合同是法律規(guī)定的一種約束力強(qiáng)的書(shū)面協(xié)議。合同的內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)明扼要,表述清晰,避免使用專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)或復(fù)雜的法律語(yǔ)言。如果遇到合同糾紛和爭(zhēng)議,可以通過(guò)友好協(xié)商、仲裁或訴訟等方式解決。
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇一
法定代表人:_________________。
買(mǎi)方(下稱(chēng)乙方):_________________。
身份證:_________________。
委托代理人:_________________。
委托代理人身份證:_________________。
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買(mǎi)賣(mài)合同即終止,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的爭(zhēng)議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述商品房,該商品房的產(chǎn)權(quán)即與乙方無(wú)關(guān)。
1、此房?jī)r(jià)成交總價(jià)為:_________________(人民幣)元。
2、乙方已繳付樓款/首期款:_________________(人民幣)元(含定金)。
四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后的三個(gè)工作日內(nèi)提交辦理解除按揭貸款協(xié)議、解除買(mǎi)賣(mài)合同、注銷(xiāo)抵押登記事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜,若乙方不能按時(shí)提交相關(guān)資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的,甲方有權(quán)暫緩?fù)七€乙方所有款項(xiàng)。
五、辦理解除合同產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)由乙方承擔(dān)。
甲方:_________________乙方:_________________。
___年___月___日___年___月___日。
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇二
乙方:_________________。
一、乙方將__________年__________月__________日購(gòu)買(mǎi)的_______________房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款__________萬(wàn)元退還給乙方,將購(gòu)房貸款__________萬(wàn)元退還給__________銀行,歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。
五、違約金:_________________違約方需支付違約金_____萬(wàn)元。
六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的.房屋買(mǎi)賣(mài)合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
_____年_____月_____日。
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇三
根據(jù)我國(guó)合同法的規(guī)定,出現(xiàn)下列情形之一的,商品房買(mǎi)賣(mài)合同的當(dāng)事人可以依法解除合同:
(1)、雙方當(dāng)事人協(xié)商一致,可以解除合同,并且解除合同的行為不會(huì)損害國(guó)家、集體、第三人的合法權(quán)益。這種情況屬于協(xié)議解除,只要當(dāng)事人雙方協(xié)商一致,就可以徑直解除,一般不會(huì)產(chǎn)生什么矛盾。
(2)、當(dāng)事人的合同中約定一方解除合同的條件的,解除合同的條件成就的,解除權(quán)人可以解除合同。比如,當(dāng)事人在合同中約定,如果開(kāi)發(fā)商超過(guò)三十日不能交付商品房的,購(gòu)房者有權(quán)解除商品房買(mǎi)賣(mài)合同。那么,當(dāng)此條件成就時(shí),購(gòu)房者即可按照此約定主張解除合同。
(3)、由于不可抗力致使合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)。當(dāng)不可抗力出現(xiàn)時(shí),任何一方當(dāng)事人可以主張解除合同。
(4)、在履行期限屆滿(mǎn)之前,當(dāng)事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)的,另一方可以主張解除合同。
(5)、當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù),經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行。比如,購(gòu)房者逾期支付房款,經(jīng)催告后仍不支付的,開(kāi)發(fā)商可以解除合同。
(6)、當(dāng)事人一方遲延履行債務(wù)或著有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的的,另一方可以主張解除合同。
根據(jù)合同法的規(guī)定,享有解除權(quán)的當(dāng)事人主張解除合同的,可以通過(guò)通知的方式告知對(duì)方。合同自通知到達(dá)對(duì)方時(shí)即解除。
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇四
賣(mài)方(下稱(chēng)甲方):
身份 證 :
買(mǎi)方(下稱(chēng)乙方):
身份 證 :
乙方向甲方購(gòu)買(mǎi)坐落于 房屋壹套,雙
方已簽訂《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)買(mǎi)賣(mài)合同),合同編號(hào):號(hào),現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達(dá)成協(xié)議如下:《-----------(合同和房屋的標(biāo)明)
一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買(mǎi)賣(mài)合同?!?----------(合同解除)
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買(mǎi)賣(mài)合同即終止,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的爭(zhēng)
議全部解決。甲方收回出售給乙方的'上述房屋,該房屋的產(chǎn)權(quán)即與乙方無(wú)關(guān)。
《-----------(聲明房屋與乙方無(wú)關(guān))
中關(guān)于款項(xiàng)的處理)
1、乙方已繳付樓款/元(不包含交予中介
定金)。
2、乙方已繳款項(xiàng)自動(dòng)轉(zhuǎn)為甲方借款,以雙方商定利息從借款之日起計(jì)
息,不計(jì)復(fù)利。
3、甲方還款事宜另行約定。
四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后的三個(gè)工作日內(nèi)提交辦理解除按揭貸款協(xié)議、解
除買(mǎi)賣(mài)合同、注銷(xiāo)抵押登記等事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜,
若乙方不能按時(shí)提交相關(guān)資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的,甲方
有權(quán)暫緩?fù)七€乙方所有款項(xiàng)?!?----------(關(guān)于合同已進(jìn)行部分的退回處理)
五、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的爭(zhēng)議全部解決。任
何一方均不對(duì)另一方主張買(mǎi)賣(mài)合同項(xiàng)下的權(quán)利或與買(mǎi)賣(mài)合同相關(guān)的權(quán)利。
效力)
甲方:乙方:
身份 證 : 身份 證 :
年月日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇五
賣(mài)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
聯(lián)系電話(huà):____________________
共有人:________身份證號(hào):__________住址:__________
聯(lián)系電話(huà):____________________
買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
聯(lián)系電話(huà):____________________
根據(jù)《_____》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購(gòu)買(mǎi)私有住房,達(dá)成如下協(xié)議:
6、本協(xié)議未盡事項(xiàng),由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議具有同等法律效力。
7、本協(xié)議在履行中發(fā)生爭(zhēng)議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的',甲、乙雙方可依法向__________區(qū)人民法院起訴。
8、本合同壹式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,自甲、乙雙方簽字之日起生效。
甲方:__________乙方:__________
__________年________月________日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇六
甲方(出賣(mài)方):
乙方(買(mǎi)受方):
丙方(中介方):某某房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)房地產(chǎn)管理法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙、丙三方在平等、自愿和協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲、乙雙方共同委托丙方從事房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)事項(xiàng)達(dá)成一致意見(jiàn),特訂立如下協(xié)議:
第一條房屋信息描述。
甲方自愿出售的房屋(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房屋)位于。該房屋用途為,建筑面積為平方米(以該房屋產(chǎn)權(quán)證標(biāo)注面積為準(zhǔn))。該房屋已依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定取得產(chǎn)權(quán)證書(shū),所有權(quán)證號(hào)為字第號(hào),所有權(quán)人為。乙方對(duì)該房屋已做充分了解,并愿意購(gòu)買(mǎi)。
第二條房屋交易價(jià)格。
甲、乙雙方確認(rèn)該房屋交易價(jià)格為每建筑平方米人民幣元,總價(jià)款合計(jì)為人民幣元(大寫(xiě)元整)。
第三條與該房屋交易相關(guān)的費(fèi)用。
與該房屋交易相關(guān)的費(fèi)用按國(guó)家和北京市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,由甲、乙方承擔(dān),由丙方代收代繳。經(jīng)甲、乙雙方確認(rèn)。
若乙方需要向銀行貸款,則乙方還應(yīng)支付保險(xiǎn)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)和律師費(fèi),該費(fèi)用在評(píng)估報(bào)告完成并確定后仍應(yīng)由丙方代收代繳。
第四條委托事項(xiàng)和服務(wù)費(fèi)。
甲、乙雙方共同委托丙方為其提供促成房屋買(mǎi)賣(mài)、代辦房屋產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)等服務(wù)。甲、乙雙方應(yīng)向丙方支付相應(yīng)服務(wù)費(fèi)。經(jīng)甲、乙雙方確認(rèn)。
若需要從銀行貸款,則乙方委托丙方為其提供__銀行貸款服務(wù)。乙方應(yīng)向丙方支付相應(yīng)服務(wù)費(fèi),并經(jīng)乙方確認(rèn)。
第五條定金支付。
甲、乙雙方已達(dá)成該房屋買(mǎi)賣(mài)意向,在簽訂本合同當(dāng)日,乙方需向丙方支付相當(dāng)于房屋交易價(jià)格10%的購(gòu)房定金,計(jì)人民幣元(大寫(xiě)元整),甲、乙雙方同意該定金自支付于丙方時(shí)起視為定金已支付。在支付定金同時(shí),甲方應(yīng)將該房屋的產(chǎn)權(quán)證、身份證等相關(guān)證件的原件交付于丙方。
第六條付款方式。
甲、乙雙方商定以下列第種方式付款:
(一)一次性付款。
1、在丙方通知乙方立契過(guò)戶(hù)七個(gè)工作日內(nèi),乙方應(yīng)將該房屋交易所需款項(xiàng)(包括該房屋交易價(jià)格、與該房屋交易相關(guān)的費(fèi)用以及服務(wù)費(fèi))共計(jì)人民幣元(大寫(xiě)元整)。
交付于丙方(此時(shí)已付定金自動(dòng)轉(zhuǎn)為房款);
3、在辦理完該房屋交付手續(xù)后三個(gè)工作日內(nèi),丙方在扣除甲方應(yīng)付稅費(fèi)及服務(wù)費(fèi)(共計(jì)人民幣元整)后,把剩余房款交付于甲方,計(jì)人民幣元(大寫(xiě)元整)。
(二)銀行貸款。
2、在銀行放貸手續(xù)完成后,由丙方配合甲方持相關(guān)證件、材料辦理70%的房款;
3、在辦理完該房屋交付手續(xù)后三個(gè)工作日內(nèi),丙方在扣除甲方應(yīng)付稅費(fèi)及服務(wù)費(fèi)(共計(jì)人民幣元整)后,把剩余房款交付甲方,計(jì)人民幣元(大寫(xiě)元整)。
第七條房屋交付。
(一)甲方應(yīng)在辦理完立契過(guò)戶(hù)手續(xù)之日起五個(gè)工作日內(nèi)將該房屋交付給乙方。
