合同通常包括合約雙方的身份信息、約定事項(xiàng)、履行方式等內(nèi)容。合同的各項(xiàng)條款應(yīng)該全面覆蓋交易的方方面面。請您在簽訂合同前仔細(xì)閱讀并理解合同條款，如有疑問可咨詢專業(yè)人士。
工程承攬合同樣本篇一
附：身份證復(fù)印件電話號碼。
本著互相信任的原則，就甲方的工程達(dá)成以下協(xié)議。
本項(xiàng)工程預(yù)計(jì)費(fèi)用________元人民幣。
第二條材料供應(yīng)的約定。
甲方提供的材料。
1、乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應(yīng)及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料按時抵達(dá)現(xiàn)場后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、甲方采購供應(yīng)的裝飾材料，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝飾裝修，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
3、乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，安全帽、安全帶等，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔(dān)工具維修費(fèi)和損耗費(fèi)用。
第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定。
1、乙方的工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國家的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、工程竣工：乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗(yàn)收，甲方在接到通知3日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收手續(xù)。
第四條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定：
1、嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。
2、未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn)，施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
4、保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5、負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6、乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場，日水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負(fù)責(zé)。
7、乙方應(yīng)做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進(jìn)入現(xiàn)場。
8、未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方供應(yīng)的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
第五條關(guān)于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定：
2、乙方承包內(nèi)容：(可以選擇)。
1)水電開槽、布線、穿線、埋槽。
2)有水電施工過程的垃圾清運(yùn)(每天現(xiàn)場整理裝袋)。
3)水電施工的穿墻、打孔、切割。
4)開關(guān)面板安裝。
5)小五金、馬桶、的安裝。
6)后期燈具的安裝。
按實(shí)結(jié)算：總價結(jié)算：________元/平米(套內(nèi)面積)。
第六條違約責(zé)任：
1、甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付的違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付的違約金。
第七條糾紛處理方式：
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院(機(jī)關(guān))訴訟解決。
守約方為維護(hù)自己的權(quán)益，向人民法院訴訟，所花費(fèi)的_____、誤工費(fèi)、交通費(fèi)，都由違約方承擔(dān)。
第八條合同的變更和解除：
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應(yīng)以書面形式提出，并按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。
第九條。其它約定：
因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。
第十條附則。
(一)本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)乙方在本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水電工程保修年，超過保修期乙方來維護(hù)甲方應(yīng)支付相應(yīng)費(fèi)用。
(六)合同簽訂地：________大酒店。
特別條款：雙方明確知曉本合同為承攬合同，甲方不承擔(dān)乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財(cái)物受損賠償?shù)热魏畏韶?zé)任。
甲方簽字(蓋章)：________________。
乙方簽字(蓋章)：________________。
________年________月________日。
工程承攬合同樣本篇二
根據(jù)《中華人民共和國_____》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成以下合同條款內(nèi)容：
一、承包項(xiàng)目：甲方有工程，地址承包給乙方施工，工程項(xiàng)目，工程價格，其中單價內(nèi)容有一切輔助用工及圖紙范圍內(nèi)一切相應(yīng)工作內(nèi)容等。
二、工程質(zhì)量：乙方必須嚴(yán)格遵守建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，按甲方提供的圖紙施工，確保質(zhì)量，達(dá)到優(yōu)質(zhì)工程，所有施工程序必須按有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行，如乙方出現(xiàn)質(zhì)量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔(dān)，在各項(xiàng)施工內(nèi)容的間接或隱蔽施工之前，必須經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下道工序施工。
三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現(xiàn)場取樣檢測合格后方可使用。如因設(shè)計(jì)方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的施工進(jìn)度計(jì)劃如期完成，不準(zhǔn)找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。
四、施工期限：總工期天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè)，從年月日至年月日竣工，乙方必須在規(guī)定期限內(nèi)完成圖紙上的所有工作量，如在規(guī)定期限內(nèi)沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進(jìn)行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。
五、安全責(zé)任：乙方在施工期間要嚴(yán)格遵守《建筑安裝工人程安全生產(chǎn)基本規(guī)定》，盡心盡責(zé)做好安全工作，不準(zhǔn)做對各工種有危害的存在隱患的事情或現(xiàn)象。不準(zhǔn)無理取鬧、打架斗毆及拋物等現(xiàn)象，出現(xiàn)一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發(fā)日至工程結(jié)束不準(zhǔn)進(jìn)入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔(dān)后果，甲方概不負(fù)責(zé)。施工現(xiàn)場乙方不準(zhǔn)帶小孩、閑雜人員進(jìn)入。
六、文明施工：乙方必須達(dá)到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機(jī)械及用具事項(xiàng)：所有材料、施工機(jī)械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負(fù)責(zé)機(jī)械的運(yùn)輸及保管工作，只負(fù)責(zé)圖紙和技術(shù)服務(wù)。
八、付款方式：根據(jù)所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內(nèi)合同內(nèi)的所有工作量全部做完并驗(yàn)收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質(zhì)保金在交付后一年內(nèi)付清。
九、備注：本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇三
建設(shè)單位(甲方)：
施工單位(乙方)：
施工單位地址：
身份證號：
甲乙雙方為了明確雙方的責(zé)任和權(quán)利，根據(jù)國家《合同法》和建筑工程建設(shè)有關(guān)的法律、法規(guī)，經(jīng)過平等協(xié)商一致，自愿簽訂本合同。
三、工程總價：
四、工程款支付：乙方完成工程總量的50%，甲方支付20%的工程款;乙方完成工程總量的100%后，甲方支付80%的工程款。經(jīng)雙方驗(yàn)收合格，甲方支付總工程款的95%，余留5%的工程款作為質(zhì)保金，一年內(nèi)未發(fā)生工程質(zhì)量問題，給予一次性付清。
五、工程期限：工程于20xx年月日開工，到20xx年月日結(jié)束，工期天。提前一日完工獎元，延期一日完工罰元。
六、工程質(zhì)量要求：乙方必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)及國家驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量要求進(jìn)行施工，如遇特殊施工的環(huán)境改變，需甲乙雙方的確認(rèn)后，根據(jù)新的施工方案進(jìn)行施工。乙方應(yīng)及時、詳細(xì)的記錄施工進(jìn)度，甲方監(jiān)理人員應(yīng)及時核實(shí)質(zhì)量及工程量，經(jīng)雙方確認(rèn)，作為工程款結(jié)算依據(jù)。乙方應(yīng)服從甲方代表監(jiān)理工程師的監(jiān)督、協(xié)調(diào)，保質(zhì)保量按期完成工程。
七、乙方必須辦理施工人員的工傷保險，凡施工期內(nèi)造成的一切意外損害事故，包括傷及人身、財(cái)產(chǎn)等責(zé)任均由乙方承擔(dān)。
八、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
九、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇四
甲方：
乙方：
甲方的計(jì)算機(jī)信息機(jī)房工程及其設(shè)備安裝工程項(xiàng)目，確定乙方為施工安裝單位，根據(jù)《xxx合同法》，雙方本著互惠互利的原則，經(jīng)多次洽商，達(dá)成如下合同：
1、1工程概況：
本工程主要包括系統(tǒng)計(jì)算機(jī)機(jī)房裝修。機(jī)房設(shè)備的提供安裝調(diào)試。及其工程。
1、2項(xiàng)目名稱：
1、3承包范圍。
系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)。施工。及設(shè)備材料供應(yīng)。
1、4施工地點(diǎn)。
1、5本合同遵循的技術(shù)規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)及優(yōu)先原則：
1、6質(zhì)量合保證。
乙方須承諾，本工程中所選用的材料及設(shè)備均嚴(yán)格按照本合同材料及設(shè)備清單中所列出的產(chǎn)地和數(shù)量去選項(xiàng)購，并須獲得甲方的認(rèn)可和支持，以確保本工程符合以上標(biāo)準(zhǔn)。
第二章甲乙雙方的責(zé)任。
2、1甲方的責(zé)任：
1)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場各工種間的配合。
2)負(fù)責(zé)對工程施工進(jìn)度及質(zhì)量進(jìn)行檢查。監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時提出并通知乙方及時糾正。
3)向乙方提供滿足施工用水，電及相應(yīng)的辦公條件及堆放材料的庫房。
4)對乙方提供的各種技術(shù)文件，資料保密，不以任何形式擴(kuò)散給第三者。
2、2乙方的責(zé)任：
1)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)工程施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。
2)負(fù)責(zé)按合同規(guī)定施工，確保工程進(jìn)度，按照甲施要求完成各項(xiàng)工作。
3)負(fù)責(zé)按照經(jīng)過甲方審批過的施工設(shè)計(jì)圖和有關(guān)規(guī)范施工，確保工程質(zhì)量。
4)負(fù)責(zé)成品交驗(yàn)前的保護(hù)，保養(yǎng)。
5)做好施工記錄。隱蔽工程記錄，并匯集施工技術(shù)資料。
6)負(fù)責(zé)辦理有關(guān)手續(xù)，并確保系統(tǒng)按期驗(yàn)收使用。
7)負(fù)責(zé)培訓(xùn)甲方使用和管理本系統(tǒng)的技術(shù)人員。
8)乙方進(jìn)場施工人員必須服從甲方的統(tǒng)一管理，如違反甲方管理制度，視情節(jié)予以處罰直至清退出場。
9)做好施工組織管理，保持現(xiàn)場清潔，器材堆放整齊并及時清理現(xiàn)場垃圾，做到文明施工。
10)做好現(xiàn)場人員的安全培訓(xùn)工作，現(xiàn)場施工嚴(yán)格遵守甲方及地方安全部門的多項(xiàng)管理制度，乙方發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行負(fù)責(zé)。
第三章材料及設(shè)備。
3、1材料及設(shè)備到達(dá)目的地為工地現(xiàn)場。
3、2裝修材料10天內(nèi)交貨，設(shè)備7天交貨。本項(xiàng)目施工時間為30個工作日；
3、3所有材料均由乙方組織采購，甲方須提供一封閉場所供乙方保管材料使用。
3、4材料。設(shè)備除甲方另有書面變更要求外，均須按投標(biāo)報價中所列產(chǎn)品型號。產(chǎn)地進(jìn)行采購。
第四章合同價款。
合同總價為：
計(jì)人民幣：元整。
合同總價包括附件的設(shè)備清單所列設(shè)備。系統(tǒng)的安裝調(diào)試及其運(yùn)保費(fèi)。稅金等所有的相關(guān)費(fèi)用。
第五章付款方式。
5、1合同簽定后一周內(nèi)，甲方需向乙方支付合同總價的30%作為備料款，計(jì)人民幣元整。
5、2乙方工程施工完畢，驗(yàn)收合格，正常使用后，甲方支付至所有款項(xiàng)90%的竣工款，乙方工程價款計(jì)人民幣：(以最后決算為實(shí)際價格)。剩余10%作為質(zhì)保金，工程驗(yàn)收1年付清。
5、3甲方支付給乙方的工程款項(xiàng)，乙方必須開具有效的正式的工程安裝發(fā)票，給甲方入帳。
第六章工期。
6、1本合同甲乙雙方簽定之日起，乙方即開始進(jìn)行施工準(zhǔn)備工作。
6、2根據(jù)甲方的施工進(jìn)度安排施工工作。______年____月____日開始施工。
6、3乙方的施工計(jì)劃安排需經(jīng)甲方書面確認(rèn)后方可執(zhí)行；甲方原因造成的停工及工期延誤，乙方必須當(dāng)日向甲方提出書面報告以供審批；甲方須在48小時內(nèi)予以書面答復(fù)，若逾期不予答復(fù)，則表示甲方同意乙方的報告。
第七章設(shè)計(jì)變更。
甲方因變更設(shè)計(jì)時，應(yīng)書面通知乙方；乙方按規(guī)定需變更時，應(yīng)由甲方簽證，竣工時按工程量增減的簽證進(jìn)行調(diào)整和結(jié)算，未經(jīng)甲方代表確認(rèn)的變更無效，不可作為結(jié)算依據(jù)。
第八章工程驗(yàn)收。
8、1工程完成后，乙方提交工程竣工報告，七日內(nèi)由甲。乙雙方對工程進(jìn)行驗(yàn)收。
8、2工程驗(yàn)收時，乙方應(yīng)向甲方提供本系統(tǒng)全套工程設(shè)計(jì)。施工文件及圖紙，并提供全套電子管理文檔。
8、3按國家和地方當(dāng)局的相關(guān)施工規(guī)范，驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)作為驗(yàn)收依據(jù)。
8、4甲方需在三日日內(nèi)驗(yàn)收完畢，并在驗(yàn)收報告單據(jù)上簽字蓋章。
8、5若經(jīng)確定為不合格工程，則乙方應(yīng)及時修正，并直至工程驗(yàn)收合格。
第九章保證及處罰。
9、1乙方保證本系統(tǒng)中所使用的所有產(chǎn)品免受第三方提出關(guān)于侵犯其專利權(quán)。商標(biāo)權(quán)或工業(yè)設(shè)計(jì)權(quán)的起訴。
9、2乙方保證本系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。施工。驗(yàn)收。開通。正常使用。
9、3乙方保證按照甲方施工進(jìn)度安排完成各項(xiàng)工作，如逾期，每天按工程款的0、1%支付違約金。
9、4乙方保證在本系統(tǒng)保修內(nèi)提供4小時快速響應(yīng)，24小時內(nèi)現(xiàn)場服務(wù)。
工程承攬合同樣本篇五
電話：_________電話：_________。
乙方承攬甲方_________工程，為了保證工程質(zhì)量、安全和工期，經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程量：
第二條工程要求：
第三條甲方責(zé)任范圍：
第四條乙方責(zé)任范圍：
第五條技術(shù)要求：
第六條工期、驗(yàn)收程序及質(zhì)保期：
1.施工工期：自開工之日起_________日內(nèi)完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_________%。
2.每一道工序完成，乙方應(yīng)提前一天通知甲方，驗(yàn)收合格才能進(jìn)行下道工序，否則該工序被視為未發(fā)生項(xiàng)，結(jié)算時將從工程款直接扣除。
3.質(zhì)保期：質(zhì)保期_________年，驗(yàn)收合格后付至工程款的_________%，留_________%質(zhì)保金：質(zhì)保期內(nèi)由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的各種問題，由乙方無償修復(fù)或更換。
第七條其它要求：
1.施工中乙方接受甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人現(xiàn)場施工監(jiān)督。
2.施工中乙方應(yīng)遵守甲方安全規(guī)程，并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故，責(zé)任由乙方自負(fù)。
3.乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備，如有損壞乙方必須無償進(jìn)行修復(fù)。
4.未盡事宜雙方協(xié)商解決。
5.本協(xié)議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇六
_______________有限公司(甲方)。
_______________有限公司(乙方)。
依照《_____》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體實(shí)際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔(dān)甲方新上建德市檔案館遷建250kva變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項(xiàng)目和內(nèi)容：
1、250kva變受電工程的設(shè)計(jì)。
2、設(shè)備購置。
3、安裝調(diào)試。
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求：
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作，協(xié)助并配。
合線路驗(yàn)收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設(shè)備和原料，應(yīng)從國家定點(diǎn)廠家采購，并符合國家有。
關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，符合質(zhì)量要求。
4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
三、工程款項(xiàng)及費(fèi)用的結(jié)算：
1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計(jì)：_______________元;。
(高壓電纜、10kv線路部分按實(shí)際耗材在決算中計(jì)收)。
3、本工程款分2次結(jié)清，其中：
(1)、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%。
(計(jì)_______________元)。
(2)、工程竣工驗(yàn)收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計(jì)決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗(yàn)收：
1、根據(jù)工程施工要求，甲方應(yīng)于施工前具備土建驗(yàn)收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設(shè)備進(jìn)場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應(yīng)在_________年_______________月_______________日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。
3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全,做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所。
造成意外事故和損失，由乙方自負(fù)。
5、乙方在工程結(jié)束時，甲方應(yīng)會同供電局有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收。
五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。
甲方：_______________(蓋章)乙方：_______________(蓋章)。
代表：_______________代表：_______________。
工程承攬合同樣本篇七
合同編號：［單位名稱（承攬）字（簽約年份）－08－三位數(shù)編號］
定作人：
承攬人：
簽訂地點(diǎn)：
簽訂時間：年月日
定作人：（填寫全稱）
承攬人：（填寫全稱）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條定作物情況（如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件，寫為見合同附件一）
1.1品名：（應(yīng)填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）
1.2規(guī)格：（應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號）
1.3數(shù)量：（具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位）
1.4備注：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第二條合同價款
2.1合同價款總額：（應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）
2.2付款方式：（應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式）
2.3付款時間：（寫明年、月、日）
第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：
3.1質(zhì)量要求：（應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必須要寫全稱）
3.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù)）
3.3以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供：
（注：如空格不夠用，可以另設(shè)合同附件，寫明見合同附件二）
4.3定作人于年月日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權(quán)解除本合同，承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
第五條技術(shù)資料、圖紙的提供
5.1定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
6.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：（寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗(yàn)收）
6.2驗(yàn)收方法：（寫明全部或抽樣驗(yàn)收的方法）
6.3定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）
6.4定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的地點(diǎn)：（寫明詳細(xì)地址）
6.5驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，定作人有權(quán)要求退換，并視為質(zhì)量不符合約定。
6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時,以（寫明檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)）對定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。
第七條交（提）定作物的時間和地點(diǎn)
7.1雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1自提定作物的時間：（寫明年、月、日）
7.1.2自提定作物的地點(diǎn)：（寫明詳細(xì)地址不可省略）
