合同是商業(yè)交易過程中不可或缺的法律文書。合同應該詳細列出各方的權益和義務，避免模糊和遺漏。對于初次起草合同的人來說，以下是一些常見問題及其解決方案的示例。
家具維修簡單版的合同簽篇一
甲方：地址：乙方：地址：
為保證甲方辦公樓及生活區(qū)設施完好有效，甲方將相應的維修保養(yǎng)工作交由乙方承包，為明確雙方責任，經甲、乙雙方友好協(xié)商，制定本合同。
第一條項目基本情況。
(一)項目名稱：(二)項目內容：(三)項目地點：第二條合同工期。
維修期限自年月日起至年月日止。第三條維修保養(yǎng)質量要求。
保證所轄區(qū)域內設備安全穩(wěn)定運行，完好率99%以上，所轄區(qū)域內附屬設施完好無損，完好率100%。
第四條維修保養(yǎng)的方式、工作內容、維修計劃及服務承諾(一)維修保養(yǎng)的方式：(二)維修保養(yǎng)的工作內容：(三)維修計劃：(四)服務承諾：
辦公設施發(fā)生故障，乙方接到甲方通知后，1時間內到現場處理故障，使辦公設施盡快正常運轉。
第五條雙方的權利和義務(一)甲方權利和義務。
1.全面監(jiān)督、指導、檢查、驗收乙方工作。
2.在檢查時如發(fā)現有不合格之處，甲方有權以“質量整改通知書”的形式書面或口頭通知乙方整改。
(二)乙方權利和義務。
1.必須向甲方提供營業(yè)執(zhí)照、資質證書等書面文件。2.不得將本項目再行轉包或分包。
-1-。
方許可，乙方不得隨意更換施工人員。在施工期間，乙方人員必須統(tǒng)一施工服裝。
4.認真按合同標準進行維修，遵守甲方的各項規(guī)章制度，服從甲方的管理;做到完工清場，文明作業(yè)。
5.應按維修保養(yǎng)計劃對甲方的辦公設施進行檢修保養(yǎng)，并保證其能發(fā)揮其應用作用。
6.為保證管理到位，乙方應配備專職維護人員，做好日常養(yǎng)護，有緊急情況隨叫隨到。
第六條安全責任。
乙方嚴格遵守國家有關安全操作規(guī)定，若因乙方原因出現任何人身損害事故或財產責任的，由乙方承擔全部責任，與甲方無關。
第七條維修費用及支付方式。
(一)本辦公設施維修保養(yǎng)工程費用為(大寫)(小寫)。(二)設備維修材料費承擔方式：。(三)支付方式：
本合同項下的價款按分期付款方式支付，具體支付時間為：1.合同生效天內，甲方按合同總價%(即(大寫)(小寫)元)向乙方預付維修費用。
2.甲方應前，再按合同總價%(即(大寫)(小寫)元)向乙方支付維修費用。
3.甲方應在本合同結束且乙方無任何違約情形后天內，按合同總價%(大寫)(小寫)元向乙方支付剩余款項。
(四)甲方向乙方支付合同價款之前，乙方應提供相同金額的正式發(fā)票。
乙方開戶銀行名稱、地址和帳號為：
經雙方確認，甲方有權自行結算或是指定其下屬單位作為結算單位。甲方有權指定的結算單位為：
單位名稱：聯系人：
家具維修簡單版的合同簽篇二
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：泰語大酒店承包方(以下簡稱乙方)：
為了確保，需，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程組織施工事項協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程施工范圍及技術要求：詳見施工圖紙及工程量清單。
四、工程造價：本工程預算價為萬元。
元整)(詳見工程預算書)。
五、承包方式：包工包料。
六、結算方式：本工程結算時委托有資質的中介機構結算審核下浮率為，工程量按實計算。根據施工圖紙及現場實際發(fā)生工程量計算，信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執(zhí)行。
七、付款方式：
工程竣工驗收合格并經審核決算后支付工程決算審核總造價的90%，余款10%作為保修金，待保修期滿后一個月內付清。
八、工程工期。
工期總日歷天數為天，自年月日至年月日。因雨季和甲方原因造成工期延誤，由乙方書面申請經甲方確認后，工期可予以相應順延。若乙方未按約定的日期完工，超過5天后，每延期一天扣工程款300元。
1
九、施工要求。
1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的工程數量進行施工，按時。
保質保量完成，工程質量標準須達到合格以上。
2、乙方應自覺提高安全生產意識，做好現場安全防護措施，確保施工安全，施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。
十、其它事項。
1、乙方必須具備相應的施工資質，經甲方認定后方可簽訂施工協(xié)議。
2、乙方必須協(xié)調解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。
3、本工程完成后，由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。
4、驗收時，若乙方未按圖紙施工，乙方須在15日內整改到位，否則甲。
方不予支付工程款。
5、本工程質量保修期為個月，質量保修期自工程竣工驗收合格之。
日起計算，保修期間發(fā)生質量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內，乙方未進場修復，視為自動放棄保修金，由甲方委托它方維修。
6、
十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份)，乙方執(zhí)壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
附件：施工圖紙及工程預算書。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：
簽訂日期：年月日
家具維修簡單版的合同簽篇三
經雙方洽談，根據《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，特簽訂以下合同：
1、辦公桌臺：規(guī)格____________________cm，附柜：__________cm，用_________制作。
2、書柜：規(guī)格____________________（cm）。_________為主材制作。
3、椅子按國家標準的高度配套。
4、以上辦公家具的款式按樣板制作。
制作辦公桌椅共_________套，桌臺為_________元/套（含附柜），椅子為_________元/張，_________個_________書柜，為_________元/個?？偨痤~：_________元。（備注按已有的規(guī)格、款式、尺寸、質量現場量取后制作）。
以上價格為不變價，含稅費、安裝及運費等，需方不再承擔其它任何費用。
甲方按乙方要求制作樣板，樣板須經乙方認可并封板，甲方按樣板生產、交貨，如有制作問題由甲方負責修改。（注：用料、材質、尺寸必須按乙方樣板，如果末按乙方樣板生產，而導致教職工無法使用由甲方負責更換，并承擔相應的經濟責任。）。
甲方負責全包工包料，應嚴格按照依照合同規(guī)定選用原材料，并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響辦公家具的質量時，乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
保修期為_________年，在保修期內，家具出現質量問題，甲方應免費修理（包括材料費和工時費）。
在保修期內，因同一嚴重質量問題，修理兩次仍達不到標準要求的，憑修理記錄和有關證明，甲方應為乙方免費調換同規(guī)格型號、同樣式的產品。
在_________年_________月_________日前交貨，交貨地點在_________。
產品自交貨之日起90日內，發(fā)生嚴重質量問題，乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時，應當按原定購價格一次退清貨款。
甲方交貨給乙方進行驗收，驗收以所封樣板為標準。驗收合格，雙方辦理交接手續(xù)。如不合標準，甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補，甲方應按原價和乙方提出的交貨時間，保質保量地按時完成。
包裝必須按廠家原包裝標準，裝載必須與運輸方式相符，期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。
即貨到驗收合格后付總貨款的__________%，扣留__________%貨款為一年期質量保證金。保證金到期無質量問題付清。
1、甲方違約責任：
（1）甲方如中途變更訂做，應賠償乙方因此而造成的損失。
（2）甲方如中途廢止合同，應賠償乙方因此造成的全部經濟損失。
