合同可以減少風(fēng)險,防止合作伙伴的不當行為。合同應(yīng)當符合法律法規(guī)的要求,不得違背公序良俗。合同的范本中可能包含了一些常見的附加條款,需要注意仔細閱讀。
加工材料合同篇一
簽訂日期:xx年xx月xx日
合同簽訂地點:xx。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,遵循平等自愿、誠實信用原則,就工程中定做方委托承攬方加工事宜,經(jīng)雙方協(xié)商,特訂立本合同。
第一條定做產(chǎn)品。
第二條定做成品質(zhì)量要求。
加工定做物品,需要封存樣品的,應(yīng)當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
1、用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做物的質(zhì)量時,定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、用定做方原材料完成工作的,合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定做方應(yīng)按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交提日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法。
1、承攬方在依照定做方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定做方;定做方應(yīng)當在xx(時間)內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在xx(時間)內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定做方,因此造成的損失,由定做方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定做方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定做方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3、定做方應(yīng)當在協(xié)議簽訂后天內(nèi)提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金。
第六條驗收標準和方法。
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定做方應(yīng)當在接到承攬方書面通知后天內(nèi)驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應(yīng)當向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項目,雙方協(xié)商,質(zhì)量保證期為天。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定做方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3、當事人雙方對承攬的定做物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點。
第八條包裝要求及費用負擔(dān):
第九條運輸辦法及費用負擔(dān):
第十條結(jié)算方式及期限:
第十一條其他:
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的',應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當負責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定做方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定做方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定做方不再需要的,定做方有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定做物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定做物毀損,丟失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定做物,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之五償付違約金。逾期15天不能交付,視為承攬方不能完成。未經(jīng)定做方同意,提前交付定做物,定做方有權(quán)拒收。
5、不能交付定做物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%—30%幅度)或酬金總額的_____%(20%—60%幅度)違約金。
6、異地交付的定做物不符合合同規(guī)定,暫由定做方代保管時,應(yīng)當償付定做方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定做物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、丟失的、應(yīng)當償付定做方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定做方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定做方的違約責(zé)任。
1、中途變更定做物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%—30%幅度)的違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定做方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定做物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定做物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定做物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定做物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定做方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定做方應(yīng)當承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理。
雙方發(fā)生爭議時,可以通過協(xié)商解決。協(xié)商不成,可以采取下列一種方式解決:
第一種爭議解決方式:向仲裁委員會申請仲裁。
第二種爭議解決方式:向人民法院起訴。
雙方約定按第____種爭議方式解決。
第十六條本合同自年___月___日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,做出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
第十七條本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式四份,雙方各執(zhí)兩份。
第十八條補充條款。
承攬方和定作方確定的債權(quán)不得轉(zhuǎn)讓給其他任何第三方。
承攬方:定作方:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
電話:電話:
開戶行:開戶行:
帳號:帳號:
稅號:稅號:
加工材料合同篇二
鑒于乙方是在合法注冊的,經(jīng)營范圍為的公司,具備承攬加工的資質(zhì)和條件。
依據(jù)中華人民共和國其他相關(guān)的法律法規(guī),甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品:
品名。
規(guī)格。
單位。
數(shù)量。
備注。
1、甲方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時間為:年月日。
2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當進行檢驗,并將確認情況書面通知甲方。
甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應(yīng)當予以更換、補齊。
3、乙方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時間為::年月日。
4、乙方應(yīng)當將所提供的原材料交由甲方檢驗。
甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進行進行檢驗,并將確認情況書面通知乙方,由乙方在日內(nèi)予以補正。
三、技術(shù)資料及圖紙。
1、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的,應(yīng)當在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應(yīng)當進行檢驗。
乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當即時通知甲方;甲方應(yīng)當在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復(fù),提出修改意見。
3、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的,應(yīng)當在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應(yīng)當進行檢驗。
甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當于當日通知乙方。
乙方應(yīng)當于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改。
四、質(zhì)量要求:
1、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當符合標準。
2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
(也可不約定此項目)。
五、加工成品驗收:
1、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方進行驗收。
甲方應(yīng)當于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進行驗收。
2、驗收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
3、乙方加工成品經(jīng)驗收不符合質(zhì)量要求的,甲方有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權(quán)要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付后,甲方在時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的,仍有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權(quán)要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付:
1、乙方應(yīng)于年月日將產(chǎn)品全部送至甲方倉庫,地址為。
甲方如指定北京市以外的交付地點,應(yīng)承擔(dān)乙方因此而多支出的費用。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
3、實際交付日期,乙方自行送達的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據(jù)上簽收的日期為準。
4、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的,甲方認可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
七、報酬及支付:
1、甲方應(yīng)支付乙方的加工報酬為:每件元(或總報酬元)。
2、報酬的支付采取以下方式。
甲方應(yīng)于年月日支付乙方元,于年月日支付乙方元,余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付。
乙方應(yīng)于每次收款同時將發(fā)票給付甲方。
發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù)。
甲方于乙方每交付件時給付甲方元,乙方于收款時向甲方出具收據(jù)。
收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù)。
收據(jù)載明款額累計達到元,由乙方向甲方開具發(fā)票,同時收回相應(yīng)款額的收據(jù)。
八、包裝要求及費用負擔(dān):由乙方負責(zé)包裝,以加工產(chǎn)品不受損壞為準;包裝費用由乙方承擔(dān)。
九、運輸及費用承擔(dān):
1、甲方提供材料的運輸由甲方負責(zé),運輸費用由甲方承擔(dān)。
2、加工成品的運輸由乙方負責(zé),運輸費用由方承擔(dān)。
十、乙方違約責(zé)任:
1、乙方逾期交付加工成品的,每逾期交付一天,按逾期交付部分總報酬的1%向甲方支付違約金。
逾期交付超過60天,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)當返還甲方已經(jīng)支付的報酬,并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據(jù)實賠償。
2、乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工成品,甲方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,乙方應(yīng)當負責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方元違約金。
該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應(yīng)據(jù)實賠償。
3、乙方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,甲方仍然需要的,乙方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
4、因乙方包裝不善造成定作物毀損的,由乙方賠償損失。
5、乙方不能交付加工成品的,應(yīng)向甲方償還交付部分報酬,并支付該部分報酬的30%作為違約金。
該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應(yīng)據(jù)實賠償。
6、由乙方負責(zé)送貨的,如運輸中造成加工成品損壞,乙方應(yīng)當負責(zé)修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則甲方有權(quán)拒收。
十一、甲方違約責(zé)任:
1、甲方如中途變更加工產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,由此造成的乙方交付遲延,損失由甲方自行承擔(dān)。
給乙方造成損失的,甲方應(yīng)當予以賠償。
2、甲方未按照本合同約定的時間向乙方提供圖紙或原材料的,對延遲提供的期間,乙方交付成品的日期得以順延。
甲方并應(yīng)當償付乙方因停工待料的造成的損失。
3、甲方延遲付款的,就所延遲付款的部分,每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金。
十二、不可抗力:
1、在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的,乙方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。
但乙方應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失。
2、如乙方延期交付期間發(fā)生不可抗力的損失,不免除乙方責(zé)任,乙方應(yīng)承擔(dān)不能交付的違約責(zé)任。
3、在甲方遲延接受期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當承擔(dān)責(zé)任,并賠償乙方因此造成的損失。
十三、合同爭議的解決:
雙方在履行合同中如發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決,如協(xié)商不成,通過如下第種方式解決:
1、向甲方住所地有管轄權(quán)的人民法院起訴;。
2、向北京仲裁委員會提請仲裁;。
十四、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商簽訂書面合同作為附件。
十五、本合同簽訂于北京市區(qū),由雙方授權(quán)代表簽字,并加蓋公司印章后生效。
甲方:乙方:
授權(quán)代表:授權(quán)代表:
加工材料合同篇三
承攬方:____________
簽訂地點:____________
簽訂時間:____年____月____日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限
規(guī)格型號計量單位數(shù)量
名或項目單價總金額合計
二、定作方帶料
