在商業(yè)交易中，合同扮演著重要的角色，它規(guī)定了各方的權利和義務。在起草合同時，應明確雙方的權利及義務，避免模糊和不明確的表述。以下是小編為大家收集的合同范文，僅供參考，希望對大家起到一定的啟示作用。
工程裝修承攬合同書篇一
電話：___________電話：___________。
委托代理人：___________電話：___________。
本工程設計人：___________電話：___________。
施工隊負責人：___________電話：___________。
依照有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協(xié)議：
第一條工程概況。
1.1工程地點：___________________。
1.2工程內容及做法(詳見附表1：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2：家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
1.3工程承包方式：雙方商定采取下列第___種承包方式。
(1)承包人包工、包料(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表);。
(3)承包人包工、發(fā)包人包料(詳見附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4工程期限____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。
1.5合同價款：本合同工程造價為(大寫)：____________元(詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
第二條工程監(jiān)理。
若本工程實行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包人。
第三條施工圖紙。
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供：
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份(詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費(大寫)______元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內)。
第四條發(fā)包人義務。
4.2提供施工期間的水源、電源;。
4.3負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關系;。
4.6參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收。
第五條承包人義務。
5.2嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;。
5.3保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;。
5.4保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第六條工程變更。
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費用及工期(見附表7：家庭居室裝飾裝修工程變更單)。
第七條材料的提供。
7.2由承包人提供的材料、設備(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表)，承包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。
第八條工期延誤。
8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經發(fā)包人確認，工期相應順延：
(1)工程量變化和設計變更;。
(2)不可抗力;。
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
8.2因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發(fā)包人承擔，工期順延。
8.3發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
8.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
第九條質量標準。
雙方約定本工程施工質量標準：___________________________________________。
施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議，由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔。
第十條工程驗收和保修。
10.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
(1)_________________________;。
(2)_________________________;。
(3)_________________________。
承包人應提前兩天通知發(fā)包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。
10.2工程竣工后，承包人應通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結清后，辦理移交手續(xù)(詳見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結算單)。
10.3本工程自驗收合格雙方簽之日起保修期為____月。驗收合格簽后，填寫工程保修單(見附表10：家庭居室裝飾裝修工程保修單)。
第十一條工程款支付方式。
11.1雙方約定按以下第____種方式支付工程款：
(1)合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：
|支付次數(shù)|支付時間|支付金額|。
|第一次|開工前三日|支付元|。
|第二次|工程進度過半|支付元|。
|第三次|雙方驗收合格|支付元|。
工程進度過半指：
(2)其他支付方式：
11.2工程驗收合格后，承包人應向發(fā)包人提出工程結算，并將有關資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后____日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結算單)并簽，發(fā)包人應在簽時向承包人結清工程尾款。
11.3工程款全部結清后，承包人應向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十二條違約責任。
12.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
12.2未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責。
12.3因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
12.4發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金____元。
12.5由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。
12.6由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金____元。
第十三條合同爭議的解決方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第____種方式解決：
(一)提交________仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十四條幾項具體規(guī)定。
14.1因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定的地點，發(fā)包人負責支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內)。
14.2施工期間，發(fā)包人將外屋鑰匙____把，交給承包人保管。工程竣工驗收后，發(fā)包人負責提供新鎖____把，由承包人當場負責安裝交付使用。
14.3施工期間，承包人每天的工作時間為：上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分。
第十五條其他約定事項：
第十六條附則。
16.1本合同經雙方簽(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
16.2本合同簽訂后工程不得轉包。
16.3本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，____________部門____份。
16.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
發(fā)包人(簽)：
承包人(蓋章)：
鑒證意見：
鑒證機關(章)。
經辦人：
工程裝修承攬合同書篇二
發(fā)包方：_________(以下簡稱甲方)。
承包方：_________(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，就_________工程勞務作業(yè)承包事項協(xié)商一致，簽訂本勞務作業(yè)承包合同，雙方共同遵照執(zhí)行。
1、工程名稱：
2、工程地點：_________。
3、承包方式：
4、承包范圍及內容：
1、本工程的工期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，總日歷天數(shù)_______天。
2、乙方應無條件執(zhí)行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。
3、因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。
1、承包價款按建筑面積每平方米_________元計算，總承包價款暫定為_________元。
(1)1#樓：513792_________________元/平方米=_________元。
(2)2#樓：477042_________________元/平方米=_________元。
(3)3#樓：560736__________________元/平方米=_________元。
2、承包最終價款以工程竣工決算面積為準。
3、支付方式：甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款，具體支付日期及數(shù)額由甲方確定，工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的8、0%，剩余20%的工程款作為乙方的質保金，在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。
乙方所承包工程范圍內的工程質量必須達到。
由甲方所提供的材料，甲方需按進度要求保質保量供應，但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進場時間計劃，否則由此造成的損失由乙方承擔。
(一)甲方的責任和權利。
1、甲方負責及時提供所需施工圖紙、技術資料、技術交底、安全交底等。
2、甲方負責必須保證整個工程所需用的各種材料。
3、甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監(jiān)督、檢查、追究乙方違約責任的權利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準，甲方有要求乙方承擔違約責任的權利，乙方如由此給甲方造成經濟損失，甲方有權要求乙方予以賠償。
4、乙方固定技術力量達不到合格標準，甲方有權與乙方解除本合同，并要求乙方隨時退場。
5、乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求，甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。
6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內水平垂直運輸，由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應妥善保管使用，并辦理領用簽證手續(xù)，若丟失損壞，均由乙方照價賠償。
(二)乙方責任和權利。
1、遵守國家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方的相關規(guī)章制度，做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、_____等工作。
2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準，對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責;根據(jù)業(yè)主或甲方的計劃要求(包括調整后的計劃)，合理組織，科學安排作業(yè)計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3、乙方的技術工人必須按國家規(guī)定持上崗，技工必須有職業(yè)技能操作證，特殊工種必須有特種作業(yè)操作證，否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。
4、服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理;接受甲方和業(yè)主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環(huán)境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。
5、做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發(fā)生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。
6、按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。
7、按國家政策規(guī)定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會_____并按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇，出現(xiàn)勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任，甲方不承擔任何責任。
8、為其施工人配備必要的_____和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。
9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。
10、乙方因違章操作，違章指揮造成質量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。
1、本協(xié)議一經簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價5%的違約金。
2、乙方應未按本合同約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。
3、乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工，如因質量未能達到驗收標準的，乙方按承包的總面積_________每平米5元向甲方承擔違約責任。如因質量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負責，由此給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。
4、乙方對施工預料應采取措施及時清底回收利用，不得浪費，否則乙方應按以上材料款的30%向甲方承擔違約責任。
5、由于甲方原因導致乙方無法再進行施工，乙方有權要求甲方賠償損失，結算清所完成的工程費用，并退還保證金，要求退場終止合同。
6、、因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經濟損失的，由甲方承擔相應的賠償責任。
甲、乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，可自行協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向該工程所在地_________法院提起訴訟。
本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效，至全部工程作業(yè)內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。
甲方(簽字/蓋章)：_________。
代表人：_________。
身份證號：_________。
聯(lián)系方式：_________。
簽訂時間：年_________月_________日。
乙方：(簽字/蓋章)：_________。
代表人：_________。
身份證號：_________。
聯(lián)系方式：_________。
簽訂時間：年_________月_________日。
工程裝修承攬合同書篇三
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循公平、誠實信用的原則，雙方就本裝飾工程的有關事項協(xié)商達成一致，訂立本合同。
一、工程概況。
裝飾工程施工地點：
施工內容：
承包方式：
合同總工期______天，自________年____月____日開工至________年____月____日竣工。
合同總價款(金額大寫);。
其中：人工費________元;材料費________元。(見附表。
一)。
二、雙方工作。
1.甲方工作。
1.1 開工前，向乙方提供裝飾方案及做法說明一份，并向乙方進行現(xiàn)場交底?？辗课?，清除影響施工的障礙物。對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳x等采取保護措施，并經乙方書面確認。
1.2 辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)，協(xié)調鄰里關系，保證乙方施工時間。
1.3 向乙方提供施工需用的水、電、氣等設備，并說明使用注意事項。協(xié)調做好垃圾清理等工作，并承擔相應費用。
2.乙方工作。
2.1 按照甲方的意圖和要求，向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現(xiàn)場交底，交甲方進行書面認定。
2.2 乙方指派________(姓名)為乙方駐現(xiàn)場代表，負責合同履行。按要求組織施工，解決由乙方負責的各項事宜。
2.3 未經甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不準隨意拆改原有建筑結構及各種設備管線。
