，甲方均在交易前辦妥。
(3)水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等各項費用均已按規(guī)定交納，單據(jù)交買房確認。
(4)該房地產(chǎn)所附著的戶口，甲方保證于收到房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款之日起 日內(nèi)遷出。
(5) 該房地產(chǎn)沒有租約。(如有租約另行約定)
2、乙方承諾和保證：乙方有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
【律師提示】：第一，要核實合同簽訂人員身份的真實性以及授權(quán)委托書的內(nèi)容，確保合同不因主體不適當而導(dǎo)致合同無效。第二，帶租約的房屋買賣，買賣雙方應(yīng)明確約定，是實物交付還是租約權(quán)交付。法律規(guī)定承租人享有優(yōu)先購買權(quán)。賣家要把出賣信息提前告知租客，同時在簽約前將出租信息告知買家，而買家也要認真審查房屋租賃合同。承租人放棄優(yōu)先購買權(quán)，應(yīng)提供書面承諾。
第九條 合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出 天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第十條 不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責任，但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應(yīng)當及時告知另一方當事人，并自不可抗力事件結(jié)束之日起_ 日內(nèi)向另一方當事人提供證明。上述房屋風險責任自該房屋【所有權(quán)轉(zhuǎn)移】【轉(zhuǎn)移占有】之日起轉(zhuǎn)移給買受人。
第十一條合同的效力
1、本合同自甲乙雙方簽字(蓋章)之日起生效。
2、本合同一式 份，甲乙雙方各執(zhí) 份，具有同等法律效力。
第十二條 法律適用及爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，按下列第 種方式解決：
(1)提交 仲裁委員會仲裁;
(2)依法向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
第十三條 雙方其他約定
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
委托代理人(簽章)： 委托代理人(簽章)：
年 月 日
年 月 日
電梯買賣合同糾紛判決書篇一
買受人(以下簡稱甲方)：
出賣人(以下簡稱乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在自愿、平等、誠實信用的基礎(chǔ)上，經(jīng)協(xié)商一致，就甲方向乙方購買電梯設(shè)備事宜，訂立本合同，以茲雙方共同遵守。
一、設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、品牌及價款費、稅費等為完成設(shè)備供應(yīng)、安裝的全部費用。
二、設(shè)備質(zhì)量技術(shù)要求
1、乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起7日內(nèi)，到甲方現(xiàn)場進行全面勘察，完成電梯設(shè)備安裝圖紙的確認。乙方應(yīng)保證電梯設(shè)備符合雙方確認的產(chǎn)品規(guī)格以及甲方現(xiàn)場安裝條件，在電梯設(shè)備交付時隨機附產(chǎn)品出廠合格證書。
3、乙方按其企業(yè)標準提供電梯設(shè)備包裝,以保證電梯設(shè)備安全抵達合同指定的到貨地點。若到貨地當?shù)赜嘘P(guān)部門對貨物的運輸或包裝有任何特殊規(guī)定和要求，甲方應(yīng)及時書面告知乙方，否則由此引起的任何遲延交貨后果，乙方不予負責。
三、貨款支付方式
1、自本合同簽訂之日起7日內(nèi),甲方應(yīng)以合同總價款的5%作為定金支付給乙方，乙方收到定金后，正式安排生產(chǎn);甲方應(yīng)于本合同約定的交貨日期前20天按照合同總價款的25%向乙方支付第二筆貨款;設(shè)備運達交貨地點交付于甲方并經(jīng)甲方初步驗收合格后2日內(nèi)，乙方向甲方出具全額發(fā)票，甲方按照合同總價款的65%向乙方支付第三筆貨款;剩余合同總價款的5%作為質(zhì)量保證金，在本合同約定的質(zhì)量保修期限屆滿之日起7日內(nèi)，扣除乙方因承擔的質(zhì)量保修費用后據(jù)實無息支付給乙方。
2、付款方式為：電匯或甲方通過其開戶行以同城支票方式付款。
四、交貨時間、交貨地點及交付方式
1、乙方應(yīng)于20xx年4月12日將合同項下全部電梯設(shè)備交付于甲方予以初步驗收，交貨地點為：煙臺市芝罘區(qū)世茂海灣一號項目工地;乙方應(yīng)及時安排施工人員并保證于20xx年5月12日之前將全部電梯設(shè)備安裝完畢。
2、因甲方逾期付款導(dǎo)致交貨時間、安裝工期遲延的，每逾期一日，則乙方的交貨時間、安裝工期相應(yīng)順延一日，相關(guān)責任由甲方承擔。
3、因乙方交付的設(shè)備及其安裝工程不符合雙方約定造成交貨時間、安裝工期遲延的，相關(guān)責任由乙方承擔。
4、乙方應(yīng)本著有利于電梯設(shè)備安全的包裝、運輸方式將貨運抵交貨地點并交付甲方，運輸、裝卸及一切相關(guān)費用均有乙方承擔。
5、在甲方對電梯設(shè)備安裝工程最終驗收之前，乙方應(yīng)予以妥善保管，否則，因任何原因(包括不可抗力)所產(chǎn)生的相關(guān)損失均由乙方承擔。
五、設(shè)備驗收
1、貨到交付地點后，乙方應(yīng)及時通知甲方進行初步驗收，雙方根據(jù)設(shè)備資料及合同要求對電梯設(shè)備包裝的完整性、裝箱數(shù)量及其外觀進行驗收。甲方發(fā)現(xiàn)乙方所交付設(shè)備與合同約定不符的，應(yīng)在3日內(nèi)通知乙方，乙方負責及時核查補救。
2、在甲方?jīng)]有對設(shè)備初步驗收前，乙方不得擅自進行安裝，否則，甲方有權(quán)要求乙方拆除并重新更換新的設(shè)備。
3、電梯設(shè)備的安裝工程結(jié)束后，乙方應(yīng)及時通知甲方進行驗收，甲方自接到驗收通知7日內(nèi)，由雙方及相關(guān)部門按照“gb7588-20xx”《電梯制造與安裝安全規(guī)范》及相關(guān)國家標準予以驗收，安裝工程最終需經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局驗收合格。
六、保修責任
1、乙方必須有相應(yīng)的保修服務(wù)人員配備，以處理所有的維修服務(wù)，需提供24小時服務(wù)，而且維修人員需要接到報修電話后2小時內(nèi)趕到現(xiàn)場，提供不間斷的服務(wù)直到維修結(jié)束。
2、乙方須對合同中規(guī)定的電梯按《產(chǎn)品質(zhì)量法》和《消費者權(quán)益保護法》規(guī)定提供24個月質(zhì)保期，在質(zhì)保期內(nèi)提供免費日常維護和保養(yǎng)及維修培訓(xùn)服務(wù)，時間從質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局驗收合格之日算起。
3、在質(zhì)保期內(nèi)，乙方應(yīng)按《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》中的有關(guān)規(guī)定和電梯使用說明書的規(guī)定進行為電梯的日常維護和保養(yǎng)及維修提供服務(wù)支持，確保電梯正常安全運行。
4、質(zhì)保期內(nèi)乙方負責免費修理和替換任何由于設(shè)備自身質(zhì)量問題造成的損壞及故障。
5、在保修期結(jié)束時，須由具備技術(shù)監(jiān)督局檢驗資質(zhì)的專業(yè)工程師依據(jù)國標規(guī)定對電梯設(shè)備進行一次測試，所檢出的屬質(zhì)量保修范圍的質(zhì)量缺陷由乙方免費修理，并得到甲方認可。修理完成后，乙方應(yīng)將修理及恢復(fù)時間和日期等報告給甲方，報告一式兩份。
6、在質(zhì)保期內(nèi)，如乙方服務(wù)不及時或維修后仍不能排除故障的，乙方應(yīng)承擔因此造成的有關(guān)責任和直接經(jīng)濟損失，此損失買方有權(quán)視情況從質(zhì)量保證金中扣除。
七、合同的變更與解除