7.2雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1送交定作物的時間：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.2.2送交定作物的地點(diǎn)：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.3任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議，所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4交（提）定作物日期的計(jì)算：承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
8.1包裝要求：（應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等）
8.2費(fèi)用負(fù)擔(dān)：（寫明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān)）
第九條運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
9.1定作物的運(yùn)輸方式：（寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式）
9.2運(yùn)輸費(fèi)用由（如無內(nèi)容，在空格處劃線）承擔(dān)。
第十條定作物的保修
10.1定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止）
10.2在保修期內(nèi)承攬人免費(fèi)提供保修服務(wù)。
第十一條定金及預(yù)付款
11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）
11.2定作人向承攬人交付定金的時間：（寫明年、月、日）
11.3定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）
11.4定作人向承攬人交付預(yù)付款的時間：（寫明年、月、日）
第十二條承攬人的違約責(zé)任：
12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）%的違約金。
12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
12.6不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）％的違約金。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。
12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。
12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏，或被竊取的，承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金元。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失，由承攬人承擔(dān)。
12.12其它違約責(zé)任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第十三條定作人的違約責(zé)任：
13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價款總值的％的違約金。
13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。
13.4超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
13.5超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時止。
13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人）時,承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。
13.8其它違約責(zé)任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第十四條不可抗力
14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失。
14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。
第十五條爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據(jù)有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運(yùn)輸法院）法院。
第十六條本合同簽訂地點(diǎn)（填寫到縣級）
第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條本合同一式份，定作人執(zhí)份，承攬人執(zhí)份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人：（公章）承攬人：（公章）
住所：住所：
法定代表人或法定代表人或
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
傳真：傳真：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號：賬號
郵政編碼：郵政編碼：
合同簽訂時間：年月日
工程承攬合同樣本篇八
發(fā)包人（以下簡稱甲方）：
承包人（以下簡稱乙方）：
根據(jù)《xxx合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證工程順利進(jìn)行，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同以資共同遵守。
1、工程名稱：。
2、工程地點(diǎn)：。
3、工程內(nèi)容：
4、承包方式：下列承包方式擇一選擇，雙方商定第______種。
（1）乙方包工、包料。
（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。
（3）乙方包工、甲方包料（詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表》）。
5、工程期限：
總_____日歷天，開工日期_______年_____月_____日，竣工日期_______年_____月_____日（施工期以材料進(jìn)場日第二天起計(jì)算）。
6、合同總價款：
7、價款支付方式：
1、開工前______天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件；
2、負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的申請、審批等手續(xù)，并負(fù)責(zé)交納物業(yè)管理處和報批的全部費(fèi)用。
3、負(fù)責(zé)提供施工所需的水源、電源；
4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關(guān)系；
6、施工期間甲方仍需部分使用該場所，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等各項(xiàng)工作；
7、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的檢查監(jiān)督，辦理驗(yàn)收、變更登記手續(xù)和其他事宜，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收。
8、按時、按質(zhì)、按量提供施工所用的自購材料，根據(jù)裝修要求提供圖紙、圖套；
9、未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)；
10、按期支付工程款，不得無故拖延。
4、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場；
5、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)；
6、工程竣工時，積極配合甲方完成工程驗(yàn)收。
1、由甲方提供的材料、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)符合設(shè)施要求，如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的，由甲方負(fù)責(zé)。甲方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)；乙方驗(yàn)收后應(yīng)負(fù)責(zé)妥善保管。
2、由乙方提供的材料、設(shè)備，乙方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知甲方，并接受甲方檢驗(yàn)。如質(zhì)量不符合要求或規(guī)格有差異的，應(yīng)禁止使用；如已經(jīng)使用對工程造成損失的由乙方負(fù)責(zé)。
1、以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負(fù)責(zé)，工期應(yīng)當(dāng)順延：
（1）不能提供水、電；
（2）不能按期提供自購材料、設(shè)備；
（3）不能按期支付工程款影響正常施工的；
（4）因甲方原因變更設(shè)計(jì)、增加施工項(xiàng)目；
（5）同意工期順延的其他情況。
（6）因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。
2、對以下原因造成工期延誤，工期不順延：
（1）因乙方責(zé)任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延；
（2）因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
（3）乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，工期不予順延。
3、合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
1、乙方必須嚴(yán)格按甲方認(rèn)可的圖紙進(jìn)行施工（安裝）。
2、施工過程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項(xiàng)目，應(yīng)以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項(xiàng)目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據(jù)變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費(fèi)用損失等清單，并報告甲方。甲方收到報告后______天內(nèi)做出簽字答復(fù)或協(xié)商解決。
3、隱蔽工程驗(yàn)收前，由乙方通知甲方到現(xiàn)場驗(yàn)收，驗(yàn)收期為_____天。甲方未按時驗(yàn)收的，乙方可自檢后如實(shí)填寫隱蔽記錄，對乙方的自行驗(yàn)收結(jié)果，甲方應(yīng)予以承認(rèn)。
4、工程竣工后，乙方應(yīng)當(dāng)通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)在接到通知后天內(nèi)驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。如甲方在上述規(guī)定時間內(nèi)未能驗(yàn)收，應(yīng)當(dāng)及時書面通知乙方，另定驗(yàn)收日期，否則視為甲方通過驗(yàn)收。如另定驗(yàn)收日期，甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
（1）工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單；（保修期為_____年）。
（2）在正常使用條件下，裝飾裝修工程的最低保修期限為_____年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為______年。保修期自裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
甲、乙雙方本著誠實(shí)信用的原則履行本協(xié)議，任何一方違反上述條款，致使本合同不能履行或者履行瑕疵的，都應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成也可調(diào)解；調(diào)解不成的，可依法向合同簽訂地、合同履行地人民法院提起訴訟。
1、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
2、本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決，如協(xié)商后簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
3、本合同一式_____份，雙方各執(zhí)_____份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，保修期后自行終止。
甲方（簽章）：
乙方（簽章）：
_______年____月____日。
工程承攬合同樣本篇九
甲方通過公開招標(biāo)，評標(biāo)小組綜合評審，按招標(biāo)文件規(guī)定程序，確定乙方為_________市本級行政事業(yè)單位定點(diǎn)印刷企業(yè)之一。為進(jìn)一步明確雙方的責(zé)任，確保印刷定點(diǎn)工作順利開展，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本協(xié)議：
一、定點(diǎn)印刷的服務(wù)單位
為需要印刷的_________市本級行政事業(yè)單位(以下稱“印刷單位”)。
二、定點(diǎn)印刷的業(yè)務(wù)范圍
包括指定信封印刷品。
三、定點(diǎn)印刷產(chǎn)品的價格
(一)指定信封印刷品價格表，見附件一;
(二)常用紙張的實(shí)際進(jìn)價及限價(注：實(shí)際進(jìn)價可隨市場價格變化而調(diào)整)見附件二。
四、定點(diǎn)印刷時間
為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
五、定點(diǎn)印刷方法
由印刷單位在確定的定點(diǎn)印刷企業(yè)中自行選擇。選擇乙方時由雙方簽訂“定點(diǎn)印刷合同單”(一式四份)，明確印刷的具體要求和印刷費(fèi)用等，乙方提供免費(fèi)接印、送樣、送貨等一條龍上門服務(wù)。
六、付款方式
乙方將印刷品送達(dá)指定地點(diǎn)后，須由印刷單位在“定點(diǎn)印刷驗(yàn)收單”簽字蓋章，貨款支付按雙方在合同單上的約定，由乙方憑“定點(diǎn)印刷合同單(財(cái)務(wù)聯(lián))”、“定點(diǎn)印刷驗(yàn)收單”和正式印刷發(fā)票向印刷單位結(jié)算，由印刷單位采取非現(xiàn)金形式支付。舟山本島外印刷單位的印刷業(yè)務(wù)，如乙方需收取適當(dāng)運(yùn)費(fèi)的，需雙方協(xié)商確定并在合同單中明確。
七、質(zhì)量保證
乙方要確保印刷品符合有關(guān)的質(zhì)量要求。印刷單位對印刷品質(zhì)量有異議的，應(yīng)向乙方提出，乙方應(yīng)耐心查實(shí)和說明。
八、乙方承諾：
(一)遵守《中華人民共和國政府采購法》和有關(guān)印刷業(yè)法規(guī)。
(二)按經(jīng)營范圍接受印刷單位的印刷業(yè)務(wù)。
(三)確定專人負(fù)責(zé)政府采購定點(diǎn)印刷業(yè)務(wù);確定專人負(fù)責(zé)定點(diǎn)印刷的計(jì)價，確保準(zhǔn)確無誤。
(四)做好生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理工作，設(shè)立政府采購業(yè)務(wù)臺帳。
(五)根據(jù)印刷單位要求按時交貨，免費(fèi)送貨到指定地點(diǎn)。
(六)自覺接受政府采購監(jiān)督管理部門和甲方對定點(diǎn)印刷情況的監(jiān)督檢查。
(七)印刷單位特殊用紙的價格在實(shí)際執(zhí)行中可與乙方商定，乙方將隨同統(tǒng)計(jì)報表報甲方備案。
(九)乙方在投標(biāo)文件中的其他承諾。
九、違約責(zé)任：
(一)因乙方所交印刷品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號不符合《行政事業(yè)單位定點(diǎn)印刷合同單》要求的，印刷單位可拒收，其損失由乙方承擔(dān)。
(二)乙方如有以下行為的，甲方有權(quán)對其作如下處理：
(1)因違反國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，被執(zhí)法機(jī)關(guān)查處取消經(jīng)營資格的，甲方有權(quán)單方面終止協(xié)議。
(2)未按招標(biāo)文件規(guī)定的印刷計(jì)價方式和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)價的;
(3)在定點(diǎn)印刷期間，有弄虛作假、多計(jì)費(fèi)用、以次充好等違規(guī)行為的;
(4)為非定點(diǎn)印刷企業(yè)代開印刷發(fā)票的;
(5)因自身原因拒絕承接印刷業(yè)務(wù)或?qū)⒊薪拥挠∷I(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包的;
(6)未履行印刷合同的約定而受到印刷單位有效投訴的;
(7)未履行《投標(biāo)人承諾書》中的其他承諾的。
(三)乙方有違反本條第二款2、3、4項(xiàng)行為之一的，一經(jīng)查實(shí)，甲方記錄在案并收取10%的履約保證金作為違約金;協(xié)議期內(nèi)第二次查實(shí)的，發(fā)函通報并收取40%的履約保證金作為違約金;第三次查實(shí)的，甲方有權(quán)沒收余下的履約保證金，并終止協(xié)議，同時將其列入不良供應(yīng)商名單。協(xié)議期內(nèi)被查實(shí)二次以上或同時違反多款內(nèi)容的，甲方并報市政府采購管理部門處理，在1-3年內(nèi)禁止參加政府采購定點(diǎn)印刷招投標(biāo)活動。
(四)乙方有違反本條第二款5、6、7項(xiàng)內(nèi)容之一的，甲方將視情提出警告并記錄在案，仍未作改正的，甲方有權(quán)沒收其10%以上履約保證金的處理，并將列入不良供應(yīng)商名單。
(五)因不可抗力原因，乙方不能繼續(xù)履行本協(xié)議，可書面提出，甲方經(jīng)調(diào)查核實(shí)可提前終止。
十、甲方將會同有關(guān)部門對定點(diǎn)印刷的質(zhì)量、價格、服務(wù)等情況進(jìn)行檢查和考核，考核結(jié)果作為下次定點(diǎn)印刷企業(yè)資格考評的參考依據(jù)。
十一、其他：
(一)以下文件是本協(xié)議不可分割的組成部分：甲方的招標(biāo)文件、乙方提交的投標(biāo)文件(包括出具的承諾書)、中標(biāo)通知書、履約保證金。
(二)_________的定點(diǎn)印刷政府采購協(xié)議由_________采購辦(財(cái)政局)與乙方簽訂，其中有關(guān)印刷單位的確定、付款方式等由_________采購辦(財(cái)政局)在簽訂協(xié)議時確定。
(三)若本市所屬其他縣(區(qū))采購辦(中心)愿意比照本定點(diǎn)印刷方案實(shí)行的，乙方同意按本定點(diǎn)印刷方案的原則與需方協(xié)商相關(guān)事宜。
十二、未盡事宜，甲、乙雙方協(xié)商解決，經(jīng)協(xié)商無法解決的，按《合同法》有關(guān)規(guī)定處理。
十三、協(xié)議生效：本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。
十四、本協(xié)議一式三份，甲、乙雙方各一份，報舟山市政府采購管理辦公室備案一份。
甲方：_________(公章)乙方：_________(公章)
法人代表/授權(quán)代表：_________(簽字)法人代表/授權(quán)代表：_________(簽字)
_________年____月____日_________年____月____日
協(xié)議附件：
1、《指定信封印刷價格表》
2、《_________單位紙張進(jìn)價及限價表》
3、《行政事業(yè)單位其他印刷品定點(diǎn)印刷合同單》
4、《行政事業(yè)單位定點(diǎn)印刷業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報表》
工程承攬合同樣本篇十
委托方：_____________(以下稱甲方)
承接方：_____________(以下稱乙方)
簽約地點(diǎn)：________________________
施工地點(diǎn)：________________________
簽約時間：________________________
1.合同內(nèi)容
本合同項(xiàng)所指的項(xiàng)目是：___________________________
(系統(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”)
2.合同金額
2.1合同總金額為人民幣：_______________(rmb：__________)
2.2合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費(fèi)用。
3.付款方式
3.1付款
合同簽訂后兩天內(nèi)，由甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣__________(rmb___________)。
3.2設(shè)備進(jìn)度款
當(dāng)乙方進(jìn)場并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣_____________(rmb________)。
3.3工程結(jié)算付款
本合同項(xiàng)下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成，由甲方人員驗(yàn)收合格之日起后兩天內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價的_______%，即人民幣___________(rmb______)。
3.4最終驗(yàn)收付款
經(jīng)甲方代表正式驗(yàn)收合格之后的____________個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣________________(rmb________________)。
3.5其它事項(xiàng)
4.合同雙方責(zé)任
4.1甲方責(zé)任
4.1.1按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3安排好貨物在工地的倉儲設(shè)施。
4.1.4協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系，避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4.1.5工程安裝調(diào)試完畢后，甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收申請之時起____________個工作日內(nèi)安排驗(yàn)收。
4.2乙方責(zé)任
4.2.1按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計(jì)、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2負(fù)責(zé)安排對甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。
4.2.3確保所提供的設(shè)備材料與附件一質(zhì)量相符。
4.2.4向甲方提供及時的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時間為全天24小時)
5.安裝及調(diào)試
5.1安裝及調(diào)試責(zé)任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。
5.2在整個安裝調(diào)試期內(nèi)，乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。
6.其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
簽約代表：____________簽約代表：_______________
指定聯(lián)絡(luò)人員：________指定聯(lián)絡(luò)人員：___________
附件一：物料清單
序號
名稱
型號
數(shù)量
單位
單價
總價
備注
1
2
3
4
5
6
7
其它零配件
a
器材總造價
b
施工安裝費(fèi)=器材總造價×12%
c
稅金=(a+b)乘以6%
d
工程總價=a+b
工程承攬合同樣本篇十一
乙方(承包方)：
根據(jù)《xxx合同法》，結(jié)合本工程具體情況，本著公平、公正、平等、合理的原則，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。
第一條工程概況。
工程承包方式，雙方商定采取下列第__________種承包方式：
(1)乙方包工、包全部材料;詳見預(yù)算書。
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供主材;詳見預(yù)算書。
(3)乙方包工，甲方包全部材料;詳見預(yù)算書。
備注：甲方在公司所選材料確定簽字后材料下單之前還能更換，如材料下單后甲方要求更換材料所產(chǎn)生的費(fèi)用(運(yùn)費(fèi)及搬運(yùn)費(fèi)及損壞的材料費(fèi))由業(yè)主自行承擔(dān)。公司贈送東西，業(yè)主可放棄但不可折現(xiàn)，不可換別的物品。
工程期限__________天;。
開工日期______年______月______日
竣工日期______年______月______日
合同施工價款：本合同工程造價為(人民幣)____________元;。
金額大寫：___________________________________________元整。
第二條施工圖紙及預(yù)算、監(jiān)理。
本工程施工圖紙及預(yù)算、監(jiān)理分別由提供設(shè)計(jì)，提供預(yù)算，提供監(jiān)理，圖紙及預(yù)算一式兩份，甲、乙雙方各一份，作為本合同附件。
第三條。
免費(fèi)提供乙方施工期間所需要的水、電;。
負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里之間的關(guān)系;負(fù)責(zé)辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應(yīng)當(dāng)支付的有關(guān)費(fèi)用。
施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護(hù)消防等項(xiàng)工作。
參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、工程竣工驗(yàn)收。
第四條。
嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;。
保護(hù)好原居室的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通。
保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
第五條。
工程項(xiàng)目或施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更單，同時調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(裝飾裝修工程變更單);雙方約定本工程項(xiàng)目采用固定單價、不可變更。具體如下：
1);減項(xiàng)部分：基礎(chǔ)裝修部分不得減價，主材部分根據(jù)折扣減價。簽訂減項(xiàng)單，在最后一次結(jié)算時減除。
2);增項(xiàng)部分;根據(jù)公司規(guī)定價格或市場價格增項(xiàng)。簽訂增項(xiàng)單，同時將增項(xiàng)款交到公司財(cái)務(wù)。工程部接到財(cái)務(wù)通知單方能進(jìn)行增項(xiàng)。