(二)該房屋交付當(dāng)日,甲、乙雙方均需到場(chǎng)。待該房屋交付完畢后,甲、乙雙方應(yīng)簽訂《物業(yè)交割單》。
(三)該房屋交付前,因該房屋所產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用如:水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等費(fèi)用,由甲方承擔(dān);該房屋交付并簽訂《物業(yè)交割單》后,因該房屋所產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用如:水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等,由乙方承擔(dān)。該房屋交付時(shí),甲方應(yīng)提供上述費(fèi)用交納的單據(jù)。(三)如該房屋原產(chǎn)權(quán)單位要求立契過(guò)戶(hù)前簽訂物業(yè)、供暖協(xié)議并提前預(yù)付物業(yè)、供暖費(fèi)用的,乙方應(yīng)按照原產(chǎn)權(quán)單位要求辦理。
(四)甲方交付該房屋的裝修、設(shè)備狀況應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
第八條甲、乙、丙三方義務(wù)。
(一)甲方義務(wù)。
1甲方應(yīng)保證該房屋無(wú)抵押、無(wú)查封、無(wú)產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛,由此而引起的法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任由甲方自行承擔(dān)。甲方承諾對(duì)該房屋權(quán)屬證件的合法性、真實(shí)性和有效性負(fù)全責(zé)。
2甲方應(yīng)保證該房屋交付時(shí)符合國(guó)家規(guī)定。
3甲方應(yīng)及時(shí)提供該房屋辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)手續(xù)過(guò)程中所需要的相關(guān)證件及材料的原件和復(fù)印件,并保證在辦理過(guò)戶(hù)交易手續(xù)時(shí)按時(shí)到場(chǎng)。
(二)乙方義務(wù)。
1簽訂本合同的同時(shí)交付定金。
2提供該房屋過(guò)戶(hù)交易和銀行貸款時(shí)所需的相關(guān)證件及材料的原件和復(fù)印件,并保證在辦理過(guò)戶(hù)交易手續(xù)時(shí)按時(shí)到場(chǎng)。
3若乙方申請(qǐng)銀行按揭貸款,需及時(shí)向丙方提供貸款所需資料。
(三)丙方義務(wù)。
1見(jiàn)證并監(jiān)督本合同的執(zhí)行。
2代辦該房屋過(guò)戶(hù)、貸款的相關(guān)手續(xù)。
3代收甲、乙方支付的定金、房款,并按本合同第六條中約定的方式向甲方支付房款。4甲、乙雙方發(fā)生違約或爭(zhēng)執(zhí)等情形時(shí),應(yīng)出面予以協(xié)商;協(xié)商無(wú)效時(shí),應(yīng)采取中立態(tài)度,并證明事實(shí)。
第九條違約責(zé)任。
(一)乙方支付定金后,若甲方悔約,不將上述房屋出售給乙方,甲方同意按上述定金額賠償乙方,甲方仍應(yīng)支付丙方相當(dāng)于該房屋成交價(jià)2。5%的違約金,丙方將乙方已付定金如數(shù)退還;若乙方違約,不購(gòu)買(mǎi)該房屋,則無(wú)權(quán)要求返還已付定金,該定金歸甲方所有,乙方仍應(yīng)支付丙方相當(dāng)于該房屋成交價(jià)2。5%的違約金。三方對(duì)此條款均無(wú)異議。
(二)若甲方逾期交付該房屋,則每逾期一日,甲方均應(yīng)按該房屋價(jià)格的萬(wàn)分之五向乙方交付違約金,逾期超過(guò)十個(gè)工作日,乙方可解除本合同,甲方將乙方已付房款退還,并按本條第(一)款中的甲方悔約條款處理。
(三)若乙方逾期付款,每逾期一日,乙方均應(yīng)按逾期款的萬(wàn)分之五向甲方支付違約金,逾期超過(guò)十個(gè)工作日,甲方可解除本合同,甲方將乙方已付房款退還,并按本條第(一)款中的乙方悔約條款處理。
(四)在辦理立契過(guò)戶(hù)和銀行按揭貸款過(guò)程中,若因甲、乙任何一方單方延誤而致使其他方遭受損失,則視為延誤方違約,按本條第(二)款和第(三)款處理。
第十條合同的終止與解除本協(xié)議履行期間,因不可抗力或國(guó)家政策調(diào)整,致使本合同無(wú)法履行或雖能履行已無(wú)實(shí)際意義時(shí),本協(xié)議自行終止,三方互不承擔(dān)責(zé)任,甲方在本協(xié)議終止后三個(gè)工作日內(nèi)將已收房款全額退還,丙方則應(yīng)將甲、乙雙方提交的所有證件及相關(guān)資料退還。
第十一條解決爭(zhēng)議的方式。
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的,雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方同意按以下第種方式解決:
(一)提交某某機(jī)構(gòu)仲裁;
(二)任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。
第十二條本合同附件作為本合同不可分割的部分,具有同等法律效力。
第十三條對(duì)于未盡事宜,甲、乙、丙三方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第十四條本合同一式三份,三方各持一份。
甲方:乙方:丙方:
身份證號(hào):身份證號(hào):身份證號(hào):
通信地址:通信地址:通信地址:
郵政編碼:郵政編碼:郵政編碼:
聯(lián)系電話(huà):聯(lián)系電話(huà):聯(lián)系電話(huà):
委托代理人:委托代理人:委托代理人:
聯(lián)系電話(huà):聯(lián)系電話(huà):聯(lián)系電話(huà):
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇七
甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商,就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買(mǎi)甲方房屋的退房,解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、乙方將20__年10月3日購(gòu)買(mǎi)的朝暉國(guó)際公寓501號(hào)和503號(hào)房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國(guó)銀行桂林分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬(wàn)元退還給乙方,將購(gòu)房貸款60.90萬(wàn)元退還給中國(guó)銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。
五、違約金:違約方需支付違約金伍萬(wàn)元。
六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方:___________。
乙方:___________。
____年_____月_____日。
:購(gòu)房合同、售房合同。
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇八
原告:_________,性別:____,____族,生于________年____月____日,住址:_____________________,身份證號(hào):_____________________,聯(lián)系電話(huà):_________________。
被告:___________公司,住所地:___________,電話(huà):____________________。
法定代表人:__________________,電話(huà):________________________。
訴訟請(qǐng)求:
風(fēng)險(xiǎn)提示:
訴訟請(qǐng)求必須具體﹑明確,該寫(xiě)的一定要寫(xiě),因?yàn)槠涫玛P(guān)法院審查的范圍。
但千萬(wàn)不可不加思考地亂要求,如果無(wú)相應(yīng)的證據(jù)來(lái)支持你的主張,勢(shì)必遭到敗訴的后果,通常還會(huì)因此而向法院支付相應(yīng)的訴訟費(fèi)。
另外,訴訟請(qǐng)求應(yīng)提出具體的數(shù)額,不能籠統(tǒng)地說(shuō)賠償原告的一切損失之類(lèi)。
雖然這是沒(méi)有爭(zhēng)議的,但并不等于在提出訴訟請(qǐng)求時(shí)多多益善,比較切合實(shí)際的請(qǐng)求數(shù)額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風(fēng)險(xiǎn),而且有利于法院的調(diào)解和雙方當(dāng)事人的和解,減少訟累。
一、確認(rèn)原告_________與被告_________簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)的合同無(wú)效。
二、要求被告返還購(gòu)房款___元及利息(以購(gòu)房款___元為基數(shù),自付款之日起至起訴之日按照____________銀行同期同類(lèi)貸款利率計(jì)算)。
三、本案訴訟費(fèi)及其他與訴訟有關(guān)的費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由風(fēng)險(xiǎn)提示:
訴狀是個(gè)利劍,挑起戰(zhàn)爭(zhēng)。
如果沒(méi)有寫(xiě)好,那么勢(shì)必倒過(guò)來(lái)傷到自己。
因此,要擺事實(shí),講明道理,引用有關(guān)法律和政策規(guī)定,為訴訟請(qǐng)求的合法性提供充足的依據(jù)。
擺事實(shí),是要把雙方當(dāng)事人的`法律關(guān)系,發(fā)生糾紛的原因、經(jīng)過(guò)和現(xiàn)狀,特別是雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn),實(shí)事求是地寫(xiě)清楚。
講道理,是要進(jìn)行分析,分清是非曲直,明確責(zé)任,并援引有關(guān)法律條款和政策規(guī)定。
________年____月____日,原告_________與被告___公司簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同(編號(hào):__________),合同內(nèi)容約定:原告購(gòu)買(mǎi)被告___________公司將要建設(shè)的商品房(房屋面積共約___平方米,車(chē)庫(kù)約___平方米),房屋總價(jià)款為_(kāi)__元,被告應(yīng)于________年____月____日將房屋交付原告使用。
原告方按合同內(nèi)容履行了支付價(jià)金義務(wù),但是被告方____________公司卻以各種理由推辭,不履行合同。
后經(jīng)查得知:被告___________公司所預(yù)售給原告的商品房至今仍未取得房屋預(yù)售許可證,并未建成。
被告____________公司的欺詐行為為違約行為,嚴(yán)重侵害了原告的合法權(quán)益。
綜上所述,為維護(hù)原告的合法權(quán)益,現(xiàn)依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》及其它相關(guān)法律的規(guī)定向貴院提起訴訟,望貴院明察,判如所請(qǐng)。
此致______人民法院起訴人:________年____月____日風(fēng)險(xiǎn)提示:
提起民事訴訟的原告負(fù)有舉證責(zé)任,要能夠舉出證明案情事實(shí),支持自己訴訟主張的各種證據(jù)等等。
注意,列書(shū)證,要附上原件或復(fù)制件,如系摘錄或抄件,要如實(shí)反映原件本意,切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處;列舉物證,要寫(xiě)明什么樣的物品,在什么地方由誰(shuí)保存著;列舉證人,要寫(xiě)明證人的姓名、住址,他能證明什么問(wèn)題等。
另外,證據(jù)和證據(jù)來(lái)源,雖然法律規(guī)定必須提交,但提交時(shí)的說(shuō)明應(yīng)能簡(jiǎn)就簡(jiǎn),盡可能在法律許可的范圍內(nèi)保留自己的殺手锏,在庭審辯論中占據(jù)主動(dòng)。
原告(簽章):_________被告(簽章):_________
簽訂地點(diǎn):___________簽訂地點(diǎn):___________
_________年____月____日_________年____月____日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇九
買(mǎi)賣(mài)雙方通過(guò)經(jīng)紀(jì)方出售及購(gòu)買(mǎi)位于____市____區(qū)_____________單位物業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該物業(yè)),并于____年____月____日在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂了房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同(合同編號(hào)為_(kāi)___________)?,F(xiàn)因______________________提出解除合同,經(jīng)三方協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議:
一、買(mǎi)賣(mài)雙方及經(jīng)紀(jì)方均同意按以下第(____)項(xiàng)履行:
(一)若賣(mài)方提前要求終止合同關(guān)系:
1、賣(mài)方須于簽署本協(xié)議之日起____日內(nèi)將定金____幣_(tái)_______元整退還買(mǎi)方(如由經(jīng)紀(jì)方托管,則賣(mài)方同意經(jīng)紀(jì)方將定金退還,并將收據(jù)交還經(jīng)紀(jì)方)。
2、賣(mài)方同意支付給買(mǎi)方____幣_(tái)___元整作為賠償,并于簽署本協(xié)議之日起____日內(nèi)付清。
3、賣(mài)方同意支付經(jīng)紀(jì)方傭金____幣_(tái)_______元整,并于簽署本協(xié)議當(dāng)日付清。
(二)若買(mǎi)方提前要求終止合同關(guān)系:
2、買(mǎi)方同意支付經(jīng)紀(jì)方傭金____幣_(tái)_______元整作為賠償,并于簽署本協(xié)議當(dāng)日付清。
(三)________。
二、買(mǎi)賣(mài)雙方承諾不會(huì)直接或間接成交此物業(yè),如有買(mǎi)方之親屬、朋友、或其他代理人購(gòu)入,買(mǎi)賣(mài)雙方須各付給經(jīng)紀(jì)方此物業(yè)成交價(jià)的1.5%作為傭金。
