合同是一種法律文件，用于規(guī)定雙方在特定業(yè)務交易中的權(quán)利和義務。如何通過合同來規(guī)范合作關(guān)系，確保雙方能夠達到預期目標？合同的履行需要各方信守承諾，履行義務，維護合同的完整性和穩(wěn)定性。
臨時施工合同篇一
發(fā)包方：________（以下簡稱甲方）。
承包方：________（以下簡稱乙方）。
甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿及公平競爭的原則，于________年________月________日在甲方項目部就(gcmc)地塊圍擋搭設(shè)工程施工事宜進行了充分協(xié)商，并雙方一致同意簽訂以下合同條款并保證共同信守執(zhí)行。
由乙方負責施工的本合同約定工程內(nèi)容按只包人工的方式實行。乙方進入現(xiàn)場施工的人員必須來歷清白可靠，身體健康，具有兩年以上建筑施工經(jīng)歷，具備建筑專業(yè)安全知識和本專業(yè)較高的技術(shù)素質(zhì)。遵守甲方的一切規(guī)章制度，服從甲方管理。乙方承包的工程項目不得進行再轉(zhuǎn)包。乙方若有違反以上原則精神的行為所導致的一切責任和經(jīng)濟損失及后果均由乙方完全責任。
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商確定，本合同包干總價為：元整（大寫：）乙方施工承包范圍的具體內(nèi)容如下：
注：具體工程量以實際施工完畢后，實際現(xiàn)場測量數(shù)據(jù)為準。
乙方負責施工的圍擋均必須達到優(yōu)質(zhì)標準，否則乙方不得繼續(xù)施工并無條件退場。
1、經(jīng)雙方商定，乙方負責施工的本合同約定所有分項工程工期80天。
2、乙方進入現(xiàn)場施工時，必須首先向項目部辦理《派工通知單》。乙方必須根據(jù)甲方項目部《派工通知單》中所明確的具體工期質(zhì)量要求組織施工并以此作為工程結(jié)算必不可少的依據(jù)。
（1）提供乙方施工所需要的工程施工圖及施工說明，對圖紙中及施工過程中的疑難問題進行指導與解答。
（2）開工前，甲方項目工程管理班子對工程進度、工藝、質(zhì)量、安全、文明等要求向乙方進行全面技術(shù)交底，并按計劃按國家工程質(zhì)量驗收標準及安全技術(shù)規(guī)范進行檢查與驗收。
（3）做好施工前工作面的`準備工作，負責施工現(xiàn)場的水通、電通、路通及施工機械故障的及時排除。
（4）確保施工用料按計劃按時供應到現(xiàn)場，按合同規(guī)定按時辦理工程決算及付款。
（1）按時組織施工人員進場，落實現(xiàn)場負責人，隨時主動配合甲方工作，乙方進場后必須首先做好工程樣板，樣板經(jīng)項目部驗收達到要求后方可組織大面積施工。對領(lǐng)用的各種材料負責照看保管，嚴防偷盜丟失，并做到工完料凈場清。
（2）負責乙方進入現(xiàn)場人員的管理，落實安全管理負責人，做到遵紀守法，維護現(xiàn)場機械、機具及安全防護設(shè)施，嚴格按照安全生產(chǎn)操作規(guī)程，不得違章操作，冒險作業(yè)。
（3）聽從甲方現(xiàn)場管理人員的管理，配備質(zhì)檢人員，確保質(zhì)量達到要求，因乙方施工質(zhì)量達不到合同要求而出現(xiàn)的質(zhì)量問題要及時補救和返修（返工費用乙方自理）。
（4）負責提供乙方人員的勞動安全防護用品及按時足額發(fā)放工資福利。
（5）向甲方提供進場施工人員花名冊及花名冊上所有人身份證復印件二套。
（6）乙方進入甲方施工現(xiàn)場的施工人員的數(shù)量必須以滿足甲方項目部生產(chǎn)進度安排的需要為標準，做到及時自行合理增減調(diào)節(jié)，確保達到甲方工期要求。否則，由此造成的誤工費和窩工費均由乙方承擔。并且富余人員不得在甲方生產(chǎn)、生活、辦公區(qū)居住、逗留。
1、按月驗收，經(jīng)甲方驗收質(zhì)量達到優(yōu)質(zhì)標準，施工現(xiàn)場工完料凈場清的標準后，方可辦理工程結(jié)算手續(xù)，每月支付已完工程量80%的人工費。
2、乙方辦理結(jié)算手續(xù)時，根據(jù)甲方經(jīng)營結(jié)算管理制度的規(guī)定及時填寫辦《工程款支付憑證》，經(jīng)甲方代表核定后，在三十日內(nèi)一次性轉(zhuǎn)賬支付全部工程款。
1、乙方承包人必須高度重視安全生產(chǎn)，要加強對所屬施工人員的安全教育與培訓，牢固樹立“安全第一、預防為主”的思想，與每個職工都要有安全交底并簽訂安全合同。安全管理要落實專人負責。認真執(zhí)行國家、省市及甲方的各項安全生產(chǎn)管理規(guī)定，督促進場施工人員搞好安全生產(chǎn)。
2、年齡不滿十六周歲，身份來歷不明的人員、家屬、小孩以及身體有嚴重缺陷的人員（例如手足殘疾、高血壓、弱視、癲癇病、智力低下等不適應建筑業(yè)工作的人員）均不得使用和進入施工現(xiàn)場。若乙方或乙方人員擅自將這些人帶入現(xiàn)場，所造成的安全事故及后果由乙方負完全責任。
3、乙方人員進入現(xiàn)場施工作業(yè)，必須戴安全帽，高空作業(yè)必須系好安全帶，不得穿拖鞋或赤膊作業(yè)，嚴禁違章指揮和違章操作。乙方現(xiàn)場負責人和安全負責人每天早晨開工以前和施工作業(yè)中，必須對本隊當天施工作業(yè)區(qū)的安全設(shè)施及安全隱患情況進行嚴格檢查，發(fā)現(xiàn)無安全防護設(shè)施和安全防護設(shè)施被改動及不齊全的部位時，均不得強行施工。一定要及時報告甲方現(xiàn)場負責人，待安全防護設(shè)施整改合格后方可進行作業(yè)。否則，由此而發(fā)生的一切傷亡事故，由乙方自行承擔一切責任和經(jīng)濟損失。
4、乙方在進行有可能導致危險的工作之前，需制定安全保護措施。因乙方措施不力造成的事故，其責任及損失均由乙方承擔。
5、乙方使用甲方現(xiàn)場機械設(shè)備，必需先報甲方現(xiàn)場負責人同意，簽訂安全使用協(xié)議后，由經(jīng)專業(yè)培訓持證人員操作，否則一律不準使用，否則，由此發(fā)生的安全事故造成的一切經(jīng)濟損失和責任均由乙方承擔和負責。
6、乙方人員嚴禁擅自拆卸和更改甲方施工現(xiàn)場內(nèi)安全防護設(shè)施，嚴禁擅自亂搭亂接施工用電及生活用電，電線電路發(fā)生故障必須報告現(xiàn)場專業(yè)電工修理，嚴禁使用電爐等非生活照明用電。否則，若因此發(fā)生一切安全事故均由乙方負完全責任。
7、乙方人員若萬一發(fā)生傷亡事故時，雙方應盡力施救，同時保護好現(xiàn)場，以便有關(guān)部門勘察鑒定。傷亡事故定性后，屬乙方責任或乙方工人違章操作發(fā)生的事故，由乙方自行按國家有關(guān)規(guī)定對傷亡職工或家屬進行經(jīng)濟補償，甲方不負經(jīng)濟和法律責任。屬于非乙方責任而造成的傷亡事故，由甲方對責任方追究其應承擔的責任及經(jīng)濟賠償。督促責任方按照國家有關(guān)政策規(guī)定和對乙方傷亡職工或家屬進行經(jīng)濟補償，但具體膳后工作乙方必須負責安排和處理完畢，甲方不直接對乙方工人及家屬。
8、乙方應按甲方要求在施工期間做好工地防火、防水、安全保衛(wèi)、物料保管、場地清潔及環(huán)境保護等工作，為此發(fā)生的人工費用由乙方負擔。
1、鋼筋、水泥、木材、模板、門窗、磁磚、扣件、卡具、彩板瓦、方管、鋼板底座、螺栓等貴重材料一律由乙方根據(jù)定額實際用量實行包干限額領(lǐng)用，并承擔照看保管責任，若有被盜丟失，乙方按原值賠償。扣件回收率按95%承包，卡具按90%承包，竹夾板、木模板、木方等按拼裝圖計劃領(lǐng)料，節(jié)約按原值獎勵，超耗按原值賠償。
2、乙方每天施工現(xiàn)場范圍內(nèi)必須做到工完料凈場清，抓好材料節(jié)約及文明施工管理，嚴禁拋灑浪費材料現(xiàn)象發(fā)生。乙方工程完工時所拆卸下來的各種材料及建筑垃圾必須每天及時清理堆放到指定地點，否則，甲方另行委托其他人員清理搬運所用工，在乙方結(jié)算總額中按實際發(fā)生費用二倍扣除。乙方當天落地灰、落地砼當天必須及時清理干凈并用在工程上，否則，以故意浪費材料處理，按原值賠償。
乙方承包工程施工質(zhì)量達不到優(yōu)質(zhì)標準，扣減承包結(jié)算單價20%，經(jīng)整改達到優(yōu)質(zhì)標準時，扣罰結(jié)算包干單價5%。工期達不到合同標準，扣減結(jié)算包干單價10%，文明施工達不到標準扣減結(jié)算包干單價10%。
1、乙方進場前，必須按工程所在地鄭州市有關(guān)規(guī)定到市建管部門、市工商部門、市社會勞動管理處及當?shù)嘏沙鏊k理有關(guān)登記手續(xù)，其各種費用由乙方自理。
2、乙方進入甲方現(xiàn)場的施工人員均必須出具身份證，辦理施工現(xiàn)場出入證，保證來歷清白，行為可靠，并承擔不可推卸的責任。若因乙方人員違法或違反甲方管理制度而造成的一切經(jīng)濟、刑事責任及損失均由乙方承擔。
3、乙方施工所需的一切工具及小型機具（含斗車、切割機、電錘、電鉆、電鋸、電刨、振動棒等）均由乙方自備或由甲方調(diào)撥。
4、在施工過程中，若甲方發(fā)現(xiàn)乙方人員素質(zhì)達不到工程要求，乙方應立即調(diào)整人員；七天以內(nèi)不能調(diào)整，甲方有權(quán)單方中止合同并更換其他施工隊伍，由此造成甲方經(jīng)濟損失由乙方承擔。
5、本合同發(fā)生糾紛時，甲、乙雙方應及時協(xié)商，協(xié)商不成時，應向甲方總公司住所地有管轄權(quán)的人民法院依法起訴。
本合同經(jīng)甲乙雙方代表簽字并蓋章后即具法律效力，雙方保證共同信守執(zhí)行，單方違約均應承擔對方一切經(jīng)濟損失。
1、本合同一式四份，甲方叁份，乙方壹份，經(jīng)甲乙簽章后生效，所有款項結(jié)清后自然失效。
2、本合同未盡事宜，按國家法律法規(guī)有關(guān)政策文件，雙方協(xié)商解決并另以書面形式補充。
甲方：______________乙方：______________。
代表人：______________代表人：______________。
臨時施工合同篇二
發(fā)包人：(以下簡稱甲方)。
承包人：(以下簡稱乙方)。
經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商，就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵照執(zhí)行。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包范圍：350米混凝土道路。
4、承包方式：包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。
5、合同價款：合同總價款15萬元。
1、路面為18cm厚c25水泥混凝土路面，寬3.5米。
2、18cm厚3:7灰土墊層。
1、路基處理。
在原有路基的基礎(chǔ)上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實。
2、嚴格控制路面材料質(zhì)量，墊層必須夯實，否則返工。
1、發(fā)包人主要工作：
負責場地三通一平;。
2、承包人主要工作：
負責本工程施工范圍內(nèi)的施工安全工作。承包人應按有關(guān)規(guī)定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發(fā)生的費用;做好現(xiàn)場設(shè)備、材料的照管工作。
工程竣工拔工程總造價的98%。工程質(zhì)量保證金為總造價的2%，質(zhì)保期一年，質(zhì)保期自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質(zhì)保金。
承包人應按建設(shè)總承包單位工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定及發(fā)包人統(tǒng)一管理制度的規(guī)定，精心組織、文明安全施工;發(fā)包人、總承包單位對承包人任何違反現(xiàn)場管理制度的行為均有權(quán)予以制止，直至罰款和解除合同。
承包人在施工過程中發(fā)生的一切安全事故、質(zhì)量事故均有承包人自行負責并承擔相應的經(jīng)濟責任、法律責任及相應的一切經(jīng)濟賠償。
甲方：乙方：
臨時施工合同篇三
在人們越來越相信法律的社會中，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。你所見過的合同是什么樣的呢？下面是小編為大家收集的電力施工臨時用工合同，歡迎閱讀與收藏。
甲方名稱：_____________。
地址：_____________。
法人代表：_____________。
乙方姓名：_____________。
性別：_____________。
年齡：_____________。
民族：_____________。
文化程度：_____________。
籍貫：_________省_________市。
現(xiàn)住址：_____________。
屬于：_________(農(nóng)業(yè)人口/非農(nóng)業(yè)人口)。
居民身份證號碼：_____________。
務工許可證號碼：_____________。
甲方因生產(chǎn)(工作)需要，經(jīng)勞動部門批準，勞務市場介紹，同意招用乙方為臨時工，根據(jù)有關(guān)國家有關(guān)規(guī)定及有關(guān)政策，經(jīng)雙方協(xié)商同意自愿訂立本合同，并共同遵守如下條款：
自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。合同期滿，本合同自行終止。如甲方需要繼續(xù)留用，經(jīng)乙方同意，雙方可以續(xù)訂合同，并辦理鑒證手續(xù)。
甲方根據(jù)生產(chǎn)(工作)需要，安排乙方在_________崗位，承擔_________臨時生產(chǎn)(工作)任務。乙方若同意，須服從。在合同期內(nèi)甲方因調(diào)整生產(chǎn)(工作)任務，需要變更乙方的崗位和任務，需經(jīng)乙方同意。如乙方不同意，可提出辭職，雙方辦理解除合同手續(xù)。
(一)勞動時間：甲方實行每周_________日，每日_________小時工作制。嚴格控制加班加點，確因生產(chǎn)(工作)需要加班加點的，應控制每日加班不超過_________小時，每月加班不超過_________小時，加班要提前通知乙方，由甲乙雙方商定，按規(guī)定發(fā)給加班加點費。
(二)勞動報酬：按國家有關(guān)規(guī)定和單位的實際情況，根據(jù)乙方的崗位和承擔任務，甲乙雙方協(xié)商定為每日_________元，每月_________元。加班工資，按不低于國家規(guī)定的標準執(zhí)行。獎金，根據(jù)單位效益和勞動貢獻，定期發(fā)給。實行計件工資制的，月工資按計件單價結(jié)算。具體辦法在本合同雙方約定欄中約訂。從事夜班的，應發(fā)給夜餐費_________元。
(三)在合同期間，如發(fā)生停工待料情況，甲方每天發(fā)給乙方基本生活費_________元。
(一)從城鎮(zhèn)招用的臨時工，實行社會養(yǎng)老保險制度。保險金繳納辦法與單位勞動合同制工人相同。繳納養(yǎng)老保險費，每月甲方負擔_________元，乙方負擔_________元。乙方繳納金額，先由甲方統(tǒng)一支付，后在其當月工資中扣除。乙方如符合招工條件，單位又有指標，可招為勞動合同制工人，所繳納的養(yǎng)老保險可隨同轉(zhuǎn)移，合并計算繳費年限。
(二)乙方因工死亡待遇及因工負傷在醫(yī)療期內(nèi)的待遇與合同制工人相同，因工負傷醫(yī)療終結(jié)，由勞動鑒定委員會確定其傷殘程度。
(三)乙方患病或非因工負傷，醫(yī)療期最長不超過_________個月。醫(yī)療期內(nèi)待遇應當與合同制工人同等對待，傷病假期間，由甲方酌情發(fā)給生活補助費。乙方在甲方工作半年以上，醫(yī)療期滿尚未痊愈被解除勞動合同的，由企業(yè)發(fā)給一次性醫(yī)療補助費_________元，乙方死亡的，甲方應發(fā)給喪葬補助費_________元，一次性發(fā)給供養(yǎng)直系親屬救濟費_________元。
(四)乙方在甲方工作一年以上，重新簽訂合同的，甲方應按國家規(guī)定安排乙方探親，服務每滿一年假期為_________天;乙方如遇婚、喪、女工懷孕、分娩、哺乳，甲方應按規(guī)定安排假期。上述假期為有薪假期，超出規(guī)定日期的，經(jīng)批準按事假處理。