1、合同履行中,如甲方要求變更合同,則應(yīng)于合同規(guī)定交貨日六十天之前以書面形式通知乙方,并征得乙方書面同意。因合同變更而增加的成本和費用由甲方承擔。合同變更后需重新確定交貨期。合同變更的事項雙方需另簽合同補充協(xié)議, 并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
2、甲方逾期支付本合同約定的第一、第二、第三筆款項中任何一筆超過90日的，乙方有權(quán)解除合同。若乙方解除合同，甲方已付定金不再退回，但應(yīng)將甲方支付的除定金之外的其他貨款退還給甲方，乙方有權(quán)另行處理電梯設(shè)備。
3、因乙方出現(xiàn)下列情形之一的，甲方有權(quán)直接解除合同。
(1)乙方逾期交貨超過20天;
(2)乙方交付的電梯設(shè)備不符合雙方約定要求，經(jīng)甲方通知后，乙方3日內(nèi)仍不能更正解決。
(3)乙方交付安裝的電梯設(shè)備經(jīng)兩次維修處理仍不符合雙方約定的驗收標準或者仍不能通過質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局驗收合格。
4、當下列任何一種情形出現(xiàn)時，合同另一方可立即終止本合同的全部或者部分。
(2)甲方財產(chǎn)被查封的導(dǎo)致嚴重損害甲方履約能力的。
八、違約責任
1、由于乙方違約不能按時將電梯設(shè)備交貨并安裝完畢時,乙方應(yīng)提前告知甲方,并征得甲方同意,否則應(yīng)向甲方支付違約金,其支付辦法是,逾期交貨的，每延遲一日,違約金為遲延交付設(shè)備價款的萬分之四;逾期安裝的，每延遲一日,違約金為遲延交付合同設(shè)備價款的萬分之四。
2、由于甲方違約不能在本合同規(guī)定的時間內(nèi)支付設(shè)備價款時, 甲方應(yīng)提前告知乙方,并征得乙方同意,否則甲方應(yīng)向乙方支付違約金,其支付辦法是,每延遲一日,違約金為遲延支付合同設(shè)備價款的萬分之四。
3、在質(zhì)保期內(nèi)，如乙方服務(wù)不及時或維修后仍不能排除故障的，甲方有權(quán)委托第三方維修，乙方應(yīng)承擔全部第三方的維修費用。
4、因甲方原因?qū)е卤竞贤K止或者解除的，甲方已付定金不再退回，但應(yīng)將甲方支付的除定金之外的其他貨款退還給甲方，乙方有權(quán)另行處理電梯設(shè)備。
5、因乙方原因?qū)е卤竞贤K止或者解除的，乙方應(yīng)向甲方承擔合同總價款20%的違約金。
九、其它事項
1、乙方在合同設(shè)備產(chǎn)成后為甲方免費保管1天, 自第2天起, 因甲方原因推遲交付時間的, 甲方應(yīng)向乙方支付每臺電/扶梯50元/天的倉儲保管費。乙方收到甲方支付的貨款和倉儲保管費后(如有)，按合同規(guī)定交貨。超過九十天,甲方仍不付清貨款或提貨, 乙方可視為甲方自動退貨,定金不予返還。
2、本合同所有附件,均與本合同具有同等的法律效力。
3、甲、乙雙方發(fā)生糾紛應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成則應(yīng)提交原告所在地有管轄權(quán)的法院訴訟解決。
4、本合同正本一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)正本一份。
5、本合同雙方簽署蓋章后立即生效。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
郵編: 郵編:
開戶銀行: 開戶銀行: 銀行帳號： 銀行帳號: 簽訂日期： 簽訂日期：
電梯買賣合同糾紛判決書篇二
甲方：
乙方：
為了加強甲乙雙方的責任感，加強經(jīng)濟核算，提高經(jīng)濟效益，確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，根據(jù)(中華人民共和國合同法)有關(guān)規(guī)定。特訂立本合同，以便共同遵守：
一、設(shè)備價合計(大寫)：xx元整。
注：本合同價已包括電(扶)梯設(shè)備銷售額及其應(yīng)交納的17%增值稅，以及貨物運到工地的運輸、保險費及12個月的免費維修保養(yǎng)費用，包含安裝費以及貨物到工地現(xiàn)場后的倉儲費用。
二、付款方式
2.1合同生效之日起10天內(nèi)，甲方向乙方支付本合同總價的30%，計人民幣(大寫)：叁拾萬元整同，直接匯入本合同乙方指定賬號，作為合同定金。甲方逾期給付的，則合同交貨期另行協(xié)商。
2.2收到貨物之日起15天內(nèi)，甲方向乙方支付本合同部份50%的貨款，計人民幣(大寫)：伍拾萬元整，直接匯入本合同乙方指定賬號。
2.3設(shè)備驗收合格之日起15天內(nèi)，甲方再向乙方支付本合同總價15%的貨款，計人民幣(大寫)：拾柒萬元整，直接匯入本合同乙方指定賬號。
2.4一年的質(zhì)量保證起滿后15天內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方付清余下的5%余款，計人民幣(大寫)：伍萬元整，直接匯入本合同乙方指定賬號。
三、交貨
3.1交貨期限：
梯號交貨期梯號交貨期：20xx年xx月xx日—20xx年xx月xx日。
3.2交款辦法：乙方代為組織發(fā)運并送貨到工地現(xiàn)場
3.3運輸方式：鐵路公路_____
3.4到貨地點和接貨單位：
到貨地點：xx醫(yī)院
接貨地址：_______________
郵編：xxx；聯(lián)系人：xxx；電話：xxx；傳真：xxx。
四、收貨查驗
4.1甲方委托乙方把貨物運到甲方工地，如有缺損由乙方負責，并無償提供缺損件。
4.2甲方收貨后應(yīng)妥善保管(如防潮、防盜等)。
4.3安裝時，甲方應(yīng)會國乙方安裝人員根據(jù)裝箱清單、產(chǎn)品合格書和隨機文件技術(shù)規(guī)定的數(shù)量和質(zhì)量標準驗收，如發(fā)現(xiàn)缺損件，甲方應(yīng)在開箱之日起7天內(nèi)書面通知乙方，經(jīng)乙方核對無誤后補齊缺損件。
五、產(chǎn)品質(zhì)量保證
5.1乙方電梯根據(jù)“gb-7588”、扶梯根據(jù)“gb-16899”制造與安裝安全規(guī)范進行制造與安裝。
5.2乙方須按合同規(guī)定的電(扶)梯設(shè)備規(guī)格型號向甲方提供全新的電(扶)梯設(shè)備。
5.3乙方應(yīng)按投標承諾的技術(shù)規(guī)格及配置要求向甲方提供設(shè)備。
5.4乙方負責安裝的，本合同產(chǎn)品的質(zhì)量保證期自乙方發(fā)貨之日起18個月內(nèi)，但其中使用期不超過12個月。
5.5根據(jù)建設(shè)部(1995)167號文件規(guī)定，電(扶)梯設(shè)備的制造、安裝、維修由制造廠實行一條龍服務(wù)。在簽訂本合同的同時，甲、乙雙方必須簽訂(電(扶)梯設(shè)備安裝合同)。
六、產(chǎn)品包裝：
須適合長途運輸及合理的多次搬動
七、合同變更和違約
7.1合同履行中，甲、乙雙方任何一方要求變更合同的，應(yīng)在本合同約定交貨日前四個月肥書面形式通知另一方，并征得另一方的書面認可。
7.2由于非不可抗力原因，乙方逾期交貨或甲方逾期付款或逾期提貨的，違約方應(yīng)按延期部分金額萬分之四/天的比例向另一方支付逾期罰金/滯納金。
7.3除不可抗外力，甲方中途退貨的，應(yīng)向乙方償付退貨部分貨款總金額30%的違約金；乙方不能交貨，應(yīng)向甲方償付不能交貨部分貨款總金額30%的違約金。貨物已交運的，甲方無權(quán)要求退貨。
7.4甲方未付清本合同款項的，本合同項下電(扶)梯設(shè)備的所有權(quán)仍屬于乙方。
7.5本合同文本不得涂改，若需修改，則須經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商達成一致修改意見，并在合同“附件”中注明，且由雙方共同簽署此附件。
八、其他
8.1本同所有附件，均為本合同不可分割的組成部分，均為本合同具有同等的法律效力。
8.2本合同未涉及的違約事宜按照(合同法)的有關(guān)規(guī)定辦理。
8.3如發(fā)生合同糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成則由人民法院裁決。
8.4本合同履行地為xx。
8.5本合同一式六份，經(jīng)甲乙雙方簽字與蓋章時起生效，甲方執(zhí)正本一份，乙方執(zhí)正本一份、副本四份。
九、特殊條款
9.1井道技術(shù)數(shù)據(jù)由乙方實地測量，發(fā)生差錯由乙方負責。(男方原招標文件中提供的井道尺寸不作參考)
9.2電梯基本功能中的轎廂到站鐘改為語音報站，轎廂內(nèi)增設(shè)紫外線消毒燈。開門寬度由招標文件中的1米改為1.1米。
9.3乙方提供的電梯符合招標文件中規(guī)定的電梯基本功能和技術(shù)要求，履行投標文件中的承諾。
9.4凡規(guī)定的進口部件要提供海關(guān)商檢證明。
甲方：
乙方：
簽訂日期：