三、自本協(xié)議履行完畢之日起,買(mǎi)賣(mài)雙方及經(jīng)紀(jì)方之間的合同關(guān)系終止,三方均不得再就上述合同追究各方責(zé)任。
四、買(mǎi)賣(mài)雙方就本協(xié)議提供以下賬戶(hù)作為收款賬戶(hù):
五、本合同一式三份,自三方簽字起生效。買(mǎi)方、賣(mài)方、經(jīng)紀(jì)方各持一份,具有同等法律效力。
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇十
賣(mài)方(下稱(chēng)甲方):
身份證:
買(mǎi)方(下稱(chēng)乙方):
身份證:
乙方向甲方購(gòu)買(mǎi)坐落于房屋套,雙方已簽訂《北京市存量房房屋買(mǎi)賣(mài)合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)買(mǎi)賣(mài)合同),合同編號(hào):號(hào),現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達(dá)成協(xié)議如下:
一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買(mǎi)賣(mài)合同。
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買(mǎi)賣(mài)合同即終止,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的爭(zhēng)議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋,該房屋的產(chǎn)權(quán)即與乙方無(wú)關(guān)。
三、雙方對(duì)退還已付房款辦法已達(dá)成一致意見(jiàn),具體如下:
1、乙方已繳付定金:(人民幣)
2、乙方已繳定金甲方不予返還。
3、乙方另付甲方補(bǔ)償金:(人民幣)
四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后提交辦理解除買(mǎi)賣(mài)合同等事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜。
五、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的爭(zhēng)議全部解決。任何一方均不對(duì)另一方主張買(mǎi)賣(mài)合同項(xiàng)下的權(quán)利或與買(mǎi)賣(mài)合同相關(guān)的權(quán)利。
六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式叁份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份,居間人(北京鏈家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司)壹份,均具同等法律效力。
甲方:乙方:
身份證:
月身份證:年2/2
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇十一
買(mǎi)方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)_________
賣(mài)方與買(mǎi)方通過(guò)經(jīng)紀(jì)方的居間服務(wù)于_________年____月____日在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂了關(guān)于市區(qū)物業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房產(chǎn))的《房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同》(合同編號(hào)為。現(xiàn)經(jīng)三方友好協(xié)商,就解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同相關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
一、三方均同意按以下第項(xiàng)履行:
(一)賣(mài)方要求提前終止合同關(guān)系:
1、賣(mài)方須于簽署本協(xié)議之日起日內(nèi)將定金_________)退還買(mǎi)方。
2、賣(mài)方同意賠償買(mǎi)方幣_(tái)________),并于簽署本協(xié)議時(shí)付清。
3、賣(mài)方同意補(bǔ)償經(jīng)紀(jì)方損失幣元整(小寫(xiě):_________),并于簽署本協(xié)議時(shí)付清。
(二)買(mǎi)方要求提前終止合同關(guān)系:
1、買(mǎi)方同意支付給賣(mài)方幣_(tái)________)作為賠償。
2、買(mǎi)方同意補(bǔ)償經(jīng)紀(jì)方損失元整(小寫(xiě):_________),并于簽署本協(xié)議時(shí)付清。
3、買(mǎi)方于年日搬離房屋,交還房屋鑰匙,并結(jié)清相關(guān)費(fèi)用。
二、未按期履行合同解除義務(wù)的,以拖欠金額為基數(shù)按日‰向?qū)Ψ街Ц稖{金。
三、自本協(xié)議履行完畢之日起,三方之間的合同關(guān)系終止,三方均不得再就上述合同追究各方責(zé)任。
四、雙方就本協(xié)議提供以下帳戶(hù)作為收款帳戶(hù):
五、本合同一式叁份,自三方簽字之日起生效。賣(mài)方、買(mǎi)方、經(jīng)紀(jì)方各持壹份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇十二
甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商,就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買(mǎi)甲方房屋的退房,解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、乙方將20__年10月3日購(gòu)買(mǎi)的朝暉國(guó)際公寓501號(hào)和503號(hào)房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國(guó)銀行桂林分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬(wàn)元退還給乙方,將購(gòu)房貸款60.90萬(wàn)元退還給中國(guó)銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。
五、違約金:違約方需支付違約金伍萬(wàn)元。
六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方:___________。
乙方:___________。
____年_____月_____日。
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇十三
法定代表人:____
聯(lián)系地址:____
聯(lián)系電話(huà):____
買(mǎi)受人:____
身份證號(hào)碼:________
聯(lián)系地址:____
聯(lián)系電話(huà):____
甲乙雙方于______年____月____日簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》及相關(guān)文件,乙方購(gòu)買(mǎi)甲方號(hào)商品房,現(xiàn)經(jīng)雙方本著自愿、平等、互利的原則協(xié)商一致,就解除該購(gòu)房合同事宜達(dá)成協(xié)議如下:
一、甲、乙雙方自愿解除上述購(gòu)房合同。自本協(xié)議生效之日起,雙方之間就該購(gòu)房合同的爭(zhēng)議全部解決。
二、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后3個(gè)工作日內(nèi)持上述購(gòu)房合同及其補(bǔ)充協(xié)議、收款收據(jù)原件等相關(guān)資料,向甲方辦理退房手續(xù)。
三、甲方應(yīng)于乙方辦理完畢退房手續(xù)后10日內(nèi)退還乙方全部購(gòu)房款人民幣
拾萬(wàn)仟佰拾元整并無(wú)須支付利息。
四、甲乙雙方自愿協(xié)商解除購(gòu)房合同,雙方就上述購(gòu)房合同的簽訂以及已履行和未履行的權(quán)利義務(wù),均無(wú)任何異議,互不追究違約責(zé)任或要求賠償損失。
五、乙方應(yīng)配合甲方辦理購(gòu)房合同注銷(xiāo)登記手續(xù),若乙方不能按時(shí)提交相關(guān)資料或提交資料不合格或拒絕配合辦理的,甲方有權(quán)暫緩?fù)诉€乙方所有款項(xiàng)。
六、本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。本協(xié)議一式肆份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)壹份,政府相關(guān)部門(mén)留存壹份,均具同等法律效力。
甲方:____乙方:____
法定代表人:____
______年____月____日______年____月____日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇十四
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買(mǎi)賣(mài)合同即終止,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的爭(zhēng)議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋,該房屋的產(chǎn)權(quán)即與乙方無(wú)關(guān)。
1、乙方已繳付樓款/首期款:______________________________元。
2、乙方已繳款項(xiàng)自動(dòng)轉(zhuǎn)為甲方借款,以雙方商定利息從借款之日起計(jì)息,不計(jì)復(fù)利。
3、甲方還款事宜另行約定。四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后的__________個(gè)工作日內(nèi)提交辦理解除按揭貸款協(xié)議、解除買(mǎi)賣(mài)合同、注銷(xiāo)抵押登記等事宜所需要的全部資料,并甲方辦妥上述事宜,若乙方不能按時(shí)提交相關(guān)資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕辦理的,甲方有權(quán)暫緩?fù)七€乙方款項(xiàng)。
五、辦理解除合同產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)由________________承擔(dān)。
五、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的`爭(zhēng)議全部解決。任何一方均不對(duì)另一方主張買(mǎi)賣(mài)合同項(xiàng)下的權(quán)利或與買(mǎi)賣(mài)合同相關(guān)的權(quán)利。
六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式__________份,甲方執(zhí)__________份,乙方執(zhí)__________份,__________份留存政府相關(guān)部門(mén),均具同等法律效力。
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇十五
甲方:
乙方:
甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商,就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買(mǎi)甲方房屋的退房,解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的.相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、乙方將 年 月 日購(gòu)買(mǎi)的朝暉國(guó)際公寓501號(hào)和503號(hào)房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國(guó)銀行桂林分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬(wàn)元退還給乙方,將購(gòu)房貸款60.90萬(wàn)元退還給中國(guó)銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。
五、違約金:違約方需支付違約金伍萬(wàn)元。
六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽后生效,之前雙方簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方蓋章 乙方簽:
負(fù)責(zé)人簽: 乙方身份證號(hào)碼:
年 月 日年 月 日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇十六
乙方:
甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商,就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買(mǎi)甲方房屋的 退房 ,解除原 房屋買(mǎi)賣(mài)合同 的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、乙方將 年 月 日購(gòu)買(mǎi)的 國(guó)際公寓 號(hào)和 號(hào)房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、 分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款 萬(wàn)元退還給乙方,將 購(gòu)房貸款 萬(wàn)元退還給 分行,歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。
五、違約金:違約方需支付違約金 萬(wàn)元。
六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方蓋章 乙方簽字:
負(fù)責(zé)人簽字: 乙方身份證號(hào)碼:
年 月 日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇十七
致:
xx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司:
(法定代表人)先生:
您好!