材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量質(zhì)量提供日期消耗定額單價總金額
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準
四、承攬方對質(zhì)量負責(zé)的條件及期限
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔(dān)
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時間
十、結(jié)算方式及期限
十一、違約責(zé)任
十二、如需提供擔(dān)保,另立合同擔(dān)保書,作為本合同附件
十四、雙方協(xié)商的.其它條款
定作方承攬方
單位名稱(章)
單位名稱(章)
單位地址:
單位地址:
法定代表人:
法定代表人:
有效期限:____年____月____日至____年____月____日
加工材料合同篇四
甲乙雙方同意按照下述條款簽訂本合同。
一、乙方提供以下原料輔料及包裝物料數(shù)量及金額不計價提供)。
二、付款方式:預(yù)付30%元,提貨付清全款70%元。
1、乙方如不按本合同規(guī)定日期向甲方發(fā)運原料物件或發(fā)來的料與本合同條款不符合時,應(yīng)向甲方賠償因此發(fā)生的誤工損失按加工費總額%×誤工天數(shù))。甲方如逾期交貨,則按同等條件,賠償給乙方。
2、甲方如在生產(chǎn)過程中造成的廢次品,超過本合同規(guī)定部分,甲方負責(zé)按原輔料價值賠償給乙方。
方,共同商議,由此而產(chǎn)生的損失,不得提出賠償要求。
的有關(guān)部門仲裁。該會之裁決作為最后裁決,雙方均有約束,仲裁費由敗方負責(zé)。
四、本合同經(jīng)甲方審批機關(guān)批準后,甲方乙方簽字生效。
本合同有效期______至______。
甲方:______乙方:______。
加工材料合同篇五
承攬人:
法定住址:
法定代表人:
職務(wù):
委托代理人:
身份證號碼:
通訊地址:
郵政編碼:
聯(lián)系人:
電話:
傳真:
電子信箱:
開戶行:
賬號:
定作人:
法定住址:
法定代表人:
職務(wù):
委托代理人:
身份證號碼:
通訊地址:
郵政編碼:
聯(lián)系人:
電話:
傳真:
電子信箱:
開戶行:
賬號:
在裝配 項目中,雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條裝配項目
定作人向承攬人提供裝配 (產(chǎn)品) 套(或件)所需的散件;承攬人對定作人提供的散件進行裝配,裝配后將成品交付定作人。
第二條加工成品規(guī)格
根據(jù)定作人提供的設(shè)計原型,圖紙與產(chǎn)品樣品,雙方共同制定規(guī)范,以滿足生產(chǎn)的需要,這種規(guī)范要符合加工成品的質(zhì)量和性能標準。此規(guī)范一經(jīng)雙方確定,任何變動只有依雙方書面協(xié)議修改。
第三條加工費
每種型號的加工費如下:
1、型號: ,價格: u.s.d(大寫: 美元);
2、型號: ,價格: u.s.d(大寫: 美元);
3、型號: ,價格: u.s.d(大寫: 美元)。
第四條來件的交付
定作人每月必須分 次(即每月的 日、 日……以前)把加工生產(chǎn)所需要的零配件、元器件、包裝物料等運到生產(chǎn)場地,并辦理交接手續(xù)。
第五條原材料的驗收
承攬人對定作人送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負責(zé)驗收和保管。經(jīng)驗收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料,或數(shù)量不足時,承攬人應(yīng)及時通知定作人更換或補足。
第六條原材料損耗
加工時零件及原料損耗率為 %,其損耗率由承攬人免費供應(yīng),如損耗率超過 %,應(yīng)由定作人補充加工所需之零件和原料。
第七條技術(shù)資料和技術(shù)服務(wù)
1、承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙,說明書及成品測試、檢查標準等。
2、定作人同意對承攬人在加工裝配技術(shù)方面的質(zhì)疑予以適當解答。
3、在合同有效期內(nèi),根據(jù)承攬人請求,定作人同意派遣其工程技術(shù)人員到承攬人工廠進行與加工裝配有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。定作人派遣工程技術(shù)人員的所有旅行費用和生活費用將由承攬人承擔(dān)。
4、在合同有效期內(nèi),根據(jù)定作人請求,承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關(guān)加工裝配的技術(shù)培訓(xùn)。但定作人每次派遣人數(shù)不得超過 人,停留時間不得超過 天。定作人派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由定作人自行承擔(dān)。
第八條承攬人責(zé)任
1、提供裝配生產(chǎn)廠房 平方米。
2、招聘工人 名。
3、提供廠內(nèi)加工生產(chǎn)所需要的水、電及設(shè)備,費用由承攬人支付。
4、按照本合同規(guī)定按質(zhì)、按量、按時向定作人交付成品。
5、協(xié)助定作人辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續(xù)。
6、協(xié)助定作人辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續(xù)。
7、定作人要求承攬人協(xié)助辦理的其他事宜。
第九條定作人責(zé)任
1、提供加工產(chǎn)品及裝修廠房所需的設(shè)備材料,其價格應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商認可,所需費用由定作人墊付,承攬人則從定作人支付的工繳費內(nèi)逐月償還其墊支的本息,償還期為 年。
2、為使加工生產(chǎn)正?;啥ㄗ魅颂峁┥a(chǎn)所需要的其他專用設(shè)備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材,所有權(quán)仍屬定作人所有,只在合同期限內(nèi)由承攬人保管使用,損壞和丟失由承攬人負責(zé)修理或賠償,但正常維修由定作人負責(zé)。合同期滿后,由定作人自行處理。
3、按照本合同規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時間要求,提供加工生產(chǎn)的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
4、工人如因工作不力(含工廠管理人員),經(jīng)教育無效者,定作人有權(quán)向承攬人提出調(diào)換,但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。
5、承攬人要求定作人協(xié)助辦理的其他事宜。
第十條結(jié)算方式
結(jié)匯應(yīng)以定作人已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù),采取d/p即期結(jié)匯或 方式結(jié)匯。產(chǎn)品交付一次結(jié)匯一次,每月總結(jié)一次。
定作人逾期支付工繳費,應(yīng)按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息,如連續(xù) 天不支付,承攬人有權(quán)停止交付產(chǎn)品。
第十一條包裝與標記
產(chǎn)品要嚴格按照定作人的指示和出口貨物商品常規(guī)進行合適包裝。包裝要嚴格按定作人指示注明標記。定作人應(yīng)至少在貨物完工交運前 天給承攬人標記指示。在cfr和cif條件下,承攬人應(yīng)在裝船期前 天內(nèi)將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知定作人。在未得定作人確認時,裝運不得進行。定作人應(yīng)在 工作日內(nèi)予以確認,否則即認為船只得到認可。
第十二條加工產(chǎn)品的交付
承攬人每月分 次(即每月的 日、 日 日……)在承攬人廠區(qū)或倉庫向定作人移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù):
1、雙方必須派專人參加。
2、交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過雙方檢驗合格的成品或半成品。
3、雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
第十三條產(chǎn)品質(zhì)量
1、產(chǎn)品質(zhì)量,以定作人提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標準。
2、加工生產(chǎn)應(yīng)在雙方技術(shù)人員指導(dǎo)下進行,以工藝比較復(fù)雜、技術(shù)要求較高的產(chǎn)品,定作人必須派出常駐技術(shù)人員,對生產(chǎn)進行具體的檢查指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)問題及時解決,以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
3、產(chǎn)品質(zhì)量檢查應(yīng)有雙方的技術(shù)人員參加。
4、技術(shù)要求較高,人工無法檢查的產(chǎn)品,應(yīng)以機械測試檢查為準。
5、不合格的產(chǎn)品,若純屬承攬人加工質(zhì)量問題,承攬人負責(zé)免責(zé)返修;若是原材料本身質(zhì)量問題,或是技術(shù)設(shè)計等原因造成,則定作人應(yīng)負擔(dān)返修費用。
第十四條勞動保護
承攬人工廠應(yīng)做好勞動保護及安全工作,完善防塵、防煙、防毒設(shè)施,廠房保持通風(fēng)光亮,內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔,對有污染性項目,須經(jīng)市環(huán)保部門批準,方能立項經(jīng)營。
第十五條運輸與保險
1、定作人提供的機械、通風(fēng)、照明設(shè)備、原輔材料、包裝物件及承攬人工廠加工后的成品運輸費用,均由定作人負責(zé)。
2、原輔材料、包裝物料的運進,成品運出及加工期間存放的機械設(shè)備、原料和包裝物料及操作機械的工人,均由定作人向 保險公司投保。
第十六條稅收
雙方均應(yīng)遵守中國的有關(guān)稅法規(guī)定,按時繳納各自應(yīng)該繳納的稅款。
第十七條手續(xù)辦理
與本合同有關(guān)的一切進出口手續(xù),應(yīng)由承攬人予以辦理。
第十八條擔(dān)保
為了保證雙方履行合同和及時按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失,雙方應(yīng)分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。
第十九條違約罰款和損失賠償
2、承攬人應(yīng)按本合同規(guī)定的成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和時間要求向定作人交貨,如違背合同的規(guī)定造成定作人的經(jīng)濟損失,承攬人應(yīng)負賠償責(zé)任。
第二十條聲明及保證
承攬人:
1、承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)( )均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、承攬人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
定作人:
1、定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)( )均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、定作人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是定作人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第二十一條保密
雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為 年。
第二十二條通知
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用 (書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下: 。
3、一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起 日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十三條合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出 天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十四條合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十五條爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第 種方式解決:
(1)提交 仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十六條不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后 日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時,雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十七條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十八條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十九條合同的效力
1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、有效期為 年,自 年 月 日至 年 月 日。
3、本合同正本一式 份,雙方各執(zhí) 份,具有同等法律效力。
第三十條續(xù)訂
本合同有效期限屆滿之前,如一方認為需要續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教岢霾⑦M行協(xié)商。
承攬人(蓋章): 定作人(蓋章):
法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):
委托代理人(簽字): 委托代理人(簽字):
簽訂地點: 簽訂地點:
年 月 日 年 月 日
加工材料合同篇六
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,本著公平合理的協(xié)作原則,明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責(zé)任,經(jīng)雙方同意簽訂本合同,以利共同遵守。
一、訂立合同單位
發(fā)包單位:(以下簡稱甲方)
承包單位:(以下簡稱乙方)
二、工程概況
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 承包范圍:鋼構(gòu)件、屋面與墻面圍護的制作安裝
三、工程工期:20xx年 月 日開工至20xx年 月 日竣工,總工期 50天。
1、 乙方必須按照甲方的要求組織施工,接受甲方對進度、質(zhì)量的檢查監(jiān)督。
2、 乙方必須按照合同約定時間開工竣工。
3、 在施工過程中,如遇以下情況則工期延誤:
四、合同文件
合同文件應(yīng)能互相解釋、互為說明,組成合同的文件及優(yōu)先順序如下:
1、 本合同協(xié)議書
2、 施工圖紙(包括土建施工圖)
3、 雙方有關(guān)工程的洽談、變更等書面協(xié)議或文件等 業(yè)主認可的工期延誤。 收到預(yù)付款之日起20天內(nèi)施工現(xiàn)場達不到鋼結(jié)構(gòu)安裝條件。 甲方原因造成的工期延誤。 人力不可抗拒因素。(如:地震,雨雪天等)
五、承包方式
1、 本單位工程采用綜合單價包干,平米造價220元/平米,平米造價:330元/米,建筑面積:共計 平米。
2、 工程總造價: 萬元( 元 )以上全部為含稅價格。
3、 本工程所有吊車等機械設(shè)備、施工腳手架搭設(shè)、其它輔助設(shè)施及制作、轉(zhuǎn)運所需機械設(shè)備、施工工器具均由乙方負責(zé)。
4、 承包工作內(nèi)容如下(不限于以下內(nèi)容)鋼構(gòu)件、屋面與墻面圍護的制作安裝。(包人工,包機械)
5、安全文明施工:甲方確定區(qū)域內(nèi)要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護各類安全防護設(shè)施搭設(shè)等)
6、未經(jīng)甲方同意,乙方無權(quán)私自轉(zhuǎn)包本工程。若發(fā)生,甲方將追究違約責(zé)任或有權(quán)終止合同,由此所引起的各種損失由乙方負責(zé)。
六、 工程造價的確定及工程款支付
此工程總造價為 元,在乙方各種材料、工具進入工地開始施工時甲方付乙方總款的百分之三十,合計 元,工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十,合計 元, 留取百分之十的質(zhì)保金, 元,一年后此工程無任何質(zhì)量問題全額付清。
七、工程變更
1、工程設(shè)計變更