2.4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火及環(huán)保規(guī)定。
2.5 工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
三、工期。
1.工期延誤。
1.1 因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
(1)甲方不能按約定提供開工條件。
(2)設計變更和工程量變化。
(3)甲方同意工期相應順延的其它情況。
1.2 由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、設備閑置所造成的損失，每停工一天，甲方支付乙方__________元。
1.3 由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方________元違約金。
四、工程價款支付。
開工日前三天，甲方支付總價款的________%，計________元;。
工程日期過半，甲方再支付總價款的________%，計________元;
驗收合格____日內，甲方支付總價款的剩余部分，計__________元。
五、材料供應。
1、甲方供應材料。
甲方供應的材料、設備應有材料設備表(見附表。
二)。
甲方供應的材料、設備有質量問題或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成損失的，由甲方承擔責任。
甲方供應的材料、設備運抵現(xiàn)場____日內，經乙方驗收，由乙方負責保管。
由于保管不當造成的損失，由乙方負責。甲方供應的材料、設備未經甲方同意，乙方不得挪作它用，否則，乙方應按相應價款的雙倍補償給甲方，并承擔由此造成的損失。
2、乙方采購的材料。
乙方采購的材料、設備，必須有材料設備表，(見附表。
三)注明品牌、規(guī)格、等級、數(shù)量、單價和總價，甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的材料、設備與材料設備表不符，不得使用。如乙方未經甲方同意擅自使用，造成的損失由乙方負責。
六、工程變更。
四)后方可進行該項目施工。凡私自與施工作業(yè)人員商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負。給乙方造成損失的，甲方應負責賠償。
七、質量與驗收。
1.工程質量。
1.1 工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為依據(jù)，以《市建筑裝飾工程質量檢驗評定標準》為質量評定標準。
1.2 乙方應認真按照約定技術質量標準和設計要求進行施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。如工程質量達不到約定條件，乙方應按甲方的要求返工、修改，并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。
2.竣工驗收與保修。
2.1 工程完工后，乙方應當向甲方提交工程驗收單(見附表。
五)。甲方自接到工程驗收單____日內驗收，在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收，超過____日的視為竣工驗收已被確認。
2.2 雙方約定隱蔽工程和中間驗收部位：___________________________。
2.3 雙方約定的保修項目內容期限為：______________________________。
(本條。
2.2和。
2.3款的內容過多可另加頁)。
八、安全和防火。
1、甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規(guī)范。
2、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
九、違約責任。
甲、乙雙方應嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款，甲方不能及時給出必要的指令、確認，不按合同約定履行自己的義務，或其他使合同無法履行的行為，甲方應承擔違約責任。乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到標準要求，或其他使合同無法履行的行為，乙方應承擔違約責任。
甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價款的_______%向對方支付違約金，若違約金不能彌補損失時，當事人可以要求對方予以增加。
十、合同爭議解決方式。
雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決或請__________________________調解。協(xié)商或調解不成時，雙方可以按下述第_____________種方式解決：
1、由_______________仲裁委員會仲裁;。
2、向人民起訴。
十
一、其他約定。
_______________________________________________________。
十
二、本合同未盡事宜，經雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
十
三、組成本合同的文件包括：
1、本合同條款及合同附表;。
2、施工圖紙及做法說明;。
3、雙方有關本工程洽商的其他書面協(xié)議;。
4、補充規(guī)定。
十
四、其他。
1、本合同正本兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量，雙方約定(簽字、鑒證、公證)后生效。
2、乙方收到本裝飾工程價款尾款，本合同即告終止。
業(yè)主：(簽章)承包方：(公章)。
住地：法定代表人：
委托代理人：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
________年____月____日________年____月____日。
鑒(公)證單位：(公章)。
經辦人：
鑒(公)證日期：
工程裝修承攬合同書篇四
發(fā)包人(簡稱甲方)。
承包人(簡稱乙方)：
電話：電話：
手機：
施工隊負責人：
依照《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，結合裝修工程施工的特點，雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則，就甲方酒店裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協(xié)議：
第一條：工程概況。
1、工程地點：
2、工程內容及做法：(詳見附表一：《工程項目及預算表》)。
3、工程承包方式：雙方商定(詳見附表一)。
4、工程期限：天，開工日期：竣工日期：
5、工程價款：本合同工程價為人民幣元整(元)，(詳見附表一：工程項目及預算表)。
第二條：工程監(jiān)理。
甲方派人監(jiān)理，包括材料采購和施工質量監(jiān)督，乙方在施工過程中，如有偷工減料情況，甲方監(jiān)理人有權要求乙方停工，直到符合甲方要求。
第三條：甲方義務。
1、開工前1天為乙方入場施工創(chuàng)造條件，即提供施工期間的水源、電源。
2、負責協(xié)商施工隊員鄰里之間的關系。
3、拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)。
4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，與乙方按雙方協(xié)議的材料規(guī)格、質量、品牌進行采購，竣工驗收。
5、按時支付約定費用。
第四條：乙方義務。
1、嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范，防火規(guī)定、質量標準，按期保質完成工程。
2、嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。
3、保護好酒店的設施產損壞以及上下水管道暢通。
4、保證施工現(xiàn)場整潔，工程完成后負責清掃施工現(xiàn)場。
5、乙方所采購的材料必須經過甲方認可后施工。
6、竣工交付之前負責酒店內物品的防護和保管，造成損失要賠償，不妨礙公共秩序和公共安全，接受物管部門的管理協(xié)調，保證環(huán)境清潔文明。本酒店不得作為工人居住場地。
7、每道工序開工前和隱蔽前主動通知甲方檢查、協(xié)商、指導，辦理驗收手續(xù)。
8、乙方若違返有關安全操作規(guī)程、消防規(guī)定，導致發(fā)生安全或火災事故的，乙方承擔由此造成的一切損失和責任。
第五條：工程變更。
工程項目內容，工程費用、施工方式和施工時間等如需變更，甲、乙雙方經協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議。
第六條：材料的提供。
1、由乙方提供的材料、設備需由甲方提供數(shù)量清單，乙方應在材料運到施工現(xiàn)場后通知甲方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。
2、由乙方提供的材料、設備，在采購時必須有甲方代表在場并同意才能購買，若甲方對擬購的材料不滿意，可以另選，未經甲方同意，乙方自己采購不是雙方約業(yè)的材料、品牌或質量不符合要求的，甲方有權拒絕使用，并由乙方退換或重新購買材料，所造成的損失，由乙方負責。
第七條：工期延誤。
1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認工期相應順延：(1)工程量有總工程量三分之一以上變化和設計變更;(2)不可抗力，如天災造成的連續(xù)三天以上的停水、電等(可按停水、電時間順延);(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
4、因乙方責任，不能按期開工或無故保管停工而影響工期的，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工所發(fā)生的一切費用由乙方承擔，工期不延誤。
第八條：質量標準。
雙方約定工程施工質量標準：經施工圖紙和雙方約定的材料清單以及國家所制定的質量要求，設計變更的質量評定驗收標準，如施工赤程中雙方工程質量發(fā)生爭議的，由具有資質的國家有關部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同的質量標準，認證過程支出的相關費用由乙方承擔，經認證工程質量符合合同要求的標準，認證過程支出的相關費用由甲方承擔。
第九條：工程驗收和保修。
1、約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：(1)改水改電完畢;(2)鋪衛(wèi)生間地板磚、墻磚、地腳線完畢;(3)全部工程竣工后綜合驗收。
2、工程自驗收合格并經雙主簽字之日起保修期為壹年。
第十條：工程支付方式。
1、本次工程裝修費總金額為元整人民幣(元)。
2、雙方約定按以下方式支付工程款：進場后一個星期內付工程總金額的30%(元整人民幣元)。工程全部完成，經甲方驗收后，三天內付清余款(元整人民幣元)。
3、工程款結算后，乙方向甲方開具工程款收據(jù)。
甲方：乙方：
簽章：簽章：
年月日：年月日：
工程裝修承攬合同書篇五
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合居室裝飾裝修工程施工的要求，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方的室內裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：
一、工程施工地點及房屋情況。
1.施工地點：武威市涼州區(qū)_________小區(qū)___________________________。
2.住房結構：鋼筋混凝土結構;房型：二室二廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：90.2㎡。
二、雙方權利義務。
1.乙方應加強對其施工人員的安全教育，在施工過程中應采取必要的安全防護和消防措施，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的財產、生命健康、安全等事故發(fā)生。由于乙方人員的故意或過失引起的上述情況發(fā)生等事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。
2.乙方為包工不包料的`承攬方式，甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。
3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
4.施工機械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
6.為施工方便，甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，防止被盜丟失，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
三、質量和工期要求。
1.工期從____年___月___日開始建設，到____年___月___日止。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。
2.裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。
3.乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理，保證工程質量。
4.甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
5.房屋裝修竣工后，甲方發(fā)現(xiàn)存在質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。
四、違約責任。
由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致合同無法履行的，乙方應承擔因其違約給甲方造成的一切損失。
五、爭議解決辦法。
1.發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。
2.如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則。
1.本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。
2.以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：__________________。
乙方簽字：__________________。
________年______月______日。
工程裝修承攬合同書篇六
委托單位：______________________________(以下簡稱甲方)。
設計單位：______________________________(以下簡稱乙方)。
根據(jù)有關規(guī)定，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，并共同履行。
第一條 工程項目。
甲方委托乙方承擔以下工程設計任務：
工程名稱：_____________________________。
工程地址：_____________________________。
第二條 設計資料、設計階段及設計文件的提交。
本工程設計依次按初步設計、施工圖設計兩個階段開展設計工作。設計進度依照建設部規(guī)定的設計周期，并考慮甲方對該項工程的實際要求以及乙方的可能，經甲乙雙方共同協(xié)商，約定如下：
(一)甲方應以書面形式提交下列建設文件與設計資料：
_______________。
(二)乙方按約定的時間提交下列設計文件：
_______________。
提交設計文件的份數(shù)以國家物價局和建設部的規(guī)定為準，超出部分另行收費。
(三)設計文件提交日期在雙方簽訂合同時若不能確定，則可待設計工作進行到可確定時，甲乙雙方另行簽訂《階段設計協(xié)議書》，作為本合同的附件執(zhí)行。
第三條 設計收費及支付方法。
(一)本工程設計收費按照國家和北京市現(xiàn)行收費標準執(zhí)行。甲方要求設計單位超出規(guī)定設計周期趕工提供設計圖紙，設計單位可以收取最高不超過設計費的三分之一的趕工費，具體數(shù)額由甲乙雙商定。
(二)本工程設計收費詳見附件3"委托設計項目表"。本合同生效時甲方向乙方預付估算設計費總額的20%作為合同定金，設計工作完成后，定金抵做工程設計費。
(三)乙方向甲方提交初步設計文件時，甲方向乙方撥款付應付設計費總額的_______________%(不含定金)。
(四)乙方向甲方提交施工圖設計文件時，甲方向乙方按設計概算結清全部工程設計費。
(五)對采用先進技術而節(jié)約投資、縮短工期或在建成后有顯著經濟效益的設計，經北京市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會會同有關部門確認后，可適當增收工程設計費。增收金額按北京市有關標準執(zhí)行，未定具體標準的，由甲、乙雙方商定。
(六)本合同在執(zhí)行期間，如遇國家規(guī)定的設計收費標準調整時，甲乙雙方已定的設計收費額應按新標準重新核定，并按核定后的設計收費額進行結算。
第四條 雙方責任。
(一)甲方責任。
1、如期向乙方提交本合同規(guī)定的有關建設文件和設計資料，并保證所提交資料質量達到工程設計要求。
2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方定金和工程設計費。
3、負責本工程各階段設計文件向規(guī)劃設計管理部門的送審報批工作，并負責將報批結果正式書面通知乙方。
4、甲方要求乙方進行現(xiàn)場設計或派駐現(xiàn)場設計代表時，應向乙方正式發(fā)出邀請書，并且負責乙方必要的工作條件，所需費用由甲方負擔，不計入工程設計費總額之中。
5、本工程建筑材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時，所需費用由甲方承擔。
6、在不增加工程設計費總額的情況下，甲方有責任就本工程設計中所采用的新技術、新材料等項目，協(xié)助乙方辦理技術合同中應由甲方辦理的有關手續(xù)。技術合同可作為本合同的合同附件與本合同具有同等效力。
(二)乙方責任。
1、如期向甲方將付本合同規(guī)定的設計文件，并保證設計文件的質量符合國家和北京市的有關規(guī)定，規(guī)范的要求，符合甲方的建設使用要求。
2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作。負責該項目施工期間及時解決與設計有關的技術問題。按規(guī)定參加該工程地基基礎、主體結構和竣工的驗收。
第五條 工程設計版權。
本工程的設計版權全部屬乙方所有，甲方有責任對此給予保護，不得將本工程的設計造型、設計文件、及有關數(shù)據(jù)進行修改、復制、描繪或提供給第三方使用，亦不得作為非本工程所屬的其它工程建設之用。
第六條 違約責任。
(一)由于甲方變更計劃任務書、建設條件、施工技術條件、已選定的設計方案、已批準的初步設計、已提交的使用要求、文件和資料等，給乙方造成設計返工時，雙方需重新商定提交文件的日期。甲方要按實際返工日向乙方支付費用，每日按_____元計算。如變更導致重新設計的，則按本合同第七條執(zhí)行，結清應付設計費，結束本合同關系并重新簽訂合同。
(二)甲方未在本合同第三條所約定的時間內交付工程設計費時，甲方從應付設計費的次日起計算，每延誤一天，關系并重新簽訂合同。
甲方未在本合同第三條所約定的時間內交付工程設計費時，甲方從應付設計費的次日起計算，每延誤一天，向乙方按應付工程設計費的_____償付違約金。
