在合同履行過程中，雙方有義務(wù)遵循誠實信用原則和公平交易原則。合同的語言應(yīng)簡潔明了，避免使用模糊和歧義的詞語。合同是一種法律文書，用于約定雙方的權(quán)利和責任。在簽訂合同之前，雙方應(yīng)該認真考慮和評估交易內(nèi)容和條件。合同的條款應(yīng)盡量簡明扼要，避免過于冗長和復(fù)雜。編寫一份合同前，需要明確該合同的目的和雙方的需求。合同應(yīng)該注重條款的層次與結(jié)構(gòu)，使內(nèi)容有機組織。請大家注意，合同范文僅供參考，具體情況需要根據(jù)實際情況制定。我的合同范文可以幫助大家更好地了解合同的要素和結(jié)構(gòu)。合同的執(zhí)行需要雙方共同遵守，否則將承擔法律責任。遵守合同是維護交易安全和法律權(quán)益的重要手段。下面是小編為大家整理的合同范文，供大家參考學(xué)習(xí)。
機械設(shè)備租賃合同糾紛篇一
各區(qū)、縣人民法院：
近來，對因公房租賃發(fā)生糾紛的案件是作為民事案件受理還是作為行政案件受理，各院作法不一。為此，經(jīng)研究，提出如下處理意見：
一、房管所與公民在履行公房租賃合同過程中，因違反合同規(guī)定的權(quán)利義務(wù)。
所產(chǎn)生的糾紛，向人民法院提起訴訟的，應(yīng)作為民事案件受理。
二、除上述情況外，公民與房管所之間因公房租賃產(chǎn)生的其他爭議，凡符合行政訴訟法規(guī)定的起訴條件，應(yīng)作為行政案件受理。
特此通知。
1.為什么要實行房地產(chǎn)租賃管理?
房地產(chǎn)租賃市場成為特區(qū)整體房地產(chǎn)市場的重要組成部分，也帶來了一系列社會問題，如一部分承租人利用出租屋逃避國家計劃生育管理或從事各種犯罪活動;出租人偷稅漏稅，隨意提高租金;承租人逃租、擅自轉(zhuǎn)租、故意破壞房地產(chǎn)等。為了解決這些問題，深圳市政府于1990年3月成立了“深圳市房地產(chǎn)租賃管理辦公室”，同年12月制定頒發(fā)了《深圳經(jīng)濟特區(qū)房地產(chǎn)租賃管理規(guī)定》(深府[1990]402號文)。1992年市人大獲得立法權(quán)后于12月26日討論通過了《深圳經(jīng)濟特區(qū)房地產(chǎn)租賃條例》，于次年5月1日正式實施。這是市人大頒布的第一個房地產(chǎn)法規(guī)，標志著深圳房地產(chǎn)租賃市場管理開始走上了正規(guī)化、法制化的軌道?！稐l例》的宗旨就是要維護深圳經(jīng)濟特區(qū)的房地產(chǎn)租賃市場秩序，保障當事人的合法權(quán)益。
根據(jù)《條例》第二條規(guī)定，所有進入市場的出租房地產(chǎn)，包括住宅、工商業(yè)用房、辦公用房、倉庫及其他用房(指深圳特區(qū)內(nèi)有關(guān)主管機關(guān)批準搭建的.臨時性、簡易性用房和室內(nèi)停車場)，均屬《條例》的適用范圍。
2.房地產(chǎn)租賃為什么要實行許可制度?
根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)房地產(chǎn)租賃條例》第六條規(guī)定，房地產(chǎn)出租，須持有《房地產(chǎn)租賃許可證》(以下簡稱《許可證》;沒有《許可證》的房地產(chǎn)不得出租?！对S可證》由市主管機關(guān)統(tǒng)一印制，區(qū)主管機關(guān)發(fā)放，但市主管機關(guān)規(guī)定由其發(fā)放的除外。
實行許可制度，一方面規(guī)定出租房地產(chǎn)必須符合一定的條件和要求;另一方面為承租人租用合法的出租屋提供了保障。
3.如何申領(lǐng)《房地產(chǎn)租賃許可證》，有哪些具體規(guī)定?
申領(lǐng)《許可證》，房地產(chǎn)所有人首先須到出租屋所在地管理機關(guān)領(lǐng)取《房地產(chǎn)出租申請書》，填好后向租賃管理機關(guān)提交下列文件：
(1)《房地產(chǎn)出租申請書》;。
(2)房地產(chǎn)權(quán)利證書或證明其產(chǎn)權(quán)的其他有效證件;。
(3)申請人身份或法律資格證明。
委托他人代管或共有的房地產(chǎn)出租，可由代管人或共有人申領(lǐng)《許可證》，但必須出具書面委托或共有人同意出租的證明書，同意書必須依法經(jīng)過公證或認證。經(jīng)房地產(chǎn)租賃管理所審查符合規(guī)定的，自房地產(chǎn)出租申請之日起15日內(nèi)發(fā)給《許可證》;對不符合規(guī)定的，租賃管理所自收到申請之日起15日內(nèi)給予書面答復(fù)。
4.房地產(chǎn)租賃為什么要辦理登記?
根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)房地產(chǎn)租賃條例》第十條規(guī)定，房地產(chǎn)租賃關(guān)系的設(shè)立、變更，當事人應(yīng)自簽訂租賃合同之日起10日內(nèi)到出租屋所在地區(qū)主管機關(guān)辦理登記手續(xù)。
實行登記制度，一方面對房地產(chǎn)租賃雙方的合法關(guān)系予以保障，另一方面租賃過程中雙方發(fā)生的矛盾和糾紛，便于政府主管部門的調(diào)解和跟蹤管理;第三，便于有關(guān)部門介入出租屋的整治，利于出租屋的綜合環(huán)境改善和提高。
5.如何辦理租賃登記手續(xù)，有哪些具體規(guī)定?
辦理租賃登記，由當事人向出租屋所在租賃管理所申請并提交下列文件：
(1)《房地產(chǎn)租賃許可證》;。
(3)承租人身份或法律資格證明。
租賃所應(yīng)自接到租賃登記申請之日起5日內(nèi)，對符合條例規(guī)定的予以登記;對不符合的，不予登記，并書面答復(fù)申請人。租賃所逾期不作出答復(fù)的，即視為予以登記，當事人應(yīng)自逾期之日起15日內(nèi)到租賃所辦理登記手續(xù)。
機械設(shè)備租賃合同糾紛篇二
出租方：
簽訂地點：
承租方：
簽訂時間：x年x月x日。
為確保設(shè)備租賃工作順利進行，為承租單位提供良好的租賃服務(wù)，制訂如下租賃條款，請雙方共同遵守。
電動磁力鉆（wa-3500）、鋼刀具（26*35）、發(fā)電機組（10kw）、發(fā)電機組（12kw）、電子經(jīng)緯儀（djd2c）、水準儀（dzs3-1）、標識尺。
電動磁力鉆（wa-3500）2臺、鋼刀具（26*35）2個、發(fā)電機組（10kw）1套、發(fā)電機組（12kw）1套、電子經(jīng)緯儀（djd2c）1臺、水準儀（dzs3-1）1臺、標識尺1套。
設(shè)備租期從設(shè)備進入合同約定的場地經(jīng)承租單位驗收合格后達到正常運行之日算起。擬定期限12個月。承租方如果停止或繼續(xù)使用應(yīng)提前15日通知出租方。
1．采用月結(jié)算方式（日結(jié)算方式），價格為電動磁力鉆（wa-3500）（5元/日）、鋼刀具（26*35）（1元/日）、發(fā)電機組（10kw）（2元/日）、發(fā)電機組（12kw）（2元/日）、電子經(jīng)緯儀（djd2c）（3元/日）、水準儀（dzs3-1）（1元/日）、標識尺（1元/日）。以月結(jié)算方式租賃，平均每天工作時間至少不少于8小時；以日結(jié)算方式租賃，每天工作時間不應(yīng)少于8小時。
2．租費計算從設(shè)備進場并提供達到正常運行條件開始，到設(shè)備停租為止。組車和拆車應(yīng)分別在4小時內(nèi)完成。若超過4小時，在8小時以內(nèi)的，每超過1小時，抵扣日租金的50%（月租金的折算成日租金），超過8小時以上的，每超過1小時，抵扣一天的日租金，如果組、拆時間超過24小時的，承租方有權(quán)退租，出租方承擔相應(yīng)的違約責任，按本合同9.2條的約定支付承租方相應(yīng)的違約金。
3．無進出場費用。如有特殊情況，雙方在此條款后的空白處協(xié)商約定。
1．租賃價款的結(jié)算以承租方經(jīng)授權(quán)的施工負責人簽字確認的《設(shè)備使用任務(wù)單》為依據(jù)（任務(wù)單格式附后），其它設(shè)備簽證單或本項目沒有經(jīng)書面授權(quán)備案的項目人員簽字確認的任務(wù)單均不能做為結(jié)算依據(jù)。
2．若工程由于施工進度加快或出現(xiàn)設(shè)計變更，承租方提前完成租賃任務(wù)，其租賃費用應(yīng)按實際租賃時間結(jié)算。
3．付款時間：承租方在出租方設(shè)備使用后每月25日結(jié)算一次，根據(jù)實際結(jié)算額支付租金80%，剩余款項設(shè)備出場后一年內(nèi)付清，出租方開具正式發(fā)票。
1．出租方應(yīng)對設(shè)備質(zhì)量負責，設(shè)備進廠時應(yīng)確保性能良好和正常運行，其質(zhì)量狀況由承租單位進行驗收認可。租賃期內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量問題和機械故障由出租方負責，處理質(zhì)量問題和機械故障期間承租單位不支付租賃費用，導(dǎo)致承租單位在租賃合同規(guī)定期間內(nèi)不能正常使用設(shè)備而影響工程進度的，如超過一天以上的，出租方應(yīng)承擔因設(shè)備故障給承租方帶來的相應(yīng)損失，按照本合同9.2款計算違約金，違約金不足的按實際損失賠償。超過三天以上設(shè)備仍不能正常運行的，承租方有權(quán)視情況決定是否中止租賃合同。
2．出租方應(yīng)對租賃設(shè)備的安全性能負責，確保設(shè)備在安全狀態(tài)下運行。并根據(jù)設(shè)備的操作要求，配置經(jīng)崗前培訓(xùn)合格、持證上崗的并有出租單位書面委派協(xié)議的專業(yè)操作人員。操作人員必須服從承租單位的指導(dǎo)調(diào)度，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度的操作規(guī)程，定期對設(shè)備進行維護、檢修、保養(yǎng)，確保設(shè)備在租賃期內(nèi)始終處于正常、安全的運行狀態(tài)。
3．出租方在出租設(shè)備的同時至少配備兩名機組人員，配備的機組人員與出租方具有合法勞動聘用關(guān)系，應(yīng)積極配合承租方，服從承租方指揮人員的指揮，如因機組人員操作失誤造成自傷的，承租方不承擔任何責任，造成第三方或承租方人身傷害或財產(chǎn)損壞的由出租方承擔責任。
4．在租賃期間，由于出租方引起的安全、質(zhì)量等問題，由出租方承擔民事賠償責任。
5．出租方承擔出租設(shè)備所用的燃料及機械操作人員的工資、補貼等費用，如果出租方欠付上述費用，承租方為確保設(shè)備正常運行可先行確認所欠數(shù)額，從出租方的租金中代扣支付。
6、出租方承擔出租設(shè)備的維修、保養(yǎng)工作，確保設(shè)備在租賃期內(nèi)的正常、安全運行。如果出租方不按時進行維修、保養(yǎng)，影響工程施工，承租方按照9.2收取賠償。
7、出租方應(yīng)確保設(shè)備在租賃期間不被查封和轉(zhuǎn)讓，如果出現(xiàn)被查封和轉(zhuǎn)讓的情況給承租造成的一切損失均由出租方承擔，承租方享有留置優(yōu)先受償權(quán)。
8、出租方在租賃期滿后應(yīng)及時收回設(shè)備，若不及時收回，承租方可按租賃時的日租金標準按日收取管理費用，如果超過三個月出租方的設(shè)備仍未收回，承租方有權(quán)將設(shè)備拍賣，拍賣款可以抵繳設(shè)備保管費。
1．承租方對租賃設(shè)備有調(diào)度權(quán)，并應(yīng)保證安全使用設(shè)備，為其提供適宜的設(shè)備運行環(huán)境，如需夜間施工，必須做好照明工作。
2．承租方確保提供設(shè)備安全運行的環(huán)境和確保安全生產(chǎn)所需的資金投入。
3．承租方負責水電費用，并為操作人員提供必要的休息場所。
4．承租方應(yīng)在施工前做好技術(shù)交底工作，施工中嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，不能違章作業(yè)，統(tǒng)一指揮信號，確保施工安全，如因承租方指揮失誤造成的損失由承租方負責。
1．承租方必須按合同規(guī)定時間租賃，若租期延長，承租方應(yīng)提前通知出租方補簽合同，否則應(yīng)承擔逾期的日租金的費用。
2．出租方機械設(shè)備必須在合同約定的起始時間進場達到正常運行條件，否則承租方將按日租金的雙倍計收逾期違約金。
3．在租賃期間因出租方未完全履行合同義務(wù)導(dǎo)致機械設(shè)備不能正常為承租方提供生產(chǎn)服務(wù)而使承租方蒙受損失的，出租方應(yīng)按9.2款支付違約金，違約金不足彌補損失出租方還應(yīng)承擔損失賠償責任。
合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商解決不成，可向租賃地或承租方經(jīng)營所在地人民法院提起訴訟。
出租方。
出租方（章）：
住所：
法定代表人或委托代理人（簽字）：
承租方。
承租方（章）：
住所：
法定代表人或委托代理人（簽字）：
機械設(shè)備租賃合同糾紛篇三
出租方：
承租方：
為確保設(shè)備租賃工作順利進行，為承租單位提供良好的租賃服務(wù)，制訂如下租賃條款，請雙方共同遵守。
一、租賃設(shè)備名稱、規(guī)格型號、品牌、產(chǎn)地：
電動磁力鉆（wa-3500）、鋼刀具（26_35）、發(fā)電機組（10kw）、發(fā)電機組（12kw）、電子經(jīng)緯儀（djd2c）、水準儀（dzs3-1）、標識尺。
二、租賃設(shè)備的單位、數(shù)量（臺/套）：
電動磁力鉆（wa-3500）2臺、鋼刀具（26_35）2個、發(fā)電機組（10kw）1套、發(fā)電機組（12kw）1套、電子經(jīng)緯儀（djd2c）1臺、水準儀（dzs3-1）1臺、標識尺1套。
三、設(shè)備使用地點：（承租方工地）
四、租賃時間：
設(shè)備租期從設(shè)備進入合同約定的場地經(jīng)承租單位驗收合格后達到正常運行之日算起。擬定期限12個月。承租方如果停止或繼續(xù)使用應(yīng)提前15日通知出租方。
五、租賃方式：
1、采用月結(jié)算方式（日結(jié)算方式），價格為電動磁力鉆（wa-3500）（5元/日）、鋼刀具（26_35）（1元/日）、發(fā)電機組（10kw）（2元/日）、發(fā)電機組（12kw）（2元/日）、電子經(jīng)緯儀（djd2c）（3元/日）、水準儀（dzs3-1）（1元/日）、標識尺（1元/日）。以月結(jié)算方式租賃，平均每天工作時間至少不少于8小時；以日結(jié)算方式租賃，每天工作時間不應(yīng)少于8小時。
2、租費計算從設(shè)備進場并提供達到正常運行條件開始，到設(shè)備停租為止。組車和拆車應(yīng)分別在4小時內(nèi)完成。若超過4小時，在8小時以內(nèi)的，每超過1小時，抵扣日租金的50%（月租金的折算成日租金），超過8小時以上的，每超過1小時，抵扣一天的日租金，如果組、拆時間超過24小時的，承租方有權(quán)退租，出租方承擔相應(yīng)的違約責任，按本合同9.2條的約定支付承租方相應(yīng)的違約金。
3、無進出場費用。如有特殊情況，雙方在此條款后的空白處協(xié)商約定。
六、結(jié)算及付款方式：
1、租賃價款的結(jié)算以承租方經(jīng)授權(quán)的施工負責人簽字確認的《設(shè)備使用任務(wù)單》為依據(jù)（任務(wù)單格式附后），其它設(shè)備簽證單或本項目沒有經(jīng)書面授權(quán)備案的項目人員簽字確認的任務(wù)單均不能做為結(jié)算依據(jù)。
2、若工程由于施工進度加快或出現(xiàn)設(shè)計變更，承租方提前完成租賃任務(wù)，其租賃費用應(yīng)按實際租賃時間結(jié)算。
3、付款時間：承租方在出租方設(shè)備使用后每月25日結(jié)算一次，根據(jù)實際結(jié)算額支付租金80%，剩余款項設(shè)備出場后一年內(nèi)付清，出租方開具正式發(fā)票。
七、出租方的權(quán)利義務(wù)
1、出租方應(yīng)對設(shè)備質(zhì)量負責，設(shè)備進廠時應(yīng)確保性能良好和正常運行，其質(zhì)量狀況由承租單位進行驗收認可。租賃期內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量問題和機械故障由出租方負責，處理質(zhì)量問題和機械故障期間承租單位不支付租賃費用，導(dǎo)致承租單位在租賃合同規(guī)定期間內(nèi)不能正常使用設(shè)備而影響工程進度的，如超過一天以上的，出租方應(yīng)承擔因設(shè)備故障給承租方帶來的相應(yīng)損失，按照本合同9.2款計算違約金，違約金不足的按實際損失賠償。超過三天以上設(shè)備仍不能正常運行的，承租方有權(quán)視情況決定是否中止租賃合同。
2、出租方應(yīng)對租賃設(shè)備的安全性能負責，確保設(shè)備在安全狀態(tài)下運行。并根據(jù)設(shè)備的操作要求，配置經(jīng)崗前培訓(xùn)合格、持證上崗的并有出租單位書面委派協(xié)議的專業(yè)操作人員。操作人員必須服從承租單位的指導(dǎo)調(diào)度，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度的操作規(guī)程，定期對設(shè)備進行維護、檢修、保養(yǎng)，確保設(shè)備在租賃期內(nèi)始終處于正常、安全的運行狀態(tài)。
3、出租方在出租設(shè)備的同時至少配備兩名機組人員，配備的機組人員與出租方具有合法勞動聘用關(guān)系，應(yīng)積極配合承租方，服從承租方指揮人員的指揮，如因機組人員操作失誤造成自傷的，承租方不承擔任何責任，造成第三方或承租方人身傷害或財產(chǎn)損壞的由出租方承擔責任。
4、在租賃期間，由于出租方引起的安全、質(zhì)量等問題，由出租方承擔民事賠償責任。
5、出租方承擔出租設(shè)備所用的燃料及機械操作人員的工資、補貼等費用，如果出租方欠付上述費用，承租方為確保設(shè)備正常運行可先行確認所欠數(shù)額，從出租方的租金中代扣支付。
6、出租方承擔出租設(shè)備的維修、保養(yǎng)工作，確保設(shè)備在租賃期內(nèi)的正常、安全運行。如果出租方不按時進行維修、保養(yǎng)，影響工程施工，承租方按照9.2收取賠償。
7、出租方應(yīng)確保設(shè)備在租賃期間不被查封和轉(zhuǎn)讓，如果出現(xiàn)被查封和轉(zhuǎn)讓的情況給承租造成的一切損失均由出租方承擔，承租方享有留置優(yōu)先受償權(quán)。
8、出租方在租賃期滿后應(yīng)及時收回設(shè)備，若不及時收回，承租方可按租賃時的日租金標準按日收取管理費用，如果超過三個月出租方的設(shè)備仍未收回，承租方有權(quán)將設(shè)備拍賣，拍賣款可以抵繳設(shè)備保管費。
八、承租方的權(quán)利義務(wù)
1、承租方對租賃設(shè)備有調(diào)度權(quán)，并應(yīng)保證安全使用設(shè)備，為其提供適宜的設(shè)備運行環(huán)境，如需夜間施工，必須做好照明工作。
2、承租方確保提供設(shè)備安全運行的環(huán)境和確保安全生產(chǎn)所需的資金投入。
3、承租方負責水電費用，并為操作人員提供必要的休息場所。
4、承租方應(yīng)在施工前做好技術(shù)交底工作，施工中嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，不能違章作業(yè)，統(tǒng)一指揮信號，確保施工安全，如因承租方指揮失誤造成的損失由承租方負責。
九、違約責任：
1、承租方必須按合同規(guī)定時間租賃，若租期延長，承租方應(yīng)提前通知出租方補簽合同，否則應(yīng)承擔逾期的日租金的費用。
2、出租方機械設(shè)備必須在合同約定的起始時間進場達到正常運行條件，否則承租方將按日租金的雙倍計收逾期違約金。
3、在租賃期間因出租方未完全履行合同義務(wù)導(dǎo)致機械設(shè)備不能正常為承租方提供生產(chǎn)服務(wù)而使承租方蒙受損失的，出租方應(yīng)按9.2款支付違約金，違約金不足彌補損失出租方還應(yīng)承擔損失賠償責任。
十、爭議解決方式：
合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商解決不成，可向租賃地或承租方經(jīng)營所在地人民法院提起訴訟。
十一、本合同自__年__月__日起生效。
十二、其他約定事項
出租方住所：法定代表人或委托代理人（簽字）：
承租方住所：法定代表人或委托代理人（簽字）：
________年________月_______日
機械設(shè)備租賃合同糾紛篇四
承租方（簡稱甲方）：
出租方（簡稱乙方）：
因工程需要，甲方租用乙方工程機械設(shè)備，本著公正、公平、合理的原理，經(jīng)雙方友好協(xié)商，按《中華人民共和國合同法》的'有關(guān)規(guī)定，達成如下協(xié)議：
工程機械設(shè)備的租賃方式為月租。甲乙雙方不得以任何理由和任何形式改變月租方式。
月租，每月租金元整（大寫：_____元）人民幣，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停產(chǎn)或氣候原因以致完不成工作，均由甲方自行負責，乙方租金仍按月租標準計收。
此合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字之日起生效，機械退場辦清退租手續(xù)，款項結(jié)清時，本合同自動失效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
機械設(shè)備租賃合同糾紛篇五
承租人(甲方)：(單位全稱)。
出租人(乙方)：(單位全稱)。
行業(yè)確認證書號：
依照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《建筑起重機械安全監(jiān)督管理規(guī)定》(原*令第166號)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，就租賃建筑起重機械設(shè)備的相關(guān)事宜達成協(xié)議如下：
機械名稱數(shù)量規(guī)格/型號生產(chǎn)廠商租賃期限/。
起止時間租金標準。
(元/月臺)租金小計(元)。
合計。
表二、機械設(shè)備操作人員工資計算表。
工種類別人數(shù)月工資工作期限/起止時間工資小計(元)備注。
塔機司機。
塔機指揮工。
施工升降機司機。
合計。
2.租金計算。機械設(shè)備租金每月合計元(見表一)。按合同約定，若是乙方指派操作人員則租金包括工資(見表二)，租金每月共計元。不足月的尾數(shù)日租金按月租金除以30天乘以實際使用天數(shù)計算。租金從機械設(shè)備啟用日起計算。在租賃期內(nèi)，若非乙方原因造成機械設(shè)備停機或停止使用，甲方應(yīng)按租金標準照常支付租賃費。
3.支付方式：
4.支付時間：
第二條項目名稱、使用地點。
項目名稱：
使用地點：
第三條租賃期限。
1.因工程需要延長租期，雙方應(yīng)在租賃期滿前日內(nèi)，續(xù)簽合同。
2.租賃期滿，甲方繼續(xù)使用機械，乙方?jīng)]有提出異議的，原租賃合同繼續(xù)有效;甲方承諾租賃期不少于個月，則按實際租賃時間結(jié)算;少于個月，按個月結(jié)算租賃費。
3.本合同簽定之日起日內(nèi)，設(shè)備進場安裝。機械設(shè)備進場安裝完畢，經(jīng)安裝單位自檢、檢驗檢測機構(gòu)檢驗合格并由甲方組織有關(guān)單位驗收合格之日為啟用日;甲方通知乙方機械設(shè)備停止使用，并拆卸完畢具備機械設(shè)備退場條件之日為停用日。停用日須經(jīng)雙方書面確認。
4.由于甲方的原因(如現(xiàn)場施工條件不具備、高壓線防護措施不到位等)，造成機械設(shè)備驗收合格后停機待用或造成驗收不合格，機械設(shè)備啟用日為驗收合格時間或組織驗收時間。
5.機械設(shè)備自啟用日起至停用日止為雙方確定的租賃期限。
第四條保證金。
1.合同簽訂后甲方向乙方支付元作為本合同的履約保證金。
2.甲方應(yīng)在機械設(shè)備進場前日內(nèi)支付保證金。租賃期滿，保證金扣除應(yīng)付的機械設(shè)備毀損、滅失賠償金后，余額退還甲方。
3.其他約定:。
1.雙方約定機械設(shè)備由方負責操作、由方負責維護。
2.因故障造成機械設(shè)備無*常作業(yè)的，按合同約定由乙方負責維護時,乙方應(yīng)當自接到甲方通知時起小時內(nèi)到達現(xiàn)場維修。乙方自接到維修通知起小時/日內(nèi)未能修復(fù)的，自故障發(fā)生第日起免收租金直至機械設(shè)備恢復(fù)正常作業(yè)日止。但機械設(shè)備故障系因甲方違章指揮、違章作業(yè)造成的，甲方仍應(yīng)支付停工期間的租金。
3.雙方約定機械設(shè)備正常維護保養(yǎng)時間為小時/月，具體時間安排為：
第六條雙方權(quán)利義務(wù)。
一、甲方權(quán)利義務(wù)。