1、施工中乙方不得對原工程設(shè)計進行變更。因乙方擅自變更設(shè)計發(fā)生的費用和由此導(dǎo)致甲方的直接損失,由乙方承擔(dān),延誤的工期不予順延。
2、在施工中甲方涉及到對設(shè)計圖紙或施工組織設(shè)計的更改及對材料的代用,須提前通知乙方,否則甲方承擔(dān)由此發(fā)生的費用,并賠償乙方的有關(guān)損失,并延長延誤的工期。
八、材料、機械
8. 1、由于本工程為總價包干。所以乙方供應(yīng)的所有材料必須是符合設(shè)計方案和國家規(guī)范的標準產(chǎn)品,對與設(shè)計和規(guī)范要求不符的產(chǎn)品,甲方拒絕收用。
本工程主要材料如下:
8.1.4、梁與柱連接、梁與梁連接均采用10.9級大六角高強螺栓
8. 2、乙方自購材料的裝、卸、運輸?shù)荣M用均乙方承擔(dān)。
8. 3、勞動用品和隨身手動、電動工具由乙方自備。
九、工程施工
1、乙方施工人員、技術(shù)人員應(yīng)與甲方工程部、技術(shù)部密切配合,嚴格按照施工方案施工。
2、施工過程中甲方應(yīng)保證施工場地不受外界部門或人員的干擾。
十、安全責(zé)任
1、乙方應(yīng)嚴格按照施工建設(shè)安全要求組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患并隨時接受甲方安全檢查人員的監(jiān)督檢查。
2、甲方指派專職安全員負責(zé)指導(dǎo),監(jiān)督施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn),乙方必須配合甲方安全管理人員,監(jiān)督安全管理人員的工作,接受并服從甲方管理人員的指揮。
3、乙方應(yīng)遵守甲方制訂的各項安全管理規(guī)章制度。
4、嚴禁非施工人員進入施工現(xiàn)場,乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患,乙方必須及時整改,杜絕重大傷亡事故。
5、現(xiàn)場人員發(fā)生傷亡事故后,雙方應(yīng)盡力施救,同時保護好現(xiàn)場,以便有關(guān)部門進行堪察。
6、現(xiàn)場責(zé)任:
乙方在施工過程中如發(fā)生意外事故,責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。并承擔(dān)事故中家屬所提費用。甲方不承擔(dān)乙方發(fā)生事故的任何責(zé)任。
十一、質(zhì)量安全及驗收
1、本工程質(zhì)量目標:乙方必須確保承包范圍內(nèi)單項工程質(zhì)量達到甲方質(zhì)量目標。
2、乙方應(yīng)認真按照甲方安排組織施工,隨時接受甲方施工管理人員的檢查、監(jiān)督、檢驗。
3、乙方對自己施工中的工程半成品、成品質(zhì)量負責(zé),必須符合質(zhì)量驗收標準。
4、施工中經(jīng)檢查檢驗工程不合格或未達到國家驗收規(guī)范質(zhì)量要求,乙方應(yīng)按照甲方要求進行返工、返修,費用由乙方承擔(dān)。
5、乙方在保質(zhì)期內(nèi)及使用過程中此施工鋼架發(fā)生傾斜、倒蹋、開裂,乙方應(yīng)無條件給予修復(fù)。因倒蹋發(fā)生的財產(chǎn)損失和人身傷亡全部由乙方承擔(dān)。
十二、文明施工目標
1、 乙方必須遵守當?shù)卣鞴懿块T、建筑行業(yè)中文明施工的有關(guān)規(guī)定,按照甲方要求對工人實行標準化管理。
2、 乙方必須派專人清理施工現(xiàn)場及生活區(qū),保持施工現(xiàn)場及生活區(qū)的整潔,做到無垃圾和污水。
3、 搞好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。
4、 乙方必須在施工過程中做到施工材料及工具堆放整齊。
十三、雙方權(quán)利和義務(wù)
甲方的責(zé)任
1、甲方協(xié)助乙方處理好施工現(xiàn)場及有關(guān)各方的關(guān)系。
2、提供施工電源到施工區(qū)域,提供施工水源到施工區(qū)域。
3、如有變更甲方應(yīng)提前2天以書面形式通知乙方,否則造成的損失由甲承擔(dān)。
4、乙方在工程驗收合格并交付甲方后,甲方方可進行裝飾、裝修。
5、及時進行中間驗收。
6、組織乙方學(xué)習(xí)現(xiàn)場的進度、質(zhì)量、安全管理規(guī)定。
乙方的責(zé)任
1、按合同文件的規(guī)定,按期、保質(zhì)、保量完成承包范圍內(nèi)的全部工作。
2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿足現(xiàn)場施工的需要。
3、服從甲方的工作安排,遵守甲方的各項規(guī)章制度。
4、做好安全生產(chǎn)、文明施工。
5、愛護公共設(shè)施及設(shè)備,若損壞則照價賠償。
6、執(zhí)行甲方的安全計劃安排,參加甲方組織的安全例會,施工中堅決杜絕重大人員傷亡事故發(fā)生,若發(fā)生質(zhì)量及安全事故,及時向甲方報告并協(xié)助甲方進行調(diào)查處理。
7、接受甲方代表的監(jiān)督、檢查。
十四、竣工驗收
1、 工程具備驗收條件,乙方向甲方提出工程竣工驗收申請。
2、 甲方收到工程竣工驗收申請后應(yīng)盡快組織有關(guān)人員進行驗收,并在驗收后7天內(nèi)給予認可或提出的修改意見(否則視為合格)。乙方按照要求修改,并承擔(dān)由自身原因造成的修改費用。
十五、違約金
1、 如乙方的施工進度,工程質(zhì)量不能滿足甲方總體要求,同時甲方對乙方的實際履約能力總體平衡后認定乙方實質(zhì)上無能力確保工期,質(zhì)量要求 時,甲方有權(quán)終止合同或另行委托別的有能力施工隊伍完成本工程施工, 以確保本工程工期、質(zhì)量目標。但乙方必須承擔(dān)因此給甲方造成的所有 經(jīng)濟損失。
2、 因乙方原因造成合同無法履行或乙方不愿履行合同規(guī)定的義務(wù)時,乙方應(yīng)承擔(dān)未完工程造成的甲方的所有違約損失,此違約金從乙方工程款中扣除。
1、 甲乙雙方如果就合同或工程施工發(fā)生爭端,雙方應(yīng)友好協(xié)商。但甲乙雙方的義務(wù)在工程施工過程中不得因正在進行的協(xié)商而改變。
2、 雙方應(yīng)嚴格執(zhí)行合同條款,并本著友好合作精神,處理合同期間的各類問題,盡量避免爭議或糾紛。如果發(fā)生爭議,按下列原則處理:
(1)雙方發(fā)生爭議,首先由雙方的上級主管部門調(diào)解。在一方提出調(diào)解要求后的5天內(nèi),雙方應(yīng)保證合同的繼續(xù)執(zhí)行。
(2)雙方接受調(diào)解結(jié)果,應(yīng)在調(diào)解作出后2天內(nèi)執(zhí)行。對調(diào)解的結(jié)果不能接受,或由于一方不執(zhí)行調(diào)解結(jié)果使調(diào)解結(jié)果無法執(zhí)行,任何一方可在調(diào)解作出7天后提請本工程所在工商行政管理部門關(guān)進行仲裁。
(3)如任何一方不接受仲裁,可要求法院判決。
十七、其它
1、本協(xié)議未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。
2、本協(xié)議一式六份,甲方執(zhí)四份,乙方執(zhí)二份。
甲方:(章) 乙方:(章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
帳戶名: 帳戶名:
帳 號: 帳 號:
開戶行: 開戶行:
協(xié)議簽訂日期: 年 月 日
加工材料合同篇七
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)規(guī)定經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商一致,本著誠實守信,互利互惠,平等自愿的原則,訂立本合同。
一、加工材料名稱:水泥空心砌塊及其配套的墻體材料。
二、規(guī)格型號:
1、19型水泥空心砌塊:
2、12型水泥空心砌塊:
3、實心磚:
200×90×50(長×寬×高),強度等級mu7.5。
三、加工地點:
乙方自定,在不影響甲方施工的前提下,經(jīng)甲方同意可以在現(xiàn)場加工。
四、加工方式:
由乙方自購設(shè)備,材料,加工成型,養(yǎng)護,運輸。甲方按市場價格向乙方購買加工產(chǎn)品。
1、材料現(xiàn)價:
水泥315元/噸,粉沙56元/立方。如市場水泥粉沙價格有變動按市場價計算,每包水泥按40塊磚核定計算。
2、19型水泥空心砌塊:
每塊單價人民幣1.80元。大寫人民幣壹元捌角整。
3、12型水泥空心砌塊:
每塊單價人民幣1.60元。大寫人民幣壹元陸角整。
4、實心磚:
每塊單價人民幣0.33元,大寫人民幣叁角叁分整。
注:單價內(nèi)包括材料費用,機械費,人工費,運輸費,管理費,檢測費,稅金,利潤等。
六、加工數(shù)量:
根據(jù)甲方需求,甲方在王家灣修建大約28萬平方米(建筑面積)的房屋。一期開發(fā)面積18萬平方米,用磚量約450萬塊。材料費用總額約810萬元。
七、質(zhì)量要求:
進場砌塊質(zhì)量等級為合格品,并能經(jīng)得起現(xiàn)場抽樣檢測的合格品。抽檢費用由乙方負責(zé)。
八、付款方式:
乙方須墊資一個月。實行按月結(jié)算方式。每月28日前辦理結(jié)算手續(xù),支付比例為實際完成數(shù)量的80%。余下20%在每年的年底,甲方再支付總額的17%,余款3%待合同履行結(jié)束后付清。
九、安全責(zé)任:
乙方在加工和運輸產(chǎn)品的工程中發(fā)生的一切安全事故,一律由乙方負責(zé)。甲方屬于產(chǎn)品購買方。不負任何安全責(zé)任。
十、雙方義務(wù):
1、乙方義務(wù):按時向甲方抽檢合格后,當場清點數(shù)量提供合格產(chǎn)品,確保甲方的需求量。根據(jù)甲方要求把材料運至指定地點,辦理交接手續(xù)。
2、甲方義務(wù):
保證工地內(nèi)的道路暢通。按時辦理結(jié)算手續(xù)和支付款項。
十一、違約責(zé)任:。
1、乙方必須保質(zhì)保量向甲方提供合格產(chǎn)品,如果乙方提供的產(chǎn)品在乙方交貨時經(jīng)甲方抽檢產(chǎn)品質(zhì)量不合格的`,甲方拒絕收該產(chǎn)品,已經(jīng)進場的產(chǎn)品乙方應(yīng)及時清運出場,如乙方清運出場不及時,由此給甲方造成的損失乙方賠償全部責(zé)任。
2.、乙方提供不上或無貨可供,又沒有提前30日書面報告通知甲方。由此給甲方造成損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
3、由于甲方不能按時辦理結(jié)算,支付磚款,造成乙方資金周轉(zhuǎn)不靈,無法按時提供磚。由此造成的損失,由甲方自行承擔(dān)全部責(zé)任。同時,乙方有權(quán)向甲方賠償。
4、若因乙方工地進場運輸造成乙方不能正常生產(chǎn)和不能運輸至乙方指定位置,由甲方負責(zé)二次轉(zhuǎn)運費用,乙方不承擔(dān)任何賠償責(zé)任。
十二、未盡事宜,雙方共同協(xié)商解決:
十三、本合同一式四份。甲乙雙方各二份,簽字蓋章生效,產(chǎn)生同等法律效力。
十四、甲方必須為乙方生產(chǎn)提供水電,費用由乙方負責(zé),并及時為乙方生產(chǎn)提供生產(chǎn)場地。
甲方:乙方:
20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日。
加工材料合同篇八
甲方(承攬人):
乙方(定做人):
簽訂地點:
簽訂時間:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)甲、乙雙方充分友好協(xié)商,簽訂此材料加工合同,達成以下協(xié)議內(nèi)容:
1、有無附圖紙。
2、如有甲乙雙方簽字認可的生產(chǎn)加工圖紙,圖紙作為本合同內(nèi)容的附件一并執(zhí)行(圖紙需蓋章或簽字確認)。
第二條加工期限和質(zhì)量要求。
1、材料選定:材料的選定根據(jù)乙方自行選擇第___項方式:
(1)、甲方根據(jù)乙方的制定選購。
(2)、由乙方自行選購后交付甲方制作。
2、在合同簽訂后,乙方向甲方交付所需材料,加工期限在甲方接收到所需材料后開始計算,甲方應(yīng)向乙方提供具有可行性地具體加工期限,該加工期限的確定,應(yīng)由甲方根據(jù)自身的設(shè)備、技術(shù)、人員等情況謹慎確定,本合同確定的加工期限為:___天。
3、成品的質(zhì)量要求,有相關(guān)技術(shù)圖紙規(guī)范的,應(yīng)符合圖紙要求,沒有圖紙或者只提供成品規(guī)格、型號規(guī)范的,應(yīng)符合相應(yīng)的規(guī)格型號要求。
第三條交貨時間、地點、結(jié)算方式。
1、交貨時間:甲乙雙方協(xié)商一致,甲方在合同簽訂后__日內(nèi)交貨,即__年__月__日前。2、交貨地點:
(1)、乙方在甲方工廠內(nèi)自提。
(2)、或乙方指定交貨地點,即_______。
3、結(jié)算方式:合同簽訂時乙方首付加工費用總價款的_____%作為訂金,即人民幣(大寫):______元,合同生效;交貨時,結(jié)清剩余合同款____%,即人民幣(大寫)________元。
第四條成品驗收及交付:
1、乙方自提:甲方按照約定的加工期限完成加工任務(wù)后,應(yīng)及時通知乙方提貨,乙方自行到甲方工廠內(nèi)提貨;乙方收到通知后未按時提貨的,甲方不承擔(dān)任何違約責(zé)任。
2、乙方應(yīng)在接收成品時,組織人員對成品進行驗收,雙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)并確認;乙方對成品質(zhì)量提出異議,應(yīng)在交貨時書面提出,否則視為甲方交付的成品合格。
3、甲方將成品交付乙方后,仍應(yīng)對成品的品質(zhì)與數(shù)量向乙方負責(zé)。
第五條違約責(zé)任。
發(fā)生下列情況之一時,甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任:
1、甲方未在加工期限內(nèi)完成加工任務(wù),則應(yīng)與乙方協(xié)商順延相應(yīng)期限,每逾期一天,按照合同款的%賠付乙方;如造成乙方其他相應(yīng)連帶損失的(如:供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關(guān)聯(lián)的合同),甲方應(yīng)賠償乙方損失。
2、甲方交付的貨物不符合質(zhì)量標準的,應(yīng)承擔(dān)修理、更換、無償補充的'責(zé)任,給乙方造成嚴重損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
3、乙方未按合同約定期限支付合同價款的,乙方應(yīng)承擔(dān)總價款千分之五的違約金。
第六條合同爭議及解決方式。
因本合同所發(fā)生的爭議,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。
第七條補充條款。
如有以上內(nèi)容未盡條款,甲乙雙方可以達成補充協(xié)議,補充內(nèi)容作為附件形式附于合同之后,與本合同同樣具有法律效力。
甲方(蓋章):經(jīng)辦人(簽字):
乙方(蓋章):經(jīng)辦人(簽字):
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
日期:xx年xx月xx日日期:xx年xx月xx日
加工材料合同篇九
根據(jù)《民法典》規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
二、質(zhì)量標準、驗收方法及地點:。
三、原材料來源及互利方法:。
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔(dān):。
五、貨款結(jié)算時間及方法:。
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔(dān):。
七、經(jīng)濟職責(zé):。
八、其他:。
九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關(guān)查實證明,可免予承擔(dān)經(jīng)濟職責(zé)。
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效,并報雙方業(yè)務(wù)主管部門備案。
十
一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)按《民法典》有關(guān)規(guī)定,向合同仲裁機關(guān)提出書面申訴,要求調(diào)解、仲裁處理。
十
二、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本____份,送雙方業(yè)務(wù)主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關(guān)二份。
十
三、本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
供方:________________________。
代表人:_____________________。
________年____月____日。
需方:________________________。
代表人:______________________。
加工材料合同篇十
委托方:_________紡織器材廠(甲方)。
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)。
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期:
項目。
產(chǎn)品名稱、規(guī)格。
單位。
數(shù)量。
單價??(元)。
總價(元)。
交貨日期
一季度。
二季度。
鍍鋅。
綜架1600以上。
只
10萬。
0.15。
15000。
5萬。
5萬。
淬火。
綜條。
支
100萬。
0.11。
110000。
50萬。
50萬。
合計。