3);工期;減項(xiàng)不減工期，增項(xiàng)根據(jù)增項(xiàng)內(nèi)容調(diào)整增加工期。
同一工程施工期間的變更不能超過三次，每次變更甲方必須及時配合乙方簽寫變更單，并提前兩天完成，否則導(dǎo)致工期順延和窩工的，甲方必須給予工期的順延和每天300元窩工費(fèi)的補(bǔ)償。
第六條。
按合同約定由乙方提供的主要的材料、設(shè)備，乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗(yàn)收。
第七條。
對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：
(1)工程量變化或設(shè)計(jì)變更;。
(2)不可抗力;國家節(jié)假日。
乙方工作工程變更材料供應(yīng)工期延誤。
(3)影響施工的停水、停電(以施工記錄為準(zhǔn)，甲方可向物業(yè)管理單位問詢);。
(4)甲方同意工期順延的其它情況。
因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延并按本合同第五條承擔(dān)相應(yīng)的賠償款。
因乙方責(zé)任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
第八條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
雙方約定本工程施工質(zhì)量按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：
(1)施工過程中雙方就工程質(zhì)量發(fā)生爭議，申請由質(zhì)量監(jiān)督部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
第九條工程驗(yàn)收和保修。
雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：
(1)材料進(jìn)場驗(yàn)收;。
(2)隱蔽工程驗(yàn)收包括木作基層、水路、電路等;。
(3)中期驗(yàn)收即工期過半木工收口;。
(4)竣工驗(yàn)收;。
乙方應(yīng)提前一天通知甲方參加驗(yàn)收，階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單;。
工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收，填寫工程驗(yàn)收單(工程驗(yàn)收單)，在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)(工程結(jié)算單);(3)竣工驗(yàn)收。
工程完工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到竣工通知單后三日內(nèi)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，結(jié)清尾款，簽署保修單。
雙方進(jìn)行施工驗(yàn)收前，乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
雙方未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗(yàn)收合格，因此而造成的損失由甲方承擔(dān)。
竣工驗(yàn)收在工程質(zhì)量、空氣質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽定解決竣工驗(yàn)收遺留問題協(xié)議后方可先行入住。
本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起水電保修期為五年、防水保修兩年、其他保修五年并。并填寫工程保修單。
第十條工程款支付方式。
雙方約定按下列方式支付工程款：
合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方繳付施工價款：
(2)其他支付方式：
工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并告知甲方。甲方接到告知后兩日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單(工程結(jié)算單)并簽字，甲方應(yīng)在簽字時向乙方結(jié)清工程尾款，然后乙方負(fù)責(zé)清理現(xiàn)場，收拾衛(wèi)生。
第十一條違約責(zé)任。
未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)。
因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失一萬元整。
由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理;。
由于乙方原因，致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金千分之元。
第十二條合同爭議的解決方式。
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列方式解決：
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解，協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第十三條其它條款。
因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由甲方指定地點(diǎn)，并由乙方負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到該甲方指定的地點(diǎn)。
施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管。工程竣工驗(yàn)收并結(jié)算完畢后，應(yīng)當(dāng)如數(shù)交還。
甲乙雙方之間一切約定均簽定文字協(xié)定，所有口頭承諾均無效。
甲乙雙方均有責(zé)任核實(shí)工程項(xiàng)目及工程量。乙方為甲方施工的工程項(xiàng)目以報價單上文字寫明的項(xiàng)目和變更單為準(zhǔn)，工程量按照工程中實(shí)際發(fā)生的為準(zhǔn)。
乙方遵守甲方物業(yè)部門的相關(guān)規(guī)定，如違反相關(guān)規(guī)定給甲方造成的損失應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)。
乙方設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報價服務(wù)，并代表乙方與甲方簽定合同。合同簽定后，乙方執(zhí)行合同的代表人為乙方工程部派出的施工監(jiān)理。甲方關(guān)于工程的一切事宜均通過乙方施工監(jiān)理及設(shè)計(jì)師解決，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。
施工人員對甲方現(xiàn)場物品應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)及保護(hù)，并且雙方須簽署物品清單。簽定之后，如發(fā)現(xiàn)丟失或破壞的由乙方承擔(dān)甲方損失。甲方應(yīng)在開工前將原有的電話機(jī)等設(shè)備拆除(乙方除使用施工所用水、電外，不得使用甲方原有的衛(wèi)生潔具、煤氣灶具、熱水器等設(shè)備)。
負(fù)責(zé)采購的主要材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如甲方所供材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成的損失由甲方負(fù)責(zé)。
工程由乙方負(fù)責(zé)采購的主要材料、設(shè)備，必須在報價單中注明質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)甲方簽字認(rèn)可，否則對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
施工過程中凡由甲方指定材料供應(yīng)商情況，材料發(fā)生質(zhì)量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期、窩工等，均由甲方承擔(dān)責(zé)任;凡由乙方提供的材料，發(fā)生上述問題均由乙方承擔(dān)責(zé)任。
除合同注明的以外，五金(門鎖、門吸、水龍頭等)、開關(guān)面板、墻地磚、燈具、潔具、地板等，如由甲方供貨到現(xiàn)場的，甲方必須及時提供。若需要乙方負(fù)責(zé)，需要在預(yù)算中確定，否則，在后期施工過程中需要乙方代購的，加收5%人工及差旅費(fèi)。
如在工程施工過程中甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時，需提前與乙方代表聯(lián)系，在雙方簽定變更單后方能進(jìn)行該項(xiàng)施工。凡甲方直接與現(xiàn)場施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，由甲方承擔(dān)。為保證施工及服務(wù)的質(zhì)量，乙方嚴(yán)禁施工隊(duì)與任何人私下交易，請甲方配合。
合同簽定后，如甲方的減項(xiàng)金額超過工程款的20%以上，甲方須向乙方支付工程總額的(由于工程調(diào)度及人工等)5%的變更損失費(fèi)。若甲方所減項(xiàng)目所用的材料乙方已訂購或運(yùn)到現(xiàn)場，甲方需另外支付材料來回運(yùn)費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)、材料損耗費(fèi)及退貨費(fèi)用，如果不能退貨，甲方需承擔(dān)所有貨款。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，乙方無權(quán)移動改造煤氣、天然氣管線、暖氣管線。甲方若需改動上述管線，須出示有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件并與乙方簽定施工責(zé)任保證書，且改造驗(yàn)收合格后，乙方只負(fù)責(zé)合同保修內(nèi)的維修責(zé)任，不負(fù)責(zé)其它賠償責(zé)任。
物業(yè)小區(qū)收取的物業(yè)押金等費(fèi)用由甲方交納。
工程施工工期過半(木工收口驗(yàn)收合格后)，甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行分階段驗(yàn)收及中期預(yù)結(jié)算(根據(jù)工程變更、工程增減)。甲方應(yīng)在中期預(yù)結(jié)算后兩日內(nèi)到乙方財(cái)務(wù)部門交納中期款，否則，乙方有權(quán)利將工程終止。甲方不得以任何理由拒絕參加中期預(yù)結(jié)算，乙方有權(quán)自預(yù)結(jié)算發(fā)生日起停止施工，由此延誤的工期及給乙方造成的窩工損失根據(jù)本合同由甲方負(fù)責(zé)。
乙方應(yīng)提前一天通知甲方參加竣工驗(yàn)收及結(jié)算。如甲方接到通知后，未按時參加，每超過三天按其所欠款額的千分之四向乙方支付違約金。乙方在收到甲方結(jié)算款后填寫工程保修單，辦理工程移交手續(xù)(未出現(xiàn)在報價單及變更單上的項(xiàng)目乙方不予保修及承擔(dān)任何責(zé)任)。甲方七日內(nèi)未付工程結(jié)算款視為自動放棄保修及維修的權(quán)利，且乙方保留相關(guān)權(quán)利。
合同簽定后，未出現(xiàn)本合同約定的情況下，一方提出解除合同時，須向另一方支付合同總額10%的違約金，由此造成的損失，違約方應(yīng)予以賠償對方。
如甲方對乙方工作有任何質(zhì)疑時，請撥打投訴電話：xxxxxxx。
第十四條補(bǔ)充約定。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇十二
合同編號：
委托方：(以下稱甲方)
承接方：(以下稱乙方)
簽約地點(diǎn)：
施工地點(diǎn)：
簽約時間： 年 月 日
本合同項(xiàng)所指的項(xiàng)目是：
(系統(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”)
2.1 合同總金額為人民幣：(rmb：)
2.2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費(fèi)用。
3.1 付款
合同簽訂后兩天內(nèi)，由甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 (rmb)。
3.2 設(shè)備進(jìn)度款
當(dāng)乙方進(jìn)場并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____％，即人民幣(rmb)。
3.3 工程結(jié)算付款
本合同項(xiàng)下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成，由甲方人員驗(yàn)收合格之日起后兩天內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 (rmb)。
3.4 最終驗(yàn)收付款
經(jīng)甲方代表正式驗(yàn)收合格之后的____個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣(rmb)。
3.5 其它事項(xiàng)
4.1 甲方責(zé)任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設(shè)施。
4.1.4 協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系，避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4.1.5 工程安裝調(diào)試完畢后，甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收申請之時起____個工作日內(nèi)安排驗(yàn)收。
4.2 乙方責(zé)任
4.2.1 按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計(jì)、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2 負(fù)責(zé)安排對甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。
4.2.3 確保所提供的設(shè)備材料與附件一質(zhì)量相符。
4.2.4 向甲方提供及時的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時間為全天24小時)
5.1 安裝及調(diào)試責(zé)任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。
5.2 在整個安裝調(diào)試期內(nèi)，乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方：乙方：
地址：地址：
電話：電話：
傳真：傳真：
簽約代表：簽約代表：
指定聯(lián)絡(luò)人員：指定聯(lián)絡(luò)人員：
工程承攬合同樣本篇十三
甲方（發(fā)包方）：
乙方（承包方）：
雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他行政法規(guī)和有關(guān)文件，遵循平等自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致簽定本合同。
一、工程名稱：整修堰塘工程
二、工程地點(diǎn)：___鎮(zhèn)___村
三、工程內(nèi)容及規(guī)模：
四、工程承包范圍：
五、工程期限：
1、本合同工期為：20___年___月___日開工，至20___年___月___日完工。
2、如遇一下情況，工期順延。
（1）施工現(xiàn)場不符合安全施工；
（2）設(shè)計(jì)范圍內(nèi)出現(xiàn)重大變動；
（3）人力自然災(zāi)害而影響工程進(jìn)度；
（4）甲方不能按合同規(guī)定支付工程款；
六、合同價款
工程總價：_______元
七、工程質(zhì)量要求
八、價格及支付方式
九、工程安全
乙方對施工現(xiàn)場實(shí)行安全文明標(biāo)準(zhǔn)化管理，確保安全施工無事故，若施工期間發(fā)生工傷及疾病事故，法律責(zé)任和費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)責(zé)任何責(zé)任。
十、甲方義務(wù)
十一、乙方義務(wù)
十二、工程違約責(zé)任、工程延誤違約
乙方在施工中，質(zhì)量，進(jìn)度，安全，服務(wù)等方面必須按約定執(zhí)行，若一方違約賠償對方的一經(jīng)濟(jì)損失。并特別約定：由乙方原因造成工程延誤，乙方自愿承擔(dān)每天____元人民幣違約金。出現(xiàn)不可抗拒的自然原因，由雙方另行協(xié)商。
本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，雙方簽字后生效，具有同等法律效力。
甲方簽字：_______乙方簽字：_______
20___年___月___日
工程承攬合同樣本篇十四
發(fā)包方：
承包方：
甲方經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，在建蓋磚混結(jié)構(gòu)房屋層，約平方米?，F(xiàn)經(jīng)甲乙雙方平等、自愿協(xié)商，達(dá)成如下承攬施工協(xié)議供雙方共同遵守：
一、工程包工不包料。乙方自帶全部建筑施工工具，自行進(jìn)行建筑施工，乙方完成全部工程施工并清除室內(nèi)全部建筑垃圾，甲方按建筑每層人民幣元/平方米支付工時費(fèi)，結(jié)算面積以雙方驗(yàn)收時共同確認(rèn)的面積為準(zhǔn)。
二、工期自年月日起至年月日止。
三、工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按雙方確認(rèn)的書面文件，無書面文件的按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
四、工程勞務(wù)費(fèi)在澆地梁時付元;第一層澆頂時付元;第二層澆頂時付元;其余款項(xiàng)在房屋驗(yàn)收、結(jié)算后扣除3%的保修金后一次性付清。發(fā)生的所有與勞務(wù)有關(guān)的稅、費(fèi)全部由乙方承擔(dān)。
五、甲方主要義務(wù)。
1、提供施工圖紙給乙方，圖紙經(jīng)乙方簽字后作為施工和驗(yàn)收的依據(jù)。
2、簽收乙方提出的材料計(jì)劃并按乙方要求的材料數(shù)量和質(zhì)量提供各種建筑材料。
3、按約定按時支付費(fèi)用及時驗(yàn)收。
六、乙方主要義務(wù)：
1、按甲方要求和建筑規(guī)范完成打地板、澆頂、砌磚、貼瓷磚(室內(nèi)、室外墻面裝飾)、膩?zhàn)臃弁抗蔚裙こ?，工程?yīng)達(dá)到甲方掃地即可入住坐房。
2、提前提出合理、合規(guī)范的材料用料計(jì)劃交甲方購買，對甲方購買回使用的材料進(jìn)行驗(yàn)收、簽收。
3、為甲方提出、提供合理、合規(guī)范的施工方案和許多技術(shù)。
4、乙方負(fù)責(zé)出檐蓋青瓦壓高及室內(nèi)半墻瓷磚(廚房、客廳、衛(wèi)生間、樓梯走道)。
5、柱梁無凸凹無蜂窩，如出現(xiàn)柱梁空洞大，由乙方負(fù)責(zé)返工。賠償經(jīng)濟(jì)損失。
6、房屋支磚粉刷平整度不得超過1公分。
7、標(biāo)高3.42米，一層二層3.42米。
七、乙方必須合法用工，對所用工人負(fù)責(zé)完全的法律責(zé)任：乙方必須按安全生產(chǎn)規(guī)程施工、文明施工，施工過程中的一切安全事故責(zé)任由乙方自行負(fù)完全責(zé)任。
八、乙方應(yīng)本著合理、合規(guī)的原則節(jié)約用材，造成返工、浪費(fèi)的，乙方負(fù)賠償責(zé)任。
九、工程按國家標(biāo)準(zhǔn)合格等級和雙方書面約定進(jìn)行驗(yàn)收、交付。
十、工程質(zhì)量保修按國家規(guī)定執(zhí)行，保修期一年，自驗(yàn)收合格后開始計(jì)算，在保修期內(nèi)，乙方依法承擔(dān)保修責(zé)任。保修期滿，房屋無質(zhì)量問題，保修金退還乙方。
十一、任何一方違約則賠償對方因此造成的全部損失(含誤工、訴訟、工程誤期等)。
十二、本協(xié)議未盡事宜依據(jù)國家法律、法規(guī)處理，雙方補(bǔ)充協(xié)議具有合同效力。
十三、此合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，簽字后生效發(fā)生法律效力。
十四、發(fā)生爭議雙方協(xié)商解決或依法訴訟。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
工程承攬合同樣本篇十五
根據(jù)，《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l列》，《建筑工程安全管理?xiàng)l列》，結(jié)合本工程具體事項(xiàng)，本著雙方互利互惠公平、公正的原則，經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以資信守。
迎賓路以西，西安大路以北。香港城一期場區(qū)土方挖運(yùn)。
場區(qū)土方挖運(yùn)。
挖土及場外運(yùn)輸(挖掘機(jī)及其他所有挖運(yùn)土方設(shè)備均由乙方負(fù)責(zé))。
按實(shí)際挖土方實(shí)測實(shí)量計(jì)算土方量及場外運(yùn)輸每立方米24元。
按照國家驗(yàn)收規(guī)范施工，驗(yàn)收達(dá)到合格。
土方挖運(yùn)完成支付3萬元人民幣，余款________年____月____日末支付。
負(fù)責(zé)測量土方標(biāo)高。
1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項(xiàng)城建行政執(zhí)法罰款、車輛運(yùn)輸、等挖運(yùn)土方手續(xù)，所發(fā)生的一切費(fèi)用均由承包方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。
2、乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛所發(fā)生的一切行車安全事故，由于挖運(yùn)土方而產(chǎn)生的任何事項(xiàng)與甲方無關(guān)。
3、承包人嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場管理規(guī)定，關(guān)于安全、環(huán)保交底的內(nèi)容執(zhí)行，遵守相關(guān)法律法規(guī)，違者將按照相關(guān)條列進(jìn)行處罰，由此發(fā)生的安全及質(zhì)量事故油承包人自行承擔(dān)，并對發(fā)包人承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測繪人員所提供的挖土標(biāo)高挖土。
5、乙方應(yīng)配合甲方做好文明施工。
6、挖土方工程機(jī)械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故，均由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。
7、乙方嚴(yán)格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延誤，甲方有權(quán)終止合同，對已發(fā)生的'挖土工程量不予結(jié)算，因此給甲方所造成的負(fù)面影響及經(jīng)濟(jì)損失由乙方賠償給甲方。
存在爭議時雙方協(xié)商解決，協(xié)商不妥時采用法律訴訟解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇十六
發(fā)包人：
承攬人：
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成以下合同條款內(nèi)容：
一、承包項(xiàng)目：甲方有工程，地址承包給乙方施工，工程項(xiàng)目，工程價格，其中單價內(nèi)容有一切輔助用工及圖紙范圍內(nèi)一切相應(yīng)工作內(nèi)容()等。
二、工程質(zhì)量：乙方必須嚴(yán)格遵守建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，按甲方提供的圖紙施工，確保質(zhì)量，達(dá)到優(yōu)質(zhì)工程，所有施工程序必須按有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行，如乙方出現(xiàn)質(zhì)量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔(dān)，在各項(xiàng)施工內(nèi)容的間接或隱蔽施工之前，必須經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下道工序施工。
三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現(xiàn)場取樣檢測合格后方可使用。如因設(shè)計(jì)方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的施工進(jìn)度計(jì)劃如期完成，不準(zhǔn)找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。
四、施工期限：總工期天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè)，從年月日至年月日竣工，乙方必須在規(guī)定期限內(nèi)完成圖紙上的所有工作量，如在規(guī)定期限內(nèi)沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進(jìn)行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。
五、安全責(zé)任：乙方在施工期間要嚴(yán)格遵守《建筑安裝工人程安全生產(chǎn)基本規(guī)定》，盡心盡責(zé)做好安全工作，不準(zhǔn)做對各工種有危害的存在隱患的事情或現(xiàn)象。不準(zhǔn)無理取鬧、打架斗毆及拋物等現(xiàn)象，出現(xiàn)一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發(fā)日至工程結(jié)束不準(zhǔn)進(jìn)入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔(dān)后果，甲方概不負(fù)責(zé)。施工現(xiàn)場乙方不準(zhǔn)帶小孩、閑雜人員進(jìn)入。
六、文明施工：乙方必須達(dá)到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機(jī)械及用具事項(xiàng)：所有材料、施工機(jī)械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負(fù)責(zé)機(jī)械的運(yùn)輸及保管工作，只負(fù)責(zé)圖紙和技術(shù)服務(wù)。
八、付款方式：根據(jù)所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內(nèi)合同內(nèi)的所有工作量全部做完并驗(yàn)收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質(zhì)保金在交付后一年內(nèi)付清。
九、備注：本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
工程承攬合同樣本篇十七
_______公司(甲方)。
_______公司(乙方)。
依照《中華人民共和國民法典》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體實(shí)際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔(dān)甲方新上建德市檔案館遷建250kva變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項(xiàng)目和內(nèi)容：
1、250kva變受電工程的設(shè)計(jì)、設(shè)備購置、安裝調(diào)試。