（3）甲方未按合同規(guī)定的質量交付家具或完成工作，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
（4）甲方未按合同規(guī)定包裝家具，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，甲方應當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成家具的毀損、滅失的，由甲方賠償損失。
（5）甲方逾期交付標的物，應當按照合同規(guī)定，向乙方償付違約金；合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
（6）甲方實行代運或送貨的標的物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。
2、乙方違約責任：
（1）乙方中途變更標的物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
（2）乙方中途廢止合同，屬甲方提供原材料的，償付甲方的未履行部分價款總值10%-30%的違約金。
（3）乙方如無故超過合同規(guī)定期限付款，每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。
（4）超過合同規(guī)定期限領取標的物的，除償付違約金外，還應當承擔甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。乙方超過領取期限六個月不領取標的物的，甲方有權將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給乙方；變賣標的物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，乙方還應補償不足部分；如標的物不能變賣，應當賠償甲方的損失。
（5）無故拒絕接收標的物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
（6）變更交付標的物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同，如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，經雙方協(xié)商或有關機關證明，可免予承擔經濟責任。
合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛的，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同如有未盡事宜，須經雙方協(xié)商修訂，協(xié)商不成按合同法有關規(guī)定執(zhí)行。
本合同一式貳份，雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效。
甲方：_______________乙方：__________________。
_________年____月____日_________年____月____日。
家具維修簡單版的合同簽篇四
甲方（客戶） 乙方（客戶）
xx設備中心是辦公設備批發(fā)零售、維修維護和耗材供應為一體的大型正規(guī)服務商。為使您的工作進展得更順利、更方便，我們?yōu)槟峁┯行У暮笄诒Ｕ?。我們的承諾：竭誠為您服務，把最優(yōu)質、最快捷、最滿意的服務帶給您。
一、雙方簽定合同前的確定
在簽定合同前，雙方需共同確認所要維修/保養(yǎng)設備的狀況并對其進行登記。乙方需檢查保修設備的主要部件完好程度及附件的完整性，并登記機器型號、整體狀況等相關情況，建立客戶檔案。
二、甲方的權利和義務
1.甲方在本協(xié)議所包括的辦公設備出現故障后及時通知乙方，并將出現故障的情況如實告知乙方，以協(xié)助乙方維修人員做出正確判斷。
2.甲方決定對故障機進行維修時，更換部件的費用由甲方承擔。乙方提供的報價供甲方參考確認，報價中部件價格不得高于該設備的生產商在本市授權的維修中心提供的部件價格。
3.甲方因擅自維修或購買使用外單位非原裝耗材、及配件所造成的機器及配件損壞，乙方不予負責，對已磨損應更換的部件，甲方若堅持使用所造成的機器及配件損壞，乙方不予負責。
4.甲方未經乙方同意不應自行更換或雇傭第三方更換或拆卸機器部件，一經發(fā)現乙方有權利無條件單方中止合同。
5.對于在原生產商保修期內（含從原生產商購買的擴展服務），甲方可根據原始保修卡內的規(guī)定進行維修。
6. 甲方如需乙方提供其他技術支持（如設備安裝、使用及簡易維護保養(yǎng)、基礎知識培訓，設備在本市的遠距離搬遷予以的協(xié)助和安裝調試等），需提前2天通知乙方。
三、乙方的權利和義務
1.合同執(zhí)行期間，乙方應負責對在正常條件下使用的機器提供免費維修維護。
2.合同執(zhí)行期間，乙方保證在機器發(fā)生故障的情況下，在接到甲方的維修通知后的 小時內服務到位（次數不限），國家法定節(jié)假日除外。
3.乙方在收到甲方的維修通知并確認機器需要更換配件時，在不影響甲方正常工作的情況下，將故障機取回維修，特殊情況乙方為甲方提供備機。
4. 乙方有義務對每次的維修情況向甲方做出說明，并提供更換配件清單，配件價格不得高于該設備的生產商在本市授權的維修中心提供的部件價格。
5. 合同執(zhí)行期間，乙方為甲方機器更換新配件后，新配件再次出現問題，屬配件本身質量問題，乙方應負責免費維修更換；若屬于甲方使用不當（不屬于配件質量問題）造成的配件損壞，由甲方負責。
6. 在維修（更換部件）工作完成后，乙方維修人員應向甲方提供書面報告，并由雙方簽字確認故障已被修復。
7.合同執(zhí)行期間，乙方對于甲方新購置的辦公設備（復印機、打印機、傳真機、一體機等），除執(zhí)行廠商的標準保修服務外，乙方可為甲方提供技術支持和所需的擴展服務（如設備安裝、使用及簡易維護保養(yǎng)、基礎知識培訓，設備在本市的遠距離搬遷予以的協(xié)助和安裝調試等）
四、付款及付款方式
年保養(yǎng)付費類別：
a類：乙方每月為甲方辦公設備進行一次全面的維護保養(yǎng)，全年服務費為 元，大寫： 元整。
b類：當甲方辦公設備出現故障或需保養(yǎng)時，乙方提供上門服務，次數不限，全年服務費為 元，大寫： 元整。
付款方式：合同簽訂之日起一周內一次性付清，現金支票均可。
五、爭議解決
合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效，對雙方均有約束力。如有一方不履行合同，另一方可直接向本地法院訴訟。
六、合同的終止和違約
1.本合同到期后，自行終止，如甲方需乙方繼續(xù)服務應在合同到期后一月內續(xù)簽合同。
2.違約。甲方通知乙方前往保養(yǎng)，如乙方無故超過三次不如期保養(yǎng)，甲方有權中止合同，并可要求乙方退返余下的合同款項。（退回合同款項=〈合同費/12〉ⅹ未服務月份）
七、本合同自簽約各方簽字蓋章之日起生效
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。其他未盡事宜，雙方本著合理、公正的原則協(xié)商解決。
八、附則：
九、附表：
合同執(zhí)行期： 至
甲方：（蓋章） 乙方：
負責人簽字： 負責人簽字：
日期： 日期：
家具維修簡單版的合同簽篇五
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：
承包方（以下簡稱乙方）：
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實的原則，承包方經發(fā)包人同意，將‘道路改造工程’委托給乙方施工。為了明確各自的權力、責任和義務，經充分協(xié)商，特意簽訂本合同，以供各方共同遵照執(zhí)行。
1、工程名稱：道路改造工程。
2、工程地點：
3、合同總價款：按照造價預（結）算書總金額：___________元（大寫：___________）。
4、工程工期：
5、工程質量：合格。
1、負責應提前向乙方提出每次要維修的路段、施工方案及材料需求等；
2、負責協(xié)調做好道路交通和安全等工作。
1、負責按預定維修方案的要求組織施工，保質、保量，按期完成工程。
2、嚴格執(zhí)行現行施工規(guī)范，文明施工規(guī)定。執(zhí)行安全施工的各項規(guī)定，落實各項現場安全措施。
1、本工程應達到現場驗收合格標準。
2、工程完工后，乙方應通知甲方驗收，并辦理驗收，工程款結算等手續(xù)。
1、工程預付款：合同簽訂支付合同總價款的30%。
2、工程竣工驗收后，支付到合同價款的95%。
1、甲方責任：
甲方確定乙方本次維修工程完工后。甲方如未按合同規(guī)定的時間和數額支付工程款，其間每推遲一天按工程價款的千分之一償付給乙方逾期違約金。
2、乙方責任：