(三)由于甲方違反本合同第五條之約定，乙方有權向甲方提出償付違約金的要求，違約金額為甲方向乙方應支付全部設計費的兩倍，并承擔違反政府有關規(guī)定及法律的責任。
(四)由于乙方原因而沒有按本合同規(guī)定的時間提交設計文件時，乙方從應提交日期的次日起計算，每延誤一天，向甲方賠償經濟損失為該設計階段設計費的_______違約金。
(五)由于乙方設計錯誤給甲方造成嚴重經濟損失時，乙方有責任在設計上繼續(xù)采取補救措施，并酌情賠償甲方因此而實際發(fā)生的部分經濟損失，全部賠償金額不超過該部分工程的全部設計費。
(六)甲方不履行合同時，乙方不返回定金，且按乙方實際完成工作量另付設計費。乙方不履行合同時，應雙倍返還甲方定金，同時返還已收取定金外的全部設計費。
第七條 合同生效、中止與結束。
(一)本合同需經甲乙雙方加蓋單位法人公章，并且要有雙方單位法人代表或由法定代表人授權的委托代理人的簽字(或蓋章)方為有效。本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準。
(二)甲乙雙方因故需變更或終止本設計合同時，應提前一個月書面通知對方，對本合同中的遺留問題取得一致意見，形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。未達成協(xié)議前，本合同繼續(xù)有效。
(三)因甲方原因要求中途停止設計工作的，已付定金不退還;當設計工作進行相應設計階段不足一半時，甲方應支付該階段設計費的一半;設計工作進行到超過該設計階段的一半時，甲方應支付該階段設計費的一半;設計工作進行到超過該設計階段的一半時，甲方應支付該階段的全部設計費。同時，按本條第(二)款辦理，結束本工程甲乙雙方合同關系。
(四)本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部工程設計文件，甲方按本合同規(guī)定付清全部設計費之日起，結束本合同關系，本合同另有條款約定的除外。
第八條 不可抗力。
本合同在執(zhí)行過程中，若發(fā)生不可抗力因素，使本合同不能履行或不能全部履行時，甲乙雙方可協(xié)商解決，不受本合同有關條款的約束。
第九條 合同糾紛解決方式。
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商不成時，采取下列第____種方式解決：
1、向北京市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會申請調解;。
2、向有管轄權的工商行政管理局經濟合同仲裁委員會申請仲裁;。
3、向有管轄權的人民法院起訴;。
4、其它解決方式：_______________。
第十條 未盡事宜與附加條款。
(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定，并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
(二)本合同附加條款如下：
________________________________________________。
第十一條 合同文本。
本合同正式一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。副本____份，甲方執(zhí)____份，乙方執(zhí)____份。
合同簽訂地點：_______________。
建設單位： 設計單位：
工程裝修承攬合同書篇七
針對本工程的具體情況，甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協(xié)商一致，共同訂立如下條款，以資雙方他共同信守。
第一條工程概況。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程項目及承包范圍：具體詳見《工程預算表》。
4、承包方式：_____________________________。
5、承包日期：自______年____月____日始，至______年____月____日止，工期共___天。
6、工程預算總額：人民幣__________________元整(小寫：_____________元)。
第二條工程款付款方式的約定。
1、于簽署本合同當日，甲方向乙方支付工程預算總額的____%工程備料款，即人民幣___________元(大寫);工程進行至泥水工程完工后，甲方向乙方支付工程預算總額的____%工程進度款;即人民幣___________元(大寫);工程進行至油漆工程進場時，甲方向乙方支付工程預算總額的____%工程進度款;即人民幣___________元(大寫);另裝修工程余款_____%，即人民幣___________元(大寫),自雙方驗收合格進行工程結算辦理移交手續(xù)后之日起7個自然日內，由甲方一次性向乙方支付完畢。
2、工程進行期間，如甲方未按合同約定時間支付進度款，則乙方有權停工，工期順延。
3、工程竣工辦理移交手續(xù)后之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，乙方有權向甲方按100元/自然天的標準收取滯期費，直至甲方付清為止。
4、工程竣工辦理移交手續(xù)后，乙方交500元給甲方為保修押金，保修期限12個月,保修期滿后甲方將保修押金一次性返還給乙方。
第三條工期約定。
1、該合同簽署當日，乙方須出具裝修施工圖，甲方簽字認可后，作為開工資料，交乙方項目經理辦理開工手續(xù)。
2、因乙方設計方案出圖和/或改圖不及時，造成工期延誤，工期不順延;因甲方審圖和/或確認方案不及時延誤工期，工期順延。
3、施工過程中，甲方要求修改個別設計方案的，乙方設計師須在接到通知3天內進行修改，并通知甲方確認，因此而造成的工期延誤，工期順延。
4、施工過程中，因甲方未按該合同約定之付款方式付款且延誤至7個自然日以上的，乙方有權停止施工，直至甲方付清款項，乙方繼續(xù)施工，由此造成的工期延誤，工期順延。
5、因甲方原因，增加工程量和/或工程項目更改時，工期順延。
6、因乙方安排組織施工不當導致的工期延誤，工期不順延。
7、工程竣工后，甲方提出整改要求的，由此造成的工期延誤，工期順延。
8、因甲方所屬的物業(yè)管理部門原因導致的工期延誤，工期順延。
9、因停水、停電、臺風等客觀原因導致的工期延誤，工期順延。
10、無論何原因引起的工期變更，須由甲乙雙方對變更原因、變更時間予以協(xié)商確認。
11、以上條款中之工期順延條款造成合同工期延誤，甲乙雙方互不支付工期延誤費;工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按50元/自然日標準向甲方支付延誤費。
第四條工程項目(內容)變更的約定。
施工過程中，如甲方要求增加施工項目(內容)，甲乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》，乙方按《工程項目(內容)變更確認單》組織設計、施工。
第五條工程質量及驗收的約定。
竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到工程驗收通知3日內，須協(xié)同乙方進行竣工工程之工程量及工程質量驗收;竣工工程驗收完畢，甲方對工程質量提出整改要求的，乙方須按甲乙雙方約定的整改時間內完成整改內容及進行竣工工程復驗;如甲方在約定時間內不能及時進行竣工工程驗收及復驗且超過3個自然日的，自3日后，甲方須按50元/天支付乙方施工場地看護費;竣工驗收完畢，甲乙雙方辦理工程移交手續(xù)。
第六條工程結算的約定。
工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續(xù)后，乙方須在2個自然日內向甲方送達《工程結算表》，甲方須在工程驗收合格7個自然日內付清所有的結算款項。
第七條服務的約定。
1、保修服務時間：12個月,自工程竣工次日起算。
2、保修內容及保修范圍：
(2)、乙方以包工包料形式進行的施工項目因甲方使用維護不當引起的質量問題、乙方以包工不包料形式進行的施工項目因材質引起的質量問題，乙方實行有償保修，乙方代買裝修材料的，乙方收取材料費、人工費，甲方自購材料的，乙方收取人工費。
(3)、乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行有償維護，收費內容為：材料費、人工費。
第八條其他約定。
1、本合同自雙方簽署后，即發(fā)生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預算總額的2%向對方予以賠償。
2、施工期間，乙方因施工耗用的施工現(xiàn)場水、電、氣費由甲方承擔。
3、施工期間，乙方不得在施工現(xiàn)場生火或使用電爐做飯、取暖。
4、施工期間，因乙方施工操作不當或在施工現(xiàn)場生火或使用電爐造成的一切災害及不身傷亡由乙方負全部責任。
5、工程未竣工移交之前，如甲方提前或擅自使用工程成品和/或甲方自購物品而造成的損壞，甲方自行承擔一切損失并承擔乙方因此導致的返工、誤工費用。
6、施工完畢，乙方須對施工現(xiàn)場進行清潔整理。
7、由于不可抗力事件對合同履行帶來一定影響，根據(jù)程度不同，甲乙雙方協(xié)商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
第九條附則。
1、與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議，甲乙雙方友好協(xié)商解決。
2、本合同一式二份，雙方執(zhí)一份，具同等法律效力，雙方應共同遵守。
3、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
工程裝修承攬合同書篇八
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國民法典》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規(guī)定，經雙方協(xié)商簽定合同如下：
一、工程概況及承包方式。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程承包方式：包工包料。
4、工程概況：建筑面積12272.00平方米。
二、工程裝修內容。
綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據(jù);。
工程造價為：元。(以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準)。
四、工程期限。
工程開工日期：________年____月____日
工程竣工日期：________年____月____日
五、質量要求。
按國家建設部行業(yè)標準g7391《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定，及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行，工程質量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為________年，終身維修。
六、付款方式。
1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的。
2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的。
3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的。
4、乙方剩余工程款作為質保金內付清。
七、雙方責任。
1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜。
經甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發(fā)生變化時，需甲方認定綜合單價后，以現(xiàn)場簽證形式由甲方現(xiàn)場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發(fā)生或工程項目的材質、工藝發(fā)生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發(fā)生的費用同樣生效。)。
3、工程量發(fā)生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
________年____月____日________年____月____日。
甲方：
乙方：
現(xiàn)有裝飾工程委托乙方進行裝飾設計及施工，在甲乙雙方友好協(xié)商的基礎上，結合本裝飾工程的具體情況，就本工程項目的承包達成以下協(xié)議：
一、工程概況：
1、工程名稱：。
2、工程地點：。
3、工程施工內容：以預算上所列項目為準。
4、承包方式：包工包料。
5、工程工期：工程自年年____月____日竣工。
6、合同價款：項目另做變更。
7、付款方式：
a、合同簽訂當天，甲方向乙方支付人民幣。水電工、泥工基本完成，甲方向乙方支付人民幣30%。木工基本完成，甲方向乙方支付人民幣幣。
b、驗收合格無質量問題，甲方向乙方付清余額。甲方責任：
1、量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、登記手續(xù)和其他事宜。
2、工程開工前向乙方確認該工程的項目內容及作法說明，購買材料。
3、工程施工過程中，保證乙方施工所必需的水、電，保證乙方施工所需的日工作時。
4、甲方負責辦理物業(yè)管理處、城管、消防等部門的一切手續(xù)和相應費用，確保乙方進場時間。
5、根據(jù)甲方實際需要自購的施工材料、設備、設施等，甲方應在接到乙方通知后一天內采購供應至工地現(xiàn)場。
6、保證按期支付工程款。
7、因甲方原因造成的材料、人工的相應增加所產生的費用由甲方負責。
二、乙方責任：
1、指派為乙方駐施工現(xiàn)場代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務。參加竣工驗收、編制工程結算單，解決由乙方負責的各項事宜。(并指派人員協(xié)助甲方選購材料，確保所購材料質量。)。
2、嚴格執(zhí)行籬工規(guī)范、安全操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定;嚴格按照圖紙或做法說明進行施工，對施工中項目變更、更改設計的施工做法，事先交甲方審定、批準后方可施工。
3、遵守有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、垃圾處理等工作。
4、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆毀原建筑物結構及各種設備管線。
5、施工過程中在工地發(fā)生的安全事故由乙方負責。
四、工程質量、工期、保修：
1、本工程以(湖南地區(qū)裝飾裝修驗收標準)為質量驗收標準。
2、由于甲方原因臨時更改圖紙、或其提供的材料設備質量不合格、或非乙方造成的停水停電等不可抗拒的因素影響工程的質量、工期，工期須延。
3、由于乙方原因造成的質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
4、由于甲方原因導致施工中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，按每天150元天人補償乙方。甲方不按合同約定撥付工程款，每拖欠一天，按付款額的2%支付滯納金。
5、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方約金。
6、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用所造成的損失由甲方負責。
7、乙方包工包料施工的項目保修：工程驗收后________年內，________年后維修只收取成本費。
8、因一方原因合同無法繼續(xù)履行時，應通知雙方辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
五、附則：
1、本協(xié)議正本兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。
2、本協(xié)議自簽訂之日起生效，全部履行完畢后自動終止。
3、本協(xié)議之未涉及或未詳款部分，以政府或有關主管部門所規(guī)定為準。
4、凡本協(xié)議或與本協(xié)議有關的爭議，雙方應友好協(xié)商解決。
5、本協(xié)議之未盡事宜，雙方另行協(xié)商。另議所形成之書面文件，為協(xié)議之補充，與本協(xié)議具有同等效力。
經甲乙雙方協(xié)商，甲方將裝修工程款匯入____市____區(qū)家輝裝飾設計有限公司賬號如下：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
________年____月____日________年____月____日。
甲方：
乙方：
依照國家有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方承包給乙方裝飾裝修工程的有關事宜，達成以下協(xié)議：
1、工程項目：
2、工程地點：百隆購物。
3、工程期限：自________年____月____日至________年____月____日完工。
4、工程價款：人民幣：元，大寫。
二、雙方責任。
1、甲方及時辦理乙方向其申報的關于裝飾裝修的相關手續(xù)，并負責監(jiān)督執(zhí)行。
2、甲方委托乙方設計效果圖、施工圖，經甲方同意后，再進行施工制作。
3、乙方應按雙方約定的尺寸、材料、質量要求制作，確保運輸中安全，安裝到位。
4、乙方有責任教育工人嚴格執(zhí)行操作規(guī)范，安全施工、防火、防盜、防傷亡，如果因乙方管理不善造成的其它損失，均由乙方負責。
5、乙方應在甲方按合同付款后在規(guī)定的期限內制作完成。延誤一天扣除工程款的3。
6、在工程進行中，如果甲方再進行圖紙設計修改，所造成損失由甲方負責。
三、工程款支付方式：
1、開工____日內，甲方向乙方首次支付工程總造價的35%人民幣。大寫：。
2、乙方制作安裝完成后,甲方驗收合格,支付乙方支付工程總造價的60%。人民幣。大寫：。
3、甲方將剩余工程款的5%作為質量保證金，保修期滿一次結清。人民幣。大寫：。
4、售后服務。裝修保修期________年，乙方須定期回訪，隨叫隨到，保證甲方正常使用，否則，甲方有權扣掉保證金。
四、其它事宜。
1、未盡事宜雙方另行協(xié)商。
2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，附件一份。
3、本合同自簽章之日起生效，待施工完成驗收后自行解除。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
________年____月____日________年____月____日。
工程裝修承攬合同書篇九
發(fā)包方：
承包方：
合同編號：
簽訂時間：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，為明確雙方在履行承包合同過程中的權利、義務，經雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
第一項工程項目。
一、建設單位：
二、工程名稱：
三、承包范圍：
四、組成合同的文件。
1、本合同各項條款;。
2、圖紙;。
3、雙方有關工程的洽商、變更、工程聯(lián)系單等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
第二項工程期限。
一、根據(jù)使用需要，商定工程總工期為個工作日，暫定年之日起算起。
二、遇下列情況，經發(fā)包方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應順延。