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求：
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作，協(xié)助并配合線路驗(yàn)收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設(shè)備和原料，應(yīng)從國家定點(diǎn)廠家采購，并符合國家有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，符合質(zhì)量要求。
4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
三、工程款項(xiàng)及費(fèi)用的結(jié)算：
1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計(jì)：102496元;。
(高壓電纜、10kv線路部分按實(shí)際耗材在決算中計(jì)收)。
3、本工程款分2次結(jié)清，其中：
(1)、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%(計(jì)70000元)。
(2)、工程竣工驗(yàn)收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計(jì)決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗(yàn)收：
1、根據(jù)工程施工要求，甲方應(yīng)于施工前具備土建驗(yàn)收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設(shè)備進(jìn)場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應(yīng)在__年__月__日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。
3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全,做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負(fù)。
5、乙方在工程結(jié)束時，甲方應(yīng)會同供電局有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收。
五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。
甲方：(蓋章)。
乙方：(蓋章)。
代表：代表：
__年__月__日__年__月__日。
工程承攬合同樣本篇十八
合同編號：
委托方： （以下稱甲方）
承接方： （以下稱乙方）
簽約地點(diǎn)：
施工地點(diǎn)：
簽約時間： 年 月 日
1、合同內(nèi)容
本合同項(xiàng)所指的項(xiàng)目是：
（系統(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”）
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣： （rmb： ）
2.2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費(fèi)用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內(nèi)，由甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.2 設(shè)備進(jìn)度款
當(dāng)乙方進(jìn)場并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____％，即人民幣 （rmb ）。
3.3 工程結(jié)算付款
本合同項(xiàng)下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成，由甲方人員驗(yàn)收合格之日起后兩天內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.4 最終驗(yàn)收付款
經(jīng)甲方代表正式驗(yàn)收合格之后的____個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.5 其它事項(xiàng)
4、合同雙方責(zé)任
4.1 甲方責(zé)任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設(shè)施。
4.1.4 協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系，避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4.1.5 工程安裝調(diào)試完畢后，甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收申請之時起____個工作日內(nèi)安排驗(yàn)收。
4.2 乙方責(zé)任
4.2.1 按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計(jì)、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2 負(fù)責(zé)安排對甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。
4.2.3 確保所提供的設(shè)備材料與附件一質(zhì)量相符。
4.2.4 向甲方提供及時的售后服務(wù)支持。（響應(yīng)時間為全天24小時）
5、安裝及調(diào)試
5.1 安裝及調(diào)試責(zé)任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。
5.2 在整個安裝調(diào)試期內(nèi)，乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
簽約代表： 簽約代表：
指定聯(lián)絡(luò)人員： 指定聯(lián)絡(luò)人員：
工程承攬合同樣本篇十九
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同信守。
品（材料）名：
規(guī)格型號：
單位：
數(shù)量：
單價：
金額：
交貨日期：
超欠幅度%：
供應(yīng)辦法：
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
2、質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法：
3、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
4、交貨（運(yùn)輸）辦法及地點(diǎn)：
5、貨款共計(jì)人民幣（大寫）：
6、結(jié)算辦法及期限：
7、其他：
第一點(diǎn)：甲方的違約責(zé)任。
（1）變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償乙方損失。
（2）中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值%的違約金。
（3）自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。
（4）未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
（5）未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
（6）實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無故拒絕接貨的，應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門違約金。
（7）錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的，應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
（8）其他。
第二點(diǎn)：乙方承擔(dān)的違約責(zé)任。
（1）產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價；甲方不同意收貨的，乙方應(yīng)包修、包退、包換，并承擔(dān)因此造成的損失。
（2）未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交；不需要的，可以退貨，并承擔(dān)損失；不能交貨的，應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值%的違約金。
（3）包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用；甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
（4）未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
（5）不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
（6）產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。
（7）未按甲方對技術(shù)資料及圖紙的保密要求履行保密義務(wù)而給甲方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
（8）其他：
本合同一式份。有效期自請?zhí)顚懹行鹗紩r間到請?zhí)顚懹行ЫK止時間止。
甲方：請?zhí)顚懚ㄗ鞣健?BR> 乙方：請?zhí)顚懗袛埛健?BR> 法定代表人：
法定代表人：
電話：填寫定作方辦公電話。
電話：填寫承攬方辦公電話。
地址：填寫定作方住所。
地址：填寫承攬方住所。
開戶銀行：填寫定作方開戶銀行。
開戶銀行：填寫承攬方開戶銀行。
賬號：填寫定作方賬號。
賬號：填寫承攬方賬號。
工程承攬合同樣本篇二十
承包方： 以下簡稱乙方
1. 工程名稱：采礦，掘進(jìn)，出礦等工程
2. 工程地點(diǎn)：盤古山竹山坪坑口石告窩
二：承包方式
1. 乙方負(fù)責(zé)采礦，選礦的生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)材料及工人工資全部費(fèi)用。
2. 乙方應(yīng)安全生產(chǎn)，按年計(jì)算每年任務(wù)，【6噸精選鎢沙】交與甲方，價格按每噸三萬五千元，任務(wù)外的鎢砂按市價賣與甲方。
3. 在生產(chǎn)前乙方應(yīng)向甲方交押六十萬元風(fēng)險金才能生產(chǎn)，本風(fēng)險金在安全生產(chǎn)狀況下，待合同期滿后甲方退回乙方。
三：用工管理
1. 乙方依法用工，自主用工，自行招工，井下作業(yè)人員必須是年滿
十八周歲以上五十歲以下的男性，但必須經(jīng)礦區(qū)醫(yī)院身體檢查和甲方保衛(wèi)部政審及甲方安全環(huán)保部，人力資源部，保衛(wèi)部按規(guī)定時間培訓(xùn)教育考試合格后方可招用，將員工統(tǒng)報坑口備案。
2. 乙方應(yīng)依法與員工簽訂勞動合同，依法給予員工正常的勞保待遇。
四;安全生產(chǎn)責(zé)任
1. 乙方承包一切安全生產(chǎn)責(zé)任，必須堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合管理”的安全方針，服從甲方的安全考核，確保安全生產(chǎn)。
2. 乙方必須按規(guī)定為從業(yè)人員，辦好雇主責(zé)任保險和工傷保險，保險賠償金額每人不得少于60萬元，并將雇主責(zé)任保險憑單和工傷保險單復(fù)印報甲方安全環(huán)保部，人力資源部和財(cái)政部等部門備案。
3. 甲乙雙方另行專門簽訂，【安全生產(chǎn)管理協(xié)議】雙方要認(rèn)真執(zhí)行【安全生產(chǎn)管理協(xié)議】條款，同時乙方還應(yīng)與甲方坑口簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀。
4. 乙方人員在工程承包內(nèi)出現(xiàn)偷盜礦產(chǎn)品和生產(chǎn)材料，備品條件等工業(yè)器材以及其它影響社會治安等違法亂紀(jì)行為，乙方應(yīng)按經(jīng)濟(jì)損失3—5倍賠償或每人一次承擔(dān)1000—3000元處罰，在結(jié)算中扣減，觸犯法律的將當(dāng)事人移送司法機(jī)關(guān)處理。
四：結(jié)賬方式
乙方在每月10號前向甲方結(jié)清上月工程款及鎢砂款
五：合同期限
20xx年一月一日起至20xx年十二月三十一日止
甲方： 乙方
年月日：
工程承攬合同樣本篇二十一
發(fā)包人（全稱）
承包人（全稱）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信原則，合同雙方就_____ 項(xiàng)目工程總承包事宜經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。
工程名稱：
工程地點(diǎn)：
工程承包范圍：
合同期限(絕對日期或相對日期)：
施工期限(絕對日期或相對日期)：
（其中：竣工日期(絕對日期或相對日期)：）
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
合同價格為人民幣（大寫）： 元。
除根據(jù)合同約定的在工程實(shí)施過程中需進(jìn)行增減的款項(xiàng)外，合同價格不作調(diào)整。
合同訂立時間：年 月 日
合同訂立地點(diǎn)：
本合同在以下條件滿足之后生效：_____________________
發(fā)包人：承包人：
（公章或合同專用章）（公章或合同專用章）
法定代表人或其授權(quán)代表：法定代表人或其授權(quán)代表：
（簽字） （簽字）
工商注冊住所：工商注冊住所：
企業(yè)代碼：企業(yè)代碼：
郵政編碼： 郵政編碼：
法定代表人： 法定代表人：
授權(quán)代表： 授權(quán)代表：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
電子郵箱：電子郵箱：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬 號： 賬 號：
1.1 定義與解釋
1.1.1 通用條款，指根據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，合同當(dāng)事人在履行工程總承包合同過程中所遵守的一般性條款，由本文件第1條至第20條組成。
1.1.2 專用條款，指根據(jù)工程總承包項(xiàng)目的實(shí)際，對通用條款進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，并同意共同遵守的條款。
1.1.3 工程總承包，指承包人受業(yè)主委托，按照合同約定對工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購、施工（含竣工試驗(yàn)）、試運(yùn)行等實(shí)行全過程或設(shè)計(jì)與其他階段的工程承包。
1.1.4 發(fā)包人，指在合同協(xié)議書中約定的，被稱為發(fā)包人的當(dāng)事人，包括其合法繼承人和經(jīng)許可的受讓人。
1.1.5 承包人，指在合同協(xié)議書中約定的，被發(fā)包人接受的具有工程總承包主體資格的當(dāng)事人，包括其合法繼承人。
1.1.6 分包人，指接受承包人根據(jù)合同約定對外分包的部分工程或服務(wù)的，并具有相應(yīng)資格的法人或其他組織。
1.1.7 發(fā)包人代表，指發(fā)包人指定的履行本合同的代表。
1.1.8 監(jiān)理人，指發(fā)包人委托的具有相應(yīng)資質(zhì)的工程監(jiān)理單位。
1.1.9 工程總監(jiān)，指由監(jiān)理人授權(quán)、負(fù)責(zé)履行監(jiān)理合同的總監(jiān)理工程師。
1.1.10 項(xiàng)目經(jīng)理，指承包人按照合同約定任命的負(fù)責(zé)履行合同的代表。
1.1.11 永久性工程，指承包人根據(jù)合同約定，進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工、竣工試驗(yàn)、竣工后試驗(yàn)和（或）試運(yùn)行考核并交付發(fā)包人進(jìn)行生產(chǎn)操作或使用的工程。
1.1.12 單項(xiàng)工程，指專用條件中列明的具有某項(xiàng)獨(dú)立功能的工程單元，是永久性工程的組成部分。
1.1.13 臨時性工程，指為實(shí)施、完成永久性工程及修補(bǔ)任何質(zhì)量缺陷，在現(xiàn)場所需搭建的臨時建筑物、構(gòu)筑物，不構(gòu)成永久性工程實(shí)體的工程。
1.1.14 現(xiàn)場或場地，指合同約定的用于承包人現(xiàn)場辦公、居住、設(shè)備材料部件存放、施工機(jī)具、設(shè)施存放和工程實(shí)施的任何地點(diǎn)。
1.1.15 項(xiàng)目基礎(chǔ)資料，指發(fā)包人提供給承包人的經(jīng)有關(guān)部門對項(xiàng)目批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的文件、報告（選廠報告、資源報告、勘察報告）、資料（氣象、水文、地質(zhì)）、協(xié)議（燃料、水、電、氣、運(yùn)輸）和有關(guān)數(shù)據(jù)等，設(shè)計(jì)所須的.基礎(chǔ)資料。
1.1.16 現(xiàn)場障礙資料，指發(fā)包人為承包人完成設(shè)計(jì)、進(jìn)行現(xiàn)場施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、構(gòu)筑物、須受保護(hù)的古建筑、古樹木等坐標(biāo)方位、數(shù)據(jù)和其他情況的資料。
1.1.17 設(shè)計(jì)階段，指規(guī)劃設(shè)計(jì)、總體設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)等階段。
1.1.18 工程物資，設(shè)計(jì)文件規(guī)定的并構(gòu)成永久性工程實(shí)體的設(shè)備、材料和部件，及竣工后試驗(yàn)所需的材料等。
1.1.19 施工，指承包人把設(shè)計(jì)文件轉(zhuǎn)化為工程的過程，包括土建、安裝和竣工試驗(yàn)等作業(yè)。
1.1.20 竣工試驗(yàn)，指工程的土建、安裝完工后，工程或（和）單項(xiàng)工程被業(yè)主接收前由承包商負(fù)責(zé)進(jìn)行的試驗(yàn)。
1.1.21 施工竣工，指工程已按合同約定和設(shè)計(jì)要求完成土建、安裝，并通過竣工試驗(yàn)。
1.1.22 工程接收，指工程或（和）單項(xiàng)工程通過竣工試驗(yàn)后，為使發(fā)包人的操作人員、使用人員進(jìn)入崗位進(jìn)行竣工后試驗(yàn)、試運(yùn)行準(zhǔn)備，由承包人與發(fā)包人進(jìn)行工程交接，并由發(fā)包人頒發(fā)接收證書的過程。
1.1.23 竣工后試驗(yàn)，指工程被發(fā)包人接收后，按合同約定由發(fā)包人自行組織的試驗(yàn)、或在發(fā)包人組織領(lǐng)導(dǎo)下并由承包人指導(dǎo)進(jìn)行工程的功能試驗(yàn)。
1.1.24 試運(yùn)行考核，指根據(jù)合同約定，在工程完成竣工試驗(yàn)后，由發(fā)包人自行或在發(fā)包人的組織領(lǐng)導(dǎo)下由承包人指導(dǎo)下進(jìn)行的包括合同目標(biāo)考核驗(yàn)收在內(nèi)的全部試驗(yàn)。
1.1.25 考核驗(yàn)收證書，指試運(yùn)行考核的全部試驗(yàn)完成并被驗(yàn)收后，由發(fā)包人簽發(fā)的驗(yàn)收證書。
1.1.26 工程竣工驗(yàn)收，指承包人接到考核驗(yàn)收證書、完成掃尾工程和缺陷修復(fù)，并按合同約定提交竣工驗(yàn)收報告、竣工資料、竣工結(jié)算資料，由發(fā)包人組織的工程結(jié)算與驗(yàn)收。
1.1.27 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，指自合同生效之日起，按合同約定的工程全部實(shí)施階段（包括：設(shè)計(jì)、采購、施工、竣工試驗(yàn)、工程接收、竣工后試驗(yàn)至試運(yùn)行考核各階段的）或合同約定的若干實(shí)施階段的時間計(jì)劃安排。
1.1.28施工開工日期，指合同協(xié)議書中約定的，承包人開始現(xiàn)場施工的絕對日期或相對日期。
1.1.29 竣工日期，指合同協(xié)議書中約定的，由承包人完成工程施工（含竣工試驗(yàn)）的絕對日期或相對日期，包括按合同約定的任何延長日期。
1.1.30 變更，指發(fā)包人書面通知或書面批準(zhǔn)的，對工程所作的任何更改。
1.1.31 合同價格，指合同協(xié)議書中約定的、承包人進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購、施工、竣工試驗(yàn)、竣工后試驗(yàn)和服務(wù)等工作的價款。
1.1.32 合同價格調(diào)整，指依據(jù)合同約定需要增減的費(fèi)用而對合同價格進(jìn)行的相應(yīng)調(diào)整。
1.1.33 合同總價，指根據(jù)合同約定，經(jīng)調(diào)整后的合同價格。
1.1.34 預(yù)付款，是指根據(jù)合同約定，由發(fā)包人預(yù)先支付給承包人的款項(xiàng)。
1.1.35 工程進(jìn)度款，指發(fā)包人根據(jù)合同約定的支付內(nèi)容、支付條件，分期向承包人支付的設(shè)計(jì)、采購和施工的進(jìn)度款，及竣工后試驗(yàn)的服務(wù)費(fèi)等款項(xiàng)。
1.1.36 工程質(zhì)量保修責(zé)任書，指依據(jù)有關(guān)質(zhì)量保修的法律規(guī)定，發(fā)包人與承包人簽訂的質(zhì)量保修責(zé)任書。
1.1.37 書面形式，指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。數(shù)據(jù)電文包括：電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件。
1.1.38 違約責(zé)任，指合同一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合合同約定所須承擔(dān)的責(zé)任。
1.1.39 不可抗力，指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。
1.1.40 根據(jù)本合同工程的特點(diǎn)，補(bǔ)充約定的其他定義。
1.1.41條款標(biāo)題不能作為合同解釋的依據(jù)。
1.2.1合同文件的組成。合同文件相互解釋，互為說明。除專用條款另有約定外，組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：
（1）本合同協(xié)議書
（2）中標(biāo)通知書
（3）投標(biāo)書及其附件
（4）本合同專用條款
（5）本合同通用條款
（6）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
（7）設(shè)計(jì)文件、資料和圖紙
（8）構(gòu)成合同組成部分的其他文件。
雙方在履行合同過程中形成的通知、會議紀(jì)要、備忘錄、補(bǔ)充文件、指令、傳真、電子郵件、變更和洽商等書面形式的文件構(gòu)成本合同的組成部分。
也可采納監(jiān)理人的解釋。當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商未能達(dá)成一致或不接受監(jiān)理人的解釋的，根據(jù)16.3款關(guān)于爭議和裁決的約定解決。
1.2.3合同中的條款標(biāo)題僅為閱讀方便，不作為對合同條款進(jìn)行解釋的依據(jù)。
1.2.4本合同中所使用的“日”、“月”、“年”均指公歷的日、月、年。本合同中所使用的任何期間的起點(diǎn)均指相應(yīng)事件發(fā)生之日的下一日。如果任何時間的起算是以某一期間屆滿為條件，則起算點(diǎn)為該期間屆滿之日的下一日。任何期間的到期日為該期間屆滿之日的當(dāng)日?！肮ぷ魅铡敝赋袊ǘü?jié)假日之外的其他公歷日。
合同文件以中國的漢語簡體語言文字編寫、解釋和說明。合同當(dāng)事人在專用條款約定使用兩種及以上語言時，漢語為優(yōu)先解釋和說明本合同的主導(dǎo)語言。
在少數(shù)民族地區(qū)，當(dāng)事人可以約定使用少數(shù)民族語言編寫、解釋和說明本合同文件。
本合同適用中華人民共和國的法律。需要明示的具體適用法律的名稱在專用條款中約定。
1.5.1 適用于本工程的國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、或（和）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、或（和）工程所在地方的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、或（和）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的名稱（或編號），在專用條款中約定。
1.5.2 發(fā)包人使用國外標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，負(fù)責(zé)提供原文版本和中文譯本，并在專用條款中約定提供的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的名稱、份數(shù)和時間。
1.5.3 沒有相應(yīng)成文規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范時，由發(fā)包人在專用條款中約定的時間向承包人列明技術(shù)要求，承包人按約定的時間和技術(shù)要求提出實(shí)施方法，經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可后執(zhí)行。承包人需要對實(shí)施方法進(jìn)行研發(fā)試驗(yàn)的，或須對施工人員進(jìn)行特殊培訓(xùn)的，另行簽訂協(xié)議作為本合同附件，其費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。
1.5.4 遵守合同約定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購、加工和施工，任何一方不得改變國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。
1.5.5發(fā)包人有權(quán)按照合同和適用法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對承包人的設(shè)計(jì)、實(shí)施提出安全、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康方面的建議、修改和變更。
1.6.1 在履行合同期間，國家法律、行政法規(guī)規(guī)定由發(fā)包人辦理并取得立項(xiàng)、城市規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃批文、土地使用許可、開工批準(zhǔn)或施工許可證、工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，及其他許可、執(zhí)照、證件、批件等，發(fā)包人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與有關(guān)部門和單位的關(guān)系。因此造成承包人的開工延誤、暫停、費(fèi)用增加、進(jìn)度延誤時，發(fā)包人按承包人實(shí)際增加的合理費(fèi)用給予賠償，竣工日期相應(yīng)順延。
1.6.2 承包人在履行合同期間遵守適用法律、行政法規(guī)、或行業(yè)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購、加工、施工、竣工試驗(yàn)和竣工后試驗(yàn)，并承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。承包人須辦理履行合同所需的由承包人辦理的各種許可、執(zhí)照、批文和手續(xù)等，保證發(fā)包人免受因此造成的損失。并因此給發(fā)包人造成損失的，承包人按發(fā)包人的實(shí)際增加的合理費(fèi)用給予賠償?？⒐と掌谘诱`，由承包人負(fù)責(zé)。