1.有權(quán)要求乙方按照合同約定提供符合要求的機械設(shè)備。
2.有權(quán)要求乙方按照合同約定提供機械設(shè)備的操作和維修保養(yǎng)服務(wù)。若因乙方原因?qū)е聶C械設(shè)備毀損、滅失或者出現(xiàn)故障無法使用的，甲方有權(quán)解除合同或要求乙方更換同等型號、性能的機械設(shè)備，并要求乙方賠償損失。
3.按照合同約定的時間、方式和金額支付租金和其他費用。
4.為機械設(shè)備提供進出場作業(yè)、維護保養(yǎng)作業(yè)的便利和安全作業(yè)環(huán)境，負責機械設(shè)備及其附件(如電纜等)在施工現(xiàn)場的保護保管工作，保護機械設(shè)備的安全。如因甲方原因造成機械設(shè)備毀損、滅失的，應(yīng)賠償乙方損失。
5.負責司機、指揮工的日常安全教育和進場安全技術(shù)交底，并簽定安全生產(chǎn)責任狀。
6.甲方應(yīng)在機械設(shè)備進場安裝完畢之日起日內(nèi)，組織租賃、安拆、監(jiān)理單位對其進行驗收，及時辦理使用登記;并負責配備相應(yīng)的機械設(shè)備管理人員，督促做好機械設(shè)備日常維護、保養(yǎng)和檢查工作。
7.負責按三相五線制配置機械設(shè)備專用開關(guān)箱，以及工地配電箱至專用開關(guān)箱的電纜線;負責配備使用中所需對講機以及各種配套吊運材料的吊具，負責提供工地宿舍，作為機械設(shè)備常用配件倉庫及司機休息場所。
8.按機械設(shè)備操作規(guī)程和合同約定管理使用機械設(shè)備，不得違章或超負荷作業(yè)。由甲方指派的操作人員必須持證上崗。
9.未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得轉(zhuǎn)租機械設(shè)備，不得對機械設(shè)備進行改造或增設(shè)他物。
二、乙方權(quán)利義務(wù)。
1.有權(quán)按照合同約定按月收取租金。
2.機械設(shè)備進場前，應(yīng)認真地進行維修和保養(yǎng)，保證進場機械設(shè)備的完好性。
3.負責提供的內(nèi)業(yè)技術(shù)資料包括機械設(shè)備備案證、制造許可證、產(chǎn)品合格證、制造監(jiān)督檢驗證明、使用說明書、進場前維修保養(yǎng)記錄、定期檢查、維護和保養(yǎng)記錄，特種作業(yè)人員資格證書、特種作業(yè)人員進場前的安全教育和技術(shù)交底記錄、交接班和運轉(zhuǎn)記錄，行業(yè)確認證書和營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)等。
4.負責提供機械設(shè)備司機名/臺，指揮工名/臺。進場前，負責與上崗人員簽訂《勞動合同》并進行安全教育，上崗人員須持證上崗。在租賃期間，司機、指揮工應(yīng)嚴格遵守甲、乙雙方有關(guān)的勞動紀律，嚴格遵守安全操作規(guī)程，服從甲方項目部正常的施工安排，為甲方項目部提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，同時有權(quán)拒絕甲方提出的違章指揮和違章作業(yè)。若出現(xiàn)司機、指揮工違反或不能滿足上述要求，甲方有權(quán)要求退回，乙方應(yīng)及時協(xié)調(diào)處理直至更換。
5.按合同約定負責機械設(shè)備在租賃期間的每月定期檢查、日常維護和保養(yǎng)工作、不定期進行機械設(shè)備檢修、巡修，并及時將結(jié)果書面反饋甲方。
6.負責機械設(shè)備在各種檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患的整改，并承擔應(yīng)由乙方承擔的處罰及相關(guān)費用。
7.機械設(shè)備安裝前，負責提供符合要求的基礎(chǔ)預(yù)埋件;機械設(shè)備附著頂升前，負責提供符合要求的附著預(yù)埋件、附墻裝置(含撐桿)。
8.租賃期滿后日內(nèi)，保證金扣除應(yīng)付的機械設(shè)備毀損、滅失賠償金后，乙方應(yīng)將保證金余額及時返還甲方。
第七條雙方安全責任。
一、甲方安全責任。
1.甲方負責制定機械設(shè)備生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。
2.施工現(xiàn)場有多臺機械設(shè)備交叉作業(yè)時，甲方負責組織制定并實施防止機械設(shè)備相互碰撞的安全措施。
3.甲方負責做好機械設(shè)備周邊的高壓線、障礙物的防護工作。
4.甲方負責在機械設(shè)備活動范圍內(nèi)設(shè)置明顯的安全警示標志，對集中作業(yè)區(qū)做好安全防護。
二、乙方安全責任。
1.負責機械設(shè)備的安全保護裝置的日常檢查和維護，對機械設(shè)備的安全可靠性負責。
2.在對機械設(shè)備進行檢修、檢查、維護保養(yǎng)作業(yè)過程中，乙方對機械設(shè)備及相關(guān)作業(yè)人員的安全負責。
3.當機械設(shè)備出現(xiàn)故障或者發(fā)生異常情況時，司機應(yīng)及時通知甲乙雙方相關(guān)人員，機械設(shè)備應(yīng)立即停止使用，乙方應(yīng)組織人員及時排除故障之后方可重新投入使用。
三、雙方共同安全責任。
1.本著“誰違章誰承擔責任”的原則，甲、乙雙方均應(yīng)遵守機械設(shè)備安全操作規(guī)程，嚴禁違章指揮、違章操作。嚴禁強令工人違章冒險作業(yè)，嚴禁機械設(shè)備帶病運轉(zhuǎn)。
2.機械設(shè)備在使用過程中，甲乙雙方均應(yīng)對司機、指揮工進行日常安全教育和技術(shù)交底，督促上述人員遵守安全操作規(guī)程，規(guī)范作業(yè)方式，確保不超載，且貨物放置、綁扎符合安全要求。
第八條違約責任。
一、甲方違約責任：
1.甲方未按合同約定支付租金的，按每逾期一日元的標準向乙方支付延期違約金。租金逾期滿日未支付的，乙方有權(quán)解除合同并要求甲方支付違約金。
2.按合同約定的進場時間，若因甲方原因影響機械設(shè)備進場安裝超過日，乙方有權(quán)終止合同并向甲方收取違約金元。
3.甲方未按有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定或合同約定的方法使用機械設(shè)備，致使機械設(shè)備受到嚴重損壞的，乙方有權(quán)解除合同并要求甲方賠償損失。
4.其他約定：
二、乙方違約責任：
1.乙方無法提供合同約定的機械設(shè)備或提供的機械設(shè)備型號和規(guī)格與合同不符，導(dǎo)致合同無法履行的，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金元。
2.乙方未按合同約定日期提供機械設(shè)備的，應(yīng)按照每逾期一日每臺次元的標準向甲方支付違約金。累計逾期滿日的，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金元。
3.在合同期間因乙方原因(包括乙方指派的操作、維護人員的行為，但乙方按照合同約定對機械設(shè)備進行維修保養(yǎng)的時間除外)導(dǎo)致機械設(shè)備停工的，每停工一天，甲方除扣減相應(yīng)的租金外，可要求乙方支付每臺次元/日的違約金。累計停工超過日的，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方賠償損失。
4.乙方未按合同約定期及時返還保證金，應(yīng)按照每逾期一日元的標準向甲方支付違約金。
5.其他約定：
第九條不可抗力。
當事人一方因不可抗力不能按照合同約定履行本合同的，根據(jù)不可抗力的影響，可部分或全部免除責任;當事人一方因不可抗力不能履行合同的，應(yīng)當及時告知對方，并自不可抗力結(jié)束之日起日內(nèi)向?qū)Ψ疆斒氯颂峁┳C明。
第十條爭議解決。
本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，也可由行業(yè)主管部門調(diào)解，協(xié)商或者調(diào)解不成的，按下列第種方式解決。
1.向*提起訴訟;。
2.向仲裁委員會申請仲裁。
第十一條其他條款。
1.本合同自雙方簽字并蓋章之日起生效。本合同及附件共頁，一式份，具有同等法律效力，其中甲方份，乙方份。
2.本合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經(jīng)雙方簽署確認后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
3.本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
4.合同簽訂地：
5.其他約定：
承租人：(甲方簽章)出租人：(乙方簽章)。
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
傳真：傳真：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
郵政編碼：郵政編碼：
年月日年月日。
機械設(shè)備租賃合同糾紛篇六
甲方：
乙方：
因“宣城市昭亭廣場﹙含明鏡路﹚工程”需要，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，乙方從甲方租用混凝土攤鋪機、鋼模、混凝土切縫機，其規(guī)格、數(shù)量、單價如下：
1、混凝土攤鋪機一臺，租金60元/天。
2、 20㎝厚鋼模240m，單價每天0、6元/m。
3、混凝土切縫機甲方免費提供，切割片乙方自理。
4、設(shè)備進退場費用總計1200元包死。
5、祖期按實際進場時間計算，陰雨天除外。
6、租金每月10日結(jié)算。
7、所有設(shè)備必須七成新，符合施工要求，能正常運轉(zhuǎn)，甲方保障服務(wù)要隨叫隨到。
8、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
機械設(shè)備租賃合同糾紛篇七
原告：xxxxxxx物流股份有限公司，住所地xxxx省xxxx市開發(fā)區(qū)xxx路xxxx號，法定代表人xxxx，公司董事長。
訴訟請求：
判令被告返還原告支付的款項289萬元；
本案訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：
4月5日，原告和被告簽訂協(xié)議建倉合同（編號為accx11024x）一份。合同約定雙方合作建倉，方式為原告預(yù)付360萬給被告，由被告在xxxxx市西果園鎮(zhèn)柴家河村興建物流中心給原告使用；雙方發(fā)生爭議，交xxxxxxx物流公司所在地法院管轄等內(nèi)容。
協(xié)議簽訂后，截止201月13日，原告陸續(xù)支付被告349萬元整。從209月起，被告也陸續(xù)將建設(shè)倉庫交付原告，但原告在使用倉庫時發(fā)現(xiàn)倉庫存在大面積地陷、漏雨、墻體開裂等不能使用的情況。經(jīng)原告多次催告，被告仍不履行修繕義務(wù)。無奈，原告于年3月28日向被告提出解除合同的.通知。同時，為避免安全事故的發(fā)生，原告停止用了涉案倉庫。后經(jīng)了解，被告建設(shè)的倉庫無任何建設(shè)報批手續(xù)，屬違法建筑，上述倉庫也未通過消防驗收，存在重大安全隱患。此外，原告已多次接到當?shù)匕脖O(jiān)部門的通知，通知要求原告立即停止使用涉案違法建設(shè)倉庫。
原告認為，被告未能充分誠信履行合同約定，致使原告無法實現(xiàn)合同目的，原告有權(quán)解除合同。現(xiàn)為維護自身合法權(quán)益，特提起訴訟，望判如所請。
此致
xxxx省xxxx市xxxx區(qū)人民法院。
具狀人：
二〇xx年五月二十四日。
機械設(shè)備租賃合同糾紛篇八
出租方：
承租方：
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，本著平等互利的原則，達成如下租賃協(xié)議，甲方出租下列設(shè)備，乙方承擔下列費用。
雙方共同遵守本合同條款。
_______________________________________。
_______________________________________。
_______________________________________。
超高部分、運輸、安裝費如由乙方負責，租金按_____元/天/節(jié)計算，如由甲方負責，運輸、安裝費等按_____元/天/節(jié)計算。
從__年____月____日起至__年____月____日止。乙方需提前歸還或延期使用，必須提前十五日書面通知甲方，否則造成損失由乙方承擔。
甲方對所提供的設(shè)備結(jié)構(gòu)質(zhì)量負責，若因結(jié)構(gòu)質(zhì)量問題造成的損失由甲方承擔。但因操作不當造成損失由乙方承擔。
由乙方安排，費用由乙方承擔，由乙方進行現(xiàn)場管理。但必須持證上崗，并嚴格按照操作規(guī)程作業(yè)，堅持“十不吊”原則作好交接班記錄。
由乙方和操作工緊固設(shè)備標準節(jié)螺栓，對需潤滑部分定期加油，經(jīng)常不定期檢查。有安全隱患立即通知甲方處理。特別是鋼絲繩一定要按報廢標準執(zhí)行。
甲方安裝完后調(diào)好安全裝臵，交給乙方。乙方和操作工、指揮工、等任何人員不能以任何理由調(diào)整安全裝臵，否則造成一切損失由乙方承擔。即使還未造成損失，甲方檢查到有隨意調(diào)整安全裝臵行為每次罰款_______元，若乙方不交罰款，甲方有權(quán)停機處理，租金照收，造成停機損失乙方自行承擔。若安全裝臵經(jīng)過一段時間使用后確有問題，通知甲方解決。
1、乙方負責維修。
2、維修費用：單個配件及材料費一次在____元以內(nèi)由乙方負責；____________元以上由甲方承擔。甲方指派維修人員一名配合，其人工工資由乙方承擔；中途鋼絲繩磨損需要更換時，由乙方負責。
設(shè)備租用期間到出場為止，設(shè)備及主要部件因乙方原因損壞或丟失，乙方按原值100%賠償。
合同簽訂，甲方把基礎(chǔ)圖和地盤運到乙方現(xiàn)場后，乙方一次性付清進出場費及押金。設(shè)備安裝調(diào)試完畢，甲、乙雙方自檢合格。雙方簽字之日起計算租金。租賃費用按季度結(jié)算支付一次，到乙方書面報停為止。乙方不能因為停水、停電、停工、和節(jié)假日不計租金。若乙方拖欠租金，甲方有權(quán)停機，且租金照收，同時按欠租額的2%收取利息。
乙方在租賃期間對設(shè)備只有使用權(quán)，設(shè)備產(chǎn)權(quán)為甲方所有，乙方不得轉(zhuǎn)讓、抵押，且轉(zhuǎn)讓抵押無效。
1、此租金不含稅金，若含稅金由乙方負責。
2、因乙方的相關(guān)報建手續(xù)不齊，導(dǎo)致甲方無法完善塔機安裝前的報批手續(xù)的情況下，被有關(guān)部門查處的責任及費用由乙方負責。
3、進出場由甲方負責安裝，拆卸，乙方支付_______元進出費，進出安裝時，乙方首先支付_______元的安裝費；出場時另外支付_______元的拆卸費用。
4、春節(jié)扣除10天租金。
雙方協(xié)商解決，若協(xié)商不成，由甲方所在人民法院裁決。
本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力，雙方蓋章簽字生效，租賃期滿，結(jié)清一切手續(xù)后合同自行作廢。
簽約時間：____年____月____日。
機械設(shè)備租賃合同糾紛篇九
甲方(出租方)：
乙方(承租方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，為明確出租方與承租方的權(quán)利義務(wù)，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，就甲方所有的系列生產(chǎn)設(shè)備租賃事項，經(jīng)協(xié)商達成協(xié)議如下：
一、甲方將公司下列資產(chǎn)租給乙方使用：
1、七車間、八車間廠房、造紙設(shè)備及附屬設(shè)施;。
2、與其生產(chǎn)規(guī)模相匹配的如下設(shè)施：
(1)水處理設(shè)備、設(shè)施及附屬設(shè)施;。
(2)成品庫及配件庫;。
(3)原材料儲存場地;。
(4)辦公用房、職工宿舍;。
二、租賃期限：
上述生產(chǎn)設(shè)備租賃期限為5年，自年月日到年月日，如乙方因生產(chǎn)需要延長租賃期限，應(yīng)在合同期滿前日內(nèi)，與甲方商議另行簽訂合同。
機械設(shè)備租賃合同糾紛篇十
出租人：________________（簡稱甲方）。
承租人：_________________（簡稱乙方）。
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定。簽訂設(shè)備租賃合同，并商定如下條款，共同遵守執(zhí)行。
一、甲方根據(jù)乙方上級批準的項目和乙方自行選定的設(shè)備和技術(shù)質(zhì)量標準，向__________購進以下設(shè)備租給乙方使用。
二、甲方根據(jù)與生產(chǎn)廠（商）簽訂的設(shè)備訂貨合同規(guī)定，于__________年_____季交貨，由供貨單位直接發(fā)運給乙方。乙方直接到供貨單位自提自運。乙方收貨后應(yīng)立即向甲方開回設(shè)備收據(jù)。
三、設(shè)備的驗收、安裝、調(diào)試、使用、保養(yǎng)、維修管理等，均由乙方自行負責。設(shè)備的質(zhì)量問題由生產(chǎn)廠負責，并在訂貨合同中予以說明。
四、設(shè)備在租賃期間的所有權(quán)屬于甲方。乙方收貨后，應(yīng)以甲方名義向當?shù)乇ｋU公司投保綜合險，保險費由乙方負責。乙方應(yīng)將投保合同交甲方作為本合同附件。
五、在租賃期內(nèi)，乙方享有設(shè)備的使用權(quán)，但不得轉(zhuǎn)讓或作為財產(chǎn)抵押，未經(jīng)甲方同意亦不得在設(shè)備上增加或拆除任何部件和遷移安裝地點。甲方有權(quán)檢查設(shè)備的使用和完好情況，乙方應(yīng)提供一切方便。
六、設(shè)備租賃期限為_____年，租期從供貨廠向甲方托收貸款時算起，租金總額為人民幣__________元（包括手續(xù)費_____％），分_____期交付，每期租賃金_____元，由甲方在每期期末按期向乙方托所如乙方不能按期承付租金，甲方則按逾期租金總額每天加收萬分之三的罰金。
七、本合同一經(jīng)簽訂不能撤銷。如乙方提前交清租金，結(jié)束合同，甲方給予退還一部分利息的優(yōu)惠。
八、本合同期滿，甲方同意按人民幣_____元的優(yōu)惠價格將設(shè)備所有權(quán)轉(zhuǎn)給乙方。
九、乙方上級單位_____同意作為乙方的經(jīng)濟擔保人，負責乙方切實履行本合同各條款規(guī)定，如乙方在合同期內(nèi)不能承擔合同中規(guī)定的經(jīng)濟責任時，擔保人應(yīng)向甲方支付乙方余下的各期租金和其他損失。
十、本合同經(jīng)雙方和乙方擔保人蓋章后生效。本合同正本兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，副本_____份，乙方擔保人和乙方開戶銀行各一份。
甲方：（公章）______________________。
負責人：（簽章）____________________。
開戶銀行及賬號：_____________________。
______________年________月________日。
乙方：（全稱）（公章）______________。
負責人：（簽章）____________________。
開戶銀行及賬號：_____________________。
______________年________月________日。
經(jīng)濟擔保單位（全稱）（公章）_________。
負責人：（簽章）____________________。
______________年________月________日。
機械設(shè)備租賃合同糾紛篇十一
甲方(出租方)：乙方(租用方)：
法定代表人：法定代表人：
職務(wù)：職務(wù)：
地址：地址：
郵政編碼：郵政編碼：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號：賬號：
乙方因公路施工生產(chǎn)需求，租用甲方機械設(shè)備，根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條租賃設(shè)備概況。
規(guī)格型號：
出廠日期：
設(shè)備運轉(zhuǎn)臺時：
設(shè)備數(shù)量：
作業(yè)用途：
最低生產(chǎn)能力及質(zhì)量標準：
使用地點：
進場時間：甲方按照乙方要求，于年月日將設(shè)備運抵乙方指定地點。
第二條租賃期限。
自年月日起至乙方施工生產(chǎn)不需用時為止。
第三條租賃機械調(diào)遣費和操作手工資。
1.租賃機械的進退場調(diào)遣費由乙方承擔。
2.機械操作手由方委派，費用由方負責，每月工資元。
第四條租賃方式及租賃單價。
1.根據(jù)設(shè)備使用年限的不同，在“年度租賃設(shè)備最高限價”的基礎(chǔ)上下調(diào)%。
2.機械租賃單價執(zhí)行股份公司或工程處制定的“年度租賃設(shè)備最高限價”。單價定為：元/月;元/臺班;元/立方米;元/臺時;元/噸。
3.以為計價標準租賃時，甲方設(shè)備的實際作業(yè)量應(yīng)達到國家相關(guān)規(guī)定或乙方規(guī)定的定額產(chǎn)量，否則乙方將根據(jù)定額標準在租賃費結(jié)算時給予扣除。
4.合同期內(nèi)，除月租設(shè)備外的設(shè)備停駛費自負，不負責因自然或非自然因素造成的設(shè)備停駛費用。
第五條燃油。
1.月租設(shè)備的燃油費用由乙方負責(主油)，甲乙雙方在設(shè)備投入使用前核定該設(shè)備的最高油耗量，經(jīng)雙方核定該設(shè)備千克/小時，如在使用時油耗超定額，超出部分由甲方負責。
2.采用臺班、臺時、計件為計價標準時，燃油費用由甲方負責。
第六條租賃設(shè)備的使用、維修規(guī)定。
1.月租設(shè)備每天工作小時以上為1個臺班，不足時按實際臺時統(tǒng)計支付費用。
2.合同期內(nèi)，甲方設(shè)備由乙方統(tǒng)一管理使用，乙方下達合理生產(chǎn)任務(wù)，甲方應(yīng)聽從指揮調(diào)遣，不得以任何形式、任何理由拒絕執(zhí)行。按乙方規(guī)定的時間、質(zhì)量標準、要求完成當日施工生產(chǎn)任務(wù)。
3.甲方應(yīng)根據(jù)施工生產(chǎn)計劃，合理安排設(shè)備的維修、保養(yǎng)時間(費用自理)。
4.甲方操作手應(yīng)遵守乙方規(guī)定，由于甲方自身原因造成乙方承包的路基、結(jié)構(gòu)層、橋涵等設(shè)施損壞，損失由甲方負責賠償。
第七條租金結(jié)算。
甲方根據(jù)乙方每日簽發(fā)的機械作業(yè)單為結(jié)算憑證，每月日結(jié)算。
第八條安全生產(chǎn)。
1.甲方必須嚴格執(zhí)行《中華人民共和國安全生產(chǎn)條例》及其他相關(guān)的規(guī)定。
2.甲方操作人員在施工生產(chǎn)過程中，對不安全因素有權(quán)提出，并可根據(jù)規(guī)定拒絕作業(yè)。
3.除以上兩款規(guī)定外，甲方發(fā)生的人員、機械事故，責任自負。
第九條租賃機械的毀損、滅失或丟失。
遇有不可抗拒的自然災(zāi)害對機械設(shè)備造成損壞或丟失時，乙方有責任向相關(guān)部門提供證明材料，并經(jīng)相關(guān)部門核實鑒定，乙方不負修理或賠償責任。
第十條附加條款。
1.乙方根據(jù)甲方需要，可以向甲方提供食宿、配件等必需品，費用從甲方收入中扣除。
2.甲方不能執(zhí)行乙方規(guī)定的作息時間、作業(yè)時間規(guī)定時，乙方有權(quán)解除租賃合同。
3.甲方機械在達不到乙方規(guī)定的作業(yè)產(chǎn)量、質(zhì)量、工作時間，或機械設(shè)備故障率高，或甲方人員人為因素造成停工、誤工，乙方有權(quán)解除租賃合同。
第十一條爭議解決。
凡因履行本合同發(fā)生的爭議，甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決;如果協(xié)商不能解決，可向人民法院提起訴訟。
第十二條本合同一式份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份，上報備案一份。
第十三條本合同自簽訂之日起生效。
第十四條附件：駕駛員身份證和操作證復(fù)印件。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
代表人：代表人：
合同簽訂地點：
年月日年月日。
機械設(shè)備租賃合同糾紛篇十二
租賃合同是諾成合同。租賃合同的成立不以租賃物的交付為要件。今天本站小編為打擊精心準備的是：生產(chǎn)設(shè)備租賃相關(guān)合同糾紛。具體內(nèi)容如下，歡迎參考閱讀!