2.質(zhì)量標準:乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:由乙方負責(zé)往返運輸,運費由乙方自負。
5.質(zhì)量驗收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6.結(jié)算方式:通過銀行托收。
7.違約責(zé)任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔(dān)甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠。
法定代表人:(蓋章)________。
地址:______________________。
銀行帳號:__________________。
乙方:________________電鍍廠。
法定代表人:(蓋章)________。
地址:______________________。
銀行帳號:__________________。
________年________月______日。
加工材料合同篇十一
承攬方:____________
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限
規(guī)格型號計量單位數(shù) 量
名或項目 單價總金額合計
二、定作方帶料
?服裝加工合同 ?鋼筋加工合同 ?加工貿(mào)易合同 ?進料加工合同
材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù) 量質(zhì) 量提供日期消耗定額單 價總金額
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準
四、承攬方對質(zhì)量負責(zé)的條件及期限
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔(dān)
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時間
十、結(jié)算方式及期限
十一、違約責(zé)任
十二、如需提供擔(dān)保,另立合同擔(dān)保書,作為本合同附件
十四、雙方協(xié)商的其它條款
定作方 承攬方
單位名稱(章)
單位名稱(章)
單位地址:
單位地址:
法定代表人:
法定代表人:
年月日
年月日
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
加工材料合同篇十二
現(xiàn)有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商,本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。
甲方:________________________。
乙方:________________________。
一、工程項目。
4、工程期限自_____________至___________完工,共計_____天。(不可抗拒原因順延)。
二、甲方在合同簽訂時要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底,甲方應(yīng)在一個工作日內(nèi)答復(fù)。不能答復(fù)的技術(shù)問題乙方有權(quán)停止施工。(所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備民法典律效應(yīng))。
三、質(zhì)量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責(zé)。
四、加工產(chǎn)品交付地點________________________________。
五、加工產(chǎn)品(工程)總價人民幣____________________元整,大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。)。
六、付款方式__________________。
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金_______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時,乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時支付乙方總價_______________%。
3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________%。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期。
1、玻璃_________________。
2、鋼材_________________。
3、鋁材_________________。
4、油漆_________________。
5、噴塑_________________。
八、安全生產(chǎn)乙方必須認真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度,服從甲方安。
全管理人員及監(jiān)理人員的管理,嚴格遵守安全操作規(guī)程,施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責(zé)。
九、驗收:
甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內(nèi)組織驗收,七日內(nèi)不組織驗收,乙方可視工程全部合格,同時甲方履行合同后續(xù)責(zé)任,甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責(zé)任:合同簽訂后,不經(jīng)雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變。
更或解除本合同。如單方面解除合同,應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價的5‰,提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共___頁,附件共____頁,一式_____份,雙方各持份。
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結(jié)束、工程款付清后自行失效。
(本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:(章)乙方:(章)。
電話:電話:
電子郵箱:電子郵箱:
開戶行:開戶行:
________年______月_____日。
加工材料合同篇十三
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
根據(jù)《條例》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金元
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結(jié)算方式:_________________________
六、違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行協(xié)議,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1.承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。 其余違約行為按《條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
九、本協(xié)議執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向協(xié)議管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本協(xié)議一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協(xié)議有效期限:從雙方簽章之
日起到________年________月________日止。
十二、本協(xié)議簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
加工材料合同篇十四
甲方:
乙方
附加身份證復(fù)印件
雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
1、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案。
天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。
如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續(xù)做畫,為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量,材料不退。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費,拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、通過考察同意后,自愿購買材料。
如產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方自己負責(zé)。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)廠方同意方可進行,否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條時以的 倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時,按每平方米 元的 倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期 月, 年月 日起至 年月 日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方
乙方:
年 月 日
加工材料合同篇十五
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)規(guī)定經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商一致,本著誠實守信,互利互惠,平等自愿的原則,訂立本合同。
一、加工材料名稱:水泥空心砌塊及其配套的墻體材料。
二、 規(guī)格型號:
1、19型水泥空心砌塊:
2、12型水泥空心砌塊:
3、實心磚:
200×90×50(長×寬×高),強度等級mu7.5
三、加工地點:
乙方自定,在不影響甲方施工的前提下,經(jīng)甲方同意可以在現(xiàn)場加工。
四、加工方式:
由乙方自購設(shè)備,材料,加工成型,養(yǎng)護,運輸。甲方按市場價格向乙方購買加工產(chǎn)品。
五、材料單價:
1、材料現(xiàn)價:
水泥315元/噸,粉沙56元/立方。如市場水泥粉沙價格有變動按市場價計算,每包水泥按40塊磚核定計算。
2、19型水泥空心砌塊:
每塊單價人民幣1.80元。大寫人民幣壹元捌角整。
3、12型水泥空心砌塊:
每塊單價人民幣1.60元。大寫人民幣壹元陸角整。
4、實心磚:
每塊單價人民幣0.33元,大寫人民幣叁角叁分整。
注:單價內(nèi)包括材料費用,機械費,人工費,運輸費,管理費,檢測費,稅金,利潤等。
六、加工數(shù)量:
根據(jù)甲方需求,甲方在王家灣修建大約28萬平方米(建筑面積)的房屋。一期開發(fā)面積18萬平方米,用磚量約450萬塊。材料費用總額約810萬元。
七、質(zhì)量要求:
進場砌塊質(zhì)量等級為合格品,并能經(jīng)得起現(xiàn)場抽樣檢測的合格品。抽檢費用由乙方負責(zé)。
八、付款方式:
乙方須墊資一個月。實行按月結(jié)算方式。每月28日前辦理結(jié)算手續(xù),支付比例為實際完成數(shù)量的80%。余下20%在每年的年底,甲方再支付總額的17%,余款3%待合同履行結(jié)束后付清。
九、安全責(zé)任:
乙方在加工和運輸產(chǎn)品的工程中發(fā)生的一切安全事故,一律由乙方負責(zé)。甲方屬于產(chǎn)品購買方。不負任何安全責(zé)任。
十、雙方義務(wù):
1、乙方義務(wù):按時向甲方抽檢合格后,當場清點數(shù)量提供合格產(chǎn)品,確保甲方的需求量。根據(jù)甲方要求把材料運至指定地點,辦理交接手續(xù)。
2、甲方義務(wù):
保證工地內(nèi)的道路暢通。按時辦理結(jié)算手續(xù)和支付款項。
十一、違約責(zé)任:
1、乙方必須保質(zhì)保量向甲方提供合格產(chǎn)品,如果乙方提供的產(chǎn)品在乙方交貨時經(jīng)甲方抽檢產(chǎn)品質(zhì)量不合格的,甲方拒絕收該產(chǎn)品,已經(jīng)進場的產(chǎn)品乙方應(yīng)及時清運出場,如乙方清運出場不及時,由此給甲方造成的損失乙方賠償全部責(zé)任。
2.、乙方提供不上或無貨可供,又沒有提前30日書面報告通知甲方。由此給甲方造成損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
3、由于甲方不能按時辦理結(jié)算,支付磚款,造成乙方資金周轉(zhuǎn)不靈,無法按時提供磚。由此造成的損失,由甲方自行承擔(dān)全部責(zé)任。同時,乙方有權(quán)向甲方賠償。
4、若因乙方工地進場運輸造成乙方不能正常生產(chǎn)和不能運輸至乙方指定位置,由甲方負責(zé)二次轉(zhuǎn)運費用,乙方不承擔(dān)任何賠償責(zé)任。
十二、未盡事宜,雙方共同協(xié)商解決:
十三、本合同一式四份。甲乙雙方各二份,簽字蓋章生效,產(chǎn)生同等法律效力。
十四、甲方必須為乙方生產(chǎn)提供水電,費用由乙方負責(zé),并及時為乙方生產(chǎn)提供生產(chǎn)場地。
甲方: 乙方:
20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日
加工材料合同篇十六
甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責(zé)任,依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:品種或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或項目規(guī)格
型號計量
單位數(shù)量價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限
單價總金額
法定代表人:________職務(wù):________國籍:________
法定代表人:________職務(wù):________國籍:________
雙方為開展來料加工業(yè)務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本合同。
第一條加工內(nèi)容
乙方向甲方提供加工________________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間,每個月向甲方提供________原材料,并負責(zé)運至________車站交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負責(zé)運至________港口交付乙方。
第三條來料數(shù)量與質(zhì)量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一和規(guī)格標準。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負責(zé)外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數(shù)量與質(zhì)量
甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品,在乙方提出后,甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方為乙方進行加工的加工費,在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第________年起的加工費雙方另議,但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務(wù)費用而確定的,故在中國國內(nèi)勞務(wù)費用水平有變化時,雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。
第七條運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方負責(zé)。
第八條不可抗力
由于戰(zhàn)爭和嚴重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應(yīng)盡快將事故通知對方,并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。
第九條仲裁
本合同在執(zhí)行期間,如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,提請中國________仲裁機構(gòu)進行仲裁。仲裁適用法律為:
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規(guī)定時,適用國際通行的慣例。
仲裁裁決為終局裁決,仲裁費用由敗訴一方承擔(dān)。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應(yīng)付費用時終止。
第十一條合同的續(xù)訂
本合同有效期屆滿之前____月,如一方需續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____%.
