合同的履行要求各方按照約定條件和期限履行各自責任，確保交易的有效性和可信度。如何撰寫一份合法有效的合同是非常關鍵的。合同簽訂前，一定要認真閱讀合同的內容，并確保自己的權益受到保護。
個人裝修合同糾紛篇一
委托方：（以下稱甲方）。
被委托方：（以下稱乙方）。
茲為甲方委托乙方承擔甲方住宅的室內裝飾設計工作，雙方同意簽定下列條款并共同遵守：
一、甲方將位于_____________的住宅，實用面積合計______平方米委托乙方進行室內裝飾設計。
二、乙方接受委托書后，乙方應根據(jù)甲方提供的住宅建筑平面圖（必要時應進行現(xiàn)場勘測），并結合甲方所提供的意見辦理如下事宜：
1、提出平面布置方案。
2、平面布置方案經甲方審定后，乙方繪出平面圖、吊頂圖、電路圖、立面圖、家具圖及相關剖面節(jié)點圖。
3、提供工程中所需要的詳圖，若甲方需要效果圖，另按每張____元收費。
4、乙方負責解釋圖紙。
5、乙方提出的設計方案須經甲方審核，參照甲方意見進行修改。以不違反合同規(guī)定為原則，在協(xié)商基礎上達到雙方滿意。
6、乙方負責提供設計圖一套，若需再提供設計圖紙，按工本費a3（_____元/套）、a4（_____元/套）。
三、設計費合計人民幣（大寫）_______________元整。
四、設計費的付款方式：
1、簽約時，預付設計費（大寫）_______________元整。
2、乙方交付經甲方同意確認后整套設計圖紙時，甲方一次性付清設計費余額；如中途甲方有要求乙方提供部分圖紙，甲方需付相應設計費。
五、全部施工設計圖應于甲方確認后_____日內完成并交付給甲方。
六、乙方不得拖延以致影響工程進度，若超過約定期限____日以上不能完成時，甲方可解除合同，同時乙方需歸還已收的定金。
七、甲方有特殊情況必須終止設計時，應及時通知乙方，甲方應付乙方接到通知時所完成部分的設計費用。
八、因甲方原因對已確認的設計進行修改的，乙方可相應提供一次修改，如超過一次甲方應付修改部分的設計費（雙方協(xié)商決定費用）。
九、本合同所設計的圖紙的版權為甲方擁有；只供乙方作為本合同指定的地點施工專用。不得轉讓或作其它用途，若乙方有本合同施工以外的其它用途，應征得甲方同意。甲方保留收取轉讓費之權力，轉讓費另行協(xié)商。
十、本合同系指設計委托，若需委托施工另行簽定工程施工合同；若需委托監(jiān)理時，另簽定監(jiān)理委托合同書。
十一、甲方在收到設計方案的全部圖紙時，不得以設計內容不滿意為由，拒付設計費，雙方應以合作態(tài)度協(xié)商解決。
十二、本合同為雙方同意簽訂，雙方不得以其他文件提出對合同書作其它解釋。本委托合同書中如某一項經雙方協(xié)商無效時，不得影響其它條款的實施。
十三、雙方就本合同約定的'條款有所爭議時，經雙方同意可請______市室內裝飾協(xié)會調解，該調解結果為最終解決方式，甲乙雙方均應服從所作的調解，切實執(zhí)行，調解費由雙方分擔。
十四、若本合同設計的工程由乙方包工包料，設計費全免，在施工工程款中扣除。
十五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均具同等法律效力。
十六、本委托合同書自簽字（蓋章）之日起生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
個人裝修合同糾紛篇二
業(yè)主 （以下簡稱甲方）：
聯(lián)系電話：
施工隊（以下簡稱乙方）：
聯(lián)系電話：
一、 工程概況
工程地址：
二、 價格
清包工費： 5200元，xx寫：伍仟貳佰元整
其中 水電工 元
木工 元
瓦工 元
油漆工 元
垃圾清運費 元
三、 付款方式
1、施工隊進場，預支生活費： 1000元
2、木工完成，付1000 元
3、瓦工完成，付1000元
4、工程竣工，付1800 元
5、保修金 400元，從竣工之日起________年后支付
四、 設計
1、 甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作。
2、 甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。
五、 材料
1、 乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應在4天內及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。
2、 未經甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。
3、 乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料，并開具正式發(fā)票。
4、 乙方應驗收甲方所購建材的質量，發(fā)現(xiàn)質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，并承擔因材料質量引起的損失。
5、 乙方應幫甲方，核對數(shù)量和配件的準確性。
6、 乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現(xiàn)場。
7、 乙方應保證在本小區(qū)內沒有雙包和半包的工程。
8、 乙方應做好對施工完成的成品保護工作。
9、 未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發(fā)現(xiàn)此類現(xiàn)象，按材料價格加倍從人工費中扣除。
六、 工期
七、 材料搬運
甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運。
八、 垃圾清運
1、 垃圾袋裝化。
2、 垃圾應日日清。
3、 垃圾應由乙方清運至物業(yè)指定的垃圾堆放場所。
九、 勞動力管理
1、 開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件。
2、 未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜。
3、 甲方應及時替乙方辦理小區(qū)出入證件并支付相關費用。
4、 乙方應具備在____市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔。
5、 乙方指定由 為工地現(xiàn)場負責人， 為替補負責人。
6、 在合同價內，乙方應提供 人次跟隨甲方挑選材料。
7、 乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，每天工地現(xiàn)場必須保持2（1人）人以上的施工人員。
8、 未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。
十、 施工機具
1、 乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。
2、 因工具所產生的易耗品（如鉆頭、鋸片等）由甲乙雙方各自承擔一半，甲方代購，在工程完工后結算。
十
一、工地現(xiàn)場管理
1、 現(xiàn)場禁止使用明火。
2、 現(xiàn)場禁止吸煙。
3、 油漆材料必須和其他材料分開放置。
十二、維修
1、 因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在兩年內無償維修。
2、 普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內及時維修，特殊情況（水、電問題）乙方必須在24小時內趕到并維修。
3、 若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發(fā)生的人工費用按實從保修金中扣除。
十三、合同附件
1、 施工項目清單。
2、 雙方認可的報價單。
3、 乙方開出的材料采購清單。
十四、合同爭議
1、 出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商。
2、 協(xié)商不成可向爭議所在地提起訴訟。
十五、裝修要求
電路安裝工藝要求：
1、 電路安裝時，必須用有合格證書的產品材料。
2、 三線制安裝必須用三種不同色標。原則上，紅色、黃色、蘭色、為火線色標。蘭色、綠色、白色為零線色標，黑色，黃綠彩線為接地色標。
3、 所有導線安裝時，必須用相應的c管子穿起來，埋在事先鑿好的深寬為43c的槽子里，如遇并排線路槽子鑿寬時，不能影響其他工種施工，必要時可和木、瓦工協(xié)商解決施工中的難題，不得有只顧自己，而不顧xx局的施工作風。
4、 所有線路必須按橫xx豎直的方向分布，嚴禁蛛網(wǎng)式分布。c管一頭要穿進總開關箱約3c左右，然后沿墻壁，順地面 垂直分布，轉彎處用90度彎頭或軟管聯(lián)接好，并用管卡固定好。所有導線在c管子里不能有接頭。
5、 預埋導線的線徑xx小是按電器的功率來測算的，空調，浴霸，電熱水器，冰箱的線路必須從開關箱單放到位。
6、 所有預埋導線留在接線盒處的長度為20c，按線盒必須用水泥砂漿封裝牢固，并使其保持端正，不得歪斜，其合口要略低于墻面0。5c左右。總開關箱xx小可視客戶用電線多少來確定。
7、 所有導線分布到位確認無誤后，可通電試驗，方法為：將所有用電接頭接上燈頭套上15燈泡，接通電源如全亮說明該戶電路安裝基本合格，這時可填寫工程交接單。請其它工種負責人簽字驗收，電氣隱蔽工程初步結束。
8、 安裝各種燈具和開關面板，需在油漆快要撤場前三天或漆最后一遍油時進場，xx型吊燈頂部必須事先用膨脹羅絲固定43c木方，然后將吊燈固定羅xx在木方上。所有開關的面板安裝必須平整端正，不得歪斜?？郯逦敓舭惭b時，必須將固定羅xx在木楞子上，嚴禁切在扣板上（此木楞可事先請木工安裝好）。
9、 電話線和有線電視線不得和電線同在一根c管內必須各行其道。
甲方：（簽字）
乙方：（簽字）
________年____月____日
________年____月____日
個人裝修合同糾紛篇三
承接方（乙方）：________________________
工程項目：_______________________________________________________。
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。
1、工程地址：_______________________________________________。
2、居室規(guī)格：房型______層（式）______室______廳______廚______衛(wèi)。
（1）______室，計______平方米。
（2）______廳，計______平方米。
（3）______廚房，計______平方米。
（4）______衛(wèi)生間，計______平方米。
（5）______陽臺，計______平方米。
（6）________過道，計______平方米。
（7）其他（注明部位）____________，計________平方米。總計：施工面積____________平方米。
3、施工內容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
5、工程開工日期：______年______月______日。
6、工程竣工日期：______年______月______日。
7、工程總天數(shù)：________天。
工程價款（金額大寫）___________________元，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元。
2、人工費__________元。
3、設計費__________元。
4、施工清運費__________元。
5、搬卸費__________元。
6、管理費__________元。
7、稅金（________%）___________元。
8、其他費用（注明內容）______________元。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件（三）《家庭裝潢工程材料決算清單》。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4、質量檢查監(jiān)督部門：________________________委員會。
5、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。
6、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
1、合同一經簽訂，甲方即應付________%工程材料款和施工工費的________%；當工期進度過半（________年________月________日），甲方即第二次付施工工費的________%。剩余________%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。（注：施工工費包括人工費）
甲方付清工程價款，詳見本合同附件（七）《家庭裝潢工程工程結算表》，乙方開具統(tǒng)一發(fā)票，向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，詳見本合同附件（八）《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件（五）《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的，每逾期________天按未付工程價款額的________%支付給乙方。
4、甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件（復印件）交給乙方。
1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的________%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲________日，以裝潢工程價款中人工費的________%作為誤工費支付給乙方____________元。
2、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5、施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
1、工程質量驗收，詳見本合同附件（六）《家庭裝潢工程質量驗收表》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在________天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。
（一）甲方
2、二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。
3、如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。
（二）乙方
1、應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質；如是下屬分支機構，也須有上級公司出具的證明；經辦業(yè)務員必需有法人代表的委托證書。
2、指派（姓名）__________為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
3、負責施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。
4、嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。
5、在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為________個月。
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的________%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決?；驊{本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向________________________委員會投訴，請求解決。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向——仲裁委員會申請仲裁——人民法院提起訴訟。
個人裝修合同糾紛篇四
二、加工承攬合同0.5‰
三、建設工程勘察、設計合同0.5‰
四、建筑、安裝工程承包合同0.3‰
五、財產1‰
六、貨物運輸合同0.5‰
七、倉儲、保管合同1‰
八、 0.05‰
九、財產保險合同1‰
十、技術合同0.3‰十
一、產權轉移書據(jù)0.5‰十
二、營業(yè)帳簿
1.記載資金的帳簿0.5‰
2.其他帳簿每件5元十
三、權利、許可證照每件5元十
四、股票交易3‰獎勵兌現(xiàn)操作方法
(二)、雙方確認，購房合同、銷售商出具的收款收據(jù)、購房發(fā)票、貸款合同、放款通知、房地產權證、供樓繳款存折以及相關資料的原件一律由甲方保管，乙方只留復印件。乙方需要使用原件時可向甲方借用。 提供貸款的銀行保管房地產權證的，乙方需向銀行借用房地產權證時，應事先征得甲方書面同意，否則視為乙方違約。