(五)根據(jù)工作崗位需要，并參照國家有關(guān)規(guī)定，甲方發(fā)給乙方勞動保護用品。從事起重、電焊、司爐等特殊工種作業(yè)的`，需持有關(guān)部門核發(fā)的《專業(yè)崗位操作證》方可上崗。
(一)按時上下班，不得遲到早退。
(二)嚴格遵守操作規(guī)程，保證生產(chǎn)。
(三)愛護單位財產(chǎn)，不無故損壞公物。
(四)上班工作(生產(chǎn))時間不得做私事，不得做與生產(chǎn)工作無關(guān)的事。
(五)聽從指揮，服從調(diào)動。
(六)保質(zhì)保量完成任務，不得投機取巧。
(七)有事及時請示報告，不得擅自主張。
(一)甲方因轉(zhuǎn)產(chǎn)，調(diào)整生產(chǎn)項目或者由于情況變化，經(jīng)乙方同意，可以變更合同的相關(guān)內(nèi)容。
(二)合同期滿后即終止執(zhí)行，并辦理終止合同手續(xù)。如生產(chǎn)(工作)需要，甲方繼續(xù)招用乙方，需要經(jīng)乙方同意，并經(jīng)勞動部門批準，雙方重新簽訂合同。
(三)有下列情形之一的，可以解除勞動合同：
(1)雙方一致同意的;。
(2)符合本合同第六條第五項和第六條第六項規(guī)定的;。
(3)乙方培訓(熟練)期滿，不符合錄用條件或乙方不愿意供職的;。
(4)乙方非因工負傷，治療終結(jié)仍不能復工的。
(四)有下列情形之一的，本合同自行解除：
(1)甲方宣告破產(chǎn)，或者瀕臨破產(chǎn)處于法定整頓期間的;。
(2)乙方被除名開除、勞動教養(yǎng)或判處徒刑的。
(五)乙方在合同期內(nèi)有下列情形之一的，甲方可以辭退;。
(1)嚴重違犯勞動紀律，影響生產(chǎn)、工作秩序的;。
(2)違反操作規(guī)程，損壞設(shè)備、工具，浪費原材料、能源，造成經(jīng)濟損失的;。
(3)服務態(tài)度惡劣，損害消費者利益的;。
(4)有貪腐、盜竊、賭博，營私舞弊等違法行為，尚未構(gòu)成刑事責任的;。
(5)無理取鬧、打架斗毆，嚴重影響社會秩序或犯有其他嚴重錯誤的。
(六)甲方有下列情形之一的，乙方可以辭職：
(2)甲方不按合同規(guī)定發(fā)放工資或連續(xù)兩個月不支付工資的;。
(3)人格受到甲方負責人侮辱的;。
(4)甲方不履行勞動合同，或違反國家勞動法律、政策，侵害工人合法權(quán)益的;。
(5)經(jīng)國家批準應征入伍的。
(七)乙方有下列情形之一的，甲方不得解除合同：
(1)合同期限未滿，又不符合第六條第3項情況之一的;。
(2)患有職業(yè)病和因工負傷在治療期限內(nèi)未能治愈，屬于全部或大部分喪失勞動能力的;。
(3)女工在孕期、產(chǎn)假期、哺乳期內(nèi)的。
(八)甲方或乙方要求解除勞動合同，除第六條第(四)款所列情況外，必須提前半個月通知對方。并辦理有關(guān)手續(xù)。
甲方違反合同有關(guān)條款或無正當理由在合同期內(nèi)辭退乙方的，按乙方實際損失予以賠償，具體數(shù)額由雙方協(xié)商。
乙方違反本合同有關(guān)條款給甲方造成經(jīng)濟損失的，甲方可根據(jù)實際損失情況要求乙方予以賠償。具體數(shù)額由雙方協(xié)商。乙方不經(jīng)甲方同意私自離單位的，賠償甲方_________元，否則甲方不予辦理離單位手續(xù)。
(一)甲方為乙方提供住房，房租、水、電費由乙方自負。房租按商品房標準收取的，甲方應給乙方住房補貼每月為_________元;如乙方自行解決住房的，甲方應給乙方住房補貼，每月為_________元。
(二)甲方自辦食堂的，按飯菜成本收費，不辦食堂，在外搭膳的，所需管理費由甲方支付。甲方給乙方膳食補貼每月_________元。
(三)甲方按國家規(guī)定，每月應給乙方各類補貼共_________元。
(四)計件工資制的，月工資結(jié)算辦法：_________。
(五)其他需約定事項：_________。
任何一方違反勞動合同，給對方造成經(jīng)濟損失的，對方有權(quán)根據(jù)責任和造成的后果，追究違約金_________元，賠償金_________元。
九、本合同經(jīng)雙方方簽字后生效，甲、乙雙方各持一份。
甲方：
乙方：
臨時施工合同篇四
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
乙方在浠水承包青園工地南二區(qū)7號樓砌磚工程。經(jīng)甲、乙協(xié)商，乙方承包未砌完的磚塊及沒有砌筑墻體，其中二樓、三樓已砌一半的任何部位都無條件砌筑完成及頂層砌筑和施工洞砌筑，打拉墻筋孔及植筋，所有半塊磚用完，一樓架子自理，完工后清掃干凈。工期為20天，延期一天罰款200元，為明確雙方的責、權(quán)、利、特訂以下協(xié)議。
本工程以包干價結(jié)算為準，7號樓二層、三層及頂層全部砌筑工程為__萬元。
包工不包料，小型工具自理。
達到合格工程質(zhì)量標準，若有乙方施工中造成質(zhì)量問題，由乙方帶工帶料無償返工。
平時付生活費，完工付90%，抹灰完付10%。
乙方在施工過程中要按國家安全監(jiān)督部門要求施工，如發(fā)生安全事故由乙方付全部經(jīng)濟責任。
本協(xié)議雙方自愿，自簽字日起生效，付法律責任。甲、乙雙方各執(zhí)一份。乙方服從甲方管理，隨叫隨到，如哪方違約賠償對方人民幣壹萬元。
甲方簽字：
乙方簽字：
臨時施工合同篇五
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)細則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。
一、項目名稱和地點：
1、項目名稱：天鴻尚都牌圍擋。
2、工程地點：大慶路。
二、工程內(nèi)容：
1、依據(jù)甲乙雙方確認的效果圖施工，廣告牌加工安裝包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍防銹漆漆（紅色），工程做法及選材標準應按相關(guān)要求執(zhí)行。
2、乙方負責牌鋼結(jié)構(gòu)、磚墻加工及安裝，甲方供料。
三、承包方式和造價：廣告牌鋼結(jié)構(gòu)人工費每平米38.00元；制作廣告柱及安裝每個80.00元；砌墻抹灰每延米35.00元；樁柱挖坑打混凝土每個70.00元；鍍鋅板材料費總計8105元（含稅）。工程量以最后實際測量為準。（含稅）。
四、工程價款支付、結(jié)算方式：
付款方式：等工程完工驗收合格后一次性付清。
五、工程期限為25天。
六、雙方責任。
（一）甲方責任。
1、甲方負責廣告柱的前期審批，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關(guān)的糾察時，甲方負責協(xié)調(diào)至正常施工止。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場的主線由乙方負責。
3、加工好的半成品由甲方負責看管保護。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權(quán)對該廣告柱進行處理或拍賣，同時此合同終止。
（二）乙方責任。
1、乙方負責按質(zhì)按量完成所約定的項目內(nèi)容，并確保廣告柱結(jié)構(gòu)安全性。廣告牌設(shè)計基本風壓為kn/m2（抗風設(shè)計值為11級）。廣告塔質(zhì)保期為三年，保修期為一年，在質(zhì)保期如因焊接出的`問題，由乙方負責其直接損失（出現(xiàn)不可抗拒的自然災害除外）；如因安裝不當導致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責任由乙方承擔；在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負責；在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告牌損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔全部責任。
2、由于乙方原因，未能在每逾期一日按工程總造價的5%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災害（如刮風下雨、雪等）或停電原因，工期順延。
5、工程質(zhì)量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。工程質(zhì)量達不到驗收標準，甲方有權(quán)拒付工程款；鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始（驗收日期為）；如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內(nèi)未驗收工程，故視為驗收通過。
6、在施工期間如有人員傷害和其他損失乙方責任自負、與甲方無關(guān)。
七、違約責任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
甲方：________________乙方：________________。
日期：________________日期：________________
臨時施工合同篇六
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
按照《_合同法》的規(guī)定，甲乙雙方就______項目的道路照明安裝工程達成一致意見，結(jié)合本項目工程的具體情況，訂立如下協(xié)議，雙方共同遵守。
第一條、工程概況。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、施工范圍：
4、承包方式：
5、工程造價：
6、工程工期：
（1）從甲方通知乙方進場施工之日起計算，工期暫定為______天。
（2）施工期間，如遇不可抗力，無法施工，則工期順延。
第二條、甲方責任。
1、甲方應積極配合乙方施工，給乙方施工創(chuàng)造有利條件，保證施工段內(nèi)的場地、通道平整暢通。
2、甲方應在乙方通知驗收后三日內(nèi)組織驗收。
3、甲方應按照本合同的規(guī)定支付工程款。
第三條、乙方責任。
1、按照國家電力工程質(zhì)量標準，負擔施工任務。
2、負責協(xié)調(diào)電業(yè)局，辦理施工許可、竣工驗收，相關(guān)資料轉(zhuǎn)移及手續(xù)的辦理。
3、在施工前，由乙方申報開工報告，報告經(jīng)甲方同意后，方可進行工程施工。工程竣工后，乙方負責協(xié)調(diào)電業(yè)局做好工程竣工驗收工作。
4、乙方應保證組織工作的工人具備相應資質(zhì)，并保證安全文明施工，不得酒后作業(yè)。
第四條、施工條件。
1、做好施工前的線路測量定位，并進行復測；
2、基坑的回填夯實，要求夯實程度達到原狀土密實度的80%及以上。
第五條、關(guān)于工期的提前與延遲。
1、甲方要求比合同約定完成的工期提前竣工時，應征得乙方的同意。
2、因甲方未按約定完成工作而影響工期，工期順延。
3、因乙方責任不能按期開工或中途無故停工同，影響工期的，工期不順延。
第六條、工程質(zhì)量與驗收。
1、本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準，將按照《城市電力規(guī)劃規(guī)范》中的有關(guān)規(guī)定驗收。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。
2、甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收的，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復檢時，乙方應予辦理復檢。若復檢合格，甲方承擔復檢費用，由此造成的停工，工期順延；復檢不合格，其復檢及返工費用由乙方承擔，工期不順延。
3、由于乙方原因造成任何質(zhì)量事故，其返工費用及因質(zhì)量事故給甲方造成的損失均由乙方承擔。
4、工程竣工后，乙方通知甲方驗收。驗收合格后，由乙方協(xié)調(diào)電業(yè)局及相關(guān)部門辦理驗收、移交手續(xù)。
第七條、保修期。
工程竣工驗收后，開始計算保修期，保修______年。在保修期內(nèi)出現(xiàn)由乙方原因引起的質(zhì)量問題，乙方無條件保修。因使用不當所造成的一切責任事故，由使用甲方負責。
第八條、工程價款與結(jié)算。
1、本工程無預付款。
2、甲方應在工程竣工驗收合格，建設(shè)單位付款后30個工作日內(nèi)付至工程款的95%。剩余5%作為工程的質(zhì)保金，自工程竣工驗收合格之日起滿一年后，一月內(nèi)付清質(zhì)保金。
3、質(zhì)保金在質(zhì)保期滿后，如不發(fā)生維修情況，由甲方返還乙方。
第九條、安全條款。
1、乙方提供的施工圖紙或做法說明，應符合10kv電力電纜埋地方式鋪設(shè)施工及驗收規(guī)范（gb50173—92）及電力部門的有關(guān)規(guī)定。
2、由于乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方承擔一切經(jīng)濟損失。
3、若是第三人造成的安全事故，甲方有義務協(xié)助乙方向第三人追究責任。
第十條、爭議解決。
1、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，雙方均可向工程所在城人民法院起訴。
第十一條、附則。
1、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商約定。
2、本合同正本______份，雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
簽訂日期：
臨時施工合同篇七
建設(shè)單位（以下簡稱甲方）：
承包單位（以下簡稱乙方）：
為了切實加強施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理，依照《_安全生產(chǎn)法》、《_建筑法》、《_合同法》以及《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》_《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》、《建筑施工安全檢查標準》，雙方本著平等、自愿的原則，簽訂本協(xié)議書。甲方和乙方均嚴格遵守本協(xié)議書規(guī)定的權(quán)力、責任和義務，確保施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)和施工現(xiàn)場臨時用電的安全。
一、施工項目：
二、施工地點：
三、施工時間：
四、甲方的權(quán)利、責任和義務：
1、貫徹落實國家有關(guān)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工的法規(guī)和管理規(guī)定，對乙方施工現(xiàn)場和區(qū)域進行全面的安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督檢查并對施工現(xiàn)場臨時用電進行安全檢查與指導。
2、及時糾正乙方施工人員違章指揮和違章作業(yè)行為，并按照有關(guān)規(guī)定予以查處。對乙方施工區(qū)域內(nèi)的重大安全事故隱患，應開具隱患通知單。
3、要求乙方提供施工現(xiàn)場《生產(chǎn)安全事故應急救援預案》。
4、建立健全施工現(xiàn)場各項安全生產(chǎn)管理制度。
5、對乙方的安全生產(chǎn)培訓、勞動保護用品的使用和危險預知工作提出指導意見，并監(jiān)督落實情況。
6、對乙方提出的安全生產(chǎn)要求積極提供幫助。
7、向乙方提供電源時，應與乙方辦理交接驗收手續(xù)。
8、按照有關(guān)臨時用電標準對乙方的臨時用電設(shè)備設(shè)施進行監(jiān)督和檢查。發(fā)現(xiàn)乙方在臨時用電中存在隱患必須責成乙方以整改。并監(jiān)督整改落實情況。
9、對乙方特種作業(yè)人員的名單、操作證復印件及培訓記錄進行存檔備案。
五、乙方的權(quán)利、責任和義務：
1、遵守國家有關(guān)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)的法規(guī)和管理制度，建立健全安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)管理制度。嚴格執(zhí)行國家施工現(xiàn)場臨時用電及機械設(shè)備使用有關(guān)技術(shù)規(guī)范和安全操作規(guī)程，對施工區(qū)域內(nèi)自行管轄的臨時用電負全面管理責任。