2.甲方收到原材料后,應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標準,對其規(guī)格、品質(zhì)進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數(shù)量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負責(zé)退換或補足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內(nèi)容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方:________________乙方:________________
代表:________________代表:________________
________年____月____日
加工材料合同篇一
簽訂日期:xx年xx月xx日
合同簽訂地點:xx。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,遵循平等自愿、誠實信用原則,就工程中定做方委托承攬方加工事宜,經(jīng)雙方協(xié)商,特訂立本合同。
第一條定做產(chǎn)品。
第二條定做成品質(zhì)量要求。
加工定做物品,需要封存樣品的,應(yīng)當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
1、用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做物的質(zhì)量時,定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、用定做方原材料完成工作的,合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定做方應(yīng)按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交提日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法。
1、承攬方在依照定做方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定做方;定做方應(yīng)當在xx(時間)內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在xx(時間)內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定做方,因此造成的損失,由定做方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定做方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定做方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3、定做方應(yīng)當在協(xié)議簽訂后天內(nèi)提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金。
第六條驗收標準和方法。
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定做方應(yīng)當在接到承攬方書面通知后天內(nèi)驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應(yīng)當向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項目,雙方協(xié)商,質(zhì)量保證期為天。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定做方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3、當事人雙方對承攬的定做物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點。
第八條包裝要求及費用負擔(dān):
第九條運輸辦法及費用負擔(dān):
第十條結(jié)算方式及期限:
第十一條其他:
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的',應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當負責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定做方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定做方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定做方不再需要的,定做方有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定做物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定做物毀損,丟失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定做物,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之五償付違約金。逾期15天不能交付,視為承攬方不能完成。未經(jīng)定做方同意,提前交付定做物,定做方有權(quán)拒收。
5、不能交付定做物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%—30%幅度)或酬金總額的_____%(20%—60%幅度)違約金。
6、異地交付的定做物不符合合同規(guī)定,暫由定做方代保管時,應(yīng)當償付定做方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定做物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、丟失的、應(yīng)當償付定做方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定做方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定做方的違約責(zé)任。
1、中途變更定做物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%—30%幅度)的違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定做方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定做物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定做物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定做物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定做物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定做方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定做方應(yīng)當承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理。
雙方發(fā)生爭議時,可以通過協(xié)商解決。協(xié)商不成,可以采取下列一種方式解決:
第一種爭議解決方式:向仲裁委員會申請仲裁。
第二種爭議解決方式:向人民法院起訴。
雙方約定按第____種爭議方式解決。
第十六條本合同自年___月___日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,做出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
第十七條本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式四份,雙方各執(zhí)兩份。
第十八條補充條款。
承攬方和定作方確定的債權(quán)不得轉(zhuǎn)讓給其他任何第三方。
承攬方:定作方:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
電話:電話:
開戶行:開戶行:
帳號:帳號:
稅號:稅號:
加工材料合同篇二
鑒于乙方是在合法注冊的,經(jīng)營范圍為的公司,具備承攬加工的資質(zhì)和條件。
依據(jù)中華人民共和國其他相關(guān)的法律法規(guī),甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品:
品名。
規(guī)格。
單位。
數(shù)量。
備注。
1、甲方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時間為:年月日。
2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當進行檢驗,并將確認情況書面通知甲方。
甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應(yīng)當予以更換、補齊。
3、乙方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時間為::年月日。
4、乙方應(yīng)當將所提供的原材料交由甲方檢驗。
甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進行進行檢驗,并將確認情況書面通知乙方,由乙方在日內(nèi)予以補正。
三、技術(shù)資料及圖紙。
1、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的,應(yīng)當在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應(yīng)當進行檢驗。
乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當即時通知甲方;甲方應(yīng)當在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復(fù),提出修改意見。
3、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的,應(yīng)當在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應(yīng)當進行檢驗。
甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當于當日通知乙方。
乙方應(yīng)當于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改。
四、質(zhì)量要求:
1、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當符合標準。
2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
(也可不約定此項目)。
五、加工成品驗收:
1、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方進行驗收。
甲方應(yīng)當于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進行驗收。
2、驗收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
3、乙方加工成品經(jīng)驗收不符合質(zhì)量要求的,甲方有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權(quán)要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付后,甲方在時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的,仍有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權(quán)要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付:
1、乙方應(yīng)于年月日將產(chǎn)品全部送至甲方倉庫,地址為。
甲方如指定北京市以外的交付地點,應(yīng)承擔(dān)乙方因此而多支出的費用。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
3、實際交付日期,乙方自行送達的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據(jù)上簽收的日期為準。
4、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的,甲方認可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
七、報酬及支付:
1、甲方應(yīng)支付乙方的加工報酬為:每件元(或總報酬元)。
2、報酬的支付采取以下方式。
甲方應(yīng)于年月日支付乙方元,于年月日支付乙方元,余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付。
乙方應(yīng)于每次收款同時將發(fā)票給付甲方。
發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù)。
甲方于乙方每交付件時給付甲方元,乙方于收款時向甲方出具收據(jù)。
收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù)。
收據(jù)載明款額累計達到元,由乙方向甲方開具發(fā)票,同時收回相應(yīng)款額的收據(jù)。
八、包裝要求及費用負擔(dān):由乙方負責(zé)包裝,以加工產(chǎn)品不受損壞為準;包裝費用由乙方承擔(dān)。
九、運輸及費用承擔(dān):
1、甲方提供材料的運輸由甲方負責(zé),運輸費用由甲方承擔(dān)。
2、加工成品的運輸由乙方負責(zé),運輸費用由方承擔(dān)。
十、乙方違約責(zé)任:
1、乙方逾期交付加工成品的,每逾期交付一天,按逾期交付部分總報酬的1%向甲方支付違約金。
逾期交付超過60天,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)當返還甲方已經(jīng)支付的報酬,并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據(jù)實賠償。
2、乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工成品,甲方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,乙方應(yīng)當負責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方元違約金。
該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應(yīng)據(jù)實賠償。
3、乙方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,甲方仍然需要的,乙方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
4、因乙方包裝不善造成定作物毀損的,由乙方賠償損失。
5、乙方不能交付加工成品的,應(yīng)向甲方償還交付部分報酬,并支付該部分報酬的30%作為違約金。
該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應(yīng)據(jù)實賠償。
6、由乙方負責(zé)送貨的,如運輸中造成加工成品損壞,乙方應(yīng)當負責(zé)修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則甲方有權(quán)拒收。
十一、甲方違約責(zé)任:
1、甲方如中途變更加工產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,由此造成的乙方交付遲延,損失由甲方自行承擔(dān)。
給乙方造成損失的,甲方應(yīng)當予以賠償。
2、甲方未按照本合同約定的時間向乙方提供圖紙或原材料的,對延遲提供的期間,乙方交付成品的日期得以順延。
甲方并應(yīng)當償付乙方因停工待料的造成的損失。
3、甲方延遲付款的,就所延遲付款的部分,每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金。
十二、不可抗力:
1、在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的,乙方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。
但乙方應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失。
2、如乙方延期交付期間發(fā)生不可抗力的損失,不免除乙方責(zé)任,乙方應(yīng)承擔(dān)不能交付的違約責(zé)任。
3、在甲方遲延接受期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當承擔(dān)責(zé)任,并賠償乙方因此造成的損失。
十三、合同爭議的解決:
雙方在履行合同中如發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決,如協(xié)商不成,通過如下第種方式解決:
1、向甲方住所地有管轄權(quán)的人民法院起訴;。
2、向北京仲裁委員會提請仲裁;。
十四、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商簽訂書面合同作為附件。
十五、本合同簽訂于北京市區(qū),由雙方授權(quán)代表簽字,并加蓋公司印章后生效。
甲方:乙方:
授權(quán)代表:授權(quán)代表:
加工材料合同篇三
承攬方:____________
簽訂地點:____________