(三)、甲方根據(jù)借款合同的規(guī)定于每個月直接將1500元款項存入乙方用于交納供樓款的存折，不足部分由乙方自行承擔。甲乙雙方同意，由甲方財務部門直接在乙方工資中扣除不足部分款項，代乙方辦理交納全部供樓款的手續(xù)。
三、甲方給予乙方的上述獎勵是附帶條件的，乙方自愿接受本協(xié)議第四條及相關條款所約定的附帶條件。
四、乙方同意，在獲得上述獎勵的同時，自愿接受如下條件、限制和約束：
(一)、乙方保證在________年____月____日前不主動辭職離開甲方公司：
(二)、乙方保證繼續(xù)積極努力工作。今后，如果甲方董事會認為乙方工作態(tài)度明顯變差、工作業(yè)績明顯下降，甲方有權單方面決定下調獎勵金額的額度。此后，每期須交納的供樓款不足部分由乙方自行承擔。
(三)、乙方應嚴格遵守國家法律法規(guī)和甲方的各項：
(四)、甲乙雙方確認，在________年____月____日之前，乙方不擁有該房產的完全所有權及處分權。未經甲方書面同意，乙方不得轉讓該房產或抵押給任何第三人(提供按揭的銀行除外)。如有特殊情況，乙方確實需要轉讓該房產的，須經甲方認可，并在協(xié)商確定有關具體事宜后才可以轉讓。屆時，辦理房產轉讓手續(xù)所需費用由乙方自行承擔。
(五)、出現(xiàn)下列情況之一的.即視為乙方違約，甲方有權決定終止為乙方交納供樓款，并由乙方向甲方支付違約金(違約金額度按照甲方已經代乙方交納的供樓款計)，乙方拒絕交納違約金的，甲方有權通過法律途徑處理上述房產抵償：
1、乙方在________年____月____日前主動辭職或不辭而別而離開甲方公司的(為辦理任何請假手續(xù)連續(xù)三個工作日未正常上班的視為不辭而別)：
2、乙方違反國家法律、法規(guī)被國家機關處分，不能繼續(xù)在甲方公司工作的：
3、乙方嚴重違反國家勞動法規(guī)及甲方規(guī)章制度或嚴重損害甲方利益被甲方辭退的：
4、乙方違反如下有關商業(yè)秘密、知識產權保護以及競業(yè)禁止方面規(guī)定的：
(1)、乙方對于甲方頒布實施的商業(yè)秘密及知識產權保護管理制度已經明確了解，乙方愿意嚴格遵守：
(4)、未經甲方總經理書面同意，不得以任何形式公開公司產品設計、材料及客戶資料;
(5)、將來如離開公司，乙方須將工作期間所掌握的所有資料、樣品等全部交還公司。離開公司之后，仍須遵守上述規(guī)定。
(6)、乙方離職后________年之內，不得到與甲方公司相同類型的與甲方有競爭關系的企業(yè)工作，也不得自行投資或與他人合資開設此類企業(yè)。
(五)項第4款規(guī)定的即構成嚴重違約。除了承擔違約責任之外，由此給甲方造成經濟損失的，一律由乙方負責賠償。
五、甲方承諾，如果今后乙方為公司作出更大貢獻的，經董事會認定后，甲方將繼續(xù)根據(jù)公司有關規(guī)定給予乙方其他獎勵。
六、本協(xié)議經甲、乙雙方簽字蓋章即生效，有效期為________年。本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商確定。
七、甲乙雙方特此確認，本協(xié)議的全部內容都是雙方的真實意思表示，雙方不得以任何理由主張本協(xié)議無效或部分內容無效。
八、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具備同等法律效率。
個人裝修合同糾紛篇五
承接方（乙方）：______________
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定委托乙方進行居室裝修，為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地址：
2、居室規(guī)格：房型，總計施工面積______________平方米。
3、施工內容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4、委托方式：包工包料大包干交鑰匙工程。
月日，工程總天數(shù)天。
第二條：工程價款
工程價款（金額大寫），詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。
第三條：質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經雙方認可。
2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備、產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或價格有差異，應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的`材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場，如延期到達。施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方，材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式
1、合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%，當工期速度過半（______________年______________月______________日），甲方即第二次付施工工費的40%，剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算，（注：施工工費包括人工費）。
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工，驗收合格未結清工程價款時間，不得交付使用。
第六條：工程工期
1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方。
2、由甲方自行挑選的材料、設備因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
第七條：其他事項
1、甲方責任
1）必須提供經物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2）二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。
2、乙方責任
1）指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量的按時完成施工任務。
2）負責施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人，萬一發(fā)生，必須盡快負責修復或賠償。
第八條：違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同放，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方，因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第九條：爭議解決
本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十條：合同的變更和終止
1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守，任何乙方需變更合同的內容，應經雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清除手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第十一條：合同生效
1、本合同雙方簽字后生效。
2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方（業(yè)主）：______________
乙方：______________
簽字：______________
委托代理人簽字：______________
個人裝修合同糾紛篇六
乙方：________________
___________（以下簡稱甲方）為裝修信息性房屋（_____小區(qū)_____棟_____單元_____室），經與__________（以下簡稱乙方）雙方協(xié)商，訂立本協(xié)議，以共同恪守。
一、工程項目：
2、__________個衛(wèi)生間做防水，鋪地磚及瓷磚
3、主臥衛(wèi)生間安裝馬桶及臺柱盆；
4、公用衛(wèi)生間安裝臺柱盆；
5、廚房做防水，安裝櫥柜；
6、包臥室、衛(wèi)生間門；
7、未盡細節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。
二、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方），乙方負責施工。
三、質量標準：施工質量要符合安全要求和國家要求的裝修標準，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。
四、施工期限：______年_____月_____日至_______年_____月_____日，如不能按期完成，每天將處罰金_____元。
五、工程造價：按照附表價格，由乙方采購材料并安裝。如有變更，以雙方認可的變更單結算為準。
六、付款方式：合同簽訂后，甲方支付現(xiàn)金_______（大寫：人民幣_______萬元整）經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內一次將剩余裝修費付清。
七、其它問題：裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
八、本協(xié)議一式_____份，甲乙方各執(zhí)_____份，具有相同效應。
個人裝修合同糾紛篇七
甲方的房屋一幢需要裝修，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修，并將裝修成果交付甲方使用。現(xiàn)經雙方友好協(xié)商達成下列協(xié)議：
一、甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，經甲方驗收合格支付承攬裝修費，也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜應與甲方聯(lián)系，以確保工程質量和工期。
二、裝修施工地點：______________________________________________。
三、乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每_______元平方米。
四、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任，也不墊付任何費用。乙方在施工中應采取必要的安全防護措施，如遇上述情況發(fā)生，造成的損失均由乙方負責。
五、本合同簽訂后工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。
六、本合同一式_______份，雙方各持_______份，均具有同等法律效力。
____年____月____日____年____月____日
個人裝修合同糾紛篇八
被申請人__________縣__________鄉(xiāng)人民政府
法定代表人：_________________，系_________。
復議請求
請求_________人民政府依法撤銷被申請人作出的《__________鄉(xiāng)人民政府關于雪浦村石關溝組陳某某與姜某某土地權屬爭議的處理決定》雪府裁字【20__】6號，并責令被申請人依法重新作出處理決定。
事實及理由
申請人_________與第三人_________土地權屬爭議一案，第三人_________于_________年_________月_________日向被申請人申請確權。被申請人受理后，在未查清爭議土地的客觀事實、違反法定程序的情形下，草率的于_________年_________月_________日作出《__________鄉(xiāng)人民政府關于雪浦村石關溝組陳某某與姜某某土地權屬爭議的處理決定》雪府裁字【_________】1號(以下簡稱1號處理決定)，申請人不服依法向普安縣人民政府申請復議。__________縣人民政府于_________年_________月_________日作出《__________縣人民政府行政復議決定書》普府行復決字[_________]9號，該復議決定以1號處理決定存在認定事實不清楚，證據(jù)不確鑿，內容不適當為由，撤銷被申請人作出的1號處理決定。_________年_________月_________日，被申請人作出《__________鄉(xiāng)人民政府關于雪浦村石關溝組陳某某與姜某某土地權屬爭議的處理決定》雪府裁字【_________】6號(以下簡稱6號處理決定),6號處理決定在查明事實及處理結果等內容幾乎與1號處理決定完全相同，已違反了《中華人民共和國行政復議法》第28條“行政復議機關責令被申請人重新作出具體行政行為的，被申請人不得以同一的事實和理由作出與原具體行政行為相同或者基本相同的具體行政行為”。因此，申請人對被申請人作出的6號處理決定不服，現(xiàn)依法申請行政復議。
從法律依據(jù)上，_________年填制的土地承包底冊可以清楚得知，申請人家(戶主_________，系申請人之父)在小地名為_________處承包得有不同等級的責任地四幅、荒山一片(有_________人民公社管理委員會于_________年_________月頒發(fā)的承包農戶土地使用證證實)。從爭議地現(xiàn)場可得知爭議土地就是申請人家承包的皂角塘處荒山。_________年實行土地延包時，《土地承包合同書》上雖未填寫荒山承包情況，但并不影響申請人家于_________年承包皂角塘處荒山一片的客觀事實。從對爭議土地的實際管控上，申請人家多年來進行了管理、看護，予防止被他人侵占。_________年，第三人趁申請人外出誤工之機在爭議地種麥子，_________年申請人發(fā)現(xiàn)后，采取自救方式在爭議地上種玉米。之所以出現(xiàn)本案爭議，原因在于國家在爭議地附近修建四十米大道、火電廠項目等，第三人見爭議土地將來可能增值較大，便采取訴訟、行政確權等手段，企圖達到侵占申請人土地承包經營權。上述事實有_________村民_________、_________、_________、_________、_________(五位知情人中，_________、_________、_________、_________在爭議地附近有耕地，曾某華系土地發(fā)包時組長)及書證等可以證實。
被申請人作出的6號決定認定事實部分存在嚴重錯誤。6號處理決定中提到第三人_________________在土地下放時，承包有野狗洞土地，并用該處土地張冠李戴的定論為本案爭議土地，完全忽視了申請人_________________家在_________________處承包得有荒山(_________________年_________________人民公社頒發(fā)給申請人之父姜某高的承包農戶土地使用證記載，_________________荒山一片)的關鍵事實，更忽視了野狗洞位于四十米大道右側而爭議土地卻位于四十米大道左側的關鍵事實。該6號決定中，提到第三人陳某某的1.71畝，冊上載明：_________________東西北抵溝，南抵水淹地。按被申請人所制作的平面示意圖，爭議地四至界限應為：東抵_________________、南抵_________________、西抵_________________、北抵_________________。無論怎樣比對，均與第三人_________________承包冊上記載的東西北抵溝不相符。_________________人民政府作出的普府行復決字[_________]9號行政復議決定查明的“申請人(_________)在爭議地有荒山而第三人(陳某某)承包土地為荒熟一片且并在承包地內開墾荒地，既然是承包地，為何又要開墾荒地”一節(jié)，被申請人卻置若罔聞,對之前普安縣人民政府行政復議決定認定的內容完全不予理睬。希望復議機關給予重視，并在本案中即時給予糾正。
被申請人作出的6號處理決定所附的平面示意圖，申請人是在收到處理決定后才得知，無法判斷被申請人是否組織過現(xiàn)場指界。如果被申請人組織現(xiàn)場指界，為何不通知申請人到場。僅從被申請人提供的平面示意圖上提到的指界人，無論是_________還是_________，兩家在爭議地附近無土地，無法判斷爭議地狀況。另外，被申請人既然已查明申請人家土地承包戶主是_________(申請人之父)，那就說本案主體有不適格之處，在處理時卻未予重視。
綜上所述，被申請人作出的6號處理決定認定事實不清、證據(jù)不足，處理決定內容明顯不當，處理結果損害了申請人的合法權益。據(jù)此，申請人根據(jù)《中華人民共和國行政復議法》第9條的規(guī)定，特申請行政復議，望復議機關支持申請人的復議請求，撤銷被申請人作出的本案6號處理決定，責令被申請人重新作出處理決定、維護申請人的合法權益!