一、上訴人(原審被告、反訴原告)：天津人造金剛石廠。
法定代表人：張曉溪，廠長。
訴訟代理人：張耀東，廠辦主任。
訴訟代理人：趙杰，天鼎律師事務(wù)所律師。
二、被上訴人(原審原告、反訴被告)：北京×××金剛石材料有限公司。
年10月19日，被上訴人(原審原告、反訴被告)天津人造金剛石廠(以下簡稱，天津方)與上訴人(原審被告、反訴原告)北京×××金剛石材料有限公司(以下簡稱，北京方)簽訂租賃合同，約定，北京方租賃天津方的分廠(含19臺壓機)，期限三年，年租金30萬元。年10月19日合同期滿后，因部分設(shè)備損壞后雙方產(chǎn)生矛盾，未能交接天津方訴至天津市××區(qū)人民法院，要求北京方支付租賃費121250元，附屬設(shè)備，電費46932.37元，水費3341.74元，取暖費45770.40元，合計217294.51元。
北京方提起反訴要求租賃費(含租賃19臺壓機費用)應(yīng)按11臺壓機計算、收取租賃費，并要求退還租賃費351118元;并要求扣除變損電量和變壓器損耗即要求返還電費118954.39元;退還設(shè)備維修費135873.73元、給付貨款9833.40元，總計615779.52元。
天津市××區(qū)人民法院于年4月23日作出一審判決，判令北京方于本判決生效后五日內(nèi)給付原告天津人造金剛石廠電費31299.77元、水費3181.74元、取暖費44197.40元，三項合計78678.91元。判令天津人造金剛石廠于本判決生效后五日內(nèi)返還被告北京增方源金剛石材料有限公司租賃費180065.55元。
三、駁回天津人造金剛石廠的其他訴訟請求。
4599元;反訴受理費11296元，其他費用5648元計16944元，原告負擔5000元，被告負擔11944元。
北京方、天津方均不服天津市××區(qū)人民法院(2002)×經(jīng)初字第386號民事判決，先后向天津市第一中級人民法院提起上訴。天鼎律師事務(wù)所趙杰、劉秀香律師擔任天津方的二審訴訟代理人。
天津方其主要上訴理由：原審法院以天津方違反《勞務(wù)合同》為由判定天津方承擔《租賃合同》的違約責任，判天津方退給對方已交付的部分租賃費，顯然無道理。原審混淆《勞務(wù)合同》與《租賃合同》法律關(guān)系，認定錯誤。《租賃合同》中約定按租賃物整體計租，年租金為30萬元。租賃物包括壓機及輔助設(shè)備、設(shè)施、廠房配套生產(chǎn)線。一審法院一方面認定《租賃合同》有效;一方面卻拋開《租賃合同》規(guī)定，僅認定以租賃物中的壓機數(shù)量分攤租賃費，損壞的壓機不計租金，違反了合同意思自治的原則，沒有事實根據(jù)及法律根據(jù)。顯然原審法院按14臺壓機數(shù)量計算租賃費的結(jié)論是錯誤的。一審判決上訴人返還租金180065.55元又無法律依據(jù)。故請求二審法院撤銷原審判決中第二、三項，改判被上訴人給付上訴人2002年5月19日至2002年10月19日的租賃費121250元。一、二審訴訟費全部由被上訴人承擔。電費中的基本電費，是國家規(guī)定的工業(yè)用電的必備項目，不是天津方轉(zhuǎn)嫁負擔。原審對電費的判決是正確的。
2003年7月26日，二審法院作出判決，判決認為原審查明的事實屬實，雙方當事人之間簽訂的租賃合同合法有效。
原審法院根據(jù)合同約定，在查明事實的基礎(chǔ)上，對電費、水費、取暖費依法所做判決是正確的，北京方就此上訴，未能提交新證據(jù)予以證實，故不予支持。對于租賃費是否應(yīng)予以返還的問題，認為，雙方簽訂合同后，對租賃物進行了交接，并依約簽訂租賃物交接清單，應(yīng)認定北北京方即對租賃物完好工作狀態(tài)的認可，對設(shè)備接收后，其即享有完全的使用權(quán)，并應(yīng)依約支付相應(yīng)的租金。雙方所簽訂的《勞務(wù)合同》是雙方真實意思的表示。其目的在于“為解決天津人造金剛石廠職工待崗問題…”，同時并未限制北京方對外用工的權(quán)利。即《租賃合同》與《勞務(wù)合同》是兩份相互獨立的合同。雖然《租賃合同》約定“如乙方終止勞務(wù)合同，此合同一并終止”;《勞務(wù)合同》約定“本合同與租賃合同同時生效或終止”，但并不能因此而將兩份合同互為條件，而應(yīng)以合同中對當事人具體權(quán)利義務(wù)的約定作為確定雙方責任的依據(jù)。因此，北京方主張?zhí)旖蛉嗽旖饎偸瘡S未能完全履行《勞務(wù)合同》，致使只使用部分機器，所以應(yīng)按實際使用機器的數(shù)量計付租金，法院不予支持。關(guān)于8臺4400型壓機未實際使用問題，由于雙方并未就該設(shè)備的處理達成任何協(xié)議，因此雙方應(yīng)依《租賃協(xié)議》的約定履行。故北京方應(yīng)對該設(shè)備妥善保管，待租賃期滿后，交還該設(shè)備，并支付相應(yīng)的租賃費。北京方未能就租賃物交接時并非處于完好工作狀態(tài)提交相應(yīng)證據(jù)，故其主張返還租金，給付維修費用的主張，法院不予支持。綜上，原審法院對租賃費返還問題的處理不妥，應(yīng)予以改判。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第三項之規(guī)定，判決如下：
一、維持天津市××區(qū)人民法院(2002)×經(jīng)初字第386號民事判決第一、四項;。
二、撤銷天津市××區(qū)人民法院(2002)×經(jīng)初字第386號民事判決第二、三項;。
三、北京方于本判決生效后十日內(nèi)給付天津人造金剛石廠租賃費121250元。
一審案件受理費5769元，其他費用4830元，合計10599元，由天津人造金剛石廠承擔848元，北京方承擔9751元;反訴案件受理費11296元，其他費用5648元，合計16944元，由北京方承擔。二審案件受理費合計34130元，由北京方承擔。
天津方勝訴。本案是一起運用法律關(guān)系理論，論證一審法院適用法律錯誤，從而糾正一審法院錯誤判決的典型案例。
機械設(shè)備租賃合同糾紛篇十三
訴訟請求：
1、判決解除原被告之間簽訂的《場地廠房租賃合同》。
2、判令被告向原告給付違約金100元。
3、立即騰退所租賃的場地及建筑物。
4、案件受理費由被告承擔。
事實與理由：6月8日，原被告簽訂《場地廠房租賃合同》，合同約定原告將位于通州區(qū)場地廠房出租給被告使用，租賃期限為，租金為6萬元每年，每年6月15日前一次性支付給甲方，如逾期違約超過10日甲方有權(quán)解除合同，并向乙方收取違約金。;如乙方對租賃物進行裝修、改建或者新建，需向甲方提交涉及方案，并經(jīng)甲方同意。合同簽訂后，原告便按照約定履行了場地交付等合同義務(wù);可是，在合同履行期間，被告卻實施了擅自建房，不維修房屋設(shè)施等一系列違約行為，且直至今日尚未支付租金;7月7日，原告向被告郵寄送達《解除合同通知書》一份。
原告認為：被告擅自建造廠房、不維修房屋設(shè)施、拒付租金等違約行為，已經(jīng)嚴重侵犯了自己的合法權(quán)益，為了維護自己的合法權(quán)益，現(xiàn)特訴至貴院，望依法裁判。
此致
通州區(qū)人民法院。
具狀人：何某王某。
(二)被告委托王少明律師授權(quán)委托書。
授權(quán)委托書。
委托人：北京***公司，住通州區(qū)**號，法定代表人：***，電話***。
現(xiàn)委托上列受托人在“何某、王某與北京***公司租賃合同糾紛”一案中，作為我方代理人。
受托人的代理權(quán)限如下：
(三)被告證據(jù)目錄。
一、證據(jù)名稱：《場地廠房租賃合同書》。
證明目的：
1、原、被告雙方簽訂的《場地廠房租賃合同書》時間為206月8日。
2、《場地廠房租賃合同書》第二條第二款之約定：“乙方(被告)于每年的6月15日前見甲方(原告)委托書后，一次性向甲方交付租金?！钡窃?0并未按照約定向被告提交過委托書或告知，也沒有委托相關(guān)人員來被告處收取租金。
3、《場地廠房租賃合同書》第三條第1款第4項：“甲方有義務(wù)配合乙方協(xié)調(diào)周邊關(guān)系，使乙方新建5000㎡廠房順利進行?！币虼嗽嬗辛x務(wù)配合被告進行廠房新建、擴建。
二、證據(jù)名稱：被告股東名錄及公司章程。
證明目的：
1、***為被告股東，代表被告與原告簽訂了《場地廠房租賃合同書》。
2、股東出資時間、提交公司章程時間為年6月29日。
三、證據(jù)名稱：租金收條。
證明目的：
1、原告收取了被告2006.7.15-.7.15共四年租金，已實際履行了雙方于2006年6月8日簽訂的《場地廠房租賃合同書》。
2、原告代理人***于2006年6月8日簽訂《場地廠房租賃合同書》后即日就收取了被告(2006.7.15-.7.15)租金18萬元。
3、6月17日，原告親自收取了(2007.7.16-.7.15)租金并書寫了收條。
4、7月19日，原告來被告處收取了被告2008.7.15-.7.15租金書寫了收條。
四、證據(jù)名稱：照片。
證明目的：被告已按照合同約定對廠房進行了維修和保護，此照片為租賃期間所做的防水工程圖片。
五、證據(jù)名稱：收條(防水維修費用)。
證明目的：被告于208月27日和203月7日委托施工方對廠房進行了防水維護，并且獨自承擔了相關(guān)施工費用18000元。
六、證據(jù)名稱：證人證言。
證明目的：被告按照約定對承租廠房進行了維修、保養(yǎng)，履行了承租人的相關(guān)義務(wù)。
七、證據(jù)名稱：新建廠房示意圖。
證明目的：
1、經(jīng)過原告的同意和協(xié)助，通州區(qū)村民委員會許可被告新建、擴建廠房。
2、新建廠房的面積為3988㎡，沒有超過《場地廠房租賃合同書》第三條第1款第4項約定的5000㎡。
八、證據(jù)名稱：《解除合同通知書》。
證明目的：
原告在《解除合同通知書》中確認了2006年6月原告和被告簽訂了《場地廠房租賃合同書》。
九、證據(jù)名稱：證人證言。
證明目的：原告沒有按照通話約定于2010年6月23日來被告公司收取2010.7.15-.7.15租金，為拒絕受領(lǐng)租金。
十、證據(jù)名稱：《要求繼續(xù)履行合同通知書》及郵件詳情單。
證明目的：被告在收到原告的《解除合同通知書》后，于2010年7月22日向原告委托代理人郵寄了《要求繼續(xù)履行合同通知書》，要求原告遵守合同約定，繼續(xù)履行合同。
(四)王少明律師代理意見。
代理詞。
審判長、審判員：
受本案北京***有限公司的委托，由我作為其訴訟代理人依法參加本案的訴訟活動?，F(xiàn)根據(jù)庭審調(diào)查及雙方的舉證質(zhì)證情況，發(fā)表以下代理意見，請予以采納：
一、原、被告簽訂的《場地廠房租賃合同書》合法、有效，是雙方真實的意思表示，原告應(yīng)按約定履行合同義務(wù)。簽訂的合同的時間為2006年6月8日。
二、被告已經(jīng)按照合同約定履行了相關(guān)合同義務(wù)。
2、被告按照合同約定對出租房屋進行維修、保養(yǎng)，并新做了防水工程，完全符合承租人的相關(guān)法律義務(wù)。
在被告已經(jīng)履行合同約定的情況下，且合同生效、履行已超四年之久，原告卻因為自身的利益而非法主張解除合同的行為，違反了合同法中誠實信用的基本原則。
三、原告怠于收受租金及提起訴訟主觀上為惡意。
1、原告往年收取租金都是其本人或委托相關(guān)人員來被告處收取租金并簽寫收條，但2010年6月15日至今，原告都未曾提及收取租金一事，也沒有按照合同約定向我方提交委托書，而是直接于2010年7月向我司郵寄《解除合同通知書》，這是不符合常理和交易習(xí)慣的。其主觀上就是不愿意接收租金，故意拖延時間，并以此為借口來達到解除合同的目的。
2、原告提交的證據(jù)二《場地廠房租賃合同書》為其虛構(gòu)，并不是被告的真實意思表示所簽訂。
(1)在該《場地廠房租賃合同書》中，只有出租人(甲方)的信息，承租人(乙方)的信息為空白，合同中租賃面積和新建廠房面積都為空白，在最后的蓋章處也沒有乙方的相關(guān)人員簽字，簽訂時間也沒有，僅有一個公司印章，完全不符合合同訂立的基本構(gòu)成部分，也不符合實踐當中簽訂合同的慣例，為其單方虛構(gòu)。(注明：原告曾經(jīng)以辦理其他手續(xù)借用過被告公司印章)。
(2)原告都在起訴書中寫到：“2006年6月8日，原告與被告分別以甲、乙方身份簽訂了《場地廠房租賃合同書》”，而且原告在《解除合同通知書》中也確認了2006年6月原告和被告簽訂了《場地廠房租賃合同書》。但原告提交的《場地廠房租賃合同書》最后的印章是“北京***有限公司”，而事實上，被告公司營業(yè)執(zhí)照是在2006年7月才下發(fā)，印章也是在2006年7月后期才刻制出來。怎么會在原告提交的2006年6月8日《場地廠房租賃合同書》上出現(xiàn)公司印章呢?因此，可以判定原告提交的《場地廠房租賃合同書》是虛假的，該份《場地廠房租賃合同書》書我方不予認可。
基于原告在起訴書及《解除合同通知書》確認“2006年6月8日，原告與被告分別以甲、乙方身份簽訂了《場地廠房租賃合同書》”這一說法，正好說明了我方提交的《場地廠房租賃合同書》的真實性，而且原、被告雙方提交的“收條”也印證了我方提交的《場地廠房租賃合同書》，即在簽訂本合同后，時間上是可以相互佐證的，也符合邏輯。
四、關(guān)于付款方式：
原告與被告簽訂的所有合同當中未曾提到被告公司賬號，也未約定原告必須將轉(zhuǎn)讓款項匯入被告公司賬號。合同都已經(jīng)履行了四年之久，為什么被告卻遲遲拖延不來受領(lǐng)租金呢?理由就是“被告欲想通過拒絕受領(lǐng)租金來達到解除合同的目的，繼而獲得拆遷補償款?！蓖耆`背了訂立合同時的意思表示，為典型的見利忘義，有失誠實信用的行為。
綜上所述，原告與被告簽訂的《場地廠房租賃合同書》合同合法、有效，被告拒接受租金為惡意違約行為，原告的訴訟請求符合事實及法律規(guī)定，請求貴院依法支持。請法院綜合以上情況給予考慮，依法駁回原告所有的訴訟請求。
代理人：王少明。
20xx年8月21日。
(五)通州區(qū)人民法院判決。
法院經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，被告作為承租人，已經(jīng)按照約定支付了租金和履行了相關(guān)合同義務(wù)。法院認為：本案中如解除雙方簽訂的《場地廠房租賃合同書》，會導(dǎo)致被告利益失衡，故對原告要求解除雙方簽訂的《場地廠房租賃合同書》不予支持。
最終，法院判決《場地廠房租賃合同書》有效，雙方繼續(xù)履行合同。宣判后，原告向第二中級人民法院上訴，二審維持原判。
(六)案件訴前簽發(fā)的律師函。
要求繼續(xù)履行合同通知書。
王某、何某：
本公司于2010年7月10日收到你方郵寄的《解除合同通知書》，對于該通知書的內(nèi)容我方不予認可，我司是完全按照2006年6月雙方簽訂的《場地廠房租賃合同書》履行相關(guān)合同內(nèi)容的。現(xiàn)針對你方在《解除合同通知書》稱我司存在所謂的“違約行為”作出如下答辯：
一、我司新建房屋施工建設(shè)是按照《場地廠房租賃合同書》第三條第一款第四項之約定進行，是在經(jīng)過你方同意并經(jīng)你方同***村民委員會協(xié)調(diào)后，取得了該村民委員會的蓋章許可。
二、根據(jù)《場地廠房租賃合同書》第四條專用設(shè)施與場地的維修、保養(yǎng)的規(guī)定，我司已定期對出租房屋進行了維修和保養(yǎng)，并獨自承擔了相關(guān)費用。
三、關(guān)于你方在通知書中稱我司“拒付租金”更是無中生有。2010年6月22日，一位自稱是你方“股東”人員給我司負責人電話聯(lián)系租金一事，并告訴他第二天來公司領(lǐng)取現(xiàn)金或提供賬號都可，但此后該“股東”一直沒來，給其打電話一直都未接通或處于停機狀態(tài)。隨后你方就向我司郵寄了《解除合同通知書》。根據(jù)《場地廠房租賃合同書》第二條第二款之約定：“乙方(我司)于每年的6月15日前見甲方(你方)委托書后，一次性向甲方交付租金?！钡两衲惴蕉嘉窗凑蘸贤s定事先書面提交委托書，也未指派相關(guān)人員來我司收取租金或提供賬號。按照2006年至2009年收取租金的慣例，每次都是你方安排相關(guān)授權(quán)人員來我司親自領(lǐng)取租金并書寫收據(jù)，因此你方上述行為已構(gòu)成違約。
綜上所述，我司正式通知你方：我們要求你方按照《場地廠房租賃合同書》繼續(xù)履行，否則將依法追究你方違約責任。
通知人：北京***有限公司。
機械設(shè)備租賃合同糾紛篇十四
設(shè)備需求方：__________項目部（以下簡稱甲方）。
設(shè)備供應(yīng)方：__________身份證號碼：__________（以下簡稱乙方）。
甲方因__________工程需要起重設(shè)備壹部，經(jīng)雙方協(xié)商，由乙方提供，為明確雙方責任，特制定本協(xié)議：
1、乙方提供設(shè)備為：高速井架__________型號：
產(chǎn)地：最終安裝高度約30米。設(shè)備進場時間：20__年____月____日。
2、乙方提供設(shè)備為完整設(shè)備（含全部安全裝置），并在設(shè)備進場前進行檢修以達到使用規(guī)范要求，檢修所需費用由乙方自負。另外，乙方還應(yīng)提供本設(shè)備的有關(guān)資料（設(shè)備出廠合格證、生產(chǎn)許可證、說明書）復(fù)印件。
3、本井架以租賃費包干形式進行租賃，即乙方負責設(shè)備進退場及安拆、調(diào)試、操作、維修（含本設(shè)備配件供應(yīng)）、維護及使用安全。甲方負責基礎(chǔ)施工，乙方配合預(yù)埋。
4、乙方保證設(shè)備使用每月不得低于28天，修理預(yù)計時間超過12小時應(yīng)提前向需方工地負責人報告，以便工地采取措施。月停用天數(shù)因乙方原因超出本規(guī)定時，按本機日租賃費三倍扣減設(shè)備租賃費。
5、乙方負責現(xiàn)場安全管理和機械操作人員的日常安全教育工作，乙方操作人員必須持證上崗按操作規(guī)程進行作業(yè)，服從甲方在國家安全生產(chǎn)規(guī)定下的生產(chǎn)安排，如有違反，將按現(xiàn)場待工人員日工資總額扣除設(shè)備租賃費，乙方工作人員生活費用自理。乙方操作人員必須進行定期保養(yǎng)及維修，并保證機械設(shè)備的使用安全。若由于乙方原因造成安全事故由乙方負全責。
6、設(shè)備租期：本設(shè)備租賃期暫定四個月（120天），租金從乙方通知該設(shè)備可開始使用時間計算，若不足一個月則按實際發(fā)生時間計算。
7、設(shè)備租賃費及支付方式：設(shè)備使用租賃費（含操作人員工資）每月人民幣__________元，（大寫：__________仟捌佰元整）。設(shè)備租賃協(xié)議雙方簽定后，設(shè)備進場安裝完后，甲方向乙方支付押金人民幣__________元（大寫：__________萬元整），以后按月支付設(shè)備租賃費。設(shè)備退場時甲方一次性結(jié)清租賃費（以上為不含能耗費）。付款方式為：憑租賃費發(fā)票轉(zhuǎn)帳付款。