2、服從甲方安全生產(chǎn)管理。
3、乙方必須為施工作業(yè)人員參加人身意外保險。
4、乙方造成生產(chǎn)安全事故，導致人員傷亡時，由乙方承擔事故責任和經(jīng)濟責任。
5、未經(jīng)安全生產(chǎn)教育培訓和無證人員，不得上崗作業(yè)。
六、協(xié)議內(nèi)容：
（一）登高上架要求。
臨時施工合同篇八
乙方:。
乙方因生產(chǎn)需要向甲方有償借電，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，達成以下協(xié)議:。
乙方因生產(chǎn)用電借用甲方電源，甲方同意乙方在甲方配電室接電。除非雙方另有約定，乙方不得擅自改變用途，如有違約，甲方可隨時單方面終止合同。
二、借用期限自己的年齡段，至年齡段如果甲方因生產(chǎn)規(guī)模擴大或?qū)嶋H用電增加而有權(quán)以書面形式提前7天通知乙方，合同可隨時解除。
乙方不得損壞甲方變電設(shè)施設(shè)備，不得更改線路，不得借用他人使用。在借用電力期間，乙方需要在甲方單獨安裝獨立電表，并單獨連接電纜電線。電纜電表等相關(guān)設(shè)備設(shè)施的費用由乙方承擔。
4.每月甲方復印乙方電表，并告知乙方根據(jù)用電量按元/度標準和相關(guān)功耗向甲方支付電費。逾期每天按借款金額的5%向甲方支付滯納金，借款期間調(diào)整國家電價標準，甲乙雙方調(diào)整借款電費標準。
如乙方超負荷運行或人為操作不當造成變電設(shè)備損壞，由乙方承擔全部責任，并賠償甲方經(jīng)濟損失。
甲方如因維修、更換變電設(shè)備等需要停電，應提前3天通知乙方。
如果甲方因不可抗是甲方主觀故意停電造成乙方損失，甲方不承擔任何責任。
乙方提交借電保證金元整。甲方收到保證金后，向乙方開具收款證明書，保證金用于乙方違約或借款時的扣除，合同終止或解除時，保證金的剩馀部分無息地退還給乙方。
八、借用電力期間，乙方應當執(zhí)行有關(guān)部門的規(guī)定，承擔全部責任，服從甲方的監(jiān)督檢查。乙方接線時要注意安全。應派專人定期檢查臨時用電存在的安全隱患，并注意用電安全。如有事故，乙方負責，與甲方無關(guān)。
九、乙方有下列情形之一的，甲方可以停電或單方面終止本合同，甲乙雙方的一切損失由乙方承擔。
(1)擅自借給他人使用；
(2)擅自改變變壓器的用電用途；
(3)拖欠電費和乙方應承擔累計費用5天；
(4)損壞變壓器及附屬設(shè)備；
(5)拒絕履行本合同約定的義務。
本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
本合同一式兩份，經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，雙方各持一份。
甲方:。
單位名稱:單位名稱:。
負責人:。
臨時施工合同篇九
根據(jù)《中華人民共和國勞動法》，甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。
一、 一、合同期限
甲方聘用乙方在甲方 (部門)擔任臨時崗位工作。合同期限為一年，自 年 月 日至 年 月 日。
二、 二、乙方工作內(nèi)容(需填寫)
三、甲方的權(quán)利與義務
(一)負責乙方的日常人事管理;
(二)負責支付乙方工資，每日 元。
(三)其它;
四、乙方的權(quán)利與義務
(二)享受合同規(guī)定的工資待遇;
(三)在簽訂本合同時自愿遵守甲方的有關(guān)規(guī)定;
(四)其他
五、聘用合同的變更、解除、終止
(一)乙方有下列情況之一，甲方可以解除合同，須提前30天以書面形式通知：
1.履行合同差、完不成工作任務、考核不合格;
2.甲方撤并或減縮編制需要減員，經(jīng)雙方協(xié)商就調(diào)整崗位達不成協(xié)議的;
4.訂立合同的客觀情況發(fā)生重大變化，經(jīng)當事人協(xié)商不能就變更合同達成協(xié)議的。
(二) 乙方有下列情況之一，甲方可以隨時解除合同：
2.連續(xù)曠工時間超過十五天或一年內(nèi)累計曠工時間超過三十天的;
3.無理取鬧、打架斗毆、恐嚇威脅單位領(lǐng)導、嚴重影響工作秩序和社會秩序的;
4.、盜竊、賭博、營私舞弊情節(jié)嚴重的;
5.違反工作規(guī)定或操作規(guī)程，發(fā)生責任事故，造成嚴重經(jīng)濟損失的;
6.偽造成績單、學歷、健康證明及用其他不正當手段欺騙甲方的;
7.被開除、勞教、判刑、依法追究刑事責任的;
8.其它違反國家、學校、甲方規(guī)定的。
(三) 乙方有下列情況之一，甲方不得與乙方解除合同：
1.患病或非因工負傷，在國家規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的;
2.因工負傷，并經(jīng)勞動鑒定部門鑒定完全或大部分喪失工作能力的;
3.實行計劃生育女職工在孕期、產(chǎn)期及規(guī)定哺乳期內(nèi)的;
4.符合國家規(guī)定其它條件的。
對上述人員，可根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要調(diào)整適當?shù)膷徫?，待遇隨崗而定。
(四)合同期內(nèi)，乙方要求違約解除合同的，應提前3 0天以書面形式向甲方提出申請。解除合同時間從甲方同意之日計算。
(五) 有下列情況之一的，乙方可以隨時通知甲方解除合同：
1.甲方未按規(guī)定支付勞動報酬的;
2.甲方以暴力、監(jiān)禁等非法手段強迫乙方工作的。
(六) 有下列情況之一，本合同自行終止：
1.合同期限屆滿;
2.合同期內(nèi)乙方死亡;
3.乙方按國家規(guī)定應征入伍的;
4.法律、法規(guī)規(guī)定的其它情況。
六、違反合同的責任和爭議解決
合同一經(jīng)簽訂具有法律效力。合同期未滿，又不符合解除合同條件單方解除合同的，要承擔違約責任。因解除合同甲、乙雙方發(fā)生爭議，應先由雙方協(xié)商解決。協(xié)商無效的，可以向有關(guān)仲裁機構(gòu)申訴。
七、其 他
本合同經(jīng)雙方簽字后生效，本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲 方(蓋章) 乙 方(簽名)
年 月 日 年 月 日
臨時施工合同篇十
甲方因工作需要臨時聘用工作人員，乙方申請應聘。經(jīng)面試合格及醫(yī)院院務會研究決定，甲方同意招聘乙方為臨時工，并自愿協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、聘用期限。
本協(xié)議自________年________月________日至________年________日________日止，期限為_________年。
二、工作任務。
乙方在甲方的崗位承擔工作，并服從甲方因為工作需要的臨時調(diào)整崗位。
三、勞動紀律和待遇。
1、甲方根據(jù)國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定結(jié)合本院實際情況制定工作紀律和各項規(guī)章制度，乙方必須自覺遵守，服從甲方管理。
2、甲方應切實加強單位內(nèi)部的崗位責任制，建立健全各項考核制度，做到責任明確、考核嚴格、獎罰分明。
3、甲方保證乙方在工作期間每月輪休天(春節(jié)及婚喪假除外)，余假不計算補助，不允許________月及以上假期一次性連休。
4、甲方支付乙方工資標準為_____________元/月，試用期_______月內(nèi)不享受其它任何補助，試用期滿后同正式職工一樣享受其它補助。
四、終止解除聘用協(xié)議條件。
1、在合同期內(nèi)，有下列情況之一者，甲方可以提出解除聘用合同：
(1)試用期間被證明不符合聘用條件的，續(xù)聘考試及考核不合格者;。
(2)患病或非因工負傷，醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事另行工作安排者;。
(3)嚴重違反勞動紀律或醫(yī)院規(guī)章制度的;。
(4)無理取鬧，打架斗毆者;。
(5)不履行合同，不按要求完成工作任務或年度考核不稱職的;。
(7)嚴重失職，對用人單位利益造成重大損害的;。
(8)被依法追究刑事責任的。
2、在合同期內(nèi)，下列情況之一者，本人可以提出解除聘用合同：
(1)用人單位不能按勞動合同規(guī)定支付勞動報酬的;。
(2)用人單位不履行勞動合同，或者違反國家政策法規(guī)，侵害臨時工合法權(quán)益的;。
3、任何一方需要解除勞動協(xié)議，應提前30天書面通知另。
一方。
五、雙方協(xié)定的其它事項。
1、乙方在聘用期間由于某種原因?qū)追剿斐傻尼t(yī)療差錯事故嚴格按衛(wèi)生行政主管部門有關(guān)文件及醫(yī)院有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2、甲方派乙方外出進修學習的人員，回院后必須在甲方工作滿_______年，否則由乙方按200%賠償甲方進修期間所支付的所有費用并扣除全部押金，不服者通過法律途徑追繳。。
3、甲方在聘用乙方期間如上級政策有變動，按當時政策辦理。
4、本協(xié)議未盡事宜，按國家有關(guān)政策規(guī)定辦理或雙方協(xié)商解決。
六、調(diào)解與仲裁。
雙方履行本協(xié)議如發(fā)生爭議，可協(xié)商解決，協(xié)商無效;可申請勞動爭議仲裁;對仲裁裁決不服，可向甲方所在地人民法院起訴。
七、本協(xié)議書一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效，具有法律效力，本協(xié)議期限屆滿自行終止。
甲方(蓋章)：____________。
法定代表人(簽章)：____________。
乙方(簽名或蓋章)：____________。
________年________月________日。
臨時施工合同篇十一
茲有聘用單位(甲方)：_________________聘用乙方(受聘人)：_________________從事相關(guān)工作，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：
一、聘用期限：
自________年________月________日至________年________月________日止，其中試用期自________年________月________日至________年________月________日止。
二、乙方應服從甲方工作安排，在聘用期內(nèi)履行以下義務：
工作崗位：_________________。
職責范圍和要求：
遵守國家的法律法規(guī)、甲方的各種規(guī)章制度，接受甲方的安全教育、遵守安全規(guī)章制度和操作規(guī)程，確保安全生產(chǎn)。
三、乙方完成本合同規(guī)定的崗位工作職責后，甲方應向乙方支付以下待遇：
1、甲方以現(xiàn)金的形式在每月_____日之前支付乙方工資，平車每人每時_____元;高車每人每時_____元.
2、甲方支付乙方的其他待遇;。
3、甲方支付乙方必要的勞保用品和工作工具。
四、出現(xiàn)以下情況之一，甲方可以提前解除本合同。
1、乙方在試用期內(nèi)不符合聘用條件的;。
2、乙方違反國家法律法規(guī)和甲方規(guī)章制度，情節(jié)較為嚴重的;。
3、甲方因工作原因必須撤崗，又無法重新安排工作的;。
乙方因病或非因工負傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原崗位工作的;。
五、其他甲、乙雙方商定的事項：
六、本合同經(jīng)甲、乙、兩方簽(章)后生效，合同期限屆滿，合同即行終止，甲乙雙方自然終止勞動關(guān)系。
七、本合同一式二份，甲、乙、雙方各一份。
甲方：_________________乙方：_________________。
臨時施工合同篇十二
甲方：簽定日期：
乙方：編號：
根據(jù)《中華人民共和國勞動法》等有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上簽訂本合同。
一、據(jù)甲方生產(chǎn)需要招用季節(jié)性臨時工，乙方符合招工條件(另文)者自愿的報名，經(jīng)考核合格者予以錄用(試用期為天)。
二、錄用后，生產(chǎn)期間，按計件工資標準，定時發(fā)放，不再享受其他任何費用。
三、生產(chǎn)期間，甲方向乙方提供生產(chǎn)所需的勞動防護用品(工作服當年用工結(jié)束時統(tǒng)一收回保管)，不再享受生產(chǎn)以外勞保福利待遇。
四、乙方必須遵守以下的廠紀廠規(guī)。
1、按照規(guī)定上下班，服從甲方工作安排。
2、不得找人代替(特殊情況不能上班者，必須事先請假)。
3、愛護公司財物，保管好自己的工具用品。發(fā)生丟失要給予賠償。
4、注意環(huán)境衛(wèi)生，進餐統(tǒng)一在公司食堂，不允許在車間內(nèi)進食。
5、未經(jīng)甲方準許，不得攜帶廠內(nèi)任何物品出廠。
6、嚴格按甲方各管理規(guī)定(另文)做好本職工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量。
7、滿25天以上才能計發(fā)工資，在公司規(guī)定日發(fā)放工資，其他時間不予發(fā)放。
五、如違反上述廠規(guī)廠紀者，甲方有權(quán)解除合同予以辭退;乙方對工廠工作安排，工資待遇或其它種種原因如有不滿，同樣有權(quán)解除合同離廠。
六、本合同于每年用工時開始簽訂，甲乙雙方簽字或蓋章后即生效，當年用工結(jié)束時即終止。
七、注意安全生產(chǎn)，乙方如違反操作規(guī)程所出現(xiàn)的事故，乙方應負責主要責任;乙方確因無法避免的工傷事故，甲方承擔醫(yī)療期間醫(yī)療費用及工資。
甲方簽字蓋章：乙方簽字：乙方身份證號碼：
家庭住址：
臨時施工合同篇十三
甲方(用人單位)名稱：
性質(zhì)：
地址：
法定代表人
(單位負責人)
乙方(勞動者)姓名：
性別：
年齡：
民族：
文化程度：
籍貫： 施市
縣(區(qū))
鄉(xiāng)(鎮(zhèn))
村(街)
現(xiàn)住址：
屬于：農(nóng)業(yè)人口( )
非農(nóng)業(yè)人口( )
居民身份證號碼：
甲方因生產(chǎn)(工作)需要，經(jīng)勞動部門批準，同意招用乙方為臨時工，根據(jù)《全民所有制企業(yè)臨時工管理暫行規(guī)定》及××人民政府有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商同意自愿訂立本合同。
合同期限自 年 月 日起至 年 月 日止。
乙方同意服從甲方的生產(chǎn)(工作)需要，在 崗位，承擔 生產(chǎn)(工作)任務。
根據(jù)工作崗位需要，并參照國家有關(guān)規(guī)定，甲方應配備必要的安全防護設(shè)施，并發(fā)給乙方勞動保護用品： ，保健食品費：
甲方應依據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定制定各項規(guī)章、制度。具體內(nèi)容：
乙方應嚴格遵守各項紀律，服從管理，積極做好工作。
勞動時間：甲方實行每周 日工作制，每日 小時制，因生產(chǎn)(工作)需要加班時，應控制每日加班不超過3小時，每月加班不超過36小時，加班要提前通知乙方，由甲乙雙方商定。
元至 元。如乙方從事的工作便于實行勞動定額考核經(jīng)甲乙雙方商定，實行全額計件工資制的，月工資按計件單結(jié)算，具體辦法雙方約定為：
在合同期間，如發(fā)生停工待料，甲方每天發(fā)給乙方 元，作為基本生活費用。
1.在本合同期內(nèi)，甲乙雙方應按養(yǎng)老保險規(guī)定，繳納養(yǎng)老保險費，每月甲方負擔 元，乙方負擔 元。乙方繳納金額，由甲方按月在乙方當月工資中扣繳。乙方如符合招工條件，單位又有指標，可招為勞動合同制工人，所繳納的養(yǎng)老保險可隨同轉(zhuǎn)移，合并計算繳費年限。
2.乙方因工死亡待遇及因工負傷在醫(yī)療期內(nèi)的待遇與合同制工人相同，因工負傷醫(yī)療終結(jié)，由勞動鑒定委員會確定其傷殘程度。完全喪失勞動能力的，與合同制工人同等對待，部分喪失勞動能力的，企業(yè)應當安排力所能及的工作，合同期滿，根據(jù)其傷殘程度，由甲方按照施自治區(qū)、直轄市人民政府確定的具體辦法辦理。
3.乙方患病或非因工負傷，醫(yī)療期最長不超過 個月。醫(yī)療期內(nèi)待遇應當與合同制工人同等對待，傷病假期間，由甲方酌情發(fā)給生活補助費。乙方在甲方工作半年以上，醫(yī)療期滿尚未痊愈被解除勞動合同的，由企業(yè)發(fā)給一次性醫(yī)療補助費 元，乙方死亡的，甲方應發(fā)給喪葬補助費 元，一次性發(fā)給供養(yǎng)直系親屬救濟費 元。