此致
__________縣人民政府
申請人：_________________
_________年_________月_________日
個人裝修合同糾紛篇九
裝修合同
,是確立甲方(業(yè)主)和乙方(施工單位),雙方權利、義務的重要文件。那么個人裝修合同是怎樣的呢?以下是在本站小編為大家整理的個人裝修合同范文，感謝您的欣賞。
委托方(甲方)： 承接方(乙方)：
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協(xié)議，以共同恪守。
三、工程項目：
1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設________瓷磚，打地角線，要求平整;一個廚房，一個衛(wèi)生間墻面________鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪________瓷磚，要求平整;兩個陽臺地面鋪設________瓷磚，要求平整。
2、未盡細節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。
五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現(xiàn)質量問題，乙方負責無償返工維修。
六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費________元人民幣。
八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方： 乙方：
簽字(蓋章)：
簽字(蓋章)：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
年 月 日
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定委托乙方進行房屋裝修，訂立本協(xié)議，以共同恪守。
三、工程項目：
1、工程項目包含:________
2、未盡細節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。
五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。
六、工程造價：_____ ____元人民幣。
七、付款方式：工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，______天內付清乙方全部費用。
八、未盡事宜，甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
九、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方：簽字(蓋章)：聯(lián)系電話：年 月 日
乙方： 簽字(蓋章)： 聯(lián)系電話：年 月日
建設方： (以下簡稱甲方) 承建方： (以下簡稱乙方)
經甲乙雙方協(xié)商，甲方將自行修建房屋室內裝修工程承包給乙方，并達成如下協(xié)議，甲乙雙方共同遵守。
一、工程概況
1、施工地點：
2、承包方式：按預算執(zhí)行。
3、總 價 款：。
4、工期：自20xx年20xx年日竣工，工期為60天。
二、工程驗收：
1、施工中乙方必須保質保量，按時完成。
2、工程竣工后，甲方應在3日內組織驗收，如未經驗收擅自使用，應視為驗收合格。
三、工程價款及結算方式：
1、合同簽定后，甲方應支付乙方總工程款，60%計：元，做為材料款。
2、工程過半(木工結束)甲方應支付乙方總工程款30%， 計： 元。
3、工程結束經甲方驗收合格后，甲方應支付乙方其余總工程款10%，計： 元。
4、如乙方在施工中，甲方要求增加工作量或中途改變施工內容要求，甲方應另行支付(差額)費用給乙方，工期順延。
四、違約責任：
1、合同簽訂后乙方應保質保量如期竣工，凡由于乙方原因未能如期竣工的(不可抗拒因素除外)，乙方需承擔總工程款1%作為罰金。
2、如甲方未按合同支付工程款，應每日承擔合同總金額的1%作為罰金。
五、保修及售后服務：
1、因施工質量問題免費保修兩年;
2、如因不可抗力損壞，乙方只維修，所用費用由甲方支付;
3、如人為損壞或需調整變更樣式，乙方合理收費。
六、本合同履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，如無法達成一致，應由當?shù)厝嗣穹ㄔ翰脹Q。
七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。合同簽定之日起生效。
甲方：簽 字：
乙方： 簽 字：
年月日：
個人裝修合同糾紛篇十
原告：_________________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住_________________，電話：______________。
被告：_________________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住_________________，電話：______________。
訴訟請求：_________________
1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權證;
2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權證的違約金;
3、請求法院判令被告承擔本案訴訟費用。
事實與理由：_________________
原、被告雙方于__________年__________月__________日簽訂《商品房買賣合同》，合同約定被告應當于__________年__________月__________日之前為原告辦理房屋所有權證。然而直到__________年__________月__________日過后幾個月，被告仍然未為原告辦理房屋所有權證。經原告多次催告，被告仍以各種理由推脫其責任，被告的行為嚴重損害的'了原告的利益。
為此，原告為維護自身合法利益，特向人民法院提起訴訟，望貴院支持原告的訴訟請求。
此致
__________人民法院
原告：_________
上訴日期_________
個人裝修合同糾紛篇十一
合同編號：
簽訂地點：
簽訂時間：
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循公平、誠實信用的原則，雙方就本裝飾工程的有關事項協(xié)商達成一致，訂立本合同。
一、工程概況
裝飾工程施工地點：
施工內容：
承包方式：
合同總工期 天，自 年 月 日開工至 年 月 日竣工。
合同總價款;
其中：人工費 元;材料費 元。
二、雙方工作
1.甲方工作
1.1開工前，向乙方提供裝飾方案及做法說明一份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施，并經乙方書面確認。
1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)，協(xié)調鄰里關系，保證乙方施工時間。
1.3向乙方提供施工需用的水、電、氣等設備，并說明使用注意事項。協(xié)調做好垃圾清理等工作，并承擔相應費用。
2.乙方工作
2.1按照甲方的意圖和要求，向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現(xiàn)場交底，交甲方進行書面認定。
2.2乙方指派 為乙方駐現(xiàn)場代表，負責合同履行。按要求組織施工，解決由乙方負責的各項事宜。
2.3未經甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不準隨意拆改原有建筑結構及各種設備管線。
2.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火及環(huán)保規(guī)定。
2.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
三、工期
1.工期延誤
1.1因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
甲方不能按約定提供開工條件。
設計變更和工程量變化。
甲方同意工期相應順延的其它情況。
1.2由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、設備閑置所造成的損失，每停工一天，甲方支付乙方 元。
1.3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方 元違約金。
四、工程價款支付
開工日前三天，甲方支付總價款的 %，計 元;
工程日期過半，甲方再支付總價款的 %，計 元;
驗收合格三日內，甲方支付總價款的剩余部分，計 元。
五、材料供應
1、甲方供應材料
甲方供應的材料、設備應有材料設備表。甲方供應的材料、設備有質量問題或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現(xiàn)場 日內，經乙方驗收，由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失，由乙方負責。甲方供應的材料、設備未經甲方同意，乙方不得挪作它用，否則，乙方應按相應價款的雙倍補償給甲方，并承擔由此造成的損失。
2、乙方采購的材料
乙方采購的材料、設備，必須有材料設備表，注明品牌、規(guī)格、等級、數(shù)量、單價和總價，甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的材料、設備與材料設備表不符，不得使用。如乙方未經甲方同意擅自使用，造成的損失由乙方負責。
六、工程變更
在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方代表聯(lián)系，在簽訂變更單后方可進行該項目施工。凡私自與施工作業(yè)人員商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負。給乙方造成損失的，甲方應負責賠償。
七、質量與驗收
1.工程質量
1.1工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為依據(jù)，以《天津市建筑裝飾工程質量檢驗評定標準》為質量評定標準。
1.2乙方應認真按照約定技術質量標準和設計要求進行施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。如工程質量達不到約定條件，乙方應按甲方的要求返工、修改，并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。
2.竣工驗收與保修
2.1工程完工后，乙方應當向甲方提交工程驗收單。甲方自接到工程驗收單七日內驗收，在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收，超過七日的視為竣工驗收已被確認。
2.2雙方約定隱蔽工程和中間驗收部位： 。
2.3雙方約定的保修項目內容期限為： 。
八、安全和防火
1、甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規(guī)范。
2、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
九、違約責任
甲、乙雙方應嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款，甲方不能及時給出必要的指令、確認，不按合同約定履行自己的義務，或其他使合同無法履行的行為，甲方應承擔違約責任。乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到標準要求，或其他使合同無法履行的行為，乙方應承擔違約責任。
甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價款的 %向對方支付違約金，若違約金不能彌補損失時，當事人可以要求對方予以增加。
十、合同爭議解決方式
雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決或請 調解。協(xié)商或調解不成時，雙方可以按下述第 種方式解決：
1、由 仲裁委員會仲裁;
2、向人民法院起訴。
十一、其他約定
。
十二、本合同未盡事宜，經雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
十三、組成本合同的文件包括：
1、本合同條款及合同附表;
2、施工圖紙及做法說明;
3、雙方有關本工程洽商的其他書面協(xié)議;
4、補充規(guī)定。
十四、其他
1、本合同正本兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量，雙方約定后生效。
2、乙方收到本裝飾工程價款尾款，本合同即告終止。
業(yè)主：承包方：
注冊地址：
住地：法定代表人：
委托代理人：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
年月日年月日
鑒證單位：
經辦人：
鑒證日期：
年月日
附表一
工程量及報價清單
裝飾施工地點：單位：元、平方米
編號
項目名稱
施工內容及
材料
工程量
綜合單價
總價
備注
合計
第頁共頁
甲方：乙方代表：
附表二
甲方供應材料設備一覽表
第頁共頁
序號
材料或設備名稱
規(guī)格型號
產地品牌
單位
數(shù)量
質量等級
抵現(xiàn)場時間
乙方代表簽字
附表三
乙方采購材料設備一覽表
第頁共頁
序號
材料或設備名稱
生產廠家
規(guī)格型號
單位
數(shù)量
質量等級
單價
總價
甲方：乙方代表：
附表四
設計變更單
第頁共頁
序號
變更內容
原設計
新設計
增減費用
詳細說明：
甲方簽字：乙方代表簽字：年月日
注：若變更內容過多可復印另加頁
附表五
工程驗收單
整體工程驗收結果
甲方簽字：
年月日
個人裝修合同糾紛篇十二
甲方：____________(以下簡稱甲方)
乙方：____________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》及相關法律規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方將工程承包給乙方裝修事宜達成如下協(xié)議：
第一條：工程概況：
1、工程地點：________________
2、工程內容及做法：詳見附件1：_______________有限公司__________分公司裝飾裝修工程預算表、附件2：_______________有限公司__________分公司裝飾裝修施工工藝標準。
3、工程承包方式：雙方商定，材料、設備詳見附件3：_有限公司__________分公司提供裝飾裝修材料明細表。
4、工程期限為工作日(如遇工程變更或合同約定原因則工期相應順延)，從甲方簽認圖紙的第天起算，詳見附件4：有限公司_____分公司設計圖紙。
5、工程項目：以預算項目為準，詳見附件1：____________有限公司_____分公司裝飾裝修工程預算表。
6、合同價款：本合同工程造價預算為人民幣大寫________________元，詳見附件1：_有限公司_____分公司裝飾裝修工程預算表。
第二條施工圖紙：
雙方商定由甲方提供設計圖紙，乙方按圖紙施工，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份，詳見附件4__________有限公司德宏分公司設計圖紙。
第三條甲方權利義務
4、施工期間甲方負責做好施工現(xiàn)場的安全保衛(wèi)及消防等工作;
9、在施工過程中由甲方引起的一切安全責任事故由甲方負責，與乙方無關。
第五條乙方權利義務
3、保護好原房內的水、電、氣管道，保證管道的暢通;
5、嚴格按照施工圖進行施工，確保工程質量，按合同規(guī)定的時間如期完工和交付;
6、按照有關規(guī)定提出竣工驗收技術資料，辦理工程竣工結算，參加竣工驗收;
8、在合同規(guī)定的保修期內，對屬于承包責任的工程質量問題，負責無償修理;