除設(shè)備附墻所需材料由甲方負責乙方施工外，其余材料均由乙方負責。
8、設(shè)備進退場及安裝拆卸施工由乙方負責，所需費用也由乙方負責。
9、設(shè)備檢測：設(shè)備安裝安全檢測由政府主管部門檢測，由乙方負責。
10、租賃費計算時間：設(shè)備進場之日起，甲方書面告知乙方設(shè)備退場之后五日止（設(shè)備進場安裝時間為七天，甲方書面按行業(yè)規(guī)定，如不符合行業(yè)規(guī)定按安裝天數(shù)扣回租賃費，超過時間不能計入計費時間，甲方原因除外）。
11、甲方負責提供施工場地（隨機出廠預(yù)埋件由乙方提供），乙方負責提供其它資料及保證24小時供甲方使用設(shè)備（正常維修保養(yǎng)除外）。
12、甲方如不能付出月租賃費，乙方可停機或組織設(shè)備拆卸退場。
13、設(shè)備進退場時，雙方進行驗收認定設(shè)備狀況并保持相關(guān)的驗收記錄，以備設(shè)備退場核對。
14、在實際生產(chǎn)中如有需要變更，經(jīng)雙方協(xié)商處理，如需簽定補充協(xié)議的，所簽協(xié)議與本協(xié)議具有等同效為。
15、本協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字即生效，雙方不得違約，否則，需負因此而帶來的一切損失。本協(xié)議經(jīng)設(shè)備退場結(jié)清租賃費用押金后自動失效。
16、本協(xié)議壹式叁份，甲方持貳份、乙方執(zhí)壹份。
設(shè)備需求方（章）：
法人代表：
20__年____月____日。
設(shè)備供應(yīng)方（章）：
法人代表：
20__年____月____日。
機械設(shè)備租賃合同糾紛篇十五
租賃合同的內(nèi)容包括租賃物的名稱、數(shù)量、用途、租賃期限、租金以及其支付期限和方式、租賃物維修等條款。大家在簽訂合同的時候，一定要注意看清楚內(nèi)容，不能為了省事就一眼帶過，這樣很容易被“有心人”算計。
承租方：(以下簡稱甲方)。
出租方：(以下簡稱乙方)。
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，按照平等互利的原則，經(jīng)過雙方協(xié)商，就甲方向乙方承租設(shè)備特簽訂本合同。
一、租賃設(shè)備概況。
二、設(shè)備使用地點及工程項目：
本租賃設(shè)備僅限于在____________，用_______________工程。
三、租賃設(shè)備的所有權(quán)和使用權(quán)：
1、乙方擁有對租賃設(shè)備的所有權(quán)。
2、甲方僅在租賃期內(nèi)在本合同規(guī)定的范圍內(nèi)擁有該租賃設(shè)備的使用權(quán)。
四、乙方為該設(shè)備配備操作手______人，由_方負責工資，工資每人每月__________元。方負責操作手的勞動保險費用和工作時間內(nèi)的人身傷害事故，操作手在工作中因過失造成他人人身或財產(chǎn)損害的賠償責任由方負擔。
五、租賃期限及租金結(jié)算按以下第___方式：
1、設(shè)備租賃按臺班計費。自________年________月________日至________年________月________日止，租賃期滿，甲方將設(shè)備完好交給乙方辦理退場手續(xù)，若甲方繼續(xù)使用，應(yīng)在本合同期滿前五日內(nèi)重新簽定續(xù)租合同;如在租賃期限內(nèi)在施工地甲方已完成了生產(chǎn)任務(wù)，或甲方與建設(shè)方終止了施工合同，甲方按使用時間向乙方交付租金。
2、租賃期間原則上每天平均工作時間不超過小時(折合一個臺班)，每月累計不得超過____小時，確因工作所需超出_____小時部分應(yīng)視為加班，按超出工作小時數(shù)計收加班租賃費。
設(shè)備的租賃費按月結(jié)算____________元/月/臺，_________元/天/臺，如設(shè)備租賃期不足一個月，租賃費按實際天數(shù)乘以8小時的租賃單價結(jié)算，超出工作小時加班部分，另計收加班費。每月按月租金的%向乙方交付一次租金，剩余租金的`支付時間為.
3.設(shè)備的租賃費按工作量結(jié)算，工程量單價___，(一次性包死價_____元大寫_____整)。
六、租賃設(shè)備的運輸、使用、維修、保養(yǎng)和費用：
1、設(shè)備的進場費由_______方負擔，退場費由______方負擔，甲方應(yīng)在設(shè)備退場前天通知乙方。
2、設(shè)備在租賃期間所需的各種油料由負擔。
3、在租賃過程中，承擔設(shè)備易損件(如刀頭、刀庫等)的所有更換費用。
4、設(shè)備在租賃期間內(nèi)由甲方使用，甲方應(yīng)協(xié)助乙方機手做好設(shè)備的日常維修、保養(yǎng)，使設(shè)備保持良好狀態(tài)，維修和配料費用在____元以下的由負擔，維修費用在_______元以上的由負擔，所付費用以乙方機手簽字為準，由乙方負擔的部分從乙方收取設(shè)備租賃費中扣除。
5、在工作過程中，設(shè)備出現(xiàn)故障，乙方應(yīng)及時進行維修，設(shè)備因故障造成停工的部分乙方應(yīng)扣除甲方相應(yīng)天數(shù)的租賃費，如不能在甲方要求的合理的時間內(nèi)修復(fù)，乙方應(yīng)更換同質(zhì)設(shè)備替代，否則乙方應(yīng)承擔由此給甲方造成的損失，如因甲方原因造成設(shè)備故障及零部件損壞，費用由甲方負擔。
6、在租賃過程中的安裝、保管、使用所發(fā)生的一切費用，稅款均由乙方承擔。
七、乙方的義務(wù)：
1、為甲方提供性能良好的設(shè)備。
2、設(shè)備進入甲方施工現(xiàn)場后，乙方機手應(yīng)服從甲方施工現(xiàn)場管理人員的調(diào)度與指揮，并遵守甲方施工現(xiàn)場的管理要求和規(guī)章制度，違章操作造成的一切安全事故由乙方自行負全責，甲方不承擔連帶責任。
3、乙方機手應(yīng)按設(shè)備操作規(guī)程施工，在正常施工條件下，乙方機手不得拒絕甲方要求的連續(xù)施工。
4、乙方機手應(yīng)嚴格、真實填寫甲方單位派發(fā)的租賃機械施工表，每天將此表交甲方單位簽字蓋章，并以此表計算租金，否則甲方有權(quán)拒絕支付相關(guān)費用，甲方如發(fā)現(xiàn)乙方機手虛報工作時間，除扣除虛報的租賃費用外，處以虛報費用3倍罰款，從結(jié)算中扣除。
5.乙方機手消極怠工或工作效率低于平均水平的，甲方可以停付或折扣支付期間的相關(guān)費用。
八、甲方的基本責任：
1、甲方不得強迫乙方機手違章或超負荷作業(yè)。
2、甲方應(yīng)按合同約定按時向乙方交納租金。
3、甲方應(yīng)在交貨地點檢查驗收租賃設(shè)備，同時將簽收蓋章后的租賃設(shè)備的驗收收據(jù)交給乙方。
九、違約責任：
1、甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款，未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得中途變更或解除本合同。
2、在租賃期間，未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得在租賃設(shè)備上隨意增加和扣除部件，不得以租賃設(shè)備進行轉(zhuǎn)租或抵押，否則責任由甲方全部負責。
3、若甲方未按合同規(guī)定支付租金或超期使用，乙方有權(quán)終止合同調(diào)回所租設(shè)備或停機。
十、爭議的解決：
有關(guān)本合同的一切爭議，甲、乙雙方應(yīng)根據(jù)《合同法》及其它相關(guān)法律的有關(guān)條款友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，應(yīng)提交工程所在地法院訴訟。
十一、未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決，本協(xié)議壹式______份，甲乙雙方各執(zhí)_____份，雙方簽字蓋章后生效。
承租方(甲方)出租方(乙方)。
負責人：負責人：
簽定日期：年月日簽定日期：年月日
機械設(shè)備租賃合同糾紛篇十六
訴訟請求：
1、判決解除原被告之間簽訂的《場地廠房租賃合同》
2、判令被告向原告給付違約金1200000元。
3、立即騰退所租賃的場地及建筑物。
4、案件受理費由被告承擔
事實與理由：2006年6月8日，原被告簽訂《場地廠房租賃合同》，合同約定原告將位于通州區(qū)場地廠房出租給被告使用，租賃期限為20年，租金為6萬元每年，每年6月15日前一次性支付給甲方，如逾期違約超過10日甲方有權(quán)解除合同，并向乙方收取違約金。;如乙方對租賃物進行裝修、改建或者新建，需向甲方提交涉及方案，并經(jīng)甲方同意。合同簽訂后，原告便按照約定履行了場地交付等合同義務(wù);可是，在合同履行期間，被告卻實施了擅自建房，不維修房屋設(shè)施等一系列違約行為，且直至今日尚未支付2010年度租金;2010年7月7日，原告向被告郵寄送達《解除合同通知書》一份。
原告認為：被告擅自建造廠房、不維修房屋設(shè)施、拒付租金等違約行為，已經(jīng)嚴重侵犯了自己的合法權(quán)益，為了維護自己的合法權(quán)益，現(xiàn)特訴至貴院，望依法裁判。
此致
通州區(qū)人民法院
具狀人：何某王某
年月日
(二)被告委托王少明律師授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
委托人：北京***公司，住通州區(qū)**號，法定代表人：***，電話***。
現(xiàn)委托上列受托人在“何某、王某與北京***公司租賃合同糾紛”一案中，作為我方代理人。
受托人的代理權(quán)限如下：
(三)被告證據(jù)目錄
一、證據(jù)名稱：《場地廠房租賃合同書》
證明目的：
1、原、被告雙方簽訂的《場地廠房租賃合同書》時間為2006年6月8日。
2、《場地廠房租賃合同書》第二條第二款之約定：“乙方(被告)于每年的6月15日前見甲方(原告)委托書后，一次性向甲方交付租金。”但是原告2010年度并未按照約定向被告提交過委托書或告知，也沒有委托相關(guān)人員來被告處收取租金。
3、《場地廠房租賃合同書》第三條第1款第4項：“甲方有義務(wù)配合乙方協(xié)調(diào)周邊關(guān)系，使乙方新建5000㎡廠房順利進行?！币虼嗽嬗辛x務(wù)配合被告進行廠房新建、擴建。
二、證據(jù)名稱：被告股東名錄及公司章程
證明目的：
1、***為被告股東，代表被告與原告簽訂了《場地廠房租賃合同書》
2、股東出資時間、提交公司章程時間為2006年6月29日。
三、證據(jù)名稱：租金收條
證明目的：
2、原告代理人***于2006年6月8日簽訂《場地廠房租賃合同書》后即日就收取了被告2006年度(2006.7.15-2007.7.15)租金18萬元。
四、證據(jù)名稱：照片
證明目的：被告已按照合同約定對廠房進行了維修和保護，此照片為租賃期間所做的防水工程圖片。
五、證據(jù)名稱：收條(防水維修費用)
證明目的：被告于2009年8月27日和2010年3月7日委托施工方對廠房進行了防水維護，并且獨自承擔了相關(guān)施工費用18000元。
六、證據(jù)名稱：證人證言
證明目的：被告按照約定對承租廠房進行了維修、保養(yǎng)，履行了承租人的相關(guān)義務(wù)。
七、證據(jù)名稱：新建廠房示意圖
證明目的：
1、經(jīng)過原告的同意和協(xié)助，通州區(qū)村民委員會許可被告新建、擴建廠房。
2、新建廠房的面積為3988㎡，沒有超過《場地廠房租賃合同書》第三條第1款第4項約定的5000㎡。
八、證據(jù)名稱：《解除合同通知書》
證明目的：
原告在《解除合同通知書》中確認了2006年6月原告和被告簽訂了《場地廠房租賃合同書》。
九、證據(jù)名稱：證人證言
十、證據(jù)名稱：《要求繼續(xù)履行合同通知書》及郵件詳情單
證明目的：被告在收到原告的《解除合同通知書》后，于2010年7月22日向原告委托代理人郵寄了《要求繼續(xù)履行合同通知書》，要求原告遵守合同約定，繼續(xù)履行合同。
(四)王少明律師代理意見
代理詞
審判長、審判員：
受本案北京***有限公司的委托，由我作為其訴訟代理人依法參加本案的訴訟活動。現(xiàn)根據(jù)庭審調(diào)查及雙方的舉證質(zhì)證情況，發(fā)表以下代理意見，請予以采納：
一、原、被告簽訂的《場地廠房租賃合同書》合法、有效，是雙方真實的意思表示，原告應(yīng)按約定履行合同義務(wù)。簽訂的合同的時間為2006年6月8日。
二、被告已經(jīng)按照合同約定履行了相關(guān)合同義務(wù)。
2、被告按照合同約定對出租房屋進行維修、保養(yǎng)，并新做了防水工程，完全符合承租人的相關(guān)法律義務(wù)。
在被告已經(jīng)履行合同約定的情況下，且合同生效、履行已超四年之久，原告卻因為自身的利益而非法主張解除合同的行為，違反了合同法中誠實信用的基本原則。
三、原告怠于收受租金及提起訴訟主觀上為惡意。
1、原告往年收取租金都是其本人或委托相關(guān)人員來被告處收取租金并簽寫收條，但2010年6月15日至今，原告都未曾提及收取租金一事，也沒有按照合同約定向我方提交委托書，而是直接于2010年7月向我司郵寄《解除合同通知書》，這是不符合常理和交易習(xí)慣的。其主觀上就是不愿意接收租金，故意拖延時間，并以此為借口來達到解除合同的目的。
2、原告提交的證據(jù)二《場地廠房租賃合同書》為其虛構(gòu)，并不是被告的真實意思表示所簽訂。
(1)在該《場地廠房租賃合同書》中，只有出租人(甲方)的信息，承租人(乙方)的信息為空白，合同中租賃面積和新建廠房面積都為空白，在最后的蓋章處也沒有乙方的相關(guān)人員簽字，簽訂時間也沒有，僅有一個公司印章，完全不符合合同訂立的基本構(gòu)成部分，也不符合實踐當中簽訂合同的慣例，為其單方虛構(gòu)。(注明：原告曾經(jīng)以辦理其他手續(xù)借用過被告公司印章)
(2)原告都在起訴書中寫到：“2006年6月8日，原告與被告分別以甲、乙方身份簽訂了《場地廠房租賃合同書》”，而且原告在《解除合同通知書》中也確認了2006年6月原告和被告簽訂了《場地廠房租賃合同書》。但原告提交的《場地廠房租賃合同書》最后的印章是“北京***有限公司”，而事實上，被告公司營業(yè)執(zhí)照是在2006年7月才下發(fā)，印章也是在2006年7月后期才刻制出來。怎么會在原告提交的2006年6月8日《場地廠房租賃合同書》上出現(xiàn)公司印章呢?因此，可以判定原告提交的《場地廠房租賃合同書》是虛假的，該份《場地廠房租賃合同書》書我方不予認可。
基于原告在起訴書及《解除合同通知書》確認“2006年6月8日，原告與被告分別以甲、乙方身份簽訂了《場地廠房租賃合同書》”這一說法，正好說明了我方提交的《場地廠房租賃合同書》的真實性，而且原、被告雙方提交的“收條”也印證了我方提交的《場地廠房租賃合同書》，即在簽訂本合同后，時間上是可以相互佐證的，也符合邏輯。
四、關(guān)于付款方式：
原告與被告簽訂的所有合同當中未曾提到被告公司賬號，也未約定原告必須將轉(zhuǎn)讓款項匯入被告公司賬號。合同都已經(jīng)履行了四年之久，為什么被告卻遲遲拖延不來受領(lǐng)租金呢?理由就是“被告欲想通過拒絕受領(lǐng)租金來達到解除合同的目的，繼而獲得拆遷補償款?！蓖耆`背了訂立合同時的意思表示，為典型的見利忘義，有失誠實信用的行為。
綜上所述，原告與被告簽訂的《場地廠房租賃合同書》合同合法、有效，被告拒接受租金為惡意違約行為，原告的訴訟請求符合事實及法律規(guī)定，請求貴院依法支持。請法院綜合以上情況給予考慮，依法駁回原告所有的訴訟請求。
代理人：王少明
20xx年8月21日
(五)通州區(qū)人民法院判決
法院經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，被告作為承租人，已經(jīng)按照約定支付了租金和履行了相關(guān)合同義務(wù)。法院認為：本案中如解除雙方簽訂的《場地廠房租賃合同書》，會導(dǎo)致被告利益失衡，故對原告要求解除雙方簽訂的《場地廠房租賃合同書》不予支持。
最終，法院判決《場地廠房租賃合同書》有效，雙方繼續(xù)履行合同。宣判后，原告向第二中級人民法院上訴，二審維持原判。
(六)案件訴前簽發(fā)的律師函
要求繼續(xù)履行合同通知書
王某、何某：
本公司于2010年7月10日收到你方郵寄的《解除合同通知書》，對于該通知書的內(nèi)容我方不予認可，我司是完全按照2006年6月雙方簽訂的《場地廠房租賃合同書》履行相關(guān)合同內(nèi)容的?，F(xiàn)針對你方在《解除合同通知書》稱我司存在所謂的“違約行為”作出如下答辯：
一、我司新建房屋施工建設(shè)是按照《場地廠房租賃合同書》第三條第一款第四項之約定進行，是在經(jīng)過你方同意并經(jīng)你方同***村民委員會協(xié)調(diào)后，取得了該村民委員會的蓋章許可。
二、根據(jù)《場地廠房租賃合同書》第四條專用設(shè)施與場地的維修、保養(yǎng)的規(guī)定，我司已定期對出租房屋進行了維修和保養(yǎng)，并獨自承擔了相關(guān)費用。
三、關(guān)于你方在通知書中稱我司“拒付租金”更是無中生有。2010年6月22日，一位自稱是你方“股東”人員給我司負責人電話聯(lián)系租金一事，并告訴他第二天來公司領(lǐng)取現(xiàn)金或提供賬號都可，但此后該“股東”一直沒來，給其打電話一直都未接通或處于停機狀態(tài)。隨后你方就向我司郵寄了《解除合同通知書》。根據(jù)《場地廠房租賃合同書》第二條第二款之約定：“乙方(我司)于每年的6月15日前見甲方(你方)委托書后，一次性向甲方交付租金?！钡两衲惴蕉嘉窗凑蘸贤s定事先書面提交委托書，也未指派相關(guān)人員來我司收取租金或提供賬號。按照2006年至2009年收取租金的慣例，每次都是你方安排相關(guān)授權(quán)人員來我司親自領(lǐng)取租金并書寫收據(jù)，因此你方上述行為已構(gòu)成違約。
綜上所述，我司正式通知你方：我們要求你方按照《場地廠房租賃合同書》繼續(xù)履行，否則將依法追究你方違約責任。
通知人：北京***有限公司
機械設(shè)備租賃合同糾紛篇一
各區(qū)、縣人民法院：
近來，對因公房租賃發(fā)生糾紛的案件是作為民事案件受理還是作為行政案件受理，各院作法不一。為此，經(jīng)研究，提出如下處理意見：
一、房管所與公民在履行公房租賃合同過程中，因違反合同規(guī)定的權(quán)利義務(wù)。
所產(chǎn)生的糾紛，向人民法院提起訴訟的，應(yīng)作為民事案件受理。
二、除上述情況外，公民與房管所之間因公房租賃產(chǎn)生的其他爭議，凡符合行政訴訟法規(guī)定的起訴條件，應(yīng)作為行政案件受理。
特此通知。
1.為什么要實行房地產(chǎn)租賃管理?