簽訂時間:____年____月____日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限
規(guī)格型號計量單位數(shù)量
名或項目單價總金額合計
二、定作方帶料
材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量質(zhì)量提供日期消耗定額單價總金額
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準
四、承攬方對質(zhì)量負責(zé)的條件及期限
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔(dān)
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時間
十、結(jié)算方式及期限
十一、違約責(zé)任
十二、如需提供擔(dān)保,另立合同擔(dān)保書,作為本合同附件
十四、雙方協(xié)商的.其它條款
定作方承攬方
單位名稱(章)
單位名稱(章)
單位地址:
單位地址:
法定代表人:
法定代表人:
有效期限:____年____月____日至____年____月____日
加工材料合同篇四
甲乙雙方同意按照下述條款簽訂本合同。
一、乙方提供以下原料輔料及包裝物料數(shù)量及金額不計價提供)。
二、付款方式:預(yù)付30%元,提貨付清全款70%元。
1、乙方如不按本合同規(guī)定日期向甲方發(fā)運原料物件或發(fā)來的料與本合同條款不符合時,應(yīng)向甲方賠償因此發(fā)生的誤工損失按加工費總額%×誤工天數(shù))。甲方如逾期交貨,則按同等條件,賠償給乙方。
2、甲方如在生產(chǎn)過程中造成的廢次品,超過本合同規(guī)定部分,甲方負責(zé)按原輔料價值賠償給乙方。
方,共同商議,由此而產(chǎn)生的損失,不得提出賠償要求。
的有關(guān)部門仲裁。該會之裁決作為最后裁決,雙方均有約束,仲裁費由敗方負責(zé)。
四、本合同經(jīng)甲方審批機關(guān)批準后,甲方乙方簽字生效。
本合同有效期______至______。
甲方:______乙方:______。
加工材料合同篇五
承攬人:
法定住址:
法定代表人:
職務(wù):
委托代理人:
身份證號碼:
通訊地址:
郵政編碼:
聯(lián)系人:
電話:
傳真:
電子信箱:
開戶行:
賬號:
定作人:
法定住址:
法定代表人:
職務(wù):
委托代理人:
身份證號碼:
通訊地址:
郵政編碼:
聯(lián)系人:
電話:
傳真:
電子信箱:
開戶行:
賬號:
在裝配 項目中,雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條裝配項目
定作人向承攬人提供裝配 (產(chǎn)品) 套(或件)所需的散件;承攬人對定作人提供的散件進行裝配,裝配后將成品交付定作人。
第二條加工成品規(guī)格
根據(jù)定作人提供的設(shè)計原型,圖紙與產(chǎn)品樣品,雙方共同制定規(guī)范,以滿足生產(chǎn)的需要,這種規(guī)范要符合加工成品的質(zhì)量和性能標準。此規(guī)范一經(jīng)雙方確定,任何變動只有依雙方書面協(xié)議修改。
第三條加工費
每種型號的加工費如下:
1、型號: ,價格: u.s.d(大寫: 美元);
2、型號: ,價格: u.s.d(大寫: 美元);
3、型號: ,價格: u.s.d(大寫: 美元)。
第四條來件的交付
定作人每月必須分 次(即每月的 日、 日……以前)把加工生產(chǎn)所需要的零配件、元器件、包裝物料等運到生產(chǎn)場地,并辦理交接手續(xù)。
第五條原材料的驗收
承攬人對定作人送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負責(zé)驗收和保管。經(jīng)驗收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料,或數(shù)量不足時,承攬人應(yīng)及時通知定作人更換或補足。
第六條原材料損耗
加工時零件及原料損耗率為 %,其損耗率由承攬人免費供應(yīng),如損耗率超過 %,應(yīng)由定作人補充加工所需之零件和原料。
第七條技術(shù)資料和技術(shù)服務(wù)
1、承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙,說明書及成品測試、檢查標準等。
2、定作人同意對承攬人在加工裝配技術(shù)方面的質(zhì)疑予以適當解答。
3、在合同有效期內(nèi),根據(jù)承攬人請求,定作人同意派遣其工程技術(shù)人員到承攬人工廠進行與加工裝配有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。定作人派遣工程技術(shù)人員的所有旅行費用和生活費用將由承攬人承擔(dān)。
4、在合同有效期內(nèi),根據(jù)定作人請求,承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關(guān)加工裝配的技術(shù)培訓(xùn)。但定作人每次派遣人數(shù)不得超過 人,停留時間不得超過 天。定作人派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由定作人自行承擔(dān)。
第八條承攬人責(zé)任
1、提供裝配生產(chǎn)廠房 平方米。
2、招聘工人 名。
3、提供廠內(nèi)加工生產(chǎn)所需要的水、電及設(shè)備,費用由承攬人支付。
4、按照本合同規(guī)定按質(zhì)、按量、按時向定作人交付成品。
5、協(xié)助定作人辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續(xù)。
6、協(xié)助定作人辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續(xù)。
7、定作人要求承攬人協(xié)助辦理的其他事宜。
第九條定作人責(zé)任
1、提供加工產(chǎn)品及裝修廠房所需的設(shè)備材料,其價格應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商認可,所需費用由定作人墊付,承攬人則從定作人支付的工繳費內(nèi)逐月償還其墊支的本息,償還期為 年。
2、為使加工生產(chǎn)正?;啥ㄗ魅颂峁┥a(chǎn)所需要的其他專用設(shè)備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材,所有權(quán)仍屬定作人所有,只在合同期限內(nèi)由承攬人保管使用,損壞和丟失由承攬人負責(zé)修理或賠償,但正常維修由定作人負責(zé)。合同期滿后,由定作人自行處理。
3、按照本合同規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時間要求,提供加工生產(chǎn)的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
4、工人如因工作不力(含工廠管理人員),經(jīng)教育無效者,定作人有權(quán)向承攬人提出調(diào)換,但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。
5、承攬人要求定作人協(xié)助辦理的其他事宜。
第十條結(jié)算方式
結(jié)匯應(yīng)以定作人已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù),采取d/p即期結(jié)匯或 方式結(jié)匯。產(chǎn)品交付一次結(jié)匯一次,每月總結(jié)一次。
定作人逾期支付工繳費,應(yīng)按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息,如連續(xù) 天不支付,承攬人有權(quán)停止交付產(chǎn)品。
第十一條包裝與標記
產(chǎn)品要嚴格按照定作人的指示和出口貨物商品常規(guī)進行合適包裝。包裝要嚴格按定作人指示注明標記。定作人應(yīng)至少在貨物完工交運前 天給承攬人標記指示。在cfr和cif條件下,承攬人應(yīng)在裝船期前 天內(nèi)將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知定作人。在未得定作人確認時,裝運不得進行。定作人應(yīng)在 工作日內(nèi)予以確認,否則即認為船只得到認可。
第十二條加工產(chǎn)品的交付
承攬人每月分 次(即每月的 日、 日 日……)在承攬人廠區(qū)或倉庫向定作人移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù):
1、雙方必須派專人參加。
2、交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過雙方檢驗合格的成品或半成品。
3、雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
第十三條產(chǎn)品質(zhì)量
1、產(chǎn)品質(zhì)量,以定作人提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標準。
2、加工生產(chǎn)應(yīng)在雙方技術(shù)人員指導(dǎo)下進行,以工藝比較復(fù)雜、技術(shù)要求較高的產(chǎn)品,定作人必須派出常駐技術(shù)人員,對生產(chǎn)進行具體的檢查指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)問題及時解決,以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
3、產(chǎn)品質(zhì)量檢查應(yīng)有雙方的技術(shù)人員參加。
4、技術(shù)要求較高,人工無法檢查的產(chǎn)品,應(yīng)以機械測試檢查為準。
5、不合格的產(chǎn)品,若純屬承攬人加工質(zhì)量問題,承攬人負責(zé)免責(zé)返修;若是原材料本身質(zhì)量問題,或是技術(shù)設(shè)計等原因造成,則定作人應(yīng)負擔(dān)返修費用。
第十四條勞動保護
承攬人工廠應(yīng)做好勞動保護及安全工作,完善防塵、防煙、防毒設(shè)施,廠房保持通風(fēng)光亮,內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔,對有污染性項目,須經(jīng)市環(huán)保部門批準,方能立項經(jīng)營。
第十五條運輸與保險
1、定作人提供的機械、通風(fēng)、照明設(shè)備、原輔材料、包裝物件及承攬人工廠加工后的成品運輸費用,均由定作人負責(zé)。
2、原輔材料、包裝物料的運進,成品運出及加工期間存放的機械設(shè)備、原料和包裝物料及操作機械的工人,均由定作人向 保險公司投保。
第十六條稅收
雙方均應(yīng)遵守中國的有關(guān)稅法規(guī)定,按時繳納各自應(yīng)該繳納的稅款。
第十七條手續(xù)辦理
與本合同有關(guān)的一切進出口手續(xù),應(yīng)由承攬人予以辦理。
第十八條擔(dān)保
為了保證雙方履行合同和及時按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失,雙方應(yīng)分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。
第十九條違約罰款和損失賠償
2、承攬人應(yīng)按本合同規(guī)定的成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和時間要求向定作人交貨,如違背合同的規(guī)定造成定作人的經(jīng)濟損失,承攬人應(yīng)負賠償責(zé)任。
第二十條聲明及保證
承攬人:
1、承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)( )均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、承攬人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
定作人:
1、定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)( )均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、定作人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是定作人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第二十一條保密
雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為 年。
第二十二條通知
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用 (書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下: 。
3、一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起 日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十三條合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出 天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十四條合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十五條爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第 種方式解決:
(1)提交 仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十六條不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后 日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時,雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十七條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十八條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十九條合同的效力
1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、有效期為 年,自 年 月 日至 年 月 日。
3、本合同正本一式 份,雙方各執(zhí) 份,具有同等法律效力。
第三十條續(xù)訂
本合同有效期限屆滿之前,如一方認為需要續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教岢霾⑦M行協(xié)商。
承攬人(蓋章): 定作人(蓋章):
法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):
委托代理人(簽字): 委托代理人(簽字):
簽訂地點: 簽訂地點:
年 月 日 年 月 日
加工材料合同篇六
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,本著公平合理的協(xié)作原則,明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責(zé)任,經(jīng)雙方同意簽訂本合同,以利共同遵守。
一、訂立合同單位
發(fā)包單位:(以下簡稱甲方)
承包單位:(以下簡稱乙方)
二、工程概況
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 承包范圍:鋼構(gòu)件、屋面與墻面圍護的制作安裝
三、工程工期:20xx年 月 日開工至20xx年 月 日竣工,總工期 50天。
1、 乙方必須按照甲方的要求組織施工,接受甲方對進度、質(zhì)量的檢查監(jiān)督。
2、 乙方必須按照合同約定時間開工竣工。
3、 在施工過程中,如遇以下情況則工期延誤:
四、合同文件
合同文件應(yīng)能互相解釋、互為說明,組成合同的文件及優(yōu)先順序如下:
1、 本合同協(xié)議書
2、 施工圖紙(包括土建施工圖)
3、 雙方有關(guān)工程的洽談、變更等書面協(xié)議或文件等 業(yè)主認可的工期延誤。 收到預(yù)付款之日起20天內(nèi)施工現(xiàn)場達不到鋼結(jié)構(gòu)安裝條件。 甲方原因造成的工期延誤。 人力不可抗拒因素。(如:地震,雨雪天等)
五、承包方式
1、 本單位工程采用綜合單價包干,平米造價220元/平米,平米造價:330元/米,建筑面積:共計 平米。
2、 工程總造價: 萬元( 元 )以上全部為含稅價格。
3、 本工程所有吊車等機械設(shè)備、施工腳手架搭設(shè)、其它輔助設(shè)施及制作、轉(zhuǎn)運所需機械設(shè)備、施工工器具均由乙方負責(zé)。
4、 承包工作內(nèi)容如下(不限于以下內(nèi)容)鋼構(gòu)件、屋面與墻面圍護的制作安裝。(包人工,包機械)
5、安全文明施工:甲方確定區(qū)域內(nèi)要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護各類安全防護設(shè)施搭設(shè)等)
6、未經(jīng)甲方同意,乙方無權(quán)私自轉(zhuǎn)包本工程。若發(fā)生,甲方將追究違約責(zé)任或有權(quán)終止合同,由此所引起的各種損失由乙方負責(zé)。
六、 工程造價的確定及工程款支付
此工程總造價為 元,在乙方各種材料、工具進入工地開始施工時甲方付乙方總款的百分之三十,合計 元,工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十,合計 元, 留取百分之十的質(zhì)保金, 元,一年后此工程無任何質(zhì)量問題全額付清。
七、工程變更
1、工程設(shè)計變更
1、施工中乙方不得對原工程設(shè)計進行變更。因乙方擅自變更設(shè)計發(fā)生的費用和由此導(dǎo)致甲方的直接損失,由乙方承擔(dān),延誤的工期不予順延。