9、在施工過程中由乙方引起的一切安全責任事故由乙方負責，與甲方無關。
第六條工程變更：
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費用及工期，詳見附件5昆明xx公司裝飾裝修工程變更單。
第七條材料的提供：
由乙方提供的材料、設備(詳見附件3：____________________有限公司_____分公司提供裝飾裝修材料明細表)，應在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方，經甲方檢驗簽字后方可使用;由甲方提供的材料、設備，材料質量由甲方負責，工程質量由乙方負責。
第八條工期延誤：
對以下原因造成的工期延誤，工期順延;
1、工程變化和設計變更，停水、停電;
2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延：
3、甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延;
5、不可抗力及甲方同意工期順延的其他情況;
第九條質量標準
雙方約定本工程施工質量標準按照_______________有限公司_____分公司的《工程質量驗收標準》(詳見附件9：_有限公司_____分公司的《工程質量驗收標準》)執(zhí)行，并按雙方合同約定履行。
施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議，由_____省家裝協(xié)會對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方承擔。
第十條工程驗收和保修：
1、雙方約定在施工過程中分項對工程質量進行驗收，對每一個分項目乙方應提前兩天通知甲方進行驗收，分項驗收合格后應填寫工程驗收單，(詳見附件6____________公司裝飾裝修工程驗收單)，在工程款結清后，辦理移交手續(xù)(詳見附件7__________有限公司__________分公司裝飾裝修工程結算單)。
2、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為兩______年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單(見附件8：____________公司裝飾裝修工程保修單)。
第十一條工程款支付方式：
1、本合同簽訂后十五日內支付工程總造價______%，即______元整;泥水、水電暗槽部分和木工工程完工驗收合格后，十五日內支付工程總造價______%，即_________________元整;全部工程完工并驗收合格后四十五日內支付工程總造價55%，即_________________元整，剩余工程尾款___%，即__________________元整保質期結束付清。
2、工程結算以甲方報價單中單項單價為結算依據(jù)，完工驗收時據(jù)實測量，按實際增、減工程量結算，新增工程由乙方先做，在該項工程驗收合格后甲方一次性給支付乙方工程款的95%，剩余的5%一并計入質保金，質保期滿后，由甲、乙雙方統(tǒng)一結算。
3、如施工工程發(fā)生變更，按甲方的變更圖紙為結算依據(jù)。
4、工程驗收合格后，乙方應向甲方提供工程結算清單，并將有關資料達交甲方;甲方接到工程結算資料后在15日內如無異議，雙方應填寫工程結算單，甲方應在工程結算單簽字后按本條第1款的約定結清全部工程進度款。
第十二條違約責任：
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
2、非因甲方及本合同第八條明確的原因，乙方所實施工程不能按期經甲方驗收合格的，每延誤一天向甲方支付應付工程款總數(shù)5%的違約金，遲延十五日以上的，甲方有權解除本合同另行委托施工單位，同時有權要求乙方承擔另行委托施工單位的全部費用，該費用可在乙方工程款中直接劃扣，給對方造成的實際損失超過該數(shù)額的，應對超過部分進行補償。
3、甲方未按期支付工程款的，按日向乙方支付應付工程款總數(shù)______%的違約金。
4、本合同生效后，擅自解除合同方，按合同總價的20%作為違約金。擅自解除合同，給對方造成的實際損失超過違約金的，應對超過部分進行補償。
5、因一方原因造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
第十三條合同爭議的解決方式：
協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應首先協(xié)商解決，協(xié)商不成交由潞西市人民法院裁判。
第十四條垃圾清運：
因施工產生的垃圾由乙方負責處理。
第十五條合同效力：
1、本合同一式________份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力;
2、本合同的附件及補充協(xié)議，作為本協(xié)議不可分割的組成部分，具有同等法律效力;
3、本合同雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
第十六條合同附件：
附件1：_________
甲方(蓋章)：____________乙方(蓋章)：____________
地址：____________地址：____________
電話：____________電話：____________
個人裝修合同糾紛篇十三
乙方(施工方)：____________
甲方雇傭乙方裝修甲方位于______市___區(qū)___路___號______小區(qū)內___號房屋，甲乙雙方應共同遵守以下條款：
一、裝修項目及價格
(一)水電安裝
水路：包括兩個衛(wèi)生間、廚房、陽臺的水路、燃氣管路的敷設安裝。
電路：由甲方指定增設的室內開關、插座以及燈具的安裝。
價格：水電安裝費用總價為______元整(含人工費、沙子水泥材料費以及建筑垃圾倒放費等)。
(二)地面、墻面貼磚
1、地面客廳、餐廳、兩個衛(wèi)生間、廚房、陽臺以及過道等，單價為____________元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。
2、墻面：兩個衛(wèi)生間、廚房、三個房間飄窗以及廚衛(wèi)門窗包封等，單價為____________元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。
3、碰角：所貼墻面直角對接處，單價為____________元/米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。
4、踢腳線：餐廳、客廳以及過道處等，單價為____________元/米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。
5、其他：貼磚所遇到水電管路等的接頭、底盒需要鉆洞、開槽時，不發(fā)生費用;三根管道的包封、批灰以及廚房門洞、大門旁鞋架洞的批灰共______元;門窗包封時按實際碰角長度計算(即單價為____________元/米，含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。
(三)砌灶臺
灶臺總長度約米(以實際尺寸為準)，灶臺面寬0.55-0.6米，混磚結構。單價為____________元/米(含人工、水泥砂漿、鋼筋、輔料、貼磚、臺面貼石材，不含主材磚及柜門)。
(四)陽臺封窗
陽臺封窗采用鋁合金窗，厚度mm的南南鋁材，厚度0.5mm的玻璃，南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色兩扇。單價為______元/平方米(含安裝費、材料費)。
(五)地面找平
三個房間用水泥砂漿找平，與客廳貼磚后高度相對找平。單價為____________元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料)。
二、具體要求
(一)乙方自己準備專業(yè)工具和人員。乙方人員在裝修過程中，要遵守小區(qū)物業(yè)管理，不得占用甲方房屋生活、起居，并注意人身安全。如果因乙方自己的過失和錯誤，造成人身和財產的損失，由乙方自己承擔。
(二)裝修前，乙方事先確認既有裝修設施的狀況;材料使用前，確認材料無質量問題，否則驗收時所發(fā)現(xiàn)的新生缺陷和質量問題，由乙方承擔全部責任并負責賠償。
(三)乙方在裝修過程中必須按標準的工藝和程序進行，不得偷工減料，不得污損、毀壞甲方屋內(包括地面、墻面)和周圍環(huán)境的任何設施，如果造成不可復原的損壞，乙方要承擔賠償和修復的全部費用。
(四)乙方在保證裝修質量的前提下，應保護和節(jié)約材料和用具。如造成人為的損壞、浪費和丟失，乙方須賠償。特別是貼磚時應注意避免耗材過大，須認真仔細選磚，有瑕疵(砂眼、破損、色差、變形等)的不浸泡不采用。
(五)乙方在裝修中應設法及時補救裝修缺陷，如不能補救，甲方可以要求返工或賠償，直至達到裝修要求為止。
(六)施工中所需的水泥、砂子、磚、鋼筋等原材料由乙方承擔(其余由甲方自行選購)，所使用的原材料須符合國家相關房屋建筑行業(yè)標準，無污染。
(七)乙方所提供的水泥為xx牌，標號為32.5#;砂子為河砂。
(八)水電安裝滿足甲方安全、放心、正常使用要求，開關插座無松脫以及線路無漏電、漏水等現(xiàn)象。
(九)貼磚要求平整、平直、無空鼓、松動、脫落、起翹等現(xiàn)象，接縫(含碰角)大小一致、平直、工整，踢腳線平直并與墻面水平一體。
(十)灶臺必須牢固、安全，無漏水現(xiàn)象;鋁合金窗安裝牢固、安全，無漏雨漏風現(xiàn)象，材質必須符合國家相關行業(yè)標準。
三、施工時間嚴格控制在上午___________-____________、下午___________-___________時段，晚上乙方人員不得在甲方房屋內留宿，以免影響他人正常休息。
四、裝修工期為______年______月日_______年______月日，共天。裝修工期不得超過15天，最長允許延期5天。此外每延長一天扣工費____________元。
五、裝修結束后，甲乙雙方共同現(xiàn)場驗收，不合格處要求及時返工。
六、未盡事宜或施工過程中需要增減工程項目、遇到的問題雙方共同協(xié)商解決。
七、本協(xié)議一式四份，各執(zhí)兩份，甲乙雙方簽字后生效。甲乙雙方同意遵守以上各項條款。如果出現(xiàn)違約，雙方應各自承擔因違約所造成的相應經濟和法律責任。
甲方：____________乙方：____________
個人裝修合同糾紛篇十四
承接方(乙方)：________________________
工程項目：______________________________
1、工程概況
總計：施工面積____________平方米。
(3)施工內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
(4)工程開工日期：__________年____月____日。
(5)工程竣工日期：__________年____月____日。
工程總天數(shù)：________天。
2、工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
3、質量要求
(1)工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
(2)工程驗收標準，雙方同意參照__________省地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。
(3)施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4、付款方式
(1)合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(__________年____月____日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注：施工工費包括人工費)
甲方付清工程價款，乙方開具統(tǒng)一發(fā)票，向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
(2)工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
(3)甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
(4)甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
5、違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
6、合同的變更和終止
(1)合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
(2)施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
7、合同生效
(1)本合同由雙方蓋章，簽字后生效。
(2)本合同一式______份，甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
個人裝修合同糾紛篇十五
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定委托乙方進行房屋裝修，訂立本協(xié)議，以共同恪守。
三、工程項目：
1、工程項目包含:________
2、未盡細節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。
五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。
六、工程造價：_____ ____元人民幣。
七、付款方式：工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，______天內付清乙方全部費用。
八、未盡事宜，甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
九、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方：簽字(蓋章)：聯(lián)系電話：年 月 日
乙方： 簽字(蓋章)： 聯(lián)系電話：年 月日
個人裝修合同糾紛篇一
委托方：（以下稱甲方）。
被委托方：（以下稱乙方）。
茲為甲方委托乙方承擔甲方住宅的室內裝飾設計工作，雙方同意簽定下列條款并共同遵守：
一、甲方將位于_____________的住宅，實用面積合計______平方米委托乙方進行室內裝飾設計。
二、乙方接受委托書后，乙方應根據(jù)甲方提供的住宅建筑平面圖（必要時應進行現(xiàn)場勘測），并結合甲方所提供的意見辦理如下事宜：
1、提出平面布置方案。
2、平面布置方案經甲方審定后，乙方繪出平面圖、吊頂圖、電路圖、立面圖、家具圖及相關剖面節(jié)點圖。
3、提供工程中所需要的詳圖，若甲方需要效果圖，另按每張____元收費。
4、乙方負責解釋圖紙。
5、乙方提出的設計方案須經甲方審核，參照甲方意見進行修改。以不違反合同規(guī)定為原則，在協(xié)商基礎上達到雙方滿意。
6、乙方負責提供設計圖一套，若需再提供設計圖紙，按工本費a3（_____元/套）、a4（_____元/套）。
三、設計費合計人民幣（大寫）_______________元整。
四、設計費的付款方式：
1、簽約時，預付設計費（大寫）_______________元整。
2、乙方交付經甲方同意確認后整套設計圖紙時，甲方一次性付清設計費余額；如中途甲方有要求乙方提供部分圖紙，甲方需付相應設計費。
五、全部施工設計圖應于甲方確認后_____日內完成并交付給甲方。
六、乙方不得拖延以致影響工程進度，若超過約定期限____日以上不能完成時，甲方可解除合同，同時乙方需歸還已收的定金。
七、甲方有特殊情況必須終止設計時，應及時通知乙方，甲方應付乙方接到通知時所完成部分的設計費用。
八、因甲方原因對已確認的設計進行修改的，乙方可相應提供一次修改，如超過一次甲方應付修改部分的設計費（雙方協(xié)商決定費用）。