房地產(chǎn)租賃市場成為特區(qū)整體房地產(chǎn)市場的重要組成部分，也帶來了一系列社會問題，如一部分承租人利用出租屋逃避國家計劃生育管理或從事各種犯罪活動;出租人偷稅漏稅，隨意提高租金;承租人逃租、擅自轉(zhuǎn)租、故意破壞房地產(chǎn)等。為了解決這些問題，深圳市政府于1990年3月成立了“深圳市房地產(chǎn)租賃管理辦公室”，同年12月制定頒發(fā)了《深圳經(jīng)濟特區(qū)房地產(chǎn)租賃管理規(guī)定》(深府[1990]402號文)。1992年市人大獲得立法權(quán)后于12月26日討論通過了《深圳經(jīng)濟特區(qū)房地產(chǎn)租賃條例》，于次年5月1日正式實施。這是市人大頒布的第一個房地產(chǎn)法規(guī)，標志著深圳房地產(chǎn)租賃市場管理開始走上了正規(guī)化、法制化的軌道?！稐l例》的宗旨就是要維護深圳經(jīng)濟特區(qū)的房地產(chǎn)租賃市場秩序，保障當事人的合法權(quán)益。
根據(jù)《條例》第二條規(guī)定，所有進入市場的出租房地產(chǎn)，包括住宅、工商業(yè)用房、辦公用房、倉庫及其他用房(指深圳特區(qū)內(nèi)有關(guān)主管機關(guān)批準搭建的.臨時性、簡易性用房和室內(nèi)停車場)，均屬《條例》的適用范圍。
2.房地產(chǎn)租賃為什么要實行許可制度?
根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)房地產(chǎn)租賃條例》第六條規(guī)定，房地產(chǎn)出租，須持有《房地產(chǎn)租賃許可證》(以下簡稱《許可證》;沒有《許可證》的房地產(chǎn)不得出租?！对S可證》由市主管機關(guān)統(tǒng)一印制，區(qū)主管機關(guān)發(fā)放，但市主管機關(guān)規(guī)定由其發(fā)放的除外。
實行許可制度，一方面規(guī)定出租房地產(chǎn)必須符合一定的條件和要求;另一方面為承租人租用合法的出租屋提供了保障。
3.如何申領(lǐng)《房地產(chǎn)租賃許可證》，有哪些具體規(guī)定?
申領(lǐng)《許可證》，房地產(chǎn)所有人首先須到出租屋所在地管理機關(guān)領(lǐng)取《房地產(chǎn)出租申請書》，填好后向租賃管理機關(guān)提交下列文件：
(1)《房地產(chǎn)出租申請書》;。
(2)房地產(chǎn)權(quán)利證書或證明其產(chǎn)權(quán)的其他有效證件;。
(3)申請人身份或法律資格證明。
委托他人代管或共有的房地產(chǎn)出租，可由代管人或共有人申領(lǐng)《許可證》，但必須出具書面委托或共有人同意出租的證明書，同意書必須依法經(jīng)過公證或認證。經(jīng)房地產(chǎn)租賃管理所審查符合規(guī)定的，自房地產(chǎn)出租申請之日起15日內(nèi)發(fā)給《許可證》;對不符合規(guī)定的，租賃管理所自收到申請之日起15日內(nèi)給予書面答復(fù)。
4.房地產(chǎn)租賃為什么要辦理登記?
根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)房地產(chǎn)租賃條例》第十條規(guī)定，房地產(chǎn)租賃關(guān)系的設(shè)立、變更，當事人應(yīng)自簽訂租賃合同之日起10日內(nèi)到出租屋所在地區(qū)主管機關(guān)辦理登記手續(xù)。
實行登記制度，一方面對房地產(chǎn)租賃雙方的合法關(guān)系予以保障，另一方面租賃過程中雙方發(fā)生的矛盾和糾紛，便于政府主管部門的調(diào)解和跟蹤管理;第三，便于有關(guān)部門介入出租屋的整治，利于出租屋的綜合環(huán)境改善和提高。
5.如何辦理租賃登記手續(xù)，有哪些具體規(guī)定?
辦理租賃登記，由當事人向出租屋所在租賃管理所申請并提交下列文件：
(1)《房地產(chǎn)租賃許可證》;。
(3)承租人身份或法律資格證明。
租賃所應(yīng)自接到租賃登記申請之日起5日內(nèi)，對符合條例規(guī)定的予以登記;對不符合的，不予登記，并書面答復(fù)申請人。租賃所逾期不作出答復(fù)的，即視為予以登記，當事人應(yīng)自逾期之日起15日內(nèi)到租賃所辦理登記手續(xù)。
機械設(shè)備租賃合同糾紛篇二
出租方：
簽訂地點：
承租方：
簽訂時間：x年x月x日。
為確保設(shè)備租賃工作順利進行，為承租單位提供良好的租賃服務(wù)，制訂如下租賃條款，請雙方共同遵守。
電動磁力鉆（wa-3500）、鋼刀具（26*35）、發(fā)電機組（10kw）、發(fā)電機組（12kw）、電子經(jīng)緯儀（djd2c）、水準儀（dzs3-1）、標識尺。
電動磁力鉆（wa-3500）2臺、鋼刀具（26*35）2個、發(fā)電機組（10kw）1套、發(fā)電機組（12kw）1套、電子經(jīng)緯儀（djd2c）1臺、水準儀（dzs3-1）1臺、標識尺1套。
設(shè)備租期從設(shè)備進入合同約定的場地經(jīng)承租單位驗收合格后達到正常運行之日算起。擬定期限12個月。承租方如果停止或繼續(xù)使用應(yīng)提前15日通知出租方。
1．采用月結(jié)算方式（日結(jié)算方式），價格為電動磁力鉆（wa-3500）（5元/日）、鋼刀具（26*35）（1元/日）、發(fā)電機組（10kw）（2元/日）、發(fā)電機組（12kw）（2元/日）、電子經(jīng)緯儀（djd2c）（3元/日）、水準儀（dzs3-1）（1元/日）、標識尺（1元/日）。以月結(jié)算方式租賃，平均每天工作時間至少不少于8小時；以日結(jié)算方式租賃，每天工作時間不應(yīng)少于8小時。
2．租費計算從設(shè)備進場并提供達到正常運行條件開始，到設(shè)備停租為止。組車和拆車應(yīng)分別在4小時內(nèi)完成。若超過4小時，在8小時以內(nèi)的，每超過1小時，抵扣日租金的50%（月租金的折算成日租金），超過8小時以上的，每超過1小時，抵扣一天的日租金，如果組、拆時間超過24小時的，承租方有權(quán)退租，出租方承擔相應(yīng)的違約責任，按本合同9.2條的約定支付承租方相應(yīng)的違約金。
3．無進出場費用。如有特殊情況，雙方在此條款后的空白處協(xié)商約定。
1．租賃價款的結(jié)算以承租方經(jīng)授權(quán)的施工負責人簽字確認的《設(shè)備使用任務(wù)單》為依據(jù)（任務(wù)單格式附后），其它設(shè)備簽證單或本項目沒有經(jīng)書面授權(quán)備案的項目人員簽字確認的任務(wù)單均不能做為結(jié)算依據(jù)。
2．若工程由于施工進度加快或出現(xiàn)設(shè)計變更，承租方提前完成租賃任務(wù)，其租賃費用應(yīng)按實際租賃時間結(jié)算。
3．付款時間：承租方在出租方設(shè)備使用后每月25日結(jié)算一次，根據(jù)實際結(jié)算額支付租金80%，剩余款項設(shè)備出場后一年內(nèi)付清，出租方開具正式發(fā)票。
1．出租方應(yīng)對設(shè)備質(zhì)量負責，設(shè)備進廠時應(yīng)確保性能良好和正常運行，其質(zhì)量狀況由承租單位進行驗收認可。租賃期內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量問題和機械故障由出租方負責，處理質(zhì)量問題和機械故障期間承租單位不支付租賃費用，導(dǎo)致承租單位在租賃合同規(guī)定期間內(nèi)不能正常使用設(shè)備而影響工程進度的，如超過一天以上的，出租方應(yīng)承擔因設(shè)備故障給承租方帶來的相應(yīng)損失，按照本合同9.2款計算違約金，違約金不足的按實際損失賠償。超過三天以上設(shè)備仍不能正常運行的，承租方有權(quán)視情況決定是否中止租賃合同。
2．出租方應(yīng)對租賃設(shè)備的安全性能負責，確保設(shè)備在安全狀態(tài)下運行。并根據(jù)設(shè)備的操作要求，配置經(jīng)崗前培訓(xùn)合格、持證上崗的并有出租單位書面委派協(xié)議的專業(yè)操作人員。操作人員必須服從承租單位的指導(dǎo)調(diào)度，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度的操作規(guī)程，定期對設(shè)備進行維護、檢修、保養(yǎng)，確保設(shè)備在租賃期內(nèi)始終處于正常、安全的運行狀態(tài)。
3．出租方在出租設(shè)備的同時至少配備兩名機組人員，配備的機組人員與出租方具有合法勞動聘用關(guān)系，應(yīng)積極配合承租方，服從承租方指揮人員的指揮，如因機組人員操作失誤造成自傷的，承租方不承擔任何責任，造成第三方或承租方人身傷害或財產(chǎn)損壞的由出租方承擔責任。
4．在租賃期間，由于出租方引起的安全、質(zhì)量等問題，由出租方承擔民事賠償責任。
5．出租方承擔出租設(shè)備所用的燃料及機械操作人員的工資、補貼等費用，如果出租方欠付上述費用，承租方為確保設(shè)備正常運行可先行確認所欠數(shù)額，從出租方的租金中代扣支付。
6、出租方承擔出租設(shè)備的維修、保養(yǎng)工作，確保設(shè)備在租賃期內(nèi)的正常、安全運行。如果出租方不按時進行維修、保養(yǎng)，影響工程施工，承租方按照9.2收取賠償。
7、出租方應(yīng)確保設(shè)備在租賃期間不被查封和轉(zhuǎn)讓，如果出現(xiàn)被查封和轉(zhuǎn)讓的情況給承租造成的一切損失均由出租方承擔，承租方享有留置優(yōu)先受償權(quán)。
8、出租方在租賃期滿后應(yīng)及時收回設(shè)備，若不及時收回，承租方可按租賃時的日租金標準按日收取管理費用，如果超過三個月出租方的設(shè)備仍未收回，承租方有權(quán)將設(shè)備拍賣，拍賣款可以抵繳設(shè)備保管費。
1．承租方對租賃設(shè)備有調(diào)度權(quán)，并應(yīng)保證安全使用設(shè)備，為其提供適宜的設(shè)備運行環(huán)境，如需夜間施工，必須做好照明工作。
2．承租方確保提供設(shè)備安全運行的環(huán)境和確保安全生產(chǎn)所需的資金投入。
3．承租方負責水電費用，并為操作人員提供必要的休息場所。
4．承租方應(yīng)在施工前做好技術(shù)交底工作，施工中嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，不能違章作業(yè)，統(tǒng)一指揮信號，確保施工安全，如因承租方指揮失誤造成的損失由承租方負責。
1．承租方必須按合同規(guī)定時間租賃，若租期延長，承租方應(yīng)提前通知出租方補簽合同，否則應(yīng)承擔逾期的日租金的費用。
2．出租方機械設(shè)備必須在合同約定的起始時間進場達到正常運行條件，否則承租方將按日租金的雙倍計收逾期違約金。
3．在租賃期間因出租方未完全履行合同義務(wù)導(dǎo)致機械設(shè)備不能正常為承租方提供生產(chǎn)服務(wù)而使承租方蒙受損失的，出租方應(yīng)按9.2款支付違約金，違約金不足彌補損失出租方還應(yīng)承擔損失賠償責任。
合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商解決不成，可向租賃地或承租方經(jīng)營所在地人民法院提起訴訟。
出租方。
出租方（章）：
住所：
法定代表人或委托代理人（簽字）：
承租方。
承租方（章）：
住所：
法定代表人或委托代理人（簽字）：
機械設(shè)備租賃合同糾紛篇三
出租方：
承租方：
為確保設(shè)備租賃工作順利進行，為承租單位提供良好的租賃服務(wù)，制訂如下租賃條款，請雙方共同遵守。
一、租賃設(shè)備名稱、規(guī)格型號、品牌、產(chǎn)地：
電動磁力鉆（wa-3500）、鋼刀具（26_35）、發(fā)電機組（10kw）、發(fā)電機組（12kw）、電子經(jīng)緯儀（djd2c）、水準儀（dzs3-1）、標識尺。
二、租賃設(shè)備的單位、數(shù)量（臺/套）：
電動磁力鉆（wa-3500）2臺、鋼刀具（26_35）2個、發(fā)電機組（10kw）1套、發(fā)電機組（12kw）1套、電子經(jīng)緯儀（djd2c）1臺、水準儀（dzs3-1）1臺、標識尺1套。
三、設(shè)備使用地點：（承租方工地）
四、租賃時間：
設(shè)備租期從設(shè)備進入合同約定的場地經(jīng)承租單位驗收合格后達到正常運行之日算起。擬定期限12個月。承租方如果停止或繼續(xù)使用應(yīng)提前15日通知出租方。
五、租賃方式：
1、采用月結(jié)算方式（日結(jié)算方式），價格為電動磁力鉆（wa-3500）（5元/日）、鋼刀具（26_35）（1元/日）、發(fā)電機組（10kw）（2元/日）、發(fā)電機組（12kw）（2元/日）、電子經(jīng)緯儀（djd2c）（3元/日）、水準儀（dzs3-1）（1元/日）、標識尺（1元/日）。以月結(jié)算方式租賃，平均每天工作時間至少不少于8小時；以日結(jié)算方式租賃，每天工作時間不應(yīng)少于8小時。
2、租費計算從設(shè)備進場并提供達到正常運行條件開始，到設(shè)備停租為止。組車和拆車應(yīng)分別在4小時內(nèi)完成。若超過4小時，在8小時以內(nèi)的，每超過1小時，抵扣日租金的50%（月租金的折算成日租金），超過8小時以上的，每超過1小時，抵扣一天的日租金，如果組、拆時間超過24小時的，承租方有權(quán)退租，出租方承擔相應(yīng)的違約責任，按本合同9.2條的約定支付承租方相應(yīng)的違約金。
3、無進出場費用。如有特殊情況，雙方在此條款后的空白處協(xié)商約定。
六、結(jié)算及付款方式：
1、租賃價款的結(jié)算以承租方經(jīng)授權(quán)的施工負責人簽字確認的《設(shè)備使用任務(wù)單》為依據(jù)（任務(wù)單格式附后），其它設(shè)備簽證單或本項目沒有經(jīng)書面授權(quán)備案的項目人員簽字確認的任務(wù)單均不能做為結(jié)算依據(jù)。
2、若工程由于施工進度加快或出現(xiàn)設(shè)計變更，承租方提前完成租賃任務(wù)，其租賃費用應(yīng)按實際租賃時間結(jié)算。
3、付款時間：承租方在出租方設(shè)備使用后每月25日結(jié)算一次，根據(jù)實際結(jié)算額支付租金80%，剩余款項設(shè)備出場后一年內(nèi)付清，出租方開具正式發(fā)票。
七、出租方的權(quán)利義務(wù)
1、出租方應(yīng)對設(shè)備質(zhì)量負責，設(shè)備進廠時應(yīng)確保性能良好和正常運行，其質(zhì)量狀況由承租單位進行驗收認可。租賃期內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量問題和機械故障由出租方負責，處理質(zhì)量問題和機械故障期間承租單位不支付租賃費用，導(dǎo)致承租單位在租賃合同規(guī)定期間內(nèi)不能正常使用設(shè)備而影響工程進度的，如超過一天以上的，出租方應(yīng)承擔因設(shè)備故障給承租方帶來的相應(yīng)損失，按照本合同9.2款計算違約金，違約金不足的按實際損失賠償。超過三天以上設(shè)備仍不能正常運行的，承租方有權(quán)視情況決定是否中止租賃合同。
2、出租方應(yīng)對租賃設(shè)備的安全性能負責，確保設(shè)備在安全狀態(tài)下運行。并根據(jù)設(shè)備的操作要求，配置經(jīng)崗前培訓(xùn)合格、持證上崗的并有出租單位書面委派協(xié)議的專業(yè)操作人員。操作人員必須服從承租單位的指導(dǎo)調(diào)度，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度的操作規(guī)程，定期對設(shè)備進行維護、檢修、保養(yǎng)，確保設(shè)備在租賃期內(nèi)始終處于正常、安全的運行狀態(tài)。
3、出租方在出租設(shè)備的同時至少配備兩名機組人員，配備的機組人員與出租方具有合法勞動聘用關(guān)系，應(yīng)積極配合承租方，服從承租方指揮人員的指揮，如因機組人員操作失誤造成自傷的，承租方不承擔任何責任，造成第三方或承租方人身傷害或財產(chǎn)損壞的由出租方承擔責任。
4、在租賃期間，由于出租方引起的安全、質(zhì)量等問題，由出租方承擔民事賠償責任。
5、出租方承擔出租設(shè)備所用的燃料及機械操作人員的工資、補貼等費用，如果出租方欠付上述費用，承租方為確保設(shè)備正常運行可先行確認所欠數(shù)額，從出租方的租金中代扣支付。
6、出租方承擔出租設(shè)備的維修、保養(yǎng)工作，確保設(shè)備在租賃期內(nèi)的正常、安全運行。如果出租方不按時進行維修、保養(yǎng)，影響工程施工，承租方按照9.2收取賠償。
7、出租方應(yīng)確保設(shè)備在租賃期間不被查封和轉(zhuǎn)讓，如果出現(xiàn)被查封和轉(zhuǎn)讓的情況給承租造成的一切損失均由出租方承擔，承租方享有留置優(yōu)先受償權(quán)。
8、出租方在租賃期滿后應(yīng)及時收回設(shè)備，若不及時收回，承租方可按租賃時的日租金標準按日收取管理費用，如果超過三個月出租方的設(shè)備仍未收回，承租方有權(quán)將設(shè)備拍賣，拍賣款可以抵繳設(shè)備保管費。
八、承租方的權(quán)利義務(wù)
1、承租方對租賃設(shè)備有調(diào)度權(quán)，并應(yīng)保證安全使用設(shè)備，為其提供適宜的設(shè)備運行環(huán)境，如需夜間施工，必須做好照明工作。
2、承租方確保提供設(shè)備安全運行的環(huán)境和確保安全生產(chǎn)所需的資金投入。
3、承租方負責水電費用，并為操作人員提供必要的休息場所。
4、承租方應(yīng)在施工前做好技術(shù)交底工作，施工中嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，不能違章作業(yè)，統(tǒng)一指揮信號，確保施工安全，如因承租方指揮失誤造成的損失由承租方負責。
九、違約責任：
1、承租方必須按合同規(guī)定時間租賃，若租期延長，承租方應(yīng)提前通知出租方補簽合同，否則應(yīng)承擔逾期的日租金的費用。
2、出租方機械設(shè)備必須在合同約定的起始時間進場達到正常運行條件，否則承租方將按日租金的雙倍計收逾期違約金。
3、在租賃期間因出租方未完全履行合同義務(wù)導(dǎo)致機械設(shè)備不能正常為承租方提供生產(chǎn)服務(wù)而使承租方蒙受損失的，出租方應(yīng)按9.2款支付違約金，違約金不足彌補損失出租方還應(yīng)承擔損失賠償責任。
十、爭議解決方式：
合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商解決不成，可向租賃地或承租方經(jīng)營所在地人民法院提起訴訟。
十一、本合同自__年__月__日起生效。
十二、其他約定事項
出租方住所：法定代表人或委托代理人（簽字）：
承租方住所：法定代表人或委托代理人（簽字）：
________年________月_______日
機械設(shè)備租賃合同糾紛篇四
承租方（簡稱甲方）：
出租方（簡稱乙方）：
因工程需要，甲方租用乙方工程機械設(shè)備，本著公正、公平、合理的原理，經(jīng)雙方友好協(xié)商，按《中華人民共和國合同法》的'有關(guān)規(guī)定，達成如下協(xié)議：
工程機械設(shè)備的租賃方式為月租。甲乙雙方不得以任何理由和任何形式改變月租方式。
月租，每月租金元整（大寫：_____元）人民幣，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停產(chǎn)或氣候原因以致完不成工作，均由甲方自行負責，乙方租金仍按月租標準計收。
此合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字之日起生效，機械退場辦清退租手續(xù)，款項結(jié)清時，本合同自動失效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
機械設(shè)備租賃合同糾紛篇五
承租人(甲方)：(單位全稱)。
出租人(乙方)：(單位全稱)。
行業(yè)確認證書號：
依照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《建筑起重機械安全監(jiān)督管理規(guī)定》(原*令第166號)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，就租賃建筑起重機械設(shè)備的相關(guān)事宜達成協(xié)議如下：
機械名稱數(shù)量規(guī)格/型號生產(chǎn)廠商租賃期限/。
起止時間租金標準。
(元/月臺)租金小計(元)。
合計。
表二、機械設(shè)備操作人員工資計算表。
工種類別人數(shù)月工資工作期限/起止時間工資小計(元)備注。
塔機司機。
塔機指揮工。
施工升降機司機。
合計。
2.租金計算。機械設(shè)備租金每月合計元(見表一)。按合同約定，若是乙方指派操作人員則租金包括工資(見表二)，租金每月共計元。不足月的尾數(shù)日租金按月租金除以30天乘以實際使用天數(shù)計算。租金從機械設(shè)備啟用日起計算。在租賃期內(nèi)，若非乙方原因造成機械設(shè)備停機或停止使用，甲方應(yīng)按租金標準照常支付租賃費。
3.支付方式：
4.支付時間：
第二條項目名稱、使用地點。
項目名稱：
使用地點：
第三條租賃期限。
1.因工程需要延長租期，雙方應(yīng)在租賃期滿前日內(nèi)，續(xù)簽合同。
2.租賃期滿，甲方繼續(xù)使用機械，乙方?jīng)]有提出異議的，原租賃合同繼續(xù)有效;甲方承諾租賃期不少于個月，則按實際租賃時間結(jié)算;少于個月，按個月結(jié)算租賃費。
3.本合同簽定之日起日內(nèi)，設(shè)備進場安裝。機械設(shè)備進場安裝完畢，經(jīng)安裝單位自檢、檢驗檢測機構(gòu)檢驗合格并由甲方組織有關(guān)單位驗收合格之日為啟用日;甲方通知乙方機械設(shè)備停止使用，并拆卸完畢具備機械設(shè)備退場條件之日為停用日。停用日須經(jīng)雙方書面確認。
4.由于甲方的原因(如現(xiàn)場施工條件不具備、高壓線防護措施不到位等)，造成機械設(shè)備驗收合格后停機待用或造成驗收不合格，機械設(shè)備啟用日為驗收合格時間或組織驗收時間。
5.機械設(shè)備自啟用日起至停用日止為雙方確定的租賃期限。
第四條保證金。
1.合同簽訂后甲方向乙方支付元作為本合同的履約保證金。
2.甲方應(yīng)在機械設(shè)備進場前日內(nèi)支付保證金。租賃期滿，保證金扣除應(yīng)付的機械設(shè)備毀損、滅失賠償金后，余額退還甲方。
3.其他約定:。
1.雙方約定機械設(shè)備由方負責操作、由方負責維護。
2.因故障造成機械設(shè)備無*常作業(yè)的，按合同約定由乙方負責維護時,乙方應(yīng)當自接到甲方通知時起小時內(nèi)到達現(xiàn)場維修。乙方自接到維修通知起小時/日內(nèi)未能修復(fù)的，自故障發(fā)生第日起免收租金直至機械設(shè)備恢復(fù)正常作業(yè)日止。但機械設(shè)備故障系因甲方違章指揮、違章作業(yè)造成的，甲方仍應(yīng)支付停工期間的租金。
3.雙方約定機械設(shè)備正常維護保養(yǎng)時間為小時/月，具體時間安排為：
第六條雙方權(quán)利義務(wù)。
一、甲方權(quán)利義務(wù)。
1.有權(quán)要求乙方按照合同約定提供符合要求的機械設(shè)備。
2.有權(quán)要求乙方按照合同約定提供機械設(shè)備的操作和維修保養(yǎng)服務(wù)。若因乙方原因?qū)е聶C械設(shè)備毀損、滅失或者出現(xiàn)故障無法使用的，甲方有權(quán)解除合同或要求乙方更換同等型號、性能的機械設(shè)備，并要求乙方賠償損失。
3.按照合同約定的時間、方式和金額支付租金和其他費用。
4.為機械設(shè)備提供進出場作業(yè)、維護保養(yǎng)作業(yè)的便利和安全作業(yè)環(huán)境，負責機械設(shè)備及其附件(如電纜等)在施工現(xiàn)場的保護保管工作，保護機械設(shè)備的安全。如因甲方原因造成機械設(shè)備毀損、滅失的，應(yīng)賠償乙方損失。