1、按施工準備規(guī)定要求，不能提供施工場地、水、電，影響進場施工的。
2、重大設計變更，使設計方案改變造成施工無法進行而影響進度或工程量增加的。
3、未按合同規(guī)定撥付工程進度款而影響施工的。
4、承包方在以上情況發(fā)生后三天內，就延遲的內容和因此發(fā)生的經濟支出向發(fā)包方提出書面報告。發(fā)包方代表收到報告后，應在三天內予以確認答復，逾期不予答復，承包方即可視為報告內容和延期要求已被確認。
第三項工程款的支付與結算。
工程價款的支付與結算，應根據(jù)中國人民銀行規(guī)定的“基本建設工程價款結算辦法”結合建筑的特殊情況，按以下方式結算：
1、承包方在材料進場后，發(fā)包方即支付合同總價的，計人民幣元整。
2、安裝完工后15天內，發(fā)包方應支付合同總價的，計人民幣整。
3、其它余款竣工驗收合格，留5萬元保修金30天內一次性支付。
4、工程完工后，承包方需在天內進行驗收，給予確認或提出修改意見。逾期未給予答復的，則視為合格。工程合格后余款全部付清。
第四項工程質量。
一、本工程質量經雙方協(xié)定要求達到合格工程。
二、承包方必須嚴格按照施工圖紙說明文件和技術修改通知單進行施工，并接受發(fā)包方派駐代表的監(jiān)督。
第五項安全施工。
一、承包方應自帶滅火器、保險帶進場施工，遵守消防施工規(guī)范。
二、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采用必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不利造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔。
三、發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行教育，并對他們的安全負責。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理進行施工。因發(fā)包人原因導致的安全事故，由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用。
第六項糾紛解決辦法。
任何一方違反合同規(guī)定，由雙方協(xié)商解決，若雙方協(xié)商不成，可向人民法院起訴訟。
第七項附則。
一、本合同一式份，承、發(fā)雙方各執(zhí)正本份。
二、本合同自雙方代表簽字，或加蓋雙方公章、合同專用章即生效，工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。該合同履行地為承包方所在地。
三、本合同簽定后，承、發(fā)雙方如需提出修改時，經雙方協(xié)商一致，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程裝修承攬合同書篇十
依照《_____》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合居室裝飾裝修工程施工的要求，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方的室內裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：
一、工程施工地點及房屋情況。
1.施工地點：__________________________。
2.住房結構：鋼筋混凝土結構;房型：二室二廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：90.2o。
二、雙方權利義務。
2.乙方為包工不包料的承攬方式，甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。
3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
4.施工機械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
6.為施工方便，甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，防止被盜丟失，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
三、質量和工期要求。
2.裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。
3.乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理，保證工程質量。
4.甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
四、違約責任。
由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致合同無法履行的，乙方應承擔因其違約給甲方造成的一切損失。
五、爭議解決辦法。
1.發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。
2.如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則。
1.本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。
2.以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方：___________。
乙方：___________。
____年_____月_____日。
工程裝修承攬合同書篇十一
甲方將_________________小區(qū)15#、16#樓的木工、瓦工、鋼筋工、水電工(油漆另訂)，內外腳手架的施工，垂直運輸及部分材料發(fā)包給乙方，雙方就相關權利與業(yè)務協(xié)議如下，以共同遵守。
一、承包范圍與單價。
1、瓦工承包內容：15#、16#樓的施工內容包括砼施工、墻體砌筑、粉刷、樓地面、散水其中包括施工機械，外墻及屋面保溫防水，泥桶、鐵鍬等，承包單價。(注：大臨計時工土方開挖及配合人工，外墻貼面磚、花崗巖、內地面磚、散水坡意外的附屬工程，如化糞池、窨井、道路等不在承包范圍內，另行商定。)。
2、木工承包內容：15#、16#樓的施工內容包括模板的支拆，內滿堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及釘子等加固材料，承包單價________元/m2(建筑面積)。
3、鋼筋承包內容：15#、16#樓所有的鋼筋加工綁扎、加工機械、鋼筋保護層等承包價(建筑面積)。(注：電渣壓力焊及二次構造植筋不在承包范圍內。)。
4、架子工承包內容：15#、16#樓所有腳手架搭拆包括內外腳手架的鋼管、扣件挑架的槽鋼、附墻材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭設棚、臨邊防護、基坑防護、安全通道等承包單價(建筑面積)。
5、水電工承包內容：15#、16#樓的水電安裝施工包括現(xiàn)場施工用電管理，外墻落水管的安裝，承包單價。(注：消防、暖通不在承包范圍內。)。
6、垂直運輸：現(xiàn)場配備qtz60型塔吊壹臺，人貨電梯貳臺，施工用五芯電纜500m，總配電箱一臺，二級配電箱二臺，________配電箱十臺承包單價(建筑面積)。
二、甲方職責：
1、甲方按時支付進度款。
2、甲方提供相關施工圖紙四套，并進行技術交底。
3、甲方負責提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用電及道路的暢通。
4、施工中甲方提供軸線、標高及水準點，甲方技術人員配合進行施工放線。
三、乙方職責：
1、嚴格按規(guī)范和設計要求進行施工，確保工程質量。
2、服從甲方施工技術人員的管理，服從甲方調遣。
3、按甲方要求的進度節(jié)點完成施工內容，確保工程工期。
4、嚴格按甲方安全科(安全員)的要求進行施工，嚴禁野莽施工，服從甲方的安全管理。
四、付款方式：
1、乙方機械材料進場一周內，甲方代付15%材料款，約人民幣________萬(以借條為準)，待工程結算時從總價中扣除。
2、付款方式：甲方每月按完成量的60%付乙方工程款。(注：付款期限不超過每個月的5號，逾期造成人員不穩(wěn)定或其它損失由甲方承擔。)。
3、春節(jié)前支付完成工程量的90%，主體結構在春節(jié)前封頂，甲方承諾給予獎金________元，以資_____________。
4、工程實體完工支付結算總價的95%，5%余款于________年________月________日前一次性付清。
五、其它：
補充事項：
六、本協(xié)議一式三份，甲方貳份，乙方壹份。
本協(xié)議未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。
七、簽證。
發(fā)包人：________________承包人：________________。
簽章：________________簽章：________________。
日期：________________日期：________________
工程裝修承攬合同書篇十二
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準。
1.按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時間。
付款百分比。
金額。
合同簽訂后開工前二至五天。
50%。
施工完成交付驗收后兩日內。
40%。
竣工驗收一個月后。
10%。
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
八、質保期。
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現(xiàn)裝修質量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：
代表人：代表人：
日期：日期：
地址：地址：
電話：電話：
傳真：傳真：
工程裝修承攬合同書篇十三
甲方：
乙方：
經甲、乙雙方協(xié)商，甲方把永新縣大沙林場危舊房改造工程的泥工建筑任務承攬給乙方，雙方達成如下協(xié)議：
一、甲方把大沙林場危舊房改造工程的泥工建筑任務承攬給乙方，泥工部分包括該建筑的所有磚結構的建筑任務，所有墻的內外粗粉刷任務，乙方在施工過程中所需材料甲方只負責運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場，上料、拌料等所有任務由乙方負責。
二、乙方在施工過程中，甲方提供生產工具、水、電接通。
三、質量要求：乙方必須按照該工程的建筑設計圖進行施工，同時也要達到承包方的質量要求，如果出現(xiàn)工程質量問題，乙方返工工資甲方概不負責。
四、該工程的單價計算方法：按照該工程的建筑每層的平面面積相加總面積乘以130元/平方米(，其中主體占60%，裝修占40%)，另加該建筑工程的屋頂也算一層的面積(包括屋頂?shù)纳w瓦任務)，此單價包括乙方的工人工資和乙方所有管理費用，乙方在施工過程中不能以任何理由追加工程款。
五、付款方式：乙方按照甲方的要求完成每一層的任務，甲方預付該層的80%的工程款，乙方把該工程如期全部完成，甲方在一個星期之內把余下的工程款全部付清。如果乙方中途退場，甲方拒付余下工程款。
六、工程期限：甲、乙雙方簽訂合同之日起三個月之內完工。
七、乙方在施工過程中，甲方必須積極配合乙方，其中包括乙方在施工過程中的所需材料，乙方必須至少兩天前通知甲方，甲方按照乙方的通知兩天之內必須運到施工現(xiàn)場，還有木工必須及時配合施工。
八、如果不是不可抗力的原因造成該工程不能如期完成，如果是甲方的原因造成延期，甲方補償乙方該工程泥工部分的總工程款的5%，如果是乙方的原因造成工程延期，甲方將扣除乙方的該工程的總工程泥工部分款的5%。甲、乙雙方在施工過程中，如果其中一方沒有積極配合的情況下，當時雙方將要及時通知對方并且記錄下，雙方確認生效。
九、乙方在施工過程中，必須節(jié)約建筑材料。
十、乙方在施工過程中，必須注意安全，帶好安全帽，大小安全事故，甲方概不負責。
此合同一式貳份，雙方簽字生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程裝修承攬合同書篇十四
發(fā)包方：
承包方：
合同編號：
簽訂時間：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，為明確雙方在履行承包合同過程中的權利、義務，經雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
一、建設單位：
二、工程名稱：
三、承包范圍：
四、組成合同的文件。
1、本合同各項條款;。
2、圖紙;。
3、雙方有關工程的洽商、變更、工程聯(lián)系單等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
一、根據(jù)使用需要，商定工程總工期為個工作日，暫定年之日起算起。
二、遇下列情況，經發(fā)包方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應順延。
1、按施工準備規(guī)定要求，不能提供施工場地、水、電，影響進場施工的。
2、重大設計變更，使設計方案改變造成施工無法進行而影響進度或工程量增加的。
3、未按合同規(guī)定撥付工程進度款而影響施工的。
4、承包方在以上情況發(fā)生后三天內，就延遲的內容和因此發(fā)生的經濟支出向發(fā)包方提出書面報告。發(fā)包方代表收到報告后，應在三天內予以確認答復，逾期不予答復，承包方即可視為報告內容和延期要求已被確認。
工程價款的支付與結算，應根據(jù)中國人民銀行規(guī)定的"基本建設工程價款結算辦法"結合建筑的特殊情況，按以下方式結算：
1、承包方在材料進場后，發(fā)包方即支付合同總價的，計人民幣元整。
2、安裝完工后15天內，發(fā)包方應支付合同總價的，計人民幣整。
3、其它余款竣工驗收合格，留5萬元保修金30天內一次性支付。
4、工程完工后，承包方需在天內進行驗收，給予確認或提出修改意見。逾期未給予答復的，則視為合格。工程合格后余款全部付清。
一、本工程質量經雙方協(xié)定要求達到合格工程。
二、承包方必須嚴格按照施工圖紙說明文件和技術修改通知單進行施工，并接受發(fā)包方派駐代表的監(jiān)督。
一、承包方應自帶滅火器、保險帶進場施工，遵守消防施工規(guī)范。
二、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采用必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不利造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔。
三、發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行教育，并對他們的安全負責。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理進行施工。因發(fā)包人原因導致的安全事故，由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用。
任何一方違反合同規(guī)定，由雙方協(xié)商解決，若雙方協(xié)商不成，可向人民法院起訴訟。
一、本合同一式份，承、發(fā)雙方各執(zhí)正本份。
二、本合同自雙方代表簽字，或加蓋雙方公章、合同專用章即生效，工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。該合同履行地為承包方所在地。
三、本合同簽定后，承、發(fā)雙方如需提出修改時，經雙方協(xié)商一致，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
工程裝修承攬合同書篇十五
依照《中華人民共和國勞動法、________、建筑法》為依據(jù)，參照有關文件精神。本著甲、乙雙方互惠互利的原則，雙方協(xié)商簽訂施工合同如下：
一、工程名稱：_________________。
二、施工地點：_________________。
三、結構形式：_________________。
五、資質要求：________以上資質，簽訂合同時，將資質復印件留給甲方存檔備查。
六、質量要求：合格。
七、開工日期：________年________月________日
竣工日期：________年________月________日
八、材料要求：
所使用的建筑材料，必須有合格證和化驗單。
九、付款方式：
1、乙方全部墊付工程款。
2、主體圈梁竣工后付總造價款的30%。
3、竣工初檢合格后，甲方付給乙方工程總造價款50%。
4、經質檢站、監(jiān)理，甲乙雙方技術人員共同驗收全部合格后甲方付給乙方總造價工程款17%。
5、保質金3%，質保期為12個月，在質保期內如出現(xiàn)質量問題，甲方通知乙方并約定時間進行維修，如乙方不能按時進行維修，甲方派人維修，其維修費用從乙方預留的質量保金內扣除，質保期滿后按合同約定時間把質保金全部退還給乙方。
6、每竣工一棟初檢合格結一棟，聯(lián)合檢查全部合格結清工程款。
十、施工人員須持證上崗，工地管理人員要求一長三員。
十一、施工期間因個別情況與業(yè)主發(fā)生爭執(zhí)，由物業(yè)單位協(xié)調處理，乙方不能因此停工，拖延工期。
十二、在施工過程中，保證小區(qū)道路暢通無粉塵，做好屋面防水，如有此類現(xiàn)象發(fā)生，乙方自行與業(yè)主調解。
十三、施工中的建筑垃圾須堆放整齊，由甲方處理。
十四、安全生產，文明施工。
1、施工嚴格執(zhí)行安全生產操作規(guī)范，施工前須對上崗人進行安全生產，文明施工教育，有隱患存在未排除前停止施工。
2、施工期間發(fā)生一切安全事故均屬乙方責任。乙方承擔所有費用。
3、進場的各種設備、材料隨使隨進，合理堆放，保證施工現(xiàn)場清潔。
十五、違約：
1、甲乙又方簽訂合同后，乙方不得以任何理由退出現(xiàn)場或停工，如違約甲方有權拒付工程款。
2、不許轉包他人，如發(fā)生發(fā)現(xiàn)有轉包現(xiàn)象出現(xiàn)，甲方有權終止合同，所發(fā)生的費用由乙方承擔。
十六、施工現(xiàn)場三通一平，由甲方協(xié)調，費用由乙方承擔。
十七、合同未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。
十八、本合同雙方簽字后，具有法律效力，共同遵守。
十九、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：________________乙方：________________。
電話：________________電話：________________。
________年________月________日。
工程裝修承攬合同書篇十六
承攬合同的承攬人可以是一人，也可以是數(shù)人。在承攬人為數(shù)人時，數(shù)個承攬人即為共同承攬人，如無相反約定，共同承攬人對定作人負連帶清償責任。
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況。
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________。
3.承包范圍：參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;。
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;。
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;。
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內).