九、本合同所設計的圖紙的版權為甲方擁有；只供乙方作為本合同指定的地點施工專用。不得轉讓或作其它用途，若乙方有本合同施工以外的其它用途，應征得甲方同意。甲方保留收取轉讓費之權力，轉讓費另行協(xié)商。
十、本合同系指設計委托，若需委托施工另行簽定工程施工合同；若需委托監(jiān)理時，另簽定監(jiān)理委托合同書。
十一、甲方在收到設計方案的全部圖紙時，不得以設計內容不滿意為由，拒付設計費，雙方應以合作態(tài)度協(xié)商解決。
十二、本合同為雙方同意簽訂，雙方不得以其他文件提出對合同書作其它解釋。本委托合同書中如某一項經雙方協(xié)商無效時，不得影響其它條款的實施。
十三、雙方就本合同約定的'條款有所爭議時，經雙方同意可請______市室內裝飾協(xié)會調解，該調解結果為最終解決方式，甲乙雙方均應服從所作的調解，切實執(zhí)行，調解費由雙方分擔。
十四、若本合同設計的工程由乙方包工包料，設計費全免，在施工工程款中扣除。
十五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均具同等法律效力。
十六、本委托合同書自簽字（蓋章）之日起生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
個人裝修合同糾紛篇二
業(yè)主 （以下簡稱甲方）：
聯(lián)系電話：
施工隊（以下簡稱乙方）：
聯(lián)系電話：
一、 工程概況
工程地址：
二、 價格
清包工費： 5200元，xx寫：伍仟貳佰元整
其中 水電工 元
木工 元
瓦工 元
油漆工 元
垃圾清運費 元
三、 付款方式
1、施工隊進場，預支生活費： 1000元
2、木工完成，付1000 元
3、瓦工完成，付1000元
4、工程竣工，付1800 元
5、保修金 400元，從竣工之日起________年后支付
四、 設計
1、 甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作。
2、 甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。
五、 材料
1、 乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應在4天內及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。
2、 未經甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。
3、 乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料，并開具正式發(fā)票。
4、 乙方應驗收甲方所購建材的質量，發(fā)現(xiàn)質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，并承擔因材料質量引起的損失。
5、 乙方應幫甲方，核對數(shù)量和配件的準確性。
6、 乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現(xiàn)場。
7、 乙方應保證在本小區(qū)內沒有雙包和半包的工程。
8、 乙方應做好對施工完成的成品保護工作。
9、 未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發(fā)現(xiàn)此類現(xiàn)象，按材料價格加倍從人工費中扣除。
六、 工期
七、 材料搬運
甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運。
八、 垃圾清運
1、 垃圾袋裝化。
2、 垃圾應日日清。
3、 垃圾應由乙方清運至物業(yè)指定的垃圾堆放場所。
九、 勞動力管理
1、 開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件。
2、 未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜。
3、 甲方應及時替乙方辦理小區(qū)出入證件并支付相關費用。
4、 乙方應具備在____市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔。
5、 乙方指定由 為工地現(xiàn)場負責人， 為替補負責人。
6、 在合同價內，乙方應提供 人次跟隨甲方挑選材料。
7、 乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，每天工地現(xiàn)場必須保持2（1人）人以上的施工人員。
8、 未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。
十、 施工機具
1、 乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。
2、 因工具所產生的易耗品（如鉆頭、鋸片等）由甲乙雙方各自承擔一半，甲方代購，在工程完工后結算。
十
一、工地現(xiàn)場管理
1、 現(xiàn)場禁止使用明火。
2、 現(xiàn)場禁止吸煙。
3、 油漆材料必須和其他材料分開放置。
十二、維修
1、 因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在兩年內無償維修。
2、 普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內及時維修，特殊情況（水、電問題）乙方必須在24小時內趕到并維修。
3、 若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發(fā)生的人工費用按實從保修金中扣除。
十三、合同附件
1、 施工項目清單。
2、 雙方認可的報價單。
3、 乙方開出的材料采購清單。
十四、合同爭議
1、 出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商。
2、 協(xié)商不成可向爭議所在地提起訴訟。
十五、裝修要求
電路安裝工藝要求：
1、 電路安裝時，必須用有合格證書的產品材料。
2、 三線制安裝必須用三種不同色標。原則上，紅色、黃色、蘭色、為火線色標。蘭色、綠色、白色為零線色標，黑色，黃綠彩線為接地色標。
3、 所有導線安裝時，必須用相應的c管子穿起來，埋在事先鑿好的深寬為43c的槽子里，如遇并排線路槽子鑿寬時，不能影響其他工種施工，必要時可和木、瓦工協(xié)商解決施工中的難題，不得有只顧自己，而不顧xx局的施工作風。
4、 所有線路必須按橫xx豎直的方向分布，嚴禁蛛網(wǎng)式分布。c管一頭要穿進總開關箱約3c左右，然后沿墻壁，順地面 垂直分布，轉彎處用90度彎頭或軟管聯(lián)接好，并用管卡固定好。所有導線在c管子里不能有接頭。
5、 預埋導線的線徑xx小是按電器的功率來測算的，空調，浴霸，電熱水器，冰箱的線路必須從開關箱單放到位。
6、 所有預埋導線留在接線盒處的長度為20c，按線盒必須用水泥砂漿封裝牢固，并使其保持端正，不得歪斜，其合口要略低于墻面0。5c左右。總開關箱xx小可視客戶用電線多少來確定。
7、 所有導線分布到位確認無誤后，可通電試驗，方法為：將所有用電接頭接上燈頭套上15燈泡，接通電源如全亮說明該戶電路安裝基本合格，這時可填寫工程交接單。請其它工種負責人簽字驗收，電氣隱蔽工程初步結束。
8、 安裝各種燈具和開關面板，需在油漆快要撤場前三天或漆最后一遍油時進場，xx型吊燈頂部必須事先用膨脹羅絲固定43c木方，然后將吊燈固定羅xx在木方上。所有開關的面板安裝必須平整端正，不得歪斜?？郯逦敓舭惭b時，必須將固定羅xx在木楞子上，嚴禁切在扣板上（此木楞可事先請木工安裝好）。
9、 電話線和有線電視線不得和電線同在一根c管內必須各行其道。
甲方：（簽字）
乙方：（簽字）
________年____月____日
________年____月____日
個人裝修合同糾紛篇三
承接方（乙方）：________________________
工程項目：_______________________________________________________。
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。
1、工程地址：_______________________________________________。
2、居室規(guī)格：房型______層（式）______室______廳______廚______衛(wèi)。
（1）______室，計______平方米。
（2）______廳，計______平方米。
（3）______廚房，計______平方米。
（4）______衛(wèi)生間，計______平方米。
（5）______陽臺，計______平方米。
（6）________過道，計______平方米。
（7）其他（注明部位）____________，計________平方米。總計：施工面積____________平方米。
3、施工內容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
5、工程開工日期：______年______月______日。
6、工程竣工日期：______年______月______日。
7、工程總天數(shù)：________天。
工程價款（金額大寫）___________________元，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元。
2、人工費__________元。
3、設計費__________元。
4、施工清運費__________元。
5、搬卸費__________元。
6、管理費__________元。
7、稅金（________%）___________元。
8、其他費用（注明內容）______________元。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件（三）《家庭裝潢工程材料決算清單》。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4、質量檢查監(jiān)督部門：________________________委員會。
5、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。
6、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
1、合同一經簽訂，甲方即應付________%工程材料款和施工工費的________%；當工期進度過半（________年________月________日），甲方即第二次付施工工費的________%。剩余________%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。（注：施工工費包括人工費）
甲方付清工程價款，詳見本合同附件（七）《家庭裝潢工程工程結算表》，乙方開具統(tǒng)一發(fā)票，向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，詳見本合同附件（八）《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件（五）《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的，每逾期________天按未付工程價款額的________%支付給乙方。
4、甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件（復印件）交給乙方。
1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的________%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲________日，以裝潢工程價款中人工費的________%作為誤工費支付給乙方____________元。
2、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5、施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
1、工程質量驗收，詳見本合同附件（六）《家庭裝潢工程質量驗收表》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在________天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。
（一）甲方
2、二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。
3、如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。
（二）乙方
1、應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質；如是下屬分支機構，也須有上級公司出具的證明；經辦業(yè)務員必需有法人代表的委托證書。
2、指派（姓名）__________為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
3、負責施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。
4、嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。
5、在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為________個月。
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的________%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決?；驊{本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向________________________委員會投訴，請求解決。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向——仲裁委員會申請仲裁——人民法院提起訴訟。
個人裝修合同糾紛篇四
二、加工承攬合同0.5‰
三、建設工程勘察、設計合同0.5‰
四、建筑、安裝工程承包合同0.3‰
五、財產1‰
六、貨物運輸合同0.5‰
七、倉儲、保管合同1‰
八、 0.05‰
九、財產保險合同1‰
十、技術合同0.3‰十
一、產權轉移書據(jù)0.5‰十
二、營業(yè)帳簿
1.記載資金的帳簿0.5‰
2.其他帳簿每件5元十
三、權利、許可證照每件5元十
四、股票交易3‰獎勵兌現(xiàn)操作方法
(二)、雙方確認，購房合同、銷售商出具的收款收據(jù)、購房發(fā)票、貸款合同、放款通知、房地產權證、供樓繳款存折以及相關資料的原件一律由甲方保管，乙方只留復印件。乙方需要使用原件時可向甲方借用。 提供貸款的銀行保管房地產權證的，乙方需向銀行借用房地產權證時，應事先征得甲方書面同意，否則視為乙方違約。
(三)、甲方根據(jù)借款合同的規(guī)定于每個月直接將1500元款項存入乙方用于交納供樓款的存折，不足部分由乙方自行承擔。甲乙雙方同意，由甲方財務部門直接在乙方工資中扣除不足部分款項，代乙方辦理交納全部供樓款的手續(xù)。
三、甲方給予乙方的上述獎勵是附帶條件的，乙方自愿接受本協(xié)議第四條及相關條款所約定的附帶條件。
四、乙方同意，在獲得上述獎勵的同時，自愿接受如下條件、限制和約束：
(一)、乙方保證在________年____月____日前不主動辭職離開甲方公司：
(二)、乙方保證繼續(xù)積極努力工作。今后，如果甲方董事會認為乙方工作態(tài)度明顯變差、工作業(yè)績明顯下降，甲方有權單方面決定下調獎勵金額的額度。此后，每期須交納的供樓款不足部分由乙方自行承擔。
(三)、乙方應嚴格遵守國家法律法規(guī)和甲方的各項：