電梯買賣合同糾紛判決書篇三
住宅商業(yè)房買賣合同立合同人以下簡稱賣方:甲方:買方:乙方:經(jīng)充分協(xié)商，甲乙雙方現(xiàn)就房屋買賣事宜訂條約如下：
一、甲方自愿將下列房屋賣給乙方所有，并已收取乙方購房定金人民幣(大寫)_________。
1、房屋狀況(請按《房屋所有權(quán)證》填寫)
2、該房屋的所有權(quán)證號為：__________;國有土地使用權(quán)證號為：__________。
3、該房屋的土地使用權(quán)取得方式a;adc;：出讓()、劃撥()本合同一經(jīng)簽訂，該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)同時轉(zhuǎn)讓。
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣(______)______元，大寫：___佰____拾___萬___仟___佰____拾____元整，乙方在________年____月____日前分____次付清，付款方式：__________。乙方支付房款具體約定為：
1、于_____前，支付甲方房款;
2、于_____前，支付甲方房款;
3、____________________。
三、甲方于________年____月____日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時，應(yīng)將該房屋騰空，清結(jié)該房屋已發(fā)生的`水、電、煤氣、電話、有線電視、物業(yè)管理等各項費用，并將付訖憑證及該房屋的鑰匙交于乙方驗收。
四、甲方應(yīng)就該房屋的所處環(huán)境、用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、設(shè)施、質(zhì)量等現(xiàn)狀、情況如實告知乙方，并無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環(huán)境、用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、設(shè)施、質(zhì)量等現(xiàn)狀、情況均已知悉，并無任何異議。
五、甲方將戶口于________年____月____日前從該房屋遷出。
六、甲方保證上述房地產(chǎn)權(quán)屬清楚，若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù)，概由甲方負責清理，并承擔民事訴訟責任，因此給乙方造成的經(jīng)濟損失，甲方負責賠償。
七、乙方中途違約，乙方無權(quán)要求甲方返還定金。甲方中途違約，甲方應(yīng)在違約之日起____日內(nèi)雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款，或甲方不能按期向乙方交付房產(chǎn)，每逾期____日，由違約一方向?qū)Ψ浇o付房地產(chǎn)價款千分之的違約金。
八、上述房地產(chǎn)辦理過戶手續(xù)所需繳納的契稅由____方承擔，營業(yè)稅由____方承擔，印花稅由____方承擔，個人所得稅由____方承擔，向房產(chǎn)交易部門交納的手續(xù)費由____方承擔。其它稅費約定情況：
九、本合同在履行中若發(fā)生爭議，雙方應(yīng)采取協(xié)商辦法解決。協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十、本合同經(jīng)雙方簽章即生效，須共同遵守。本合同未盡事項，可另行議定，其補充協(xié)議經(jīng)雙方簽章后與本契約具有同等效力。
十一、本合同一式叁份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，市房地產(chǎn)交易管理部門一份。
十二、甲乙雙方約定隨之轉(zhuǎn)讓的附屬裝修設(shè)施為
十三、其它約定事項：
電梯買賣合同糾紛判決書篇四
甲方： (賣方) 身份證號碼：
乙方： (買方) 身份證號碼：
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在xx小區(qū)7號樓1506室擁有的房產(chǎn)住宅。(詳見 )。
第二條 付款時間與辦法：甲乙雙方同意以一次性付清方式付款，并約定在合同簽訂當日乙方支付全部房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方。
第三條 甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起 天內(nèi)將交易的房產(chǎn)手續(xù)全部交付給乙方使用。
第四條 稅費分擔：甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商，交易等稅費由乙方承擔。
第五條 本合同如需辦理公證，經(jīng)國家公證機關(guān)________公證處公證。
第六條 本合同一式貳份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份，乙方一份。
第七條 本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第八條 本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第九條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十條 雙方約定的其他事項：
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
住址(工作單位)： 住址(工作單位)：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
_____年____月____日
電梯買賣合同糾紛判決書篇五
買方(甲方)
單位名稱：
煙臺市容大置業(yè)有限公司
單位名稱：
賣方(乙方)
xxx設(shè)備有限公司
地 址： xx 電 話： 傳 真： 郵 編： 開戶銀行： 銀行帳號：
地 址： xx號 電 話： xxx 傳 真： (0535)691xxx 郵 編： 264001 開戶銀行：
建設(shè)銀行煙臺分行萊山支行
銀行帳號： xxxxxxxx
稅務(wù)登記號：
甲方蓋章： 甲方法定代表人
或委托代理人簽字：
20xx年 月 日
乙方蓋章： 乙方法定代表人
或委托代理人簽字：
20xx年 月 日
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同并遵照執(zhí)行： 1、設(shè)備型號、數(shù)量及價格 (具體規(guī)格參數(shù)詳見附件)
2 設(shè)備型號、數(shù)量及價格(具體規(guī)格參數(shù)詳見附件)
2.1 本合同總價已包括電(扶)梯設(shè)備購買費、運費保險、安裝費、試車、檢測以及各種行政手續(xù)費等一切稅費，甲方不再負有任何其他金錢給付義務(wù)。
2.2 甲方應(yīng)在合同生效后根據(jù)所需發(fā)票種類向乙方提供開具發(fā)票必需的開戶銀行、帳號、稅號，乙方在收到上述資料及合同的全部款項后，在安裝完畢、驗收合格后一周內(nèi)向買方開具發(fā)票。
3 付款方式
3.1 合同簽訂7日內(nèi)甲方向乙方支付本合同總價的20%(第一期款)，計人民幣 1135200元，直接付至本合同乙方指定的帳戶作為定金。
3.2 貨到工地7日內(nèi)，甲方向乙方支付本合同總價的55%(第二期款)，計人民幣 3121800元，直接付至本合同乙方指定的帳戶。
3.3 安裝完畢、驗收合格后7日內(nèi)支付本合同總價的20%(第三期款)，計人民幣1135200元，直接付給本合同乙方指定帳戶。
技術(shù)監(jiān)督部門合格證發(fā)放后乙方立即會同電梯相關(guān)資料移交甲方。
3.4合同價格的5%做為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿電梯無產(chǎn)品質(zhì)量遺留問題時7日內(nèi)無息付清。
4 技術(shù)條款的確認
本合同簽訂后，對于乙方經(jīng)充分考慮甲方具體要求、審閱甲方施工總圖、勘察施工現(xiàn)場后提出的，包括但不限于用于指導(dǎo)電梯設(shè)備制作安裝的土建布置圖、規(guī)格參數(shù)表在內(nèi)的所有技術(shù)文件，甲方將進行書面確認，為乙方提供施工依據(jù)，但不代表電梯設(shè)備在設(shè)計、制作、安裝過程中發(fā)生的問題由甲方負責，此類問題屬于本合同乙方的義務(wù)范圍。
5 交貨
5.1 交貨期：合同簽訂后預(yù)付款到賬，乙方在60個工作日內(nèi)將貨物運輸?shù)浆F(xiàn)場。