4.乙方在甲方工作一年以上，重新簽訂合同的，甲方應按國家規(guī)定安排乙方探親，服務每滿一年假期為 天;乙方如遇婚、喪、女工懷孕、分娩、哺乳，甲方應按規(guī)定安排假期。上述假期為有薪假期，超出規(guī)定日期的，經(jīng)批準按事假處理。
臨時施工合同篇十四
根據(jù)《中華人民共和國勞動法 》，甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。
甲方聘用乙方在甲方 (部門)擔任臨時崗位工作。合同期限為一年，自 年 月 日至 年 月 日。
(一)負責乙方的日常人事管理;
(二)負責支付乙方工資，每日 元。
(三)其它;
(二)享受合同規(guī)定的工資待遇;
(三)在簽訂本合同時自愿遵守甲方的有關(guān)規(guī)定;
(四)其他
(一)乙方有下列情況之一，甲方可以解除合同，須提前30天以書面形式通知：
1、履行合同差、完不成工作任務、考核不合格;
2、甲方撤并或減縮編制需要減員，經(jīng)雙方協(xié)商就調(diào)整崗位達不成協(xié)議的;
4、訂立合同的客觀情況發(fā)生重大變化，經(jīng)當事人協(xié)商不能就變更合同達成協(xié)議的。
(二) 乙方有下列情況之一，甲方可以隨時解除合同：
2、連續(xù)曠工時間超過十五天或一年內(nèi)累計曠工時間超過三十天的;
3、無理取鬧、打架斗毆、恐嚇威脅單位領(lǐng)導、嚴重影響工作秩序和社會秩序的;
4、盜竊、賭博、營私舞弊等違法情節(jié)嚴重的;
5、違反工作規(guī)定或操作規(guī)程，發(fā)生責任事故，造成嚴重經(jīng)濟損失的;
6、偽造成績單、學歷、健康證明及用其他不正當手段欺騙甲方的;
7、被開除、勞教、判刑、依法追究刑事責任的;
8、其它違反國家、學校、甲方規(guī)定的。
(三) 乙方有下列情況之一，甲方不得與乙方解除合同：
1、患病或非因工負傷，在國家規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的;
2、因工負傷，并經(jīng)勞動鑒定部門鑒定完全或大部分喪失工作能力的;
3、實行計劃生育女職工在孕期、產(chǎn)期及規(guī)定哺乳期內(nèi)的;
4、符合國家規(guī)定其它條件的。
對上述人員，可根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要調(diào)整適當?shù)膷徫唬鲭S崗而定。
(四)合同期內(nèi)，乙方要求違約解除合同的，應提前3 0天以書面形式向甲方提出申請。解除合同時間從甲方同意之日計算。
(五) 有下列情況之一的，乙方可以隨時通知甲方解除合同：
1、甲方未按規(guī)定支付勞動報酬的;
2、甲方以暴力、監(jiān)禁等非法手段強迫乙方工作的。
(六) 有下列情況之一，本合同自行終止：
1、合同期限屆滿;
2、合同期內(nèi)乙方死亡;
3、乙方按國家規(guī)定應征入伍的;
4、法律、法規(guī)規(guī)定的其它情況。
合同一經(jīng)簽訂具有法律效力。合同期未滿，又不符合解除合同條件單方解除合同的，要承擔違約責任。因解除合同甲、乙雙方發(fā)生爭議，應先由雙方協(xié)商解決。協(xié)商無效的，可以向有關(guān)仲裁機構(gòu)申訴。
本合同經(jīng)雙方簽字后生效，本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲 方(蓋章) 乙 方(簽名)
年 月 日 年 月 日
臨時施工合同篇十五
甲方(使用部門)名稱：
乙方(受聘人員)姓名：性別：民族：
出生年月：身份證號：
住址：根據(jù)《中華人民共和國勞動法》以及有關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，經(jīng)雙方平等協(xié)商，訂立本勞動合同。
一、使用崗位及期限。
甲方聘用乙方在崗位工作。使用期限為。即自年月日起至年月日止。
二、工作內(nèi)容。
乙方同意按甲方工作需要，在崗位工作，履行職責，完成任務。乙方應遵守甲方依法制定的管理制度。
三、勞動保護和工作條件。
甲乙雙方都必須嚴格執(zhí)行國家有關(guān)工作時間、勞動保護、安全衛(wèi)生等規(guī)定。甲方應為乙方提供符合規(guī)定的工作條件。乙方應嚴格遵守各項安全操作規(guī)程。
四、工作報酬。
乙方每月工資為元。其獎金及工作期間病事假工資的扣發(fā)見《人事管理規(guī)定》及《員工手冊》。
五、工作紀律。
甲乙雙方應嚴格遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。甲方制定的各項具體的內(nèi)部管理制度必須合法。乙方應服從甲方的管理。
六、勞動合同變更、終止、解除的條件。
(一)勞動合同確需變更的，雙方應協(xié)商一致，并按原簽訂程序變更合同。
(二)勞動合同期滿或者甲乙雙方約定的合同終止條件出現(xiàn)，勞動合同即行終止。經(jīng)雙方同意，可續(xù)簽勞動合同。
(三)乙方有下列情況之一的，甲方可以解除勞動合同：
1、在使用期內(nèi)被證明不符合使用條件的;。
2、曠工或者無正當理由逾期不歸，經(jīng)批評教育無效，曠工時間連續(xù)超過三天的;。
3、嚴重失職、瀆職或違法亂紀，對甲方利益造成重大損害的。
(四)有下列情況之一的，甲方可以解除勞動合同，但是應當提前三十日以書面形式通知乙方：
1、乙方患病或非因公(工)負傷，醫(yī)療期滿后不能從事原工作的;。
2、乙方不能勝任崗位工作，經(jīng)培訓后也不能勝任的。
3、勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生變化，致使原合同無法履行，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商不能就變更勞動合同達成協(xié)議的。
(五)有下列情況之一的，甲方不得依據(jù)本條第(四)款的規(guī)定解除或終止勞動合同：
1、乙方患病或者負傷在醫(yī)療期內(nèi)的;。
2、乙方因公負傷并被確認喪失或部分喪失工作能力的;。
3、國家法律、法規(guī)另有規(guī)定的。
(六)乙方在聘期內(nèi)勞動教養(yǎng)以及被判刑的，勞動合同自行解除。
(七)乙方提出解除勞動合同的，應當提前三十日以書面形式通知甲方。
(八)有下列情況之一的，乙方可以隨時提出解勞動用合同：
1、在使用期內(nèi)，甲方未支付工資的;。
2、甲方未按照勞動合同約定支付工作報酬或者提供工作條件的;。
3、國家法律、法規(guī)另有規(guī)定的。
(九)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，勞動合同可以解除。
七、違反勞動合同的責任。
甲乙雙方違反合同規(guī)定，均應承擔相應的違約責任。違約內(nèi)容在第八條中約定。造成對方經(jīng)濟損失的，還應按實際損失承擔經(jīng)濟賠償責任。
八、雙方需要約定的其他事項：
九、本合同條款與法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和甲方依法制定的規(guī)章制度相抵觸的，以及本合同未盡事宜，均按法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和甲方依法制定的規(guī)章制度執(zhí)行。
十、本合同依法訂立后，雙方必須嚴格履行。
十一、本合同履行中發(fā)生爭議，經(jīng)甲乙雙方自行協(xié)商或上級主管部門調(diào)解未能達成協(xié)議的，可以向有管轄權(quán)的勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。甲乙雙方也可以直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。
十二、本合同一式三份，甲乙雙方及人力資源部各執(zhí)一份。
甲方(蓋章)：乙方(簽章)：
臨時施工合同篇十六
甲方：
乙方：
應乙方發(fā)展需要，甲方將位于_____________________位置租賃給乙方設(shè)置led電子大屏幕。該屏幕尺寸長_______米，高_____米(詳見效果圖)。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商明確雙方職責，特訂立協(xié)議如下：
一、乙方應向甲方交納led屏場地租賃租金，租金為____元/年。另，乙方將顯示屏____小時的播放時間免費提供給甲方做商業(yè)廣告使用。(播放時間按照全天的播放時間平均到每一個小時時段)。
二、乙方應向甲方交納_____元的保證金，待租賃期限屆滿，如無特殊原因，甲方應于_________日內(nèi)將保證金全額退還給乙方。
三、租賃期限為_____年。
四、甲方提供相應的電源，并由乙方設(shè)置電表箱計量，供顯示屏使用，電費由乙方按實付給甲方。
五、乙方在政府有關(guān)部門辦理報批手續(xù)時，甲方給予相應協(xié)助，報批手續(xù)的一切費用由乙方負責。
六、乙方在顯示屏使用中應嚴格按照國家有關(guān)的法令、法規(guī)操作經(jīng)營，如有違規(guī)所造成的一切法律后果和經(jīng)濟損失由乙方承擔。
七、此電子顯示屏由乙方投資、維護、維修，建設(shè)和運行過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題和造成的一切事故和損失由乙方負責(包括線路引起的火災、屏體或框架脫落等事故)。甲方有權(quán)向乙方追究由此造成的直接和間接損失。
八、乙方應對該電子顯示屏每月/季度/半年進行定期檢查和維護，發(fā)現(xiàn)問題應及時通知甲方并做出處理，否則發(fā)生一切后果均由乙方承擔。
九、乙方在檢查和維修該電子顯示屏時，應在顯要位置設(shè)置警示標志來提示過往人群，否則因物品脫落等致使發(fā)生意外現(xiàn)象，乙方應承擔全部責任。
十、租金支付辦法：采用一年一付，租金在每年的月日前付清。第一年的租金于乙方完成相關(guān)部門的報批手續(xù)后，一次性支付甲方萬元。如乙方不按期付款或履行本合同所規(guī)定的事項，乙方應向甲方付滯納金，滯納金按應付而未付租金總額的萬分之____按日累計計算，同時甲方有權(quán)對led屏進行停播、斷電或拆除。
十一、甲方提供上述led廣告位，乙方需取得發(fā)布戶外廣告所需要的各類證書、許可等批文。乙方在經(jīng)營過程中產(chǎn)生的債務由乙方承擔。
十二、乙方不得擅自將此廣告位以任何方式轉(zhuǎn)租給第三方，否則將構(gòu)成違約，甲方有權(quán)單方面解除此協(xié)議，保證金不退，并追究乙方責任。
十三、由于不可抗力(政府及有關(guān)部門規(guī)定、自然災害等)造成的led停播、拆遷、改建等事情，甲方不承擔任何后果。
十四、因led屏為高空建設(shè)，乙方應按照國家相關(guān)規(guī)定選擇設(shè)計、施工單位，乙方在設(shè)計施工前應向甲方提供設(shè)計、施工單位的相關(guān)資質(zhì)以供甲方監(jiān)督。如乙方采用甲方不認可的led廠商施工建設(shè)，則乙方屬于單方面違約，本協(xié)議自動廢除，甲方有權(quán)追究乙方違約產(chǎn)生的一切相關(guān)責任。
十五、租賃期限屆滿前______個月，乙方要求繼續(xù)租賃的，需書面通知甲方，并經(jīng)甲方同意后，雙方可簽訂續(xù)約協(xié)議。在同等承租條件下，乙方有優(yōu)先承租權(quán)。
十六、未經(jīng)甲方同意，乙方不得提前終止本合同，如乙方確需提前終止的，須提前_____日書面通知甲方，且需履行完畢以下手續(xù)：
1，向甲方交回完好租賃物;。
2，交清承租的租金及其他因本合同所產(chǎn)生的費用;。
3，向甲方支付______元的違約金。
十七、本合同系自愿簽訂，蓋章簽字后生效，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。其他未盡事宜由雙方友好協(xié)商解決，如解決不成，雙方均有權(quán)利向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
臨時施工合同篇十七
為滿足幼兒園教育教學的需要，促進幼兒健康成長和幼兒素質(zhì)的全面提高，板橋鎮(zhèn)竹坪中心小學臨時聘請幼兒園任課教師(兼保育員)，經(jīng)雙方協(xié)商達成以下協(xié)議。
一、任課教師(保育員)的責任：
1、遵守國家法律法規(guī)和教師職業(yè)道德規(guī)范，教書育人，為人師表，服從幼兒園工作安排，全面履行教師職責。
2、努力學習，不斷提高自身素質(zhì)，勤奮工作，促進幼兒全面素質(zhì)的提高。
3、負責幼兒的安全，做好幼兒保育工作，促進幼兒健康成長。
4、合同期滿，與幼兒園自行解除聘用合同，不與單位發(fā)生任何糾紛(包括保險和工資待遇等)。
二、板橋鎮(zhèn)竹坪中心小學責任：
1、按實際工作時間(每月25天)，每天40元，每月支付給聘請教師(保育員)1000元勞務費(含“五金”)，即每學期5000.00元。
2、為聘請教師提供基本的住宿條件。
本聘請合同為期為一學期，根據(jù)需要，以后還需聘請，續(xù)簽合同，若因國家政策等原因造成幼兒園不收費用或生源銳減，合同一并解除。
本合同自簽字之日起生效。
板橋鎮(zhèn)竹坪中心小學。
聘請教師(保育員)。
臨時施工合同篇十八
甲方：
姓名
身份證號碼
乙方：
姓名
身份證號碼
1、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)協(xié)商甲、乙雙方共同簽訂本協(xié)議，共同執(zhí)行。
2、本協(xié)議期限為（年/月），自年月日起至年月日止。
3、工作任務：
3.1甲方安排乙方在崗位，從事該崗位職責范圍內(nèi)的工作。
3.2乙方的崗位、職責及工作質(zhì)量要求，按照甲方的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.3乙方應完成工作任務，執(zhí)行安全規(guī)程，遵守勞動紀律和職業(yè)道德。
3.4因甲方生產(chǎn)（工作）情況發(fā)生變化或乙方不能勝任崗位時，乙方應服從甲方的工作安排和調(diào)配。
4、勞動報酬：
甲方應按照國家有關(guān)規(guī)定，遵守按勞分配原則，結(jié)合工作價值，根據(jù)乙方所從事的工作崗位，依法確定乙方的勞動報酬為元（人民幣）/月（大寫：），其它各種福利、津貼均含在當月的勞動報酬中而不再另行計發(fā)。
5、勞動紀律：
5.1乙方應嚴格遵守國家各項法律規(guī)定。遵守甲方的工作規(guī)范、操作規(guī)程、勞動安全衛(wèi)生制度等各項規(guī)章制度，包括《員工手冊》中寫明的各項規(guī)定和要求。同時，愛護甲方財物，保守甲方機密，維護甲方利益，服從甲方的領(lǐng)導、管理和教育。
5.2乙方違反勞動紀律，甲方可對其進行批評教育，直至按有關(guān)規(guī)定給予必要的紀律處分或解聘。
6、協(xié)議的終止、變更、續(xù)簽和解除：
6.1本協(xié)議期限屆滿時即終止，由于生產(chǎn)、工作需要，在雙方同意條件下，可續(xù)簽協(xié)議，并應提前1個月辦理續(xù)簽協(xié)議手續(xù)。
6.2經(jīng)雙方協(xié)商同意，可以變更協(xié)議有關(guān)內(nèi)容并辦理協(xié)議變更手續(xù)。
6.3甲方可以根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和生產(chǎn)經(jīng)營狀況解除本協(xié)議。
6.4具有下列情況之一，乙方可以解除本協(xié)議：
6.4.1經(jīng)國家有關(guān)部門確認，生產(chǎn)安全、衛(wèi)生條件惡劣、嚴重危害職工身體健康，企業(yè)又不加以改善的。
6.4.2甲方違反勞動協(xié)議或法律、行政法規(guī)，侵害乙方合法權(quán)益的。
6.5任何一方提前解除協(xié)議，均應提前15日通知對方。
7、任何一方違反本協(xié)議規(guī)定，給對方成經(jīng)濟損失，應視其后果和責任大小按有關(guān)規(guī)定予以賠償。
8、協(xié)議如有未盡事宜，凡屬國家有規(guī)定的，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。凡屬國家沒有規(guī)定的，甲、乙雙方可協(xié)商修訂、補充。