工程質量不符合合同的.規(guī)定，負責修補或及時返工，由此造成的損失由乙方自行承擔。除不可抗力因素經甲方同意外不能按期完成的，每推遲一天按工程價款的千分之一償付給甲方逾期違約金。
本合同自雙方簽字蓋章后生效。江苑支路道路改造工程完工后，甲方付清維修道路工程款，乙方將維修工程交付甲方后條款終止。
本合同壹式肆份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執(zhí)貳份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。
甲方：
乙方：
____年____月____日。
家具維修簡單版的合同簽篇六
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)。
茲因甲方需要在進行日常零星維修工作。要求乙方負責做好零星維修工作，此零星維修工程為包工包料，所有材料由乙方提供。經雙方協(xié)商特訂以下協(xié)議：
一、工程內容，工程要求：
2、工作時，必須按照相關規(guī)范施工，遵紀守法，遵守甲方相關規(guī)章制度;。
3、乙方在施工過程中必須嚴格采取相應的技術措施;。
5、乙方在進行高空作業(yè)時，應自主做好安全防范工作，做好自身的人身安全，一切安全責任由乙方自行承擔，甲方概不負責。
二、工程造價：按實際結算費用為(小寫：元)(具體費用見驗收清單)。
三、付款方式：在工程驗收合格后一個月內付清。
四、保質期：自完工驗收合格之日起滿一年。(此維修工程在年月日已全部完工，驗收合格。)。
五、乙方須按國家和地方有關規(guī)范、規(guī)定做好現場施工的安全防范工作，嚴格遵守安全操作規(guī)程，施工期間發(fā)生的各類事故由乙方自負，甲方不負任何責任。一切施工工具由乙方自理。
六、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章后生效。
甲方：(簽章)乙方：
甲方代表：身份證號碼：賬號：
家具維修簡單版的合同簽篇七
雙方本著互惠互利的原則，通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議：
第一條修繕修理項目、數量、報酬。
修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬。
單價金額。
合計人民幣金額(大寫):。
(注：空格如不夠用，可以另接)。
第二條定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業(yè)。
第四條材料。
材料名稱商標生產廠家規(guī)格型號計量單位數量質量提供人交付日期消耗定額單價價款
(注：空格如不夠用，可以另接)。
第五條檢驗。
第六條修繕修理時間。
第七條質量要求。
第八條資料提供。
1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。
2.承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。
第九條轉包。
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條保密。
承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：
1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條中途變更的后果。
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條協(xié)助。
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：__________________，并滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解除合同。
第十三條監(jiān)督。
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條保管義務。
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條交付。
修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。
第十七條驗收。
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
第十八條修繕費用。
本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。
第十九條結算方式。
第二十條保修。
設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;。
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;。
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;。
4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條合同的變更。
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的'，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(書面通知發(fā)出_________天內)簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條合同的終止。
如果發(fā)生下列情況，各方有權單方面立即終止本協(xié)議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條合同的轉讓。
除合同中另有規(guī)定外或經雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條聲明及保證。
定作人：
1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條通知。
1.根據本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條爭議的處理。
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;。
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條不可抗力。
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條合同的解釋。
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條補充與附件。
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條合同的效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
法定代表人(簽字)：________法定代表人(簽字)：________。
委托代理人(簽字)：________委托代理人(簽字)：________。
家具維修簡單版的合同簽篇八
根據甲乙雙方友好協(xié)商,監(jiān)控系統(tǒng)由_____________進行維修、維護、保養(yǎng),雙方并愿遵守以下條款:。
第一條:服條內容。
_____________公司(以下簡稱乙方)為方便甲方(____________),本著為甲方提供有力的技術援助精神,推出非乙方銷售暨乙方銷售設備保修服務,具體如下:。
一、甲方提出申請,經乙方審核設備,填寫設備清單,及對所需維護設備做好封。
簽標志,按年度向乙方繳納一定的設備維護費,即進入乙方保修服務檔案,目前甲方監(jiān)控系統(tǒng)設備內容包括:16路工控式硬盤錄像主機2臺,采用誠豐視頻壓縮卡組裝而成;系統(tǒng)中彩色監(jiān)控攝像機共24只,視頻顯示部分分別設置于工廠警衛(wèi)室及總經理辦公室,其中警衛(wèi)室內采用畫面分割器、視頻分配器及監(jiān)視器組成的設備顯示;總經理辦公室采用監(jiān)控主機及電腦顯示器顯示。
二、繳納維護費后,乙方負責為甲方提供監(jiān)控系統(tǒng)及時保養(yǎng)、維護、維修服務。(非乙方銷售更換零配件費另計)。
提供相應的'設備交甲方使用。
四、收費標準:。
(1)維修維護保養(yǎng)費用。
品種維護期單位數量單價總價備注。
監(jiān)控系統(tǒng)1年套232006400。
我公司對監(jiān)控系統(tǒng)實行保養(yǎng),維護,如更換或安裝零配件按市場行價另計費.