交貨時間順延：
乙方在下列情況下，得順延交貨時間：(1)甲方未按照本合同約定按期履行付款義務(wù)。
(2)因土建情況不具備安裝條件的。
5.2 交貨方式、運輸
a、交貨地點：甲方工地現(xiàn)場 b、囗貨到現(xiàn)場。
c、運輸方式：囗公路
收貨單位：煙臺市容大置業(yè)有限公司 到(站)港：煙臺市高新區(qū)
接貨地址：煙臺市高新區(qū)東泊子工地 郵編： 聯(lián)系人： 電話： 6 收貨查驗
開箱查驗：對貨物進行開箱清點驗收。
漏發(fā)、錯發(fā)的電梯部件，經(jīng)雙方現(xiàn)場證實后由乙方免費換發(fā)或補發(fā)。
7 產(chǎn)品質(zhì)量保證
7.2 乙方須按本合同規(guī)定的電(扶)梯設(shè)備規(guī)格型號向甲方提供全新的電(扶)梯設(shè)備。
7.3 乙方保證電梯設(shè)備的質(zhì)量，保證電梯設(shè)備來源合法，不存在任何權(quán)利瑕疵，其生產(chǎn)、銷售、使用不侵犯第三人在先享有的權(quán)利，否則因此產(chǎn)生的一切法律責任由乙方承擔。
8 產(chǎn)品包裝 安裝施工期
8.1 本合同工期 電梯設(shè)備進場后，視為確認土建和工地狀況已具備安裝條件。
以甲方發(fā)出開工令為準，施工周期為 日歷天。
開工后甲乙雙方相互配合，保證如期完工。
8.2 乙方指派施工現(xiàn)場的聯(lián)系和負責人為 ，聯(lián)系電話： 。
8.3 如因非乙方原因，造成乙方無法按照雙方約定的安裝工期計劃進行安裝、調(diào)試(如停電、不可抗力等)，乙方書面知會甲方后，對所造成的延期和誤工不負責任。
9.1 甲方責任和費用
a、甲方在收到電(扶)梯設(shè)備后現(xiàn)場驗貨，并提供存儲庫房。
b、在乙方進場前;甲方在安裝施工現(xiàn)場提供足夠面積的，有防盜措施和風雨保護措施要求的電(扶)梯部件存儲庫房和工具室，以及庫房內(nèi)的照明電源和消防器材;在乙方進場后，負責施工現(xiàn)場安全保衛(wèi)工作。
c、提供符合土建布置圖規(guī)定的機房、井道、底坑和乙方工作現(xiàn)場安全標準的廳門口安全護欄裝置;提供各樓層地面水平裝飾基準線，墻面裝飾基準線，清除施工現(xiàn)場積水和雜物。
d、機房內(nèi)每臺電(扶)梯設(shè)備上方至少應(yīng)有一個吊鉤或起重梁(應(yīng)有清楚的承載標示)，其承載力和位置應(yīng)符合布置圖的要求;并提供符合電(扶)梯規(guī)格要求的動力電源和照明電源(三相五線制)，在安裝開工前，電源應(yīng)提供到電(扶)梯機房電源箱附件。
e、負責安裝施工期間與其它工程單位交叉作業(yè)時的協(xié)調(diào)工作。
f、負責安裝完工后土建部分的回填和裝修。
g、電(扶)梯產(chǎn)品未經(jīng)驗收合格，甲方不可擅自使用，否則由此產(chǎn)生的一切后果由甲方承擔。
9.2 乙方責任和費用
a、負責提前派員前往安裝現(xiàn)場進行土建勘測，確認工地安裝條件，向甲方提供咨詢服務(wù)和提出整改要求，與甲方約定具體開工日期。
b、在設(shè)備到貨后，會同甲方代表根據(jù)發(fā)運資料共同對設(shè)備包裝完整性和裝箱數(shù)量進行清點。
c、負責保管在甲方提供的庫房內(nèi)存放的尚未安裝的設(shè)備及部件，如有毀損、遺失、滅失，與甲方無關(guān)。
d、按照國家電(扶)梯安裝規(guī)范和乙方的質(zhì)量標準完成設(shè)備的安裝和調(diào)試工作。
e、遵守施工現(xiàn)場的有關(guān)規(guī)章制度。
f、參加現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)會議，配合甲方建筑施工。
g、負責為乙方現(xiàn)場施工人員購買勞動保險和人身保險。
乙方現(xiàn)場施工人員與甲方之間沒有任何勞動勞務(wù)關(guān)系，發(fā)生人身傷亡事故導(dǎo)致的賠償責任，與甲方無關(guān)。
h、負責安裝質(zhì)量的自檢驗收，按規(guī)定向監(jiān)督管理部門報驗并取得合格證按期交付給甲方，承擔驗收等行政審批手續(xù)費用。
i、負責由于安裝質(zhì)量問題造成的二次檢驗的整改和費用。
j、負責向當?shù)刂鞴芴胤N設(shè)備安全監(jiān)督管理的部門進行開工和驗收申報，并配合當?shù)刎撠熖胤N設(shè)備安全監(jiān)督管理的部門進行現(xiàn)場驗收工作，甲方予以必要配合。
10 質(zhì)量保證
10.1 保修期：電梯設(shè)備安裝完畢，經(jīng)政府特種設(shè)備監(jiān)管部門現(xiàn)場驗收合格后，免費保修期自領(lǐng)取準用合格證之日起算，期限為24個月。
10.2 在免費保修期間，乙方免費提供正常消耗磨損的電(扶)梯零部件(除照明燈具和油脂外其余部件均在免費保修范圍內(nèi))，并承諾每6個月安排專業(yè)技術(shù)人員對電梯設(shè)備進行一次免費檢修、維護和保養(yǎng)。
10.3 保修期內(nèi)，電梯設(shè)備發(fā)生故障，乙方應(yīng)在接甲方通知后4小時內(nèi)派專業(yè)人員趕赴現(xiàn)場實地解決問題，如情況緊急時必須馬上派員趕往現(xiàn)場。
如乙方未及時采取行動，甲方有權(quán)自行安排乙方以外的其他單位進行電(扶)梯維修、安裝、調(diào)試，因此發(fā)生的一切費用和損失從質(zhì)保金中扣除，不足部分有權(quán)向乙方追索補齊。
乙方仍應(yīng)繼續(xù)承擔保修期內(nèi)的質(zhì)量和安全責任，以及免費保修的責任及費用。
10.4 鑒于電(扶)梯設(shè)備所涉及的技術(shù)條件比較復(fù)雜，為確保運行質(zhì)量，電(扶)設(shè)備交付使用后，雙方于保修期滿之日前15天由雙方簽訂《電(扶)梯設(shè)備保養(yǎng)合同》，乙方將提供完善的有償保養(yǎng)服務(wù)，并在保養(yǎng)期內(nèi)提供優(yōu)惠價格的配件。
11 價格調(diào)整如果因為甲方要求需要增設(shè)其他額外設(shè)施或服務(wù)則乙方有權(quán)提出價格上調(diào)要求，并另行簽署補充協(xié)議。
12 爭議解決任何由本合同引起的爭議和糾紛，應(yīng)首先友好協(xié)商解決。
協(xié)商不成可向合同履行地人民法院提起訴訟。
13 不可抗力指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在該方?jīng)]有過錯或過失的情況下發(fā)生的任何事件、條件或情況，包括暴風雪、閃電、洪水、臺風、火災(zāi)、颶風、地震、山崩、戰(zhàn)爭、封鎖、恐怖主義事件、動亂、破壞活動或其他類似的自然或社會事件。
且在該等事件發(fā)生后，盡管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其發(fā)生或?qū)⑹录呢撁嬗绊懡档偷阶钚?，但該等事件仍?dǎo)致該方延遲或中斷履行其在本合同項下的義務(wù)。
發(fā)生不可抗力時，雙方免責。
14 違約條款
違約方將向另一方支付中途毀約違約金，金額為本合同總價的百分之三十。
15 其他事項
及帳號付款的，乙方均不予承認且有權(quán)向甲方追索。
乙方指定帳戶為：單位全稱：煙臺嘉銘房屋設(shè)備有限公司;
15.2 本合同條款如有更改，須另行簽署補充協(xié)議附后;任何修改須經(jīng)雙方代表共同簽署并蓋章。
15.3 乙方須向甲方提供加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的特種設(shè)備資質(zhì)證書復(fù)印件。
15.4 本合同文本自雙方簽字與蓋章(包括雙方于首頁蓋章處加蓋合同章或公章，并由雙方加蓋騎縫章)時起生效。
本合同文本正本一式四份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)二份。
甲方：乙方：日期：
電梯買賣合同糾紛判決書篇六
甲方(出賣人)：乙方(買受人)：
住址：住址：
身份證號：身份證號：
經(jīng)甲方和乙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣柴房一事達成如下協(xié)議：
一、甲方自愿將其名下梅__41號柴房(實測建筑面積12平方米)，出售給乙方。
乙方所買上述柴房僅作為貯藏室或車庫使用，不得擅自改變主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。
二、甲、乙雙方共同商定車庫出售價格為人民幣九車庫買賣的千元整(元)。
三、因該柴房甲方與開發(fā)商所簽合同明確不能辦理產(chǎn)權(quán)證。
如日后因本柴房與開發(fā)商產(chǎn)權(quán)糾紛導(dǎo)致乙方損失，甲方不予負責;乙方所付甲方購房款，甲方不予退還。