我與貴公司作為雙方當(dāng)事人x年x月xx日簽訂了《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》,該合同第八條“交付期限”約定貴公司(作為房屋出賣(mài)人)應(yīng)當(dāng)在20xx年9月30日前向我交付合同項(xiàng)下的房屋(號(hào)房),但截至20xx年xx月xx日,貴公司仍未向我交付該房屋,貴公司的.行為已構(gòu)成違約,本人作為合同一方當(dāng)事人(房屋買(mǎi)受人)現(xiàn)依據(jù)該合同第九條“出賣(mài)人逾期交房的違約責(zé)任”之約定依法行使解除權(quán),解除與貴公司簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》。合同解除后依合同之約定貴公司應(yīng)向我支付相應(yīng)的違約金并賠償其他損失。同時(shí),我亦保留采取法律措施等途徑維護(hù)自己合法權(quán)益之權(quán)利。
特此告知。
買(mǎi)受人:。
xx年xx月xx日。
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇十八
合同雙方當(dāng)事人可以在房屋買(mǎi)賣(mài)合同中約定,當(dāng)一定的情形出現(xiàn)時(shí),房屋買(mǎi)賣(mài)合同解除。只要該約定不違反法律法規(guī)的強(qiáng)行性規(guī)定,不具有欺詐脅迫或者顯示公平的情形,那么,在約定的條件具備時(shí),合同解除。如延期交房約定,付款約定,房產(chǎn)證辦理約定等等。約定解除條件具備時(shí),權(quán)利人應(yīng)當(dāng)及時(shí)行使權(quán)力。根據(jù)法律規(guī)定,開(kāi)發(fā)商遲延交付房屋,經(jīng)催告后在三個(gè)月的合理期限內(nèi)仍未交房的,購(gòu)房人有權(quán)解除合同。當(dāng)然,購(gòu)房人遲延支付購(gòu)房款,經(jīng)催告后在三個(gè)月的合理期限內(nèi)仍未付款的,開(kāi)發(fā)商也有權(quán)解除合同,對(duì)方當(dāng)事人沒(méi)有催告的,解除權(quán)應(yīng)當(dāng)在解除權(quán)發(fā)生之日起一年內(nèi)行使;逾期不行使的,解除權(quán)消滅,當(dāng)事人不得再單方面解除合同。
法定解除的情況很多,主要有以下情形:
1、開(kāi)發(fā)商隱瞞房屋真實(shí)情況構(gòu)成欺詐的
開(kāi)發(fā)商故意隱瞞沒(méi)有取得商品房預(yù)售許可證明的事實(shí)或者提供虛假的預(yù)售許可證明的,或故意隱瞞所售房屋已經(jīng)抵押的事實(shí)的,或故意隱瞞所售房屋已出賣(mài)給第三人或者為拆遷補(bǔ)償安置房屋的事實(shí)的,買(mǎi)房人有權(quán)解除合同。并有權(quán)利要求賠償損失。
2、開(kāi)發(fā)商將已售房屋私自抵押
根據(jù)《擔(dān)保法》及《物權(quán)法》等規(guī)定,商品房買(mǎi)賣(mài)合同訂立后,開(kāi)發(fā)商私下將該房屋抵押給第三人導(dǎo)致購(gòu)房人購(gòu)房合同目的不能實(shí)現(xiàn)的,買(mǎi)房人有權(quán)退房并解除合同,并要求出賣(mài)人返還已付購(gòu)房款及利息、賠償損失,并可以請(qǐng)求出賣(mài)人承擔(dān)不超過(guò)已付購(gòu)房款一倍的賠償責(zé)任。
3、一房二賣(mài)或者為拆遷補(bǔ)償安置房屋
4、房屋不符合質(zhì)量要求或面積誤差比絕對(duì)值超出3%的
因房屋主體質(zhì)量不合格不能交付使用或者交付使用后,房屋主體質(zhì)量經(jīng)檢驗(yàn)確屬不合格;房屋的主體結(jié)構(gòu)、防水等存在嚴(yán)重影響正常居住的;賣(mài)方交付使用的房屋套內(nèi)建筑面積或者建筑面積與商品房買(mǎi)賣(mài)合同約定面積不符,合同沒(méi)有約定處理方式或約定的處理方式不明確的,若面積誤差比絕對(duì)值超出3%的,買(mǎi)受人有權(quán)解除合同,請(qǐng)求返還購(gòu)房款及利息,并要求賠償損失。
5、開(kāi)發(fā)商遲延履行主要義務(wù),無(wú)法辦理產(chǎn)權(quán)證
開(kāi)發(fā)商在交房期滿(mǎn)后,經(jīng)購(gòu)房人催告在三個(gè)月的合理期限內(nèi)仍未履行的,買(mǎi)房人有權(quán)解除合同;商品房買(mǎi)賣(mài)合同約定或者《城市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)管理?xiàng)l例》第33條規(guī)定的辦理房屋所有權(quán)登記的期限(商品房買(mǎi)賣(mài)合同的標(biāo)的物為尚未建成房屋的,自房屋交付之日起90日;商品房買(mǎi)賣(mài)合同的標(biāo)的物為已竣工房屋的,自合同訂立之日起90日)屆滿(mǎn)后超過(guò)一年,導(dǎo)致買(mǎi)房人無(wú)法辦理房屋所有權(quán)登記的,買(mǎi)房人有權(quán)解除合同。
6、擔(dān)保貸款合同不能訂立;
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第23條之規(guī)定:“商品房買(mǎi)賣(mài)合同約定,買(mǎi)受人以擔(dān)保貸款方式付款、因當(dāng)事人一方原因未能訂立商品房擔(dān)保貸款合同并導(dǎo)致商品房買(mǎi)賣(mài)合同不能繼續(xù)履行的,對(duì)方當(dāng)事人可以請(qǐng)求解除合同和賠償損失。
7、開(kāi)發(fā)商虛假宣傳或者隱瞞重要事實(shí),構(gòu)成根本違約,致使購(gòu)房人在購(gòu)房時(shí)期望的合同目的不能實(shí)現(xiàn)的。
8、不可抗力
根據(jù)《合同法》第94條第1項(xiàng)之規(guī)定,因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)購(gòu)房合同目的的,當(dāng)事人有權(quán)解除合同。
9、不屬于不可抗力的事由,但是出現(xiàn)在在簽訂額合同時(shí)無(wú)法預(yù)料的情形,繼續(xù)履行合同無(wú)必要,或者也無(wú)法履行的情形。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印
推薦度:
點(diǎn)擊下載文檔
搜索文檔
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇十九
甲乙雙方已于____年_____月_____日簽訂《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》,現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致取消上述交易,并解除合同事宜達(dá)成如下協(xié)議:
二、由于該次交易而收取之定金、房款甲方應(yīng)在簽訂本合同時(shí)返還乙方,雙方不再追究對(duì)方的其他法律責(zé)任。
三、本協(xié)議一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效,均具有同等法律效力。
四、未盡事宜,雙方可另行協(xié)商并在備注或補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)訂明。
備注:_______________。
日期:_______________
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇二十
原告:_________,性別:____,____族,生于___年___月___日,住址:_____________________,身份證號(hào):_____________________,聯(lián)系電話(huà):_________________。
被告:___________公司,住所地:___________,電話(huà):____________________。
法定代表人:__________________,電話(huà):________________________。
訴訟請(qǐng)求:
一、確認(rèn)原告_________與被告_________簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)的合同無(wú)效。
二、要求被告返還購(gòu)房款___元及利息(以購(gòu)房款___元為基數(shù),自付款之日起至起訴之日按照____________銀行同期同類(lèi)貸款利率計(jì)算)。
三、本案訴訟費(fèi)及其他與訴訟有關(guān)的費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由。
___年___月___日,原告_________與被告___公司簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同(編號(hào):__________),合同內(nèi)容約定:原告購(gòu)買(mǎi)被告___________公司將要建設(shè)的商品房(房屋面積共約___平方米,車(chē)庫(kù)約___平方米),房屋總價(jià)款為_(kāi)__元,被告應(yīng)于______年______月______日將房屋交付原告使用。原告方按合同內(nèi)容履行了支付價(jià)金義務(wù),但是被告方____________公司卻以各種理由推辭,不履行合同。
后經(jīng)查得知:被告___________公司所預(yù)售給原告的商品房至今仍未取得房屋預(yù)售許可證,并未建成。被告____________公司的'欺詐行為為違約行為,嚴(yán)重侵害了原告的合法權(quán)益。
此致
______人民法院。
起訴人:_________。
___年___月___日。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇二十一
甲方:
乙方:
甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商,就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買(mǎi)甲方房屋的退房,解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的'相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、乙方將________年____月____日購(gòu)買(mǎi)的____公寓____號(hào)和____號(hào)房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、____銀行____分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬(wàn)元退還給乙方,將購(gòu)房貸款60.90萬(wàn)元退還給中國(guó)銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。
五、違約金:違約方需支付違約金伍萬(wàn)元。
六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
簽訂地點(diǎn):___________簽訂地點(diǎn):___________
_________年____月____日_________年____月____日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇一
法定代表人:_________________。
買(mǎi)方(下稱(chēng)乙方):_________________。
身份證:_________________。
委托代理人:_________________。
委托代理人身份證:_________________。
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買(mǎi)賣(mài)合同即終止,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的爭(zhēng)議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述商品房,該商品房的產(chǎn)權(quán)即與乙方無(wú)關(guān)。
1、此房?jī)r(jià)成交總價(jià)為:_________________(人民幣)元。
2、乙方已繳付樓款/首期款:_________________(人民幣)元(含定金)。
四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后的三個(gè)工作日內(nèi)提交辦理解除按揭貸款協(xié)議、解除買(mǎi)賣(mài)合同、注銷(xiāo)抵押登記事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜,若乙方不能按時(shí)提交相關(guān)資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的,甲方有權(quán)暫緩?fù)七€乙方所有款項(xiàng)。
五、辦理解除合同產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)由乙方承擔(dān)。
甲方:_________________乙方:_________________。
___年___月___日___年___月___日。
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇二
乙方:_________________。
一、乙方將__________年__________月__________日購(gòu)買(mǎi)的_______________房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款__________萬(wàn)元退還給乙方,將購(gòu)房貸款__________萬(wàn)元退還給__________銀行,歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。