ps:1.每臺監(jiān)控主機搭配十六支攝像機計壹套。
2.如未搭配十六支攝像機仍依壹套計費。
(2):合同總值:人民幣陸仟肆佰元整(rmb:6400.00)。
(3):付款方式:。
監(jiān)控系統(tǒng)維護合同在簽約后支付合同總金額50%即叁仟貳佰元人民幣,余下50%即叁仟貳佰元人民幣在20________年4月10日一次性結清維護款項。
第二條:維護、維修細則。
一、監(jiān)控主機:。
1、清除主機過濾網。
2、加添cpu散熱油膏(每月一次)。
3、檢測操作系統(tǒng)。
4、檢視電源電壓電阻。
二、攝像機暨線路。
1、電源。
2、線路。
3、攝像鏡頭(不定期)。
4、視頻清晰度。
三、以上各項(除注明外)每月定期壹次檢測保養(yǎng)(固定日期為每月10號)或通過電話方式、e-mail方式,暨不定期快速維修維護。
第三條:維護合約期間。
維護期:。
自20________年4月10日起,至20________年4月10日止,為期12月。
第四條:本協(xié)議雙方蓋章簽字生效,本協(xié)議一式貳份,雙方各執(zhí)壹份。
甲方:_____________。
家具維修簡單版的合同簽篇九
根據上級安排，白果鎮(zhèn)發(fā)營小學決定維修改造食堂一間。依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)之規(guī)定，雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則，甲乙雙方就食堂維修改造工程有關事項，達成如下協(xié)議：
一、工程概況。
裝修食堂工作室一間21.42平方米，儲藏室一間15.68平方米。金額共計20000.00元。
二、雙方責任。
甲方負責施工用水用電，在施工中的.一切安全責任由乙方負責。
三、工程內容。
1、房間隔斷墻，約15立方米；
3、工程結束后，乙方負責把工作室及儲藏室清理干凈。
四、工期。
所有工程必須在20xx年12月20日完工，超期甲方有權不付工程款。
五、承包方式。
本工程采取包工包料的方式。
六、工程價格。
1、土建工程，每立方米500元，共計7500元；
2、地板磚37.1平方米，每平方米85元，共計3513元；
3、墻磚23.3平方米，每平方米85元，共計1975元。以上合計20000元整。
七、付款方式。
所有工程完工經甲方組織驗收合格后，乙方出具稅務發(fā)票，甲方于20xx年3月以前一次性付清所有工程款，工程所產生的稅收由乙方負責。
八、違約責任。
乙方如不能按期完成工程，甲方有權不付工程款。
九、未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。
十、本合同自雙方簽字捺印后生效。
甲方代表簽字（蓋章）：
乙方代表簽字（捺?。?BR> 家具維修簡單版的合同簽篇十
甲方：
乙方：
第一條標的、數量、價款。
第二條質量標準：國家標準，通過耐壓試驗，絕緣標準符合要求。
第四條包裝標準、包裝物的供應與回收：出廠原包裝。
第六條標的物所有權自甲方驗收合格之日起轉移。
第七條交(提)貨方式、地點：安陽永安白蓮坡煤礦東新井，現場驗收交貨。
第九條交貨時間：合同生效后8日內(20xx年12月26日之前)到貨。
第十條檢驗標準、方法、地點及期限：按照技術標準，按合同驗收。
第十五條本合同自合同簽訂之日起生效。
第十六條其他約定事項：本合同一式五份，甲方三份，乙方兩份。
甲方：
乙方：
日期：
家具維修簡單版的合同簽篇十一
甲方：xx藥業(yè)有限公司乙方：
因甲方公司樓頂在使用期間出現滲水問題，乙方負責對甲方的房屋屋頂滲水及隔熱以及外墻壁剝落進行維修，經雙方協(xié)商，協(xié)議如下：
1、維修時間：年月日起到年月日止。
3、負責維修單位：
4、維修方案須甲方確認，并且乙方應在維修之前征得甲方同意。
5、維修以及維修質量的監(jiān)督：對于涉及到該房屋所出現的所有滲水部位都必須進行維修。在維修期間，甲方必定期須派人到現場予以質量監(jiān)督和協(xié)助部分工作。在施工方施工期間，施工方有責任對施工時的人員安全負責。
6、房屋維修期的注意事項：甲方有義務協(xié)助乙方做好各項施工前的準備，（如垃圾材料的堆放）。
7、維修之后的房屋質量的驗收和審核：由雙方事先約定（以解決漏水為主）或者以相關行業(yè)標準為驗收標準。
8、在維修期間所產生的水電費用都由甲方負責予以負擔。
9、根據雙方的協(xié)商，本次維修采取乙方包工包料的.方式實施。
10、本工程維修發(fā)生的費用共計人民幣153000元（大寫十五萬叁千元整），關于費用的支付：無論采取以上任何一種合作方式，甲方應在乙方進場之后付本次維修費用的50%，在維修結束后付45%，余下5%保修期滿后甲方在行支付。
11、本房屋漏水維修合同一式兩份，雙方各持一份。
12、關于保修：保修期60天，自維修結束之日起算，保修期內發(fā)生問題時乙方應立即派工作人員前往查看，并采取其他相關措施。
13、其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
甲方公章甲方公章。
經辦人（簽名）經辦人（簽名）。
年月日年月日。
家具維修簡單版的合同簽篇十二
為保證房屋漏水維修質量，甲乙雙方根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》，本著平等、自愿的原則簽訂如下協(xié)議，確保雙方共同遵守執(zhí)行：
____________________________。
二、承包方式。
____________________________。
三、合同金額。
合計金額為：_________萬元，大寫：_______________。
1、維修必須在保證不影響房屋安全的前提下進行。維修以解決防漏為主。
2、防水材料要求：采用_____________，厚度為________。
五、維修要求。
1、乙方提供相關的'施工方案進行施工，提供人工，材料。
2、乙方按建筑規(guī)范進行施工管理，嚴格按已定方案及施工操作規(guī)范施工，確保工程質量。
3、乙方應抓好安全生產，嚴防事故發(fā)生，因安全事故或責任事故所造成的損失和影響均由乙方負責。
4、維修工期：在正常天氣下天內必須完成。
5、完工后必須把施工中產生的廢物清理干凈，否則視為驗收不合格。
6、工程質量及驗收：各種防水材料應符合規(guī)范的要求，并有產品質量證明文件（合格證）。按國家現行質量驗收規(guī)范達到合格標準。驗收達不到合同約定標準，乙方無償返修，直到合格為止。
7、維修后保質：門診樓及住院部維修部位的保修期限自最后一次維修完工之日起重新計算。在沒有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為___年，即維修后應當繼續(xù)最低保修___年。且在出現漏水的情況后，在甲方通知后___個工作日內響應。
六、維修工程款的發(fā)放。
乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。工程款的結算待各部位防水維修工程全部完工，經甲方驗收合格后，扣除工程價款的___%作為質保金，其余工程款甲方在___周內付清。
七、其它約定。
1、乙方因維修而造成的其他責任由乙方負責。
2、本合同___式___份，甲方___份，乙方___份，甲乙雙方簽字或蓋章生效。
法定代表人（簽名）：__________法定代表人（簽名）：__________。
簽訂日期：_____年___月___日
家具維修簡單版的合同簽篇十三
雙方本著誠信、平等、自愿的原則，甲方將象山蘭園項目一期工。
程現場辦公區(qū)三根旗桿的制作安裝委托乙方施工，經雙方充分友好協(xié)商一致，達成本協(xié)議，雙方共同遵照執(zhí)行。
一、工程名稱：_____________________。
二、工程地點：_____________________。
三、承包方式：_____________________包工包料。
四、承包范圍及內容：_____________________。
三根不銹鋼旗桿的制作安裝，包括附件及輔材，包括但不限于旗桿的球頭，滑輪、拉繩、變徑連接件等。不含土建部份的基坑開挖、混凝土澆注、磚砌體及石材粘貼工程。
五、工期：_____________________5月7號安裝完成。
六、工程計價及付款方式：_____________________。
1括所有人工費、材料費、機械費、管理費、稅金等一切費用。
2、工程完工經甲方驗收合格且乙方提供符合甲方要求的發(fā)票和收據交與甲方后三日內，甲方付至合同價款的80%，剩余價款在保修期滿兩年后10個工作日內無利息付清。
七、工程質量及質量保證：_____________________。
乙方必須嚴格按照施工圖紙或甲方的要求施工，工程質量為合格。工程質量保證期為2年，在此期間出現的風荷載等質量事故（不包括人為因素）均由乙方承擔維修、更換的責任。
八、違約責任：_____________________。
1、若因乙方原因影響該工程不能如期完工，每延誤一天，乙方承擔延期費500元，累計計算。
2、保修期間，如工程出現質量問題，乙方應在接到甲方通知后的'24小時內派人處理，否則，甲方有權委托他人進行修復，所產生的費用甲方有權向乙方進行索賠。