1.6.3 承包人按時向所雇傭人員發(fā)放工資，為其辦理人身保險，并繳納相關(guān)稅費(fèi)。
工程承攬合同樣本篇一
附：身份證復(fù)印件電話號碼。
本著互相信任的原則，就甲方的工程達(dá)成以下協(xié)議。
本項(xiàng)工程預(yù)計(jì)費(fèi)用________元人民幣。
第二條材料供應(yīng)的約定。
甲方提供的材料。
1、乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應(yīng)及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料按時抵達(dá)現(xiàn)場后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、甲方采購供應(yīng)的裝飾材料，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝飾裝修，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
3、乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，安全帽、安全帶等，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔(dān)工具維修費(fèi)和損耗費(fèi)用。
第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定。
1、乙方的工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國家的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、工程竣工：乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗(yàn)收，甲方在接到通知3日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收手續(xù)。
第四條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定：
1、嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。
2、未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn)，施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
4、保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5、負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6、乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場，日水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負(fù)責(zé)。
7、乙方應(yīng)做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進(jìn)入現(xiàn)場。
8、未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方供應(yīng)的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
第五條關(guān)于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定：
2、乙方承包內(nèi)容：(可以選擇)。
1)水電開槽、布線、穿線、埋槽。
2)有水電施工過程的垃圾清運(yùn)(每天現(xiàn)場整理裝袋)。
3)水電施工的穿墻、打孔、切割。
4)開關(guān)面板安裝。
5)小五金、馬桶、的安裝。
6)后期燈具的安裝。
按實(shí)結(jié)算：總價結(jié)算：________元/平米(套內(nèi)面積)。
第六條違約責(zé)任：
1、甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付的違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付的違約金。
第七條糾紛處理方式：
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院(機(jī)關(guān))訴訟解決。
守約方為維護(hù)自己的權(quán)益，向人民法院訴訟，所花費(fèi)的_____、誤工費(fèi)、交通費(fèi)，都由違約方承擔(dān)。
第八條合同的變更和解除：
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應(yīng)以書面形式提出，并按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。
第九條。其它約定：
因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。
第十條附則。
(一)本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)乙方在本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水電工程保修年，超過保修期乙方來維護(hù)甲方應(yīng)支付相應(yīng)費(fèi)用。
(六)合同簽訂地：________大酒店。
特別條款：雙方明確知曉本合同為承攬合同，甲方不承擔(dān)乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財(cái)物受損賠償?shù)热魏畏韶?zé)任。
甲方簽字(蓋章)：________________。
乙方簽字(蓋章)：________________。
________年________月________日。
工程承攬合同樣本篇二
根據(jù)《中華人民共和國_____》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成以下合同條款內(nèi)容：
一、承包項(xiàng)目：甲方有工程，地址承包給乙方施工，工程項(xiàng)目，工程價格，其中單價內(nèi)容有一切輔助用工及圖紙范圍內(nèi)一切相應(yīng)工作內(nèi)容等。
二、工程質(zhì)量：乙方必須嚴(yán)格遵守建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，按甲方提供的圖紙施工，確保質(zhì)量，達(dá)到優(yōu)質(zhì)工程，所有施工程序必須按有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行，如乙方出現(xiàn)質(zhì)量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔(dān)，在各項(xiàng)施工內(nèi)容的間接或隱蔽施工之前，必須經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下道工序施工。
三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現(xiàn)場取樣檢測合格后方可使用。如因設(shè)計(jì)方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的施工進(jìn)度計(jì)劃如期完成，不準(zhǔn)找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。
四、施工期限：總工期天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè)，從年月日至年月日竣工，乙方必須在規(guī)定期限內(nèi)完成圖紙上的所有工作量，如在規(guī)定期限內(nèi)沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進(jìn)行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。
五、安全責(zé)任：乙方在施工期間要嚴(yán)格遵守《建筑安裝工人程安全生產(chǎn)基本規(guī)定》，盡心盡責(zé)做好安全工作，不準(zhǔn)做對各工種有危害的存在隱患的事情或現(xiàn)象。不準(zhǔn)無理取鬧、打架斗毆及拋物等現(xiàn)象，出現(xiàn)一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發(fā)日至工程結(jié)束不準(zhǔn)進(jìn)入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔(dān)后果，甲方概不負(fù)責(zé)。施工現(xiàn)場乙方不準(zhǔn)帶小孩、閑雜人員進(jìn)入。
六、文明施工：乙方必須達(dá)到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機(jī)械及用具事項(xiàng)：所有材料、施工機(jī)械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負(fù)責(zé)機(jī)械的運(yùn)輸及保管工作，只負(fù)責(zé)圖紙和技術(shù)服務(wù)。
八、付款方式：根據(jù)所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內(nèi)合同內(nèi)的所有工作量全部做完并驗(yàn)收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質(zhì)保金在交付后一年內(nèi)付清。
九、備注：本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇三
建設(shè)單位(甲方)：
施工單位(乙方)：
施工單位地址：
身份證號：
甲乙雙方為了明確雙方的責(zé)任和權(quán)利，根據(jù)國家《合同法》和建筑工程建設(shè)有關(guān)的法律、法規(guī)，經(jīng)過平等協(xié)商一致，自愿簽訂本合同。
三、工程總價：
四、工程款支付：乙方完成工程總量的50%，甲方支付20%的工程款;乙方完成工程總量的100%后，甲方支付80%的工程款。經(jīng)雙方驗(yàn)收合格，甲方支付總工程款的95%，余留5%的工程款作為質(zhì)保金，一年內(nèi)未發(fā)生工程質(zhì)量問題，給予一次性付清。
五、工程期限：工程于20xx年月日開工，到20xx年月日結(jié)束，工期天。提前一日完工獎元，延期一日完工罰元。
六、工程質(zhì)量要求：乙方必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)及國家驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量要求進(jìn)行施工，如遇特殊施工的環(huán)境改變，需甲乙雙方的確認(rèn)后，根據(jù)新的施工方案進(jìn)行施工。乙方應(yīng)及時、詳細(xì)的記錄施工進(jìn)度，甲方監(jiān)理人員應(yīng)及時核實(shí)質(zhì)量及工程量，經(jīng)雙方確認(rèn)，作為工程款結(jié)算依據(jù)。乙方應(yīng)服從甲方代表監(jiān)理工程師的監(jiān)督、協(xié)調(diào)，保質(zhì)保量按期完成工程。
七、乙方必須辦理施工人員的工傷保險，凡施工期內(nèi)造成的一切意外損害事故，包括傷及人身、財(cái)產(chǎn)等責(zé)任均由乙方承擔(dān)。
八、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
九、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇四
甲方：
乙方：
甲方的計(jì)算機(jī)信息機(jī)房工程及其設(shè)備安裝工程項(xiàng)目，確定乙方為施工安裝單位，根據(jù)《xxx合同法》，雙方本著互惠互利的原則，經(jīng)多次洽商，達(dá)成如下合同：
1、1工程概況：
本工程主要包括系統(tǒng)計(jì)算機(jī)機(jī)房裝修。機(jī)房設(shè)備的提供安裝調(diào)試。及其工程。
1、2項(xiàng)目名稱：
1、3承包范圍。
系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)。施工。及設(shè)備材料供應(yīng)。
1、4施工地點(diǎn)。
1、5本合同遵循的技術(shù)規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)及優(yōu)先原則：
1、6質(zhì)量合保證。
乙方須承諾，本工程中所選用的材料及設(shè)備均嚴(yán)格按照本合同材料及設(shè)備清單中所列出的產(chǎn)地和數(shù)量去選項(xiàng)購，并須獲得甲方的認(rèn)可和支持，以確保本工程符合以上標(biāo)準(zhǔn)。
第二章甲乙雙方的責(zé)任。
2、1甲方的責(zé)任：
1)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場各工種間的配合。
2)負(fù)責(zé)對工程施工進(jìn)度及質(zhì)量進(jìn)行檢查。監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時提出并通知乙方及時糾正。
3)向乙方提供滿足施工用水，電及相應(yīng)的辦公條件及堆放材料的庫房。
4)對乙方提供的各種技術(shù)文件，資料保密，不以任何形式擴(kuò)散給第三者。
2、2乙方的責(zé)任：
1)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)工程施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。
2)負(fù)責(zé)按合同規(guī)定施工，確保工程進(jìn)度，按照甲施要求完成各項(xiàng)工作。
3)負(fù)責(zé)按照經(jīng)過甲方審批過的施工設(shè)計(jì)圖和有關(guān)規(guī)范施工，確保工程質(zhì)量。
4)負(fù)責(zé)成品交驗(yàn)前的保護(hù)，保養(yǎng)。
5)做好施工記錄。隱蔽工程記錄，并匯集施工技術(shù)資料。
6)負(fù)責(zé)辦理有關(guān)手續(xù)，并確保系統(tǒng)按期驗(yàn)收使用。
7)負(fù)責(zé)培訓(xùn)甲方使用和管理本系統(tǒng)的技術(shù)人員。
8)乙方進(jìn)場施工人員必須服從甲方的統(tǒng)一管理，如違反甲方管理制度，視情節(jié)予以處罰直至清退出場。
9)做好施工組織管理，保持現(xiàn)場清潔，器材堆放整齊并及時清理現(xiàn)場垃圾，做到文明施工。
10)做好現(xiàn)場人員的安全培訓(xùn)工作，現(xiàn)場施工嚴(yán)格遵守甲方及地方安全部門的多項(xiàng)管理制度，乙方發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行負(fù)責(zé)。
第三章材料及設(shè)備。
3、1材料及設(shè)備到達(dá)目的地為工地現(xiàn)場。
3、2裝修材料10天內(nèi)交貨，設(shè)備7天交貨。本項(xiàng)目施工時間為30個工作日；
3、3所有材料均由乙方組織采購，甲方須提供一封閉場所供乙方保管材料使用。
3、4材料。設(shè)備除甲方另有書面變更要求外，均須按投標(biāo)報價中所列產(chǎn)品型號。產(chǎn)地進(jìn)行采購。
第四章合同價款。
合同總價為：
計(jì)人民幣：元整。
合同總價包括附件的設(shè)備清單所列設(shè)備。系統(tǒng)的安裝調(diào)試及其運(yùn)保費(fèi)。稅金等所有的相關(guān)費(fèi)用。
第五章付款方式。
5、1合同簽定后一周內(nèi)，甲方需向乙方支付合同總價的30%作為備料款，計(jì)人民幣元整。
5、2乙方工程施工完畢，驗(yàn)收合格，正常使用后，甲方支付至所有款項(xiàng)90%的竣工款，乙方工程價款計(jì)人民幣：(以最后決算為實(shí)際價格)。剩余10%作為質(zhì)保金，工程驗(yàn)收1年付清。
5、3甲方支付給乙方的工程款項(xiàng)，乙方必須開具有效的正式的工程安裝發(fā)票，給甲方入帳。
第六章工期。
6、1本合同甲乙雙方簽定之日起，乙方即開始進(jìn)行施工準(zhǔn)備工作。
6、2根據(jù)甲方的施工進(jìn)度安排施工工作。______年____月____日開始施工。
6、3乙方的施工計(jì)劃安排需經(jīng)甲方書面確認(rèn)后方可執(zhí)行；甲方原因造成的停工及工期延誤，乙方必須當(dāng)日向甲方提出書面報告以供審批；甲方須在48小時內(nèi)予以書面答復(fù)，若逾期不予答復(fù)，則表示甲方同意乙方的報告。
第七章設(shè)計(jì)變更。
甲方因變更設(shè)計(jì)時，應(yīng)書面通知乙方；乙方按規(guī)定需變更時，應(yīng)由甲方簽證，竣工時按工程量增減的簽證進(jìn)行調(diào)整和結(jié)算，未經(jīng)甲方代表確認(rèn)的變更無效，不可作為結(jié)算依據(jù)。
第八章工程驗(yàn)收。
8、1工程完成后，乙方提交工程竣工報告，七日內(nèi)由甲。乙雙方對工程進(jìn)行驗(yàn)收。
8、2工程驗(yàn)收時，乙方應(yīng)向甲方提供本系統(tǒng)全套工程設(shè)計(jì)。施工文件及圖紙，并提供全套電子管理文檔。
8、3按國家和地方當(dāng)局的相關(guān)施工規(guī)范，驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)作為驗(yàn)收依據(jù)。
8、4甲方需在三日日內(nèi)驗(yàn)收完畢，并在驗(yàn)收報告單據(jù)上簽字蓋章。
8、5若經(jīng)確定為不合格工程，則乙方應(yīng)及時修正，并直至工程驗(yàn)收合格。
第九章保證及處罰。
9、1乙方保證本系統(tǒng)中所使用的所有產(chǎn)品免受第三方提出關(guān)于侵犯其專利權(quán)。商標(biāo)權(quán)或工業(yè)設(shè)計(jì)權(quán)的起訴。
9、2乙方保證本系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。施工。驗(yàn)收。開通。正常使用。
9、3乙方保證按照甲方施工進(jìn)度安排完成各項(xiàng)工作，如逾期，每天按工程款的0、1%支付違約金。
9、4乙方保證在本系統(tǒng)保修內(nèi)提供4小時快速響應(yīng)，24小時內(nèi)現(xiàn)場服務(wù)。
工程承攬合同樣本篇五
電話：_________電話：_________。
乙方承攬甲方_________工程，為了保證工程質(zhì)量、安全和工期，經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程量：
第二條工程要求：
第三條甲方責(zé)任范圍：
第四條乙方責(zé)任范圍：
第五條技術(shù)要求：
第六條工期、驗(yàn)收程序及質(zhì)保期：
1.施工工期：自開工之日起_________日內(nèi)完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_________%。
2.每一道工序完成，乙方應(yīng)提前一天通知甲方，驗(yàn)收合格才能進(jìn)行下道工序，否則該工序被視為未發(fā)生項(xiàng)，結(jié)算時將從工程款直接扣除。
3.質(zhì)保期：質(zhì)保期_________年，驗(yàn)收合格后付至工程款的_________%，留_________%質(zhì)保金：質(zhì)保期內(nèi)由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的各種問題，由乙方無償修復(fù)或更換。
第七條其它要求：
1.施工中乙方接受甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人現(xiàn)場施工監(jiān)督。
2.施工中乙方應(yīng)遵守甲方安全規(guī)程，并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故，責(zé)任由乙方自負(fù)。
3.乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備，如有損壞乙方必須無償進(jìn)行修復(fù)。
4.未盡事宜雙方協(xié)商解決。
5.本協(xié)議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇六
_______________有限公司(甲方)。
_______________有限公司(乙方)。
依照《_____》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體實(shí)際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔(dān)甲方新上建德市檔案館遷建250kva變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項(xiàng)目和內(nèi)容：
1、250kva變受電工程的設(shè)計(jì)。
2、設(shè)備購置。
3、安裝調(diào)試。
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求：
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作，協(xié)助并配。
合線路驗(yàn)收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設(shè)備和原料，應(yīng)從國家定點(diǎn)廠家采購，并符合國家有。
關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，符合質(zhì)量要求。
4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
三、工程款項(xiàng)及費(fèi)用的結(jié)算：
1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計(jì)：_______________元;。
(高壓電纜、10kv線路部分按實(shí)際耗材在決算中計(jì)收)。
3、本工程款分2次結(jié)清，其中：
(1)、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%。
(計(jì)_______________元)。
(2)、工程竣工驗(yàn)收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計(jì)決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗(yàn)收：
1、根據(jù)工程施工要求，甲方應(yīng)于施工前具備土建驗(yàn)收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設(shè)備進(jìn)場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應(yīng)在_________年_______________月_______________日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。
3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全,做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所。
造成意外事故和損失，由乙方自負(fù)。
5、乙方在工程結(jié)束時，甲方應(yīng)會同供電局有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收。
五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。
甲方：_______________(蓋章)乙方：_______________(蓋章)。
代表：_______________代表：_______________。
工程承攬合同樣本篇七
合同編號：［單位名稱（承攬）字（簽約年份）－08－三位數(shù)編號］
定作人：
承攬人：
簽訂地點(diǎn)：
簽訂時間：年月日
定作人：（填寫全稱）
承攬人：（填寫全稱）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條定作物情況（如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件，寫為見合同附件一）
1.1品名：（應(yīng)填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）
1.2規(guī)格：（應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號）
1.3數(shù)量：（具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位）
1.4備注：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第二條合同價款
2.1合同價款總額：（應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）
2.2付款方式：（應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式）
2.3付款時間：（寫明年、月、日）
第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：
3.1質(zhì)量要求：（應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必須要寫全稱）
3.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù)）
3.3以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供：
（注：如空格不夠用，可以另設(shè)合同附件，寫明見合同附件二）
4.3定作人于年月日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權(quán)解除本合同，承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
第五條技術(shù)資料、圖紙的提供
5.1定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
6.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：（寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗(yàn)收）
6.2驗(yàn)收方法：（寫明全部或抽樣驗(yàn)收的方法）
6.3定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）
6.4定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的地點(diǎn)：（寫明詳細(xì)地址）
6.5驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，定作人有權(quán)要求退換，并視為質(zhì)量不符合約定。
6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時,以（寫明檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)）對定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。
第七條交（提）定作物的時間和地點(diǎn)
7.1雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1自提定作物的時間：（寫明年、月、日）
7.1.2自提定作物的地點(diǎn)：（寫明詳細(xì)地址不可省略）