五、違約金:_________________違約方需支付違約金_____萬(wàn)元。
六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的.房屋買(mǎi)賣(mài)合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
_____年_____月_____日。
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇三
根據(jù)我國(guó)合同法的規(guī)定,出現(xiàn)下列情形之一的,商品房買(mǎi)賣(mài)合同的當(dāng)事人可以依法解除合同:
(1)、雙方當(dāng)事人協(xié)商一致,可以解除合同,并且解除合同的行為不會(huì)損害國(guó)家、集體、第三人的合法權(quán)益。這種情況屬于協(xié)議解除,只要當(dāng)事人雙方協(xié)商一致,就可以徑直解除,一般不會(huì)產(chǎn)生什么矛盾。
(2)、當(dāng)事人的合同中約定一方解除合同的條件的,解除合同的條件成就的,解除權(quán)人可以解除合同。比如,當(dāng)事人在合同中約定,如果開(kāi)發(fā)商超過(guò)三十日不能交付商品房的,購(gòu)房者有權(quán)解除商品房買(mǎi)賣(mài)合同。那么,當(dāng)此條件成就時(shí),購(gòu)房者即可按照此約定主張解除合同。
(3)、由于不可抗力致使合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)。當(dāng)不可抗力出現(xiàn)時(shí),任何一方當(dāng)事人可以主張解除合同。
(4)、在履行期限屆滿(mǎn)之前,當(dāng)事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)的,另一方可以主張解除合同。
(5)、當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù),經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行。比如,購(gòu)房者逾期支付房款,經(jīng)催告后仍不支付的,開(kāi)發(fā)商可以解除合同。
(6)、當(dāng)事人一方遲延履行債務(wù)或著有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的的,另一方可以主張解除合同。
根據(jù)合同法的規(guī)定,享有解除權(quán)的當(dāng)事人主張解除合同的,可以通過(guò)通知的方式告知對(duì)方。合同自通知到達(dá)對(duì)方時(shí)即解除。
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇四
賣(mài)方(下稱(chēng)甲方):
身份 證 :
買(mǎi)方(下稱(chēng)乙方):
身份 證 :
乙方向甲方購(gòu)買(mǎi)坐落于 房屋壹套,雙
方已簽訂《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)買(mǎi)賣(mài)合同),合同編號(hào):號(hào),現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達(dá)成協(xié)議如下:《-----------(合同和房屋的標(biāo)明)
一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買(mǎi)賣(mài)合同?!?----------(合同解除)
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買(mǎi)賣(mài)合同即終止,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的爭(zhēng)
議全部解決。甲方收回出售給乙方的'上述房屋,該房屋的產(chǎn)權(quán)即與乙方無(wú)關(guān)。
《-----------(聲明房屋與乙方無(wú)關(guān))
中關(guān)于款項(xiàng)的處理)
1、乙方已繳付樓款/元(不包含交予中介
定金)。
2、乙方已繳款項(xiàng)自動(dòng)轉(zhuǎn)為甲方借款,以雙方商定利息從借款之日起計(jì)
息,不計(jì)復(fù)利。
3、甲方還款事宜另行約定。
四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后的三個(gè)工作日內(nèi)提交辦理解除按揭貸款協(xié)議、解
除買(mǎi)賣(mài)合同、注銷(xiāo)抵押登記等事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜,
若乙方不能按時(shí)提交相關(guān)資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的,甲方
有權(quán)暫緩?fù)七€乙方所有款項(xiàng)?!?----------(關(guān)于合同已進(jìn)行部分的退回處理)
五、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的爭(zhēng)議全部解決。任
何一方均不對(duì)另一方主張買(mǎi)賣(mài)合同項(xiàng)下的權(quán)利或與買(mǎi)賣(mài)合同相關(guān)的權(quán)利。
效力)
甲方:乙方:
身份 證 : 身份 證 :
年月日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇五
賣(mài)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
聯(lián)系電話(huà):____________________
共有人:________身份證號(hào):__________住址:__________
聯(lián)系電話(huà):____________________
買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
聯(lián)系電話(huà):____________________
根據(jù)《_____》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購(gòu)買(mǎi)私有住房,達(dá)成如下協(xié)議:
6、本協(xié)議未盡事項(xiàng),由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議具有同等法律效力。
7、本協(xié)議在履行中發(fā)生爭(zhēng)議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的',甲、乙雙方可依法向__________區(qū)人民法院起訴。
8、本合同壹式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,自甲、乙雙方簽字之日起生效。
甲方:__________乙方:__________
__________年________月________日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇六
甲方(出賣(mài)方):
乙方(買(mǎi)受方):
丙方(中介方):某某房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)房地產(chǎn)管理法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙、丙三方在平等、自愿和協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲、乙雙方共同委托丙方從事房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)事項(xiàng)達(dá)成一致意見(jiàn),特訂立如下協(xié)議:
第一條房屋信息描述。
甲方自愿出售的房屋(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房屋)位于。該房屋用途為,建筑面積為平方米(以該房屋產(chǎn)權(quán)證標(biāo)注面積為準(zhǔn))。該房屋已依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定取得產(chǎn)權(quán)證書(shū),所有權(quán)證號(hào)為字第號(hào),所有權(quán)人為。乙方對(duì)該房屋已做充分了解,并愿意購(gòu)買(mǎi)。
第二條房屋交易價(jià)格。
甲、乙雙方確認(rèn)該房屋交易價(jià)格為每建筑平方米人民幣元,總價(jià)款合計(jì)為人民幣元(大寫(xiě)元整)。
第三條與該房屋交易相關(guān)的費(fèi)用。
與該房屋交易相關(guān)的費(fèi)用按國(guó)家和北京市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,由甲、乙方承擔(dān),由丙方代收代繳。經(jīng)甲、乙雙方確認(rèn)。
若乙方需要向銀行貸款,則乙方還應(yīng)支付保險(xiǎn)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)和律師費(fèi),該費(fèi)用在評(píng)估報(bào)告完成并確定后仍應(yīng)由丙方代收代繳。
第四條委托事項(xiàng)和服務(wù)費(fèi)。
甲、乙雙方共同委托丙方為其提供促成房屋買(mǎi)賣(mài)、代辦房屋產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)等服務(wù)。甲、乙雙方應(yīng)向丙方支付相應(yīng)服務(wù)費(fèi)。經(jīng)甲、乙雙方確認(rèn)。
若需要從銀行貸款,則乙方委托丙方為其提供__銀行貸款服務(wù)。乙方應(yīng)向丙方支付相應(yīng)服務(wù)費(fèi),并經(jīng)乙方確認(rèn)。
第五條定金支付。
甲、乙雙方已達(dá)成該房屋買(mǎi)賣(mài)意向,在簽訂本合同當(dāng)日,乙方需向丙方支付相當(dāng)于房屋交易價(jià)格10%的購(gòu)房定金,計(jì)人民幣元(大寫(xiě)元整),甲、乙雙方同意該定金自支付于丙方時(shí)起視為定金已支付。在支付定金同時(shí),甲方應(yīng)將該房屋的產(chǎn)權(quán)證、身份證等相關(guān)證件的原件交付于丙方。
第六條付款方式。
甲、乙雙方商定以下列第種方式付款:
(一)一次性付款。
1、在丙方通知乙方立契過(guò)戶(hù)七個(gè)工作日內(nèi),乙方應(yīng)將該房屋交易所需款項(xiàng)(包括該房屋交易價(jià)格、與該房屋交易相關(guān)的費(fèi)用以及服務(wù)費(fèi))共計(jì)人民幣元(大寫(xiě)元整)。
交付于丙方(此時(shí)已付定金自動(dòng)轉(zhuǎn)為房款);
3、在辦理完該房屋交付手續(xù)后三個(gè)工作日內(nèi),丙方在扣除甲方應(yīng)付稅費(fèi)及服務(wù)費(fèi)(共計(jì)人民幣元整)后,把剩余房款交付于甲方,計(jì)人民幣元(大寫(xiě)元整)。
(二)銀行貸款。
2、在銀行放貸手續(xù)完成后,由丙方配合甲方持相關(guān)證件、材料辦理70%的房款;
3、在辦理完該房屋交付手續(xù)后三個(gè)工作日內(nèi),丙方在扣除甲方應(yīng)付稅費(fèi)及服務(wù)費(fèi)(共計(jì)人民幣元整)后,把剩余房款交付甲方,計(jì)人民幣元(大寫(xiě)元整)。
第七條房屋交付。
(一)甲方應(yīng)在辦理完立契過(guò)戶(hù)手續(xù)之日起五個(gè)工作日內(nèi)將該房屋交付給乙方。
(二)該房屋交付當(dāng)日,甲、乙雙方均需到場(chǎng)。待該房屋交付完畢后,甲、乙雙方應(yīng)簽訂《物業(yè)交割單》。
(三)該房屋交付前,因該房屋所產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用如:水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等費(fèi)用,由甲方承擔(dān);該房屋交付并簽訂《物業(yè)交割單》后,因該房屋所產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用如:水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等,由乙方承擔(dān)。該房屋交付時(shí),甲方應(yīng)提供上述費(fèi)用交納的單據(jù)。(三)如該房屋原產(chǎn)權(quán)單位要求立契過(guò)戶(hù)前簽訂物業(yè)、供暖協(xié)議并提前預(yù)付物業(yè)、供暖費(fèi)用的,乙方應(yīng)按照原產(chǎn)權(quán)單位要求辦理。
(四)甲方交付該房屋的裝修、設(shè)備狀況應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
第八條甲、乙、丙三方義務(wù)。
(一)甲方義務(wù)。
1甲方應(yīng)保證該房屋無(wú)抵押、無(wú)查封、無(wú)產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛,由此而引起的法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任由甲方自行承擔(dān)。甲方承諾對(duì)該房屋權(quán)屬證件的合法性、真實(shí)性和有效性負(fù)全責(zé)。
2甲方應(yīng)保證該房屋交付時(shí)符合國(guó)家規(guī)定。