如有可能辦理產(chǎn)權(quán)證，甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理產(chǎn)權(quán)證及過戶給乙方相關(guān)手續(xù)(產(chǎn)權(quán)歸乙方所有)，辦理產(chǎn)權(quán)證及過戶費由乙方承擔，甲方不得以任何理由收回該柴房產(chǎn)權(quán)及使用權(quán)。
四、本合同經(jīng)雙方簽字確認即生效，并對雙方都具有約束力，雙方均應(yīng)執(zhí)行。
五、本合同一式二份，自雙方簽字后生效，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。
甲方(出賣人)：乙方(買受人)：
年月日年月日
電梯買賣合同糾紛判決書篇七
身份證號碼：________
買受人：________
身份證號碼：
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿，協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下，以資共同遵守。
一、甲方自愿將其位于以人民幣________的價款出售給乙方。
二、乙方支付甲方合同保證定金萬元。如甲方解除本合同，雙倍返還定金;如乙方解除本合同，甲方不予退還定金。
三、甲方于_____年_____月_____日前一次性向乙方支付房款元。
四、本合同簽定時，甲乙雙方都不具備過戶條件。甲方提供建造
本房屋的相關(guān)證明資料等作為交易依據(jù)。待過戶條件成熟時，甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅，土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關(guān)法律規(guī)定負擔。
五、本合同簽訂后，甲方對該房屋的使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等全部權(quán)利一并轉(zhuǎn)讓給乙方。甲方承諾并保證乙方對該房屋享有完全的居住權(quán)以及處分權(quán)，甲方不得就該房屋再與他人訂立協(xié)議、合同或其他任何方式的處分。
六、違約責任
甲方除將已收的'房價款全部退還乙方外，并向乙方賠償經(jīng)濟損失________元。
2、如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問題影響到乙方居住權(quán)利的行使，一切責任由甲方承擔，并應(yīng)賠償乙方的損失。
3、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬?，甲方?yīng)按照市場評估價返還乙方房屋價款，并賠償乙方的房屋裝修費用。
4、如因規(guī)劃部門、設(shè)計部門的原因?qū)е路课葙|(zhì)量和使用功能的，甲方應(yīng)當通知乙方，如有補償款發(fā)放，甲方應(yīng)當全額退還乙方。
七、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的依法向買受人住所地的人民法院起訴。
八、特別約定
本合同生效后，甲方不得以任何方式主張合同無效，如本合同被有權(quán)機關(guān)認定為無效合同，則甲方應(yīng)返還乙方所支付的全部房款，并賠償乙方損失叁拾萬元。
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份。
甲方：________乙方：________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
電梯買賣合同糾紛判決書篇八
廈門市_______________與_______協(xié)商同意訂立本合同，條款如下，以資信守。
第一條賣方將坐落于廈門市________區(qū)_________路_______號________室出售給買方。該住房為_______結(jié)構(gòu)，于______年_______月竣工，建筑面積共_______平方米。
第二條以成本價、統(tǒng)建解困房價、房改經(jīng)濟適用住房價、商品房指導(dǎo)價購買的獲得全部產(chǎn)權(quán)。高層住宅以標準價購買的`獲得________%產(chǎn)權(quán)。
第三條計價：
1、不超標面積_________平方米，以_________價出售，單價_______元，計______元。
2、雜物間面積________平方米，單價________元，計_______元。
3、超標面積________平方米，單價________元，計_________元。
4、超商品房指導(dǎo)價計________元。
5、超標準裝修計_______元。
6、工齡折扣________年，計___________元。
實際付款：1+2+3+4+5-6=________元
人民幣：_____拾_____萬______仟______佰______拾_____元。
第四條該房產(chǎn)建筑面積的計算以土地房屋權(quán)屬證書記載為準。
第五條購買單位自管公有住房的，由賣方持本合同、《公有住房出售核定表》、個人交款單、房改專用發(fā)票、戶口簿，到市國土資源與房產(chǎn)管理局統(tǒng)一辦理產(chǎn)權(quán)登記。購買市國土資源與房產(chǎn)管理局管理的公有住房，買方直接憑本合同、房改專用發(fā)票、戶口簿，到市國土資源與房產(chǎn)管理局統(tǒng)一辦理產(chǎn)權(quán)登記。
第六條買方與毗鄰房產(chǎn)共同享有使用住房共用部位共用設(shè)施設(shè)備。住房共用部位共用設(shè)施設(shè)備的維修按《住房共用部位共用設(shè)施設(shè)備維修基金管理辦法》執(zhí)法。
第七條買方取得該房產(chǎn)后，自行管理和維修、養(yǎng)護，保證房屋安全使用。
第八條買方使用該產(chǎn)業(yè)時必須遵守國家法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，遵守社會公德和維護公共利益。
第九條買方取得該房產(chǎn)后，不得擅自改變住房的使用功能和房屋建設(shè)結(jié)構(gòu)，不得拆改上下水管道、供電設(shè)備、公共電視天線、通信和煤氣等管線;不得更改建筑物外觀藝術(shù)造型，嚴禁在房頂、陽臺及公共地上搭建。買方若有違反本條規(guī)定，賣方有權(quán)責令其恢復(fù)原狀、補償由此造成的一切經(jīng)濟損失或承擔法律責任。
第十條買賣雙方應(yīng)共同遵守廈門市住房制度改革的有關(guān)政策及規(guī)定，雙方如在合同履行中發(fā)生爭議，應(yīng)本著友好精神，協(xié)商不成，雙方均有權(quán)訴法院。
第十二條本合同自簽字之日生效。本合同一式二份。買賣雙方各執(zhí)一份，每份合同具有同等法律效力。
賣方_____________買方______________
法人代表:_________法人代表:_________
電梯買賣合同糾紛判決書篇九
購貨方：______________(以下簡稱甲方)
供貨方：______________(以下簡稱乙方)
一、甲方因施工需要購買乙方施工電梯__________套。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，按照誠實信用，平等自愿，質(zhì)量第一的原則，共同制定以下合同：
二、設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量及數(shù)量
2、甲方向乙方購買施工電梯10套，乙方要按照甲方的要求，負責上述全部設(shè)備的設(shè)計、制做、運輸、安裝、調(diào)試運行，并確保配齊隨主機的全部產(chǎn)品。
3、甲方購買乙方全套機械設(shè)備總金額：_____________元。
二、付款時間及方式：
合同簽定后甲方給乙方先付訂金__________元，待乙方將貨物全部運送到甲方場地后，待乙方安裝、調(diào)試、運行正常，并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方再給乙方付全款。
三、交貨時間、地點、方式：
乙方從收到甲方訂金之日起，并按時將全部設(shè)備運輸?shù)绞┕龅?，并承擔裝卸運輸?shù)荣M用，五十天內(nèi)完成全部安裝任務(wù)，7天內(nèi)完成調(diào)試，以上共計57天，經(jīng)甲方驗收合格后，為正式交貨日期。
四、驗收時間、地點、標準、方式：
甲方要安排人員對乙方運輸?shù)綀龅乃性O(shè)備逐一進行核實驗收，對產(chǎn)品型號、規(guī)格、質(zhì)量等，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題，乙方要負責調(diào)換，不得推諉，否則甲方有權(quán)責令其停止安裝。由此產(chǎn)生的費用或造成的損失由乙方承擔。在乙方調(diào)試后的7天內(nèi)甲方要驗收完畢，雙方出示驗收合格證書。