(四)、甲乙雙方確認，在________年____月____日之前，乙方不擁有該房產的完全所有權及處分權。未經甲方書面同意，乙方不得轉讓該房產或抵押給任何第三人(提供按揭的銀行除外)。如有特殊情況，乙方確實需要轉讓該房產的，須經甲方認可，并在協(xié)商確定有關具體事宜后才可以轉讓。屆時，辦理房產轉讓手續(xù)所需費用由乙方自行承擔。
(五)、出現(xiàn)下列情況之一的.即視為乙方違約，甲方有權決定終止為乙方交納供樓款，并由乙方向甲方支付違約金(違約金額度按照甲方已經代乙方交納的供樓款計)，乙方拒絕交納違約金的，甲方有權通過法律途徑處理上述房產抵償：
1、乙方在________年____月____日前主動辭職或不辭而別而離開甲方公司的(為辦理任何請假手續(xù)連續(xù)三個工作日未正常上班的視為不辭而別)：
2、乙方違反國家法律、法規(guī)被國家機關處分，不能繼續(xù)在甲方公司工作的：
3、乙方嚴重違反國家勞動法規(guī)及甲方規(guī)章制度或嚴重損害甲方利益被甲方辭退的：
4、乙方違反如下有關商業(yè)秘密、知識產權保護以及競業(yè)禁止方面規(guī)定的：
(1)、乙方對于甲方頒布實施的商業(yè)秘密及知識產權保護管理制度已經明確了解，乙方愿意嚴格遵守：
(4)、未經甲方總經理書面同意，不得以任何形式公開公司產品設計、材料及客戶資料;
(5)、將來如離開公司，乙方須將工作期間所掌握的所有資料、樣品等全部交還公司。離開公司之后，仍須遵守上述規(guī)定。
(6)、乙方離職后________年之內，不得到與甲方公司相同類型的與甲方有競爭關系的企業(yè)工作，也不得自行投資或與他人合資開設此類企業(yè)。
(五)項第4款規(guī)定的即構成嚴重違約。除了承擔違約責任之外，由此給甲方造成經濟損失的，一律由乙方負責賠償。
五、甲方承諾，如果今后乙方為公司作出更大貢獻的，經董事會認定后，甲方將繼續(xù)根據(jù)公司有關規(guī)定給予乙方其他獎勵。
六、本協(xié)議經甲、乙雙方簽字蓋章即生效，有效期為________年。本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商確定。
七、甲乙雙方特此確認，本協(xié)議的全部內容都是雙方的真實意思表示，雙方不得以任何理由主張本協(xié)議無效或部分內容無效。
八、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具備同等法律效率。
個人裝修合同糾紛篇五
承接方（乙方）：______________
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定委托乙方進行居室裝修，為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地址：
2、居室規(guī)格：房型，總計施工面積______________平方米。
3、施工內容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4、委托方式：包工包料大包干交鑰匙工程。
月日，工程總天數(shù)天。
第二條：工程價款
工程價款（金額大寫），詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。
第三條：質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經雙方認可。
2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備、產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或價格有差異，應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的`材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場，如延期到達。施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方，材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式
1、合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%，當工期速度過半（______________年______________月______________日），甲方即第二次付施工工費的40%，剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算，（注：施工工費包括人工費）。
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工，驗收合格未結清工程價款時間，不得交付使用。
第六條：工程工期
1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方。
2、由甲方自行挑選的材料、設備因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
第七條：其他事項
1、甲方責任
1）必須提供經物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2）二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。
2、乙方責任
1）指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量的按時完成施工任務。
2）負責施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人，萬一發(fā)生，必須盡快負責修復或賠償。
第八條：違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同放，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方，因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第九條：爭議解決
本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十條：合同的變更和終止
1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守，任何乙方需變更合同的內容，應經雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清除手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第十一條：合同生效
1、本合同雙方簽字后生效。
2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方（業(yè)主）：______________
乙方：______________
簽字：______________
委托代理人簽字：______________
個人裝修合同糾紛篇六
乙方：________________
___________（以下簡稱甲方）為裝修信息性房屋（_____小區(qū)_____棟_____單元_____室），經與__________（以下簡稱乙方）雙方協(xié)商，訂立本協(xié)議，以共同恪守。
一、工程項目：
2、__________個衛(wèi)生間做防水，鋪地磚及瓷磚
3、主臥衛(wèi)生間安裝馬桶及臺柱盆；
4、公用衛(wèi)生間安裝臺柱盆；
5、廚房做防水，安裝櫥柜；
6、包臥室、衛(wèi)生間門；
7、未盡細節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。
二、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方），乙方負責施工。
三、質量標準：施工質量要符合安全要求和國家要求的裝修標準，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。
四、施工期限：______年_____月_____日至_______年_____月_____日，如不能按期完成，每天將處罰金_____元。
五、工程造價：按照附表價格，由乙方采購材料并安裝。如有變更，以雙方認可的變更單結算為準。
六、付款方式：合同簽訂后，甲方支付現(xiàn)金_______（大寫：人民幣_______萬元整）經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內一次將剩余裝修費付清。
七、其它問題：裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
八、本協(xié)議一式_____份，甲乙方各執(zhí)_____份，具有相同效應。
個人裝修合同糾紛篇七
甲方的房屋一幢需要裝修，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修，并將裝修成果交付甲方使用。現(xiàn)經雙方友好協(xié)商達成下列協(xié)議：
一、甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，經甲方驗收合格支付承攬裝修費，也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜應與甲方聯(lián)系，以確保工程質量和工期。
二、裝修施工地點：______________________________________________。
三、乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每_______元平方米。
四、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任，也不墊付任何費用。乙方在施工中應采取必要的安全防護措施，如遇上述情況發(fā)生，造成的損失均由乙方負責。
五、本合同簽訂后工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。
六、本合同一式_______份，雙方各持_______份，均具有同等法律效力。
____年____月____日____年____月____日
個人裝修合同糾紛篇八
被申請人__________縣__________鄉(xiāng)人民政府
法定代表人：_________________，系_________。
復議請求
請求_________人民政府依法撤銷被申請人作出的《__________鄉(xiāng)人民政府關于雪浦村石關溝組陳某某與姜某某土地權屬爭議的處理決定》雪府裁字【20__】6號，并責令被申請人依法重新作出處理決定。
事實及理由
申請人_________與第三人_________土地權屬爭議一案，第三人_________于_________年_________月_________日向被申請人申請確權。被申請人受理后，在未查清爭議土地的客觀事實、違反法定程序的情形下，草率的于_________年_________月_________日作出《__________鄉(xiāng)人民政府關于雪浦村石關溝組陳某某與姜某某土地權屬爭議的處理決定》雪府裁字【_________】1號(以下簡稱1號處理決定)，申請人不服依法向普安縣人民政府申請復議。__________縣人民政府于_________年_________月_________日作出《__________縣人民政府行政復議決定書》普府行復決字[_________]9號，該復議決定以1號處理決定存在認定事實不清楚，證據(jù)不確鑿，內容不適當為由，撤銷被申請人作出的1號處理決定。_________年_________月_________日，被申請人作出《__________鄉(xiāng)人民政府關于雪浦村石關溝組陳某某與姜某某土地權屬爭議的處理決定》雪府裁字【_________】6號(以下簡稱6號處理決定),6號處理決定在查明事實及處理結果等內容幾乎與1號處理決定完全相同，已違反了《中華人民共和國行政復議法》第28條“行政復議機關責令被申請人重新作出具體行政行為的，被申請人不得以同一的事實和理由作出與原具體行政行為相同或者基本相同的具體行政行為”。因此，申請人對被申請人作出的6號處理決定不服，現(xiàn)依法申請行政復議。
從法律依據(jù)上，_________年填制的土地承包底冊可以清楚得知，申請人家(戶主_________，系申請人之父)在小地名為_________處承包得有不同等級的責任地四幅、荒山一片(有_________人民公社管理委員會于_________年_________月頒發(fā)的承包農戶土地使用證證實)。從爭議地現(xiàn)場可得知爭議土地就是申請人家承包的皂角塘處荒山。_________年實行土地延包時，《土地承包合同書》上雖未填寫荒山承包情況，但并不影響申請人家于_________年承包皂角塘處荒山一片的客觀事實。從對爭議土地的實際管控上，申請人家多年來進行了管理、看護，予防止被他人侵占。_________年，第三人趁申請人外出誤工之機在爭議地種麥子，_________年申請人發(fā)現(xiàn)后，采取自救方式在爭議地上種玉米。之所以出現(xiàn)本案爭議，原因在于國家在爭議地附近修建四十米大道、火電廠項目等，第三人見爭議土地將來可能增值較大，便采取訴訟、行政確權等手段，企圖達到侵占申請人土地承包經營權。上述事實有_________村民_________、_________、_________、_________、_________(五位知情人中，_________、_________、_________、_________在爭議地附近有耕地，曾某華系土地發(fā)包時組長)及書證等可以證實。
被申請人作出的6號決定認定事實部分存在嚴重錯誤。6號處理決定中提到第三人_________________在土地下放時，承包有野狗洞土地，并用該處土地張冠李戴的定論為本案爭議土地，完全忽視了申請人_________________家在_________________處承包得有荒山(_________________年_________________人民公社頒發(fā)給申請人之父姜某高的承包農戶土地使用證記載，_________________荒山一片)的關鍵事實，更忽視了野狗洞位于四十米大道右側而爭議土地卻位于四十米大道左側的關鍵事實。該6號決定中，提到第三人陳某某的1.71畝，冊上載明：_________________東西北抵溝，南抵水淹地。按被申請人所制作的平面示意圖，爭議地四至界限應為：東抵_________________、南抵_________________、西抵_________________、北抵_________________。無論怎樣比對，均與第三人_________________承包冊上記載的東西北抵溝不相符。_________________人民政府作出的普府行復決字[_________]9號行政復議決定查明的“申請人(_________)在爭議地有荒山而第三人(陳某某)承包土地為荒熟一片且并在承包地內開墾荒地，既然是承包地，為何又要開墾荒地”一節(jié)，被申請人卻置若罔聞,對之前普安縣人民政府行政復議決定認定的內容完全不予理睬。希望復議機關給予重視，并在本案中即時給予糾正。
被申請人作出的6號處理決定所附的平面示意圖，申請人是在收到處理決定后才得知，無法判斷被申請人是否組織過現(xiàn)場指界。如果被申請人組織現(xiàn)場指界，為何不通知申請人到場。僅從被申請人提供的平面示意圖上提到的指界人，無論是_________還是_________，兩家在爭議地附近無土地，無法判斷爭議地狀況。另外，被申請人既然已查明申請人家土地承包戶主是_________(申請人之父)，那就說本案主體有不適格之處，在處理時卻未予重視。
綜上所述，被申請人作出的6號處理決定認定事實不清、證據(jù)不足，處理決定內容明顯不當，處理結果損害了申請人的合法權益。據(jù)此，申請人根據(jù)《中華人民共和國行政復議法》第9條的規(guī)定，特申請行政復議，望復議機關支持申請人的復議請求，撤銷被申請人作出的本案6號處理決定，責令被申請人重新作出處理決定、維護申請人的合法權益!