3甲方應(yīng)及時(shí)提供該房屋辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)手續(xù)過(guò)程中所需要的相關(guān)證件及材料的原件和復(fù)印件,并保證在辦理過(guò)戶(hù)交易手續(xù)時(shí)按時(shí)到場(chǎng)。
(二)乙方義務(wù)。
1簽訂本合同的同時(shí)交付定金。
2提供該房屋過(guò)戶(hù)交易和銀行貸款時(shí)所需的相關(guān)證件及材料的原件和復(fù)印件,并保證在辦理過(guò)戶(hù)交易手續(xù)時(shí)按時(shí)到場(chǎng)。
3若乙方申請(qǐng)銀行按揭貸款,需及時(shí)向丙方提供貸款所需資料。
(三)丙方義務(wù)。
1見(jiàn)證并監(jiān)督本合同的執(zhí)行。
2代辦該房屋過(guò)戶(hù)、貸款的相關(guān)手續(xù)。
3代收甲、乙方支付的定金、房款,并按本合同第六條中約定的方式向甲方支付房款。4甲、乙雙方發(fā)生違約或爭(zhēng)執(zhí)等情形時(shí),應(yīng)出面予以協(xié)商;協(xié)商無(wú)效時(shí),應(yīng)采取中立態(tài)度,并證明事實(shí)。
第九條違約責(zé)任。
(一)乙方支付定金后,若甲方悔約,不將上述房屋出售給乙方,甲方同意按上述定金額賠償乙方,甲方仍應(yīng)支付丙方相當(dāng)于該房屋成交價(jià)2。5%的違約金,丙方將乙方已付定金如數(shù)退還;若乙方違約,不購(gòu)買(mǎi)該房屋,則無(wú)權(quán)要求返還已付定金,該定金歸甲方所有,乙方仍應(yīng)支付丙方相當(dāng)于該房屋成交價(jià)2。5%的違約金。三方對(duì)此條款均無(wú)異議。
(二)若甲方逾期交付該房屋,則每逾期一日,甲方均應(yīng)按該房屋價(jià)格的萬(wàn)分之五向乙方交付違約金,逾期超過(guò)十個(gè)工作日,乙方可解除本合同,甲方將乙方已付房款退還,并按本條第(一)款中的甲方悔約條款處理。
(三)若乙方逾期付款,每逾期一日,乙方均應(yīng)按逾期款的萬(wàn)分之五向甲方支付違約金,逾期超過(guò)十個(gè)工作日,甲方可解除本合同,甲方將乙方已付房款退還,并按本條第(一)款中的乙方悔約條款處理。
(四)在辦理立契過(guò)戶(hù)和銀行按揭貸款過(guò)程中,若因甲、乙任何一方單方延誤而致使其他方遭受損失,則視為延誤方違約,按本條第(二)款和第(三)款處理。
第十條合同的終止與解除本協(xié)議履行期間,因不可抗力或國(guó)家政策調(diào)整,致使本合同無(wú)法履行或雖能履行已無(wú)實(shí)際意義時(shí),本協(xié)議自行終止,三方互不承擔(dān)責(zé)任,甲方在本協(xié)議終止后三個(gè)工作日內(nèi)將已收房款全額退還,丙方則應(yīng)將甲、乙雙方提交的所有證件及相關(guān)資料退還。
第十一條解決爭(zhēng)議的方式。
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的,雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方同意按以下第種方式解決:
(一)提交某某機(jī)構(gòu)仲裁;
(二)任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。
第十二條本合同附件作為本合同不可分割的部分,具有同等法律效力。
第十三條對(duì)于未盡事宜,甲、乙、丙三方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第十四條本合同一式三份,三方各持一份。
甲方:乙方:丙方:
身份證號(hào):身份證號(hào):身份證號(hào):
通信地址:通信地址:通信地址:
郵政編碼:郵政編碼:郵政編碼:
聯(lián)系電話(huà):聯(lián)系電話(huà):聯(lián)系電話(huà):
委托代理人:委托代理人:委托代理人:
聯(lián)系電話(huà):聯(lián)系電話(huà):聯(lián)系電話(huà):
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇七
甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商,就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買(mǎi)甲方房屋的退房,解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、乙方將20__年10月3日購(gòu)買(mǎi)的朝暉國(guó)際公寓501號(hào)和503號(hào)房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國(guó)銀行桂林分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬(wàn)元退還給乙方,將購(gòu)房貸款60.90萬(wàn)元退還給中國(guó)銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。
五、違約金:違約方需支付違約金伍萬(wàn)元。
六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方:___________。
乙方:___________。
____年_____月_____日。
:購(gòu)房合同、售房合同。
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇八
原告:_________,性別:____,____族,生于________年____月____日,住址:_____________________,身份證號(hào):_____________________,聯(lián)系電話(huà):_________________。
被告:___________公司,住所地:___________,電話(huà):____________________。
法定代表人:__________________,電話(huà):________________________。
訴訟請(qǐng)求:
風(fēng)險(xiǎn)提示:
訴訟請(qǐng)求必須具體﹑明確,該寫(xiě)的一定要寫(xiě),因?yàn)槠涫玛P(guān)法院審查的范圍。
但千萬(wàn)不可不加思考地亂要求,如果無(wú)相應(yīng)的證據(jù)來(lái)支持你的主張,勢(shì)必遭到敗訴的后果,通常還會(huì)因此而向法院支付相應(yīng)的訴訟費(fèi)。
另外,訴訟請(qǐng)求應(yīng)提出具體的數(shù)額,不能籠統(tǒng)地說(shuō)賠償原告的一切損失之類(lèi)。
雖然這是沒(méi)有爭(zhēng)議的,但并不等于在提出訴訟請(qǐng)求時(shí)多多益善,比較切合實(shí)際的請(qǐng)求數(shù)額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風(fēng)險(xiǎn),而且有利于法院的調(diào)解和雙方當(dāng)事人的和解,減少訟累。
一、確認(rèn)原告_________與被告_________簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)的合同無(wú)效。
二、要求被告返還購(gòu)房款___元及利息(以購(gòu)房款___元為基數(shù),自付款之日起至起訴之日按照____________銀行同期同類(lèi)貸款利率計(jì)算)。
三、本案訴訟費(fèi)及其他與訴訟有關(guān)的費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由風(fēng)險(xiǎn)提示:
訴狀是個(gè)利劍,挑起戰(zhàn)爭(zhēng)。
如果沒(méi)有寫(xiě)好,那么勢(shì)必倒過(guò)來(lái)傷到自己。
因此,要擺事實(shí),講明道理,引用有關(guān)法律和政策規(guī)定,為訴訟請(qǐng)求的合法性提供充足的依據(jù)。
擺事實(shí),是要把雙方當(dāng)事人的`法律關(guān)系,發(fā)生糾紛的原因、經(jīng)過(guò)和現(xiàn)狀,特別是雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn),實(shí)事求是地寫(xiě)清楚。
講道理,是要進(jìn)行分析,分清是非曲直,明確責(zé)任,并援引有關(guān)法律條款和政策規(guī)定。
________年____月____日,原告_________與被告___公司簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同(編號(hào):__________),合同內(nèi)容約定:原告購(gòu)買(mǎi)被告___________公司將要建設(shè)的商品房(房屋面積共約___平方米,車(chē)庫(kù)約___平方米),房屋總價(jià)款為_(kāi)__元,被告應(yīng)于________年____月____日將房屋交付原告使用。
原告方按合同內(nèi)容履行了支付價(jià)金義務(wù),但是被告方____________公司卻以各種理由推辭,不履行合同。
后經(jīng)查得知:被告___________公司所預(yù)售給原告的商品房至今仍未取得房屋預(yù)售許可證,并未建成。
被告____________公司的欺詐行為為違約行為,嚴(yán)重侵害了原告的合法權(quán)益。
綜上所述,為維護(hù)原告的合法權(quán)益,現(xiàn)依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》及其它相關(guān)法律的規(guī)定向貴院提起訴訟,望貴院明察,判如所請(qǐng)。
此致______人民法院起訴人:________年____月____日風(fēng)險(xiǎn)提示:
提起民事訴訟的原告負(fù)有舉證責(zé)任,要能夠舉出證明案情事實(shí),支持自己訴訟主張的各種證據(jù)等等。
注意,列書(shū)證,要附上原件或復(fù)制件,如系摘錄或抄件,要如實(shí)反映原件本意,切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處;列舉物證,要寫(xiě)明什么樣的物品,在什么地方由誰(shuí)保存著;列舉證人,要寫(xiě)明證人的姓名、住址,他能證明什么問(wèn)題等。
另外,證據(jù)和證據(jù)來(lái)源,雖然法律規(guī)定必須提交,但提交時(shí)的說(shuō)明應(yīng)能簡(jiǎn)就簡(jiǎn),盡可能在法律許可的范圍內(nèi)保留自己的殺手锏,在庭審辯論中占據(jù)主動(dòng)。
原告(簽章):_________被告(簽章):_________
簽訂地點(diǎn):___________簽訂地點(diǎn):___________
_________年____月____日_________年____月____日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇九
買(mǎi)賣(mài)雙方通過(guò)經(jīng)紀(jì)方出售及購(gòu)買(mǎi)位于____市____區(qū)_____________單位物業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該物業(yè)),并于____年____月____日在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂了房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同(合同編號(hào)為_(kāi)___________)?,F(xiàn)因______________________提出解除合同,經(jīng)三方協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議:
一、買(mǎi)賣(mài)雙方及經(jīng)紀(jì)方均同意按以下第(____)項(xiàng)履行:
(一)若賣(mài)方提前要求終止合同關(guān)系:
1、賣(mài)方須于簽署本協(xié)議之日起____日內(nèi)將定金____幣_(tái)_______元整退還買(mǎi)方(如由經(jīng)紀(jì)方托管,則賣(mài)方同意經(jīng)紀(jì)方將定金退還,并將收據(jù)交還經(jīng)紀(jì)方)。
2、賣(mài)方同意支付給買(mǎi)方____幣_(tái)___元整作為賠償,并于簽署本協(xié)議之日起____日內(nèi)付清。
3、賣(mài)方同意支付經(jīng)紀(jì)方傭金____幣_(tái)_______元整,并于簽署本協(xié)議當(dāng)日付清。
(二)若買(mǎi)方提前要求終止合同關(guān)系:
2、買(mǎi)方同意支付經(jīng)紀(jì)方傭金____幣_(tái)_______元整作為賠償,并于簽署本協(xié)議當(dāng)日付清。
(三)________。
二、買(mǎi)賣(mài)雙方承諾不會(huì)直接或間接成交此物業(yè),如有買(mǎi)方之親屬、朋友、或其他代理人購(gòu)入,買(mǎi)賣(mài)雙方須各付給經(jīng)紀(jì)方此物業(yè)成交價(jià)的1.5%作為傭金。
三、自本協(xié)議履行完畢之日起,買(mǎi)賣(mài)雙方及經(jīng)紀(jì)方之間的合同關(guān)系終止,三方均不得再就上述合同追究各方責(zé)任。
四、買(mǎi)賣(mài)雙方就本協(xié)議提供以下賬戶(hù)作為收款賬戶(hù):
五、本合同一式三份,自三方簽字起生效。買(mǎi)方、賣(mài)方、經(jīng)紀(jì)方各持一份,具有同等法律效力。
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇十
賣(mài)方(下稱(chēng)甲方):
身份證:
買(mǎi)方(下稱(chēng)乙方):
身份證:
乙方向甲方購(gòu)買(mǎi)坐落于房屋套,雙方已簽訂《北京市存量房房屋買(mǎi)賣(mài)合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)買(mǎi)賣(mài)合同),合同編號(hào):號(hào),現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達(dá)成協(xié)議如下:
一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買(mǎi)賣(mài)合同。
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買(mǎi)賣(mài)合同即終止,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的爭(zhēng)議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋,該房屋的產(chǎn)權(quán)即與乙方無(wú)關(guān)。
三、雙方對(duì)退還已付房款辦法已達(dá)成一致意見(jiàn),具體如下:
1、乙方已繳付定金:(人民幣)
2、乙方已繳定金甲方不予返還。
3、乙方另付甲方補(bǔ)償金:(人民幣)
四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后提交辦理解除買(mǎi)賣(mài)合同等事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜。
五、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的爭(zhēng)議全部解決。任何一方均不對(duì)另一方主張買(mǎi)賣(mài)合同項(xiàng)下的權(quán)利或與買(mǎi)賣(mài)合同相關(guān)的權(quán)利。
六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式叁份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份,居間人(北京鏈家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司)壹份,均具同等法律效力。
甲方:乙方:
身份證:
月身份證:年2/2
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇十一
買(mǎi)方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)_________
賣(mài)方與買(mǎi)方通過(guò)經(jīng)紀(jì)方的居間服務(wù)于_________年____月____日在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂了關(guān)于市區(qū)物業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房產(chǎn))的《房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同》(合同編號(hào)為。現(xiàn)經(jīng)三方友好協(xié)商,就解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同相關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
一、三方均同意按以下第項(xiàng)履行:
(一)賣(mài)方要求提前終止合同關(guān)系:
1、賣(mài)方須于簽署本協(xié)議之日起日內(nèi)將定金_________)退還買(mǎi)方。
2、賣(mài)方同意賠償買(mǎi)方幣_(tái)________),并于簽署本協(xié)議時(shí)付清。
3、賣(mài)方同意補(bǔ)償經(jīng)紀(jì)方損失幣元整(小寫(xiě):_________),并于簽署本協(xié)議時(shí)付清。
(二)買(mǎi)方要求提前終止合同關(guān)系:
1、買(mǎi)方同意支付給賣(mài)方幣_(tái)________)作為賠償。
2、買(mǎi)方同意補(bǔ)償經(jīng)紀(jì)方損失元整(小寫(xiě):_________),并于簽署本協(xié)議時(shí)付清。
3、買(mǎi)方于年日搬離房屋,交還房屋鑰匙,并結(jié)清相關(guān)費(fèi)用。
二、未按期履行合同解除義務(wù)的,以拖欠金額為基數(shù)按日‰向?qū)Ψ街Ц稖{金。
三、自本協(xié)議履行完畢之日起,三方之間的合同關(guān)系終止,三方均不得再就上述合同追究各方責(zé)任。
四、雙方就本協(xié)議提供以下帳戶(hù)作為收款帳戶(hù):
五、本合同一式叁份,自三方簽字之日起生效。賣(mài)方、買(mǎi)方、經(jīng)紀(jì)方各持壹份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇十二
甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商,就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買(mǎi)甲方房屋的退房,解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、乙方將20__年10月3日購(gòu)買(mǎi)的朝暉國(guó)際公寓501號(hào)和503號(hào)房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國(guó)銀行桂林分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬(wàn)元退還給乙方,將購(gòu)房貸款60.90萬(wàn)元退還給中國(guó)銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。
五、違約金:違約方需支付違約金伍萬(wàn)元。
六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方:___________。
乙方:___________。
____年_____月_____日。
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇十三
法定代表人:____
聯(lián)系地址:____
聯(lián)系電話(huà):____
買(mǎi)受人:____
身份證號(hào)碼:________
聯(lián)系地址:____
聯(lián)系電話(huà):____
甲乙雙方于______年____月____日簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》及相關(guān)文件,乙方購(gòu)買(mǎi)甲方號(hào)商品房,現(xiàn)經(jīng)雙方本著自愿、平等、互利的原則協(xié)商一致,就解除該購(gòu)房合同事宜達(dá)成協(xié)議如下:
一、甲、乙雙方自愿解除上述購(gòu)房合同。自本協(xié)議生效之日起,雙方之間就該購(gòu)房合同的爭(zhēng)議全部解決。
二、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后3個(gè)工作日內(nèi)持上述購(gòu)房合同及其補(bǔ)充協(xié)議、收款收據(jù)原件等相關(guān)資料,向甲方辦理退房手續(xù)。
三、甲方應(yīng)于乙方辦理完畢退房手續(xù)后10日內(nèi)退還乙方全部購(gòu)房款人民幣
拾萬(wàn)仟佰拾元整并無(wú)須支付利息。
四、甲乙雙方自愿協(xié)商解除購(gòu)房合同,雙方就上述購(gòu)房合同的簽訂以及已履行和未履行的權(quán)利義務(wù),均無(wú)任何異議,互不追究違約責(zé)任或要求賠償損失。
五、乙方應(yīng)配合甲方辦理購(gòu)房合同注銷(xiāo)登記手續(xù),若乙方不能按時(shí)提交相關(guān)資料或提交資料不合格或拒絕配合辦理的,甲方有權(quán)暫緩?fù)诉€乙方所有款項(xiàng)。
六、本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。本協(xié)議一式肆份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)壹份,政府相關(guān)部門(mén)留存壹份,均具同等法律效力。
甲方:____乙方:____
法定代表人:____
______年____月____日______年____月____日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇十四
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買(mǎi)賣(mài)合同即終止,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的爭(zhēng)議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋,該房屋的產(chǎn)權(quán)即與乙方無(wú)關(guān)。
1、乙方已繳付樓款/首期款:______________________________元。
2、乙方已繳款項(xiàng)自動(dòng)轉(zhuǎn)為甲方借款,以雙方商定利息從借款之日起計(jì)息,不計(jì)復(fù)利。
3、甲方還款事宜另行約定。四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后的__________個(gè)工作日內(nèi)提交辦理解除按揭貸款協(xié)議、解除買(mǎi)賣(mài)合同、注銷(xiāo)抵押登記等事宜所需要的全部資料,并甲方辦妥上述事宜,若乙方不能按時(shí)提交相關(guān)資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕辦理的,甲方有權(quán)暫緩?fù)七€乙方款項(xiàng)。
五、辦理解除合同產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)由________________承擔(dān)。
五、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的`爭(zhēng)議全部解決。任何一方均不對(duì)另一方主張買(mǎi)賣(mài)合同項(xiàng)下的權(quán)利或與買(mǎi)賣(mài)合同相關(guān)的權(quán)利。
六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式__________份,甲方執(zhí)__________份,乙方執(zhí)__________份,__________份留存政府相關(guān)部門(mén),均具同等法律效力。
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇十五
甲方:
乙方:
甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商,就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買(mǎi)甲方房屋的退房,解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的.相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、乙方將 年 月 日購(gòu)買(mǎi)的朝暉國(guó)際公寓501號(hào)和503號(hào)房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國(guó)銀行桂林分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬(wàn)元退還給乙方,將購(gòu)房貸款60.90萬(wàn)元退還給中國(guó)銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。
五、違約金:違約方需支付違約金伍萬(wàn)元。
六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽后生效,之前雙方簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方蓋章 乙方簽:
負(fù)責(zé)人簽: 乙方身份證號(hào)碼:
年 月 日年 月 日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇十六
乙方:
甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商,就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買(mǎi)甲方房屋的 退房 ,解除原 房屋買(mǎi)賣(mài)合同 的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、乙方將 年 月 日購(gòu)買(mǎi)的 國(guó)際公寓 號(hào)和 號(hào)房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、 分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款 萬(wàn)元退還給乙方,將 購(gòu)房貸款 萬(wàn)元退還給 分行,歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。
五、違約金:違約方需支付違約金 萬(wàn)元。
六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方蓋章 乙方簽字:
負(fù)責(zé)人簽字: 乙方身份證號(hào)碼:
年 月 日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇十七
致:
xx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司:
(法定代表人)先生:
您好!