9、本協(xié)議雙方簽字即生效。協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
簽訂日期：xx年xx月xx日
臨時施工合同篇一
發(fā)包方：________（以下簡稱甲方）。
承包方：________（以下簡稱乙方）。
甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿及公平競爭的原則，于________年________月________日在甲方項目部就(gcmc)地塊圍擋搭設(shè)工程施工事宜進行了充分協(xié)商，并雙方一致同意簽訂以下合同條款并保證共同信守執(zhí)行。
由乙方負責施工的本合同約定工程內(nèi)容按只包人工的方式實行。乙方進入現(xiàn)場施工的人員必須來歷清白可靠，身體健康，具有兩年以上建筑施工經(jīng)歷，具備建筑專業(yè)安全知識和本專業(yè)較高的技術(shù)素質(zhì)。遵守甲方的一切規(guī)章制度，服從甲方管理。乙方承包的工程項目不得進行再轉(zhuǎn)包。乙方若有違反以上原則精神的行為所導致的一切責任和經(jīng)濟損失及后果均由乙方完全責任。
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商確定，本合同包干總價為：元整（大寫：）乙方施工承包范圍的具體內(nèi)容如下：
注：具體工程量以實際施工完畢后，實際現(xiàn)場測量數(shù)據(jù)為準。
乙方負責施工的圍擋均必須達到優(yōu)質(zhì)標準，否則乙方不得繼續(xù)施工并無條件退場。
1、經(jīng)雙方商定，乙方負責施工的本合同約定所有分項工程工期80天。
2、乙方進入現(xiàn)場施工時，必須首先向項目部辦理《派工通知單》。乙方必須根據(jù)甲方項目部《派工通知單》中所明確的具體工期質(zhì)量要求組織施工并以此作為工程結(jié)算必不可少的依據(jù)。
（1）提供乙方施工所需要的工程施工圖及施工說明，對圖紙中及施工過程中的疑難問題進行指導與解答。
（2）開工前，甲方項目工程管理班子對工程進度、工藝、質(zhì)量、安全、文明等要求向乙方進行全面技術(shù)交底，并按計劃按國家工程質(zhì)量驗收標準及安全技術(shù)規(guī)范進行檢查與驗收。
（3）做好施工前工作面的`準備工作，負責施工現(xiàn)場的水通、電通、路通及施工機械故障的及時排除。
（4）確保施工用料按計劃按時供應到現(xiàn)場，按合同規(guī)定按時辦理工程決算及付款。
（1）按時組織施工人員進場，落實現(xiàn)場負責人，隨時主動配合甲方工作，乙方進場后必須首先做好工程樣板，樣板經(jīng)項目部驗收達到要求后方可組織大面積施工。對領(lǐng)用的各種材料負責照看保管，嚴防偷盜丟失，并做到工完料凈場清。
（2）負責乙方進入現(xiàn)場人員的管理，落實安全管理負責人，做到遵紀守法，維護現(xiàn)場機械、機具及安全防護設(shè)施，嚴格按照安全生產(chǎn)操作規(guī)程，不得違章操作，冒險作業(yè)。
（3）聽從甲方現(xiàn)場管理人員的管理，配備質(zhì)檢人員，確保質(zhì)量達到要求，因乙方施工質(zhì)量達不到合同要求而出現(xiàn)的質(zhì)量問題要及時補救和返修（返工費用乙方自理）。
（4）負責提供乙方人員的勞動安全防護用品及按時足額發(fā)放工資福利。
（5）向甲方提供進場施工人員花名冊及花名冊上所有人身份證復印件二套。
（6）乙方進入甲方施工現(xiàn)場的施工人員的數(shù)量必須以滿足甲方項目部生產(chǎn)進度安排的需要為標準，做到及時自行合理增減調(diào)節(jié)，確保達到甲方工期要求。否則，由此造成的誤工費和窩工費均由乙方承擔。并且富余人員不得在甲方生產(chǎn)、生活、辦公區(qū)居住、逗留。
1、按月驗收，經(jīng)甲方驗收質(zhì)量達到優(yōu)質(zhì)標準，施工現(xiàn)場工完料凈場清的標準后，方可辦理工程結(jié)算手續(xù)，每月支付已完工程量80%的人工費。
2、乙方辦理結(jié)算手續(xù)時，根據(jù)甲方經(jīng)營結(jié)算管理制度的規(guī)定及時填寫辦《工程款支付憑證》，經(jīng)甲方代表核定后，在三十日內(nèi)一次性轉(zhuǎn)賬支付全部工程款。
1、乙方承包人必須高度重視安全生產(chǎn)，要加強對所屬施工人員的安全教育與培訓，牢固樹立“安全第一、預防為主”的思想，與每個職工都要有安全交底并簽訂安全合同。安全管理要落實專人負責。認真執(zhí)行國家、省市及甲方的各項安全生產(chǎn)管理規(guī)定，督促進場施工人員搞好安全生產(chǎn)。
2、年齡不滿十六周歲，身份來歷不明的人員、家屬、小孩以及身體有嚴重缺陷的人員（例如手足殘疾、高血壓、弱視、癲癇病、智力低下等不適應建筑業(yè)工作的人員）均不得使用和進入施工現(xiàn)場。若乙方或乙方人員擅自將這些人帶入現(xiàn)場，所造成的安全事故及后果由乙方負完全責任。
3、乙方人員進入現(xiàn)場施工作業(yè)，必須戴安全帽，高空作業(yè)必須系好安全帶，不得穿拖鞋或赤膊作業(yè)，嚴禁違章指揮和違章操作。乙方現(xiàn)場負責人和安全負責人每天早晨開工以前和施工作業(yè)中，必須對本隊當天施工作業(yè)區(qū)的安全設(shè)施及安全隱患情況進行嚴格檢查，發(fā)現(xiàn)無安全防護設(shè)施和安全防護設(shè)施被改動及不齊全的部位時，均不得強行施工。一定要及時報告甲方現(xiàn)場負責人，待安全防護設(shè)施整改合格后方可進行作業(yè)。否則，由此而發(fā)生的一切傷亡事故，由乙方自行承擔一切責任和經(jīng)濟損失。
4、乙方在進行有可能導致危險的工作之前，需制定安全保護措施。因乙方措施不力造成的事故，其責任及損失均由乙方承擔。
5、乙方使用甲方現(xiàn)場機械設(shè)備，必需先報甲方現(xiàn)場負責人同意，簽訂安全使用協(xié)議后，由經(jīng)專業(yè)培訓持證人員操作，否則一律不準使用，否則，由此發(fā)生的安全事故造成的一切經(jīng)濟損失和責任均由乙方承擔和負責。
6、乙方人員嚴禁擅自拆卸和更改甲方施工現(xiàn)場內(nèi)安全防護設(shè)施，嚴禁擅自亂搭亂接施工用電及生活用電，電線電路發(fā)生故障必須報告現(xiàn)場專業(yè)電工修理，嚴禁使用電爐等非生活照明用電。否則，若因此發(fā)生一切安全事故均由乙方負完全責任。
7、乙方人員若萬一發(fā)生傷亡事故時，雙方應盡力施救，同時保護好現(xiàn)場，以便有關(guān)部門勘察鑒定。傷亡事故定性后，屬乙方責任或乙方工人違章操作發(fā)生的事故，由乙方自行按國家有關(guān)規(guī)定對傷亡職工或家屬進行經(jīng)濟補償，甲方不負經(jīng)濟和法律責任。屬于非乙方責任而造成的傷亡事故，由甲方對責任方追究其應承擔的責任及經(jīng)濟賠償。督促責任方按照國家有關(guān)政策規(guī)定和對乙方傷亡職工或家屬進行經(jīng)濟補償，但具體膳后工作乙方必須負責安排和處理完畢，甲方不直接對乙方工人及家屬。
8、乙方應按甲方要求在施工期間做好工地防火、防水、安全保衛(wèi)、物料保管、場地清潔及環(huán)境保護等工作，為此發(fā)生的人工費用由乙方負擔。
1、鋼筋、水泥、木材、模板、門窗、磁磚、扣件、卡具、彩板瓦、方管、鋼板底座、螺栓等貴重材料一律由乙方根據(jù)定額實際用量實行包干限額領(lǐng)用，并承擔照看保管責任，若有被盜丟失，乙方按原值賠償。扣件回收率按95%承包，卡具按90%承包，竹夾板、木模板、木方等按拼裝圖計劃領(lǐng)料，節(jié)約按原值獎勵，超耗按原值賠償。
2、乙方每天施工現(xiàn)場范圍內(nèi)必須做到工完料凈場清，抓好材料節(jié)約及文明施工管理，嚴禁拋灑浪費材料現(xiàn)象發(fā)生。乙方工程完工時所拆卸下來的各種材料及建筑垃圾必須每天及時清理堆放到指定地點，否則，甲方另行委托其他人員清理搬運所用工，在乙方結(jié)算總額中按實際發(fā)生費用二倍扣除。乙方當天落地灰、落地砼當天必須及時清理干凈并用在工程上，否則，以故意浪費材料處理，按原值賠償。
乙方承包工程施工質(zhì)量達不到優(yōu)質(zhì)標準，扣減承包結(jié)算單價20%，經(jīng)整改達到優(yōu)質(zhì)標準時，扣罰結(jié)算包干單價5%。工期達不到合同標準，扣減結(jié)算包干單價10%，文明施工達不到標準扣減結(jié)算包干單價10%。
1、乙方進場前，必須按工程所在地鄭州市有關(guān)規(guī)定到市建管部門、市工商部門、市社會勞動管理處及當?shù)嘏沙鏊k理有關(guān)登記手續(xù)，其各種費用由乙方自理。
2、乙方進入甲方現(xiàn)場的施工人員均必須出具身份證，辦理施工現(xiàn)場出入證，保證來歷清白，行為可靠，并承擔不可推卸的責任。若因乙方人員違法或違反甲方管理制度而造成的一切經(jīng)濟、刑事責任及損失均由乙方承擔。
3、乙方施工所需的一切工具及小型機具（含斗車、切割機、電錘、電鉆、電鋸、電刨、振動棒等）均由乙方自備或由甲方調(diào)撥。
4、在施工過程中，若甲方發(fā)現(xiàn)乙方人員素質(zhì)達不到工程要求，乙方應立即調(diào)整人員；七天以內(nèi)不能調(diào)整，甲方有權(quán)單方中止合同并更換其他施工隊伍，由此造成甲方經(jīng)濟損失由乙方承擔。
5、本合同發(fā)生糾紛時，甲、乙雙方應及時協(xié)商，協(xié)商不成時，應向甲方總公司住所地有管轄權(quán)的人民法院依法起訴。
本合同經(jīng)甲乙雙方代表簽字并蓋章后即具法律效力，雙方保證共同信守執(zhí)行，單方違約均應承擔對方一切經(jīng)濟損失。
1、本合同一式四份，甲方叁份，乙方壹份，經(jīng)甲乙簽章后生效，所有款項結(jié)清后自然失效。
2、本合同未盡事宜，按國家法律法規(guī)有關(guān)政策文件，雙方協(xié)商解決并另以書面形式補充。
甲方：______________乙方：______________。
代表人：______________代表人：______________。
臨時施工合同篇二
發(fā)包人：(以下簡稱甲方)。
承包人：(以下簡稱乙方)。
經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商，就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵照執(zhí)行。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包范圍：350米混凝土道路。
4、承包方式：包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。
5、合同價款：合同總價款15萬元。
1、路面為18cm厚c25水泥混凝土路面，寬3.5米。
2、18cm厚3:7灰土墊層。
1、路基處理。
在原有路基的基礎(chǔ)上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實。
2、嚴格控制路面材料質(zhì)量，墊層必須夯實，否則返工。
1、發(fā)包人主要工作：
負責場地三通一平;。
2、承包人主要工作：
負責本工程施工范圍內(nèi)的施工安全工作。承包人應按有關(guān)規(guī)定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發(fā)生的費用;做好現(xiàn)場設(shè)備、材料的照管工作。
工程竣工拔工程總造價的98%。工程質(zhì)量保證金為總造價的2%，質(zhì)保期一年，質(zhì)保期自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質(zhì)保金。
承包人應按建設(shè)總承包單位工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定及發(fā)包人統(tǒng)一管理制度的規(guī)定，精心組織、文明安全施工;發(fā)包人、總承包單位對承包人任何違反現(xiàn)場管理制度的行為均有權(quán)予以制止，直至罰款和解除合同。
承包人在施工過程中發(fā)生的一切安全事故、質(zhì)量事故均有承包人自行負責并承擔相應的經(jīng)濟責任、法律責任及相應的一切經(jīng)濟賠償。
甲方：乙方：
臨時施工合同篇三
在人們越來越相信法律的社會中，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。你所見過的合同是什么樣的呢？下面是小編為大家收集的電力施工臨時用工合同，歡迎閱讀與收藏。
甲方名稱：_____________。
地址：_____________。
法人代表：_____________。
乙方姓名：_____________。
性別：_____________。
年齡：_____________。
民族：_____________。
文化程度：_____________。
籍貫：_________省_________市。
現(xiàn)住址：_____________。
屬于：_________(農(nóng)業(yè)人口/非農(nóng)業(yè)人口)。
居民身份證號碼：_____________。
務工許可證號碼：_____________。
甲方因生產(chǎn)(工作)需要，經(jīng)勞動部門批準，勞務市場介紹，同意招用乙方為臨時工，根據(jù)有關(guān)國家有關(guān)規(guī)定及有關(guān)政策，經(jīng)雙方協(xié)商同意自愿訂立本合同，并共同遵守如下條款：
自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。合同期滿，本合同自行終止。如甲方需要繼續(xù)留用，經(jīng)乙方同意，雙方可以續(xù)訂合同，并辦理鑒證手續(xù)。
甲方根據(jù)生產(chǎn)(工作)需要，安排乙方在_________崗位，承擔_________臨時生產(chǎn)(工作)任務。乙方若同意，須服從。在合同期內(nèi)甲方因調(diào)整生產(chǎn)(工作)任務，需要變更乙方的崗位和任務，需經(jīng)乙方同意。如乙方不同意，可提出辭職，雙方辦理解除合同手續(xù)。
(一)勞動時間：甲方實行每周_________日，每日_________小時工作制。嚴格控制加班加點，確因生產(chǎn)(工作)需要加班加點的，應控制每日加班不超過_________小時，每月加班不超過_________小時，加班要提前通知乙方，由甲乙雙方商定，按規(guī)定發(fā)給加班加點費。
(二)勞動報酬：按國家有關(guān)規(guī)定和單位的實際情況，根據(jù)乙方的崗位和承擔任務，甲乙雙方協(xié)商定為每日_________元，每月_________元。加班工資，按不低于國家規(guī)定的標準執(zhí)行。獎金，根據(jù)單位效益和勞動貢獻，定期發(fā)給。實行計件工資制的，月工資按計件單價結(jié)算。具體辦法在本合同雙方約定欄中約訂。從事夜班的，應發(fā)給夜餐費_________元。
(三)在合同期間，如發(fā)生停工待料情況，甲方每天發(fā)給乙方基本生活費_________元。
(一)從城鎮(zhèn)招用的臨時工，實行社會養(yǎng)老保險制度。保險金繳納辦法與單位勞動合同制工人相同。繳納養(yǎng)老保險費，每月甲方負擔_________元，乙方負擔_________元。乙方繳納金額，先由甲方統(tǒng)一支付，后在其當月工資中扣除。乙方如符合招工條件，單位又有指標，可招為勞動合同制工人，所繳納的養(yǎng)老保險可隨同轉(zhuǎn)移，合并計算繳費年限。
(二)乙方因工死亡待遇及因工負傷在醫(yī)療期內(nèi)的待遇與合同制工人相同，因工負傷醫(yī)療終結(jié)，由勞動鑒定委員會確定其傷殘程度。
(三)乙方患病或非因工負傷，醫(yī)療期最長不超過_________個月。醫(yī)療期內(nèi)待遇應當與合同制工人同等對待，傷病假期間，由甲方酌情發(fā)給生活補助費。乙方在甲方工作半年以上，醫(yī)療期滿尚未痊愈被解除勞動合同的，由企業(yè)發(fā)給一次性醫(yī)療補助費_________元，乙方死亡的，甲方應發(fā)給喪葬補助費_________元，一次性發(fā)給供養(yǎng)直系親屬救濟費_________元。
(四)乙方在甲方工作一年以上，重新簽訂合同的，甲方應按國家規(guī)定安排乙方探親，服務每滿一年假期為_________天;乙方如遇婚、喪、女工懷孕、分娩、哺乳，甲方應按規(guī)定安排假期。上述假期為有薪假期，超出規(guī)定日期的，經(jīng)批準按事假處理。
(五)根據(jù)工作崗位需要，并參照國家有關(guān)規(guī)定，甲方發(fā)給乙方勞動保護用品。從事起重、電焊、司爐等特殊工種作業(yè)的`，需持有關(guān)部門核發(fā)的《專業(yè)崗位操作證》方可上崗。