5.負責司機、指揮工的日常安全教育和進場安全技術(shù)交底，并簽定安全生產(chǎn)責任狀。
6.甲方應(yīng)在機械設(shè)備進場安裝完畢之日起日內(nèi)，組織租賃、安拆、監(jiān)理單位對其進行驗收，及時辦理使用登記;并負責配備相應(yīng)的機械設(shè)備管理人員，督促做好機械設(shè)備日常維護、保養(yǎng)和檢查工作。
7.負責按三相五線制配置機械設(shè)備專用開關(guān)箱，以及工地配電箱至專用開關(guān)箱的電纜線;負責配備使用中所需對講機以及各種配套吊運材料的吊具，負責提供工地宿舍，作為機械設(shè)備常用配件倉庫及司機休息場所。
8.按機械設(shè)備操作規(guī)程和合同約定管理使用機械設(shè)備，不得違章或超負荷作業(yè)。由甲方指派的操作人員必須持證上崗。
9.未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得轉(zhuǎn)租機械設(shè)備，不得對機械設(shè)備進行改造或增設(shè)他物。
二、乙方權(quán)利義務(wù)。
1.有權(quán)按照合同約定按月收取租金。
2.機械設(shè)備進場前，應(yīng)認真地進行維修和保養(yǎng)，保證進場機械設(shè)備的完好性。
3.負責提供的內(nèi)業(yè)技術(shù)資料包括機械設(shè)備備案證、制造許可證、產(chǎn)品合格證、制造監(jiān)督檢驗證明、使用說明書、進場前維修保養(yǎng)記錄、定期檢查、維護和保養(yǎng)記錄，特種作業(yè)人員資格證書、特種作業(yè)人員進場前的安全教育和技術(shù)交底記錄、交接班和運轉(zhuǎn)記錄，行業(yè)確認證書和營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)等。
4.負責提供機械設(shè)備司機名/臺，指揮工名/臺。進場前，負責與上崗人員簽訂《勞動合同》并進行安全教育，上崗人員須持證上崗。在租賃期間，司機、指揮工應(yīng)嚴格遵守甲、乙雙方有關(guān)的勞動紀律，嚴格遵守安全操作規(guī)程，服從甲方項目部正常的施工安排，為甲方項目部提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，同時有權(quán)拒絕甲方提出的違章指揮和違章作業(yè)。若出現(xiàn)司機、指揮工違反或不能滿足上述要求，甲方有權(quán)要求退回，乙方應(yīng)及時協(xié)調(diào)處理直至更換。
5.按合同約定負責機械設(shè)備在租賃期間的每月定期檢查、日常維護和保養(yǎng)工作、不定期進行機械設(shè)備檢修、巡修，并及時將結(jié)果書面反饋甲方。
6.負責機械設(shè)備在各種檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患的整改，并承擔應(yīng)由乙方承擔的處罰及相關(guān)費用。
7.機械設(shè)備安裝前，負責提供符合要求的基礎(chǔ)預(yù)埋件;機械設(shè)備附著頂升前，負責提供符合要求的附著預(yù)埋件、附墻裝置(含撐桿)。
8.租賃期滿后日內(nèi)，保證金扣除應(yīng)付的機械設(shè)備毀損、滅失賠償金后，乙方應(yīng)將保證金余額及時返還甲方。
第七條雙方安全責任。
一、甲方安全責任。
1.甲方負責制定機械設(shè)備生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。
2.施工現(xiàn)場有多臺機械設(shè)備交叉作業(yè)時，甲方負責組織制定并實施防止機械設(shè)備相互碰撞的安全措施。
3.甲方負責做好機械設(shè)備周邊的高壓線、障礙物的防護工作。
4.甲方負責在機械設(shè)備活動范圍內(nèi)設(shè)置明顯的安全警示標志，對集中作業(yè)區(qū)做好安全防護。
二、乙方安全責任。
1.負責機械設(shè)備的安全保護裝置的日常檢查和維護，對機械設(shè)備的安全可靠性負責。
2.在對機械設(shè)備進行檢修、檢查、維護保養(yǎng)作業(yè)過程中，乙方對機械設(shè)備及相關(guān)作業(yè)人員的安全負責。
3.當機械設(shè)備出現(xiàn)故障或者發(fā)生異常情況時，司機應(yīng)及時通知甲乙雙方相關(guān)人員，機械設(shè)備應(yīng)立即停止使用，乙方應(yīng)組織人員及時排除故障之后方可重新投入使用。
三、雙方共同安全責任。
1.本著“誰違章誰承擔責任”的原則，甲、乙雙方均應(yīng)遵守機械設(shè)備安全操作規(guī)程，嚴禁違章指揮、違章操作。嚴禁強令工人違章冒險作業(yè)，嚴禁機械設(shè)備帶病運轉(zhuǎn)。
2.機械設(shè)備在使用過程中，甲乙雙方均應(yīng)對司機、指揮工進行日常安全教育和技術(shù)交底，督促上述人員遵守安全操作規(guī)程，規(guī)范作業(yè)方式，確保不超載，且貨物放置、綁扎符合安全要求。
第八條違約責任。
一、甲方違約責任：
1.甲方未按合同約定支付租金的，按每逾期一日元的標準向乙方支付延期違約金。租金逾期滿日未支付的，乙方有權(quán)解除合同并要求甲方支付違約金。
2.按合同約定的進場時間，若因甲方原因影響機械設(shè)備進場安裝超過日，乙方有權(quán)終止合同并向甲方收取違約金元。
3.甲方未按有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定或合同約定的方法使用機械設(shè)備，致使機械設(shè)備受到嚴重損壞的，乙方有權(quán)解除合同并要求甲方賠償損失。
4.其他約定：
二、乙方違約責任：
1.乙方無法提供合同約定的機械設(shè)備或提供的機械設(shè)備型號和規(guī)格與合同不符，導(dǎo)致合同無法履行的，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金元。
2.乙方未按合同約定日期提供機械設(shè)備的，應(yīng)按照每逾期一日每臺次元的標準向甲方支付違約金。累計逾期滿日的，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金元。
3.在合同期間因乙方原因(包括乙方指派的操作、維護人員的行為，但乙方按照合同約定對機械設(shè)備進行維修保養(yǎng)的時間除外)導(dǎo)致機械設(shè)備停工的，每停工一天，甲方除扣減相應(yīng)的租金外，可要求乙方支付每臺次元/日的違約金。累計停工超過日的，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方賠償損失。
4.乙方未按合同約定期及時返還保證金，應(yīng)按照每逾期一日元的標準向甲方支付違約金。
5.其他約定：
第九條不可抗力。
當事人一方因不可抗力不能按照合同約定履行本合同的，根據(jù)不可抗力的影響，可部分或全部免除責任;當事人一方因不可抗力不能履行合同的，應(yīng)當及時告知對方，并自不可抗力結(jié)束之日起日內(nèi)向?qū)Ψ疆斒氯颂峁┳C明。
第十條爭議解決。
本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，也可由行業(yè)主管部門調(diào)解，協(xié)商或者調(diào)解不成的，按下列第種方式解決。
1.向*提起訴訟;。
2.向仲裁委員會申請仲裁。
第十一條其他條款。
1.本合同自雙方簽字并蓋章之日起生效。本合同及附件共頁，一式份，具有同等法律效力，其中甲方份，乙方份。
2.本合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經(jīng)雙方簽署確認后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
3.本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
4.合同簽訂地：
5.其他約定：
承租人：(甲方簽章)出租人：(乙方簽章)。
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
傳真：傳真：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
郵政編碼：郵政編碼：
年月日年月日。
機械設(shè)備租賃合同糾紛篇六
甲方：
乙方：
因“宣城市昭亭廣場﹙含明鏡路﹚工程”需要，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，乙方從甲方租用混凝土攤鋪機、鋼模、混凝土切縫機，其規(guī)格、數(shù)量、單價如下：
1、混凝土攤鋪機一臺，租金60元/天。
2、 20㎝厚鋼模240m，單價每天0、6元/m。
3、混凝土切縫機甲方免費提供，切割片乙方自理。
4、設(shè)備進退場費用總計1200元包死。
5、祖期按實際進場時間計算，陰雨天除外。
6、租金每月10日結(jié)算。
7、所有設(shè)備必須七成新，符合施工要求，能正常運轉(zhuǎn)，甲方保障服務(wù)要隨叫隨到。
8、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
機械設(shè)備租賃合同糾紛篇七
原告：xxxxxxx物流股份有限公司，住所地xxxx省xxxx市開發(fā)區(qū)xxx路xxxx號，法定代表人xxxx，公司董事長。
訴訟請求：
判令被告返還原告支付的款項289萬元；
本案訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：
4月5日，原告和被告簽訂協(xié)議建倉合同（編號為accx11024x）一份。合同約定雙方合作建倉，方式為原告預(yù)付360萬給被告，由被告在xxxxx市西果園鎮(zhèn)柴家河村興建物流中心給原告使用；雙方發(fā)生爭議，交xxxxxxx物流公司所在地法院管轄等內(nèi)容。
協(xié)議簽訂后，截止201月13日，原告陸續(xù)支付被告349萬元整。從209月起，被告也陸續(xù)將建設(shè)倉庫交付原告，但原告在使用倉庫時發(fā)現(xiàn)倉庫存在大面積地陷、漏雨、墻體開裂等不能使用的情況。經(jīng)原告多次催告，被告仍不履行修繕義務(wù)。無奈，原告于年3月28日向被告提出解除合同的.通知。同時，為避免安全事故的發(fā)生，原告停止用了涉案倉庫。后經(jīng)了解，被告建設(shè)的倉庫無任何建設(shè)報批手續(xù)，屬違法建筑，上述倉庫也未通過消防驗收，存在重大安全隱患。此外，原告已多次接到當?shù)匕脖O(jiān)部門的通知，通知要求原告立即停止使用涉案違法建設(shè)倉庫。
原告認為，被告未能充分誠信履行合同約定，致使原告無法實現(xiàn)合同目的，原告有權(quán)解除合同。現(xiàn)為維護自身合法權(quán)益，特提起訴訟，望判如所請。
此致
xxxx省xxxx市xxxx區(qū)人民法院。
具狀人：
二〇xx年五月二十四日。
機械設(shè)備租賃合同糾紛篇八
出租方：
承租方：
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，本著平等互利的原則，達成如下租賃協(xié)議，甲方出租下列設(shè)備，乙方承擔下列費用。
雙方共同遵守本合同條款。
_______________________________________。
_______________________________________。
_______________________________________。
超高部分、運輸、安裝費如由乙方負責，租金按_____元/天/節(jié)計算，如由甲方負責，運輸、安裝費等按_____元/天/節(jié)計算。
從__年____月____日起至__年____月____日止。乙方需提前歸還或延期使用，必須提前十五日書面通知甲方，否則造成損失由乙方承擔。
甲方對所提供的設(shè)備結(jié)構(gòu)質(zhì)量負責，若因結(jié)構(gòu)質(zhì)量問題造成的損失由甲方承擔。但因操作不當造成損失由乙方承擔。
由乙方安排，費用由乙方承擔，由乙方進行現(xiàn)場管理。但必須持證上崗，并嚴格按照操作規(guī)程作業(yè)，堅持“十不吊”原則作好交接班記錄。
由乙方和操作工緊固設(shè)備標準節(jié)螺栓，對需潤滑部分定期加油，經(jīng)常不定期檢查。有安全隱患立即通知甲方處理。特別是鋼絲繩一定要按報廢標準執(zhí)行。
甲方安裝完后調(diào)好安全裝臵，交給乙方。乙方和操作工、指揮工、等任何人員不能以任何理由調(diào)整安全裝臵，否則造成一切損失由乙方承擔。即使還未造成損失，甲方檢查到有隨意調(diào)整安全裝臵行為每次罰款_______元，若乙方不交罰款，甲方有權(quán)停機處理，租金照收，造成停機損失乙方自行承擔。若安全裝臵經(jīng)過一段時間使用后確有問題，通知甲方解決。
1、乙方負責維修。
2、維修費用：單個配件及材料費一次在____元以內(nèi)由乙方負責；____________元以上由甲方承擔。甲方指派維修人員一名配合，其人工工資由乙方承擔；中途鋼絲繩磨損需要更換時，由乙方負責。
設(shè)備租用期間到出場為止，設(shè)備及主要部件因乙方原因損壞或丟失，乙方按原值100%賠償。
合同簽訂，甲方把基礎(chǔ)圖和地盤運到乙方現(xiàn)場后，乙方一次性付清進出場費及押金。設(shè)備安裝調(diào)試完畢，甲、乙雙方自檢合格。雙方簽字之日起計算租金。租賃費用按季度結(jié)算支付一次，到乙方書面報停為止。乙方不能因為停水、停電、停工、和節(jié)假日不計租金。若乙方拖欠租金，甲方有權(quán)停機，且租金照收，同時按欠租額的2%收取利息。
乙方在租賃期間對設(shè)備只有使用權(quán)，設(shè)備產(chǎn)權(quán)為甲方所有，乙方不得轉(zhuǎn)讓、抵押，且轉(zhuǎn)讓抵押無效。
1、此租金不含稅金，若含稅金由乙方負責。
2、因乙方的相關(guān)報建手續(xù)不齊，導(dǎo)致甲方無法完善塔機安裝前的報批手續(xù)的情況下，被有關(guān)部門查處的責任及費用由乙方負責。
3、進出場由甲方負責安裝，拆卸，乙方支付_______元進出費，進出安裝時，乙方首先支付_______元的安裝費；出場時另外支付_______元的拆卸費用。
4、春節(jié)扣除10天租金。
雙方協(xié)商解決，若協(xié)商不成，由甲方所在人民法院裁決。
本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力，雙方蓋章簽字生效，租賃期滿，結(jié)清一切手續(xù)后合同自行作廢。
簽約時間：____年____月____日。
機械設(shè)備租賃合同糾紛篇九
甲方(出租方)：
乙方(承租方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，為明確出租方與承租方的權(quán)利義務(wù)，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，就甲方所有的系列生產(chǎn)設(shè)備租賃事項，經(jīng)協(xié)商達成協(xié)議如下：
一、甲方將公司下列資產(chǎn)租給乙方使用：
1、七車間、八車間廠房、造紙設(shè)備及附屬設(shè)施;。
2、與其生產(chǎn)規(guī)模相匹配的如下設(shè)施：
(1)水處理設(shè)備、設(shè)施及附屬設(shè)施;。
(2)成品庫及配件庫;。
(3)原材料儲存場地;。
(4)辦公用房、職工宿舍;。
二、租賃期限：
上述生產(chǎn)設(shè)備租賃期限為5年，自年月日到年月日，如乙方因生產(chǎn)需要延長租賃期限，應(yīng)在合同期滿前日內(nèi)，與甲方商議另行簽訂合同。
機械設(shè)備租賃合同糾紛篇十
出租人：________________（簡稱甲方）。
承租人：_________________（簡稱乙方）。
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定。簽訂設(shè)備租賃合同，并商定如下條款，共同遵守執(zhí)行。
一、甲方根據(jù)乙方上級批準的項目和乙方自行選定的設(shè)備和技術(shù)質(zhì)量標準，向__________購進以下設(shè)備租給乙方使用。
二、甲方根據(jù)與生產(chǎn)廠（商）簽訂的設(shè)備訂貨合同規(guī)定，于__________年_____季交貨，由供貨單位直接發(fā)運給乙方。乙方直接到供貨單位自提自運。乙方收貨后應(yīng)立即向甲方開回設(shè)備收據(jù)。
三、設(shè)備的驗收、安裝、調(diào)試、使用、保養(yǎng)、維修管理等，均由乙方自行負責。設(shè)備的質(zhì)量問題由生產(chǎn)廠負責，并在訂貨合同中予以說明。
四、設(shè)備在租賃期間的所有權(quán)屬于甲方。乙方收貨后，應(yīng)以甲方名義向當?shù)乇ｋU公司投保綜合險，保險費由乙方負責。乙方應(yīng)將投保合同交甲方作為本合同附件。
五、在租賃期內(nèi)，乙方享有設(shè)備的使用權(quán)，但不得轉(zhuǎn)讓或作為財產(chǎn)抵押，未經(jīng)甲方同意亦不得在設(shè)備上增加或拆除任何部件和遷移安裝地點。甲方有權(quán)檢查設(shè)備的使用和完好情況，乙方應(yīng)提供一切方便。
六、設(shè)備租賃期限為_____年，租期從供貨廠向甲方托收貸款時算起，租金總額為人民幣__________元（包括手續(xù)費_____％），分_____期交付，每期租賃金_____元，由甲方在每期期末按期向乙方托所如乙方不能按期承付租金，甲方則按逾期租金總額每天加收萬分之三的罰金。
七、本合同一經(jīng)簽訂不能撤銷。如乙方提前交清租金，結(jié)束合同，甲方給予退還一部分利息的優(yōu)惠。
八、本合同期滿，甲方同意按人民幣_____元的優(yōu)惠價格將設(shè)備所有權(quán)轉(zhuǎn)給乙方。
九、乙方上級單位_____同意作為乙方的經(jīng)濟擔保人，負責乙方切實履行本合同各條款規(guī)定，如乙方在合同期內(nèi)不能承擔合同中規(guī)定的經(jīng)濟責任時，擔保人應(yīng)向甲方支付乙方余下的各期租金和其他損失。
十、本合同經(jīng)雙方和乙方擔保人蓋章后生效。本合同正本兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，副本_____份，乙方擔保人和乙方開戶銀行各一份。
甲方：（公章）______________________。
負責人：（簽章）____________________。
開戶銀行及賬號：_____________________。
______________年________月________日。
乙方：（全稱）（公章）______________。
負責人：（簽章）____________________。
開戶銀行及賬號：_____________________。
______________年________月________日。
經(jīng)濟擔保單位（全稱）（公章）_________。
負責人：（簽章）____________________。
______________年________月________日。
機械設(shè)備租賃合同糾紛篇十一
甲方(出租方)：乙方(租用方)：
法定代表人：法定代表人：
職務(wù)：職務(wù)：
地址：地址：
郵政編碼：郵政編碼：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號：賬號：
乙方因公路施工生產(chǎn)需求，租用甲方機械設(shè)備，根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條租賃設(shè)備概況。
規(guī)格型號：
出廠日期：
設(shè)備運轉(zhuǎn)臺時：
設(shè)備數(shù)量：
作業(yè)用途：
最低生產(chǎn)能力及質(zhì)量標準：
使用地點：
進場時間：甲方按照乙方要求，于年月日將設(shè)備運抵乙方指定地點。
第二條租賃期限。
自年月日起至乙方施工生產(chǎn)不需用時為止。
第三條租賃機械調(diào)遣費和操作手工資。
1.租賃機械的進退場調(diào)遣費由乙方承擔。
2.機械操作手由方委派，費用由方負責，每月工資元。
第四條租賃方式及租賃單價。
1.根據(jù)設(shè)備使用年限的不同，在“年度租賃設(shè)備最高限價”的基礎(chǔ)上下調(diào)%。
2.機械租賃單價執(zhí)行股份公司或工程處制定的“年度租賃設(shè)備最高限價”。單價定為：元/月;元/臺班;元/立方米;元/臺時;元/噸。
3.以為計價標準租賃時，甲方設(shè)備的實際作業(yè)量應(yīng)達到國家相關(guān)規(guī)定或乙方規(guī)定的定額產(chǎn)量，否則乙方將根據(jù)定額標準在租賃費結(jié)算時給予扣除。
4.合同期內(nèi)，除月租設(shè)備外的設(shè)備停駛費自負，不負責因自然或非自然因素造成的設(shè)備停駛費用。
第五條燃油。
1.月租設(shè)備的燃油費用由乙方負責(主油)，甲乙雙方在設(shè)備投入使用前核定該設(shè)備的最高油耗量，經(jīng)雙方核定該設(shè)備千克/小時，如在使用時油耗超定額，超出部分由甲方負責。
2.采用臺班、臺時、計件為計價標準時，燃油費用由甲方負責。
第六條租賃設(shè)備的使用、維修規(guī)定。
1.月租設(shè)備每天工作小時以上為1個臺班，不足時按實際臺時統(tǒng)計支付費用。
2.合同期內(nèi)，甲方設(shè)備由乙方統(tǒng)一管理使用，乙方下達合理生產(chǎn)任務(wù)，甲方應(yīng)聽從指揮調(diào)遣，不得以任何形式、任何理由拒絕執(zhí)行。按乙方規(guī)定的時間、質(zhì)量標準、要求完成當日施工生產(chǎn)任務(wù)。
3.甲方應(yīng)根據(jù)施工生產(chǎn)計劃，合理安排設(shè)備的維修、保養(yǎng)時間(費用自理)。
4.甲方操作手應(yīng)遵守乙方規(guī)定，由于甲方自身原因造成乙方承包的路基、結(jié)構(gòu)層、橋涵等設(shè)施損壞，損失由甲方負責賠償。
第七條租金結(jié)算。
甲方根據(jù)乙方每日簽發(fā)的機械作業(yè)單為結(jié)算憑證，每月日結(jié)算。
第八條安全生產(chǎn)。
1.甲方必須嚴格執(zhí)行《中華人民共和國安全生產(chǎn)條例》及其他相關(guān)的規(guī)定。
2.甲方操作人員在施工生產(chǎn)過程中，對不安全因素有權(quán)提出，并可根據(jù)規(guī)定拒絕作業(yè)。
3.除以上兩款規(guī)定外，甲方發(fā)生的人員、機械事故，責任自負。
第九條租賃機械的毀損、滅失或丟失。
遇有不可抗拒的自然災(zāi)害對機械設(shè)備造成損壞或丟失時，乙方有責任向相關(guān)部門提供證明材料，并經(jīng)相關(guān)部門核實鑒定，乙方不負修理或賠償責任。
第十條附加條款。
1.乙方根據(jù)甲方需要，可以向甲方提供食宿、配件等必需品，費用從甲方收入中扣除。
2.甲方不能執(zhí)行乙方規(guī)定的作息時間、作業(yè)時間規(guī)定時，乙方有權(quán)解除租賃合同。
3.甲方機械在達不到乙方規(guī)定的作業(yè)產(chǎn)量、質(zhì)量、工作時間，或機械設(shè)備故障率高，或甲方人員人為因素造成停工、誤工，乙方有權(quán)解除租賃合同。
第十一條爭議解決。
凡因履行本合同發(fā)生的爭議，甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決;如果協(xié)商不能解決，可向人民法院提起訴訟。
第十二條本合同一式份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份，上報備案一份。
第十三條本合同自簽訂之日起生效。
第十四條附件：駕駛員身份證和操作證復(fù)印件。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
代表人：代表人：
合同簽訂地點：
年月日年月日。
機械設(shè)備租賃合同糾紛篇十二
租賃合同是諾成合同。租賃合同的成立不以租賃物的交付為要件。今天本站小編為打擊精心準備的是：生產(chǎn)設(shè)備租賃相關(guān)合同糾紛。具體內(nèi)容如下，歡迎參考閱讀!