6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。
二、施工時間。
工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作。
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作。
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程。
3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
工程裝修承攬合同書篇一
電話：___________電話：___________。
委托代理人：___________電話：___________。
本工程設計人：___________電話：___________。
施工隊負責人：___________電話：___________。
依照有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協(xié)議：
第一條工程概況。
1.1工程地點：___________________。
1.2工程內容及做法(詳見附表1：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2：家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
1.3工程承包方式：雙方商定采取下列第___種承包方式。
(1)承包人包工、包料(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表);。
(3)承包人包工、發(fā)包人包料(詳見附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4工程期限____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。
1.5合同價款：本合同工程造價為(大寫)：____________元(詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
第二條工程監(jiān)理。
若本工程實行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包人。
第三條施工圖紙。
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供：
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份(詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費(大寫)______元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內)。
第四條發(fā)包人義務。
4.2提供施工期間的水源、電源;。
4.3負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關系;。
4.6參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收。
第五條承包人義務。
5.2嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;。
5.3保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;。
5.4保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第六條工程變更。
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費用及工期(見附表7：家庭居室裝飾裝修工程變更單)。
第七條材料的提供。
7.2由承包人提供的材料、設備(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表)，承包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。
第八條工期延誤。
8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經發(fā)包人確認，工期相應順延：
(1)工程量變化和設計變更;。
(2)不可抗力;。
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
8.2因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發(fā)包人承擔，工期順延。
8.3發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
8.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
第九條質量標準。
雙方約定本工程施工質量標準：___________________________________________。
施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議，由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔。
第十條工程驗收和保修。
10.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
(1)_________________________;。
(2)_________________________;。
(3)_________________________。
承包人應提前兩天通知發(fā)包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。
10.2工程竣工后，承包人應通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結清后，辦理移交手續(xù)(詳見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結算單)。
10.3本工程自驗收合格雙方簽之日起保修期為____月。驗收合格簽后，填寫工程保修單(見附表10：家庭居室裝飾裝修工程保修單)。
第十一條工程款支付方式。
11.1雙方約定按以下第____種方式支付工程款：
(1)合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：
|支付次數(shù)|支付時間|支付金額|。
|第一次|開工前三日|支付元|。
|第二次|工程進度過半|支付元|。
|第三次|雙方驗收合格|支付元|。
工程進度過半指：
(2)其他支付方式：
11.2工程驗收合格后，承包人應向發(fā)包人提出工程結算，并將有關資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后____日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結算單)并簽，發(fā)包人應在簽時向承包人結清工程尾款。
11.3工程款全部結清后，承包人應向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十二條違約責任。
12.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
12.2未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責。
12.3因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
12.4發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金____元。
12.5由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。
12.6由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金____元。
第十三條合同爭議的解決方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第____種方式解決：
(一)提交________仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十四條幾項具體規(guī)定。
14.1因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定的地點，發(fā)包人負責支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內)。
14.2施工期間，發(fā)包人將外屋鑰匙____把，交給承包人保管。工程竣工驗收后，發(fā)包人負責提供新鎖____把，由承包人當場負責安裝交付使用。
14.3施工期間，承包人每天的工作時間為：上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分。
第十五條其他約定事項：
第十六條附則。
16.1本合同經雙方簽(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
16.2本合同簽訂后工程不得轉包。
16.3本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，____________部門____份。
16.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
發(fā)包人(簽)：
承包人(蓋章)：
鑒證意見：
鑒證機關(章)。
經辦人：
工程裝修承攬合同書篇二
發(fā)包方：_________(以下簡稱甲方)。
承包方：_________(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，就_________工程勞務作業(yè)承包事項協(xié)商一致，簽訂本勞務作業(yè)承包合同，雙方共同遵照執(zhí)行。
1、工程名稱：
2、工程地點：_________。
3、承包方式：
4、承包范圍及內容：
1、本工程的工期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，總日歷天數(shù)_______天。
2、乙方應無條件執(zhí)行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。
3、因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。
1、承包價款按建筑面積每平方米_________元計算，總承包價款暫定為_________元。
(1)1#樓：513792_________________元/平方米=_________元。
(2)2#樓：477042_________________元/平方米=_________元。
(3)3#樓：560736__________________元/平方米=_________元。
2、承包最終價款以工程竣工決算面積為準。
3、支付方式：甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款，具體支付日期及數(shù)額由甲方確定，工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的8、0%，剩余20%的工程款作為乙方的質保金，在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。
乙方所承包工程范圍內的工程質量必須達到。
由甲方所提供的材料，甲方需按進度要求保質保量供應，但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進場時間計劃，否則由此造成的損失由乙方承擔。
(一)甲方的責任和權利。
1、甲方負責及時提供所需施工圖紙、技術資料、技術交底、安全交底等。
2、甲方負責必須保證整個工程所需用的各種材料。
3、甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監(jiān)督、檢查、追究乙方違約責任的權利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準，甲方有要求乙方承擔違約責任的權利，乙方如由此給甲方造成經濟損失，甲方有權要求乙方予以賠償。
4、乙方固定技術力量達不到合格標準，甲方有權與乙方解除本合同，并要求乙方隨時退場。
5、乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求，甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。
6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內水平垂直運輸，由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應妥善保管使用，并辦理領用簽證手續(xù)，若丟失損壞，均由乙方照價賠償。
(二)乙方責任和權利。
1、遵守國家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方的相關規(guī)章制度，做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、_____等工作。
2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準，對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責;根據(jù)業(yè)主或甲方的計劃要求(包括調整后的計劃)，合理組織，科學安排作業(yè)計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3、乙方的技術工人必須按國家規(guī)定持上崗，技工必須有職業(yè)技能操作證，特殊工種必須有特種作業(yè)操作證，否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。
4、服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理;接受甲方和業(yè)主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環(huán)境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。
5、做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發(fā)生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。
6、按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。
7、按國家政策規(guī)定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會_____并按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇，出現(xiàn)勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任，甲方不承擔任何責任。
8、為其施工人配備必要的_____和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。
9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。
10、乙方因違章操作，違章指揮造成質量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。
1、本協(xié)議一經簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價5%的違約金。
2、乙方應未按本合同約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。
3、乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工，如因質量未能達到驗收標準的，乙方按承包的總面積_________每平米5元向甲方承擔違約責任。如因質量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負責，由此給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。
4、乙方對施工預料應采取措施及時清底回收利用，不得浪費，否則乙方應按以上材料款的30%向甲方承擔違約責任。
5、由于甲方原因導致乙方無法再進行施工，乙方有權要求甲方賠償損失，結算清所完成的工程費用，并退還保證金，要求退場終止合同。
6、、因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經濟損失的，由甲方承擔相應的賠償責任。
甲、乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，可自行協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向該工程所在地_________法院提起訴訟。
本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效，至全部工程作業(yè)內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。
甲方(簽字/蓋章)：_________。
代表人：_________。
身份證號：_________。
聯(lián)系方式：_________。
簽訂時間：年_________月_________日。
乙方：(簽字/蓋章)：_________。
代表人：_________。
身份證號：_________。
聯(lián)系方式：_________。
簽訂時間：年_________月_________日。
工程裝修承攬合同書篇三
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循公平、誠實信用的原則，雙方就本裝飾工程的有關事項協(xié)商達成一致，訂立本合同。
一、工程概況。
裝飾工程施工地點：
施工內容：
承包方式：
合同總工期______天，自________年____月____日開工至________年____月____日竣工。
合同總價款(金額大寫);。
其中：人工費________元;材料費________元。(見附表。
一)。
二、雙方工作。
1.甲方工作。
1.1 開工前，向乙方提供裝飾方案及做法說明一份，并向乙方進行現(xiàn)場交底?？辗课?，清除影響施工的障礙物。對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳x等采取保護措施，并經乙方書面確認。
1.2 辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)，協(xié)調鄰里關系，保證乙方施工時間。
1.3 向乙方提供施工需用的水、電、氣等設備，并說明使用注意事項。協(xié)調做好垃圾清理等工作，并承擔相應費用。
2.乙方工作。
2.1 按照甲方的意圖和要求，向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現(xiàn)場交底，交甲方進行書面認定。
2.2 乙方指派________(姓名)為乙方駐現(xiàn)場代表，負責合同履行。按要求組織施工，解決由乙方負責的各項事宜。
2.3 未經甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不準隨意拆改原有建筑結構及各種設備管線。