7.2雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1送交定作物的時間：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.2.2送交定作物的地點(diǎn)：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.3任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議，所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4交（提）定作物日期的計(jì)算：承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
8.1包裝要求：（應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等）
8.2費(fèi)用負(fù)擔(dān)：（寫明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān)）
第九條運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
9.1定作物的運(yùn)輸方式：（寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式）
9.2運(yùn)輸費(fèi)用由（如無內(nèi)容，在空格處劃線）承擔(dān)。
第十條定作物的保修
10.1定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止）
10.2在保修期內(nèi)承攬人免費(fèi)提供保修服務(wù)。
第十一條定金及預(yù)付款
11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）
11.2定作人向承攬人交付定金的時間：（寫明年、月、日）
11.3定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）
11.4定作人向承攬人交付預(yù)付款的時間：（寫明年、月、日）
第十二條承攬人的違約責(zé)任：
12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）%的違約金。
12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
12.6不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）％的違約金。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。
12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。
12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏，或被竊取的，承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金元。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失，由承攬人承擔(dān)。
12.12其它違約責(zé)任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第十三條定作人的違約責(zé)任：
13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價款總值的％的違約金。
13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。
13.4超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
13.5超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時止。
13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人）時,承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。
13.8其它違約責(zé)任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第十四條不可抗力
14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失。
14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。
第十五條爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據(jù)有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運(yùn)輸法院）法院。
第十六條本合同簽訂地點(diǎn)（填寫到縣級）
第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條本合同一式份，定作人執(zhí)份，承攬人執(zhí)份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人：（公章）承攬人：（公章）
住所：住所：
法定代表人或法定代表人或
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
傳真：傳真：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號：賬號
郵政編碼：郵政編碼：
合同簽訂時間：年月日
工程承攬合同樣本篇八
發(fā)包人（以下簡稱甲方）：
承包人（以下簡稱乙方）：
根據(jù)《xxx合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證工程順利進(jìn)行，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同以資共同遵守。
1、工程名稱：。
2、工程地點(diǎn)：。
3、工程內(nèi)容：
4、承包方式：下列承包方式擇一選擇，雙方商定第______種。
（1）乙方包工、包料。
（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。
（3）乙方包工、甲方包料（詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表》）。
5、工程期限：
總_____日歷天，開工日期_______年_____月_____日，竣工日期_______年_____月_____日（施工期以材料進(jìn)場日第二天起計(jì)算）。
6、合同總價款：
7、價款支付方式：
1、開工前______天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件；
2、負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的申請、審批等手續(xù)，并負(fù)責(zé)交納物業(yè)管理處和報批的全部費(fèi)用。
3、負(fù)責(zé)提供施工所需的水源、電源；
4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關(guān)系；
6、施工期間甲方仍需部分使用該場所，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等各項(xiàng)工作；
7、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的檢查監(jiān)督，辦理驗(yàn)收、變更登記手續(xù)和其他事宜，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收。
8、按時、按質(zhì)、按量提供施工所用的自購材料，根據(jù)裝修要求提供圖紙、圖套；
9、未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)；
10、按期支付工程款，不得無故拖延。
4、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場；
5、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)；
6、工程竣工時，積極配合甲方完成工程驗(yàn)收。
1、由甲方提供的材料、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)符合設(shè)施要求，如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的，由甲方負(fù)責(zé)。甲方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)；乙方驗(yàn)收后應(yīng)負(fù)責(zé)妥善保管。
2、由乙方提供的材料、設(shè)備，乙方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知甲方，并接受甲方檢驗(yàn)。如質(zhì)量不符合要求或規(guī)格有差異的，應(yīng)禁止使用；如已經(jīng)使用對工程造成損失的由乙方負(fù)責(zé)。
1、以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負(fù)責(zé)，工期應(yīng)當(dāng)順延：
（1）不能提供水、電；
（2）不能按期提供自購材料、設(shè)備；
（3）不能按期支付工程款影響正常施工的；
（4）因甲方原因變更設(shè)計(jì)、增加施工項(xiàng)目；
（5）同意工期順延的其他情況。
（6）因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。
2、對以下原因造成工期延誤，工期不順延：
（1）因乙方責(zé)任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延；
（2）因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
（3）乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，工期不予順延。
3、合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
1、乙方必須嚴(yán)格按甲方認(rèn)可的圖紙進(jìn)行施工（安裝）。
2、施工過程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項(xiàng)目，應(yīng)以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項(xiàng)目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據(jù)變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費(fèi)用損失等清單，并報告甲方。甲方收到報告后______天內(nèi)做出簽字答復(fù)或協(xié)商解決。
3、隱蔽工程驗(yàn)收前，由乙方通知甲方到現(xiàn)場驗(yàn)收，驗(yàn)收期為_____天。甲方未按時驗(yàn)收的，乙方可自檢后如實(shí)填寫隱蔽記錄，對乙方的自行驗(yàn)收結(jié)果，甲方應(yīng)予以承認(rèn)。
4、工程竣工后，乙方應(yīng)當(dāng)通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)在接到通知后天內(nèi)驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。如甲方在上述規(guī)定時間內(nèi)未能驗(yàn)收，應(yīng)當(dāng)及時書面通知乙方，另定驗(yàn)收日期，否則視為甲方通過驗(yàn)收。如另定驗(yàn)收日期，甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
（1）工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單；（保修期為_____年）。
（2）在正常使用條件下，裝飾裝修工程的最低保修期限為_____年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為______年。保修期自裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
甲、乙雙方本著誠實(shí)信用的原則履行本協(xié)議，任何一方違反上述條款，致使本合同不能履行或者履行瑕疵的，都應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成也可調(diào)解；調(diào)解不成的，可依法向合同簽訂地、合同履行地人民法院提起訴訟。
1、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
2、本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決，如協(xié)商后簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
3、本合同一式_____份，雙方各執(zhí)_____份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，保修期后自行終止。
甲方（簽章）：
乙方（簽章）：
_______年____月____日。
工程承攬合同樣本篇九
甲方通過公開招標(biāo)，評標(biāo)小組綜合評審，按招標(biāo)文件規(guī)定程序，確定乙方為_________市本級行政事業(yè)單位定點(diǎn)印刷企業(yè)之一。為進(jìn)一步明確雙方的責(zé)任，確保印刷定點(diǎn)工作順利開展，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本協(xié)議：
一、定點(diǎn)印刷的服務(wù)單位
為需要印刷的_________市本級行政事業(yè)單位(以下稱“印刷單位”)。
二、定點(diǎn)印刷的業(yè)務(wù)范圍
包括指定信封印刷品。
三、定點(diǎn)印刷產(chǎn)品的價格
(一)指定信封印刷品價格表，見附件一;
(二)常用紙張的實(shí)際進(jìn)價及限價(注：實(shí)際進(jìn)價可隨市場價格變化而調(diào)整)見附件二。
四、定點(diǎn)印刷時間
為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
五、定點(diǎn)印刷方法
由印刷單位在確定的定點(diǎn)印刷企業(yè)中自行選擇。選擇乙方時由雙方簽訂“定點(diǎn)印刷合同單”(一式四份)，明確印刷的具體要求和印刷費(fèi)用等，乙方提供免費(fèi)接印、送樣、送貨等一條龍上門服務(wù)。
六、付款方式
乙方將印刷品送達(dá)指定地點(diǎn)后，須由印刷單位在“定點(diǎn)印刷驗(yàn)收單”簽字蓋章，貨款支付按雙方在合同單上的約定，由乙方憑“定點(diǎn)印刷合同單(財(cái)務(wù)聯(lián))”、“定點(diǎn)印刷驗(yàn)收單”和正式印刷發(fā)票向印刷單位結(jié)算，由印刷單位采取非現(xiàn)金形式支付。舟山本島外印刷單位的印刷業(yè)務(wù)，如乙方需收取適當(dāng)運(yùn)費(fèi)的，需雙方協(xié)商確定并在合同單中明確。
七、質(zhì)量保證
乙方要確保印刷品符合有關(guān)的質(zhì)量要求。印刷單位對印刷品質(zhì)量有異議的，應(yīng)向乙方提出，乙方應(yīng)耐心查實(shí)和說明。
八、乙方承諾：
(一)遵守《中華人民共和國政府采購法》和有關(guān)印刷業(yè)法規(guī)。
(二)按經(jīng)營范圍接受印刷單位的印刷業(yè)務(wù)。
(三)確定專人負(fù)責(zé)政府采購定點(diǎn)印刷業(yè)務(wù);確定專人負(fù)責(zé)定點(diǎn)印刷的計(jì)價，確保準(zhǔn)確無誤。
(四)做好生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理工作，設(shè)立政府采購業(yè)務(wù)臺帳。
(五)根據(jù)印刷單位要求按時交貨，免費(fèi)送貨到指定地點(diǎn)。
(六)自覺接受政府采購監(jiān)督管理部門和甲方對定點(diǎn)印刷情況的監(jiān)督檢查。
(七)印刷單位特殊用紙的價格在實(shí)際執(zhí)行中可與乙方商定，乙方將隨同統(tǒng)計(jì)報表報甲方備案。
(九)乙方在投標(biāo)文件中的其他承諾。
九、違約責(zé)任：
(一)因乙方所交印刷品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號不符合《行政事業(yè)單位定點(diǎn)印刷合同單》要求的，印刷單位可拒收，其損失由乙方承擔(dān)。
(二)乙方如有以下行為的，甲方有權(quán)對其作如下處理：
(1)因違反國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，被執(zhí)法機(jī)關(guān)查處取消經(jīng)營資格的，甲方有權(quán)單方面終止協(xié)議。
(2)未按招標(biāo)文件規(guī)定的印刷計(jì)價方式和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)價的;
(3)在定點(diǎn)印刷期間，有弄虛作假、多計(jì)費(fèi)用、以次充好等違規(guī)行為的;
(4)為非定點(diǎn)印刷企業(yè)代開印刷發(fā)票的;
(5)因自身原因拒絕承接印刷業(yè)務(wù)或?qū)⒊薪拥挠∷I(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包的;
(6)未履行印刷合同的約定而受到印刷單位有效投訴的;
(7)未履行《投標(biāo)人承諾書》中的其他承諾的。
(三)乙方有違反本條第二款2、3、4項(xiàng)行為之一的，一經(jīng)查實(shí)，甲方記錄在案并收取10%的履約保證金作為違約金;協(xié)議期內(nèi)第二次查實(shí)的，發(fā)函通報并收取40%的履約保證金作為違約金;第三次查實(shí)的，甲方有權(quán)沒收余下的履約保證金，并終止協(xié)議，同時將其列入不良供應(yīng)商名單。協(xié)議期內(nèi)被查實(shí)二次以上或同時違反多款內(nèi)容的，甲方并報市政府采購管理部門處理，在1-3年內(nèi)禁止參加政府采購定點(diǎn)印刷招投標(biāo)活動。
(四)乙方有違反本條第二款5、6、7項(xiàng)內(nèi)容之一的，甲方將視情提出警告并記錄在案，仍未作改正的，甲方有權(quán)沒收其10%以上履約保證金的處理，并將列入不良供應(yīng)商名單。
(五)因不可抗力原因，乙方不能繼續(xù)履行本協(xié)議，可書面提出，甲方經(jīng)調(diào)查核實(shí)可提前終止。
十、甲方將會同有關(guān)部門對定點(diǎn)印刷的質(zhì)量、價格、服務(wù)等情況進(jìn)行檢查和考核，考核結(jié)果作為下次定點(diǎn)印刷企業(yè)資格考評的參考依據(jù)。
十一、其他：
(一)以下文件是本協(xié)議不可分割的組成部分：甲方的招標(biāo)文件、乙方提交的投標(biāo)文件(包括出具的承諾書)、中標(biāo)通知書、履約保證金。
(二)_________的定點(diǎn)印刷政府采購協(xié)議由_________采購辦(財(cái)政局)與乙方簽訂，其中有關(guān)印刷單位的確定、付款方式等由_________采購辦(財(cái)政局)在簽訂協(xié)議時確定。
(三)若本市所屬其他縣(區(qū))采購辦(中心)愿意比照本定點(diǎn)印刷方案實(shí)行的，乙方同意按本定點(diǎn)印刷方案的原則與需方協(xié)商相關(guān)事宜。
十二、未盡事宜，甲、乙雙方協(xié)商解決，經(jīng)協(xié)商無法解決的，按《合同法》有關(guān)規(guī)定處理。
十三、協(xié)議生效：本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。
十四、本協(xié)議一式三份，甲、乙雙方各一份，報舟山市政府采購管理辦公室備案一份。
甲方：_________(公章)乙方：_________(公章)
法人代表/授權(quán)代表：_________(簽字)法人代表/授權(quán)代表：_________(簽字)
_________年____月____日_________年____月____日
協(xié)議附件：
1、《指定信封印刷價格表》
2、《_________單位紙張進(jìn)價及限價表》
3、《行政事業(yè)單位其他印刷品定點(diǎn)印刷合同單》
4、《行政事業(yè)單位定點(diǎn)印刷業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報表》
工程承攬合同樣本篇十
委托方：_____________(以下稱甲方)
承接方：_____________(以下稱乙方)
簽約地點(diǎn)：________________________
施工地點(diǎn)：________________________
簽約時間：________________________
1.合同內(nèi)容
本合同項(xiàng)所指的項(xiàng)目是：___________________________
(系統(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”)
2.合同金額
2.1合同總金額為人民幣：_______________(rmb：__________)
2.2合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費(fèi)用。
3.付款方式
3.1付款
合同簽訂后兩天內(nèi)，由甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣__________(rmb___________)。
3.2設(shè)備進(jìn)度款
當(dāng)乙方進(jìn)場并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣_____________(rmb________)。
3.3工程結(jié)算付款
本合同項(xiàng)下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成，由甲方人員驗(yàn)收合格之日起后兩天內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價的_______%，即人民幣___________(rmb______)。
3.4最終驗(yàn)收付款
經(jīng)甲方代表正式驗(yàn)收合格之后的____________個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣________________(rmb________________)。
3.5其它事項(xiàng)
4.合同雙方責(zé)任
4.1甲方責(zé)任
4.1.1按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3安排好貨物在工地的倉儲設(shè)施。
4.1.4協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系，避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4.1.5工程安裝調(diào)試完畢后，甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收申請之時起____________個工作日內(nèi)安排驗(yàn)收。
4.2乙方責(zé)任
4.2.1按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計(jì)、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2負(fù)責(zé)安排對甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。
4.2.3確保所提供的設(shè)備材料與附件一質(zhì)量相符。
4.2.4向甲方提供及時的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時間為全天24小時)
5.安裝及調(diào)試
5.1安裝及調(diào)試責(zé)任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。
5.2在整個安裝調(diào)試期內(nèi)，乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。
6.其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
簽約代表：____________簽約代表：_______________
指定聯(lián)絡(luò)人員：________指定聯(lián)絡(luò)人員：___________
附件一：物料清單
序號
名稱
型號
數(shù)量
單位
單價
總價
備注
1
2
3
4
5
6
7
其它零配件
a
器材總造價
b
施工安裝費(fèi)=器材總造價×12%
c
稅金=(a+b)乘以6%
d
工程總價=a+b
工程承攬合同樣本篇十一
乙方(承包方)：
根據(jù)《xxx合同法》，結(jié)合本工程具體情況，本著公平、公正、平等、合理的原則，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。
第一條工程概況。
工程承包方式，雙方商定采取下列第__________種承包方式：
(1)乙方包工、包全部材料;詳見預(yù)算書。
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供主材;詳見預(yù)算書。
(3)乙方包工，甲方包全部材料;詳見預(yù)算書。
備注：甲方在公司所選材料確定簽字后材料下單之前還能更換，如材料下單后甲方要求更換材料所產(chǎn)生的費(fèi)用(運(yùn)費(fèi)及搬運(yùn)費(fèi)及損壞的材料費(fèi))由業(yè)主自行承擔(dān)。公司贈送東西，業(yè)主可放棄但不可折現(xiàn)，不可換別的物品。
工程期限__________天;。
開工日期______年______月______日
竣工日期______年______月______日
合同施工價款：本合同工程造價為(人民幣)____________元;。
金額大寫：___________________________________________元整。
第二條施工圖紙及預(yù)算、監(jiān)理。
本工程施工圖紙及預(yù)算、監(jiān)理分別由提供設(shè)計(jì)，提供預(yù)算，提供監(jiān)理，圖紙及預(yù)算一式兩份，甲、乙雙方各一份，作為本合同附件。
第三條。
免費(fèi)提供乙方施工期間所需要的水、電;。
負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里之間的關(guān)系;負(fù)責(zé)辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應(yīng)當(dāng)支付的有關(guān)費(fèi)用。
施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護(hù)消防等項(xiàng)工作。
參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、工程竣工驗(yàn)收。
第四條。
嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;。
保護(hù)好原居室的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通。
保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
第五條。
工程項(xiàng)目或施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更單，同時調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(裝飾裝修工程變更單);雙方約定本工程項(xiàng)目采用固定單價、不可變更。具體如下：
1);減項(xiàng)部分：基礎(chǔ)裝修部分不得減價，主材部分根據(jù)折扣減價。簽訂減項(xiàng)單，在最后一次結(jié)算時減除。
2);增項(xiàng)部分;根據(jù)公司規(guī)定價格或市場價格增項(xiàng)。簽訂增項(xiàng)單，同時將增項(xiàng)款交到公司財(cái)務(wù)。工程部接到財(cái)務(wù)通知單方能進(jìn)行增項(xiàng)。
3);工期;減項(xiàng)不減工期，增項(xiàng)根據(jù)增項(xiàng)內(nèi)容調(diào)整增加工期。