2、在施工中甲方涉及到對設(shè)計圖紙或施工組織設(shè)計的更改及對材料的代用,須提前通知乙方,否則甲方承擔(dān)由此發(fā)生的費用,并賠償乙方的有關(guān)損失,并延長延誤的工期。
八、材料、機械
8. 1、由于本工程為總價包干。所以乙方供應(yīng)的所有材料必須是符合設(shè)計方案和國家規(guī)范的標準產(chǎn)品,對與設(shè)計和規(guī)范要求不符的產(chǎn)品,甲方拒絕收用。
本工程主要材料如下:
8.1.4、梁與柱連接、梁與梁連接均采用10.9級大六角高強螺栓
8. 2、乙方自購材料的裝、卸、運輸?shù)荣M用均乙方承擔(dān)。
8. 3、勞動用品和隨身手動、電動工具由乙方自備。
九、工程施工
1、乙方施工人員、技術(shù)人員應(yīng)與甲方工程部、技術(shù)部密切配合,嚴格按照施工方案施工。
2、施工過程中甲方應(yīng)保證施工場地不受外界部門或人員的干擾。
十、安全責(zé)任
1、乙方應(yīng)嚴格按照施工建設(shè)安全要求組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患并隨時接受甲方安全檢查人員的監(jiān)督檢查。
2、甲方指派專職安全員負責(zé)指導(dǎo),監(jiān)督施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn),乙方必須配合甲方安全管理人員,監(jiān)督安全管理人員的工作,接受并服從甲方管理人員的指揮。
3、乙方應(yīng)遵守甲方制訂的各項安全管理規(guī)章制度。
4、嚴禁非施工人員進入施工現(xiàn)場,乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患,乙方必須及時整改,杜絕重大傷亡事故。
5、現(xiàn)場人員發(fā)生傷亡事故后,雙方應(yīng)盡力施救,同時保護好現(xiàn)場,以便有關(guān)部門進行堪察。
6、現(xiàn)場責(zé)任:
乙方在施工過程中如發(fā)生意外事故,責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。并承擔(dān)事故中家屬所提費用。甲方不承擔(dān)乙方發(fā)生事故的任何責(zé)任。
十一、質(zhì)量安全及驗收
1、本工程質(zhì)量目標:乙方必須確保承包范圍內(nèi)單項工程質(zhì)量達到甲方質(zhì)量目標。
2、乙方應(yīng)認真按照甲方安排組織施工,隨時接受甲方施工管理人員的檢查、監(jiān)督、檢驗。
3、乙方對自己施工中的工程半成品、成品質(zhì)量負責(zé),必須符合質(zhì)量驗收標準。
4、施工中經(jīng)檢查檢驗工程不合格或未達到國家驗收規(guī)范質(zhì)量要求,乙方應(yīng)按照甲方要求進行返工、返修,費用由乙方承擔(dān)。
5、乙方在保質(zhì)期內(nèi)及使用過程中此施工鋼架發(fā)生傾斜、倒蹋、開裂,乙方應(yīng)無條件給予修復(fù)。因倒蹋發(fā)生的財產(chǎn)損失和人身傷亡全部由乙方承擔(dān)。
十二、文明施工目標
1、 乙方必須遵守當?shù)卣鞴懿块T、建筑行業(yè)中文明施工的有關(guān)規(guī)定,按照甲方要求對工人實行標準化管理。
2、 乙方必須派專人清理施工現(xiàn)場及生活區(qū),保持施工現(xiàn)場及生活區(qū)的整潔,做到無垃圾和污水。
3、 搞好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。
4、 乙方必須在施工過程中做到施工材料及工具堆放整齊。
十三、雙方權(quán)利和義務(wù)
甲方的責(zé)任
1、甲方協(xié)助乙方處理好施工現(xiàn)場及有關(guān)各方的關(guān)系。
2、提供施工電源到施工區(qū)域,提供施工水源到施工區(qū)域。
3、如有變更甲方應(yīng)提前2天以書面形式通知乙方,否則造成的損失由甲承擔(dān)。
4、乙方在工程驗收合格并交付甲方后,甲方方可進行裝飾、裝修。
5、及時進行中間驗收。
6、組織乙方學(xué)習(xí)現(xiàn)場的進度、質(zhì)量、安全管理規(guī)定。
乙方的責(zé)任
1、按合同文件的規(guī)定,按期、保質(zhì)、保量完成承包范圍內(nèi)的全部工作。
2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿足現(xiàn)場施工的需要。
3、服從甲方的工作安排,遵守甲方的各項規(guī)章制度。
4、做好安全生產(chǎn)、文明施工。
5、愛護公共設(shè)施及設(shè)備,若損壞則照價賠償。
6、執(zhí)行甲方的安全計劃安排,參加甲方組織的安全例會,施工中堅決杜絕重大人員傷亡事故發(fā)生,若發(fā)生質(zhì)量及安全事故,及時向甲方報告并協(xié)助甲方進行調(diào)查處理。
7、接受甲方代表的監(jiān)督、檢查。
十四、竣工驗收
1、 工程具備驗收條件,乙方向甲方提出工程竣工驗收申請。
2、 甲方收到工程竣工驗收申請后應(yīng)盡快組織有關(guān)人員進行驗收,并在驗收后7天內(nèi)給予認可或提出的修改意見(否則視為合格)。乙方按照要求修改,并承擔(dān)由自身原因造成的修改費用。
十五、違約金
1、 如乙方的施工進度,工程質(zhì)量不能滿足甲方總體要求,同時甲方對乙方的實際履約能力總體平衡后認定乙方實質(zhì)上無能力確保工期,質(zhì)量要求 時,甲方有權(quán)終止合同或另行委托別的有能力施工隊伍完成本工程施工, 以確保本工程工期、質(zhì)量目標。但乙方必須承擔(dān)因此給甲方造成的所有 經(jīng)濟損失。
2、 因乙方原因造成合同無法履行或乙方不愿履行合同規(guī)定的義務(wù)時,乙方應(yīng)承擔(dān)未完工程造成的甲方的所有違約損失,此違約金從乙方工程款中扣除。
1、 甲乙雙方如果就合同或工程施工發(fā)生爭端,雙方應(yīng)友好協(xié)商。但甲乙雙方的義務(wù)在工程施工過程中不得因正在進行的協(xié)商而改變。
2、 雙方應(yīng)嚴格執(zhí)行合同條款,并本著友好合作精神,處理合同期間的各類問題,盡量避免爭議或糾紛。如果發(fā)生爭議,按下列原則處理:
(1)雙方發(fā)生爭議,首先由雙方的上級主管部門調(diào)解。在一方提出調(diào)解要求后的5天內(nèi),雙方應(yīng)保證合同的繼續(xù)執(zhí)行。
(2)雙方接受調(diào)解結(jié)果,應(yīng)在調(diào)解作出后2天內(nèi)執(zhí)行。對調(diào)解的結(jié)果不能接受,或由于一方不執(zhí)行調(diào)解結(jié)果使調(diào)解結(jié)果無法執(zhí)行,任何一方可在調(diào)解作出7天后提請本工程所在工商行政管理部門關(guān)進行仲裁。
(3)如任何一方不接受仲裁,可要求法院判決。
十七、其它
1、本協(xié)議未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。
2、本協(xié)議一式六份,甲方執(zhí)四份,乙方執(zhí)二份。
甲方:(章) 乙方:(章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
帳戶名: 帳戶名:
帳 號: 帳 號:
開戶行: 開戶行:
協(xié)議簽訂日期: 年 月 日
加工材料合同篇七
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)規(guī)定經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商一致,本著誠實守信,互利互惠,平等自愿的原則,訂立本合同。
一、加工材料名稱:水泥空心砌塊及其配套的墻體材料。
二、規(guī)格型號:
1、19型水泥空心砌塊:
2、12型水泥空心砌塊:
3、實心磚:
200×90×50(長×寬×高),強度等級mu7.5。
三、加工地點:
乙方自定,在不影響甲方施工的前提下,經(jīng)甲方同意可以在現(xiàn)場加工。
四、加工方式:
由乙方自購設(shè)備,材料,加工成型,養(yǎng)護,運輸。甲方按市場價格向乙方購買加工產(chǎn)品。
1、材料現(xiàn)價:
水泥315元/噸,粉沙56元/立方。如市場水泥粉沙價格有變動按市場價計算,每包水泥按40塊磚核定計算。
2、19型水泥空心砌塊:
每塊單價人民幣1.80元。大寫人民幣壹元捌角整。
3、12型水泥空心砌塊:
每塊單價人民幣1.60元。大寫人民幣壹元陸角整。
4、實心磚:
每塊單價人民幣0.33元,大寫人民幣叁角叁分整。
注:單價內(nèi)包括材料費用,機械費,人工費,運輸費,管理費,檢測費,稅金,利潤等。
六、加工數(shù)量:
根據(jù)甲方需求,甲方在王家灣修建大約28萬平方米(建筑面積)的房屋。一期開發(fā)面積18萬平方米,用磚量約450萬塊。材料費用總額約810萬元。
七、質(zhì)量要求:
進場砌塊質(zhì)量等級為合格品,并能經(jīng)得起現(xiàn)場抽樣檢測的合格品。抽檢費用由乙方負責(zé)。
八、付款方式:
乙方須墊資一個月。實行按月結(jié)算方式。每月28日前辦理結(jié)算手續(xù),支付比例為實際完成數(shù)量的80%。余下20%在每年的年底,甲方再支付總額的17%,余款3%待合同履行結(jié)束后付清。
九、安全責(zé)任:
乙方在加工和運輸產(chǎn)品的工程中發(fā)生的一切安全事故,一律由乙方負責(zé)。甲方屬于產(chǎn)品購買方。不負任何安全責(zé)任。
十、雙方義務(wù):
1、乙方義務(wù):按時向甲方抽檢合格后,當場清點數(shù)量提供合格產(chǎn)品,確保甲方的需求量。根據(jù)甲方要求把材料運至指定地點,辦理交接手續(xù)。
2、甲方義務(wù):
保證工地內(nèi)的道路暢通。按時辦理結(jié)算手續(xù)和支付款項。
十一、違約責(zé)任:。
1、乙方必須保質(zhì)保量向甲方提供合格產(chǎn)品,如果乙方提供的產(chǎn)品在乙方交貨時經(jīng)甲方抽檢產(chǎn)品質(zhì)量不合格的`,甲方拒絕收該產(chǎn)品,已經(jīng)進場的產(chǎn)品乙方應(yīng)及時清運出場,如乙方清運出場不及時,由此給甲方造成的損失乙方賠償全部責(zé)任。
2.、乙方提供不上或無貨可供,又沒有提前30日書面報告通知甲方。由此給甲方造成損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
3、由于甲方不能按時辦理結(jié)算,支付磚款,造成乙方資金周轉(zhuǎn)不靈,無法按時提供磚。由此造成的損失,由甲方自行承擔(dān)全部責(zé)任。同時,乙方有權(quán)向甲方賠償。
4、若因乙方工地進場運輸造成乙方不能正常生產(chǎn)和不能運輸至乙方指定位置,由甲方負責(zé)二次轉(zhuǎn)運費用,乙方不承擔(dān)任何賠償責(zé)任。
十二、未盡事宜,雙方共同協(xié)商解決:
十三、本合同一式四份。甲乙雙方各二份,簽字蓋章生效,產(chǎn)生同等法律效力。
十四、甲方必須為乙方生產(chǎn)提供水電,費用由乙方負責(zé),并及時為乙方生產(chǎn)提供生產(chǎn)場地。
甲方:乙方:
20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日。
加工材料合同篇八
甲方(承攬人):
乙方(定做人):
簽訂地點:
簽訂時間:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)甲、乙雙方充分友好協(xié)商,簽訂此材料加工合同,達成以下協(xié)議內(nèi)容:
1、有無附圖紙。
2、如有甲乙雙方簽字認可的生產(chǎn)加工圖紙,圖紙作為本合同內(nèi)容的附件一并執(zhí)行(圖紙需蓋章或簽字確認)。
第二條加工期限和質(zhì)量要求。
1、材料選定:材料的選定根據(jù)乙方自行選擇第___項方式:
(1)、甲方根據(jù)乙方的制定選購。
(2)、由乙方自行選購后交付甲方制作。
2、在合同簽訂后,乙方向甲方交付所需材料,加工期限在甲方接收到所需材料后開始計算,甲方應(yīng)向乙方提供具有可行性地具體加工期限,該加工期限的確定,應(yīng)由甲方根據(jù)自身的設(shè)備、技術(shù)、人員等情況謹慎確定,本合同確定的加工期限為:___天。
3、成品的質(zhì)量要求,有相關(guān)技術(shù)圖紙規(guī)范的,應(yīng)符合圖紙要求,沒有圖紙或者只提供成品規(guī)格、型號規(guī)范的,應(yīng)符合相應(yīng)的規(guī)格型號要求。
第三條交貨時間、地點、結(jié)算方式。
1、交貨時間:甲乙雙方協(xié)商一致,甲方在合同簽訂后__日內(nèi)交貨,即__年__月__日前。2、交貨地點:
(1)、乙方在甲方工廠內(nèi)自提。
(2)、或乙方指定交貨地點,即_______。
3、結(jié)算方式:合同簽訂時乙方首付加工費用總價款的_____%作為訂金,即人民幣(大寫):______元,合同生效;交貨時,結(jié)清剩余合同款____%,即人民幣(大寫)________元。
第四條成品驗收及交付:
1、乙方自提:甲方按照約定的加工期限完成加工任務(wù)后,應(yīng)及時通知乙方提貨,乙方自行到甲方工廠內(nèi)提貨;乙方收到通知后未按時提貨的,甲方不承擔(dān)任何違約責(zé)任。
2、乙方應(yīng)在接收成品時,組織人員對成品進行驗收,雙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)并確認;乙方對成品質(zhì)量提出異議,應(yīng)在交貨時書面提出,否則視為甲方交付的成品合格。
3、甲方將成品交付乙方后,仍應(yīng)對成品的品質(zhì)與數(shù)量向乙方負責(zé)。
第五條違約責(zé)任。
發(fā)生下列情況之一時,甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任:
1、甲方未在加工期限內(nèi)完成加工任務(wù),則應(yīng)與乙方協(xié)商順延相應(yīng)期限,每逾期一天,按照合同款的%賠付乙方;如造成乙方其他相應(yīng)連帶損失的(如:供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關(guān)聯(lián)的合同),甲方應(yīng)賠償乙方損失。
2、甲方交付的貨物不符合質(zhì)量標準的,應(yīng)承擔(dān)修理、更換、無償補充的'責(zé)任,給乙方造成嚴重損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
3、乙方未按合同約定期限支付合同價款的,乙方應(yīng)承擔(dān)總價款千分之五的違約金。
第六條合同爭議及解決方式。
因本合同所發(fā)生的爭議,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。
第七條補充條款。
如有以上內(nèi)容未盡條款,甲乙雙方可以達成補充協(xié)議,補充內(nèi)容作為附件形式附于合同之后,與本合同同樣具有法律效力。
甲方(蓋章):經(jīng)辦人(簽字):
乙方(蓋章):經(jīng)辦人(簽字):
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
日期:xx年xx月xx日日期:xx年xx月xx日
加工材料合同篇九
根據(jù)《民法典》規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
二、質(zhì)量標準、驗收方法及地點:。
三、原材料來源及互利方法:。
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔(dān):。
五、貨款結(jié)算時間及方法:。
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔(dān):。
七、經(jīng)濟職責(zé):。
八、其他:。
九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關(guān)查實證明,可免予承擔(dān)經(jīng)濟職責(zé)。
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效,并報雙方業(yè)務(wù)主管部門備案。
十
一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)按《民法典》有關(guān)規(guī)定,向合同仲裁機關(guān)提出書面申訴,要求調(diào)解、仲裁處理。
十
二、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本____份,送雙方業(yè)務(wù)主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關(guān)二份。
十
三、本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
供方:________________________。
代表人:_____________________。
________年____月____日。
需方:________________________。
代表人:______________________。
加工材料合同篇十
委托方:_________紡織器材廠(甲方)。
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)。
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期:
項目。
產(chǎn)品名稱、規(guī)格。
單位。
數(shù)量。
單價??(元)。
總價(元)。
交貨日期
一季度。
二季度。
鍍鋅。
綜架1600以上。
只
10萬。
0.15。
15000。
5萬。
5萬。
淬火。
綜條。
支
100萬。
0.11。
110000。
50萬。
50萬。
合計。
2.質(zhì)量標準:乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:由乙方負責(zé)往返運輸,運費由乙方自負。
5.質(zhì)量驗收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6.結(jié)算方式:通過銀行托收。
7.違約責(zé)任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔(dān)甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠。