五、驗收時間：
驗收時間：從乙方調(diào)試運行后的7天內(nèi)
六、安全要求：
乙方全面負責設(shè)備運輸及安裝調(diào)試全過程中的安全生產(chǎn)，確保安全施工，責任到人。期間，如發(fā)生人員傷亡等事故，所造成的一切損失或經(jīng)濟賠償，由乙方全部承擔。
七、人員培訓(xùn)：
乙方負責對甲方操作、維修人員和相關(guān)的技術(shù)人員進行實際操作培訓(xùn)、維修培訓(xùn)、設(shè)備保養(yǎng)等培訓(xùn)，以便使甲方人員掌握全部使用技術(shù)，能獨立正常地使用、維修和保養(yǎng)設(shè)備。
八、保養(yǎng)方式：
自設(shè)備經(jīng)雙方驗收合格之日起，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行保修服務(wù)，保修服務(wù)期限為壹年，保修期內(nèi)，乙方必須在接到甲方要求維修通知后三天派人到設(shè)備現(xiàn)場維修，設(shè)備維修所用的材料成本由乙方承擔。
九、違約責任
5、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的因素不能履行合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓舐男谢虿宦男谢虿荒芡耆男械睦碛桑?jīng)雙方協(xié)商一致，并取得有關(guān)方面的證明，可部分或全部免除違約責任。
6、甲方要確保乙方正常施工安裝，無故給乙方造成不能夠正常安裝，從而影響乙方安裝進度，由甲方承擔責任。
十、未盡事宜雙方協(xié)商解決，合同的變更及修改必須經(jīng)雙方同意，并以書面形式變更。所補充和變更的合同與本合同具有同等效力。
十一、雙方如發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方應(yīng)向甲方所在地人民法院提出訴訟。
十二、本合同自雙方簽字并蓋章后生效，雙方權(quán)利和義務(wù)履行完畢后自行終止。合同有效期為1年。
十三、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_____________乙方(公章)：_____________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_____
電梯買賣合同糾紛判決書篇十
出賣人(甲方)：
買受人(乙方)：
根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和本市有關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同，以資共同遵守。
第一條 甲乙雙方【未通過經(jīng)紀機構(gòu)居間介紹】由乙方受讓甲方自有房屋及該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)(以下簡稱房地產(chǎn))，房地產(chǎn)具體狀況如下：
(一)甲方依法取得的房地產(chǎn)權(quán)證號為
(二)房地產(chǎn)座落在
(三)房屋建筑面積*平方米，該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)【面積】【分攤面積】? ?平方米。
(四)房屋平面圖和房地產(chǎn)四至范圍(附件一);
(六)隨房屋同時轉(zhuǎn)讓的設(shè)備(非房屋附屬設(shè)備)及裝飾情況(附件二)
(七)甲方轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的相關(guān)關(guān)系(包括抵押、相鄰、租賃等其他關(guān)系)見附件五。
甲方保證已如實陳述房地產(chǎn)權(quán)屬狀況、設(shè)備、裝飾情況和相關(guān)關(guān)系，乙方對甲方上述轉(zhuǎn)讓的房地產(chǎn)具體狀況充分了解，自愿買受該房地產(chǎn)。
第二條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，同意上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價款為
乙方的付款方式和付款期限由甲乙雙方在付款協(xié)議(附件三)中約定明確。乙方交付房價款時，甲方應(yīng)開具符合稅務(wù)規(guī)定的收款憑證。
第三條 甲方轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)時，土地使用權(quán)按下列第款辦理。
(一)該房屋占用的國有土地使用權(quán)的使用年限從 。甲方將上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方后，出讓合同載明的權(quán)利、義務(wù)一并轉(zhuǎn)移給乙方。
(二)按照中華人民共和國法律、法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)規(guī)定，【可以不辦理】【應(yīng)辦理】土地使用權(quán)出讓手續(xù)的，應(yīng)由【甲方】【乙方】按規(guī)定【將轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)所獲收益中的土地收益上繳國家】【辦理土地使用權(quán)出讓手續(xù)并繳納土地使用權(quán)出讓金】。
第四條 甲、乙雙方同意，甲方于 前騰出該房屋并通知乙方進行驗收交接。乙方應(yīng)在收到通知之日起的**日內(nèi)對房屋及其裝飾、設(shè)備情況進行查驗。查驗后【簽訂房屋交接書】【甲方將房屋鑰匙交付給乙方】為房屋轉(zhuǎn)移占有的標志。
第五條 甲方承諾，自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接期間，凡已納入本合同附件二的各項房屋裝飾及附屬設(shè)施被損壞或被拆除的，應(yīng)按被損壞、或被拆除的房屋裝飾及附屬設(shè)施【估值倍】【價值**元】向乙方支付違約金。
第六條 甲、乙雙方確認，自本合同簽訂之日起的**日內(nèi)，【甲乙雙方共同】【委托甲方】【委托乙方】【委托】向房地產(chǎn)交易中心申請辦理轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)。
上述房地產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移日期以【市】【區(qū)】【縣】房地產(chǎn)交易中心受理該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓過戶申請之日為準，但房地產(chǎn)交易中心依法作出不予過戶決定的除外。
甲方承諾，在乙方或者委托他人辦理轉(zhuǎn)讓過戶時，積極給予協(xié)助。由于甲方故意拖延或者不及時提供相關(guān)材料的，乙方按本合同第十條追究甲方的違約責任。
第七條 上述房地產(chǎn)風險責任自該房地產(chǎn)【權(quán)利轉(zhuǎn)移】【轉(zhuǎn)移占有】之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第八條 本合同生效后，甲、乙雙方應(yīng)按國家及本市的有關(guān)規(guī)定繳納稅、費。
在上述房地產(chǎn)【權(quán)利轉(zhuǎn)移】【轉(zhuǎn)移占有】前未支付的物業(yè)管理費、水、電、燃氣、通信費等其他費用，按本合同附件四約定支付?！緳?quán)利轉(zhuǎn)移】【轉(zhuǎn)移占有】后該房地產(chǎn)使用中所發(fā)生的費用，按本合同附件四約定支付。
第九條 乙方未按本合同約定期限付款的，甲、乙雙方同意按下列第 款內(nèi)容處理。
一、每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付逾期未付款的%的違約金，合同繼續(xù)履行。
二、乙方逾期未付款，甲方應(yīng)書面催告乙方，自收到甲方書面催告之日起的**日內(nèi)，乙方仍未付款的，甲方有權(quán)單方解除合同，并書面通知乙方，自收到通知之日起的**日內(nèi)乙方未提出異議，合同即行解除。甲方可從乙方已付款中扣除乙方應(yīng)向甲方支付逾期未付款 %的違約金，余款返還給乙方，已付款不足違約金部分，乙方應(yīng)在接到書面通知之起 日內(nèi)向甲方支付。若乙方違約給甲方造成經(jīng)濟損失的，甲方實際經(jīng)濟損失超過乙方應(yīng)支付的違約金時，實際經(jīng)濟損失與違約金的差額應(yīng)由乙方據(jù)實賠償。