九、其它約定：_____________________。
乙方在施工過程中應確保安全文明施工，做到工完料凈場地清。乙方在施工中所發(fā)生的傷、亡等事故均由乙方自行承擔責任。
十、本協(xié)議未盡事誼雙方協(xié)商解決，當協(xié)商不能達成一致時，可向甲方所在地人民法院起訴。
十一、本協(xié)議一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
后附施工圖紙，施工圖紙所顯示的旗桿高度為臺面以上的商度，
臺面以下的做法和高度根據現場實際情況施工。
簽約時間：_____________________。
家具維修簡單版的合同簽篇一
甲方：地址：乙方：地址：
為保證甲方辦公樓及生活區(qū)設施完好有效，甲方將相應的維修保養(yǎng)工作交由乙方承包，為明確雙方責任，經甲、乙雙方友好協(xié)商，制定本合同。
第一條項目基本情況。
(一)項目名稱：(二)項目內容：(三)項目地點：第二條合同工期。
維修期限自年月日起至年月日止。第三條維修保養(yǎng)質量要求。
保證所轄區(qū)域內設備安全穩(wěn)定運行，完好率99%以上，所轄區(qū)域內附屬設施完好無損，完好率100%。
第四條維修保養(yǎng)的方式、工作內容、維修計劃及服務承諾(一)維修保養(yǎng)的方式：(二)維修保養(yǎng)的工作內容：(三)維修計劃：(四)服務承諾：
辦公設施發(fā)生故障，乙方接到甲方通知后，1時間內到現場處理故障，使辦公設施盡快正常運轉。
第五條雙方的權利和義務(一)甲方權利和義務。
1.全面監(jiān)督、指導、檢查、驗收乙方工作。
2.在檢查時如發(fā)現有不合格之處，甲方有權以“質量整改通知書”的形式書面或口頭通知乙方整改。
(二)乙方權利和義務。
1.必須向甲方提供營業(yè)執(zhí)照、資質證書等書面文件。2.不得將本項目再行轉包或分包。
-1-。
方許可，乙方不得隨意更換施工人員。在施工期間，乙方人員必須統(tǒng)一施工服裝。
4.認真按合同標準進行維修，遵守甲方的各項規(guī)章制度，服從甲方的管理;做到完工清場，文明作業(yè)。
5.應按維修保養(yǎng)計劃對甲方的辦公設施進行檢修保養(yǎng)，并保證其能發(fā)揮其應用作用。
6.為保證管理到位，乙方應配備專職維護人員，做好日常養(yǎng)護，有緊急情況隨叫隨到。
第六條安全責任。
乙方嚴格遵守國家有關安全操作規(guī)定，若因乙方原因出現任何人身損害事故或財產責任的，由乙方承擔全部責任，與甲方無關。
第七條維修費用及支付方式。
(一)本辦公設施維修保養(yǎng)工程費用為(大寫)(小寫)。(二)設備維修材料費承擔方式：。(三)支付方式：
本合同項下的價款按分期付款方式支付，具體支付時間為：1.合同生效天內，甲方按合同總價%(即(大寫)(小寫)元)向乙方預付維修費用。
2.甲方應前，再按合同總價%(即(大寫)(小寫)元)向乙方支付維修費用。
3.甲方應在本合同結束且乙方無任何違約情形后天內，按合同總價%(大寫)(小寫)元向乙方支付剩余款項。
(四)甲方向乙方支付合同價款之前，乙方應提供相同金額的正式發(fā)票。
乙方開戶銀行名稱、地址和帳號為：
經雙方確認，甲方有權自行結算或是指定其下屬單位作為結算單位。甲方有權指定的結算單位為：
單位名稱：聯系人：
家具維修簡單版的合同簽篇二
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：泰語大酒店承包方(以下簡稱乙方)：
為了確保，需，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程組織施工事項協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程施工范圍及技術要求：詳見施工圖紙及工程量清單。
四、工程造價：本工程預算價為萬元。
元整)(詳見工程預算書)。
五、承包方式：包工包料。
六、結算方式：本工程結算時委托有資質的中介機構結算審核下浮率為，工程量按實計算。根據施工圖紙及現場實際發(fā)生工程量計算，信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執(zhí)行。
七、付款方式：
工程竣工驗收合格并經審核決算后支付工程決算審核總造價的90%，余款10%作為保修金，待保修期滿后一個月內付清。
八、工程工期。
工期總日歷天數為天，自年月日至年月日。因雨季和甲方原因造成工期延誤，由乙方書面申請經甲方確認后，工期可予以相應順延。若乙方未按約定的日期完工，超過5天后，每延期一天扣工程款300元。
1
九、施工要求。
1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的工程數量進行施工，按時。
保質保量完成，工程質量標準須達到合格以上。
2、乙方應自覺提高安全生產意識，做好現場安全防護措施，確保施工安全，施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。
十、其它事項。
1、乙方必須具備相應的施工資質，經甲方認定后方可簽訂施工協(xié)議。
2、乙方必須協(xié)調解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。
3、本工程完成后，由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。
4、驗收時，若乙方未按圖紙施工，乙方須在15日內整改到位，否則甲。
方不予支付工程款。
5、本工程質量保修期為個月，質量保修期自工程竣工驗收合格之。
日起計算，保修期間發(fā)生質量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內，乙方未進場修復，視為自動放棄保修金，由甲方委托它方維修。
6、
十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份)，乙方執(zhí)壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
附件：施工圖紙及工程預算書。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：
簽訂日期：年月日
家具維修簡單版的合同簽篇三
經雙方洽談，根據《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，特簽訂以下合同：
1、辦公桌臺：規(guī)格____________________cm，附柜：__________cm，用_________制作。
2、書柜：規(guī)格____________________（cm）。_________為主材制作。
3、椅子按國家標準的高度配套。
4、以上辦公家具的款式按樣板制作。
制作辦公桌椅共_________套，桌臺為_________元/套（含附柜），椅子為_________元/張，_________個_________書柜，為_________元/個?？偨痤~：_________元。（備注按已有的規(guī)格、款式、尺寸、質量現場量取后制作）。
以上價格為不變價，含稅費、安裝及運費等，需方不再承擔其它任何費用。
甲方按乙方要求制作樣板，樣板須經乙方認可并封板，甲方按樣板生產、交貨，如有制作問題由甲方負責修改。（注：用料、材質、尺寸必須按乙方樣板，如果末按乙方樣板生產，而導致教職工無法使用由甲方負責更換，并承擔相應的經濟責任。）。
甲方負責全包工包料，應嚴格按照依照合同規(guī)定選用原材料，并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響辦公家具的質量時，乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
保修期為_________年，在保修期內，家具出現質量問題，甲方應免費修理（包括材料費和工時費）。
在保修期內，因同一嚴重質量問題，修理兩次仍達不到標準要求的，憑修理記錄和有關證明，甲方應為乙方免費調換同規(guī)格型號、同樣式的產品。
在_________年_________月_________日前交貨，交貨地點在_________。
產品自交貨之日起90日內，發(fā)生嚴重質量問題，乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時，應當按原定購價格一次退清貨款。
甲方交貨給乙方進行驗收，驗收以所封樣板為標準。驗收合格，雙方辦理交接手續(xù)。如不合標準，甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補，甲方應按原價和乙方提出的交貨時間，保質保量地按時完成。
包裝必須按廠家原包裝標準，裝載必須與運輸方式相符，期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。
即貨到驗收合格后付總貨款的__________%，扣留__________%貨款為一年期質量保證金。保證金到期無質量問題付清。
1、甲方違約責任：
（1）甲方如中途變更訂做，應賠償乙方因此而造成的損失。
（2）甲方如中途廢止合同，應賠償乙方因此造成的全部經濟損失。