同一工程施工期間的變更不能超過三次，每次變更甲方必須及時配合乙方簽寫變更單，并提前兩天完成，否則導(dǎo)致工期順延和窩工的，甲方必須給予工期的順延和每天300元窩工費(fèi)的補(bǔ)償。
第六條。
按合同約定由乙方提供的主要的材料、設(shè)備，乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗(yàn)收。
第七條。
對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：
(1)工程量變化或設(shè)計(jì)變更;。
(2)不可抗力;國家節(jié)假日。
乙方工作工程變更材料供應(yīng)工期延誤。
(3)影響施工的停水、停電(以施工記錄為準(zhǔn)，甲方可向物業(yè)管理單位問詢);。
(4)甲方同意工期順延的其它情況。
因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延并按本合同第五條承擔(dān)相應(yīng)的賠償款。
因乙方責(zé)任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
第八條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
雙方約定本工程施工質(zhì)量按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：
(1)施工過程中雙方就工程質(zhì)量發(fā)生爭議，申請由質(zhì)量監(jiān)督部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
第九條工程驗(yàn)收和保修。
雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：
(1)材料進(jìn)場驗(yàn)收;。
(2)隱蔽工程驗(yàn)收包括木作基層、水路、電路等;。
(3)中期驗(yàn)收即工期過半木工收口;。
(4)竣工驗(yàn)收;。
乙方應(yīng)提前一天通知甲方參加驗(yàn)收，階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單;。
工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收，填寫工程驗(yàn)收單(工程驗(yàn)收單)，在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)(工程結(jié)算單);(3)竣工驗(yàn)收。
工程完工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到竣工通知單后三日內(nèi)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，結(jié)清尾款，簽署保修單。
雙方進(jìn)行施工驗(yàn)收前，乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
雙方未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗(yàn)收合格，因此而造成的損失由甲方承擔(dān)。
竣工驗(yàn)收在工程質(zhì)量、空氣質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽定解決竣工驗(yàn)收遺留問題協(xié)議后方可先行入住。
本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起水電保修期為五年、防水保修兩年、其他保修五年并。并填寫工程保修單。
第十條工程款支付方式。
雙方約定按下列方式支付工程款：
合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方繳付施工價款：
(2)其他支付方式：
工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并告知甲方。甲方接到告知后兩日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單(工程結(jié)算單)并簽字，甲方應(yīng)在簽字時向乙方結(jié)清工程尾款，然后乙方負(fù)責(zé)清理現(xiàn)場，收拾衛(wèi)生。
第十一條違約責(zé)任。
未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)。
因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失一萬元整。
由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理;。
由于乙方原因，致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金千分之元。
第十二條合同爭議的解決方式。
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列方式解決：
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解，協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第十三條其它條款。
因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由甲方指定地點(diǎn)，并由乙方負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到該甲方指定的地點(diǎn)。
施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管。工程竣工驗(yàn)收并結(jié)算完畢后，應(yīng)當(dāng)如數(shù)交還。
甲乙雙方之間一切約定均簽定文字協(xié)定，所有口頭承諾均無效。
甲乙雙方均有責(zé)任核實(shí)工程項(xiàng)目及工程量。乙方為甲方施工的工程項(xiàng)目以報價單上文字寫明的項(xiàng)目和變更單為準(zhǔn)，工程量按照工程中實(shí)際發(fā)生的為準(zhǔn)。
乙方遵守甲方物業(yè)部門的相關(guān)規(guī)定，如違反相關(guān)規(guī)定給甲方造成的損失應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)。
乙方設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報價服務(wù)，并代表乙方與甲方簽定合同。合同簽定后，乙方執(zhí)行合同的代表人為乙方工程部派出的施工監(jiān)理。甲方關(guān)于工程的一切事宜均通過乙方施工監(jiān)理及設(shè)計(jì)師解決，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。
施工人員對甲方現(xiàn)場物品應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)及保護(hù)，并且雙方須簽署物品清單。簽定之后，如發(fā)現(xiàn)丟失或破壞的由乙方承擔(dān)甲方損失。甲方應(yīng)在開工前將原有的電話機(jī)等設(shè)備拆除(乙方除使用施工所用水、電外，不得使用甲方原有的衛(wèi)生潔具、煤氣灶具、熱水器等設(shè)備)。
負(fù)責(zé)采購的主要材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如甲方所供材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成的損失由甲方負(fù)責(zé)。
工程由乙方負(fù)責(zé)采購的主要材料、設(shè)備，必須在報價單中注明質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)甲方簽字認(rèn)可，否則對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
施工過程中凡由甲方指定材料供應(yīng)商情況，材料發(fā)生質(zhì)量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期、窩工等，均由甲方承擔(dān)責(zé)任;凡由乙方提供的材料，發(fā)生上述問題均由乙方承擔(dān)責(zé)任。
除合同注明的以外，五金(門鎖、門吸、水龍頭等)、開關(guān)面板、墻地磚、燈具、潔具、地板等，如由甲方供貨到現(xiàn)場的，甲方必須及時提供。若需要乙方負(fù)責(zé)，需要在預(yù)算中確定，否則，在后期施工過程中需要乙方代購的，加收5%人工及差旅費(fèi)。
如在工程施工過程中甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時，需提前與乙方代表聯(lián)系，在雙方簽定變更單后方能進(jìn)行該項(xiàng)施工。凡甲方直接與現(xiàn)場施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，由甲方承擔(dān)。為保證施工及服務(wù)的質(zhì)量，乙方嚴(yán)禁施工隊(duì)與任何人私下交易，請甲方配合。
合同簽定后，如甲方的減項(xiàng)金額超過工程款的20%以上，甲方須向乙方支付工程總額的(由于工程調(diào)度及人工等)5%的變更損失費(fèi)。若甲方所減項(xiàng)目所用的材料乙方已訂購或運(yùn)到現(xiàn)場，甲方需另外支付材料來回運(yùn)費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)、材料損耗費(fèi)及退貨費(fèi)用，如果不能退貨，甲方需承擔(dān)所有貨款。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，乙方無權(quán)移動改造煤氣、天然氣管線、暖氣管線。甲方若需改動上述管線，須出示有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件并與乙方簽定施工責(zé)任保證書，且改造驗(yàn)收合格后，乙方只負(fù)責(zé)合同保修內(nèi)的維修責(zé)任，不負(fù)責(zé)其它賠償責(zé)任。
物業(yè)小區(qū)收取的物業(yè)押金等費(fèi)用由甲方交納。
工程施工工期過半(木工收口驗(yàn)收合格后)，甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行分階段驗(yàn)收及中期預(yù)結(jié)算(根據(jù)工程變更、工程增減)。甲方應(yīng)在中期預(yù)結(jié)算后兩日內(nèi)到乙方財(cái)務(wù)部門交納中期款，否則，乙方有權(quán)利將工程終止。甲方不得以任何理由拒絕參加中期預(yù)結(jié)算，乙方有權(quán)自預(yù)結(jié)算發(fā)生日起停止施工，由此延誤的工期及給乙方造成的窩工損失根據(jù)本合同由甲方負(fù)責(zé)。
乙方應(yīng)提前一天通知甲方參加竣工驗(yàn)收及結(jié)算。如甲方接到通知后，未按時參加，每超過三天按其所欠款額的千分之四向乙方支付違約金。乙方在收到甲方結(jié)算款后填寫工程保修單，辦理工程移交手續(xù)(未出現(xiàn)在報價單及變更單上的項(xiàng)目乙方不予保修及承擔(dān)任何責(zé)任)。甲方七日內(nèi)未付工程結(jié)算款視為自動放棄保修及維修的權(quán)利，且乙方保留相關(guān)權(quán)利。
合同簽定后，未出現(xiàn)本合同約定的情況下，一方提出解除合同時，須向另一方支付合同總額10%的違約金，由此造成的損失，違約方應(yīng)予以賠償對方。
如甲方對乙方工作有任何質(zhì)疑時，請撥打投訴電話：xxxxxxx。
第十四條補(bǔ)充約定。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇十二
合同編號：
委托方：(以下稱甲方)
承接方：(以下稱乙方)
簽約地點(diǎn)：
施工地點(diǎn)：
簽約時間： 年 月 日
本合同項(xiàng)所指的項(xiàng)目是：
(系統(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”)
2.1 合同總金額為人民幣：(rmb：)
2.2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費(fèi)用。
3.1 付款
合同簽訂后兩天內(nèi)，由甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 (rmb)。
3.2 設(shè)備進(jìn)度款
當(dāng)乙方進(jìn)場并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____％，即人民幣(rmb)。
3.3 工程結(jié)算付款
本合同項(xiàng)下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成，由甲方人員驗(yàn)收合格之日起后兩天內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 (rmb)。
3.4 最終驗(yàn)收付款
經(jīng)甲方代表正式驗(yàn)收合格之后的____個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣(rmb)。
3.5 其它事項(xiàng)
4.1 甲方責(zé)任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設(shè)施。
4.1.4 協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系，避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4.1.5 工程安裝調(diào)試完畢后，甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收申請之時起____個工作日內(nèi)安排驗(yàn)收。
4.2 乙方責(zé)任
4.2.1 按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計(jì)、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2 負(fù)責(zé)安排對甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。
4.2.3 確保所提供的設(shè)備材料與附件一質(zhì)量相符。
4.2.4 向甲方提供及時的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時間為全天24小時)
5.1 安裝及調(diào)試責(zé)任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。
5.2 在整個安裝調(diào)試期內(nèi)，乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方：乙方：
地址：地址：
電話：電話：
傳真：傳真：
簽約代表：簽約代表：
指定聯(lián)絡(luò)人員：指定聯(lián)絡(luò)人員：
工程承攬合同樣本篇十三
甲方（發(fā)包方）：
乙方（承包方）：
雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他行政法規(guī)和有關(guān)文件，遵循平等自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致簽定本合同。
一、工程名稱：整修堰塘工程
二、工程地點(diǎn)：___鎮(zhèn)___村
三、工程內(nèi)容及規(guī)模：
四、工程承包范圍：
五、工程期限：
1、本合同工期為：20___年___月___日開工，至20___年___月___日完工。
2、如遇一下情況，工期順延。
（1）施工現(xiàn)場不符合安全施工；
（2）設(shè)計(jì)范圍內(nèi)出現(xiàn)重大變動；
（3）人力自然災(zāi)害而影響工程進(jìn)度；
（4）甲方不能按合同規(guī)定支付工程款；
六、合同價款
工程總價：_______元
七、工程質(zhì)量要求
八、價格及支付方式
九、工程安全
乙方對施工現(xiàn)場實(shí)行安全文明標(biāo)準(zhǔn)化管理，確保安全施工無事故，若施工期間發(fā)生工傷及疾病事故，法律責(zé)任和費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)責(zé)任何責(zé)任。
十、甲方義務(wù)
十一、乙方義務(wù)
十二、工程違約責(zé)任、工程延誤違約
乙方在施工中，質(zhì)量，進(jìn)度，安全，服務(wù)等方面必須按約定執(zhí)行，若一方違約賠償對方的一經(jīng)濟(jì)損失。并特別約定：由乙方原因造成工程延誤，乙方自愿承擔(dān)每天____元人民幣違約金。出現(xiàn)不可抗拒的自然原因，由雙方另行協(xié)商。
本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，雙方簽字后生效，具有同等法律效力。
甲方簽字：_______乙方簽字：_______
20___年___月___日
工程承攬合同樣本篇十四
發(fā)包方：
承包方：
甲方經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，在建蓋磚混結(jié)構(gòu)房屋層，約平方米?，F(xiàn)經(jīng)甲乙雙方平等、自愿協(xié)商，達(dá)成如下承攬施工協(xié)議供雙方共同遵守：
一、工程包工不包料。乙方自帶全部建筑施工工具，自行進(jìn)行建筑施工，乙方完成全部工程施工并清除室內(nèi)全部建筑垃圾，甲方按建筑每層人民幣元/平方米支付工時費(fèi)，結(jié)算面積以雙方驗(yàn)收時共同確認(rèn)的面積為準(zhǔn)。
二、工期自年月日起至年月日止。
三、工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按雙方確認(rèn)的書面文件，無書面文件的按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
四、工程勞務(wù)費(fèi)在澆地梁時付元;第一層澆頂時付元;第二層澆頂時付元;其余款項(xiàng)在房屋驗(yàn)收、結(jié)算后扣除3%的保修金后一次性付清。發(fā)生的所有與勞務(wù)有關(guān)的稅、費(fèi)全部由乙方承擔(dān)。
五、甲方主要義務(wù)。
1、提供施工圖紙給乙方，圖紙經(jīng)乙方簽字后作為施工和驗(yàn)收的依據(jù)。
2、簽收乙方提出的材料計(jì)劃并按乙方要求的材料數(shù)量和質(zhì)量提供各種建筑材料。
3、按約定按時支付費(fèi)用及時驗(yàn)收。
六、乙方主要義務(wù)：
1、按甲方要求和建筑規(guī)范完成打地板、澆頂、砌磚、貼瓷磚(室內(nèi)、室外墻面裝飾)、膩?zhàn)臃弁抗蔚裙こ?，工程?yīng)達(dá)到甲方掃地即可入住坐房。
2、提前提出合理、合規(guī)范的材料用料計(jì)劃交甲方購買，對甲方購買回使用的材料進(jìn)行驗(yàn)收、簽收。
3、為甲方提出、提供合理、合規(guī)范的施工方案和許多技術(shù)。
4、乙方負(fù)責(zé)出檐蓋青瓦壓高及室內(nèi)半墻瓷磚(廚房、客廳、衛(wèi)生間、樓梯走道)。
5、柱梁無凸凹無蜂窩，如出現(xiàn)柱梁空洞大，由乙方負(fù)責(zé)返工。賠償經(jīng)濟(jì)損失。
6、房屋支磚粉刷平整度不得超過1公分。
7、標(biāo)高3.42米，一層二層3.42米。
七、乙方必須合法用工，對所用工人負(fù)責(zé)完全的法律責(zé)任：乙方必須按安全生產(chǎn)規(guī)程施工、文明施工，施工過程中的一切安全事故責(zé)任由乙方自行負(fù)完全責(zé)任。
八、乙方應(yīng)本著合理、合規(guī)的原則節(jié)約用材，造成返工、浪費(fèi)的，乙方負(fù)賠償責(zé)任。
九、工程按國家標(biāo)準(zhǔn)合格等級和雙方書面約定進(jìn)行驗(yàn)收、交付。
十、工程質(zhì)量保修按國家規(guī)定執(zhí)行，保修期一年，自驗(yàn)收合格后開始計(jì)算，在保修期內(nèi)，乙方依法承擔(dān)保修責(zé)任。保修期滿，房屋無質(zhì)量問題，保修金退還乙方。
十一、任何一方違約則賠償對方因此造成的全部損失(含誤工、訴訟、工程誤期等)。
十二、本協(xié)議未盡事宜依據(jù)國家法律、法規(guī)處理，雙方補(bǔ)充協(xié)議具有合同效力。
十三、此合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，簽字后生效發(fā)生法律效力。
十四、發(fā)生爭議雙方協(xié)商解決或依法訴訟。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
工程承攬合同樣本篇十五
根據(jù)，《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l列》，《建筑工程安全管理?xiàng)l列》，結(jié)合本工程具體事項(xiàng)，本著雙方互利互惠公平、公正的原則，經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以資信守。
迎賓路以西，西安大路以北。香港城一期場區(qū)土方挖運(yùn)。
場區(qū)土方挖運(yùn)。
挖土及場外運(yùn)輸(挖掘機(jī)及其他所有挖運(yùn)土方設(shè)備均由乙方負(fù)責(zé))。
按實(shí)際挖土方實(shí)測實(shí)量計(jì)算土方量及場外運(yùn)輸每立方米24元。
按照國家驗(yàn)收規(guī)范施工，驗(yàn)收達(dá)到合格。
土方挖運(yùn)完成支付3萬元人民幣，余款________年____月____日末支付。
負(fù)責(zé)測量土方標(biāo)高。
1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項(xiàng)城建行政執(zhí)法罰款、車輛運(yùn)輸、等挖運(yùn)土方手續(xù)，所發(fā)生的一切費(fèi)用均由承包方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。
2、乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛所發(fā)生的一切行車安全事故，由于挖運(yùn)土方而產(chǎn)生的任何事項(xiàng)與甲方無關(guān)。
3、承包人嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場管理規(guī)定，關(guān)于安全、環(huán)保交底的內(nèi)容執(zhí)行，遵守相關(guān)法律法規(guī)，違者將按照相關(guān)條列進(jìn)行處罰，由此發(fā)生的安全及質(zhì)量事故油承包人自行承擔(dān)，并對發(fā)包人承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測繪人員所提供的挖土標(biāo)高挖土。
5、乙方應(yīng)配合甲方做好文明施工。
6、挖土方工程機(jī)械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故，均由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。
7、乙方嚴(yán)格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延誤，甲方有權(quán)終止合同，對已發(fā)生的'挖土工程量不予結(jié)算，因此給甲方所造成的負(fù)面影響及經(jīng)濟(jì)損失由乙方賠償給甲方。
存在爭議時雙方協(xié)商解決，協(xié)商不妥時采用法律訴訟解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇十六
發(fā)包人：
承攬人：
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成以下合同條款內(nèi)容：
一、承包項(xiàng)目：甲方有工程，地址承包給乙方施工，工程項(xiàng)目，工程價格，其中單價內(nèi)容有一切輔助用工及圖紙范圍內(nèi)一切相應(yīng)工作內(nèi)容()等。
二、工程質(zhì)量：乙方必須嚴(yán)格遵守建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，按甲方提供的圖紙施工，確保質(zhì)量，達(dá)到優(yōu)質(zhì)工程，所有施工程序必須按有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行，如乙方出現(xiàn)質(zhì)量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔(dān)，在各項(xiàng)施工內(nèi)容的間接或隱蔽施工之前，必須經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下道工序施工。
三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現(xiàn)場取樣檢測合格后方可使用。如因設(shè)計(jì)方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的施工進(jìn)度計(jì)劃如期完成，不準(zhǔn)找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。
四、施工期限：總工期天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè)，從年月日至年月日竣工，乙方必須在規(guī)定期限內(nèi)完成圖紙上的所有工作量，如在規(guī)定期限內(nèi)沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進(jìn)行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。
五、安全責(zé)任：乙方在施工期間要嚴(yán)格遵守《建筑安裝工人程安全生產(chǎn)基本規(guī)定》，盡心盡責(zé)做好安全工作，不準(zhǔn)做對各工種有危害的存在隱患的事情或現(xiàn)象。不準(zhǔn)無理取鬧、打架斗毆及拋物等現(xiàn)象，出現(xiàn)一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發(fā)日至工程結(jié)束不準(zhǔn)進(jìn)入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔(dān)后果，甲方概不負(fù)責(zé)。施工現(xiàn)場乙方不準(zhǔn)帶小孩、閑雜人員進(jìn)入。
六、文明施工：乙方必須達(dá)到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機(jī)械及用具事項(xiàng)：所有材料、施工機(jī)械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負(fù)責(zé)機(jī)械的運(yùn)輸及保管工作，只負(fù)責(zé)圖紙和技術(shù)服務(wù)。
八、付款方式：根據(jù)所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內(nèi)合同內(nèi)的所有工作量全部做完并驗(yàn)收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質(zhì)保金在交付后一年內(nèi)付清。
九、備注：本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
工程承攬合同樣本篇十七
_______公司(甲方)。
_______公司(乙方)。
依照《中華人民共和國民法典》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體實(shí)際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔(dān)甲方新上建德市檔案館遷建250kva變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項(xiàng)目和內(nèi)容：
1、250kva變受電工程的設(shè)計(jì)、設(shè)備購置、安裝調(diào)試。
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求：