(一)按時上下班，不得遲到早退。
(二)嚴格遵守操作規(guī)程，保證生產(chǎn)。
(三)愛護單位財產(chǎn)，不無故損壞公物。
(四)上班工作(生產(chǎn))時間不得做私事，不得做與生產(chǎn)工作無關(guān)的事。
(五)聽從指揮，服從調(diào)動。
(六)保質(zhì)保量完成任務，不得投機取巧。
(七)有事及時請示報告，不得擅自主張。
(一)甲方因轉(zhuǎn)產(chǎn)，調(diào)整生產(chǎn)項目或者由于情況變化，經(jīng)乙方同意，可以變更合同的相關(guān)內(nèi)容。
(二)合同期滿后即終止執(zhí)行，并辦理終止合同手續(xù)。如生產(chǎn)(工作)需要，甲方繼續(xù)招用乙方，需要經(jīng)乙方同意，并經(jīng)勞動部門批準，雙方重新簽訂合同。
(三)有下列情形之一的，可以解除勞動合同：
(1)雙方一致同意的;。
(2)符合本合同第六條第五項和第六條第六項規(guī)定的;。
(3)乙方培訓(熟練)期滿，不符合錄用條件或乙方不愿意供職的;。
(4)乙方非因工負傷，治療終結(jié)仍不能復工的。
(四)有下列情形之一的，本合同自行解除：
(1)甲方宣告破產(chǎn)，或者瀕臨破產(chǎn)處于法定整頓期間的;。
(2)乙方被除名開除、勞動教養(yǎng)或判處徒刑的。
(五)乙方在合同期內(nèi)有下列情形之一的，甲方可以辭退;。
(1)嚴重違犯勞動紀律，影響生產(chǎn)、工作秩序的;。
(2)違反操作規(guī)程，損壞設(shè)備、工具，浪費原材料、能源，造成經(jīng)濟損失的;。
(3)服務態(tài)度惡劣，損害消費者利益的;。
(4)有貪腐、盜竊、賭博，營私舞弊等違法行為，尚未構(gòu)成刑事責任的;。
(5)無理取鬧、打架斗毆，嚴重影響社會秩序或犯有其他嚴重錯誤的。
(六)甲方有下列情形之一的，乙方可以辭職：
(2)甲方不按合同規(guī)定發(fā)放工資或連續(xù)兩個月不支付工資的;。
(3)人格受到甲方負責人侮辱的;。
(4)甲方不履行勞動合同，或違反國家勞動法律、政策，侵害工人合法權(quán)益的;。
(5)經(jīng)國家批準應征入伍的。
(七)乙方有下列情形之一的，甲方不得解除合同：
(1)合同期限未滿，又不符合第六條第3項情況之一的;。
(2)患有職業(yè)病和因工負傷在治療期限內(nèi)未能治愈，屬于全部或大部分喪失勞動能力的;。
(3)女工在孕期、產(chǎn)假期、哺乳期內(nèi)的。
(八)甲方或乙方要求解除勞動合同，除第六條第(四)款所列情況外，必須提前半個月通知對方。并辦理有關(guān)手續(xù)。
甲方違反合同有關(guān)條款或無正當理由在合同期內(nèi)辭退乙方的，按乙方實際損失予以賠償，具體數(shù)額由雙方協(xié)商。
乙方違反本合同有關(guān)條款給甲方造成經(jīng)濟損失的，甲方可根據(jù)實際損失情況要求乙方予以賠償。具體數(shù)額由雙方協(xié)商。乙方不經(jīng)甲方同意私自離單位的，賠償甲方_________元，否則甲方不予辦理離單位手續(xù)。
(一)甲方為乙方提供住房，房租、水、電費由乙方自負。房租按商品房標準收取的，甲方應給乙方住房補貼每月為_________元;如乙方自行解決住房的，甲方應給乙方住房補貼，每月為_________元。
(二)甲方自辦食堂的，按飯菜成本收費，不辦食堂，在外搭膳的，所需管理費由甲方支付。甲方給乙方膳食補貼每月_________元。
(三)甲方按國家規(guī)定，每月應給乙方各類補貼共_________元。
(四)計件工資制的，月工資結(jié)算辦法：_________。
(五)其他需約定事項：_________。
任何一方違反勞動合同，給對方造成經(jīng)濟損失的，對方有權(quán)根據(jù)責任和造成的后果，追究違約金_________元，賠償金_________元。
九、本合同經(jīng)雙方方簽字后生效，甲、乙雙方各持一份。
甲方：
乙方：
臨時施工合同篇四
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
乙方在浠水承包青園工地南二區(qū)7號樓砌磚工程。經(jīng)甲、乙協(xié)商，乙方承包未砌完的磚塊及沒有砌筑墻體，其中二樓、三樓已砌一半的任何部位都無條件砌筑完成及頂層砌筑和施工洞砌筑，打拉墻筋孔及植筋，所有半塊磚用完，一樓架子自理，完工后清掃干凈。工期為20天，延期一天罰款200元，為明確雙方的責、權(quán)、利、特訂以下協(xié)議。
本工程以包干價結(jié)算為準，7號樓二層、三層及頂層全部砌筑工程為__萬元。
包工不包料，小型工具自理。
達到合格工程質(zhì)量標準，若有乙方施工中造成質(zhì)量問題，由乙方帶工帶料無償返工。
平時付生活費，完工付90%，抹灰完付10%。
乙方在施工過程中要按國家安全監(jiān)督部門要求施工，如發(fā)生安全事故由乙方付全部經(jīng)濟責任。
本協(xié)議雙方自愿，自簽字日起生效，付法律責任。甲、乙雙方各執(zhí)一份。乙方服從甲方管理，隨叫隨到，如哪方違約賠償對方人民幣壹萬元。
甲方簽字：
乙方簽字：
臨時施工合同篇五
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)細則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。
一、項目名稱和地點：
1、項目名稱：天鴻尚都牌圍擋。
2、工程地點：大慶路。
二、工程內(nèi)容：
1、依據(jù)甲乙雙方確認的效果圖施工，廣告牌加工安裝包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍防銹漆漆（紅色），工程做法及選材標準應按相關(guān)要求執(zhí)行。
2、乙方負責牌鋼結(jié)構(gòu)、磚墻加工及安裝，甲方供料。
三、承包方式和造價：廣告牌鋼結(jié)構(gòu)人工費每平米38.00元；制作廣告柱及安裝每個80.00元；砌墻抹灰每延米35.00元；樁柱挖坑打混凝土每個70.00元；鍍鋅板材料費總計8105元（含稅）。工程量以最后實際測量為準。（含稅）。
四、工程價款支付、結(jié)算方式：
付款方式：等工程完工驗收合格后一次性付清。
五、工程期限為25天。
六、雙方責任。
（一）甲方責任。
1、甲方負責廣告柱的前期審批，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關(guān)的糾察時，甲方負責協(xié)調(diào)至正常施工止。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場的主線由乙方負責。
3、加工好的半成品由甲方負責看管保護。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權(quán)對該廣告柱進行處理或拍賣，同時此合同終止。
（二）乙方責任。
1、乙方負責按質(zhì)按量完成所約定的項目內(nèi)容，并確保廣告柱結(jié)構(gòu)安全性。廣告牌設(shè)計基本風壓為kn/m2（抗風設(shè)計值為11級）。廣告塔質(zhì)保期為三年，保修期為一年，在質(zhì)保期如因焊接出的`問題，由乙方負責其直接損失（出現(xiàn)不可抗拒的自然災害除外）；如因安裝不當導致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責任由乙方承擔；在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負責；在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告牌損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔全部責任。
2、由于乙方原因，未能在每逾期一日按工程總造價的5%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災害（如刮風下雨、雪等）或停電原因，工期順延。
5、工程質(zhì)量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。工程質(zhì)量達不到驗收標準，甲方有權(quán)拒付工程款；鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始（驗收日期為）；如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內(nèi)未驗收工程，故視為驗收通過。
6、在施工期間如有人員傷害和其他損失乙方責任自負、與甲方無關(guān)。
七、違約責任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
甲方：________________乙方：________________。
日期：________________日期：________________
臨時施工合同篇六
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
按照《_合同法》的規(guī)定，甲乙雙方就______項目的道路照明安裝工程達成一致意見，結(jié)合本項目工程的具體情況，訂立如下協(xié)議，雙方共同遵守。
第一條、工程概況。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、施工范圍：
4、承包方式：
5、工程造價：
6、工程工期：
（1）從甲方通知乙方進場施工之日起計算，工期暫定為______天。
（2）施工期間，如遇不可抗力，無法施工，則工期順延。
第二條、甲方責任。
1、甲方應積極配合乙方施工，給乙方施工創(chuàng)造有利條件，保證施工段內(nèi)的場地、通道平整暢通。
2、甲方應在乙方通知驗收后三日內(nèi)組織驗收。
3、甲方應按照本合同的規(guī)定支付工程款。
第三條、乙方責任。
1、按照國家電力工程質(zhì)量標準，負擔施工任務。
2、負責協(xié)調(diào)電業(yè)局，辦理施工許可、竣工驗收，相關(guān)資料轉(zhuǎn)移及手續(xù)的辦理。
3、在施工前，由乙方申報開工報告，報告經(jīng)甲方同意后，方可進行工程施工。工程竣工后，乙方負責協(xié)調(diào)電業(yè)局做好工程竣工驗收工作。
4、乙方應保證組織工作的工人具備相應資質(zhì)，并保證安全文明施工，不得酒后作業(yè)。
第四條、施工條件。
1、做好施工前的線路測量定位，并進行復測；
2、基坑的回填夯實，要求夯實程度達到原狀土密實度的80%及以上。
第五條、關(guān)于工期的提前與延遲。
1、甲方要求比合同約定完成的工期提前竣工時，應征得乙方的同意。
2、因甲方未按約定完成工作而影響工期，工期順延。
3、因乙方責任不能按期開工或中途無故停工同，影響工期的，工期不順延。
第六條、工程質(zhì)量與驗收。
1、本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準，將按照《城市電力規(guī)劃規(guī)范》中的有關(guān)規(guī)定驗收。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。
2、甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收的，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復檢時，乙方應予辦理復檢。若復檢合格，甲方承擔復檢費用，由此造成的停工，工期順延；復檢不合格，其復檢及返工費用由乙方承擔，工期不順延。
3、由于乙方原因造成任何質(zhì)量事故，其返工費用及因質(zhì)量事故給甲方造成的損失均由乙方承擔。
4、工程竣工后，乙方通知甲方驗收。驗收合格后，由乙方協(xié)調(diào)電業(yè)局及相關(guān)部門辦理驗收、移交手續(xù)。
第七條、保修期。
工程竣工驗收后，開始計算保修期，保修______年。在保修期內(nèi)出現(xiàn)由乙方原因引起的質(zhì)量問題，乙方無條件保修。因使用不當所造成的一切責任事故，由使用甲方負責。
第八條、工程價款與結(jié)算。
1、本工程無預付款。
2、甲方應在工程竣工驗收合格，建設(shè)單位付款后30個工作日內(nèi)付至工程款的95%。剩余5%作為工程的質(zhì)保金，自工程竣工驗收合格之日起滿一年后，一月內(nèi)付清質(zhì)保金。
3、質(zhì)保金在質(zhì)保期滿后，如不發(fā)生維修情況，由甲方返還乙方。
第九條、安全條款。
1、乙方提供的施工圖紙或做法說明，應符合10kv電力電纜埋地方式鋪設(shè)施工及驗收規(guī)范（gb50173—92）及電力部門的有關(guān)規(guī)定。
2、由于乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方承擔一切經(jīng)濟損失。
3、若是第三人造成的安全事故，甲方有義務協(xié)助乙方向第三人追究責任。
第十條、爭議解決。
1、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，雙方均可向工程所在城人民法院起訴。
第十一條、附則。
1、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商約定。
2、本合同正本______份，雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
簽訂日期：
臨時施工合同篇七
建設(shè)單位（以下簡稱甲方）：
承包單位（以下簡稱乙方）：
為了切實加強施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理，依照《_安全生產(chǎn)法》、《_建筑法》、《_合同法》以及《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》_《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》、《建筑施工安全檢查標準》，雙方本著平等、自愿的原則，簽訂本協(xié)議書。甲方和乙方均嚴格遵守本協(xié)議書規(guī)定的權(quán)力、責任和義務，確保施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)和施工現(xiàn)場臨時用電的安全。
一、施工項目：
二、施工地點：
三、施工時間：
四、甲方的權(quán)利、責任和義務：
1、貫徹落實國家有關(guān)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工的法規(guī)和管理規(guī)定，對乙方施工現(xiàn)場和區(qū)域進行全面的安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督檢查并對施工現(xiàn)場臨時用電進行安全檢查與指導。
2、及時糾正乙方施工人員違章指揮和違章作業(yè)行為，并按照有關(guān)規(guī)定予以查處。對乙方施工區(qū)域內(nèi)的重大安全事故隱患，應開具隱患通知單。
3、要求乙方提供施工現(xiàn)場《生產(chǎn)安全事故應急救援預案》。
4、建立健全施工現(xiàn)場各項安全生產(chǎn)管理制度。
5、對乙方的安全生產(chǎn)培訓、勞動保護用品的使用和危險預知工作提出指導意見，并監(jiān)督落實情況。
6、對乙方提出的安全生產(chǎn)要求積極提供幫助。
7、向乙方提供電源時，應與乙方辦理交接驗收手續(xù)。
8、按照有關(guān)臨時用電標準對乙方的臨時用電設(shè)備設(shè)施進行監(jiān)督和檢查。發(fā)現(xiàn)乙方在臨時用電中存在隱患必須責成乙方以整改。并監(jiān)督整改落實情況。
9、對乙方特種作業(yè)人員的名單、操作證復印件及培訓記錄進行存檔備案。
五、乙方的權(quán)利、責任和義務：
1、遵守國家有關(guān)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)的法規(guī)和管理制度，建立健全安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)管理制度。嚴格執(zhí)行國家施工現(xiàn)場臨時用電及機械設(shè)備使用有關(guān)技術(shù)規(guī)范和安全操作規(guī)程，對施工區(qū)域內(nèi)自行管轄的臨時用電負全面管理責任。
2、服從甲方安全生產(chǎn)管理。