2.4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火及環(huán)保規(guī)定。
2.5 工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
三、工期。
1.工期延誤。
1.1 因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
(1)甲方不能按約定提供開工條件。
(2)設計變更和工程量變化。
(3)甲方同意工期相應順延的其它情況。
1.2 由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、設備閑置所造成的損失，每停工一天，甲方支付乙方__________元。
1.3 由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方________元違約金。
四、工程價款支付。
開工日前三天，甲方支付總價款的________%，計________元;。
工程日期過半，甲方再支付總價款的________%，計________元;
驗收合格____日內，甲方支付總價款的剩余部分，計__________元。
五、材料供應。
1、甲方供應材料。
甲方供應的材料、設備應有材料設備表(見附表。
二)。
甲方供應的材料、設備有質量問題或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成損失的，由甲方承擔責任。
甲方供應的材料、設備運抵現(xiàn)場____日內，經乙方驗收，由乙方負責保管。
由于保管不當造成的損失，由乙方負責。甲方供應的材料、設備未經甲方同意，乙方不得挪作它用，否則，乙方應按相應價款的雙倍補償給甲方，并承擔由此造成的損失。
2、乙方采購的材料。
乙方采購的材料、設備，必須有材料設備表，(見附表。
三)注明品牌、規(guī)格、等級、數(shù)量、單價和總價，甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的材料、設備與材料設備表不符，不得使用。如乙方未經甲方同意擅自使用，造成的損失由乙方負責。
六、工程變更。
四)后方可進行該項目施工。凡私自與施工作業(yè)人員商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負。給乙方造成損失的，甲方應負責賠償。
七、質量與驗收。
1.工程質量。
1.1 工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為依據(jù)，以《市建筑裝飾工程質量檢驗評定標準》為質量評定標準。
1.2 乙方應認真按照約定技術質量標準和設計要求進行施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。如工程質量達不到約定條件，乙方應按甲方的要求返工、修改，并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。
2.竣工驗收與保修。
2.1 工程完工后，乙方應當向甲方提交工程驗收單(見附表。
五)。甲方自接到工程驗收單____日內驗收，在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收，超過____日的視為竣工驗收已被確認。
2.2 雙方約定隱蔽工程和中間驗收部位：___________________________。
2.3 雙方約定的保修項目內容期限為：______________________________。
(本條。
2.2和。
2.3款的內容過多可另加頁)。
八、安全和防火。
1、甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規(guī)范。
2、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
九、違約責任。
甲、乙雙方應嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款，甲方不能及時給出必要的指令、確認，不按合同約定履行自己的義務，或其他使合同無法履行的行為，甲方應承擔違約責任。乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到標準要求，或其他使合同無法履行的行為，乙方應承擔違約責任。
甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價款的_______%向對方支付違約金，若違約金不能彌補損失時，當事人可以要求對方予以增加。
十、合同爭議解決方式。
雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決或請__________________________調解。協(xié)商或調解不成時，雙方可以按下述第_____________種方式解決：
1、由_______________仲裁委員會仲裁;。
2、向人民起訴。
十
一、其他約定。
_______________________________________________________。
十
二、本合同未盡事宜，經雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
十
三、組成本合同的文件包括：
1、本合同條款及合同附表;。
2、施工圖紙及做法說明;。
3、雙方有關本工程洽商的其他書面協(xié)議;。
4、補充規(guī)定。
十
四、其他。
1、本合同正本兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量，雙方約定(簽字、鑒證、公證)后生效。
2、乙方收到本裝飾工程價款尾款，本合同即告終止。
業(yè)主：(簽章)承包方：(公章)。
住地：法定代表人：
委托代理人：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
________年____月____日________年____月____日。
鑒(公)證單位：(公章)。
經辦人：
鑒(公)證日期：
工程裝修承攬合同書篇四
發(fā)包人(簡稱甲方)。
承包人(簡稱乙方)：
電話：電話：
手機：
施工隊負責人：
依照《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，結合裝修工程施工的特點，雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則，就甲方酒店裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協(xié)議：
第一條：工程概況。
1、工程地點：
2、工程內容及做法：(詳見附表一：《工程項目及預算表》)。
3、工程承包方式：雙方商定(詳見附表一)。
4、工程期限：天，開工日期：竣工日期：
5、工程價款：本合同工程價為人民幣元整(元)，(詳見附表一：工程項目及預算表)。
第二條：工程監(jiān)理。
甲方派人監(jiān)理，包括材料采購和施工質量監(jiān)督，乙方在施工過程中，如有偷工減料情況，甲方監(jiān)理人有權要求乙方停工，直到符合甲方要求。
第三條：甲方義務。
1、開工前1天為乙方入場施工創(chuàng)造條件，即提供施工期間的水源、電源。
2、負責協(xié)商施工隊員鄰里之間的關系。
3、拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)。
4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，與乙方按雙方協(xié)議的材料規(guī)格、質量、品牌進行采購，竣工驗收。
5、按時支付約定費用。
第四條：乙方義務。
1、嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范，防火規(guī)定、質量標準，按期保質完成工程。
2、嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。
3、保護好酒店的設施產損壞以及上下水管道暢通。
4、保證施工現(xiàn)場整潔，工程完成后負責清掃施工現(xiàn)場。
5、乙方所采購的材料必須經過甲方認可后施工。
6、竣工交付之前負責酒店內物品的防護和保管，造成損失要賠償，不妨礙公共秩序和公共安全，接受物管部門的管理協(xié)調，保證環(huán)境清潔文明。本酒店不得作為工人居住場地。
7、每道工序開工前和隱蔽前主動通知甲方檢查、協(xié)商、指導，辦理驗收手續(xù)。
8、乙方若違返有關安全操作規(guī)程、消防規(guī)定，導致發(fā)生安全或火災事故的，乙方承擔由此造成的一切損失和責任。
第五條：工程變更。
工程項目內容，工程費用、施工方式和施工時間等如需變更，甲、乙雙方經協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議。
第六條：材料的提供。
1、由乙方提供的材料、設備需由甲方提供數(shù)量清單，乙方應在材料運到施工現(xiàn)場后通知甲方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。
2、由乙方提供的材料、設備，在采購時必須有甲方代表在場并同意才能購買，若甲方對擬購的材料不滿意，可以另選，未經甲方同意，乙方自己采購不是雙方約業(yè)的材料、品牌或質量不符合要求的，甲方有權拒絕使用，并由乙方退換或重新購買材料，所造成的損失，由乙方負責。
第七條：工期延誤。
1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認工期相應順延：(1)工程量有總工程量三分之一以上變化和設計變更;(2)不可抗力，如天災造成的連續(xù)三天以上的停水、電等(可按停水、電時間順延);(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
4、因乙方責任，不能按期開工或無故保管停工而影響工期的，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工所發(fā)生的一切費用由乙方承擔，工期不延誤。
第八條：質量標準。
雙方約定工程施工質量標準：經施工圖紙和雙方約定的材料清單以及國家所制定的質量要求，設計變更的質量評定驗收標準，如施工赤程中雙方工程質量發(fā)生爭議的，由具有資質的國家有關部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同的質量標準，認證過程支出的相關費用由乙方承擔，經認證工程質量符合合同要求的標準，認證過程支出的相關費用由甲方承擔。
第九條：工程驗收和保修。
1、約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：(1)改水改電完畢;(2)鋪衛(wèi)生間地板磚、墻磚、地腳線完畢;(3)全部工程竣工后綜合驗收。
2、工程自驗收合格并經雙主簽字之日起保修期為壹年。
第十條：工程支付方式。
1、本次工程裝修費總金額為元整人民幣(元)。
2、雙方約定按以下方式支付工程款：進場后一個星期內付工程總金額的30%(元整人民幣元)。工程全部完成，經甲方驗收后，三天內付清余款(元整人民幣元)。
3、工程款結算后，乙方向甲方開具工程款收據(jù)。
甲方：乙方：
簽章：簽章：
年月日：年月日：
工程裝修承攬合同書篇五
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合居室裝飾裝修工程施工的要求，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方的室內裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：
一、工程施工地點及房屋情況。
1.施工地點：武威市涼州區(qū)_________小區(qū)___________________________。
2.住房結構：鋼筋混凝土結構;房型：二室二廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：90.2㎡。
二、雙方權利義務。
1.乙方應加強對其施工人員的安全教育，在施工過程中應采取必要的安全防護和消防措施，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的財產、生命健康、安全等事故發(fā)生。由于乙方人員的故意或過失引起的上述情況發(fā)生等事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。
2.乙方為包工不包料的`承攬方式，甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。
3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
4.施工機械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
6.為施工方便，甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，防止被盜丟失，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
三、質量和工期要求。
1.工期從____年___月___日開始建設，到____年___月___日止。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。
2.裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。
3.乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理，保證工程質量。
4.甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
5.房屋裝修竣工后，甲方發(fā)現(xiàn)存在質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。
四、違約責任。
由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致合同無法履行的，乙方應承擔因其違約給甲方造成的一切損失。
五、爭議解決辦法。
1.發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。
2.如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則。
1.本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。
2.以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：__________________。
乙方簽字：__________________。
________年______月______日。
工程裝修承攬合同書篇六
委托單位：______________________________(以下簡稱甲方)。
設計單位：______________________________(以下簡稱乙方)。
根據(jù)有關規(guī)定，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，并共同履行。
第一條 工程項目。
甲方委托乙方承擔以下工程設計任務：
工程名稱：_____________________________。
工程地址：_____________________________。
第二條 設計資料、設計階段及設計文件的提交。
本工程設計依次按初步設計、施工圖設計兩個階段開展設計工作。設計進度依照建設部規(guī)定的設計周期，并考慮甲方對該項工程的實際要求以及乙方的可能，經甲乙雙方共同協(xié)商，約定如下：
(一)甲方應以書面形式提交下列建設文件與設計資料：
_______________。
(二)乙方按約定的時間提交下列設計文件：
_______________。
提交設計文件的份數(shù)以國家物價局和建設部的規(guī)定為準，超出部分另行收費。
(三)設計文件提交日期在雙方簽訂合同時若不能確定，則可待設計工作進行到可確定時，甲乙雙方另行簽訂《階段設計協(xié)議書》，作為本合同的附件執(zhí)行。
第三條 設計收費及支付方法。
(一)本工程設計收費按照國家和北京市現(xiàn)行收費標準執(zhí)行。甲方要求設計單位超出規(guī)定設計周期趕工提供設計圖紙，設計單位可以收取最高不超過設計費的三分之一的趕工費，具體數(shù)額由甲乙雙商定。
(二)本工程設計收費詳見附件3"委托設計項目表"。本合同生效時甲方向乙方預付估算設計費總額的20%作為合同定金，設計工作完成后，定金抵做工程設計費。
(三)乙方向甲方提交初步設計文件時，甲方向乙方撥款付應付設計費總額的_______________%(不含定金)。
(四)乙方向甲方提交施工圖設計文件時，甲方向乙方按設計概算結清全部工程設計費。
(五)對采用先進技術而節(jié)約投資、縮短工期或在建成后有顯著經濟效益的設計，經北京市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會會同有關部門確認后，可適當增收工程設計費。增收金額按北京市有關標準執(zhí)行，未定具體標準的，由甲、乙雙方商定。
(六)本合同在執(zhí)行期間，如遇國家規(guī)定的設計收費標準調整時，甲乙雙方已定的設計收費額應按新標準重新核定，并按核定后的設計收費額進行結算。
第四條 雙方責任。
(一)甲方責任。
1、如期向乙方提交本合同規(guī)定的有關建設文件和設計資料，并保證所提交資料質量達到工程設計要求。
2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方定金和工程設計費。
3、負責本工程各階段設計文件向規(guī)劃設計管理部門的送審報批工作，并負責將報批結果正式書面通知乙方。
4、甲方要求乙方進行現(xiàn)場設計或派駐現(xiàn)場設計代表時，應向乙方正式發(fā)出邀請書，并且負責乙方必要的工作條件，所需費用由甲方負擔，不計入工程設計費總額之中。
5、本工程建筑材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時，所需費用由甲方承擔。
6、在不增加工程設計費總額的情況下，甲方有責任就本工程設計中所采用的新技術、新材料等項目，協(xié)助乙方辦理技術合同中應由甲方辦理的有關手續(xù)。技術合同可作為本合同的合同附件與本合同具有同等效力。
(二)乙方責任。
1、如期向甲方將付本合同規(guī)定的設計文件，并保證設計文件的質量符合國家和北京市的有關規(guī)定，規(guī)范的要求，符合甲方的建設使用要求。
2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作。負責該項目施工期間及時解決與設計有關的技術問題。按規(guī)定參加該工程地基基礎、主體結構和竣工的驗收。
第五條 工程設計版權。
本工程的設計版權全部屬乙方所有，甲方有責任對此給予保護，不得將本工程的設計造型、設計文件、及有關數(shù)據(jù)進行修改、復制、描繪或提供給第三方使用，亦不得作為非本工程所屬的其它工程建設之用。
第六條 違約責任。
(一)由于甲方變更計劃任務書、建設條件、施工技術條件、已選定的設計方案、已批準的初步設計、已提交的使用要求、文件和資料等，給乙方造成設計返工時，雙方需重新商定提交文件的日期。甲方要按實際返工日向乙方支付費用，每日按_____元計算。如變更導致重新設計的，則按本合同第七條執(zhí)行，結清應付設計費，結束本合同關系并重新簽訂合同。
(二)甲方未在本合同第三條所約定的時間內交付工程設計費時，甲方從應付設計費的次日起計算，每延誤一天，關系并重新簽訂合同。
甲方未在本合同第三條所約定的時間內交付工程設計費時，甲方從應付設計費的次日起計算，每延誤一天，向乙方按應付工程設計費的_____償付違約金。