一、上訴人(原審被告、反訴原告)：天津人造金剛石廠。
法定代表人：張曉溪，廠長。
訴訟代理人：張耀東，廠辦主任。
訴訟代理人：趙杰，天鼎律師事務(wù)所律師。
二、被上訴人(原審原告、反訴被告)：北京×××金剛石材料有限公司。
年10月19日，被上訴人(原審原告、反訴被告)天津人造金剛石廠(以下簡稱，天津方)與上訴人(原審被告、反訴原告)北京×××金剛石材料有限公司(以下簡稱，北京方)簽訂租賃合同，約定，北京方租賃天津方的分廠(含19臺壓機)，期限三年，年租金30萬元。年10月19日合同期滿后，因部分設(shè)備損壞后雙方產(chǎn)生矛盾，未能交接天津方訴至天津市××區(qū)人民法院，要求北京方支付租賃費121250元，附屬設(shè)備，電費46932.37元，水費3341.74元，取暖費45770.40元，合計217294.51元。
北京方提起反訴要求租賃費(含租賃19臺壓機費用)應(yīng)按11臺壓機計算、收取租賃費，并要求退還租賃費351118元;并要求扣除變損電量和變壓器損耗即要求返還電費118954.39元;退還設(shè)備維修費135873.73元、給付貨款9833.40元，總計615779.52元。
天津市××區(qū)人民法院于年4月23日作出一審判決，判令北京方于本判決生效后五日內(nèi)給付原告天津人造金剛石廠電費31299.77元、水費3181.74元、取暖費44197.40元，三項合計78678.91元。判令天津人造金剛石廠于本判決生效后五日內(nèi)返還被告北京增方源金剛石材料有限公司租賃費180065.55元。
三、駁回天津人造金剛石廠的其他訴訟請求。
4599元;反訴受理費11296元，其他費用5648元計16944元，原告負擔5000元，被告負擔11944元。
北京方、天津方均不服天津市××區(qū)人民法院(2002)×經(jīng)初字第386號民事判決，先后向天津市第一中級人民法院提起上訴。天鼎律師事務(wù)所趙杰、劉秀香律師擔任天津方的二審訴訟代理人。
天津方其主要上訴理由：原審法院以天津方違反《勞務(wù)合同》為由判定天津方承擔《租賃合同》的違約責任，判天津方退給對方已交付的部分租賃費，顯然無道理。原審混淆《勞務(wù)合同》與《租賃合同》法律關(guān)系，認定錯誤。《租賃合同》中約定按租賃物整體計租，年租金為30萬元。租賃物包括壓機及輔助設(shè)備、設(shè)施、廠房配套生產(chǎn)線。一審法院一方面認定《租賃合同》有效;一方面卻拋開《租賃合同》規(guī)定，僅認定以租賃物中的壓機數(shù)量分攤租賃費，損壞的壓機不計租金，違反了合同意思自治的原則，沒有事實根據(jù)及法律根據(jù)。顯然原審法院按14臺壓機數(shù)量計算租賃費的結(jié)論是錯誤的。一審判決上訴人返還租金180065.55元又無法律依據(jù)。故請求二審法院撤銷原審判決中第二、三項，改判被上訴人給付上訴人2002年5月19日至2002年10月19日的租賃費121250元。一、二審訴訟費全部由被上訴人承擔。電費中的基本電費，是國家規(guī)定的工業(yè)用電的必備項目，不是天津方轉(zhuǎn)嫁負擔。原審對電費的判決是正確的。
2003年7月26日，二審法院作出判決，判決認為原審查明的事實屬實，雙方當事人之間簽訂的租賃合同合法有效。
原審法院根據(jù)合同約定，在查明事實的基礎(chǔ)上，對電費、水費、取暖費依法所做判決是正確的，北京方就此上訴，未能提交新證據(jù)予以證實，故不予支持。對于租賃費是否應(yīng)予以返還的問題，認為，雙方簽訂合同后，對租賃物進行了交接，并依約簽訂租賃物交接清單，應(yīng)認定北北京方即對租賃物完好工作狀態(tài)的認可，對設(shè)備接收后，其即享有完全的使用權(quán)，并應(yīng)依約支付相應(yīng)的租金。雙方所簽訂的《勞務(wù)合同》是雙方真實意思的表示。其目的在于“為解決天津人造金剛石廠職工待崗問題…”，同時并未限制北京方對外用工的權(quán)利。即《租賃合同》與《勞務(wù)合同》是兩份相互獨立的合同。雖然《租賃合同》約定“如乙方終止勞務(wù)合同，此合同一并終止”;《勞務(wù)合同》約定“本合同與租賃合同同時生效或終止”，但并不能因此而將兩份合同互為條件，而應(yīng)以合同中對當事人具體權(quán)利義務(wù)的約定作為確定雙方責任的依據(jù)。因此，北京方主張?zhí)旖蛉嗽旖饎偸瘡S未能完全履行《勞務(wù)合同》，致使只使用部分機器，所以應(yīng)按實際使用機器的數(shù)量計付租金，法院不予支持。關(guān)于8臺4400型壓機未實際使用問題，由于雙方并未就該設(shè)備的處理達成任何協(xié)議，因此雙方應(yīng)依《租賃協(xié)議》的約定履行。故北京方應(yīng)對該設(shè)備妥善保管，待租賃期滿后，交還該設(shè)備，并支付相應(yīng)的租賃費。北京方未能就租賃物交接時并非處于完好工作狀態(tài)提交相應(yīng)證據(jù)，故其主張返還租金，給付維修費用的主張，法院不予支持。綜上，原審法院對租賃費返還問題的處理不妥，應(yīng)予以改判。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第三項之規(guī)定，判決如下：
一、維持天津市××區(qū)人民法院(2002)×經(jīng)初字第386號民事判決第一、四項;。
二、撤銷天津市××區(qū)人民法院(2002)×經(jīng)初字第386號民事判決第二、三項;。
三、北京方于本判決生效后十日內(nèi)給付天津人造金剛石廠租賃費121250元。
一審案件受理費5769元，其他費用4830元，合計10599元，由天津人造金剛石廠承擔848元，北京方承擔9751元;反訴案件受理費11296元，其他費用5648元，合計16944元，由北京方承擔。二審案件受理費合計34130元，由北京方承擔。
天津方勝訴。本案是一起運用法律關(guān)系理論，論證一審法院適用法律錯誤，從而糾正一審法院錯誤判決的典型案例。
機械設(shè)備租賃合同糾紛篇十三
訴訟請求：
1、判決解除原被告之間簽訂的《場地廠房租賃合同》。
2、判令被告向原告給付違約金100元。
3、立即騰退所租賃的場地及建筑物。
4、案件受理費由被告承擔。
事實與理由：6月8日，原被告簽訂《場地廠房租賃合同》，合同約定原告將位于通州區(qū)場地廠房出租給被告使用，租賃期限為，租金為6萬元每年，每年6月15日前一次性支付給甲方，如逾期違約超過10日甲方有權(quán)解除合同，并向乙方收取違約金。;如乙方對租賃物進行裝修、改建或者新建，需向甲方提交涉及方案，并經(jīng)甲方同意。合同簽訂后，原告便按照約定履行了場地交付等合同義務(wù);可是，在合同履行期間，被告卻實施了擅自建房，不維修房屋設(shè)施等一系列違約行為，且直至今日尚未支付租金;7月7日，原告向被告郵寄送達《解除合同通知書》一份。
原告認為：被告擅自建造廠房、不維修房屋設(shè)施、拒付租金等違約行為，已經(jīng)嚴重侵犯了自己的合法權(quán)益，為了維護自己的合法權(quán)益，現(xiàn)特訴至貴院，望依法裁判。
此致
通州區(qū)人民法院。
具狀人：何某王某。
(二)被告委托王少明律師授權(quán)委托書。
授權(quán)委托書。
委托人：北京***公司，住通州區(qū)**號，法定代表人：***，電話***。
現(xiàn)委托上列受托人在“何某、王某與北京***公司租賃合同糾紛”一案中，作為我方代理人。
受托人的代理權(quán)限如下：
(三)被告證據(jù)目錄。
一、證據(jù)名稱：《場地廠房租賃合同書》。
證明目的：
1、原、被告雙方簽訂的《場地廠房租賃合同書》時間為206月8日。
2、《場地廠房租賃合同書》第二條第二款之約定：“乙方(被告)于每年的6月15日前見甲方(原告)委托書后，一次性向甲方交付租金?！钡窃?0并未按照約定向被告提交過委托書或告知，也沒有委托相關(guān)人員來被告處收取租金。
3、《場地廠房租賃合同書》第三條第1款第4項：“甲方有義務(wù)配合乙方協(xié)調(diào)周邊關(guān)系，使乙方新建5000㎡廠房順利進行?！币虼嗽嬗辛x務(wù)配合被告進行廠房新建、擴建。
二、證據(jù)名稱：被告股東名錄及公司章程。
證明目的：
1、***為被告股東，代表被告與原告簽訂了《場地廠房租賃合同書》。
2、股東出資時間、提交公司章程時間為年6月29日。
三、證據(jù)名稱：租金收條。
證明目的：
1、原告收取了被告2006.7.15-.7.15共四年租金，已實際履行了雙方于2006年6月8日簽訂的《場地廠房租賃合同書》。
2、原告代理人***于2006年6月8日簽訂《場地廠房租賃合同書》后即日就收取了被告(2006.7.15-.7.15)租金18萬元。
3、6月17日，原告親自收取了(2007.7.16-.7.15)租金并書寫了收條。
4、7月19日，原告來被告處收取了被告2008.7.15-.7.15租金書寫了收條。
四、證據(jù)名稱：照片。
證明目的：被告已按照合同約定對廠房進行了維修和保護，此照片為租賃期間所做的防水工程圖片。
五、證據(jù)名稱：收條(防水維修費用)。
證明目的：被告于208月27日和203月7日委托施工方對廠房進行了防水維護，并且獨自承擔了相關(guān)施工費用18000元。
六、證據(jù)名稱：證人證言。
證明目的：被告按照約定對承租廠房進行了維修、保養(yǎng)，履行了承租人的相關(guān)義務(wù)。
七、證據(jù)名稱：新建廠房示意圖。
證明目的：
1、經(jīng)過原告的同意和協(xié)助，通州區(qū)村民委員會許可被告新建、擴建廠房。
2、新建廠房的面積為3988㎡，沒有超過《場地廠房租賃合同書》第三條第1款第4項約定的5000㎡。
八、證據(jù)名稱：《解除合同通知書》。
證明目的：
原告在《解除合同通知書》中確認了2006年6月原告和被告簽訂了《場地廠房租賃合同書》。
九、證據(jù)名稱：證人證言。
證明目的：原告沒有按照通話約定于2010年6月23日來被告公司收取2010.7.15-.7.15租金，為拒絕受領(lǐng)租金。
十、證據(jù)名稱：《要求繼續(xù)履行合同通知書》及郵件詳情單。
證明目的：被告在收到原告的《解除合同通知書》后，于2010年7月22日向原告委托代理人郵寄了《要求繼續(xù)履行合同通知書》，要求原告遵守合同約定，繼續(xù)履行合同。
(四)王少明律師代理意見。
代理詞。
審判長、審判員：
受本案北京***有限公司的委托，由我作為其訴訟代理人依法參加本案的訴訟活動?，F(xiàn)根據(jù)庭審調(diào)查及雙方的舉證質(zhì)證情況，發(fā)表以下代理意見，請予以采納：
一、原、被告簽訂的《場地廠房租賃合同書》合法、有效，是雙方真實的意思表示，原告應(yīng)按約定履行合同義務(wù)。簽訂的合同的時間為2006年6月8日。
二、被告已經(jīng)按照合同約定履行了相關(guān)合同義務(wù)。
2、被告按照合同約定對出租房屋進行維修、保養(yǎng)，并新做了防水工程，完全符合承租人的相關(guān)法律義務(wù)。
在被告已經(jīng)履行合同約定的情況下，且合同生效、履行已超四年之久，原告卻因為自身的利益而非法主張解除合同的行為，違反了合同法中誠實信用的基本原則。
三、原告怠于收受租金及提起訴訟主觀上為惡意。
1、原告往年收取租金都是其本人或委托相關(guān)人員來被告處收取租金并簽寫收條，但2010年6月15日至今，原告都未曾提及收取租金一事，也沒有按照合同約定向我方提交委托書，而是直接于2010年7月向我司郵寄《解除合同通知書》，這是不符合常理和交易習(xí)慣的。其主觀上就是不愿意接收租金，故意拖延時間，并以此為借口來達到解除合同的目的。
2、原告提交的證據(jù)二《場地廠房租賃合同書》為其虛構(gòu)，并不是被告的真實意思表示所簽訂。
(1)在該《場地廠房租賃合同書》中，只有出租人(甲方)的信息，承租人(乙方)的信息為空白，合同中租賃面積和新建廠房面積都為空白，在最后的蓋章處也沒有乙方的相關(guān)人員簽字，簽訂時間也沒有，僅有一個公司印章，完全不符合合同訂立的基本構(gòu)成部分，也不符合實踐當中簽訂合同的慣例，為其單方虛構(gòu)。(注明：原告曾經(jīng)以辦理其他手續(xù)借用過被告公司印章)。
(2)原告都在起訴書中寫到：“2006年6月8日，原告與被告分別以甲、乙方身份簽訂了《場地廠房租賃合同書》”，而且原告在《解除合同通知書》中也確認了2006年6月原告和被告簽訂了《場地廠房租賃合同書》。但原告提交的《場地廠房租賃合同書》最后的印章是“北京***有限公司”，而事實上，被告公司營業(yè)執(zhí)照是在2006年7月才下發(fā)，印章也是在2006年7月后期才刻制出來。怎么會在原告提交的2006年6月8日《場地廠房租賃合同書》上出現(xiàn)公司印章呢?因此，可以判定原告提交的《場地廠房租賃合同書》是虛假的，該份《場地廠房租賃合同書》書我方不予認可。
基于原告在起訴書及《解除合同通知書》確認“2006年6月8日，原告與被告分別以甲、乙方身份簽訂了《場地廠房租賃合同書》”這一說法，正好說明了我方提交的《場地廠房租賃合同書》的真實性，而且原、被告雙方提交的“收條”也印證了我方提交的《場地廠房租賃合同書》，即在簽訂本合同后，時間上是可以相互佐證的，也符合邏輯。
四、關(guān)于付款方式：
原告與被告簽訂的所有合同當中未曾提到被告公司賬號，也未約定原告必須將轉(zhuǎn)讓款項匯入被告公司賬號。合同都已經(jīng)履行了四年之久，為什么被告卻遲遲拖延不來受領(lǐng)租金呢?理由就是“被告欲想通過拒絕受領(lǐng)租金來達到解除合同的目的，繼而獲得拆遷補償款?！蓖耆`背了訂立合同時的意思表示，為典型的見利忘義，有失誠實信用的行為。
綜上所述，原告與被告簽訂的《場地廠房租賃合同書》合同合法、有效，被告拒接受租金為惡意違約行為，原告的訴訟請求符合事實及法律規(guī)定，請求貴院依法支持。請法院綜合以上情況給予考慮，依法駁回原告所有的訴訟請求。
代理人：王少明。
20xx年8月21日。
(五)通州區(qū)人民法院判決。
法院經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，被告作為承租人，已經(jīng)按照約定支付了租金和履行了相關(guān)合同義務(wù)。法院認為：本案中如解除雙方簽訂的《場地廠房租賃合同書》，會導(dǎo)致被告利益失衡，故對原告要求解除雙方簽訂的《場地廠房租賃合同書》不予支持。
最終，法院判決《場地廠房租賃合同書》有效，雙方繼續(xù)履行合同。宣判后，原告向第二中級人民法院上訴，二審維持原判。
(六)案件訴前簽發(fā)的律師函。
要求繼續(xù)履行合同通知書。
王某、何某：
本公司于2010年7月10日收到你方郵寄的《解除合同通知書》，對于該通知書的內(nèi)容我方不予認可，我司是完全按照2006年6月雙方簽訂的《場地廠房租賃合同書》履行相關(guān)合同內(nèi)容的。現(xiàn)針對你方在《解除合同通知書》稱我司存在所謂的“違約行為”作出如下答辯：
一、我司新建房屋施工建設(shè)是按照《場地廠房租賃合同書》第三條第一款第四項之約定進行，是在經(jīng)過你方同意并經(jīng)你方同***村民委員會協(xié)調(diào)后，取得了該村民委員會的蓋章許可。
二、根據(jù)《場地廠房租賃合同書》第四條專用設(shè)施與場地的維修、保養(yǎng)的規(guī)定，我司已定期對出租房屋進行了維修和保養(yǎng)，并獨自承擔了相關(guān)費用。
三、關(guān)于你方在通知書中稱我司“拒付租金”更是無中生有。2010年6月22日，一位自稱是你方“股東”人員給我司負責人電話聯(lián)系租金一事，并告訴他第二天來公司領(lǐng)取現(xiàn)金或提供賬號都可，但此后該“股東”一直沒來，給其打電話一直都未接通或處于停機狀態(tài)。隨后你方就向我司郵寄了《解除合同通知書》。根據(jù)《場地廠房租賃合同書》第二條第二款之約定：“乙方(我司)于每年的6月15日前見甲方(你方)委托書后，一次性向甲方交付租金?！钡两衲惴蕉嘉窗凑蘸贤s定事先書面提交委托書，也未指派相關(guān)人員來我司收取租金或提供賬號。按照2006年至2009年收取租金的慣例，每次都是你方安排相關(guān)授權(quán)人員來我司親自領(lǐng)取租金并書寫收據(jù)，因此你方上述行為已構(gòu)成違約。
綜上所述，我司正式通知你方：我們要求你方按照《場地廠房租賃合同書》繼續(xù)履行，否則將依法追究你方違約責任。
通知人：北京***有限公司。
機械設(shè)備租賃合同糾紛篇十四
設(shè)備需求方：__________項目部（以下簡稱甲方）。
設(shè)備供應(yīng)方：__________身份證號碼：__________（以下簡稱乙方）。
甲方因__________工程需要起重設(shè)備壹部，經(jīng)雙方協(xié)商，由乙方提供，為明確雙方責任，特制定本協(xié)議：
1、乙方提供設(shè)備為：高速井架__________型號：
產(chǎn)地：最終安裝高度約30米。設(shè)備進場時間：20__年____月____日。
2、乙方提供設(shè)備為完整設(shè)備（含全部安全裝置），并在設(shè)備進場前進行檢修以達到使用規(guī)范要求，檢修所需費用由乙方自負。另外，乙方還應(yīng)提供本設(shè)備的有關(guān)資料（設(shè)備出廠合格證、生產(chǎn)許可證、說明書）復(fù)印件。
3、本井架以租賃費包干形式進行租賃，即乙方負責設(shè)備進退場及安拆、調(diào)試、操作、維修（含本設(shè)備配件供應(yīng)）、維護及使用安全。甲方負責基礎(chǔ)施工，乙方配合預(yù)埋。
4、乙方保證設(shè)備使用每月不得低于28天，修理預(yù)計時間超過12小時應(yīng)提前向需方工地負責人報告，以便工地采取措施。月停用天數(shù)因乙方原因超出本規(guī)定時，按本機日租賃費三倍扣減設(shè)備租賃費。
5、乙方負責現(xiàn)場安全管理和機械操作人員的日常安全教育工作，乙方操作人員必須持證上崗按操作規(guī)程進行作業(yè)，服從甲方在國家安全生產(chǎn)規(guī)定下的生產(chǎn)安排，如有違反，將按現(xiàn)場待工人員日工資總額扣除設(shè)備租賃費，乙方工作人員生活費用自理。乙方操作人員必須進行定期保養(yǎng)及維修，并保證機械設(shè)備的使用安全。若由于乙方原因造成安全事故由乙方負全責。
6、設(shè)備租期：本設(shè)備租賃期暫定四個月（120天），租金從乙方通知該設(shè)備可開始使用時間計算，若不足一個月則按實際發(fā)生時間計算。