3、乙方必須為施工作業(yè)人員參加人身意外保險。
4、乙方造成生產(chǎn)安全事故，導致人員傷亡時，由乙方承擔事故責任和經(jīng)濟責任。
5、未經(jīng)安全生產(chǎn)教育培訓和無證人員，不得上崗作業(yè)。
六、協(xié)議內(nèi)容：
（一）登高上架要求。
臨時施工合同篇八
乙方:。
乙方因生產(chǎn)需要向甲方有償借電，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，達成以下協(xié)議:。
乙方因生產(chǎn)用電借用甲方電源，甲方同意乙方在甲方配電室接電。除非雙方另有約定，乙方不得擅自改變用途，如有違約，甲方可隨時單方面終止合同。
二、借用期限自己的年齡段，至年齡段如果甲方因生產(chǎn)規(guī)模擴大或?qū)嶋H用電增加而有權(quán)以書面形式提前7天通知乙方，合同可隨時解除。
乙方不得損壞甲方變電設(shè)施設(shè)備，不得更改線路，不得借用他人使用。在借用電力期間，乙方需要在甲方單獨安裝獨立電表，并單獨連接電纜電線。電纜電表等相關(guān)設(shè)備設(shè)施的費用由乙方承擔。
4.每月甲方復印乙方電表，并告知乙方根據(jù)用電量按元/度標準和相關(guān)功耗向甲方支付電費。逾期每天按借款金額的5%向甲方支付滯納金，借款期間調(diào)整國家電價標準，甲乙雙方調(diào)整借款電費標準。
如乙方超負荷運行或人為操作不當造成變電設(shè)備損壞，由乙方承擔全部責任，并賠償甲方經(jīng)濟損失。
甲方如因維修、更換變電設(shè)備等需要停電，應提前3天通知乙方。
如果甲方因不可抗是甲方主觀故意停電造成乙方損失，甲方不承擔任何責任。
乙方提交借電保證金元整。甲方收到保證金后，向乙方開具收款證明書，保證金用于乙方違約或借款時的扣除，合同終止或解除時，保證金的剩馀部分無息地退還給乙方。
八、借用電力期間，乙方應當執(zhí)行有關(guān)部門的規(guī)定，承擔全部責任，服從甲方的監(jiān)督檢查。乙方接線時要注意安全。應派專人定期檢查臨時用電存在的安全隱患，并注意用電安全。如有事故，乙方負責，與甲方無關(guān)。
九、乙方有下列情形之一的，甲方可以停電或單方面終止本合同，甲乙雙方的一切損失由乙方承擔。
(1)擅自借給他人使用；
(2)擅自改變變壓器的用電用途；
(3)拖欠電費和乙方應承擔累計費用5天；
(4)損壞變壓器及附屬設(shè)備；
(5)拒絕履行本合同約定的義務。
本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
本合同一式兩份，經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，雙方各持一份。
甲方:。
單位名稱:單位名稱:。
負責人:。
臨時施工合同篇九
根據(jù)《中華人民共和國勞動法》，甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。
一、 一、合同期限
甲方聘用乙方在甲方 (部門)擔任臨時崗位工作。合同期限為一年，自 年 月 日至 年 月 日。
二、 二、乙方工作內(nèi)容(需填寫)
三、甲方的權(quán)利與義務
(一)負責乙方的日常人事管理;
(二)負責支付乙方工資，每日 元。
(三)其它;
四、乙方的權(quán)利與義務
(二)享受合同規(guī)定的工資待遇;
(三)在簽訂本合同時自愿遵守甲方的有關(guān)規(guī)定;
(四)其他
五、聘用合同的變更、解除、終止
(一)乙方有下列情況之一，甲方可以解除合同，須提前30天以書面形式通知：
1.履行合同差、完不成工作任務、考核不合格;
2.甲方撤并或減縮編制需要減員，經(jīng)雙方協(xié)商就調(diào)整崗位達不成協(xié)議的;
4.訂立合同的客觀情況發(fā)生重大變化，經(jīng)當事人協(xié)商不能就變更合同達成協(xié)議的。
(二) 乙方有下列情況之一，甲方可以隨時解除合同：
2.連續(xù)曠工時間超過十五天或一年內(nèi)累計曠工時間超過三十天的;
3.無理取鬧、打架斗毆、恐嚇威脅單位領(lǐng)導、嚴重影響工作秩序和社會秩序的;
4.、盜竊、賭博、營私舞弊情節(jié)嚴重的;
5.違反工作規(guī)定或操作規(guī)程，發(fā)生責任事故，造成嚴重經(jīng)濟損失的;
6.偽造成績單、學歷、健康證明及用其他不正當手段欺騙甲方的;
7.被開除、勞教、判刑、依法追究刑事責任的;
8.其它違反國家、學校、甲方規(guī)定的。
(三) 乙方有下列情況之一，甲方不得與乙方解除合同：
1.患病或非因工負傷，在國家規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的;
2.因工負傷，并經(jīng)勞動鑒定部門鑒定完全或大部分喪失工作能力的;
3.實行計劃生育女職工在孕期、產(chǎn)期及規(guī)定哺乳期內(nèi)的;
4.符合國家規(guī)定其它條件的。
對上述人員，可根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要調(diào)整適當?shù)膷徫?，待遇隨崗而定。
(四)合同期內(nèi)，乙方要求違約解除合同的，應提前3 0天以書面形式向甲方提出申請。解除合同時間從甲方同意之日計算。
(五) 有下列情況之一的，乙方可以隨時通知甲方解除合同：
1.甲方未按規(guī)定支付勞動報酬的;
2.甲方以暴力、監(jiān)禁等非法手段強迫乙方工作的。
(六) 有下列情況之一，本合同自行終止：
1.合同期限屆滿;
2.合同期內(nèi)乙方死亡;
3.乙方按國家規(guī)定應征入伍的;
4.法律、法規(guī)規(guī)定的其它情況。
六、違反合同的責任和爭議解決
合同一經(jīng)簽訂具有法律效力。合同期未滿，又不符合解除合同條件單方解除合同的，要承擔違約責任。因解除合同甲、乙雙方發(fā)生爭議，應先由雙方協(xié)商解決。協(xié)商無效的，可以向有關(guān)仲裁機構(gòu)申訴。
七、其 他
本合同經(jīng)雙方簽字后生效，本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲 方(蓋章) 乙 方(簽名)
年 月 日 年 月 日
臨時施工合同篇十
甲方因工作需要臨時聘用工作人員，乙方申請應聘。經(jīng)面試合格及醫(yī)院院務會研究決定，甲方同意招聘乙方為臨時工，并自愿協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、聘用期限。
本協(xié)議自________年________月________日至________年________日________日止，期限為_________年。
二、工作任務。
乙方在甲方的崗位承擔工作，并服從甲方因為工作需要的臨時調(diào)整崗位。
三、勞動紀律和待遇。
1、甲方根據(jù)國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定結(jié)合本院實際情況制定工作紀律和各項規(guī)章制度，乙方必須自覺遵守，服從甲方管理。
2、甲方應切實加強單位內(nèi)部的崗位責任制，建立健全各項考核制度，做到責任明確、考核嚴格、獎罰分明。
3、甲方保證乙方在工作期間每月輪休天(春節(jié)及婚喪假除外)，余假不計算補助，不允許________月及以上假期一次性連休。
4、甲方支付乙方工資標準為_____________元/月，試用期_______月內(nèi)不享受其它任何補助，試用期滿后同正式職工一樣享受其它補助。
四、終止解除聘用協(xié)議條件。
1、在合同期內(nèi)，有下列情況之一者，甲方可以提出解除聘用合同：
(1)試用期間被證明不符合聘用條件的，續(xù)聘考試及考核不合格者;。
(2)患病或非因工負傷，醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事另行工作安排者;。
(3)嚴重違反勞動紀律或醫(yī)院規(guī)章制度的;。
(4)無理取鬧，打架斗毆者;。
(5)不履行合同，不按要求完成工作任務或年度考核不稱職的;。
(7)嚴重失職，對用人單位利益造成重大損害的;。
(8)被依法追究刑事責任的。
2、在合同期內(nèi)，下列情況之一者，本人可以提出解除聘用合同：
(1)用人單位不能按勞動合同規(guī)定支付勞動報酬的;。
(2)用人單位不履行勞動合同，或者違反國家政策法規(guī)，侵害臨時工合法權(quán)益的;。
3、任何一方需要解除勞動協(xié)議，應提前30天書面通知另。
一方。
五、雙方協(xié)定的其它事項。
1、乙方在聘用期間由于某種原因?qū)追剿斐傻尼t(yī)療差錯事故嚴格按衛(wèi)生行政主管部門有關(guān)文件及醫(yī)院有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2、甲方派乙方外出進修學習的人員，回院后必須在甲方工作滿_______年，否則由乙方按200%賠償甲方進修期間所支付的所有費用并扣除全部押金，不服者通過法律途徑追繳。。
3、甲方在聘用乙方期間如上級政策有變動，按當時政策辦理。
4、本協(xié)議未盡事宜，按國家有關(guān)政策規(guī)定辦理或雙方協(xié)商解決。
六、調(diào)解與仲裁。
雙方履行本協(xié)議如發(fā)生爭議，可協(xié)商解決，協(xié)商無效;可申請勞動爭議仲裁;對仲裁裁決不服，可向甲方所在地人民法院起訴。
七、本協(xié)議書一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效，具有法律效力，本協(xié)議期限屆滿自行終止。
甲方(蓋章)：____________。
法定代表人(簽章)：____________。
乙方(簽名或蓋章)：____________。
________年________月________日。
臨時施工合同篇十一
茲有聘用單位(甲方)：_________________聘用乙方(受聘人)：_________________從事相關(guān)工作，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：
一、聘用期限：
自________年________月________日至________年________月________日止，其中試用期自________年________月________日至________年________月________日止。
二、乙方應服從甲方工作安排，在聘用期內(nèi)履行以下義務：
工作崗位：_________________。
職責范圍和要求：
遵守國家的法律法規(guī)、甲方的各種規(guī)章制度，接受甲方的安全教育、遵守安全規(guī)章制度和操作規(guī)程，確保安全生產(chǎn)。
三、乙方完成本合同規(guī)定的崗位工作職責后，甲方應向乙方支付以下待遇：
1、甲方以現(xiàn)金的形式在每月_____日之前支付乙方工資，平車每人每時_____元;高車每人每時_____元.
2、甲方支付乙方的其他待遇;。
3、甲方支付乙方必要的勞保用品和工作工具。
四、出現(xiàn)以下情況之一，甲方可以提前解除本合同。
1、乙方在試用期內(nèi)不符合聘用條件的;。
2、乙方違反國家法律法規(guī)和甲方規(guī)章制度，情節(jié)較為嚴重的;。
3、甲方因工作原因必須撤崗，又無法重新安排工作的;。
乙方因病或非因工負傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原崗位工作的;。
五、其他甲、乙雙方商定的事項：
六、本合同經(jīng)甲、乙、兩方簽(章)后生效，合同期限屆滿，合同即行終止，甲乙雙方自然終止勞動關(guān)系。
七、本合同一式二份，甲、乙、雙方各一份。
甲方：_________________乙方：_________________。
臨時施工合同篇十二
甲方：簽定日期：
乙方：編號：
根據(jù)《中華人民共和國勞動法》等有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上簽訂本合同。
一、據(jù)甲方生產(chǎn)需要招用季節(jié)性臨時工，乙方符合招工條件(另文)者自愿的報名，經(jīng)考核合格者予以錄用(試用期為天)。
二、錄用后，生產(chǎn)期間，按計件工資標準，定時發(fā)放，不再享受其他任何費用。
三、生產(chǎn)期間，甲方向乙方提供生產(chǎn)所需的勞動防護用品(工作服當年用工結(jié)束時統(tǒng)一收回保管)，不再享受生產(chǎn)以外勞保福利待遇。
四、乙方必須遵守以下的廠紀廠規(guī)。
1、按照規(guī)定上下班，服從甲方工作安排。
2、不得找人代替(特殊情況不能上班者，必須事先請假)。
3、愛護公司財物，保管好自己的工具用品。發(fā)生丟失要給予賠償。
4、注意環(huán)境衛(wèi)生，進餐統(tǒng)一在公司食堂，不允許在車間內(nèi)進食。
5、未經(jīng)甲方準許，不得攜帶廠內(nèi)任何物品出廠。
6、嚴格按甲方各管理規(guī)定(另文)做好本職工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量。
7、滿25天以上才能計發(fā)工資，在公司規(guī)定日發(fā)放工資，其他時間不予發(fā)放。
五、如違反上述廠規(guī)廠紀者，甲方有權(quán)解除合同予以辭退;乙方對工廠工作安排，工資待遇或其它種種原因如有不滿，同樣有權(quán)解除合同離廠。
六、本合同于每年用工時開始簽訂，甲乙雙方簽字或蓋章后即生效，當年用工結(jié)束時即終止。
七、注意安全生產(chǎn)，乙方如違反操作規(guī)程所出現(xiàn)的事故，乙方應負責主要責任;乙方確因無法避免的工傷事故，甲方承擔醫(yī)療期間醫(yī)療費用及工資。
甲方簽字蓋章：乙方簽字：乙方身份證號碼：
家庭住址：
臨時施工合同篇十三
甲方(用人單位)名稱：
性質(zhì)：
地址：
法定代表人
(單位負責人)
乙方(勞動者)姓名：
性別：
年齡：
民族：
文化程度：
籍貫： 施市
縣(區(qū))
鄉(xiāng)(鎮(zhèn))
村(街)
現(xiàn)住址：
屬于：農(nóng)業(yè)人口( )
非農(nóng)業(yè)人口( )
居民身份證號碼：
甲方因生產(chǎn)(工作)需要，經(jīng)勞動部門批準，同意招用乙方為臨時工，根據(jù)《全民所有制企業(yè)臨時工管理暫行規(guī)定》及××人民政府有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商同意自愿訂立本合同。
合同期限自 年 月 日起至 年 月 日止。
乙方同意服從甲方的生產(chǎn)(工作)需要，在 崗位，承擔 生產(chǎn)(工作)任務。
根據(jù)工作崗位需要，并參照國家有關(guān)規(guī)定，甲方應配備必要的安全防護設(shè)施，并發(fā)給乙方勞動保護用品： ，保健食品費：
甲方應依據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定制定各項規(guī)章、制度。具體內(nèi)容：
乙方應嚴格遵守各項紀律，服從管理，積極做好工作。
勞動時間：甲方實行每周 日工作制，每日 小時制，因生產(chǎn)(工作)需要加班時，應控制每日加班不超過3小時，每月加班不超過36小時，加班要提前通知乙方，由甲乙雙方商定。
元至 元。如乙方從事的工作便于實行勞動定額考核經(jīng)甲乙雙方商定，實行全額計件工資制的，月工資按計件單結(jié)算，具體辦法雙方約定為：
在合同期間，如發(fā)生停工待料，甲方每天發(fā)給乙方 元，作為基本生活費用。
1.在本合同期內(nèi)，甲乙雙方應按養(yǎng)老保險規(guī)定，繳納養(yǎng)老保險費，每月甲方負擔 元，乙方負擔 元。乙方繳納金額，由甲方按月在乙方當月工資中扣繳。乙方如符合招工條件，單位又有指標，可招為勞動合同制工人，所繳納的養(yǎng)老保險可隨同轉(zhuǎn)移，合并計算繳費年限。
2.乙方因工死亡待遇及因工負傷在醫(yī)療期內(nèi)的待遇與合同制工人相同，因工負傷醫(yī)療終結(jié)，由勞動鑒定委員會確定其傷殘程度。完全喪失勞動能力的，與合同制工人同等對待，部分喪失勞動能力的，企業(yè)應當安排力所能及的工作，合同期滿，根據(jù)其傷殘程度，由甲方按照施自治區(qū)、直轄市人民政府確定的具體辦法辦理。
3.乙方患病或非因工負傷，醫(yī)療期最長不超過 個月。醫(yī)療期內(nèi)待遇應當與合同制工人同等對待，傷病假期間，由甲方酌情發(fā)給生活補助費。乙方在甲方工作半年以上，醫(yī)療期滿尚未痊愈被解除勞動合同的，由企業(yè)發(fā)給一次性醫(yī)療補助費 元，乙方死亡的，甲方應發(fā)給喪葬補助費 元，一次性發(fā)給供養(yǎng)直系親屬救濟費 元。