第十條 甲方未按本合同約定的期限將上述房地產(chǎn)交付(包括房地產(chǎn)交接及房地產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移)給乙方，甲、乙雙方同意按下列第款內(nèi)容處理。
一、每逾期一日，甲方應(yīng)向乙方支付已收款%的違約金，合同繼續(xù)履行。
二、甲方逾期未交付房地產(chǎn)，乙方應(yīng)書面催告甲方，自收到乙方書面催告之日起的**日內(nèi)，甲方仍未交付房地產(chǎn)的，乙方有權(quán)單方解除合同，并書面通知甲方，自收到通知之日起的**日內(nèi)甲方未提出異議，合同即行解除。甲方除應(yīng)在收到書面通知之日起**日內(nèi)向乙方返還已收款和利息(自乙方支付房款之日起至解除合同之日止)外，還應(yīng)按已收款的%向乙方支付違約金。若甲方違約給乙方造成經(jīng)濟損失的，乙方實際經(jīng)濟損失超過甲方應(yīng)支付的違約金時，實際經(jīng)濟損失與違約金的差額應(yīng)由甲方據(jù)實賠償。
第十一條 經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，在不違反有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，訂立的補充條款或補充協(xié)議，為買賣合同不可分割的一部份。本合同補充條款與正文條款不一致的，以補充條款為準。
第十二條 本合同自【甲、乙雙方簽訂】【公證處公證】之日起生效。
第十三條 本合同適用中華人民共和國法律、法規(guī)。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不能解決的，提交仲裁委員會仲裁(不愿意仲裁，愿意向人民法院起訴的，請將此條款劃去)。
第十四條
本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí) 房地產(chǎn)交易中心各執(zhí)一份。
出賣人：
買受人：
年 月 日
電梯買賣合同糾紛判決書篇十一
買方(甲方)：
代表人：
賣方(乙方)
代表人：
為了合同的順利履行，確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國民法典》有關(guān)規(guī)定。特訂立本合同，以便共同遵守。
一、產(chǎn)品詳情
1、梯號：
2、品牌及型號：
3、扶梯提升高度：
二、合同價款
1、該電梯的單價：__________元，數(shù)量：__________臺。
2、設(shè)備價合計(大寫)：_______________________________________________。
3、本合同總價(大寫)：_______________________________________________。
4、本合同價已包括電梯設(shè)備銷售額及其應(yīng)交納的增值稅，以及貨物運到工地的運輸、保險費及12個月的免費維修保養(yǎng)費用，包含安裝費以及貨物到工地現(xiàn)場后的倉儲費用。
三、付款方式
1、合同生效之日起__________天內(nèi)，甲方向乙方支付本合同總價的__________%，計人民幣(大寫)：____________________元整，直接匯入本合同乙方指定賬號，作為合同定金。甲方逾期給付的，則合同交貨期另行協(xié)商。
2、收到貨物之日起__________天內(nèi)，甲方向乙方支付本合同部份__________%的貨款，計人民幣(大寫)：____________________元整，直接匯入本合同乙方指定賬號。
3、設(shè)備驗收合格之日起__________天內(nèi)，甲方再向乙方支付本合同總價__________%的貨款，計人民幣(大寫)：____________________元整，直接匯入本合同乙方指定賬號。
4、一年的質(zhì)量保證起滿后__________天內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方付清余下的__________%余款，計人民幣(大寫)：__________元整，直接匯入本合同乙方指定賬號。
四、交貨
1、交貨期限：________年______月______日到________年______月______日。
2、交貨辦法：
3、運輸方式：
4、交貨地點：
五、收貨查驗
1、甲方委托乙方把貨物運到甲方工地，如有缺損由乙方負責，并無償提供缺損件。
2、甲方收貨后應(yīng)妥善保管(如防潮、防盜等)。
3、安裝時，甲方應(yīng)會國乙方安裝人員根據(jù)裝箱清單、產(chǎn)品合格書和隨機文件技術(shù)規(guī)定的數(shù)量和質(zhì)量標準驗收，如發(fā)現(xiàn)缺損件，甲方應(yīng)在開箱之日起________天內(nèi)書面通知乙方，經(jīng)乙方核對無誤后補齊缺損件。
六、產(chǎn)品質(zhì)量保證
1、乙方電梯根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定制造與安裝安全規(guī)范進行制造與安裝。
2、乙方須按合同規(guī)定的電梯設(shè)備規(guī)格型號向甲方提供全新的電梯設(shè)備。
3、乙方應(yīng)按投標承諾的技術(shù)規(guī)格及配置要求向甲方提供設(shè)備。
4、乙方負責安裝的，本合同產(chǎn)品的質(zhì)量保證期自乙方發(fā)貨之日起________個月內(nèi)，但其中使用期不超過________個月。
七、合同變更和違約
1、合同履行中，甲、乙雙方任何一方要求變更合同的，應(yīng)在本合同約定交貨日前________個月以書面形式通知另一方，并征得另一方的書面認可。
2、由于非不可抗力原因，乙方逾期交貨或甲方逾期付款或逾期提貨的，違約方應(yīng)按延期部分金額________%天的比例向另一方支付逾期罰金/滯納金。
3、甲方未付清本合同款項的，本合同項下電梯設(shè)備的所有權(quán)仍屬于乙方。
八、附則
1、本合同未涉及的事宜，按照《民法典》的有關(guān)規(guī)定辦理。
2、如發(fā)生合同糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成則由合同履行地的人民法院裁決。
3、本合同一式________份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，甲方執(zhí)正本________份，乙方執(zhí)正本________份。
4、因任何一方的違約，導(dǎo)致履行不能，或者合同需要解除的，違約方需要向守約方承擔責任，具體數(shù)額按照損失額確定。
甲方：
地址：
聯(lián)系方式：
合同履行地：
簽約時間：________年______月______日
乙方：
地址：
聯(lián)系方式：
合同履行地：
簽約時間：________年______月______日
電梯買賣合同糾紛判決書篇十二
甲方(出賣人)：
乙方(買受人)：
甲方(出賣人)：
地址：
身份證號碼：
聯(lián)系電話：
乙方：(買受人)：
地址：
身份證號碼
聯(lián)系電話：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《北京市城市房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方購買甲方的房地產(chǎn)事宜，達成如下協(xié)議：
第一條 甲方對所售房地產(chǎn)所有權(quán)的聲明
1、甲方所售房地產(chǎn)是其根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定購買的公有住房，已取得完全產(chǎn)權(quán)并符合上市交易的條件。房屋產(chǎn)權(quán)證號為： 。
2、甲方房地產(chǎn)(以下簡稱該房地產(chǎn))坐落于 ;位于第 層共 間，房屋結(jié)構(gòu)為 ，登記建筑面積 平方米(其中套內(nèi)建筑面積 平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積 平方米)。
【律師提示】：首先，售后公房上市交易，除房產(chǎn)證上記載的產(chǎn)權(quán)人簽字外，還需同住人簽字同意。如未經(jīng)同住人同意，售后公房的買賣有可能無效。其次，一定要確認原單位是否同意轉(zhuǎn)讓，因為大部分公房進行房改時原單位都保留優(yōu)先回購權(quán)。
3、該房屋的抵押情況為： 。
(1)、該房屋未設(shè)定抵押;