（3）甲方未按合同規(guī)定的質量交付家具或完成工作，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
（4）甲方未按合同規(guī)定包裝家具，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，甲方應當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成家具的毀損、滅失的，由甲方賠償損失。
（5）甲方逾期交付標的物，應當按照合同規(guī)定，向乙方償付違約金；合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
（6）甲方實行代運或送貨的標的物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。
2、乙方違約責任：
（1）乙方中途變更標的物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
（2）乙方中途廢止合同，屬甲方提供原材料的，償付甲方的未履行部分價款總值10%-30%的違約金。
（3）乙方如無故超過合同規(guī)定期限付款，每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。
（4）超過合同規(guī)定期限領取標的物的，除償付違約金外，還應當承擔甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。乙方超過領取期限六個月不領取標的物的，甲方有權將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給乙方；變賣標的物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，乙方還應補償不足部分；如標的物不能變賣，應當賠償甲方的損失。
（5）無故拒絕接收標的物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
（6）變更交付標的物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同，如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，經雙方協(xié)商或有關機關證明，可免予承擔經濟責任。
合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛的，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同如有未盡事宜，須經雙方協(xié)商修訂，協(xié)商不成按合同法有關規(guī)定執(zhí)行。
本合同一式貳份，雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效。
甲方：_______________乙方：__________________。
_________年____月____日_________年____月____日。
家具維修簡單版的合同簽篇四
甲方（客戶） 乙方（客戶）
xx設備中心是辦公設備批發(fā)零售、維修維護和耗材供應為一體的大型正規(guī)服務商。為使您的工作進展得更順利、更方便，我們?yōu)槟峁┯行У暮笄诒Ｕ?。我們的承諾：竭誠為您服務，把最優(yōu)質、最快捷、最滿意的服務帶給您。
一、雙方簽定合同前的確定
在簽定合同前，雙方需共同確認所要維修/保養(yǎng)設備的狀況并對其進行登記。乙方需檢查保修設備的主要部件完好程度及附件的完整性，并登記機器型號、整體狀況等相關情況，建立客戶檔案。
二、甲方的權利和義務
1.甲方在本協(xié)議所包括的辦公設備出現故障后及時通知乙方，并將出現故障的情況如實告知乙方，以協(xié)助乙方維修人員做出正確判斷。
2.甲方決定對故障機進行維修時，更換部件的費用由甲方承擔。乙方提供的報價供甲方參考確認，報價中部件價格不得高于該設備的生產商在本市授權的維修中心提供的部件價格。
3.甲方因擅自維修或購買使用外單位非原裝耗材、及配件所造成的機器及配件損壞，乙方不予負責，對已磨損應更換的部件，甲方若堅持使用所造成的機器及配件損壞，乙方不予負責。
4.甲方未經乙方同意不應自行更換或雇傭第三方更換或拆卸機器部件，一經發(fā)現乙方有權利無條件單方中止合同。
5.對于在原生產商保修期內（含從原生產商購買的擴展服務），甲方可根據原始保修卡內的規(guī)定進行維修。
6. 甲方如需乙方提供其他技術支持（如設備安裝、使用及簡易維護保養(yǎng)、基礎知識培訓，設備在本市的遠距離搬遷予以的協(xié)助和安裝調試等），需提前2天通知乙方。
三、乙方的權利和義務
1.合同執(zhí)行期間，乙方應負責對在正常條件下使用的機器提供免費維修維護。
2.合同執(zhí)行期間，乙方保證在機器發(fā)生故障的情況下，在接到甲方的維修通知后的 小時內服務到位（次數不限），國家法定節(jié)假日除外。
3.乙方在收到甲方的維修通知并確認機器需要更換配件時，在不影響甲方正常工作的情況下，將故障機取回維修，特殊情況乙方為甲方提供備機。
4. 乙方有義務對每次的維修情況向甲方做出說明，并提供更換配件清單，配件價格不得高于該設備的生產商在本市授權的維修中心提供的部件價格。
5. 合同執(zhí)行期間，乙方為甲方機器更換新配件后，新配件再次出現問題，屬配件本身質量問題，乙方應負責免費維修更換；若屬于甲方使用不當（不屬于配件質量問題）造成的配件損壞，由甲方負責。
6. 在維修（更換部件）工作完成后，乙方維修人員應向甲方提供書面報告，并由雙方簽字確認故障已被修復。
7.合同執(zhí)行期間，乙方對于甲方新購置的辦公設備（復印機、打印機、傳真機、一體機等），除執(zhí)行廠商的標準保修服務外，乙方可為甲方提供技術支持和所需的擴展服務（如設備安裝、使用及簡易維護保養(yǎng)、基礎知識培訓，設備在本市的遠距離搬遷予以的協(xié)助和安裝調試等）
四、付款及付款方式
年保養(yǎng)付費類別：
a類：乙方每月為甲方辦公設備進行一次全面的維護保養(yǎng)，全年服務費為 元，大寫： 元整。
b類：當甲方辦公設備出現故障或需保養(yǎng)時，乙方提供上門服務，次數不限，全年服務費為 元，大寫： 元整。
付款方式：合同簽訂之日起一周內一次性付清，現金支票均可。
五、爭議解決
合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效，對雙方均有約束力。如有一方不履行合同，另一方可直接向本地法院訴訟。
六、合同的終止和違約
1.本合同到期后，自行終止，如甲方需乙方繼續(xù)服務應在合同到期后一月內續(xù)簽合同。
2.違約。甲方通知乙方前往保養(yǎng)，如乙方無故超過三次不如期保養(yǎng)，甲方有權中止合同，并可要求乙方退返余下的合同款項。（退回合同款項=〈合同費/12〉ⅹ未服務月份）
七、本合同自簽約各方簽字蓋章之日起生效
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。其他未盡事宜，雙方本著合理、公正的原則協(xié)商解決。
八、附則：
九、附表：
合同執(zhí)行期： 至
甲方：（蓋章） 乙方：
負責人簽字： 負責人簽字：
日期： 日期：
家具維修簡單版的合同簽篇五
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：
承包方（以下簡稱乙方）：
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實的原則，承包方經發(fā)包人同意，將‘道路改造工程’委托給乙方施工。為了明確各自的權力、責任和義務，經充分協(xié)商，特意簽訂本合同，以供各方共同遵照執(zhí)行。
1、工程名稱：道路改造工程。
2、工程地點：
3、合同總價款：按照造價預（結）算書總金額：___________元（大寫：___________）。
4、工程工期：
5、工程質量：合格。
1、負責應提前向乙方提出每次要維修的路段、施工方案及材料需求等；
2、負責協(xié)調做好道路交通和安全等工作。
1、負責按預定維修方案的要求組織施工，保質、保量，按期完成工程。
2、嚴格執(zhí)行現行施工規(guī)范，文明施工規(guī)定。執(zhí)行安全施工的各項規(guī)定，落實各項現場安全措施。
1、本工程應達到現場驗收合格標準。
2、工程完工后，乙方應通知甲方驗收，并辦理驗收，工程款結算等手續(xù)。
1、工程預付款：合同簽訂支付合同總價款的30%。
2、工程竣工驗收后，支付到合同價款的95%。
1、甲方責任：
甲方確定乙方本次維修工程完工后。甲方如未按合同規(guī)定的時間和數額支付工程款，其間每推遲一天按工程價款的千分之一償付給乙方逾期違約金。
2、乙方責任：
工程質量不符合合同的.規(guī)定，負責修補或及時返工，由此造成的損失由乙方自行承擔。除不可抗力因素經甲方同意外不能按期完成的，每推遲一天按工程價款的千分之一償付給甲方逾期違約金。
本合同自雙方簽字蓋章后生效。江苑支路道路改造工程完工后，甲方付清維修道路工程款，乙方將維修工程交付甲方后條款終止。