(三)由于甲方違反本合同第五條之約定，乙方有權向甲方提出償付違約金的要求，違約金額為甲方向乙方應支付全部設計費的兩倍，并承擔違反政府有關規(guī)定及法律的責任。
(四)由于乙方原因而沒有按本合同規(guī)定的時間提交設計文件時，乙方從應提交日期的次日起計算，每延誤一天，向甲方賠償經濟損失為該設計階段設計費的_______違約金。
(五)由于乙方設計錯誤給甲方造成嚴重經濟損失時，乙方有責任在設計上繼續(xù)采取補救措施，并酌情賠償甲方因此而實際發(fā)生的部分經濟損失，全部賠償金額不超過該部分工程的全部設計費。
(六)甲方不履行合同時，乙方不返回定金，且按乙方實際完成工作量另付設計費。乙方不履行合同時，應雙倍返還甲方定金，同時返還已收取定金外的全部設計費。
第七條 合同生效、中止與結束。
(一)本合同需經甲乙雙方加蓋單位法人公章，并且要有雙方單位法人代表或由法定代表人授權的委托代理人的簽字(或蓋章)方為有效。本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準。
(二)甲乙雙方因故需變更或終止本設計合同時，應提前一個月書面通知對方，對本合同中的遺留問題取得一致意見，形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。未達成協(xié)議前，本合同繼續(xù)有效。
(三)因甲方原因要求中途停止設計工作的，已付定金不退還;當設計工作進行相應設計階段不足一半時，甲方應支付該階段設計費的一半;設計工作進行到超過該設計階段的一半時，甲方應支付該階段設計費的一半;設計工作進行到超過該設計階段的一半時，甲方應支付該階段的全部設計費。同時，按本條第(二)款辦理，結束本工程甲乙雙方合同關系。
(四)本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部工程設計文件，甲方按本合同規(guī)定付清全部設計費之日起，結束本合同關系，本合同另有條款約定的除外。
第八條 不可抗力。
本合同在執(zhí)行過程中，若發(fā)生不可抗力因素，使本合同不能履行或不能全部履行時，甲乙雙方可協(xié)商解決，不受本合同有關條款的約束。
第九條 合同糾紛解決方式。
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商不成時，采取下列第____種方式解決：
1、向北京市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會申請調解;。
2、向有管轄權的工商行政管理局經濟合同仲裁委員會申請仲裁;。
3、向有管轄權的人民法院起訴;。
4、其它解決方式：_______________。
第十條 未盡事宜與附加條款。
(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定，并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
(二)本合同附加條款如下：
________________________________________________。
第十一條 合同文本。
本合同正式一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。副本____份，甲方執(zhí)____份，乙方執(zhí)____份。
合同簽訂地點：_______________。
建設單位： 設計單位：
工程裝修承攬合同書篇七
針對本工程的具體情況，甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協(xié)商一致，共同訂立如下條款，以資雙方他共同信守。
第一條工程概況。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程項目及承包范圍：具體詳見《工程預算表》。
4、承包方式：_____________________________。
5、承包日期：自______年____月____日始，至______年____月____日止，工期共___天。
6、工程預算總額：人民幣__________________元整(小寫：_____________元)。
第二條工程款付款方式的約定。
1、于簽署本合同當日，甲方向乙方支付工程預算總額的____%工程備料款，即人民幣___________元(大寫);工程進行至泥水工程完工后，甲方向乙方支付工程預算總額的____%工程進度款;即人民幣___________元(大寫);工程進行至油漆工程進場時，甲方向乙方支付工程預算總額的____%工程進度款;即人民幣___________元(大寫);另裝修工程余款_____%，即人民幣___________元(大寫),自雙方驗收合格進行工程結算辦理移交手續(xù)后之日起7個自然日內，由甲方一次性向乙方支付完畢。
2、工程進行期間，如甲方未按合同約定時間支付進度款，則乙方有權停工，工期順延。
3、工程竣工辦理移交手續(xù)后之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，乙方有權向甲方按100元/自然天的標準收取滯期費，直至甲方付清為止。
4、工程竣工辦理移交手續(xù)后，乙方交500元給甲方為保修押金，保修期限12個月,保修期滿后甲方將保修押金一次性返還給乙方。
第三條工期約定。
1、該合同簽署當日，乙方須出具裝修施工圖，甲方簽字認可后，作為開工資料，交乙方項目經理辦理開工手續(xù)。
2、因乙方設計方案出圖和/或改圖不及時，造成工期延誤，工期不順延;因甲方審圖和/或確認方案不及時延誤工期，工期順延。
3、施工過程中，甲方要求修改個別設計方案的，乙方設計師須在接到通知3天內進行修改，并通知甲方確認，因此而造成的工期延誤，工期順延。
4、施工過程中，因甲方未按該合同約定之付款方式付款且延誤至7個自然日以上的，乙方有權停止施工，直至甲方付清款項，乙方繼續(xù)施工，由此造成的工期延誤，工期順延。
5、因甲方原因，增加工程量和/或工程項目更改時，工期順延。
6、因乙方安排組織施工不當導致的工期延誤，工期不順延。
7、工程竣工后，甲方提出整改要求的，由此造成的工期延誤，工期順延。
8、因甲方所屬的物業(yè)管理部門原因導致的工期延誤，工期順延。
9、因停水、停電、臺風等客觀原因導致的工期延誤，工期順延。
10、無論何原因引起的工期變更，須由甲乙雙方對變更原因、變更時間予以協(xié)商確認。
11、以上條款中之工期順延條款造成合同工期延誤，甲乙雙方互不支付工期延誤費;工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按50元/自然日標準向甲方支付延誤費。
第四條工程項目(內容)變更的約定。
施工過程中，如甲方要求增加施工項目(內容)，甲乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》，乙方按《工程項目(內容)變更確認單》組織設計、施工。
第五條工程質量及驗收的約定。
竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到工程驗收通知3日內，須協(xié)同乙方進行竣工工程之工程量及工程質量驗收;竣工工程驗收完畢，甲方對工程質量提出整改要求的，乙方須按甲乙雙方約定的整改時間內完成整改內容及進行竣工工程復驗;如甲方在約定時間內不能及時進行竣工工程驗收及復驗且超過3個自然日的，自3日后，甲方須按50元/天支付乙方施工場地看護費;竣工驗收完畢，甲乙雙方辦理工程移交手續(xù)。
第六條工程結算的約定。
工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續(xù)后，乙方須在2個自然日內向甲方送達《工程結算表》，甲方須在工程驗收合格7個自然日內付清所有的結算款項。
第七條服務的約定。
1、保修服務時間：12個月,自工程竣工次日起算。
2、保修內容及保修范圍：
(2)、乙方以包工包料形式進行的施工項目因甲方使用維護不當引起的質量問題、乙方以包工不包料形式進行的施工項目因材質引起的質量問題，乙方實行有償保修，乙方代買裝修材料的，乙方收取材料費、人工費，甲方自購材料的，乙方收取人工費。
(3)、乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行有償維護，收費內容為：材料費、人工費。
第八條其他約定。
1、本合同自雙方簽署后，即發(fā)生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預算總額的2%向對方予以賠償。
2、施工期間，乙方因施工耗用的施工現(xiàn)場水、電、氣費由甲方承擔。
3、施工期間，乙方不得在施工現(xiàn)場生火或使用電爐做飯、取暖。
4、施工期間，因乙方施工操作不當或在施工現(xiàn)場生火或使用電爐造成的一切災害及不身傷亡由乙方負全部責任。
5、工程未竣工移交之前，如甲方提前或擅自使用工程成品和/或甲方自購物品而造成的損壞，甲方自行承擔一切損失并承擔乙方因此導致的返工、誤工費用。
6、施工完畢，乙方須對施工現(xiàn)場進行清潔整理。
7、由于不可抗力事件對合同履行帶來一定影響，根據(jù)程度不同，甲乙雙方協(xié)商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
第九條附則。
1、與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議，甲乙雙方友好協(xié)商解決。
2、本合同一式二份，雙方執(zhí)一份，具同等法律效力，雙方應共同遵守。
3、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
工程裝修承攬合同書篇八
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國民法典》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規(guī)定，經雙方協(xié)商簽定合同如下：
一、工程概況及承包方式。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程承包方式：包工包料。
4、工程概況：建筑面積12272.00平方米。
二、工程裝修內容。
綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據(jù);。
工程造價為：元。(以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準)。
四、工程期限。
工程開工日期：________年____月____日
工程竣工日期：________年____月____日
五、質量要求。
按國家建設部行業(yè)標準g7391《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定，及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行，工程質量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為________年，終身維修。
六、付款方式。
1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的。
2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的。
3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的。
4、乙方剩余工程款作為質保金內付清。
七、雙方責任。
1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜。
經甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發(fā)生變化時，需甲方認定綜合單價后，以現(xiàn)場簽證形式由甲方現(xiàn)場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發(fā)生或工程項目的材質、工藝發(fā)生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發(fā)生的費用同樣生效。)。
3、工程量發(fā)生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
________年____月____日________年____月____日。
甲方：
乙方：
現(xiàn)有裝飾工程委托乙方進行裝飾設計及施工，在甲乙雙方友好協(xié)商的基礎上，結合本裝飾工程的具體情況，就本工程項目的承包達成以下協(xié)議：
一、工程概況：
1、工程名稱：。
2、工程地點：。
3、工程施工內容：以預算上所列項目為準。
4、承包方式：包工包料。
5、工程工期：工程自年年____月____日竣工。
6、合同價款：項目另做變更。
7、付款方式：
a、合同簽訂當天，甲方向乙方支付人民幣。水電工、泥工基本完成，甲方向乙方支付人民幣30%。木工基本完成，甲方向乙方支付人民幣幣。
b、驗收合格無質量問題，甲方向乙方付清余額。甲方責任：
1、量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、登記手續(xù)和其他事宜。
2、工程開工前向乙方確認該工程的項目內容及作法說明，購買材料。
3、工程施工過程中，保證乙方施工所必需的水、電，保證乙方施工所需的日工作時。
4、甲方負責辦理物業(yè)管理處、城管、消防等部門的一切手續(xù)和相應費用，確保乙方進場時間。
5、根據(jù)甲方實際需要自購的施工材料、設備、設施等，甲方應在接到乙方通知后一天內采購供應至工地現(xiàn)場。
6、保證按期支付工程款。
7、因甲方原因造成的材料、人工的相應增加所產生的費用由甲方負責。
二、乙方責任：
1、指派為乙方駐施工現(xiàn)場代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務。參加竣工驗收、編制工程結算單，解決由乙方負責的各項事宜。(并指派人員協(xié)助甲方選購材料，確保所購材料質量。)。
2、嚴格執(zhí)行籬工規(guī)范、安全操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定;嚴格按照圖紙或做法說明進行施工，對施工中項目變更、更改設計的施工做法，事先交甲方審定、批準后方可施工。
3、遵守有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、垃圾處理等工作。
4、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆毀原建筑物結構及各種設備管線。
5、施工過程中在工地發(fā)生的安全事故由乙方負責。
四、工程質量、工期、保修：
1、本工程以(湖南地區(qū)裝飾裝修驗收標準)為質量驗收標準。
2、由于甲方原因臨時更改圖紙、或其提供的材料設備質量不合格、或非乙方造成的停水停電等不可抗拒的因素影響工程的質量、工期，工期須延。
3、由于乙方原因造成的質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
4、由于甲方原因導致施工中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，按每天150元天人補償乙方。甲方不按合同約定撥付工程款，每拖欠一天，按付款額的2%支付滯納金。
5、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方約金。
6、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用所造成的損失由甲方負責。
7、乙方包工包料施工的項目保修：工程驗收后________年內，________年后維修只收取成本費。
8、因一方原因合同無法繼續(xù)履行時，應通知雙方辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
五、附則：
1、本協(xié)議正本兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。
2、本協(xié)議自簽訂之日起生效，全部履行完畢后自動終止。
3、本協(xié)議之未涉及或未詳款部分，以政府或有關主管部門所規(guī)定為準。
4、凡本協(xié)議或與本協(xié)議有關的爭議，雙方應友好協(xié)商解決。
5、本協(xié)議之未盡事宜，雙方另行協(xié)商。另議所形成之書面文件，為協(xié)議之補充，與本協(xié)議具有同等效力。
經甲乙雙方協(xié)商，甲方將裝修工程款匯入____市____區(qū)家輝裝飾設計有限公司賬號如下：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
________年____月____日________年____月____日。
甲方：
乙方：
依照國家有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方承包給乙方裝飾裝修工程的有關事宜，達成以下協(xié)議：
1、工程項目：
2、工程地點：百隆購物。
3、工程期限：自________年____月____日至________年____月____日完工。
4、工程價款：人民幣：元，大寫。
二、雙方責任。
1、甲方及時辦理乙方向其申報的關于裝飾裝修的相關手續(xù)，并負責監(jiān)督執(zhí)行。
2、甲方委托乙方設計效果圖、施工圖，經甲方同意后，再進行施工制作。
3、乙方應按雙方約定的尺寸、材料、質量要求制作，確保運輸中安全，安裝到位。
4、乙方有責任教育工人嚴格執(zhí)行操作規(guī)范，安全施工、防火、防盜、防傷亡，如果因乙方管理不善造成的其它損失，均由乙方負責。
5、乙方應在甲方按合同付款后在規(guī)定的期限內制作完成。延誤一天扣除工程款的3。
6、在工程進行中，如果甲方再進行圖紙設計修改，所造成損失由甲方負責。
三、工程款支付方式：
1、開工____日內，甲方向乙方首次支付工程總造價的35%人民幣。大寫：。
2、乙方制作安裝完成后,甲方驗收合格,支付乙方支付工程總造價的60%。人民幣。大寫：。
3、甲方將剩余工程款的5%作為質量保證金，保修期滿一次結清。人民幣。大寫：。
4、售后服務。裝修保修期________年，乙方須定期回訪，隨叫隨到，保證甲方正常使用，否則，甲方有權扣掉保證金。
四、其它事宜。
1、未盡事宜雙方另行協(xié)商。
2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，附件一份。
3、本合同自簽章之日起生效，待施工完成驗收后自行解除。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
________年____月____日________年____月____日。
工程裝修承攬合同書篇九
發(fā)包方：
承包方：
合同編號：
簽訂時間：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，為明確雙方在履行承包合同過程中的權利、義務，經雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
第一項工程項目。
一、建設單位：
二、工程名稱：
三、承包范圍：
四、組成合同的文件。
1、本合同各項條款;。
2、圖紙;。
3、雙方有關工程的洽商、變更、工程聯(lián)系單等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
第二項工程期限。
一、根據(jù)使用需要，商定工程總工期為個工作日，暫定年之日起算起。
二、遇下列情況，經發(fā)包方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應順延。
1、按施工準備規(guī)定要求，不能提供施工場地、水、電，影響進場施工的。
2、重大設計變更，使設計方案改變造成施工無法進行而影響進度或工程量增加的。
3、未按合同規(guī)定撥付工程進度款而影響施工的。
4、承包方在以上情況發(fā)生后三天內，就延遲的內容和因此發(fā)生的經濟支出向發(fā)包方提出書面報告。發(fā)包方代表收到報告后，應在三天內予以確認答復，逾期不予答復，承包方即可視為報告內容和延期要求已被確認。