此致
__________縣人民政府
申請人：_________________
_________年_________月_________日
個人裝修合同糾紛篇九
裝修合同
,是確立甲方(業(yè)主)和乙方(施工單位),雙方權利、義務的重要文件。那么個人裝修合同是怎樣的呢?以下是在本站小編為大家整理的個人裝修合同范文，感謝您的欣賞。
委托方(甲方)： 承接方(乙方)：
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協(xié)議，以共同恪守。
三、工程項目：
1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設________瓷磚，打地角線，要求平整;一個廚房，一個衛(wèi)生間墻面________鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪________瓷磚，要求平整;兩個陽臺地面鋪設________瓷磚，要求平整。
2、未盡細節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。
五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現(xiàn)質量問題，乙方負責無償返工維修。
六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費________元人民幣。
八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方： 乙方：
簽字(蓋章)：
簽字(蓋章)：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
年 月 日
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定委托乙方進行房屋裝修，訂立本協(xié)議，以共同恪守。
三、工程項目：
1、工程項目包含:________
2、未盡細節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。
五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。
六、工程造價：_____ ____元人民幣。
七、付款方式：工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，______天內付清乙方全部費用。
八、未盡事宜，甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
九、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方：簽字(蓋章)：聯(lián)系電話：年 月 日
乙方： 簽字(蓋章)： 聯(lián)系電話：年 月日
建設方： (以下簡稱甲方) 承建方： (以下簡稱乙方)
經甲乙雙方協(xié)商，甲方將自行修建房屋室內裝修工程承包給乙方，并達成如下協(xié)議，甲乙雙方共同遵守。
一、工程概況
1、施工地點：
2、承包方式：按預算執(zhí)行。
3、總 價 款：。
4、工期：自20xx年20xx年日竣工，工期為60天。
二、工程驗收：
1、施工中乙方必須保質保量，按時完成。
2、工程竣工后，甲方應在3日內組織驗收，如未經驗收擅自使用，應視為驗收合格。
三、工程價款及結算方式：
1、合同簽定后，甲方應支付乙方總工程款，60%計：元，做為材料款。
2、工程過半(木工結束)甲方應支付乙方總工程款30%， 計： 元。
3、工程結束經甲方驗收合格后，甲方應支付乙方其余總工程款10%，計： 元。
4、如乙方在施工中，甲方要求增加工作量或中途改變施工內容要求，甲方應另行支付(差額)費用給乙方，工期順延。
四、違約責任：
1、合同簽訂后乙方應保質保量如期竣工，凡由于乙方原因未能如期竣工的(不可抗拒因素除外)，乙方需承擔總工程款1%作為罰金。
2、如甲方未按合同支付工程款，應每日承擔合同總金額的1%作為罰金。
五、保修及售后服務：
1、因施工質量問題免費保修兩年;
2、如因不可抗力損壞，乙方只維修，所用費用由甲方支付;
3、如人為損壞或需調整變更樣式，乙方合理收費。
六、本合同履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，如無法達成一致，應由當?shù)厝嗣穹ㄔ翰脹Q。
七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。合同簽定之日起生效。
甲方：簽 字：
乙方： 簽 字：
年月日：
個人裝修合同糾紛篇十
原告：_________________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住_________________，電話：______________。
被告：_________________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住_________________，電話：______________。
訴訟請求：_________________
1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權證;
2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權證的違約金;
3、請求法院判令被告承擔本案訴訟費用。
事實與理由：_________________
原、被告雙方于__________年__________月__________日簽訂《商品房買賣合同》，合同約定被告應當于__________年__________月__________日之前為原告辦理房屋所有權證。然而直到__________年__________月__________日過后幾個月，被告仍然未為原告辦理房屋所有權證。經原告多次催告，被告仍以各種理由推脫其責任，被告的行為嚴重損害的'了原告的利益。
為此，原告為維護自身合法利益，特向人民法院提起訴訟，望貴院支持原告的訴訟請求。
此致
__________人民法院
原告：_________
上訴日期_________
個人裝修合同糾紛篇十一
合同編號：
簽訂地點：
簽訂時間：
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循公平、誠實信用的原則，雙方就本裝飾工程的有關事項協(xié)商達成一致，訂立本合同。
一、工程概況
裝飾工程施工地點：
施工內容：
承包方式：
合同總工期 天，自 年 月 日開工至 年 月 日竣工。
合同總價款;
其中：人工費 元;材料費 元。
二、雙方工作
1.甲方工作
1.1開工前，向乙方提供裝飾方案及做法說明一份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施，并經乙方書面確認。
1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)，協(xié)調鄰里關系，保證乙方施工時間。
1.3向乙方提供施工需用的水、電、氣等設備，并說明使用注意事項。協(xié)調做好垃圾清理等工作，并承擔相應費用。
2.乙方工作
2.1按照甲方的意圖和要求，向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現(xiàn)場交底，交甲方進行書面認定。
2.2乙方指派 為乙方駐現(xiàn)場代表，負責合同履行。按要求組織施工，解決由乙方負責的各項事宜。
2.3未經甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不準隨意拆改原有建筑結構及各種設備管線。
2.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火及環(huán)保規(guī)定。
2.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
三、工期
1.工期延誤
1.1因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
甲方不能按約定提供開工條件。
設計變更和工程量變化。
甲方同意工期相應順延的其它情況。
1.2由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、設備閑置所造成的損失，每停工一天，甲方支付乙方 元。
1.3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方 元違約金。
四、工程價款支付
開工日前三天，甲方支付總價款的 %，計 元;
工程日期過半，甲方再支付總價款的 %，計 元;
驗收合格三日內，甲方支付總價款的剩余部分，計 元。
五、材料供應
1、甲方供應材料
甲方供應的材料、設備應有材料設備表。甲方供應的材料、設備有質量問題或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現(xiàn)場 日內，經乙方驗收，由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失，由乙方負責。甲方供應的材料、設備未經甲方同意，乙方不得挪作它用，否則，乙方應按相應價款的雙倍補償給甲方，并承擔由此造成的損失。
2、乙方采購的材料
乙方采購的材料、設備，必須有材料設備表，注明品牌、規(guī)格、等級、數(shù)量、單價和總價，甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的材料、設備與材料設備表不符，不得使用。如乙方未經甲方同意擅自使用，造成的損失由乙方負責。
六、工程變更
在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方代表聯(lián)系，在簽訂變更單后方可進行該項目施工。凡私自與施工作業(yè)人員商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負。給乙方造成損失的，甲方應負責賠償。
七、質量與驗收
1.工程質量
1.1工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為依據(jù)，以《天津市建筑裝飾工程質量檢驗評定標準》為質量評定標準。
1.2乙方應認真按照約定技術質量標準和設計要求進行施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。如工程質量達不到約定條件，乙方應按甲方的要求返工、修改，并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。
2.竣工驗收與保修
2.1工程完工后，乙方應當向甲方提交工程驗收單。甲方自接到工程驗收單七日內驗收，在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收，超過七日的視為竣工驗收已被確認。
2.2雙方約定隱蔽工程和中間驗收部位： 。
2.3雙方約定的保修項目內容期限為： 。
八、安全和防火
1、甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規(guī)范。
2、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
九、違約責任
甲、乙雙方應嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款，甲方不能及時給出必要的指令、確認，不按合同約定履行自己的義務，或其他使合同無法履行的行為，甲方應承擔違約責任。乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到標準要求，或其他使合同無法履行的行為，乙方應承擔違約責任。
甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價款的 %向對方支付違約金，若違約金不能彌補損失時，當事人可以要求對方予以增加。
十、合同爭議解決方式
雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決或請 調解。協(xié)商或調解不成時，雙方可以按下述第 種方式解決：
1、由 仲裁委員會仲裁;
2、向人民法院起訴。
十一、其他約定
。
十二、本合同未盡事宜，經雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
十三、組成本合同的文件包括：
1、本合同條款及合同附表;
2、施工圖紙及做法說明;
3、雙方有關本工程洽商的其他書面協(xié)議;
4、補充規(guī)定。
十四、其他
1、本合同正本兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量，雙方約定后生效。
2、乙方收到本裝飾工程價款尾款，本合同即告終止。
業(yè)主：承包方：
注冊地址：
住地：法定代表人：
委托代理人：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
年月日年月日
鑒證單位：
經辦人：
鑒證日期：
年月日
附表一
工程量及報價清單
裝飾施工地點：單位：元、平方米
編號
項目名稱
施工內容及
材料
工程量
綜合單價
總價
備注
合計
第頁共頁
甲方：乙方代表：
附表二
甲方供應材料設備一覽表
第頁共頁
序號
材料或設備名稱
規(guī)格型號
產地品牌
單位
數(shù)量
質量等級
抵現(xiàn)場時間
乙方代表簽字
附表三
乙方采購材料設備一覽表
第頁共頁
序號
材料或設備名稱
生產廠家
規(guī)格型號
單位
數(shù)量
質量等級
單價
總價
甲方：乙方代表：
附表四
設計變更單
第頁共頁
序號
變更內容
原設計
新設計
增減費用
詳細說明：
甲方簽字：乙方代表簽字：年月日
注：若變更內容過多可復印另加頁
附表五
工程驗收單
整體工程驗收結果
甲方簽字：
年月日
個人裝修合同糾紛篇十二
甲方：____________(以下簡稱甲方)
乙方：____________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》及相關法律規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方將工程承包給乙方裝修事宜達成如下協(xié)議：
第一條：工程概況：
1、工程地點：________________
2、工程內容及做法：詳見附件1：_______________有限公司__________分公司裝飾裝修工程預算表、附件2：_______________有限公司__________分公司裝飾裝修施工工藝標準。
3、工程承包方式：雙方商定，材料、設備詳見附件3：_有限公司__________分公司提供裝飾裝修材料明細表。
4、工程期限為工作日(如遇工程變更或合同約定原因則工期相應順延)，從甲方簽認圖紙的第天起算，詳見附件4：有限公司_____分公司設計圖紙。
5、工程項目：以預算項目為準，詳見附件1：____________有限公司_____分公司裝飾裝修工程預算表。