7、設(shè)備租賃費及支付方式：設(shè)備使用租賃費（含操作人員工資）每月人民幣__________元，（大寫：__________仟捌佰元整）。設(shè)備租賃協(xié)議雙方簽定后，設(shè)備進場安裝完后，甲方向乙方支付押金人民幣__________元（大寫：__________萬元整），以后按月支付設(shè)備租賃費。設(shè)備退場時甲方一次性結(jié)清租賃費（以上為不含能耗費）。付款方式為：憑租賃費發(fā)票轉(zhuǎn)帳付款。
除設(shè)備附墻所需材料由甲方負責乙方施工外，其余材料均由乙方負責。
8、設(shè)備進退場及安裝拆卸施工由乙方負責，所需費用也由乙方負責。
9、設(shè)備檢測：設(shè)備安裝安全檢測由政府主管部門檢測，由乙方負責。
10、租賃費計算時間：設(shè)備進場之日起，甲方書面告知乙方設(shè)備退場之后五日止（設(shè)備進場安裝時間為七天，甲方書面按行業(yè)規(guī)定，如不符合行業(yè)規(guī)定按安裝天數(shù)扣回租賃費，超過時間不能計入計費時間，甲方原因除外）。
11、甲方負責提供施工場地（隨機出廠預(yù)埋件由乙方提供），乙方負責提供其它資料及保證24小時供甲方使用設(shè)備（正常維修保養(yǎng)除外）。
12、甲方如不能付出月租賃費，乙方可停機或組織設(shè)備拆卸退場。
13、設(shè)備進退場時，雙方進行驗收認定設(shè)備狀況并保持相關(guān)的驗收記錄，以備設(shè)備退場核對。
14、在實際生產(chǎn)中如有需要變更，經(jīng)雙方協(xié)商處理，如需簽定補充協(xié)議的，所簽協(xié)議與本協(xié)議具有等同效為。
15、本協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字即生效，雙方不得違約，否則，需負因此而帶來的一切損失。本協(xié)議經(jīng)設(shè)備退場結(jié)清租賃費用押金后自動失效。
16、本協(xié)議壹式叁份，甲方持貳份、乙方執(zhí)壹份。
設(shè)備需求方（章）：
法人代表：
20__年____月____日。
設(shè)備供應(yīng)方（章）：
法人代表：
20__年____月____日。
機械設(shè)備租賃合同糾紛篇十五
租賃合同的內(nèi)容包括租賃物的名稱、數(shù)量、用途、租賃期限、租金以及其支付期限和方式、租賃物維修等條款。大家在簽訂合同的時候，一定要注意看清楚內(nèi)容，不能為了省事就一眼帶過，這樣很容易被“有心人”算計。
承租方：(以下簡稱甲方)。
出租方：(以下簡稱乙方)。
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，按照平等互利的原則，經(jīng)過雙方協(xié)商，就甲方向乙方承租設(shè)備特簽訂本合同。
一、租賃設(shè)備概況。
二、設(shè)備使用地點及工程項目：
本租賃設(shè)備僅限于在____________，用_______________工程。
三、租賃設(shè)備的所有權(quán)和使用權(quán)：
1、乙方擁有對租賃設(shè)備的所有權(quán)。
2、甲方僅在租賃期內(nèi)在本合同規(guī)定的范圍內(nèi)擁有該租賃設(shè)備的使用權(quán)。
四、乙方為該設(shè)備配備操作手______人，由_方負責工資，工資每人每月__________元。方負責操作手的勞動保險費用和工作時間內(nèi)的人身傷害事故，操作手在工作中因過失造成他人人身或財產(chǎn)損害的賠償責任由方負擔。
五、租賃期限及租金結(jié)算按以下第___方式：
1、設(shè)備租賃按臺班計費。自________年________月________日至________年________月________日止，租賃期滿，甲方將設(shè)備完好交給乙方辦理退場手續(xù)，若甲方繼續(xù)使用，應(yīng)在本合同期滿前五日內(nèi)重新簽定續(xù)租合同;如在租賃期限內(nèi)在施工地甲方已完成了生產(chǎn)任務(wù)，或甲方與建設(shè)方終止了施工合同，甲方按使用時間向乙方交付租金。
2、租賃期間原則上每天平均工作時間不超過小時(折合一個臺班)，每月累計不得超過____小時，確因工作所需超出_____小時部分應(yīng)視為加班，按超出工作小時數(shù)計收加班租賃費。
設(shè)備的租賃費按月結(jié)算____________元/月/臺，_________元/天/臺，如設(shè)備租賃期不足一個月，租賃費按實際天數(shù)乘以8小時的租賃單價結(jié)算，超出工作小時加班部分，另計收加班費。每月按月租金的%向乙方交付一次租金，剩余租金的`支付時間為.
3.設(shè)備的租賃費按工作量結(jié)算，工程量單價___，(一次性包死價_____元大寫_____整)。
六、租賃設(shè)備的運輸、使用、維修、保養(yǎng)和費用：
1、設(shè)備的進場費由_______方負擔，退場費由______方負擔，甲方應(yīng)在設(shè)備退場前天通知乙方。
2、設(shè)備在租賃期間所需的各種油料由負擔。
3、在租賃過程中，承擔設(shè)備易損件(如刀頭、刀庫等)的所有更換費用。
4、設(shè)備在租賃期間內(nèi)由甲方使用，甲方應(yīng)協(xié)助乙方機手做好設(shè)備的日常維修、保養(yǎng)，使設(shè)備保持良好狀態(tài)，維修和配料費用在____元以下的由負擔，維修費用在_______元以上的由負擔，所付費用以乙方機手簽字為準，由乙方負擔的部分從乙方收取設(shè)備租賃費中扣除。
5、在工作過程中，設(shè)備出現(xiàn)故障，乙方應(yīng)及時進行維修，設(shè)備因故障造成停工的部分乙方應(yīng)扣除甲方相應(yīng)天數(shù)的租賃費，如不能在甲方要求的合理的時間內(nèi)修復(fù)，乙方應(yīng)更換同質(zhì)設(shè)備替代，否則乙方應(yīng)承擔由此給甲方造成的損失，如因甲方原因造成設(shè)備故障及零部件損壞，費用由甲方負擔。
6、在租賃過程中的安裝、保管、使用所發(fā)生的一切費用，稅款均由乙方承擔。
七、乙方的義務(wù)：
1、為甲方提供性能良好的設(shè)備。
2、設(shè)備進入甲方施工現(xiàn)場后，乙方機手應(yīng)服從甲方施工現(xiàn)場管理人員的調(diào)度與指揮，并遵守甲方施工現(xiàn)場的管理要求和規(guī)章制度，違章操作造成的一切安全事故由乙方自行負全責，甲方不承擔連帶責任。
3、乙方機手應(yīng)按設(shè)備操作規(guī)程施工，在正常施工條件下，乙方機手不得拒絕甲方要求的連續(xù)施工。
4、乙方機手應(yīng)嚴格、真實填寫甲方單位派發(fā)的租賃機械施工表，每天將此表交甲方單位簽字蓋章，并以此表計算租金，否則甲方有權(quán)拒絕支付相關(guān)費用，甲方如發(fā)現(xiàn)乙方機手虛報工作時間，除扣除虛報的租賃費用外，處以虛報費用3倍罰款，從結(jié)算中扣除。
5.乙方機手消極怠工或工作效率低于平均水平的，甲方可以停付或折扣支付期間的相關(guān)費用。
八、甲方的基本責任：
1、甲方不得強迫乙方機手違章或超負荷作業(yè)。
2、甲方應(yīng)按合同約定按時向乙方交納租金。
3、甲方應(yīng)在交貨地點檢查驗收租賃設(shè)備，同時將簽收蓋章后的租賃設(shè)備的驗收收據(jù)交給乙方。
九、違約責任：
1、甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款，未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得中途變更或解除本合同。
2、在租賃期間，未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得在租賃設(shè)備上隨意增加和扣除部件，不得以租賃設(shè)備進行轉(zhuǎn)租或抵押，否則責任由甲方全部負責。
3、若甲方未按合同規(guī)定支付租金或超期使用，乙方有權(quán)終止合同調(diào)回所租設(shè)備或停機。
十、爭議的解決：
有關(guān)本合同的一切爭議，甲、乙雙方應(yīng)根據(jù)《合同法》及其它相關(guān)法律的有關(guān)條款友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，應(yīng)提交工程所在地法院訴訟。
十一、未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決，本協(xié)議壹式______份，甲乙雙方各執(zhí)_____份，雙方簽字蓋章后生效。
承租方(甲方)出租方(乙方)。
負責人：負責人：
簽定日期：年月日簽定日期：年月日
機械設(shè)備租賃合同糾紛篇十六
訴訟請求：
1、判決解除原被告之間簽訂的《場地廠房租賃合同》
2、判令被告向原告給付違約金1200000元。
3、立即騰退所租賃的場地及建筑物。
4、案件受理費由被告承擔
事實與理由：2006年6月8日，原被告簽訂《場地廠房租賃合同》，合同約定原告將位于通州區(qū)場地廠房出租給被告使用，租賃期限為20年，租金為6萬元每年，每年6月15日前一次性支付給甲方，如逾期違約超過10日甲方有權(quán)解除合同，并向乙方收取違約金。;如乙方對租賃物進行裝修、改建或者新建，需向甲方提交涉及方案，并經(jīng)甲方同意。合同簽訂后，原告便按照約定履行了場地交付等合同義務(wù);可是，在合同履行期間，被告卻實施了擅自建房，不維修房屋設(shè)施等一系列違約行為，且直至今日尚未支付2010年度租金;2010年7月7日，原告向被告郵寄送達《解除合同通知書》一份。
原告認為：被告擅自建造廠房、不維修房屋設(shè)施、拒付租金等違約行為，已經(jīng)嚴重侵犯了自己的合法權(quán)益，為了維護自己的合法權(quán)益，現(xiàn)特訴至貴院，望依法裁判。
此致
通州區(qū)人民法院
具狀人：何某王某
年月日
(二)被告委托王少明律師授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
委托人：北京***公司，住通州區(qū)**號，法定代表人：***，電話***。
現(xiàn)委托上列受托人在“何某、王某與北京***公司租賃合同糾紛”一案中，作為我方代理人。
受托人的代理權(quán)限如下：
(三)被告證據(jù)目錄
一、證據(jù)名稱：《場地廠房租賃合同書》
證明目的：
1、原、被告雙方簽訂的《場地廠房租賃合同書》時間為2006年6月8日。
2、《場地廠房租賃合同書》第二條第二款之約定：“乙方(被告)于每年的6月15日前見甲方(原告)委托書后，一次性向甲方交付租金。”但是原告2010年度并未按照約定向被告提交過委托書或告知，也沒有委托相關(guān)人員來被告處收取租金。
3、《場地廠房租賃合同書》第三條第1款第4項：“甲方有義務(wù)配合乙方協(xié)調(diào)周邊關(guān)系，使乙方新建5000㎡廠房順利進行?！币虼嗽嬗辛x務(wù)配合被告進行廠房新建、擴建。
二、證據(jù)名稱：被告股東名錄及公司章程
證明目的：
1、***為被告股東，代表被告與原告簽訂了《場地廠房租賃合同書》
2、股東出資時間、提交公司章程時間為2006年6月29日。
三、證據(jù)名稱：租金收條
證明目的：
2、原告代理人***于2006年6月8日簽訂《場地廠房租賃合同書》后即日就收取了被告2006年度(2006.7.15-2007.7.15)租金18萬元。
四、證據(jù)名稱：照片
證明目的：被告已按照合同約定對廠房進行了維修和保護，此照片為租賃期間所做的防水工程圖片。
五、證據(jù)名稱：收條(防水維修費用)
證明目的：被告于2009年8月27日和2010年3月7日委托施工方對廠房進行了防水維護，并且獨自承擔了相關(guān)施工費用18000元。
六、證據(jù)名稱：證人證言
證明目的：被告按照約定對承租廠房進行了維修、保養(yǎng)，履行了承租人的相關(guān)義務(wù)。
七、證據(jù)名稱：新建廠房示意圖
證明目的：
1、經(jīng)過原告的同意和協(xié)助，通州區(qū)村民委員會許可被告新建、擴建廠房。
2、新建廠房的面積為3988㎡，沒有超過《場地廠房租賃合同書》第三條第1款第4項約定的5000㎡。
八、證據(jù)名稱：《解除合同通知書》
證明目的：
原告在《解除合同通知書》中確認了2006年6月原告和被告簽訂了《場地廠房租賃合同書》。
九、證據(jù)名稱：證人證言
十、證據(jù)名稱：《要求繼續(xù)履行合同通知書》及郵件詳情單
證明目的：被告在收到原告的《解除合同通知書》后，于2010年7月22日向原告委托代理人郵寄了《要求繼續(xù)履行合同通知書》，要求原告遵守合同約定，繼續(xù)履行合同。
(四)王少明律師代理意見
代理詞
審判長、審判員：
受本案北京***有限公司的委托，由我作為其訴訟代理人依法參加本案的訴訟活動。現(xiàn)根據(jù)庭審調(diào)查及雙方的舉證質(zhì)證情況，發(fā)表以下代理意見，請予以采納：
一、原、被告簽訂的《場地廠房租賃合同書》合法、有效，是雙方真實的意思表示，原告應(yīng)按約定履行合同義務(wù)。簽訂的合同的時間為2006年6月8日。
二、被告已經(jīng)按照合同約定履行了相關(guān)合同義務(wù)。
2、被告按照合同約定對出租房屋進行維修、保養(yǎng)，并新做了防水工程，完全符合承租人的相關(guān)法律義務(wù)。
在被告已經(jīng)履行合同約定的情況下，且合同生效、履行已超四年之久，原告卻因為自身的利益而非法主張解除合同的行為，違反了合同法中誠實信用的基本原則。
三、原告怠于收受租金及提起訴訟主觀上為惡意。
1、原告往年收取租金都是其本人或委托相關(guān)人員來被告處收取租金并簽寫收條，但2010年6月15日至今，原告都未曾提及收取租金一事，也沒有按照合同約定向我方提交委托書，而是直接于2010年7月向我司郵寄《解除合同通知書》，這是不符合常理和交易習(xí)慣的。其主觀上就是不愿意接收租金，故意拖延時間，并以此為借口來達到解除合同的目的。
2、原告提交的證據(jù)二《場地廠房租賃合同書》為其虛構(gòu)，并不是被告的真實意思表示所簽訂。
(1)在該《場地廠房租賃合同書》中，只有出租人(甲方)的信息，承租人(乙方)的信息為空白，合同中租賃面積和新建廠房面積都為空白，在最后的蓋章處也沒有乙方的相關(guān)人員簽字，簽訂時間也沒有，僅有一個公司印章，完全不符合合同訂立的基本構(gòu)成部分，也不符合實踐當中簽訂合同的慣例，為其單方虛構(gòu)。(注明：原告曾經(jīng)以辦理其他手續(xù)借用過被告公司印章)
(2)原告都在起訴書中寫到：“2006年6月8日，原告與被告分別以甲、乙方身份簽訂了《場地廠房租賃合同書》”，而且原告在《解除合同通知書》中也確認了2006年6月原告和被告簽訂了《場地廠房租賃合同書》。但原告提交的《場地廠房租賃合同書》最后的印章是“北京***有限公司”，而事實上，被告公司營業(yè)執(zhí)照是在2006年7月才下發(fā)，印章也是在2006年7月后期才刻制出來。怎么會在原告提交的2006年6月8日《場地廠房租賃合同書》上出現(xiàn)公司印章呢?因此，可以判定原告提交的《場地廠房租賃合同書》是虛假的，該份《場地廠房租賃合同書》書我方不予認可。
基于原告在起訴書及《解除合同通知書》確認“2006年6月8日，原告與被告分別以甲、乙方身份簽訂了《場地廠房租賃合同書》”這一說法，正好說明了我方提交的《場地廠房租賃合同書》的真實性，而且原、被告雙方提交的“收條”也印證了我方提交的《場地廠房租賃合同書》，即在簽訂本合同后，時間上是可以相互佐證的，也符合邏輯。
四、關(guān)于付款方式：
原告與被告簽訂的所有合同當中未曾提到被告公司賬號，也未約定原告必須將轉(zhuǎn)讓款項匯入被告公司賬號。合同都已經(jīng)履行了四年之久，為什么被告卻遲遲拖延不來受領(lǐng)租金呢?理由就是“被告欲想通過拒絕受領(lǐng)租金來達到解除合同的目的，繼而獲得拆遷補償款?！蓖耆`背了訂立合同時的意思表示，為典型的見利忘義，有失誠實信用的行為。
綜上所述，原告與被告簽訂的《場地廠房租賃合同書》合同合法、有效，被告拒接受租金為惡意違約行為，原告的訴訟請求符合事實及法律規(guī)定，請求貴院依法支持。請法院綜合以上情況給予考慮，依法駁回原告所有的訴訟請求。
代理人：王少明
20xx年8月21日
(五)通州區(qū)人民法院判決
法院經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，被告作為承租人，已經(jīng)按照約定支付了租金和履行了相關(guān)合同義務(wù)。法院認為：本案中如解除雙方簽訂的《場地廠房租賃合同書》，會導(dǎo)致被告利益失衡，故對原告要求解除雙方簽訂的《場地廠房租賃合同書》不予支持。
最終，法院判決《場地廠房租賃合同書》有效，雙方繼續(xù)履行合同。宣判后，原告向第二中級人民法院上訴，二審維持原判。
(六)案件訴前簽發(fā)的律師函
要求繼續(xù)履行合同通知書
王某、何某：
本公司于2010年7月10日收到你方郵寄的《解除合同通知書》，對于該通知書的內(nèi)容我方不予認可，我司是完全按照2006年6月雙方簽訂的《場地廠房租賃合同書》履行相關(guān)合同內(nèi)容的?，F(xiàn)針對你方在《解除合同通知書》稱我司存在所謂的“違約行為”作出如下答辯：
一、我司新建房屋施工建設(shè)是按照《場地廠房租賃合同書》第三條第一款第四項之約定進行，是在經(jīng)過你方同意并經(jīng)你方同***村民委員會協(xié)調(diào)后，取得了該村民委員會的蓋章許可。
二、根據(jù)《場地廠房租賃合同書》第四條專用設(shè)施與場地的維修、保養(yǎng)的規(guī)定，我司已定期對出租房屋進行了維修和保養(yǎng)，并獨自承擔了相關(guān)費用。
三、關(guān)于你方在通知書中稱我司“拒付租金”更是無中生有。2010年6月22日，一位自稱是你方“股東”人員給我司負責人電話聯(lián)系租金一事，并告訴他第二天來公司領(lǐng)取現(xiàn)金或提供賬號都可，但此后該“股東”一直沒來，給其打電話一直都未接通或處于停機狀態(tài)。隨后你方就向我司郵寄了《解除合同通知書》。根據(jù)《場地廠房租賃合同書》第二條第二款之約定：“乙方(我司)于每年的6月15日前見甲方(你方)委托書后，一次性向甲方交付租金?！钡两衲惴蕉嘉窗凑蘸贤s定事先書面提交委托書，也未指派相關(guān)人員來我司收取租金或提供賬號。按照2006年至2009年收取租金的慣例，每次都是你方安排相關(guān)授權(quán)人員來我司親自領(lǐng)取租金并書寫收據(jù)，因此你方上述行為已構(gòu)成違約。
綜上所述，我司正式通知你方：我們要求你方按照《場地廠房租賃合同書》繼續(xù)履行，否則將依法追究你方違約責任。
通知人：北京***有限公司