我與貴公司作為雙方當(dāng)事人x年x月xx日簽訂了《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》,該合同第八條“交付期限”約定貴公司(作為房屋出賣(mài)人)應(yīng)當(dāng)在20xx年9月30日前向我交付合同項(xiàng)下的房屋(號(hào)房),但截至20xx年xx月xx日,貴公司仍未向我交付該房屋,貴公司的.行為已構(gòu)成違約,本人作為合同一方當(dāng)事人(房屋買(mǎi)受人)現(xiàn)依據(jù)該合同第九條“出賣(mài)人逾期交房的違約責(zé)任”之約定依法行使解除權(quán),解除與貴公司簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》。合同解除后依合同之約定貴公司應(yīng)向我支付相應(yīng)的違約金并賠償其他損失。同時(shí),我亦保留采取法律措施等途徑維護(hù)自己合法權(quán)益之權(quán)利。
特此告知。
買(mǎi)受人:。
xx年xx月xx日。
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇十八
合同雙方當(dāng)事人可以在房屋買(mǎi)賣(mài)合同中約定,當(dāng)一定的情形出現(xiàn)時(shí),房屋買(mǎi)賣(mài)合同解除。只要該約定不違反法律法規(guī)的強(qiáng)行性規(guī)定,不具有欺詐脅迫或者顯示公平的情形,那么,在約定的條件具備時(shí),合同解除。如延期交房約定,付款約定,房產(chǎn)證辦理約定等等。約定解除條件具備時(shí),權(quán)利人應(yīng)當(dāng)及時(shí)行使權(quán)力。根據(jù)法律規(guī)定,開(kāi)發(fā)商遲延交付房屋,經(jīng)催告后在三個(gè)月的合理期限內(nèi)仍未交房的,購(gòu)房人有權(quán)解除合同。當(dāng)然,購(gòu)房人遲延支付購(gòu)房款,經(jīng)催告后在三個(gè)月的合理期限內(nèi)仍未付款的,開(kāi)發(fā)商也有權(quán)解除合同,對(duì)方當(dāng)事人沒(méi)有催告的,解除權(quán)應(yīng)當(dāng)在解除權(quán)發(fā)生之日起一年內(nèi)行使;逾期不行使的,解除權(quán)消滅,當(dāng)事人不得再單方面解除合同。
法定解除的情況很多,主要有以下情形:
1、開(kāi)發(fā)商隱瞞房屋真實(shí)情況構(gòu)成欺詐的
開(kāi)發(fā)商故意隱瞞沒(méi)有取得商品房預(yù)售許可證明的事實(shí)或者提供虛假的預(yù)售許可證明的,或故意隱瞞所售房屋已經(jīng)抵押的事實(shí)的,或故意隱瞞所售房屋已出賣(mài)給第三人或者為拆遷補(bǔ)償安置房屋的事實(shí)的,買(mǎi)房人有權(quán)解除合同。并有權(quán)利要求賠償損失。
2、開(kāi)發(fā)商將已售房屋私自抵押
根據(jù)《擔(dān)保法》及《物權(quán)法》等規(guī)定,商品房買(mǎi)賣(mài)合同訂立后,開(kāi)發(fā)商私下將該房屋抵押給第三人導(dǎo)致購(gòu)房人購(gòu)房合同目的不能實(shí)現(xiàn)的,買(mǎi)房人有權(quán)退房并解除合同,并要求出賣(mài)人返還已付購(gòu)房款及利息、賠償損失,并可以請(qǐng)求出賣(mài)人承擔(dān)不超過(guò)已付購(gòu)房款一倍的賠償責(zé)任。
3、一房二賣(mài)或者為拆遷補(bǔ)償安置房屋
4、房屋不符合質(zhì)量要求或面積誤差比絕對(duì)值超出3%的
因房屋主體質(zhì)量不合格不能交付使用或者交付使用后,房屋主體質(zhì)量經(jīng)檢驗(yàn)確屬不合格;房屋的主體結(jié)構(gòu)、防水等存在嚴(yán)重影響正常居住的;賣(mài)方交付使用的房屋套內(nèi)建筑面積或者建筑面積與商品房買(mǎi)賣(mài)合同約定面積不符,合同沒(méi)有約定處理方式或約定的處理方式不明確的,若面積誤差比絕對(duì)值超出3%的,買(mǎi)受人有權(quán)解除合同,請(qǐng)求返還購(gòu)房款及利息,并要求賠償損失。
5、開(kāi)發(fā)商遲延履行主要義務(wù),無(wú)法辦理產(chǎn)權(quán)證
開(kāi)發(fā)商在交房期滿(mǎn)后,經(jīng)購(gòu)房人催告在三個(gè)月的合理期限內(nèi)仍未履行的,買(mǎi)房人有權(quán)解除合同;商品房買(mǎi)賣(mài)合同約定或者《城市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)管理?xiàng)l例》第33條規(guī)定的辦理房屋所有權(quán)登記的期限(商品房買(mǎi)賣(mài)合同的標(biāo)的物為尚未建成房屋的,自房屋交付之日起90日;商品房買(mǎi)賣(mài)合同的標(biāo)的物為已竣工房屋的,自合同訂立之日起90日)屆滿(mǎn)后超過(guò)一年,導(dǎo)致買(mǎi)房人無(wú)法辦理房屋所有權(quán)登記的,買(mǎi)房人有權(quán)解除合同。
6、擔(dān)保貸款合同不能訂立;
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第23條之規(guī)定:“商品房買(mǎi)賣(mài)合同約定,買(mǎi)受人以擔(dān)保貸款方式付款、因當(dāng)事人一方原因未能訂立商品房擔(dān)保貸款合同并導(dǎo)致商品房買(mǎi)賣(mài)合同不能繼續(xù)履行的,對(duì)方當(dāng)事人可以請(qǐng)求解除合同和賠償損失。
7、開(kāi)發(fā)商虛假宣傳或者隱瞞重要事實(shí),構(gòu)成根本違約,致使購(gòu)房人在購(gòu)房時(shí)期望的合同目的不能實(shí)現(xiàn)的。
8、不可抗力
根據(jù)《合同法》第94條第1項(xiàng)之規(guī)定,因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)購(gòu)房合同目的的,當(dāng)事人有權(quán)解除合同。
9、不屬于不可抗力的事由,但是出現(xiàn)在在簽訂額合同時(shí)無(wú)法預(yù)料的情形,繼續(xù)履行合同無(wú)必要,或者也無(wú)法履行的情形。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印
推薦度:
點(diǎn)擊下載文檔
搜索文檔
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇十九
甲乙雙方已于____年_____月_____日簽訂《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》,現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致取消上述交易,并解除合同事宜達(dá)成如下協(xié)議:
二、由于該次交易而收取之定金、房款甲方應(yīng)在簽訂本合同時(shí)返還乙方,雙方不再追究對(duì)方的其他法律責(zé)任。
三、本協(xié)議一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效,均具有同等法律效力。
四、未盡事宜,雙方可另行協(xié)商并在備注或補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)訂明。
備注:_______________。
日期:_______________
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇二十
原告:_________,性別:____,____族,生于___年___月___日,住址:_____________________,身份證號(hào):_____________________,聯(lián)系電話(huà):_________________。
被告:___________公司,住所地:___________,電話(huà):____________________。
法定代表人:__________________,電話(huà):________________________。
訴訟請(qǐng)求:
一、確認(rèn)原告_________與被告_________簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)的合同無(wú)效。
二、要求被告返還購(gòu)房款___元及利息(以購(gòu)房款___元為基數(shù),自付款之日起至起訴之日按照____________銀行同期同類(lèi)貸款利率計(jì)算)。
三、本案訴訟費(fèi)及其他與訴訟有關(guān)的費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由。
___年___月___日,原告_________與被告___公司簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同(編號(hào):__________),合同內(nèi)容約定:原告購(gòu)買(mǎi)被告___________公司將要建設(shè)的商品房(房屋面積共約___平方米,車(chē)庫(kù)約___平方米),房屋總價(jià)款為_(kāi)__元,被告應(yīng)于______年______月______日將房屋交付原告使用。原告方按合同內(nèi)容履行了支付價(jià)金義務(wù),但是被告方____________公司卻以各種理由推辭,不履行合同。
后經(jīng)查得知:被告___________公司所預(yù)售給原告的商品房至今仍未取得房屋預(yù)售許可證,并未建成。被告____________公司的'欺詐行為為違約行為,嚴(yán)重侵害了原告的合法權(quán)益。
此致
______人民法院。
起訴人:_________。
___年___月___日。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議篇二十一
甲方:
乙方:
甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商,就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買(mǎi)甲方房屋的退房,解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的'相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、乙方將________年____月____日購(gòu)買(mǎi)的____公寓____號(hào)和____號(hào)房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、____銀行____分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬(wàn)元退還給乙方,將購(gòu)房貸款60.90萬(wàn)元退還給中國(guó)銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。
五、違約金:違約方需支付違約金伍萬(wàn)元。
六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
簽訂地點(diǎn):___________簽訂地點(diǎn):___________
_________年____月____日_________年____月____日