6、合同價款：本合同工程造價預算為人民幣大寫________________元，詳見附件1：_有限公司_____分公司裝飾裝修工程預算表。
第二條施工圖紙：
雙方商定由甲方提供設計圖紙，乙方按圖紙施工，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份，詳見附件4__________有限公司德宏分公司設計圖紙。
第三條甲方權利義務
4、施工期間甲方負責做好施工現(xiàn)場的安全保衛(wèi)及消防等工作;
9、在施工過程中由甲方引起的一切安全責任事故由甲方負責，與乙方無關。
第五條乙方權利義務
3、保護好原房內的水、電、氣管道，保證管道的暢通;
5、嚴格按照施工圖進行施工，確保工程質量，按合同規(guī)定的時間如期完工和交付;
6、按照有關規(guī)定提出竣工驗收技術資料，辦理工程竣工結算，參加竣工驗收;
8、在合同規(guī)定的保修期內，對屬于承包責任的工程質量問題，負責無償修理;
9、在施工過程中由乙方引起的一切安全責任事故由乙方負責，與甲方無關。
第六條工程變更：
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費用及工期，詳見附件5昆明xx公司裝飾裝修工程變更單。
第七條材料的提供：
由乙方提供的材料、設備(詳見附件3：____________________有限公司_____分公司提供裝飾裝修材料明細表)，應在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方，經甲方檢驗簽字后方可使用;由甲方提供的材料、設備，材料質量由甲方負責，工程質量由乙方負責。
第八條工期延誤：
對以下原因造成的工期延誤，工期順延;
1、工程變化和設計變更，停水、停電;
2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延：
3、甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延;
5、不可抗力及甲方同意工期順延的其他情況;
第九條質量標準
雙方約定本工程施工質量標準按照_______________有限公司_____分公司的《工程質量驗收標準》(詳見附件9：_有限公司_____分公司的《工程質量驗收標準》)執(zhí)行，并按雙方合同約定履行。
施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議，由_____省家裝協(xié)會對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方承擔。
第十條工程驗收和保修：
1、雙方約定在施工過程中分項對工程質量進行驗收，對每一個分項目乙方應提前兩天通知甲方進行驗收，分項驗收合格后應填寫工程驗收單，(詳見附件6____________公司裝飾裝修工程驗收單)，在工程款結清后，辦理移交手續(xù)(詳見附件7__________有限公司__________分公司裝飾裝修工程結算單)。
2、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為兩______年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單(見附件8：____________公司裝飾裝修工程保修單)。
第十一條工程款支付方式：
1、本合同簽訂后十五日內支付工程總造價______%，即______元整;泥水、水電暗槽部分和木工工程完工驗收合格后，十五日內支付工程總造價______%，即_________________元整;全部工程完工并驗收合格后四十五日內支付工程總造價55%，即_________________元整，剩余工程尾款___%，即__________________元整保質期結束付清。
2、工程結算以甲方報價單中單項單價為結算依據(jù)，完工驗收時據(jù)實測量，按實際增、減工程量結算，新增工程由乙方先做，在該項工程驗收合格后甲方一次性給支付乙方工程款的95%，剩余的5%一并計入質保金，質保期滿后，由甲、乙雙方統(tǒng)一結算。
3、如施工工程發(fā)生變更，按甲方的變更圖紙為結算依據(jù)。
4、工程驗收合格后，乙方應向甲方提供工程結算清單，并將有關資料達交甲方;甲方接到工程結算資料后在15日內如無異議，雙方應填寫工程結算單，甲方應在工程結算單簽字后按本條第1款的約定結清全部工程進度款。
第十二條違約責任：
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
2、非因甲方及本合同第八條明確的原因，乙方所實施工程不能按期經甲方驗收合格的，每延誤一天向甲方支付應付工程款總數(shù)5%的違約金，遲延十五日以上的，甲方有權解除本合同另行委托施工單位，同時有權要求乙方承擔另行委托施工單位的全部費用，該費用可在乙方工程款中直接劃扣，給對方造成的實際損失超過該數(shù)額的，應對超過部分進行補償。
3、甲方未按期支付工程款的，按日向乙方支付應付工程款總數(shù)______%的違約金。
4、本合同生效后，擅自解除合同方，按合同總價的20%作為違約金。擅自解除合同，給對方造成的實際損失超過違約金的，應對超過部分進行補償。
5、因一方原因造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
第十三條合同爭議的解決方式：
協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應首先協(xié)商解決，協(xié)商不成交由潞西市人民法院裁判。
第十四條垃圾清運：
因施工產生的垃圾由乙方負責處理。
第十五條合同效力：
1、本合同一式________份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力;
2、本合同的附件及補充協(xié)議，作為本協(xié)議不可分割的組成部分，具有同等法律效力;
3、本合同雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
第十六條合同附件：
附件1：_________
甲方(蓋章)：____________乙方(蓋章)：____________
地址：____________地址：____________
電話：____________電話：____________
個人裝修合同糾紛篇十三
乙方(施工方)：____________
甲方雇傭乙方裝修甲方位于______市___區(qū)___路___號______小區(qū)內___號房屋，甲乙雙方應共同遵守以下條款：
一、裝修項目及價格
(一)水電安裝
水路：包括兩個衛(wèi)生間、廚房、陽臺的水路、燃氣管路的敷設安裝。
電路：由甲方指定增設的室內開關、插座以及燈具的安裝。
價格：水電安裝費用總價為______元整(含人工費、沙子水泥材料費以及建筑垃圾倒放費等)。
(二)地面、墻面貼磚
1、地面客廳、餐廳、兩個衛(wèi)生間、廚房、陽臺以及過道等，單價為____________元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。
2、墻面：兩個衛(wèi)生間、廚房、三個房間飄窗以及廚衛(wèi)門窗包封等，單價為____________元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。
3、碰角：所貼墻面直角對接處，單價為____________元/米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。
4、踢腳線：餐廳、客廳以及過道處等，單價為____________元/米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。
5、其他：貼磚所遇到水電管路等的接頭、底盒需要鉆洞、開槽時，不發(fā)生費用;三根管道的包封、批灰以及廚房門洞、大門旁鞋架洞的批灰共______元;門窗包封時按實際碰角長度計算(即單價為____________元/米，含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。
(三)砌灶臺
灶臺總長度約米(以實際尺寸為準)，灶臺面寬0.55-0.6米，混磚結構。單價為____________元/米(含人工、水泥砂漿、鋼筋、輔料、貼磚、臺面貼石材，不含主材磚及柜門)。
(四)陽臺封窗
陽臺封窗采用鋁合金窗，厚度mm的南南鋁材，厚度0.5mm的玻璃，南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色兩扇。單價為______元/平方米(含安裝費、材料費)。
(五)地面找平
三個房間用水泥砂漿找平，與客廳貼磚后高度相對找平。單價為____________元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料)。
二、具體要求
(一)乙方自己準備專業(yè)工具和人員。乙方人員在裝修過程中，要遵守小區(qū)物業(yè)管理，不得占用甲方房屋生活、起居，并注意人身安全。如果因乙方自己的過失和錯誤，造成人身和財產的損失，由乙方自己承擔。
(二)裝修前，乙方事先確認既有裝修設施的狀況;材料使用前，確認材料無質量問題，否則驗收時所發(fā)現(xiàn)的新生缺陷和質量問題，由乙方承擔全部責任并負責賠償。
(三)乙方在裝修過程中必須按標準的工藝和程序進行，不得偷工減料，不得污損、毀壞甲方屋內(包括地面、墻面)和周圍環(huán)境的任何設施，如果造成不可復原的損壞，乙方要承擔賠償和修復的全部費用。
(四)乙方在保證裝修質量的前提下，應保護和節(jié)約材料和用具。如造成人為的損壞、浪費和丟失，乙方須賠償。特別是貼磚時應注意避免耗材過大，須認真仔細選磚，有瑕疵(砂眼、破損、色差、變形等)的不浸泡不采用。
(五)乙方在裝修中應設法及時補救裝修缺陷，如不能補救，甲方可以要求返工或賠償，直至達到裝修要求為止。
(六)施工中所需的水泥、砂子、磚、鋼筋等原材料由乙方承擔(其余由甲方自行選購)，所使用的原材料須符合國家相關房屋建筑行業(yè)標準，無污染。
(七)乙方所提供的水泥為xx牌，標號為32.5#;砂子為河砂。
(八)水電安裝滿足甲方安全、放心、正常使用要求，開關插座無松脫以及線路無漏電、漏水等現(xiàn)象。
(九)貼磚要求平整、平直、無空鼓、松動、脫落、起翹等現(xiàn)象，接縫(含碰角)大小一致、平直、工整，踢腳線平直并與墻面水平一體。
(十)灶臺必須牢固、安全，無漏水現(xiàn)象;鋁合金窗安裝牢固、安全，無漏雨漏風現(xiàn)象，材質必須符合國家相關行業(yè)標準。
三、施工時間嚴格控制在上午___________-____________、下午___________-___________時段，晚上乙方人員不得在甲方房屋內留宿，以免影響他人正常休息。
四、裝修工期為______年______月日_______年______月日，共天。裝修工期不得超過15天，最長允許延期5天。此外每延長一天扣工費____________元。
五、裝修結束后，甲乙雙方共同現(xiàn)場驗收，不合格處要求及時返工。
六、未盡事宜或施工過程中需要增減工程項目、遇到的問題雙方共同協(xié)商解決。
七、本協(xié)議一式四份，各執(zhí)兩份，甲乙雙方簽字后生效。甲乙雙方同意遵守以上各項條款。如果出現(xiàn)違約，雙方應各自承擔因違約所造成的相應經濟和法律責任。
甲方：____________乙方：____________
個人裝修合同糾紛篇十四
承接方(乙方)：________________________
工程項目：______________________________
1、工程概況
總計：施工面積____________平方米。
(3)施工內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
(4)工程開工日期：__________年____月____日。
(5)工程竣工日期：__________年____月____日。
工程總天數(shù)：________天。
2、工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
3、質量要求
(1)工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
(2)工程驗收標準，雙方同意參照__________省地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。
(3)施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4、付款方式
(1)合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(__________年____月____日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注：施工工費包括人工費)
甲方付清工程價款，乙方開具統(tǒng)一發(fā)票，向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
(2)工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
(3)甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
(4)甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
5、違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
6、合同的變更和終止
(1)合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
(2)施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
7、合同生效
(1)本合同由雙方蓋章，簽字后生效。
(2)本合同一式______份，甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
個人裝修合同糾紛篇十五
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定委托乙方進行房屋裝修，訂立本協(xié)議，以共同恪守。
三、工程項目：
1、工程項目包含:________
2、未盡細節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。
五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。
六、工程造價：_____ ____元人民幣。
七、付款方式：工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，______天內付清乙方全部費用。
八、未盡事宜，甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
九、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方：簽字(蓋章)：聯(lián)系電話：年 月 日
乙方： 簽字(蓋章)： 聯(lián)系電話：年 月日