4.乙方在甲方工作一年以上，重新簽訂合同的，甲方應按國家規(guī)定安排乙方探親，服務每滿一年假期為 天;乙方如遇婚、喪、女工懷孕、分娩、哺乳，甲方應按規(guī)定安排假期。上述假期為有薪假期，超出規(guī)定日期的，經(jīng)批準按事假處理。
臨時施工合同篇十四
根據(jù)《中華人民共和國勞動法 》，甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。
甲方聘用乙方在甲方 (部門)擔任臨時崗位工作。合同期限為一年，自 年 月 日至 年 月 日。
(一)負責乙方的日常人事管理;
(二)負責支付乙方工資，每日 元。
(三)其它;
(二)享受合同規(guī)定的工資待遇;
(三)在簽訂本合同時自愿遵守甲方的有關(guān)規(guī)定;
(四)其他
(一)乙方有下列情況之一，甲方可以解除合同，須提前30天以書面形式通知：
1、履行合同差、完不成工作任務、考核不合格;
2、甲方撤并或減縮編制需要減員，經(jīng)雙方協(xié)商就調(diào)整崗位達不成協(xié)議的;
4、訂立合同的客觀情況發(fā)生重大變化，經(jīng)當事人協(xié)商不能就變更合同達成協(xié)議的。
(二) 乙方有下列情況之一，甲方可以隨時解除合同：
2、連續(xù)曠工時間超過十五天或一年內(nèi)累計曠工時間超過三十天的;
3、無理取鬧、打架斗毆、恐嚇威脅單位領(lǐng)導、嚴重影響工作秩序和社會秩序的;
4、盜竊、賭博、營私舞弊等違法情節(jié)嚴重的;
5、違反工作規(guī)定或操作規(guī)程，發(fā)生責任事故，造成嚴重經(jīng)濟損失的;
6、偽造成績單、學歷、健康證明及用其他不正當手段欺騙甲方的;
7、被開除、勞教、判刑、依法追究刑事責任的;
8、其它違反國家、學校、甲方規(guī)定的。
(三) 乙方有下列情況之一，甲方不得與乙方解除合同：
1、患病或非因工負傷，在國家規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的;
2、因工負傷，并經(jīng)勞動鑒定部門鑒定完全或大部分喪失工作能力的;
3、實行計劃生育女職工在孕期、產(chǎn)期及規(guī)定哺乳期內(nèi)的;
4、符合國家規(guī)定其它條件的。
對上述人員，可根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要調(diào)整適當?shù)膷徫唬鲭S崗而定。
(四)合同期內(nèi)，乙方要求違約解除合同的，應提前3 0天以書面形式向甲方提出申請。解除合同時間從甲方同意之日計算。
(五) 有下列情況之一的，乙方可以隨時通知甲方解除合同：
1、甲方未按規(guī)定支付勞動報酬的;
2、甲方以暴力、監(jiān)禁等非法手段強迫乙方工作的。
(六) 有下列情況之一，本合同自行終止：
1、合同期限屆滿;
2、合同期內(nèi)乙方死亡;
3、乙方按國家規(guī)定應征入伍的;
4、法律、法規(guī)規(guī)定的其它情況。
合同一經(jīng)簽訂具有法律效力。合同期未滿，又不符合解除合同條件單方解除合同的，要承擔違約責任。因解除合同甲、乙雙方發(fā)生爭議，應先由雙方協(xié)商解決。協(xié)商無效的，可以向有關(guān)仲裁機構(gòu)申訴。
本合同經(jīng)雙方簽字后生效，本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲 方(蓋章) 乙 方(簽名)
年 月 日 年 月 日
臨時施工合同篇十五
甲方(使用部門)名稱：
乙方(受聘人員)姓名：性別：民族：
出生年月：身份證號：
住址：根據(jù)《中華人民共和國勞動法》以及有關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，經(jīng)雙方平等協(xié)商，訂立本勞動合同。
一、使用崗位及期限。
甲方聘用乙方在崗位工作。使用期限為。即自年月日起至年月日止。
二、工作內(nèi)容。
乙方同意按甲方工作需要，在崗位工作，履行職責，完成任務。乙方應遵守甲方依法制定的管理制度。
三、勞動保護和工作條件。
甲乙雙方都必須嚴格執(zhí)行國家有關(guān)工作時間、勞動保護、安全衛(wèi)生等規(guī)定。甲方應為乙方提供符合規(guī)定的工作條件。乙方應嚴格遵守各項安全操作規(guī)程。
四、工作報酬。
乙方每月工資為元。其獎金及工作期間病事假工資的扣發(fā)見《人事管理規(guī)定》及《員工手冊》。
五、工作紀律。
甲乙雙方應嚴格遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。甲方制定的各項具體的內(nèi)部管理制度必須合法。乙方應服從甲方的管理。
六、勞動合同變更、終止、解除的條件。
(一)勞動合同確需變更的，雙方應協(xié)商一致，并按原簽訂程序變更合同。
(二)勞動合同期滿或者甲乙雙方約定的合同終止條件出現(xiàn)，勞動合同即行終止。經(jīng)雙方同意，可續(xù)簽勞動合同。
(三)乙方有下列情況之一的，甲方可以解除勞動合同：
1、在使用期內(nèi)被證明不符合使用條件的;。
2、曠工或者無正當理由逾期不歸，經(jīng)批評教育無效，曠工時間連續(xù)超過三天的;。
3、嚴重失職、瀆職或違法亂紀，對甲方利益造成重大損害的。
(四)有下列情況之一的，甲方可以解除勞動合同，但是應當提前三十日以書面形式通知乙方：
1、乙方患病或非因公(工)負傷，醫(yī)療期滿后不能從事原工作的;。
2、乙方不能勝任崗位工作，經(jīng)培訓后也不能勝任的。
3、勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生變化，致使原合同無法履行，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商不能就變更勞動合同達成協(xié)議的。
(五)有下列情況之一的，甲方不得依據(jù)本條第(四)款的規(guī)定解除或終止勞動合同：
1、乙方患病或者負傷在醫(yī)療期內(nèi)的;。
2、乙方因公負傷并被確認喪失或部分喪失工作能力的;。
3、國家法律、法規(guī)另有規(guī)定的。
(六)乙方在聘期內(nèi)勞動教養(yǎng)以及被判刑的，勞動合同自行解除。
(七)乙方提出解除勞動合同的，應當提前三十日以書面形式通知甲方。
(八)有下列情況之一的，乙方可以隨時提出解勞動用合同：
1、在使用期內(nèi)，甲方未支付工資的;。
2、甲方未按照勞動合同約定支付工作報酬或者提供工作條件的;。
3、國家法律、法規(guī)另有規(guī)定的。
(九)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，勞動合同可以解除。
七、違反勞動合同的責任。
甲乙雙方違反合同規(guī)定，均應承擔相應的違約責任。違約內(nèi)容在第八條中約定。造成對方經(jīng)濟損失的，還應按實際損失承擔經(jīng)濟賠償責任。
八、雙方需要約定的其他事項：
九、本合同條款與法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和甲方依法制定的規(guī)章制度相抵觸的，以及本合同未盡事宜，均按法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和甲方依法制定的規(guī)章制度執(zhí)行。
十、本合同依法訂立后，雙方必須嚴格履行。
十一、本合同履行中發(fā)生爭議，經(jīng)甲乙雙方自行協(xié)商或上級主管部門調(diào)解未能達成協(xié)議的，可以向有管轄權(quán)的勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。甲乙雙方也可以直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。
十二、本合同一式三份，甲乙雙方及人力資源部各執(zhí)一份。
甲方(蓋章)：乙方(簽章)：
臨時施工合同篇十六
甲方：
乙方：
應乙方發(fā)展需要，甲方將位于_____________________位置租賃給乙方設(shè)置led電子大屏幕。該屏幕尺寸長_______米，高_____米(詳見效果圖)。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商明確雙方職責，特訂立協(xié)議如下：
一、乙方應向甲方交納led屏場地租賃租金，租金為____元/年。另，乙方將顯示屏____小時的播放時間免費提供給甲方做商業(yè)廣告使用。(播放時間按照全天的播放時間平均到每一個小時時段)。
二、乙方應向甲方交納_____元的保證金，待租賃期限屆滿，如無特殊原因，甲方應于_________日內(nèi)將保證金全額退還給乙方。
三、租賃期限為_____年。
四、甲方提供相應的電源，并由乙方設(shè)置電表箱計量，供顯示屏使用，電費由乙方按實付給甲方。
五、乙方在政府有關(guān)部門辦理報批手續(xù)時，甲方給予相應協(xié)助，報批手續(xù)的一切費用由乙方負責。
六、乙方在顯示屏使用中應嚴格按照國家有關(guān)的法令、法規(guī)操作經(jīng)營，如有違規(guī)所造成的一切法律后果和經(jīng)濟損失由乙方承擔。
七、此電子顯示屏由乙方投資、維護、維修，建設(shè)和運行過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題和造成的一切事故和損失由乙方負責(包括線路引起的火災、屏體或框架脫落等事故)。甲方有權(quán)向乙方追究由此造成的直接和間接損失。
八、乙方應對該電子顯示屏每月/季度/半年進行定期檢查和維護，發(fā)現(xiàn)問題應及時通知甲方并做出處理，否則發(fā)生一切后果均由乙方承擔。
九、乙方在檢查和維修該電子顯示屏時，應在顯要位置設(shè)置警示標志來提示過往人群，否則因物品脫落等致使發(fā)生意外現(xiàn)象，乙方應承擔全部責任。
十、租金支付辦法：采用一年一付，租金在每年的月日前付清。第一年的租金于乙方完成相關(guān)部門的報批手續(xù)后，一次性支付甲方萬元。如乙方不按期付款或履行本合同所規(guī)定的事項，乙方應向甲方付滯納金，滯納金按應付而未付租金總額的萬分之____按日累計計算，同時甲方有權(quán)對led屏進行停播、斷電或拆除。
十一、甲方提供上述led廣告位，乙方需取得發(fā)布戶外廣告所需要的各類證書、許可等批文。乙方在經(jīng)營過程中產(chǎn)生的債務由乙方承擔。
十二、乙方不得擅自將此廣告位以任何方式轉(zhuǎn)租給第三方，否則將構(gòu)成違約，甲方有權(quán)單方面解除此協(xié)議，保證金不退，并追究乙方責任。
十三、由于不可抗力(政府及有關(guān)部門規(guī)定、自然災害等)造成的led停播、拆遷、改建等事情，甲方不承擔任何后果。
十四、因led屏為高空建設(shè)，乙方應按照國家相關(guān)規(guī)定選擇設(shè)計、施工單位，乙方在設(shè)計施工前應向甲方提供設(shè)計、施工單位的相關(guān)資質(zhì)以供甲方監(jiān)督。如乙方采用甲方不認可的led廠商施工建設(shè)，則乙方屬于單方面違約，本協(xié)議自動廢除，甲方有權(quán)追究乙方違約產(chǎn)生的一切相關(guān)責任。
十五、租賃期限屆滿前______個月，乙方要求繼續(xù)租賃的，需書面通知甲方，并經(jīng)甲方同意后，雙方可簽訂續(xù)約協(xié)議。在同等承租條件下，乙方有優(yōu)先承租權(quán)。
十六、未經(jīng)甲方同意，乙方不得提前終止本合同，如乙方確需提前終止的，須提前_____日書面通知甲方，且需履行完畢以下手續(xù)：
1，向甲方交回完好租賃物;。
2，交清承租的租金及其他因本合同所產(chǎn)生的費用;。
3，向甲方支付______元的違約金。
十七、本合同系自愿簽訂，蓋章簽字后生效，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。其他未盡事宜由雙方友好協(xié)商解決，如解決不成，雙方均有權(quán)利向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
臨時施工合同篇十七
為滿足幼兒園教育教學的需要，促進幼兒健康成長和幼兒素質(zhì)的全面提高，板橋鎮(zhèn)竹坪中心小學臨時聘請幼兒園任課教師(兼保育員)，經(jīng)雙方協(xié)商達成以下協(xié)議。
一、任課教師(保育員)的責任：
1、遵守國家法律法規(guī)和教師職業(yè)道德規(guī)范，教書育人，為人師表，服從幼兒園工作安排，全面履行教師職責。
2、努力學習，不斷提高自身素質(zhì)，勤奮工作，促進幼兒全面素質(zhì)的提高。
3、負責幼兒的安全，做好幼兒保育工作，促進幼兒健康成長。
4、合同期滿，與幼兒園自行解除聘用合同，不與單位發(fā)生任何糾紛(包括保險和工資待遇等)。
二、板橋鎮(zhèn)竹坪中心小學責任：
1、按實際工作時間(每月25天)，每天40元，每月支付給聘請教師(保育員)1000元勞務費(含“五金”)，即每學期5000.00元。
2、為聘請教師提供基本的住宿條件。
本聘請合同為期為一學期，根據(jù)需要，以后還需聘請，續(xù)簽合同，若因國家政策等原因造成幼兒園不收費用或生源銳減，合同一并解除。
本合同自簽字之日起生效。
板橋鎮(zhèn)竹坪中心小學。
聘請教師(保育員)。
臨時施工合同篇十八
甲方：
姓名
身份證號碼
乙方：
姓名
身份證號碼
1、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)協(xié)商甲、乙雙方共同簽訂本協(xié)議，共同執(zhí)行。
2、本協(xié)議期限為（年/月），自年月日起至年月日止。
3、工作任務：
3.1甲方安排乙方在崗位，從事該崗位職責范圍內(nèi)的工作。
3.2乙方的崗位、職責及工作質(zhì)量要求，按照甲方的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.3乙方應完成工作任務，執(zhí)行安全規(guī)程，遵守勞動紀律和職業(yè)道德。
3.4因甲方生產(chǎn)（工作）情況發(fā)生變化或乙方不能勝任崗位時，乙方應服從甲方的工作安排和調(diào)配。
4、勞動報酬：
甲方應按照國家有關(guān)規(guī)定，遵守按勞分配原則，結(jié)合工作價值，根據(jù)乙方所從事的工作崗位，依法確定乙方的勞動報酬為元（人民幣）/月（大寫：），其它各種福利、津貼均含在當月的勞動報酬中而不再另行計發(fā)。
5、勞動紀律：
5.1乙方應嚴格遵守國家各項法律規(guī)定。遵守甲方的工作規(guī)范、操作規(guī)程、勞動安全衛(wèi)生制度等各項規(guī)章制度，包括《員工手冊》中寫明的各項規(guī)定和要求。同時，愛護甲方財物，保守甲方機密，維護甲方利益，服從甲方的領(lǐng)導、管理和教育。
5.2乙方違反勞動紀律，甲方可對其進行批評教育，直至按有關(guān)規(guī)定給予必要的紀律處分或解聘。
6、協(xié)議的終止、變更、續(xù)簽和解除：
6.1本協(xié)議期限屆滿時即終止，由于生產(chǎn)、工作需要，在雙方同意條件下，可續(xù)簽協(xié)議，并應提前1個月辦理續(xù)簽協(xié)議手續(xù)。
6.2經(jīng)雙方協(xié)商同意，可以變更協(xié)議有關(guān)內(nèi)容并辦理協(xié)議變更手續(xù)。
6.3甲方可以根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和生產(chǎn)經(jīng)營狀況解除本協(xié)議。
6.4具有下列情況之一，乙方可以解除本協(xié)議：
6.4.1經(jīng)國家有關(guān)部門確認，生產(chǎn)安全、衛(wèi)生條件惡劣、嚴重危害職工身體健康，企業(yè)又不加以改善的。
6.4.2甲方違反勞動協(xié)議或法律、行政法規(guī)，侵害乙方合法權(quán)益的。
6.5任何一方提前解除協(xié)議，均應提前15日通知對方。
7、任何一方違反本協(xié)議規(guī)定，給對方成經(jīng)濟損失，應視其后果和責任大小按有關(guān)規(guī)定予以賠償。
8、協(xié)議如有未盡事宜，凡屬國家有規(guī)定的，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。凡屬國家沒有規(guī)定的，甲、乙雙方可協(xié)商修訂、補充。
9、本協(xié)議雙方簽字即生效。協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
簽訂日期：xx年xx月xx日