本合同壹式肆份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執(zhí)貳份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。
甲方：
乙方：
____年____月____日。
家具維修簡單版的合同簽篇六
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)。
茲因甲方需要在進行日常零星維修工作。要求乙方負責做好零星維修工作，此零星維修工程為包工包料，所有材料由乙方提供。經雙方協(xié)商特訂以下協(xié)議：
一、工程內容，工程要求：
2、工作時，必須按照相關規(guī)范施工，遵紀守法，遵守甲方相關規(guī)章制度;。
3、乙方在施工過程中必須嚴格采取相應的技術措施;。
5、乙方在進行高空作業(yè)時，應自主做好安全防范工作，做好自身的人身安全，一切安全責任由乙方自行承擔，甲方概不負責。
二、工程造價：按實際結算費用為(小寫：元)(具體費用見驗收清單)。
三、付款方式：在工程驗收合格后一個月內付清。
四、保質期：自完工驗收合格之日起滿一年。(此維修工程在年月日已全部完工，驗收合格。)。
五、乙方須按國家和地方有關規(guī)范、規(guī)定做好現場施工的安全防范工作，嚴格遵守安全操作規(guī)程，施工期間發(fā)生的各類事故由乙方自負，甲方不負任何責任。一切施工工具由乙方自理。
六、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章后生效。
甲方：(簽章)乙方：
甲方代表：身份證號碼：賬號：
家具維修簡單版的合同簽篇七
雙方本著互惠互利的原則，通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議：
第一條修繕修理項目、數量、報酬。
修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬。
單價金額。
合計人民幣金額(大寫):。
(注：空格如不夠用，可以另接)。
第二條定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業(yè)。
第四條材料。
材料名稱商標生產廠家規(guī)格型號計量單位數量質量提供人交付日期消耗定額單價價款
(注：空格如不夠用，可以另接)。
第五條檢驗。
第六條修繕修理時間。
第七條質量要求。
第八條資料提供。
1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。
2.承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。
第九條轉包。
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條保密。
承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：
1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條中途變更的后果。
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條協(xié)助。
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：__________________，并滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解除合同。
第十三條監(jiān)督。
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條保管義務。
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條交付。
修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。
第十七條驗收。
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
第十八條修繕費用。
本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。
第十九條結算方式。
第二十條保修。
設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;。
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;。
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;。
4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條合同的變更。
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的'，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(書面通知發(fā)出_________天內)簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條合同的終止。
如果發(fā)生下列情況，各方有權單方面立即終止本協(xié)議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條合同的轉讓。
除合同中另有規(guī)定外或經雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條聲明及保證。
定作人：
1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條通知。
1.根據本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條爭議的處理。
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;。
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條不可抗力。
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條合同的解釋。
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條補充與附件。
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條合同的效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
法定代表人(簽字)：________法定代表人(簽字)：________。
委托代理人(簽字)：________委托代理人(簽字)：________。
家具維修簡單版的合同簽篇八
根據甲乙雙方友好協(xié)商,監(jiān)控系統(tǒng)由_____________進行維修、維護、保養(yǎng),雙方并愿遵守以下條款:。
第一條:服條內容。
_____________公司(以下簡稱乙方)為方便甲方(____________),本著為甲方提供有力的技術援助精神,推出非乙方銷售暨乙方銷售設備保修服務,具體如下:。
一、甲方提出申請,經乙方審核設備,填寫設備清單,及對所需維護設備做好封。
簽標志,按年度向乙方繳納一定的設備維護費,即進入乙方保修服務檔案,目前甲方監(jiān)控系統(tǒng)設備內容包括:16路工控式硬盤錄像主機2臺,采用誠豐視頻壓縮卡組裝而成;系統(tǒng)中彩色監(jiān)控攝像機共24只,視頻顯示部分分別設置于工廠警衛(wèi)室及總經理辦公室,其中警衛(wèi)室內采用畫面分割器、視頻分配器及監(jiān)視器組成的設備顯示;總經理辦公室采用監(jiān)控主機及電腦顯示器顯示。
二、繳納維護費后,乙方負責為甲方提供監(jiān)控系統(tǒng)及時保養(yǎng)、維護、維修服務。(非乙方銷售更換零配件費另計)。
提供相應的'設備交甲方使用。
四、收費標準:。
(1)維修維護保養(yǎng)費用。
品種維護期單位數量單價總價備注。
監(jiān)控系統(tǒng)1年套232006400。
我公司對監(jiān)控系統(tǒng)實行保養(yǎng),維護,如更換或安裝零配件按市場行價另計費.
ps:1.每臺監(jiān)控主機搭配十六支攝像機計壹套。
2.如未搭配十六支攝像機仍依壹套計費。
(2):合同總值:人民幣陸仟肆佰元整(rmb:6400.00)。
(3):付款方式:。
監(jiān)控系統(tǒng)維護合同在簽約后支付合同總金額50%即叁仟貳佰元人民幣,余下50%即叁仟貳佰元人民幣在20________年4月10日一次性結清維護款項。
第二條:維護、維修細則。
一、監(jiān)控主機:。
1、清除主機過濾網。
2、加添cpu散熱油膏(每月一次)。
3、檢測操作系統(tǒng)。
4、檢視電源電壓電阻。
二、攝像機暨線路。
1、電源。
2、線路。