第三項工程款的支付與結算。
工程價款的支付與結算，應根據(jù)中國人民銀行規(guī)定的“基本建設工程價款結算辦法”結合建筑的特殊情況，按以下方式結算：
1、承包方在材料進場后，發(fā)包方即支付合同總價的，計人民幣元整。
2、安裝完工后15天內，發(fā)包方應支付合同總價的，計人民幣整。
3、其它余款竣工驗收合格，留5萬元保修金30天內一次性支付。
4、工程完工后，承包方需在天內進行驗收，給予確認或提出修改意見。逾期未給予答復的，則視為合格。工程合格后余款全部付清。
第四項工程質量。
一、本工程質量經雙方協(xié)定要求達到合格工程。
二、承包方必須嚴格按照施工圖紙說明文件和技術修改通知單進行施工，并接受發(fā)包方派駐代表的監(jiān)督。
第五項安全施工。
一、承包方應自帶滅火器、保險帶進場施工，遵守消防施工規(guī)范。
二、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采用必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不利造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔。
三、發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行教育，并對他們的安全負責。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理進行施工。因發(fā)包人原因導致的安全事故，由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用。
第六項糾紛解決辦法。
任何一方違反合同規(guī)定，由雙方協(xié)商解決，若雙方協(xié)商不成，可向人民法院起訴訟。
第七項附則。
一、本合同一式份，承、發(fā)雙方各執(zhí)正本份。
二、本合同自雙方代表簽字，或加蓋雙方公章、合同專用章即生效，工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。該合同履行地為承包方所在地。
三、本合同簽定后，承、發(fā)雙方如需提出修改時，經雙方協(xié)商一致，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程裝修承攬合同書篇十
依照《_____》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合居室裝飾裝修工程施工的要求，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方的室內裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：
一、工程施工地點及房屋情況。
1.施工地點：__________________________。
2.住房結構：鋼筋混凝土結構;房型：二室二廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：90.2o。
二、雙方權利義務。
2.乙方為包工不包料的承攬方式，甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。
3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
4.施工機械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
6.為施工方便，甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，防止被盜丟失，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
三、質量和工期要求。
2.裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。
3.乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理，保證工程質量。
4.甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
四、違約責任。
由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致合同無法履行的，乙方應承擔因其違約給甲方造成的一切損失。
五、爭議解決辦法。
1.發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。
2.如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則。
1.本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。
2.以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方：___________。
乙方：___________。
____年_____月_____日。
工程裝修承攬合同書篇十一
甲方將_________________小區(qū)15#、16#樓的木工、瓦工、鋼筋工、水電工(油漆另訂)，內外腳手架的施工，垂直運輸及部分材料發(fā)包給乙方，雙方就相關權利與業(yè)務協(xié)議如下，以共同遵守。
一、承包范圍與單價。
1、瓦工承包內容：15#、16#樓的施工內容包括砼施工、墻體砌筑、粉刷、樓地面、散水其中包括施工機械，外墻及屋面保溫防水，泥桶、鐵鍬等，承包單價。(注：大臨計時工土方開挖及配合人工，外墻貼面磚、花崗巖、內地面磚、散水坡意外的附屬工程，如化糞池、窨井、道路等不在承包范圍內，另行商定。)。
2、木工承包內容：15#、16#樓的施工內容包括模板的支拆，內滿堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及釘子等加固材料，承包單價________元/m2(建筑面積)。
3、鋼筋承包內容：15#、16#樓所有的鋼筋加工綁扎、加工機械、鋼筋保護層等承包價(建筑面積)。(注：電渣壓力焊及二次構造植筋不在承包范圍內。)。
4、架子工承包內容：15#、16#樓所有腳手架搭拆包括內外腳手架的鋼管、扣件挑架的槽鋼、附墻材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭設棚、臨邊防護、基坑防護、安全通道等承包單價(建筑面積)。
5、水電工承包內容：15#、16#樓的水電安裝施工包括現(xiàn)場施工用電管理，外墻落水管的安裝，承包單價。(注：消防、暖通不在承包范圍內。)。
6、垂直運輸：現(xiàn)場配備qtz60型塔吊壹臺，人貨電梯貳臺，施工用五芯電纜500m，總配電箱一臺，二級配電箱二臺，________配電箱十臺承包單價(建筑面積)。
二、甲方職責：
1、甲方按時支付進度款。
2、甲方提供相關施工圖紙四套，并進行技術交底。
3、甲方負責提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用電及道路的暢通。
4、施工中甲方提供軸線、標高及水準點，甲方技術人員配合進行施工放線。
三、乙方職責：
1、嚴格按規(guī)范和設計要求進行施工，確保工程質量。
2、服從甲方施工技術人員的管理，服從甲方調遣。
3、按甲方要求的進度節(jié)點完成施工內容，確保工程工期。
4、嚴格按甲方安全科(安全員)的要求進行施工，嚴禁野莽施工，服從甲方的安全管理。
四、付款方式：
1、乙方機械材料進場一周內，甲方代付15%材料款，約人民幣________萬(以借條為準)，待工程結算時從總價中扣除。
2、付款方式：甲方每月按完成量的60%付乙方工程款。(注：付款期限不超過每個月的5號，逾期造成人員不穩(wěn)定或其它損失由甲方承擔。)。
3、春節(jié)前支付完成工程量的90%，主體結構在春節(jié)前封頂，甲方承諾給予獎金________元，以資_____________。
4、工程實體完工支付結算總價的95%，5%余款于________年________月________日前一次性付清。
五、其它：
補充事項：
六、本協(xié)議一式三份，甲方貳份，乙方壹份。
本協(xié)議未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。
七、簽證。
發(fā)包人：________________承包人：________________。
簽章：________________簽章：________________。
日期：________________日期：________________
工程裝修承攬合同書篇十二
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準。
1.按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時間。
付款百分比。
金額。
合同簽訂后開工前二至五天。
50%。
施工完成交付驗收后兩日內。
40%。
竣工驗收一個月后。
10%。
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
八、質保期。
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現(xiàn)裝修質量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：
代表人：代表人：
日期：日期：
地址：地址：
電話：電話：
傳真：傳真：
工程裝修承攬合同書篇十三
甲方：
乙方：
經甲、乙雙方協(xié)商，甲方把永新縣大沙林場危舊房改造工程的泥工建筑任務承攬給乙方，雙方達成如下協(xié)議：
一、甲方把大沙林場危舊房改造工程的泥工建筑任務承攬給乙方，泥工部分包括該建筑的所有磚結構的建筑任務，所有墻的內外粗粉刷任務，乙方在施工過程中所需材料甲方只負責運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場，上料、拌料等所有任務由乙方負責。
二、乙方在施工過程中，甲方提供生產工具、水、電接通。
三、質量要求：乙方必須按照該工程的建筑設計圖進行施工，同時也要達到承包方的質量要求，如果出現(xiàn)工程質量問題，乙方返工工資甲方概不負責。
四、該工程的單價計算方法：按照該工程的建筑每層的平面面積相加總面積乘以130元/平方米(，其中主體占60%，裝修占40%)，另加該建筑工程的屋頂也算一層的面積(包括屋頂?shù)纳w瓦任務)，此單價包括乙方的工人工資和乙方所有管理費用，乙方在施工過程中不能以任何理由追加工程款。
五、付款方式：乙方按照甲方的要求完成每一層的任務，甲方預付該層的80%的工程款，乙方把該工程如期全部完成，甲方在一個星期之內把余下的工程款全部付清。如果乙方中途退場，甲方拒付余下工程款。
六、工程期限：甲、乙雙方簽訂合同之日起三個月之內完工。
七、乙方在施工過程中，甲方必須積極配合乙方，其中包括乙方在施工過程中的所需材料，乙方必須至少兩天前通知甲方，甲方按照乙方的通知兩天之內必須運到施工現(xiàn)場，還有木工必須及時配合施工。
八、如果不是不可抗力的原因造成該工程不能如期完成，如果是甲方的原因造成延期，甲方補償乙方該工程泥工部分的總工程款的5%，如果是乙方的原因造成工程延期，甲方將扣除乙方的該工程的總工程泥工部分款的5%。甲、乙雙方在施工過程中，如果其中一方沒有積極配合的情況下，當時雙方將要及時通知對方并且記錄下，雙方確認生效。
九、乙方在施工過程中，必須節(jié)約建筑材料。
十、乙方在施工過程中，必須注意安全，帶好安全帽，大小安全事故，甲方概不負責。
此合同一式貳份，雙方簽字生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程裝修承攬合同書篇十四
發(fā)包方：
承包方：
合同編號：
簽訂時間：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，為明確雙方在履行承包合同過程中的權利、義務，經雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
一、建設單位：
二、工程名稱：
三、承包范圍：
四、組成合同的文件。
1、本合同各項條款;。
2、圖紙;。
3、雙方有關工程的洽商、變更、工程聯(lián)系單等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
一、根據(jù)使用需要，商定工程總工期為個工作日，暫定年之日起算起。
二、遇下列情況，經發(fā)包方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應順延。
1、按施工準備規(guī)定要求，不能提供施工場地、水、電，影響進場施工的。
2、重大設計變更，使設計方案改變造成施工無法進行而影響進度或工程量增加的。
3、未按合同規(guī)定撥付工程進度款而影響施工的。
4、承包方在以上情況發(fā)生后三天內，就延遲的內容和因此發(fā)生的經濟支出向發(fā)包方提出書面報告。發(fā)包方代表收到報告后，應在三天內予以確認答復，逾期不予答復，承包方即可視為報告內容和延期要求已被確認。
工程價款的支付與結算，應根據(jù)中國人民銀行規(guī)定的"基本建設工程價款結算辦法"結合建筑的特殊情況，按以下方式結算：
1、承包方在材料進場后，發(fā)包方即支付合同總價的，計人民幣元整。
2、安裝完工后15天內，發(fā)包方應支付合同總價的，計人民幣整。
3、其它余款竣工驗收合格，留5萬元保修金30天內一次性支付。
4、工程完工后，承包方需在天內進行驗收，給予確認或提出修改意見。逾期未給予答復的，則視為合格。工程合格后余款全部付清。
一、本工程質量經雙方協(xié)定要求達到合格工程。
二、承包方必須嚴格按照施工圖紙說明文件和技術修改通知單進行施工，并接受發(fā)包方派駐代表的監(jiān)督。
一、承包方應自帶滅火器、保險帶進場施工，遵守消防施工規(guī)范。
二、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采用必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不利造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔。
三、發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行教育，并對他們的安全負責。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理進行施工。因發(fā)包人原因導致的安全事故，由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用。
任何一方違反合同規(guī)定，由雙方協(xié)商解決，若雙方協(xié)商不成，可向人民法院起訴訟。
一、本合同一式份，承、發(fā)雙方各執(zhí)正本份。
二、本合同自雙方代表簽字，或加蓋雙方公章、合同專用章即生效，工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。該合同履行地為承包方所在地。
三、本合同簽定后，承、發(fā)雙方如需提出修改時，經雙方協(xié)商一致，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
工程裝修承攬合同書篇十五
依照《中華人民共和國勞動法、________、建筑法》為依據(jù)，參照有關文件精神。本著甲、乙雙方互惠互利的原則，雙方協(xié)商簽訂施工合同如下：
一、工程名稱：_________________。
二、施工地點：_________________。
三、結構形式：_________________。
五、資質要求：________以上資質，簽訂合同時，將資質復印件留給甲方存檔備查。
六、質量要求：合格。
七、開工日期：________年________月________日
竣工日期：________年________月________日
八、材料要求：
所使用的建筑材料，必須有合格證和化驗單。
九、付款方式：
1、乙方全部墊付工程款。
2、主體圈梁竣工后付總造價款的30%。
3、竣工初檢合格后，甲方付給乙方工程總造價款50%。
4、經質檢站、監(jiān)理，甲乙雙方技術人員共同驗收全部合格后甲方付給乙方總造價工程款17%。
5、保質金3%，質保期為12個月，在質保期內如出現(xiàn)質量問題，甲方通知乙方并約定時間進行維修，如乙方不能按時進行維修，甲方派人維修，其維修費用從乙方預留的質量保金內扣除，質保期滿后按合同約定時間把質保金全部退還給乙方。
6、每竣工一棟初檢合格結一棟，聯(lián)合檢查全部合格結清工程款。
十、施工人員須持證上崗，工地管理人員要求一長三員。
十一、施工期間因個別情況與業(yè)主發(fā)生爭執(zhí)，由物業(yè)單位協(xié)調處理，乙方不能因此停工，拖延工期。
十二、在施工過程中，保證小區(qū)道路暢通無粉塵，做好屋面防水，如有此類現(xiàn)象發(fā)生，乙方自行與業(yè)主調解。
十三、施工中的建筑垃圾須堆放整齊，由甲方處理。
十四、安全生產，文明施工。
1、施工嚴格執(zhí)行安全生產操作規(guī)范，施工前須對上崗人進行安全生產，文明施工教育，有隱患存在未排除前停止施工。
2、施工期間發(fā)生一切安全事故均屬乙方責任。乙方承擔所有費用。
3、進場的各種設備、材料隨使隨進，合理堆放，保證施工現(xiàn)場清潔。
十五、違約：
1、甲乙又方簽訂合同后，乙方不得以任何理由退出現(xiàn)場或停工，如違約甲方有權拒付工程款。
2、不許轉包他人，如發(fā)生發(fā)現(xiàn)有轉包現(xiàn)象出現(xiàn)，甲方有權終止合同，所發(fā)生的費用由乙方承擔。
十六、施工現(xiàn)場三通一平，由甲方協(xié)調，費用由乙方承擔。
十七、合同未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。
十八、本合同雙方簽字后，具有法律效力，共同遵守。
十九、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：________________乙方：________________。
電話：________________電話：________________。
________年________月________日。
工程裝修承攬合同書篇十六
承攬合同的承攬人可以是一人，也可以是數(shù)人。在承攬人為數(shù)人時，數(shù)個承攬人即為共同承攬人，如無相反約定，共同承攬人對定作人負連帶清償責任。
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況。
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________。
3.承包范圍：參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;。
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;。
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;。
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內).
6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。
二、施工時間。
工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作。
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作。
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程。
3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。