法定代表人:(蓋章)________。
地址:______________________。
銀行帳號:__________________。
乙方:________________電鍍廠。
法定代表人:(蓋章)________。
地址:______________________。
銀行帳號:__________________。
________年________月______日。
加工材料合同篇十一
承攬方:____________
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限
規(guī)格型號計量單位數(shù) 量
名或項目 單價總金額合計
二、定作方帶料
?服裝加工合同 ?鋼筋加工合同 ?加工貿(mào)易合同 ?進料加工合同
材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù) 量質(zhì) 量提供日期消耗定額單 價總金額
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準
四、承攬方對質(zhì)量負責(zé)的條件及期限
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔(dān)
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時間
十、結(jié)算方式及期限
十一、違約責(zé)任
十二、如需提供擔(dān)保,另立合同擔(dān)保書,作為本合同附件
十四、雙方協(xié)商的其它條款
定作方 承攬方
單位名稱(章)
單位名稱(章)
單位地址:
單位地址:
法定代表人:
法定代表人:
年月日
年月日
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
加工材料合同篇十二
現(xiàn)有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商,本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。
甲方:________________________。
乙方:________________________。
一、工程項目。
4、工程期限自_____________至___________完工,共計_____天。(不可抗拒原因順延)。
二、甲方在合同簽訂時要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底,甲方應(yīng)在一個工作日內(nèi)答復(fù)。不能答復(fù)的技術(shù)問題乙方有權(quán)停止施工。(所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備民法典律效應(yīng))。
三、質(zhì)量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責(zé)。
四、加工產(chǎn)品交付地點________________________________。
五、加工產(chǎn)品(工程)總價人民幣____________________元整,大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。)。
六、付款方式__________________。
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金_______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時,乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時支付乙方總價_______________%。
3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________%。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期。
1、玻璃_________________。
2、鋼材_________________。
3、鋁材_________________。
4、油漆_________________。
5、噴塑_________________。
八、安全生產(chǎn)乙方必須認真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度,服從甲方安。
全管理人員及監(jiān)理人員的管理,嚴格遵守安全操作規(guī)程,施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責(zé)。
九、驗收:
甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內(nèi)組織驗收,七日內(nèi)不組織驗收,乙方可視工程全部合格,同時甲方履行合同后續(xù)責(zé)任,甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責(zé)任:合同簽訂后,不經(jīng)雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變。
更或解除本合同。如單方面解除合同,應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價的5‰,提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共___頁,附件共____頁,一式_____份,雙方各持份。
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結(jié)束、工程款付清后自行失效。
(本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:(章)乙方:(章)。
電話:電話:
電子郵箱:電子郵箱:
開戶行:開戶行:
________年______月_____日。
加工材料合同篇十三
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
根據(jù)《條例》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金元
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結(jié)算方式:_________________________
六、違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行協(xié)議,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1.承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。 其余違約行為按《條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
九、本協(xié)議執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向協(xié)議管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本協(xié)議一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協(xié)議有效期限:從雙方簽章之
日起到________年________月________日止。
十二、本協(xié)議簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
加工材料合同篇十四
甲方:
乙方
附加身份證復(fù)印件
雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
1、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案。
天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。
如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續(xù)做畫,為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量,材料不退。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費,拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、通過考察同意后,自愿購買材料。
如產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方自己負責(zé)。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)廠方同意方可進行,否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條時以的 倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時,按每平方米 元的 倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期 月, 年月 日起至 年月 日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方
乙方:
年 月 日
加工材料合同篇十五
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)規(guī)定經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商一致,本著誠實守信,互利互惠,平等自愿的原則,訂立本合同。
一、加工材料名稱:水泥空心砌塊及其配套的墻體材料。
二、 規(guī)格型號:
1、19型水泥空心砌塊:
2、12型水泥空心砌塊:
3、實心磚:
200×90×50(長×寬×高),強度等級mu7.5
三、加工地點:
乙方自定,在不影響甲方施工的前提下,經(jīng)甲方同意可以在現(xiàn)場加工。
四、加工方式:
由乙方自購設(shè)備,材料,加工成型,養(yǎng)護,運輸。甲方按市場價格向乙方購買加工產(chǎn)品。
五、材料單價:
1、材料現(xiàn)價:
水泥315元/噸,粉沙56元/立方。如市場水泥粉沙價格有變動按市場價計算,每包水泥按40塊磚核定計算。
2、19型水泥空心砌塊:
每塊單價人民幣1.80元。大寫人民幣壹元捌角整。
3、12型水泥空心砌塊:
每塊單價人民幣1.60元。大寫人民幣壹元陸角整。
4、實心磚:
每塊單價人民幣0.33元,大寫人民幣叁角叁分整。
注:單價內(nèi)包括材料費用,機械費,人工費,運輸費,管理費,檢測費,稅金,利潤等。
六、加工數(shù)量:
根據(jù)甲方需求,甲方在王家灣修建大約28萬平方米(建筑面積)的房屋。一期開發(fā)面積18萬平方米,用磚量約450萬塊。材料費用總額約810萬元。
七、質(zhì)量要求:
進場砌塊質(zhì)量等級為合格品,并能經(jīng)得起現(xiàn)場抽樣檢測的合格品。抽檢費用由乙方負責(zé)。
八、付款方式:
乙方須墊資一個月。實行按月結(jié)算方式。每月28日前辦理結(jié)算手續(xù),支付比例為實際完成數(shù)量的80%。余下20%在每年的年底,甲方再支付總額的17%,余款3%待合同履行結(jié)束后付清。
九、安全責(zé)任:
乙方在加工和運輸產(chǎn)品的工程中發(fā)生的一切安全事故,一律由乙方負責(zé)。甲方屬于產(chǎn)品購買方。不負任何安全責(zé)任。
十、雙方義務(wù):
1、乙方義務(wù):按時向甲方抽檢合格后,當場清點數(shù)量提供合格產(chǎn)品,確保甲方的需求量。根據(jù)甲方要求把材料運至指定地點,辦理交接手續(xù)。
2、甲方義務(wù):
保證工地內(nèi)的道路暢通。按時辦理結(jié)算手續(xù)和支付款項。
十一、違約責(zé)任:
1、乙方必須保質(zhì)保量向甲方提供合格產(chǎn)品,如果乙方提供的產(chǎn)品在乙方交貨時經(jīng)甲方抽檢產(chǎn)品質(zhì)量不合格的,甲方拒絕收該產(chǎn)品,已經(jīng)進場的產(chǎn)品乙方應(yīng)及時清運出場,如乙方清運出場不及時,由此給甲方造成的損失乙方賠償全部責(zé)任。
2.、乙方提供不上或無貨可供,又沒有提前30日書面報告通知甲方。由此給甲方造成損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
3、由于甲方不能按時辦理結(jié)算,支付磚款,造成乙方資金周轉(zhuǎn)不靈,無法按時提供磚。由此造成的損失,由甲方自行承擔(dān)全部責(zé)任。同時,乙方有權(quán)向甲方賠償。
4、若因乙方工地進場運輸造成乙方不能正常生產(chǎn)和不能運輸至乙方指定位置,由甲方負責(zé)二次轉(zhuǎn)運費用,乙方不承擔(dān)任何賠償責(zé)任。
十二、未盡事宜,雙方共同協(xié)商解決:
十三、本合同一式四份。甲乙雙方各二份,簽字蓋章生效,產(chǎn)生同等法律效力。
十四、甲方必須為乙方生產(chǎn)提供水電,費用由乙方負責(zé),并及時為乙方生產(chǎn)提供生產(chǎn)場地。
甲方: 乙方:
20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日
加工材料合同篇十六
甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責(zé)任,依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:品種或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或項目規(guī)格
型號計量
單位數(shù)量價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限
單價總金額
法定代表人:________職務(wù):________國籍:________
法定代表人:________職務(wù):________國籍:________
雙方為開展來料加工業(yè)務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本合同。
第一條加工內(nèi)容
乙方向甲方提供加工________________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間,每個月向甲方提供________原材料,并負責(zé)運至________車站交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負責(zé)運至________港口交付乙方。
第三條來料數(shù)量與質(zhì)量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一和規(guī)格標準。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負責(zé)外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數(shù)量與質(zhì)量
甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品,在乙方提出后,甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方為乙方進行加工的加工費,在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第________年起的加工費雙方另議,但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務(wù)費用而確定的,故在中國國內(nèi)勞務(wù)費用水平有變化時,雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。
第七條運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方負責(zé)。
第八條不可抗力
由于戰(zhàn)爭和嚴重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應(yīng)盡快將事故通知對方,并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。
第九條仲裁
本合同在執(zhí)行期間,如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,提請中國________仲裁機構(gòu)進行仲裁。仲裁適用法律為:
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規(guī)定時,適用國際通行的慣例。
仲裁裁決為終局裁決,仲裁費用由敗訴一方承擔(dān)。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應(yīng)付費用時終止。
第十一條合同的續(xù)訂
本合同有效期屆滿之前____月,如一方需續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____%.
2.甲方收到原材料后,應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標準,對其規(guī)格、品質(zhì)進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數(shù)量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負責(zé)退換或補足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內(nèi)容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方:________________乙方:________________
代表:________________代表:________________
________年____月____日