3、攝像鏡頭(不定期)。
4、視頻清晰度。
三、以上各項(除注明外)每月定期壹次檢測保養(yǎng)(固定日期為每月10號)或通過電話方式、e-mail方式,暨不定期快速維修維護。
第三條:維護合約期間。
維護期:。
自20________年4月10日起,至20________年4月10日止,為期12月。
第四條:本協(xié)議雙方蓋章簽字生效,本協(xié)議一式貳份,雙方各執(zhí)壹份。
甲方:_____________。
家具維修簡單版的合同簽篇九
根據上級安排，白果鎮(zhèn)發(fā)營小學決定維修改造食堂一間。依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)之規(guī)定，雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則，甲乙雙方就食堂維修改造工程有關事項，達成如下協(xié)議：
一、工程概況。
裝修食堂工作室一間21.42平方米，儲藏室一間15.68平方米。金額共計20000.00元。
二、雙方責任。
甲方負責施工用水用電，在施工中的.一切安全責任由乙方負責。
三、工程內容。
1、房間隔斷墻，約15立方米；
3、工程結束后，乙方負責把工作室及儲藏室清理干凈。
四、工期。
所有工程必須在20xx年12月20日完工，超期甲方有權不付工程款。
五、承包方式。
本工程采取包工包料的方式。
六、工程價格。
1、土建工程，每立方米500元，共計7500元；
2、地板磚37.1平方米，每平方米85元，共計3513元；
3、墻磚23.3平方米，每平方米85元，共計1975元。以上合計20000元整。
七、付款方式。
所有工程完工經甲方組織驗收合格后，乙方出具稅務發(fā)票，甲方于20xx年3月以前一次性付清所有工程款，工程所產生的稅收由乙方負責。
八、違約責任。
乙方如不能按期完成工程，甲方有權不付工程款。
九、未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。
十、本合同自雙方簽字捺印后生效。
甲方代表簽字（蓋章）：
乙方代表簽字（捺?。?BR> 家具維修簡單版的合同簽篇十
甲方：
乙方：
第一條標的、數量、價款。
第二條質量標準：國家標準，通過耐壓試驗，絕緣標準符合要求。
第四條包裝標準、包裝物的供應與回收：出廠原包裝。
第六條標的物所有權自甲方驗收合格之日起轉移。
第七條交(提)貨方式、地點：安陽永安白蓮坡煤礦東新井，現場驗收交貨。
第九條交貨時間：合同生效后8日內(20xx年12月26日之前)到貨。
第十條檢驗標準、方法、地點及期限：按照技術標準，按合同驗收。
第十五條本合同自合同簽訂之日起生效。
第十六條其他約定事項：本合同一式五份，甲方三份，乙方兩份。
甲方：
乙方：
日期：
家具維修簡單版的合同簽篇十一
甲方：xx藥業(yè)有限公司乙方：
因甲方公司樓頂在使用期間出現滲水問題，乙方負責對甲方的房屋屋頂滲水及隔熱以及外墻壁剝落進行維修，經雙方協(xié)商，協(xié)議如下：
1、維修時間：年月日起到年月日止。
3、負責維修單位：
4、維修方案須甲方確認，并且乙方應在維修之前征得甲方同意。
5、維修以及維修質量的監(jiān)督：對于涉及到該房屋所出現的所有滲水部位都必須進行維修。在維修期間，甲方必定期須派人到現場予以質量監(jiān)督和協(xié)助部分工作。在施工方施工期間，施工方有責任對施工時的人員安全負責。
6、房屋維修期的注意事項：甲方有義務協(xié)助乙方做好各項施工前的準備，（如垃圾材料的堆放）。
7、維修之后的房屋質量的驗收和審核：由雙方事先約定（以解決漏水為主）或者以相關行業(yè)標準為驗收標準。
8、在維修期間所產生的水電費用都由甲方負責予以負擔。
9、根據雙方的協(xié)商，本次維修采取乙方包工包料的.方式實施。
10、本工程維修發(fā)生的費用共計人民幣153000元（大寫十五萬叁千元整），關于費用的支付：無論采取以上任何一種合作方式，甲方應在乙方進場之后付本次維修費用的50%，在維修結束后付45%，余下5%保修期滿后甲方在行支付。
11、本房屋漏水維修合同一式兩份，雙方各持一份。
12、關于保修：保修期60天，自維修結束之日起算，保修期內發(fā)生問題時乙方應立即派工作人員前往查看，并采取其他相關措施。
13、其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
甲方公章甲方公章。
經辦人（簽名）經辦人（簽名）。
年月日年月日。
家具維修簡單版的合同簽篇十二
為保證房屋漏水維修質量，甲乙雙方根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》，本著平等、自愿的原則簽訂如下協(xié)議，確保雙方共同遵守執(zhí)行：
____________________________。
二、承包方式。
____________________________。
三、合同金額。
合計金額為：_________萬元，大寫：_______________。
1、維修必須在保證不影響房屋安全的前提下進行。維修以解決防漏為主。
2、防水材料要求：采用_____________，厚度為________。
五、維修要求。
1、乙方提供相關的'施工方案進行施工，提供人工，材料。
2、乙方按建筑規(guī)范進行施工管理，嚴格按已定方案及施工操作規(guī)范施工，確保工程質量。
3、乙方應抓好安全生產，嚴防事故發(fā)生，因安全事故或責任事故所造成的損失和影響均由乙方負責。
4、維修工期：在正常天氣下天內必須完成。
5、完工后必須把施工中產生的廢物清理干凈，否則視為驗收不合格。
6、工程質量及驗收：各種防水材料應符合規(guī)范的要求，并有產品質量證明文件（合格證）。按國家現行質量驗收規(guī)范達到合格標準。驗收達不到合同約定標準，乙方無償返修，直到合格為止。
7、維修后保質：門診樓及住院部維修部位的保修期限自最后一次維修完工之日起重新計算。在沒有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為___年，即維修后應當繼續(xù)最低保修___年。且在出現漏水的情況后，在甲方通知后___個工作日內響應。
六、維修工程款的發(fā)放。
乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。工程款的結算待各部位防水維修工程全部完工，經甲方驗收合格后，扣除工程價款的___%作為質保金，其余工程款甲方在___周內付清。
七、其它約定。
1、乙方因維修而造成的其他責任由乙方負責。
2、本合同___式___份，甲方___份，乙方___份，甲乙雙方簽字或蓋章生效。
法定代表人（簽名）：__________法定代表人（簽名）：__________。
簽訂日期：_____年___月___日
家具維修簡單版的合同簽篇十三
雙方本著誠信、平等、自愿的原則，甲方將象山蘭園項目一期工。
程現場辦公區(qū)三根旗桿的制作安裝委托乙方施工，經雙方充分友好協(xié)商一致，達成本協(xié)議，雙方共同遵照執(zhí)行。
一、工程名稱：_____________________。
二、工程地點：_____________________。
三、承包方式：_____________________包工包料。
四、承包范圍及內容：_____________________。
三根不銹鋼旗桿的制作安裝，包括附件及輔材，包括但不限于旗桿的球頭，滑輪、拉繩、變徑連接件等。不含土建部份的基坑開挖、混凝土澆注、磚砌體及石材粘貼工程。
五、工期：_____________________5月7號安裝完成。
六、工程計價及付款方式：_____________________。
1括所有人工費、材料費、機械費、管理費、稅金等一切費用。
2、工程完工經甲方驗收合格且乙方提供符合甲方要求的發(fā)票和收據交與甲方后三日內，甲方付至合同價款的80%，剩余價款在保修期滿兩年后10個工作日內無利息付清。
七、工程質量及質量保證：_____________________。
乙方必須嚴格按照施工圖紙或甲方的要求施工，工程質量為合格。工程質量保證期為2年，在此期間出現的風荷載等質量事故（不包括人為因素）均由乙方承擔維修、更換的責任。
八、違約責任：_____________________。
1、若因乙方原因影響該工程不能如期完工，每延誤一天，乙方承擔延期費500元，累計計算。
2、保修期間，如工程出現質量問題，乙方應在接到甲方通知后的'24小時內派人處理，否則，甲方有權委托他人進行修復，所產生的費用甲方有權向乙方進行索賠。
九、其它約定：_____________________。
乙方在施工過程中應確保安全文明施工，做到工完料凈場地清。乙方在施工中所發(fā)生的傷、亡等事故均由乙方自行承擔責任。
十、本協(xié)議未盡事誼雙方協(xié)商解決，當協(xié)商不能達成一致時，可向甲方所在地人民法院起訴。
十一、本協(xié)議一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
后附施工圖紙，施工圖紙所顯示的旗桿高度為臺面以上的商度，
臺面以下的做法和高度根據現場實際情況施工。
簽約時間：_____________________。