(2)、該房屋已經(jīng)設(shè)定抵押，抵押權(quán)人為： ，抵押登記日期為： 年 月 日，他項權(quán)利證證號為： 該房屋已經(jīng)設(shè)定抵押的，出賣人應(yīng)于 年 月 日前辦理抵押注銷手續(xù)。
4、該房屋的租賃情況為： 。
(1)、出賣人未將該房屋出租。
(2)、出賣人已將該房屋出租，【買受人為該房屋承租人】【承租人已放棄優(yōu)先購買權(quán)】。
關(guān)于房屋權(quán)屬情況的說明及房屋抵押和租賃情況的具體約定另附。
第二條 房屋價格及付款方式
1、甲乙雙方協(xié)商一致，甲方所售房地產(chǎn)總金額為人民幣 。該價款不含稅費。
2、雙方選擇以下第 種付款方式：
(1)乙方應(yīng)于本合同生效之日向甲方支付定金 元整，
(2)買房向銀行抵押付款：乙方于 年 月 日前向甲方支付首期房款人民幣 元。其余房款乙方擬向銀行辦理抵押貸款。如果乙方在 年 月 日前還未能將銀行貸款辦理好并交付給甲方，則甲方可以單方解除本合同，并退回乙方之前已付購房款。
3、雙方約定的其他付款方式： 。
【律師提示】：如果買二手房時房款不是一次性付清的，那就得簽銀行貸款抵押合同。這個合同涉及到賣房人，買房人，賣房人的貸款銀行，買房人的貸款銀行，還可以再加三方，賣房人的貸款銀行指定的保險公司，買房人的貸款銀行指定的保險公司，還有中介公司，這個貸款行為可能涉及到七方，因此比較復(fù)雜。這種情況下，對于購房者來說，要想簽訂一個細致的有針對性的合同，可以請個律師。
第三條 交納稅費的約定
1、按有關(guān)法律法規(guī)政策的規(guī)定應(yīng)由賣方承擔的稅費由 承擔。
2、按有關(guān)法律法規(guī)政策規(guī)定應(yīng)由買方承擔的稅費由 承擔。
第四條 房地產(chǎn)交付
1、甲乙雙方于本合同簽訂后 日內(nèi)共同對該房地產(chǎn)及附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單及水、電、氣的讀數(shù)等列表記載，在交房時一并交給乙方。
2、甲方在收到全部房款之日起 日內(nèi)，將該房屋鑰匙交付給乙方。
3、雙方其他約定： 。
【律師提示】：要考慮好交錢、過戶和交房之間的銜接問題。過戶以后再交房的，買方的購房款不宜在過戶前全部支付給賣方。最好雙方約定房屋交驗完畢、各項費用結(jié)清以后再支付小部分剩余尾款，以約束賣方。
第五條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定
甲方雙方須在簽訂本合同 內(nèi)，共同向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)申請辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在 日內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書，乙方有權(quán)提出退房，甲方必須在乙方提出退房要求之日起 日內(nèi)將乙方已付款退還給乙方，并按已付款的 %賠償乙方損失。
第六條 定金及交房保證金
1、甲乙雙方約定乙方在簽訂本合同之日起 日內(nèi)向甲方交納購房定金 元。
2、為防范交易風險督促賣方按合同約定交付房地產(chǎn)，甲乙雙方同意從交易總房款中預(yù)留 元作為交房保證金。此款在甲方實際交付房地產(chǎn)及完成產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記時交付給甲方。
3、關(guān)于交房保證金托管的約定： ;
4、甲乙雙方其他約定： 。
【律師提示】：雙方約定違約方承擔定金責任后，守約方不可進一步追究違約方其他違約責任的，從約定。雙方既約定定金，又約定賠償損失的，一方違約時，守約方既可主張定金罰則，又可請求賠償損失。
第七條 違約責任的約定
1、乙方逾期付款的違約責任((1)和(2)不作累加)：
(1)如乙方未按約定時間付款，則乙方應(yīng)按逾期付款額的萬分之 向甲方按日支付逾期付款違約金，同時甲方有權(quán)要求合同繼續(xù)履行。
(2)如乙方逾期付款時間超過 天后，甲方有權(quán)單方解除合同并要求乙方按購房款總額的百分之 支付違約金;甲方也有權(quán)選擇還是按本條上述第(1)項執(zhí)行。
2、甲方逾期交房的違約責任((1)和(2)不作累加)：
(1)如甲方未按合同約定的時間交付房屋，則甲方應(yīng)按乙方已付購房款的總額的萬分之 向乙方按日支付逾期交房違約金，同時乙方有權(quán)要求繼續(xù)履行合同。
(2)如甲方逾期交房超過 天后，乙方有權(quán)單方解除合同并要求甲方按購房款總額的百分之 支付違約金;乙方也有權(quán)選擇還是按本條上述第(1)項要求甲方承擔違約責任并繼續(xù)履行合同。
3、任何一方不按約定繳納相關(guān)稅費，導(dǎo)致交易不能繼續(xù)進行的，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц对摲康禺a(chǎn)總價款的百分之 作為違約金。
4、任何一方不履行本合同約定義務(wù)致合同目的不能實現(xiàn)，守約方有權(quán)選擇定金罰則或要求對方支付該房地產(chǎn)總價款百分之 作為違約金。
【律師提醒】：根據(jù)《合同法》第一百一十三條第一款的規(guī)定，在因違約方過錯導(dǎo)致房屋買賣合同無法履行的情況下，守約方可以請求賠償房屋差價損失。如雙方對房屋差價有約定或事后達成一致的，尊重當事人的意思自治，從約定。如當事人沒有約定房屋差價，則可請求法院委托評估機構(gòu)對訟爭房產(chǎn)的市場價進行評估，評估時點為起訴之日，通過評估價與約定價的比較，確定房屋差價損失。
第八條 甲乙雙方的承諾和保證
1、甲方承諾和保證：
(1)甲方有權(quán)簽署并有能力履行本合同;該房地產(chǎn)沒有設(shè)定抵押也未被查封，甲方對該房地產(chǎn)享有完全的處分權(quán)。
(2)甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛，有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項及租金等，甲方均在交易前辦妥。
(3)水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等各項費用均已按規(guī)定交納，單據(jù)交買房確認。
(4)該房地產(chǎn)所附著的戶口，甲方保證于收到房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款之日起 日內(nèi)遷出。
(5) 該房地產(chǎn)沒有租約。(如有租約另行約定)
2、乙方承諾和保證：乙方有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
【律師提示】：第一，要核實合同簽訂人員身份的真實性以及授權(quán)委托書的內(nèi)容，確保合同不因主體不適當而導(dǎo)致合同無效。第二，帶租約的房屋買賣，買賣雙方應(yīng)明確約定，是實物交付還是租約權(quán)交付。法律規(guī)定承租人享有優(yōu)先購買權(quán)。賣家要把出賣信息提前告知租客，同時在簽約前將出租信息告知買家，而買家也要認真審查房屋租賃合同。承租人放棄優(yōu)先購買權(quán)，應(yīng)提供書面承諾。
第九條 合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出 天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第十條 不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責任，但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應(yīng)當及時告知另一方當事人，并自不可抗力事件結(jié)束之日起_ 日內(nèi)向另一方當事人提供證明。上述房屋風險責任自該房屋【所有權(quán)轉(zhuǎn)移】【轉(zhuǎn)移占有】之日起轉(zhuǎn)移給買受人。
第十一條合同的效力
1、本合同自甲乙雙方簽字(蓋章)之日起生效。
2、本合同一式 份，甲乙雙方各執(zhí) 份，具有同等法律效力。
第十二條 法律適用及爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，按下列第 種方式解決：
(1)提交 仲裁委員會仲裁;
(2)依法向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
第十三條 雙方其他約定
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
委托代理人(簽章)： 委托代理人(簽章)：
年 月 日
年 月 日