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作，協(xié)助并配合線路驗(yàn)收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設(shè)備和原料，應(yīng)從國家定點(diǎn)廠家采購，并符合國家有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，符合質(zhì)量要求。
4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
三、工程款項(xiàng)及費(fèi)用的結(jié)算：
1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計(jì)：102496元;。
(高壓電纜、10kv線路部分按實(shí)際耗材在決算中計(jì)收)。
3、本工程款分2次結(jié)清，其中：
(1)、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%(計(jì)70000元)。
(2)、工程竣工驗(yàn)收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計(jì)決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗(yàn)收：
1、根據(jù)工程施工要求，甲方應(yīng)于施工前具備土建驗(yàn)收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設(shè)備進(jìn)場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應(yīng)在__年__月__日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。
3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全,做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負(fù)。
5、乙方在工程結(jié)束時，甲方應(yīng)會同供電局有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收。
五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。
甲方：(蓋章)。
乙方：(蓋章)。
代表：代表：
__年__月__日__年__月__日。
工程承攬合同樣本篇十八
合同編號：
委托方： （以下稱甲方）
承接方： （以下稱乙方）
簽約地點(diǎn)：
施工地點(diǎn)：
簽約時間： 年 月 日
1、合同內(nèi)容
本合同項(xiàng)所指的項(xiàng)目是：
（系統(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”）
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣： （rmb： ）
2.2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費(fèi)用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內(nèi)，由甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.2 設(shè)備進(jìn)度款
當(dāng)乙方進(jìn)場并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____％，即人民幣 （rmb ）。
3.3 工程結(jié)算付款
本合同項(xiàng)下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成，由甲方人員驗(yàn)收合格之日起后兩天內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.4 最終驗(yàn)收付款
經(jīng)甲方代表正式驗(yàn)收合格之后的____個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.5 其它事項(xiàng)
4、合同雙方責(zé)任
4.1 甲方責(zé)任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設(shè)施。
4.1.4 協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系，避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4.1.5 工程安裝調(diào)試完畢后，甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收申請之時起____個工作日內(nèi)安排驗(yàn)收。
4.2 乙方責(zé)任
4.2.1 按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計(jì)、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2 負(fù)責(zé)安排對甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。
4.2.3 確保所提供的設(shè)備材料與附件一質(zhì)量相符。
4.2.4 向甲方提供及時的售后服務(wù)支持。（響應(yīng)時間為全天24小時）
5、安裝及調(diào)試
5.1 安裝及調(diào)試責(zé)任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。
5.2 在整個安裝調(diào)試期內(nèi)，乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
簽約代表： 簽約代表：
指定聯(lián)絡(luò)人員： 指定聯(lián)絡(luò)人員：
工程承攬合同樣本篇十九
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同信守。
品（材料）名：
規(guī)格型號：
單位：
數(shù)量：
單價：
金額：
交貨日期：
超欠幅度%：
供應(yīng)辦法：
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
2、質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法：
3、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
4、交貨（運(yùn)輸）辦法及地點(diǎn)：
5、貨款共計(jì)人民幣（大寫）：
6、結(jié)算辦法及期限：
7、其他：
第一點(diǎn)：甲方的違約責(zé)任。
（1）變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償乙方損失。
（2）中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值%的違約金。
（3）自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。
（4）未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
（5）未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
（6）實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無故拒絕接貨的，應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門違約金。
（7）錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的，應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
（8）其他。
第二點(diǎn)：乙方承擔(dān)的違約責(zé)任。
（1）產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價；甲方不同意收貨的，乙方應(yīng)包修、包退、包換，并承擔(dān)因此造成的損失。
（2）未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交；不需要的，可以退貨，并承擔(dān)損失；不能交貨的，應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值%的違約金。
（3）包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用；甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
（4）未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
（5）不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
（6）產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。
（7）未按甲方對技術(shù)資料及圖紙的保密要求履行保密義務(wù)而給甲方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
（8）其他：
本合同一式份。有效期自請?zhí)顚懹行鹗紩r間到請?zhí)顚懹行ЫK止時間止。
甲方：請?zhí)顚懚ㄗ鞣健?BR> 乙方：請?zhí)顚懗袛埛健?BR> 法定代表人：
法定代表人：
電話：填寫定作方辦公電話。
電話：填寫承攬方辦公電話。
地址：填寫定作方住所。
地址：填寫承攬方住所。
開戶銀行：填寫定作方開戶銀行。
開戶銀行：填寫承攬方開戶銀行。
賬號：填寫定作方賬號。
賬號：填寫承攬方賬號。
工程承攬合同樣本篇二十
承包方： 以下簡稱乙方
1. 工程名稱：采礦，掘進(jìn)，出礦等工程
2. 工程地點(diǎn)：盤古山竹山坪坑口石告窩
二：承包方式
1. 乙方負(fù)責(zé)采礦，選礦的生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)材料及工人工資全部費(fèi)用。
2. 乙方應(yīng)安全生產(chǎn)，按年計(jì)算每年任務(wù)，【6噸精選鎢沙】交與甲方，價格按每噸三萬五千元，任務(wù)外的鎢砂按市價賣與甲方。
3. 在生產(chǎn)前乙方應(yīng)向甲方交押六十萬元風(fēng)險金才能生產(chǎn)，本風(fēng)險金在安全生產(chǎn)狀況下，待合同期滿后甲方退回乙方。
三：用工管理
1. 乙方依法用工，自主用工，自行招工，井下作業(yè)人員必須是年滿
十八周歲以上五十歲以下的男性，但必須經(jīng)礦區(qū)醫(yī)院身體檢查和甲方保衛(wèi)部政審及甲方安全環(huán)保部，人力資源部，保衛(wèi)部按規(guī)定時間培訓(xùn)教育考試合格后方可招用，將員工統(tǒng)報坑口備案。
2. 乙方應(yīng)依法與員工簽訂勞動合同，依法給予員工正常的勞保待遇。
四;安全生產(chǎn)責(zé)任
1. 乙方承包一切安全生產(chǎn)責(zé)任，必須堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合管理”的安全方針，服從甲方的安全考核，確保安全生產(chǎn)。
2. 乙方必須按規(guī)定為從業(yè)人員，辦好雇主責(zé)任保險和工傷保險，保險賠償金額每人不得少于60萬元，并將雇主責(zé)任保險憑單和工傷保險單復(fù)印報甲方安全環(huán)保部，人力資源部和財(cái)政部等部門備案。
3. 甲乙雙方另行專門簽訂，【安全生產(chǎn)管理協(xié)議】雙方要認(rèn)真執(zhí)行【安全生產(chǎn)管理協(xié)議】條款，同時乙方還應(yīng)與甲方坑口簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀。
4. 乙方人員在工程承包內(nèi)出現(xiàn)偷盜礦產(chǎn)品和生產(chǎn)材料，備品條件等工業(yè)器材以及其它影響社會治安等違法亂紀(jì)行為，乙方應(yīng)按經(jīng)濟(jì)損失3—5倍賠償或每人一次承擔(dān)1000—3000元處罰，在結(jié)算中扣減，觸犯法律的將當(dāng)事人移送司法機(jī)關(guān)處理。
四：結(jié)賬方式
乙方在每月10號前向甲方結(jié)清上月工程款及鎢砂款
五：合同期限
20xx年一月一日起至20xx年十二月三十一日止
甲方： 乙方
年月日：
工程承攬合同樣本篇二十一
發(fā)包人（全稱）
承包人（全稱）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信原則，合同雙方就_____ 項(xiàng)目工程總承包事宜經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。
工程名稱：
工程地點(diǎn)：
工程承包范圍：
合同期限(絕對日期或相對日期)：
施工期限(絕對日期或相對日期)：
（其中：竣工日期(絕對日期或相對日期)：）
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
合同價格為人民幣（大寫）： 元。
除根據(jù)合同約定的在工程實(shí)施過程中需進(jìn)行增減的款項(xiàng)外，合同價格不作調(diào)整。
合同訂立時間：年 月 日
合同訂立地點(diǎn)：
本合同在以下條件滿足之后生效：_____________________
發(fā)包人：承包人：
（公章或合同專用章）（公章或合同專用章）
法定代表人或其授權(quán)代表：法定代表人或其授權(quán)代表：
（簽字） （簽字）
工商注冊住所：工商注冊住所：
企業(yè)代碼：企業(yè)代碼：
郵政編碼： 郵政編碼：
法定代表人： 法定代表人：
授權(quán)代表： 授權(quán)代表：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
電子郵箱：電子郵箱：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬 號： 賬 號：
1.1 定義與解釋
1.1.1 通用條款，指根據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，合同當(dāng)事人在履行工程總承包合同過程中所遵守的一般性條款，由本文件第1條至第20條組成。
1.1.2 專用條款，指根據(jù)工程總承包項(xiàng)目的實(shí)際，對通用條款進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，并同意共同遵守的條款。
1.1.3 工程總承包，指承包人受業(yè)主委托，按照合同約定對工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購、施工（含竣工試驗(yàn)）、試運(yùn)行等實(shí)行全過程或設(shè)計(jì)與其他階段的工程承包。
1.1.4 發(fā)包人，指在合同協(xié)議書中約定的，被稱為發(fā)包人的當(dāng)事人，包括其合法繼承人和經(jīng)許可的受讓人。
1.1.5 承包人，指在合同協(xié)議書中約定的，被發(fā)包人接受的具有工程總承包主體資格的當(dāng)事人，包括其合法繼承人。
1.1.6 分包人，指接受承包人根據(jù)合同約定對外分包的部分工程或服務(wù)的，并具有相應(yīng)資格的法人或其他組織。
1.1.7 發(fā)包人代表，指發(fā)包人指定的履行本合同的代表。
1.1.8 監(jiān)理人，指發(fā)包人委托的具有相應(yīng)資質(zhì)的工程監(jiān)理單位。
1.1.9 工程總監(jiān)，指由監(jiān)理人授權(quán)、負(fù)責(zé)履行監(jiān)理合同的總監(jiān)理工程師。
1.1.10 項(xiàng)目經(jīng)理，指承包人按照合同約定任命的負(fù)責(zé)履行合同的代表。
1.1.11 永久性工程，指承包人根據(jù)合同約定，進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工、竣工試驗(yàn)、竣工后試驗(yàn)和（或）試運(yùn)行考核并交付發(fā)包人進(jìn)行生產(chǎn)操作或使用的工程。
1.1.12 單項(xiàng)工程，指專用條件中列明的具有某項(xiàng)獨(dú)立功能的工程單元，是永久性工程的組成部分。
1.1.13 臨時性工程，指為實(shí)施、完成永久性工程及修補(bǔ)任何質(zhì)量缺陷，在現(xiàn)場所需搭建的臨時建筑物、構(gòu)筑物，不構(gòu)成永久性工程實(shí)體的工程。
1.1.14 現(xiàn)場或場地，指合同約定的用于承包人現(xiàn)場辦公、居住、設(shè)備材料部件存放、施工機(jī)具、設(shè)施存放和工程實(shí)施的任何地點(diǎn)。
1.1.15 項(xiàng)目基礎(chǔ)資料，指發(fā)包人提供給承包人的經(jīng)有關(guān)部門對項(xiàng)目批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的文件、報告（選廠報告、資源報告、勘察報告）、資料（氣象、水文、地質(zhì)）、協(xié)議（燃料、水、電、氣、運(yùn)輸）和有關(guān)數(shù)據(jù)等，設(shè)計(jì)所須的.基礎(chǔ)資料。
1.1.16 現(xiàn)場障礙資料，指發(fā)包人為承包人完成設(shè)計(jì)、進(jìn)行現(xiàn)場施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、構(gòu)筑物、須受保護(hù)的古建筑、古樹木等坐標(biāo)方位、數(shù)據(jù)和其他情況的資料。
1.1.17 設(shè)計(jì)階段，指規(guī)劃設(shè)計(jì)、總體設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)等階段。
1.1.18 工程物資，設(shè)計(jì)文件規(guī)定的并構(gòu)成永久性工程實(shí)體的設(shè)備、材料和部件，及竣工后試驗(yàn)所需的材料等。
1.1.19 施工，指承包人把設(shè)計(jì)文件轉(zhuǎn)化為工程的過程，包括土建、安裝和竣工試驗(yàn)等作業(yè)。
1.1.20 竣工試驗(yàn)，指工程的土建、安裝完工后，工程或（和）單項(xiàng)工程被業(yè)主接收前由承包商負(fù)責(zé)進(jìn)行的試驗(yàn)。
1.1.21 施工竣工，指工程已按合同約定和設(shè)計(jì)要求完成土建、安裝，并通過竣工試驗(yàn)。
1.1.22 工程接收，指工程或（和）單項(xiàng)工程通過竣工試驗(yàn)后，為使發(fā)包人的操作人員、使用人員進(jìn)入崗位進(jìn)行竣工后試驗(yàn)、試運(yùn)行準(zhǔn)備，由承包人與發(fā)包人進(jìn)行工程交接，并由發(fā)包人頒發(fā)接收證書的過程。
1.1.23 竣工后試驗(yàn)，指工程被發(fā)包人接收后，按合同約定由發(fā)包人自行組織的試驗(yàn)、或在發(fā)包人組織領(lǐng)導(dǎo)下并由承包人指導(dǎo)進(jìn)行工程的功能試驗(yàn)。
1.1.24 試運(yùn)行考核，指根據(jù)合同約定，在工程完成竣工試驗(yàn)后，由發(fā)包人自行或在發(fā)包人的組織領(lǐng)導(dǎo)下由承包人指導(dǎo)下進(jìn)行的包括合同目標(biāo)考核驗(yàn)收在內(nèi)的全部試驗(yàn)。
1.1.25 考核驗(yàn)收證書，指試運(yùn)行考核的全部試驗(yàn)完成并被驗(yàn)收后，由發(fā)包人簽發(fā)的驗(yàn)收證書。
1.1.26 工程竣工驗(yàn)收，指承包人接到考核驗(yàn)收證書、完成掃尾工程和缺陷修復(fù)，并按合同約定提交竣工驗(yàn)收報告、竣工資料、竣工結(jié)算資料，由發(fā)包人組織的工程結(jié)算與驗(yàn)收。
1.1.27 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，指自合同生效之日起，按合同約定的工程全部實(shí)施階段（包括：設(shè)計(jì)、采購、施工、竣工試驗(yàn)、工程接收、竣工后試驗(yàn)至試運(yùn)行考核各階段的）或合同約定的若干實(shí)施階段的時間計(jì)劃安排。
1.1.28施工開工日期，指合同協(xié)議書中約定的，承包人開始現(xiàn)場施工的絕對日期或相對日期。
1.1.29 竣工日期，指合同協(xié)議書中約定的，由承包人完成工程施工（含竣工試驗(yàn)）的絕對日期或相對日期，包括按合同約定的任何延長日期。
1.1.30 變更，指發(fā)包人書面通知或書面批準(zhǔn)的，對工程所作的任何更改。
1.1.31 合同價格，指合同協(xié)議書中約定的、承包人進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購、施工、竣工試驗(yàn)、竣工后試驗(yàn)和服務(wù)等工作的價款。
1.1.32 合同價格調(diào)整，指依據(jù)合同約定需要增減的費(fèi)用而對合同價格進(jìn)行的相應(yīng)調(diào)整。
1.1.33 合同總價，指根據(jù)合同約定，經(jīng)調(diào)整后的合同價格。
1.1.34 預(yù)付款，是指根據(jù)合同約定，由發(fā)包人預(yù)先支付給承包人的款項(xiàng)。
1.1.35 工程進(jìn)度款，指發(fā)包人根據(jù)合同約定的支付內(nèi)容、支付條件，分期向承包人支付的設(shè)計(jì)、采購和施工的進(jìn)度款，及竣工后試驗(yàn)的服務(wù)費(fèi)等款項(xiàng)。
1.1.36 工程質(zhì)量保修責(zé)任書，指依據(jù)有關(guān)質(zhì)量保修的法律規(guī)定，發(fā)包人與承包人簽訂的質(zhì)量保修責(zé)任書。
1.1.37 書面形式，指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。數(shù)據(jù)電文包括：電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件。
1.1.38 違約責(zé)任，指合同一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合合同約定所須承擔(dān)的責(zé)任。
1.1.39 不可抗力，指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。
1.1.40 根據(jù)本合同工程的特點(diǎn)，補(bǔ)充約定的其他定義。
1.1.41條款標(biāo)題不能作為合同解釋的依據(jù)。
1.2.1合同文件的組成。合同文件相互解釋，互為說明。除專用條款另有約定外，組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：
（1）本合同協(xié)議書
（2）中標(biāo)通知書
（3）投標(biāo)書及其附件
（4）本合同專用條款
（5）本合同通用條款
（6）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
（7）設(shè)計(jì)文件、資料和圖紙
（8）構(gòu)成合同組成部分的其他文件。
雙方在履行合同過程中形成的通知、會議紀(jì)要、備忘錄、補(bǔ)充文件、指令、傳真、電子郵件、變更和洽商等書面形式的文件構(gòu)成本合同的組成部分。
也可采納監(jiān)理人的解釋。當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商未能達(dá)成一致或不接受監(jiān)理人的解釋的，根據(jù)16.3款關(guān)于爭議和裁決的約定解決。
1.2.3合同中的條款標(biāo)題僅為閱讀方便，不作為對合同條款進(jìn)行解釋的依據(jù)。
1.2.4本合同中所使用的“日”、“月”、“年”均指公歷的日、月、年。本合同中所使用的任何期間的起點(diǎn)均指相應(yīng)事件發(fā)生之日的下一日。如果任何時間的起算是以某一期間屆滿為條件，則起算點(diǎn)為該期間屆滿之日的下一日。任何期間的到期日為該期間屆滿之日的當(dāng)日?！肮ぷ魅铡敝赋袊ǘü?jié)假日之外的其他公歷日。
合同文件以中國的漢語簡體語言文字編寫、解釋和說明。合同當(dāng)事人在專用條款約定使用兩種及以上語言時，漢語為優(yōu)先解釋和說明本合同的主導(dǎo)語言。
在少數(shù)民族地區(qū)，當(dāng)事人可以約定使用少數(shù)民族語言編寫、解釋和說明本合同文件。
本合同適用中華人民共和國的法律。需要明示的具體適用法律的名稱在專用條款中約定。
1.5.1 適用于本工程的國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、或（和）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、或（和）工程所在地方的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、或（和）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的名稱（或編號），在專用條款中約定。
1.5.2 發(fā)包人使用國外標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，負(fù)責(zé)提供原文版本和中文譯本，并在專用條款中約定提供的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的名稱、份數(shù)和時間。
1.5.3 沒有相應(yīng)成文規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范時，由發(fā)包人在專用條款中約定的時間向承包人列明技術(shù)要求，承包人按約定的時間和技術(shù)要求提出實(shí)施方法，經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可后執(zhí)行。承包人需要對實(shí)施方法進(jìn)行研發(fā)試驗(yàn)的，或須對施工人員進(jìn)行特殊培訓(xùn)的，另行簽訂協(xié)議作為本合同附件，其費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。
1.5.4 遵守合同約定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購、加工和施工，任何一方不得改變國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。
1.5.5發(fā)包人有權(quán)按照合同和適用法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對承包人的設(shè)計(jì)、實(shí)施提出安全、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康方面的建議、修改和變更。
1.6.1 在履行合同期間，國家法律、行政法規(guī)規(guī)定由發(fā)包人辦理并取得立項(xiàng)、城市規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃批文、土地使用許可、開工批準(zhǔn)或施工許可證、工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，及其他許可、執(zhí)照、證件、批件等，發(fā)包人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與有關(guān)部門和單位的關(guān)系。因此造成承包人的開工延誤、暫停、費(fèi)用增加、進(jìn)度延誤時，發(fā)包人按承包人實(shí)際增加的合理費(fèi)用給予賠償，竣工日期相應(yīng)順延。
1.6.2 承包人在履行合同期間遵守適用法律、行政法規(guī)、或行業(yè)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購、加工、施工、竣工試驗(yàn)和竣工后試驗(yàn)，并承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。承包人須辦理履行合同所需的由承包人辦理的各種許可、執(zhí)照、批文和手續(xù)等，保證發(fā)包人免受因此造成的損失。并因此給發(fā)包人造成損失的，承包人按發(fā)包人的實(shí)際增加的合理費(fèi)用給予賠償?？⒐と掌谘诱`，由承包人負(fù)責(zé)。
1.6.3 承包人按時向所雇傭人員發(fā)放工資，為其辦理人身保險，并繳納相關(guān)稅費(fèi)。